幼儿教师教育网,为您提供优质的幼儿相关资讯

承运合同

发布时间:2023-04-23 承运合同

承运合同(优选6篇)。

经过精心编辑幼儿教师教育网编辑为你整理了承运合同相关内容。随着法律的普及越来越广,签署合同已经成为了一项保护当事人权益的常态化工作。签订合同是当事人或者当事双方约定某件事情的一种契约。强烈建议你能收藏本页以方便阅读!

承运合同【篇1】

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定结合施工现场实际情况。为明确双方权利、义务及职责,经双方协商达成以下协议。

第一章 承包工程概况

1.1工程名称:露天煤矿煤土分离

1.2工程位置:山西省晋中市灵石县段纯镇

1.3工程内容:土石方运输(含自:土、石、煤、渣等)。

1.4工程数量:20xx万立方

1.5承包期限:20xx年 月 日至 年 月 日

第二章 施工设备、人员、材料

2.1乙方参加的运输车辆型号要达到290型马力以上的载重的双桥自卸车。

2.2甲方必须提供乙方施工运输中需要的修理场所、电、住宿及生活用水设施,并保障乙方人员及设备的安全。

2.3乙方必须管理好、维护好甲方所提供的水电及设施。

第三章 双方责任

3.1甲方负责协调矿区各单位之间的关系,为乙方顺利运输创造便利条件。甲方必须每天派专业人员负责道路整平,保证乙方装卸作业面不堵车,保持道路畅通。

3.2乙方车辆进场每辆车后必须安排2-3名技术合格、3年以上驾龄的司机操作自卸车。确保安全正常不脱岗。

3.3车辆进入工地作业,除严各遵守道路交通法规外,还必须遵守公司各项规章制度。要低速、安全、谨慎、文明驾驶,遵守安全规程,并严格按照现场管理人员的要求进行作业,服从现场管理人员的指挥和调度,严禁酒后驾驶,严禁穿拖鞋、赤脚、赤膊驾驶。严禁开赌汽车、英雄车。

3.4车辆在工程作业时,要按照指定地点拉运、排倒土方,凡不按要求、不听指挥、不服从管理的,经调查属实的,严肃处理。但甲方必须明示标志,不得违法违规指挥。

3.5自卸车在施工期间不得偷油、偷煤、贿赂管理人员,管理人员也不得向司机及工作人员索贿、吃、拿、卡、要。

3.6如有在现在打架闹事,一经发现将交公安机关处理,后果自负。

3.7因天气原因停工,待具备正常施工条件时,乙方在接到通知后必须尽快将车辆到达施工现场,不得以任何理由拖延时间。

3.8 乙方应按时参加甲方的安全生产例会。安全例会传达的相关安全操作堆积应严格执行到各种岗位。若发生交通事故相互碰撞应保护好现场及时上报甲方处理,一切费用由双方自理。若乙方违反安全操作堆积发生各种事故由乙方承担全部法律责任和全部经济责任,若因甲方原因造成的过失过错甲方负责。

3.9 车厢容积以甲方管理人员测量为准。如果加高车厢被砸掉应及时修复。如没上报且没有及时修复,则当月方量全部按照没有加高方量计算。要将原车厢加高必须提前3天到公司申请批准,加高的材料必须要达到安全标准,否则加高部分将不算。加高后方量从当日起以重测方量为准。离工期间,应及时主动清理车厢内粘附的余渣。

3.10在合同期间若乙方无故中途停工、退场或只做土方不做石方如果退场必须提前十五天通知甲方,经双方协商再作决定。

3.11 夜间施工中途,乙方司机不得在半途停车睡觉,如需要休息必须要向现场管理人员请假后,到指定的位置才能休息。如私自休息将以旷工处理,给予罚款。如因甲方强迫司机疲劳驾驶引发后果甲方负责。

3.12 如因甲方原因造成的停运或挖掘机刻意慢装等现象,先告知甲方,如不解决按问题,每超过一小时甲方应赔偿乙方每车100元

第四章 计量、结算、单价、付款方式

4.1 挖运价格 元每车,运输价格以运距20xx米 元每立方为基础价,运距每增100米距离将在基础价上增 元每立方。每车运输量不能低于 方,多出此方数每增加一方增加费用每方 元。方量计算方式按车型容积(长×宽×高)计算,柴油保底 元每升,不受市场涨幅价影响。运输车辆所用油费于每月结算工程款时一并结算,以上运费价格均含面层和底层土石方综合价格及燃油费,司机工资、机械所有费用包含在内一切费用。若遇燃油提价,人机费提价,再另补差价。

4.2 付款方式

车辆进场后,付调车费每辆20xx元,挖机7000元,第一个月结算扣除。每月 号为验票结帐日,乙方车辆到场试拉后可以预见支,每10天预支工程量的30%,其余待验票后一并月结算,如因银行原因或甲方能说明正当理由未能在此结束日结算,按总额的3%利息补贴。甲方应按时结算工程款,如没有按时结算,乙方有权停运等待结算,如甲方达不到承诺乙方有权停运,待甲方结清此款,退场费用由甲方承担每辆车20xx元补贴。

4.3 双方在签订合同后,甲方提供生活费、修车费 元,此款在合同期满运输费用结清后退还甲方。

第五章 合同的变更,停止条款

5.1 由于上级政府与天气恶劣等不可抗力的因素,影响了合同的执行时,经双方确认后可终止或顺延合同期限,因此给乙方造成的损失应当补偿,

5.2 合同期满后,合同双方自动解除关系,乙方若能严格履行合同,本合同期限届满后在合同条件下拥有优先承包权。

5.3 合同在执行中如有未尽事宜双方可协商解决,协商未果,可在三门峡市湖滨区人民法院裁定诉讼。

甲方: 代表:

乙方: 代表:

年 月 日

承运合同【篇2】

甲 方:

身份证号码:

乙 方:

身份证号码:

甲、乙双方就乙方承揽完成甲方的装卸工作事宜,经协商一致,订立如下协议:

一、承揽工作内容

乙方按甲方的需求,完成承揽的甲方的叉车装卸货物工作,所需的必要用具叉车和相关驾驶人员(必须要有相应操作资格)由乙方自己提供,承揽工作中的一切风险由乙方承担。

甲方对乙方的要求

1、 甲方有权根据其自身需求,灵活安排乙方在一定时期内完成其中一项工作。

2、 在不违反国家法律法规及相关部门的规定的前提下,乙方需要按时、按质完成承揽的甲方的工作。

3、 遇突发事件时,乙方应及时处理,必要时要尽快向甲方汇报并配合甲方进行处理。

二、 协议期限。

协议期限一年,自二〇一四年六月一日起至二零一五年六月一日止。到期如双方均无争议,本协议自动延期一年。

三、 费用及支付方式、时间。

1、 费用: 。

2、 费用支付方式、时间:每月支付1次,由甲方在次月15日前将费用支付乙方。

四、 甲方权利义务

1、 为乙方的工作提供必要的场所、条件与支持;

2、 对乙方工作的进度及完成情况进行监督、验收;

3、 乙方按约定完成工作,甲方须按时足额支付费用给乙方。

五、 乙方的权利义务

1、 按时按质完成甲方安排的工作。

2、 承担因承揽工作所发生的一切税费与责任,包括乙方工资、福利、社保、住房公积金及其他经营管理过程中所发生的各种税金和费用,以及发生各种事故、事件(含工伤)所产生的责任。

3、 接受甲方的监督,严格按协议要求,安全、有序完成承揽的工作。

4、 按协议要求完成相关工作的,按时取得承揽费用。

5、 不经甲方书面同意,乙方不得以任何形式将本协议所述工作转包。

六、 其它约定

1、为确保协议的顺利履行,乙方同意在本协议签订的当日一次性交给甲方壹仟元(¥1000.00)风险押金。若乙方没有任何违约或其他被投诉影响甲方形象或信誉的行为的,协议期满,双方协商终止协议或因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的,甲方将乙方所交的押金(无息)退还乙方。

2、协议期内,若乙方不按甲方要求完成承揽工作,或不服从甲方或其上级监督的,或有其他违反本协议行为的,乙方同意将所交给甲方的壹仟元(¥1000.00)的风险押金转为违约金支付给甲方,且乙方同意甲方随时终止本协议,因此造成的损失与责任由乙方承担。

3、若乙方已按协议约定完成承揽工作而甲方不按时支付费用给乙方的,视为甲方违约。甲方须支付壹仟元(¥1000.00)违约金给乙方,且同意乙方随时终止本协议,因此造成的损失与责任由甲方承担。

5、协议期内,若出现乙方未给甲方同意,擅自将本协议约定工作交由第三方的,视为乙方违约,乙方同意甲方没收风险押金并随时终止履行本协议,由此产生责任和费用由乙方承担。

6、若因外界不可抗力因素(包括甲方上级部门指令性要求)导致协议无法继续履行的,协议自然终止;乙方单方面提出解除协议,须提前一个月书面提出申请,待甲方同意后方可解除。

七、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,自双方签字之日起生效。

甲方:

日期

乙方 :

日期:

承运合同【篇3】

(甲方)

(乙方)

鉴定地点:达县 鉴定时间 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确甲乙双方的权利与义务之间的关系,经双方协商一致,订立本合同。

第一条、运输服务要求

甲方提供两辆车为乙方提供汽车站运输服务,车辆情况分别为:

1、厂牌车型,营运证号码 ,发动机号 ,车架 ,

2、厂牌车型,营运证号码 ,发动机号 ,车架 。

第二条、服务期限

期限从 年 月 日 时起,至 年日时止,共计天。

第三条、服务费用

合同总费用为 元(人民币)(大写 元整),乙方在服务期满后60天内一次性付清。

第四条、甲方责任

1、负责向乙方提供技术状况完好的车辆和相应的驾驶人员。正常情况下,合同中未注明的事宜,甲方自行承担责任。

2、甲方提供的车辆和自行聘请的驾驶人员,需具备各种齐全有效的行车证件。因证件不全而给乙方造成的损失,甲方全部承担。如果甲方使用无营运证的车辆从事运输服务活动,乙方可保留向运政管理部门举报的权利。

3、在服务期内,甲方驾驶人员按照乙方制定的行车计划,在乙方指定的时间和地点,由乙方指定的人员在行车计划上签字,作为履行合同的原始记录。

4、负责服务期内车辆的二级维护及车辆年检、年审。

5、负责机动车第三者责任保险、车辆损失保险、司乘座位保险、玻璃破碎保险等。

6、如果服务车辆在服务期间内发生事故,甲方应负责事故处理,并承担事故的赔偿责任。乙方不承担事故车辆的任何法律责任。

7、甲方严格按行业管理规定,即《四川省道路运输管理条列》、《道路运输行政处罚规定》进行汽车运输经营活动,如有违反,乙方可向运政管理部门举报。

8、甲方保证提供礼貌、周密、易懂、易接受的全方位服务,按照乙方提供的行车计划执行。

9、甲方在合同期内不得无故将服务车辆收回,如确需收回,需经双方同意后另行提供相同型号的车辆完成运输服务义务。

10、服务期内,应遵守国家有关法律规定,安全行车,因违法、违章造成的责任,甲方自行负责,并承担由此给乙方造成的经济损失。

11、甲方不得利用服务车辆进行违法犯罪活动,不得将已提供给乙方的车辆出租、典当、抵押,甲方必须对甲方的驾驶人员行为负责。

12、服务期间所发生的燃料费、过路过桥费、停车费、违章罚款等由甲方自行负担。

13、正常驾驶时发现车辆使用异常或技术故障应停止运行并通知乙方,并及时采取补救措施,确保行车计划的执行,否则甲方必须承担乙方的一切损失。

14、若发生事故,甲方应立即与当地公安交通管理部门及保险公司联系,并通知乙方,甲方自行承担责任及赔偿乙方的一切损失。

15、发生交通事故应立即通知乙方并报告公安交通管理部门,保护好现场,承担公安交通管理部门的裁定责任,负担保险公司理赔后不足的部分。事故期间不计算服务费。乙方不承担甲方服务车事故的一切责任(包括连带责任)。

16、甲方中途如不能按约定提供车辆,甲方需退还乙方未使用期的服务费并付全部服务费 10% 的违约金。

第五条、乙方责任

1、按照乙方宣传的需要,负责制定行车计划,并提交给甲方。

2、按照乙方宣传的需要,负责对服务车辆进行包装。

3、经甲、乙双方约定,甲方提供驾驶人员姓名驶证号 ,是甲方车辆的指定驾驶员。如甲方未经乙方同意而换驾驶员,视为违约,乙方有权解除合同。

4、乙方中途退车,乙方需按实限使用时间支付甲方使用费并付全部使用费 10% 的违约金。

第六条、纠纷解决方式

1、本合同未尽事宜,双方协商解决。甲乙双方发生纠纷不能协商解决时,可向运政管理部门申请调解,或起诉至有管辖权的人民法院。

2、本合同双方签字盖章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的资料及证件的复印件、双方车辆行车记录单等附件为合同组成部分。

3、如需变更或解除本合同应提前两天通知对方,并经双方协商一致的予以变更或解除。

第七条、特别约定

1、甲方发生交通肇事后,甲方需提供能够履行本合同运输服务义务的车辆和驾驶人员,继续完成行车计划。

2、服务期间,甲方承担妥善保管车辆的义务和责任,若发生车辆被盗、报废及其它形式的灭失,乙方不承担责任。

甲方: 乙方:

单位名称(章): 单位名称(章): 单位地址: 单位地址:

法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

承运合同【篇4】

甲方:____________________

乙方:____________________

甲乙双方,本着平等互利,协商一致的原则,签订货物运输承包经营合同书。

一、合同期限:自_____年___月____日起至_____年____月____日止。

1、甲方将己方工厂的进出原材料及销售的产品全权委托乙方承运,运输方式为公路汽车运输。

二、安全责任方

1、至签订本合同起,乙方一切安全将自行承担。

2、乙方承包期间对所有承运货物,车载人员负全部安全责任。若造成人员伤亡或承运货物损失的,乙方承担全部责任并负责赔偿。

3、车辆保险、维修检测、年检保养、燃油材料、违章罚款、用费税额、交通事故理赔及人员工资等所有费用均由乙方承担。

四、甲、乙双方的权力义务:

(一)甲方的权力义务:

1、甲方有权根据生产需要要求乙方货物运输到指定服务区;如甲方停工,停产等因素甲方有权暂停或终止合同。

2、甲方对乙方的服务质量,对发现的问题有权要求乙方进行整改。若乙方存在重大交通安全隐患问题、服务质量问题,以及车辆技术性能存在严重问题时,有权要求乙方停车整改或终止合同。

3、甲方委托乙方承运货物事宜时,应明确承运货物品名 、装货地点 ,联系人 ,联系方式 ,货物到达地

4、甲方有权获知货物在运输途中的情况和预计到货时间。

5、在货物送达收货人之前,甲方有权随时改变到货地点及收货人。 甲方有权对乙方及乙方代表和相关工作人员的工作提出意见、要求改进。

(二)乙方的权力义务:

1、乙方不能以市场运输价格调整等任何因数,借故拖延,暂缓或是停止对甲方的运输时间执行,若因特殊情况,货物不能按预订时间到达时,乙方应及时与甲方取得联系,向甲方汇报并进行处理。若甲方调查中发现有不合实际的情况,有权做出处罚。

2、乙方不得以任何方式将本合同的经营权限转包或分包,否则甲方有权终止合同。

3、车辆保险(交强险、车损险、第三者责任险、车上人员乘坐险等附加险种)、维修检测、过路停车、燃料及人员工资等所有费用由乙方承担。

4、乙方必须协助甲方做好托运零单货物、散件货物等辅助材料的免费运输。

5、每车装货完毕甲方向乙方提供装货重量、数量及货物清单。

6、输过程中,发生货物丢失、破损,由乙方负责赔偿。

7、甲乙双方协议签字生效后,任何一方不得擅自解除合同,相互遵守相关合同法,合同期间甲方不得以任何理由将货物交付第三方承运;乙方不得以任何理由分包给其它第三方承运。

三、附则:

1、本合同未尽事宜,双方签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同一式两份,其中甲方持一份,乙方持一份。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方:乙方:

负责人: 负责人:

执行代表: 执行代表:

联系电话: 联系电话:

年月 日

承运合同【篇5】

甲方:_________

乙方:_________

双方经充分协商,达成如下协议。yJS21.Com

1.运输货物:_________。

2.运输方法:

乙方调派_________吨位船舶一艘(船舶_________吊货设备),应甲方要求由_________港运至_________港,按现行包船运输规定办理。

3.货物集中:

甲方应按乙方指定时间,将_________货物于_________天内集中于_________港,货物集齐后,乙方应在_________天内派船装运。

4.装船时间:

甲文联系到达港同意安排卸货后,经乙方落实并准备接收集货(开集日期由乙方指定)。装船作业时间,自船舶抵港已靠好码头时起于_________小时内装完货物。

5.运到期限:

船舶自装货完毕办好手续时起于_________小时内将货物运到目的港。否则按货规第三条规定承担滞延费用。

6.启航联系:

乙方在船舶装货完毕启航后,即发报通知甲方做好卸货准备,如需领航时亦通知甲方按时派引航员领航,费用由_________方负担。

7.卸船时间:

甲方保证乙方船舶抵达_________港锚地,自下锚时起于_________小时内将货卸完。否则甲方按超过时间向乙方交付滞延金每吨时_________元,在装卸货过程中,因天气影响装卸作业的时间,经甲方与乙方船舶签证,可按实际影响时间扣除。

8.运输质量:

乙方装船时,甲方应派员监装,指导工人按章操作,装完船封好舱,甲方可派押运员(免费一人)随船押运。乙方保证原装原运,除因船舶安全条件所发生的损失外,对于运送货物的数量和质量均由甲方自行负责。

9.双方权利义务:_________。

10.运输费用:

按_________运价率以船舶载重吨位计货物运费_________元,空驶费按运费的_________%计_________元,全船运费为_________元,一次计收。

港口装船费用,按_________港口收费规则有关费率计收。卸船等费用,由甲方直接与到达港办理。

11.费用结算:

本合同经双方签章后,甲方应先付给乙方预付运费用_________元。乙方在船舶卸完后,以运输费用凭据与甲方一次结算,多退少补。

12.违约责任:_________。

13.附则:

本合同甲乙双方各执正本一份,副本_________份。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承运合同【篇6】

甲方:创业农场街道办

乙方: 身份证号:

经甲乙双方平等协商,甲方将管辖区内的垃圾清运工作承包给乙方,为明确双方的权利、义务,现签定如下合同条款:

一、合同期限: 年 月 日至 年 月 日。

二、垃圾清运承包范围:

三、承包金额:

四、甲方权利、义务:

1、严格履行合同,定期、不定期对垃圾清运工作督促检查,及时向乙方反馈检查结果。

2、对乙方进行职业道德教育、安全教育、培训等。

五、乙方权利、义务:

1、负责清运承包区内全年产生的垃圾,包括生活垃圾、商业垃圾、住宅户的秸秆杂物等。

2、保证每天出勤,及时清运垃圾,垃圾日产日清不滞留,不留死角。

3、垃圾车驾驶员证照齐全,达标上岗。

4、驾驶员及随车环卫工人不得酒后上岗,出现安全问题后果自负。

5、冬季垃圾形成的冰包要及时刨碎、外运,不得形成垃圾包。以地面为准,超过20公分高(冬季)为垃圾包,如乙方不及时处理,甲方安排处理,所发生的费用由乙方承担。

6、垃圾必须清运到指定垃圾场,不得随便乱卸造成二次污染。

7、乙方需接受甲方监督,服从甲方管理。甲方对乙方进行工作检查时,一次不合格警告,两次不合格罚款200元,三次不合格解除劳动合同。

8、在场部垃圾点装卸垃圾时,垃圾箱要轻抬轻放。如造成损坏,车主需按损坏程度照价赔偿。

六、违约责任:

1、乙方违反合同约定的义务,视情节轻重处以50-500元的罚金。情节严重且屡次不改者,甲方有权单方终止合同。

2、乙方每季度考核评比分在90分(含)以上者为合格;考核分低于90分以下者,每少一分扣500元;考核分80分以下者,甲方有权单方终止合同。

3、乙方未经请假、擅自脱岗,没有及时清运垃圾超过三次的,甲方有权单方终止合同。

4、乙方不服从甲方工作安排的,第一次扣200元,第二次终止本合同。

5、在迎检过程中,因乙方责任造成不良后果的,视情节轻重,对乙方处以200元—500元罚款。

七、合同保障:甲乙双方若发生合同纠纷,双方协商解决。

八、本合同自签定之日起生效。

甲方:

乙方:

年月日

Yjs21.Com更多幼师资料扩展阅读

承揽合同优选


你是否因为合同问题束手无策?在交易中,合同常常被使用。合同的签订和履行是人们一种比较正式的行为,因此应该具备明确的目的。希望这份名为“承揽合同”的文件能够解决您的问题,并提供帮助。请注意,本网站提供的资料仅供参考,请确保核实!

承揽合同(篇1)

承揽方(甲方):

定作方(乙方):

双方根据有关法律协商一致,签订本合同,共同遵守执行:

1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定:

┃产品名称│型号规模│单位│数量│单价(元)│总价金额│交货日期及数量┃

┃│││││十万千百十元角分││││││┃

2.交货办法:

(1)交货地点:

(2)运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。

3.货物交付后,乙方将收到提单和其他单据。供方可以随同提单一起向乙方收款,也可以寄送单据给乙方,让乙方根据单据进行电汇。

4.验收方式:乙方需派员到甲方仓库进行产品验收。若因特殊原因无法派员,甲方将按照合同规定的产品规格和数量进行代为检验。

5.违约责任:

6.附则:

(1)合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。

(2)在执行合同期间,如遇市场情况变化或其他原因,甲方须在天前通知撤销加工合同,否则按违约处以罚金,赔偿对方损失。

(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。

(4)本合同正本两份,双方各执一份。

(5)货物运达站。

(6)收货人。

(7)合同纠纷的处理。

甲方(签字盖章):乙方(签字盖章):

开户银行:开户银行:

账号:账号:

签订日期:

承揽合同(篇2)

承揽合同样板的通用版

合同编号:____________________签订地点:___________________

签订时间:________年____月____日

定作方:______________________

承揽方:_________________________

第一条加工物、数量、报酬、交货期限

项目名称及内容_________________________

计量单位_________________________

数量_________________________

工作量_________________________

报酬_________________________

交付期限_________________________

单价_________________________

金额_________________________

(注:空格如不够用,可以另接。)

第二条技术标准、质量要求:

第三条承揽人对质量负责的期限及条件:

第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:

第五条承揽人使用的材料由__________________人提供。

材料的检验方法:__________________________________________________________________

第六条承揽项目中的主要工作应由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是:

第七条工作成果检验标准、方法和期限:

第八条结算方式及期限:

第九条定作人在________年____月____日前交定金(大写)__________________元。

第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十二条违约责任:

本合同履行过程中如发生争议,当事人应当及时协商解决。如果无法通过协商解决,则应当向有管辖权的人民法院提起诉讼。

按下列第______种方式解决:

(一)提交_______________________委员会_____;

(二)依法向人民法院起诉。

定作方(公章)_________承揽方(公章):_________

签订地点:_________签订地点:_________

_________年____月____日_________年____月____日

承揽合同(篇3)

[承揽合同]—承揽合同(简2)

签订合同单位:______(以下简称甲乙方)签订条款如下:

1.产品名称、型号及规格、数量、价格及交货日期等如下表规定:

┌───┬───┬─┬─┬──┬────────┬──────────┐

│产品名│型号规│单│数│单价│  总价金额

│ 交货日期及数量

│称

│模

│位│量│(元├────────┼─┬─┬─┬──┬─┤

│ │ │) │十万千百十元角分│ │ │ │

│ │

├───┼───┼─┼─┼──┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┤

│ │ │

│ │ │ │

│ │

├───┼───┼─┼─┼──┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┤

│ │ │

│ │ │ │

│ │

├───┼───┼─┼─┼──┼────────┼─┼─┼─┼──┼─┤

│ │ │

│ │ │ │

│ │

├───┼───┴─┴─┴──┴────────┴─┴─┴─┴──┴─┤

│合计 │ 人民币(大写)

└───┴──────────────────────────────┘

2.交货办法:

(1)交货地点:_________

(2)运输:由甲代办,但一切运杂费用等由乙负责,甲交运日期即为交货日期。

3.货物交付后,乙方可选择以下两种支付方式:一是供方随同提单向乙方收取货款;二是供方将单据寄交乙方,乙方根据供方提供的单据通过电汇的方式支付货款给供方。

4.验收方式:乙方需亲自派员前往甲方仓库进行产品的验收。若乙方无法亲自派员,甲方有权按照合同规定的产品规格和数量代为检验。

5.附则:

(1)合同如有修改须经双方同意,双方另行签订合同。

(2)在合同执行期间,若出现市场情况变化或其他原因导致乙方需要撤销加工合同,则必须提前____天通知甲方。若未提前通知,将按照违约条款进行处罚,并对甲方造成的损失进行______赔偿。

(3)本合同须经双方签章并鉴证后生效。

(4)本合同正本两份,双方各执一份。

(5)货物运达站________

(6)收货人_________

(7)合同纠纷的处理__________

甲及代表人:(签字盖章)

乙及代表人:(签字盖章)

开户银行:________

开户银行:_______

帐号:__________

帐号:_________

电话:__________

电话:_________

签订日期:____年__月__日

承揽合同(篇4)

合同编号:_____________

定作人:_____________ 签订地点:_____________

承揽人:_____________ 签订时间:____年____月____日

第一条承揽项目、数量、报酬及交付期限

第二条技术标准、质量要求:_____________________________________

第三条承揽人对质量负责的期限及条件:_____________________________________

第四条定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:

第五条承揽人使用的材料由人提供。材料的检验方法:_____________________________________

第六条定作人(是/否)允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是:______________________

第七条工作成果检验标准、方法和期限:_____________________________________

第八条结算方式及期限:_____________________________________

第九条定作人在_____年_____月_____日前交定金(大写)__________元。

第十条定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

第十一条定作人未向承揽人支付报酬或材料费的,承揽人(是/否)可以留置工作成果。

第十二条违约责任:________________________________________

本合同履行过程中如有争议,双方应当优先通过协商解决。若协商无果,可申请当地工商行政管理部门进行调解。如果调解未能达成一致意见,则可按以下方式解决:

(一)提交_____仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第十四条其他约定事项:_____________________________________________

定作人:_______________(章)承揽人:_______________(章)

住所:____________________住所:____________________

法定代表人:_______________法定代表人:_______________

居民身份证号码:__________居民身份证号码:__________

委托代理人:_______________委托代理人:_______________

电话:____________________电话:____________________

开户银行:_______________开户银行:_______________

承揽合同(篇5)

甲方(装修方):____________

乙方(承揽方):____________

甲方的住宅需要进行装修,为此乙方提供设备、技术和人力资源,完成装修工程。双方经过协商达成以下协议:

一、由甲方提供图纸,乙方按图纸进行施工,甲方按照国家规定的的家庭装饰标准进行验收,合格后支付加工承揽费(也可以由甲方委托乙方设计施工图纸,乙方负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方关于工程的相关事宜均应与甲方联系,以确保工程质量和工期)。

二、装饰施工地点:____________

1、住房结构:砖混结构,房型:三室一厅一厨一卫,建筑面积:90m2,室内面积84m2。

2、装修施工范围包括水电工程、泥水工程、木工工程、刮腻子工程、油漆工程和其他符合业主要求的工程。

3、工期:自___年___月___日开工,至___年___月___日竣工,工期___天。

三、乙方在施工过程中应自行准备必要的设备、工具和技术,并且聘请专业技术工人,同时乙方承担全面安全责任,对于任何施工安全事故负有完全责任。

四、乙方为包工包料的承揽方式,但乙方必须按照甲方指定的材料品质、价格、品牌、售货单位购买材料。甲方可以预支部分加工承揽费用于乙方购买材料。乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,应禁止使用。如已使用。

五、双方约定,乙方将按照图纸进行施工,分阶段、分步骤进行操作,每完成一个施工单元需提交一张相应的施工图。甲方将根据市场价格和每个单元的工作量来协商和支付加工承揽费用。

六、乙方在进场前应提供本人及施工人员身份证复印件(须与原件对照),通讯号码等,便于甲方提供给物业单位管理单位留底备查。

七、为施工方便,甲方提供房屋的钥匙一把给乙方,乙方不能将钥匙遗失、损坏、复制、转借,并在结算加工承揽费时交还甲方,同时对房屋内的原有设施、堆放的各种材料及电器、家具及装饰装潢负有保护和保管责任,直至交付使用后为止,否则应对保管不当造成的直接和间接损失负全额赔偿责任。

八、本合同一式三份,经双方签字盖章生效。乙方执一份,遵照执行。

甲方:_________乙方:_________

地址:_________地址:_________

电话:_________电话:_________

签约代表:______签约代表:______

签约日期:______签约日期:______

承揽合同(篇6)

甲方:__________(以下简称甲方)

乙方:__________(以下简称乙方)

甲、乙双方经协商一致,本着平等、互利、互惠、友好、自愿的原则,遵照《_____》及有关法律、法规之规定。

一、工程概况:

1、甲方将(地点)涂料、油漆房屋装修工作,交由乙方完成,乙方将根据自己专有的技术完成本合同约定内容。

2、分项工程单价:

3、仿瓷:元每平方米(含材料及人工)。

4、乳胶漆:元每平方米(含基层腻子及人工)。

5、墙纸粘贴:元每平方米。

6、清水漆:元每平方米(喷漆,门及其他道具的线条不另计费)。

7、以上单价均按实际着漆面积计算,造型顶按水平投影面积按实计算,不按展开面积计算,不按板材计算。

8、工程量:按工程验收的实际工程量计算。

9、施工工期:合同签订之日起计算工期,总工期为____天。

二、付款方式:

1、乙方进场7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作为工程前期借支款。

2、工程竣工交验合格,甲方向乙方支付合同总价款的__%,剩余__%__为工程质保金,质保期为__个月。

三、甲方责任:

1、办理好工程开工的手续,提供工程地质资料和工程施工图。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量;

3、甲方应当为工程提供必要的资源,如施工所需的水、电和库房等条件,并确保施工场地内的运输通道畅通无阻。同时,甲方还应当清除现场内的障碍物,以便施工顺利进行。

4、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下,按合同规定付款给乙方,不得无故拖欠;

5、甲方对乙方施工现场进行监督工作,对乙方违反有关安全、质量、文明施工等规定的行为有权进行警告、罚款等处罚;

6、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排,乙方应当服从甲方安排及管理。

三、乙方责任:

1、按照甲方的技术要求进行施工,接受甲方相关人员的监督与技术指导,根据现行的国家建筑安装工程质量评定标准和施工验收规范,严格按照施工图或设计变更进行施工,不得擅自更改图纸,保质保量的完成任务,如因工程出现质量问题则由乙方承担相应责任;

2、乙方应当凭借自身设备、技术和劳动力,完成本工程的所有任务,不得委托其他单位或个人。如有需要,乙方可聘请他人协助完成工程,但聘请的工人与乙方之间应为雇佣关系。在工作过程中,乙方及其聘请的人员发生的任何财产损失或人身伤害,均由乙方全权负责。

3、乙方要保证材料利用率,不得浪费、破坏,不得更换甲方提供的原材料;

4、乙方应遵守甲方有关施工安全等相关规定,做到文明施工、安全施工。

四、质量要求:

1、严格按照甲方要求施工。

2、仿瓷墙面必须平整光洁(即压光)。

3、需要做乳胶漆的部位必须平整且着漆均匀、手感舒服。

4、造型石膏板顶及隔断必须贴填缝带。

5、木制道具清水漆必须喷。

6、如果乙方提交的成果不符合国家质量标准,应无条件进行整改。因此造成甲方经济损失的,乙方需承担相应的赔偿责任。

7、我们将按照国家现行的验收标准进行工程验收,如果验收不合格,乙方应负责重新返工,并承担违约责任。具体违约责任依据合同规定执行。

8、甲方在使用过程中,如出现工程质量问题,乙方应在接到甲方通知后____日内组织人员维修,超过____日乙方未进行维修的。

五、安全施工与检查:

1、乙方应对施工人员进行安全教育,遵守工程建筑施工管理规定,严格按照安全标准组织施工,并在任何时候接受上级、甲方和监理等安全检查人员的合法监督和检查工作。

2、乙方应严格按照甲方的安全制度与施工流程工作,采取必须的安全防护措施,消除事故隐患,施工中如造成乙方施工人员和其他人员的安全事故,所有责任由乙方承担,并承担由此产生的其他一切费用;

3、施工进程中,甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定,对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患,甲方有权要求乙方整改并限期完工,乙方同时还应接受与其他施工人员同等的处罚。

六、违约责任:

1、违反本合同约定,给对方造成损失的,应当赔偿对方全部损失,同时向对方支付违约金%__;

2、乙方应在约定的时间完成工作成果,除天气影响、停水停电、不可抗力因素外,乙方不得延长工程期限;如因甲方原因造成工期延误,则工期顺延,由此造成的误工费由甲方承担,以签证单为依据;因乙方原因造成工期延误,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿金,同时每延误一天,乙方应按合同总价款的____%向甲方支付违约金,延误超过____天时,甲方有权解除本合同,并不再支付合同尾款。

七、合同解除:

1、合同履行完毕后,本合同自动解除;

2、合同履行过程中,经双方协商一致,可提前解除本合同;

3、合同履行过程中,如发生不可抗力因素,导致本合同无法继续履行,任何乙方均可要求解除本合同。

八、合同履行过程中如发生争议,双方应协商调解,协商不成的。

九、合同履行过程中,有未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。本合同一式____份,甲乙双方各执____份,自双方签字盖章之日起生效,合同附件作为本合同的组成部分,具有同等法律效力。

甲方(签章):__________乙方(手印):__________

地址:________________地址:________________

法定代表人:_________身份证号:_________

承揽合同(篇7)

签订日期:________

1.质量标准:___________

2.交货(运输)办法及地点:________

3.质量检验及验收办法:_________

4.包装要求及费用负担:__________

5.结算办法及期限:_____________

6.原材料供应办法:____________

7.其他:_______________

违约责任:

第一点:甲方承担

(1)变更产品品种、质量或包装的规格给乙方造成损失时,应偿付乙方实际损失____

(2)中途退货的,偿储乙方以退货部分货款总值____的违约金。

(3)如乙方未按约定日期自提产品,应向甲方支付违约金。每延期一天,违约金为未提货部分货款总值的千分之一。

(4)未按合同规定时间和要求提供原材料、技术资料、包装物的,除交货日期予以顺延外。

每延期一天,应偿付乙方以延期付款总值千分之一的违约金。

(6)拒不接收送货或代运商品的行为,应被视为违约行为,因此要承担所有由此带来的损失,并支付运输部门的违约金。

(7)错填到货地点或接货人的,应承担因此造成的损失。

(8)其他___________

第二点:乙方承担

(1)产品、花色、品种、规格、质量、包装不符合合同规定,按质论价;甲方不同意收货的,乙方应包修、包退、包换。

(2)未按合同规定的数量交货,少交而甲方仍然需要的,应照数补交;不需要的,可以退货,并承担损失;不能交货的,应偿付甲方以不能交货的货款总值____的违约金。

(3)包装不符合合同规定的,必须返修或重新包装,并承担因此而支付的费用;甲方不要求返修或重新包装。

每延期一天,应偿付甲方以延期交货部分货款总值千分之一的违约金。

(5)不符合合同规定产品,在甲方代保管期内应偿付甲方实际支付的保管、保养费。

(6)如果产品被错发到了错误的到货地点或接收人处,除了按照合同规定负责运送到指定的到货地点或接收人外,我们还将承担因此而多付的运杂费和造成的延迟交货的责任。

(7)其他:____________

本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止

甲方:______ 乙方:________

法定代表人:_______ 法定代表人:_____

电话:________ 电话:_______

地址:________ 地址:_______

开户银行:______ 开户银行:_____

帐号:________ 帐号:_______

承揽合同(篇8)

发包人:________________________(以下简称甲方)

承包人:________________________(以下简称乙方)

根据《_________》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在合同履行过程中的权利、义务和责任,本着平等、互利、保证质量的原则,按期保质完成本工程,经双方协商,达成以下协议:

一、工程慨况

工程名称:_______________________________________工程地址:________________________________________________

二、合同价格

木质门_________元/樘,(此价格包含五金配件、门锁、门框和门制作安装、油漆等所有费用,包括工人工资、材料费、检测费、配合费、运输损耗、施工损耗、利润、税金及附加、发票、包装、运输、卸货至工地现场甲方指定地点、安装施工、成品保护、仓储费、及因材料送到工地指定地点而引起的额外费用等直至工程竣工验收合格且交付甲方前所需的全部费用。该综合单价一次性包死。

三、承包范围

承包的内容:_____________________________________________

四、工期期限

1、开始工作日期:_________年_________日,结束工作日期:门必须于_________年_________日完成。

2、乙方必须按甲方计划完成;

3、在施工过程中,乙方按约定的工期进度及质量组织施工,若乙方不能按约定完成,甲方有权解除本合同,乙方必须在2日内撤出施工现场。

五、质量要求

1、为确保工程质量和技术达到标准,乙方必须按照设计图纸及相关图集规范进行施工。施工过程中应符合《木门窗安装规范》和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》的要求,并满足甲方的具体需求。在质量评定中,乙方必须获得90%以上的得分,并在交验时达到合格标准。

2、因乙方施工质量原因造成返工者,由乙方全权承担返工发生的一切费用。

六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工劳务用工及税费、安全及文明施费;材料:材料必须按设计图纸及相关图集规范规定进场合格材料,必须提供材料的产品质量证明文件(合格证、检测报告等)。必须按照甲方规定工期完成施工任务。

七、工程价款的支付和结算方式1、付款方式:每个月25日支付当月完成工程量的70%进度款。

2、结算方式:

(1)本工程预付款元;

(3)全部门窗安装完毕,待工程竣工验收合格且交付建设单位后。

(4)其余5%作为质量保证金,保修期届满之日起一个月内无息支付。

八、工程验收与结算

1.本合同项下门窗安装工程竣工验收,以设计安装图纸及说明书。

乙方按国家工程竣工验收有关规定向甲方提交竣工验收报告申请。

并在验收后七天内给予认可或提出修改意见。

4.经甲方组织验收,该安装工程全部或部分不符合双方约定的国家质量检验标准的,乙方须对验收不合格的部分返工,费用由乙方承担,工期超过本合同约定期限的。

5.验收合格之前相应物品毁损、灭失的风险由乙方承担,验收合格之后相应物品的毁损、灭失的风险由责任方承担

九、安全文明施工

1、班组进场前承包人指定管理人员一名随时与甲方协调。进场后必须做好入场教育、_____教育、安全技术交底,凡进入该工程项目的各位人员,必须服从现场管理人员统一指挥,遵守现场管理的一切规章制度,配带安全设施,按相关操作规程作业,保证安装质量。保证制安现场清洁。因返工或工程处罚。

2、乙方所有参加制安的工人,进入制安现场必须严格遵守建筑安全法规,严格按相应安全操作规范和《现场施工管理规定》制安。由于乙方自身违反作业规程,发生任何安全事故损失均由乙方完全承担;乙方参加安装的人员如违反项目部规章制度时,由项目部对乙方处以200元/次的罚款。

十、事故处理

1、发生重大伤亡安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方,并保护好现场,做好防护措施,防止事故扩大、蔓延。

2、乙方和甲方对事故责任有争议时,应按相关规定处理。

十一、双方权利义务

甲方权利义务

1、协助乙方处理乙方与工程总承包单位、其他施工单位的施工配合关系。

2、在签订本合同后的五天内,甲方需向乙方提供土建图纸和技术要求,并及时与乙方进行施工现场技术交底。

3、依据本合同约定,按期足额向乙方支付工程款项。

(二)乙方权利义务

1、乙方负责对洞口尺寸的实测、复核工作。

(1)在门制作前,乙方必须前往现场进行尺寸实测,并将测量结果提交给甲方审核确认。但是甲方的审核确认并不表示对该尺寸承担任何责任。

(2)乙方在门安装前,应对洞口尺寸进行二次复测,如有异议应当在进场施工前书面报告甲方,并按甲方要求执行。否则,视为乙方认可施工现场条件,由此产生的误差、损失及责任均由乙方自行承担。

5、甲方、监理方、质检等单位对该工程实行统一管理,乙方应服从。乙方负责施工现场及生活区域的安全、文明、防火、防盗等方面的工作。

8、为保持施工现场的清洁,乙方需每日将垃圾集中至甲方工地指定地点,并在甲方要求的时间内清除。如乙方未能及时清理,甲方有权委托他人进行清理,所发生费用将从乙方的工程款中扣除。

十二、工程变更

1、在工程施工过程中,如果甲方需要对门窗的设计进行更改,应提前告知乙方,并协商调整进度计划,确保工程顺利进行。

3、双方确认:对于涉及工程价款的确认,双方协商后进行解决。

十三、成品保护

工程竣工通过甲方及有关主管部门验收合格并交付甲方之前,乙方承包范围内的在建工程、已完工程及其他工程的成品保护,均由乙方负责并承担所发生的全部费用。

发包人:________________________

_________年_______月_______日

承包人:________________________

_________年_______月_______日

承揽合同(篇9)

2022承揽合同(半成品)是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。承揽合同(半成品)能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022承揽合同(半成品)正文内容

合同编号:_____________

定作方:(甲方)________________

承揽方:(乙方)________________

签订日期:________年____月____日

签订地点:______________________

经充分协商,签订本合同,共同信守。

1.品名(或项目)、数量及价款

┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐

│加工定作物品│型号、规格│计量单位│数量│价款或酬金│交(提)定作物│

│名称或项目│

├──┬──┤或完成工作日期│

│单价│金额│

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤

├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤

│合计金额(人民币:)佰拾万仟佰拾元角分

└──────────────────────────────────┘

2.使用原材料(半制品)及主要辅料规定

(1)甲方向乙方提供部分:

┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐

│品名│型号、规格│计量单位│数量│单价│金额│提供日期│消耗定额│

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤

└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘

质量要求:________________________

检验及提供方法:__________________

价款处理方法:____________________

(2)乙方提供部分:

┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐

│品名及产地│型号、规格│质量要求│允许使用代用品名称及规定

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

├─────┼─────┼────┼─────────────────┤

承揽合同(篇10)

甲方(委托方):__________

身份证号:__________

联系电话:__________

乙方(承揽方):__________

身份证号:__________

联系电话:__________

依照《中华人民共和国民法典》以及相关规定,就乙方承揽甲方房屋土建建筑主体事宜,甲、乙双方经平等自愿协商,签订本协议:

一、承揽事项

1.乙方按甲方要求提供服务,甲方向乙方支付报酬。

2.乙方服务内容:________________________________________________________________________。

3.乙方应自主完成相关服务,不得转委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不转委托第三人的,必须经得甲方同意。甲方有权解除合同。

二、 原材料提供方及办法

1、由甲方于_____年_____月______日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日内检验完毕,不符合要求的,应在收到原材料后_______日内通知甲方调换或补齐。乙方对甲方提供的原材料不得擅自更换,对施工工具不得偷换零部件,否则甲方有权解除本合同,并要求乙方承担相应的赔偿责任。

2、如果乙方未按照合同规定的办法和期限对甲方提供的原材料进行检验,或者尽管经过检验发现原材料不符合要求,仍未按照约定的期限通知甲方进行调换或补齐,则乙方应对工作质量和数量承担责任。

三、施工要求

1.乙方应严格按规范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主体。

2.工程工期为:__________自_______年______月_______日起至______年 _______月 ________日止,按日历工期计算。因特大暴雨等不可抗拒的客观原因造成的工期耽误除外。

3.乙方应按照房屋建造标准保证施工质量。房屋土建建筑主体部分建造完工后。

4.保修期:自项目验收之日起,为期______个月。在保修期内,如发现工程质量问题,乙方需承担重新建造土建建筑主体部分所需的所有材料及相关费用。

二、价格与支付

1.总包干价为:__________人民币(大写)_________(¥_________元)。

合同中规定的费用已经涵盖了全部成本和酬金,除此之外,甲方无需再向乙方支付任何其他费用。

2.乙方施工完毕后,由甲方验收通过后按合同约定付清。

三、付款方式

1.合同价款的支付时间与条件如下:__________

首笔款:__________¥________元(合同总金额的________%),于本合同签订后的__________个工作日内支付;

第二笔款:__________¥________元(合同总金额的________%),于 甲方验收通过后的______个工作日内支付。

质保金:__________¥________元(合同总金额的_______________%),于 质保期满后的__________个工作日内支付。

2.乙方指定收款账号:__________________________________。

开户行:_______________________________。

户名:_________________________________ 。

3.发票:如甲方需要开具发票,则发票开具的税费成本由甲方承担。如果甲方不需要开具发票,则无需另行支付乙方任何费用。

四、知识产权与保密

乙方履行本协议而产生的任何形态的作品(包括但不限于文字作品、图画作品、音像资料、课件等),其全部知识产权均归甲方所有。

五、确认与声明

1.乙方应自行安排工作时间,无需到甲方处坐班,乙方自担风险,自负盈亏,自行以符合安全规范和技术规范的方式履行合同。

2、乙方履行合同所涉及到的人工、设备、运输等费用均由乙方自行承担。

3.乙方及其雇佣的工人在履行承揽服务时,如有任何人身或财产损失,应由乙方自行承担责任,甲方不承担任何责任。

4.甲方与乙方之间不建立劳动关系、雇佣关系、劳务派遣关系或类似关系,不对乙方进行管理,不对乙方承担劳动法上的义务。

亦不代表双方建立劳动关系。

5、乙方确认,如乙方有所在单位,则已经获得所在单位的许可签署与履行本合同。履行本合同的过程中。

六、违约责任

1.违反本合同约定,给对方造成损失的,应当赔偿对方全部损失,同时向对方支付违约金 _______% ;

2.乙方应在约定的时间完成工作成果,除天气影响、停水停电、不可抗力因素外,乙方不得延长工程期限;如因甲方原因造成工期延误,则工期顺延,由此造成的误工费由甲方承担,以签证单为依据;因乙方原因造成工期延误,给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿金,同时每延误一天,乙方应按合同总价款的 _____%向甲方支付违约金,延误超过 天时,甲方有权解除本合同,并不再支付合同尾款。

七、合同联系方式

为更好的履行本合同,双方提供如下联系方式:__________

甲方联系方式

邮寄地址:________________________________。

联系人:___________________________________。

电话:____________________________________ 。

电子邮箱:___________________________________。

乙方联系方式

邮寄地址:________________________________ 。

联系人:___________________________________。

电话:____________________________________ 。

电子邮箱:____________________________________ 。

双方通过上述联系方式之任何一种(包括电子邮箱),就本合同有关事项向对方发送相关通知等,均视为有效送达与告知对方,无论对方是否实际查阅。上述邮寄送达地址同时作为有效司法送达地址。

当一方需要变更通知或通讯地址时,应在变更之日起三日内书面通知对方。如果未通知,则由未通知方承担由此引起的任何相关责任。

八、争议解决

1.本合同所涉及的任何争议,应当由合同双方进行友好协商解决。如协商不成,双方可以选择通过仲裁或诉讼的方式解决。仲裁地点为_______,仲裁裁决应当是终局的,对双方均具有约束力。

提交位于________________(地点)的_________________仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;

依法向________________________所在地有管辖权的人民法院起诉。

九、附则

1.本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

2.本合同自双方签署之日起生效。

签署时间:_____________年 ________月 ________日

甲方(盖章):__________

乙方(签字):__________

承运合同八篇


俗话说,凡事预则立,不预则废。在幼儿教育工作中,我们都有会准备一写需要用到资料。资料一般指生产、生活中阅读,学习,参考必需的东西。参考资料可以促进我们的学习工作效率的提升。你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢?经过整理,小编为你呈上承运合同八篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

承运合同(篇1)

甲方:_______________

乙方:_______________

根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律法规,甲方因__________需要包用飞机,与乙方签订本协议书,双方同意遵守下列条款:

第一条合同期限

自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日,共计_____日,合同到期是否续约由双方协商后处理。

第二条飞机航程

甲方于_____年_____月_____日起包用_____型飞机_____架次,其航程如下:

1、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。

2、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。

3、____年____月____日自____年____月____日,停留____日。

第三条包机费用及付款方式

1、甲乙双方约定此次航空包机费用总计人民币____元,大写为_________________。

2、甲乙双方约定于运输结束后由乙方将有关运费统计汇总成立,盖上财务章后给甲方(不包括复印件、传真件等),由双方进行对帐,账目核对无误后,(乙方向甲方开具并提供公路内核发票),甲方于收到发票10个工作日内支付该周期款项,未及时支付的按应付款项的0。1%/天交纳滞纳金。但因法定节假日或乙方原因造成延迟付款的,甲方不承担延迟付款责任。

第四条其他约定

1、根据包机航程及经停站。可供甲方使用的最大载量为___公斤(内___座位)。如因气象原因或其他特殊原因需要增加空勤人员或燃料时,载量照减。

2、包机吨位如甲方未充分利用时,空余吨位得由民航利用,甲方不得利用空余吨位,自行载运非本单位的客货。

3、乙方除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。

4、甲方签订本协议书后,要求取消包机,应交付退包费每架次___元。如在甲方退包前,乙方为执行协议书已发生调机等费用时,应由甲方负责交付此项费用。

5、在执行协议书的飞行途中,甲方要求停留,按规定收取留机费。

第五条违约责任

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,给对方造成损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。

风险告知:明确违约责任,在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

第六条争议纠纷解决

甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,应协商解决,协商不成的,选择以下第_________种方式解决:

1、提交_________仲裁委员会仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

风险告知:关于争议解决方式的约定,可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁,二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局,约定向法院提起诉讼两审终审。

第七条附则

1、合同约定范围内之未尽事宜,双方可另行协商,达成的协议可作为本合同的附件,且该附件与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式四份,双方各执二份,自盖章之日起生效。任何一方要求终止时,应提前三十天以书面形式通知对方,双方达成一致后,方可解除。

3、经甲乙双方协商一致,可对本合同进行修改和补充,修改及补充的内容经双方签字盖章后作为合同的组成部分。

甲方:_________________乙方:_________________

代表人:_______________代表人:_______________

_____年______月______日_____年______月______日

签约地点:_____________签约地点:_____________

承运合同(篇2)

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,为确保运输土方顺利完成,本着互惠互利诚实原则,在公平、公正的基础上,经双方友好协商达成如下协议条款,双方无条件执行。

一、工程概况:地铁的土方运输

二、工程地点;

三、承包价及结算方式:每车每天 元,每月为 天,月合计 元,正常情况下每天结算一次,(税后价,不含装车,卸土费用)。注:每车必须装土20立方以上,以单位过磅为依据,否则按实际数量扣减结算,乙方提供手续齐全、合格运输车辆不少于20辆。

四、工期:工期为两年。本合同签订周期一年。试行 天,双方认为各方面无矛盾,签订正式壹年期合同。

五、甲方责任:

1、甲方负责施工场地、道路正常施工,办理施工的全部手续,确保车辆正常通行。

2、协商装车场地、运输、道路、外卸土方场地无任何干扰,确保正常施工运输。

3、负责所需相关手续,车辆出现被扣,甲方给予协调,指定运输路线,解决当地关系。

4、甲方负责乙方车辆正常运转,如遇不可抗力、政府、业主干预等情况外甲方不负责,除此外甲方原因停工,甲方支付承揽费 元。

六、乙方责任:

1、乙方根据甲方的需要指示、组织安排所需车辆,按时进场。(甲方安排乙方的车辆的地、吃、住停车场、加油)。

2、乙方保证车辆符合甲方要求的行车手续,听从甲方的安排、调配,按甲方指令执行。

3、服从甲方的统一管理,做到文明施工。

4、乙方必须教育好司机,服从甲方的合理安排,服从当地的民俗习惯,要遵纪守法,配合甲方完成全部运输任务。

5、因乙方及乙方司机原因造成人员伤亡和事故损失,由乙方承担,与甲方无关。

6、本合同期为一年,若由于乙方车辆原因不能正常工作,乙方及时调换车辆,补齐所需车辆,否则出现耽误工期,造成甲方损失,由乙方负责。

七、安全事故:

乙方车辆在施工中,每辆车必须配有两名司机。杜绝酒后驾车,做到文明行车,礼貌让路,在正常运输中,因自身原因,出现安全事故,由乙方负责。

八、特殊约定:

双方发生争议,无法协商,可向石家庄当地人民法院进行诉讼或有关部门给予协商解决。

九、本合同出现未尽事宜,双方通过协商或另计补充协议,与本合同享有同等法律效益。

十、本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章生效,进场后按此合同执行。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承运合同(篇3)

甲方:_______

乙方:_______

根据国家有关运输规定,经过双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。

一、货物名称、规格、数量、价款

货物编号____________

品名____________

规格____________

单位____________

单价____________

数量____________

金额____________(元)

二、包装要求:托运方必须按照国家主管机关规定的标准包装;没有统一规定包装标准的,应根据保证货物运输安全的原则进行包装,否则承运方有权拒绝承运。

三、运输办法及运杂费负担:_______________________________________________

四、托运时间及地点:_____________________________________________________

五、到货时间及地点:_____________________________________________________

六、收货人领取货物及验收办法:___________________________________________

七、付款办法:___________________________________________________________

八、违约责任

托运方责任:

1.按合同规定的时间和要求提供托运的货物,托运方应按货物价值的_________%偿付给承运方违约金。

2.由于在普通货物中夹带、匿报危险货物,错报笨重货物重量等而招致吊具断裂,货物摔损,吊机倾翻,爆炸,腐蚀等事故,托运方应承担赔偿责任。

3.由于货物包装缺陷产生破损,致使其他货物或运输工具,机械设备被污染腐蚀、损坏,造成人身伤亡的,托运方应承担赔偿责任。

4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用铁道自装的货物,在到站卸货时,发现货物损坏,缺少,在车辆施封完好或无异状的情况下,托运方应赔偿收货人的损失。

甲方:____________

乙方:___________________

签于:________________________

承运合同(篇4)

托运人(姓名)__________与中国民用航空__________航空公司(以下简称承运人)协商空运__________(货物名称)到__________(到达地名),特签订本合同,并共同遵守下列条款:

第一条托运人于__________月__________日起需用__________型飞机__________架次运送__________(货物名称),其航程如下:

________月________日自________至________,停留________日;

________月________日自________至________,停留________日;

运输费用总计人民币________元。

第二条根据飞机航程及经停站,可供托运人使用的载量为________公斤(内含客座)。如因天气或其他特殊原因需增加空勤人员或燃油时,载量照减。

第三条飞机吨位如托运人未充分利用,民航可以利用空隙吨位。

第四条承运人除因气象、政府禁令等原因外,应依期飞行。

第五条托运人签订本合同后要求取消飞机班次,应交付退机费________元。如托运人退机前承运人为执行本合同已发生调机费用,应由托运人负责交付此项费用。

第六条托运人负责所运货物的包装。运输中如因包装不善造成货物损毁,由托运人自行负责。

第七条运输货物的保险费由承运人负担。货物因承运人问题所造成的损失,由承运人赔偿。

第八条在执行合同的飞行途中,托运人如要求停留,应按规定收取留机费。

第九条由于下列原因造成货物灭失、短少、变质、污染、损坏的,承运人不承担责任:

一、不可抗力;

二、货物本身性质所引起的变质、减量、破损或灭失;

三、包装方法或容器质量不良,但从外部无法发现;

四、包装完整,封志无异状而内件短少;

托运人

承运人

年 月 日

承运合同(篇5)

导语:

托 运 方:____________________________________

地 址:____________ 邮码:____________ 德律风:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

承 运 方:____________________________________

地 址:____________ 邮码:____________ 德律风:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

根据国度有关运输法则,经过议定两边富裕会商,特订立本公约,以便两边互助服从。

第一条 货品名称、规格、数量、价款

第二条 包装要求

托运方必须根据国度主管构造法则的标准包装;异国联合法则包装标准的,应根据包管货品运输安定的原则进行包装,不然承运方有权谢绝承运。

第三条 货品起运地点

货品到达地点

第四条 货品承运日期

货品运到期限

第五条 运输质量及安定要求

第六条 货品装卸责任和方法

第七条 收货人领取货品及验收方法

第八条 运输费用、结算方法

第九条 各方的权力任务

1、托运方的权力任务

1.托运方的权力:要求承运方根据公约法则的时候、地点、把货品运输到目标地。货品托运后,托运方必要变动到货地点或收货人,大略撤除托运时,有权向承运方发起变动公约的内容或清除公约的要求。但必须在货品未运到目标地之前关照承运方,并应按有关法则付给承运方所需费用。

2.托运方的任务:按商定向承运方交付运杂费。不然,承运方有权中断运输,并要求对方付出违约金。托运方对托运的货品,应根据法则的标准进行包装,服从有关危机品运输的法则,根据公约中法则的时候和数量交吩咐运货品。

2、承运方的权力任务

1.承运方的权力:向托运方、收货方收取运杂费用。如果收货方不交或不按时交纳法则的各种运杂费用,承运方对其货品有扣压权。查不到收货人或收货人谢绝提取货品,承运方应及时与托运方关联,在法则期限内当真保管并有权收取保管费用,对付超出法则期限仍没法交付的货品,承运方有权按有关法则予以处理。

2.承运方的任务:在公约法则的期限内,将货品运到指定的地点,按时向收货人发出货品到达的关照。对托运的货品要当真安定,包管货品无欠缺,无破坏,无工钱的变质,如有上述题目,应负担补偿任务。在货品到达今后,按法则的期限,当真保管。

3、收货人的权力任务

1.收货人的权力:在货品运到指定地点后有以凭据领取货品的权力。必要时,收货人有权向到站,或半途货品地点站发起变动到站或变动收货人的要求,签订变动和谈。

2.收货人的任务:在接到提货关照后,按时提取货品,缴清应付费用。超出法则提货时,应向承运人交付保管费。

第十条 违约责任

1、托运方责任:

1.未按公约法则的时候和要求供给托运的货品,托运方应按其代价的____%偿付给承运方违约金。

2.因为在平凡货品中夹带、匿报危机货品,错报笨重货品重量等招致吊具断裂、货品摔损、吊机倾翻、爆炸、腐烛等变乱,托运方应负担补偿责任。

3.因为货品包装缺点产生破坏,导致其他货品或运输东西、机器配置被混浊腐化、破坏,造成人身伤亡的,托运方应负担补偿责任。

4.在托运方专用线或在港、站公用线、专用线自装的货品,在到站卸货时,发觉货品破坏、贫乏,在车辆施封完好或无异状的环境下,托运方应补偿收货人的吃亏。

5.罐车发运货品,因未随车附带规格质量表明或化验报告,造成收货方没法卸货时,托运方应偿付承运方卸车等存费及违约金。

2、承运方责任:

1.不按公约法则的时候和要求配车、发运的,承运方应偿付甲方违约金____元。

2、承运方如将货品错运到货地点或接货人,应无偿运至公约法则的到货地点或接货人。如果货品过期到达、承运方应偿付过期交货的违约金。

3.运输进程中货品灭失、短少、变质、混浊、破坏,承运方应按货品的实际吃亏(包括包装费、运杂费)补偿托运方。

4.联运的货品产生灭失、短少、变质、混浊、破坏,应由承运方负担补偿责任的,由尽头阶段的承运方向负有责任的其他承运方追偿。

5.在符合法律和公约法则前提下的运输,因为以下因为造成货品灭失、短少、变质、混浊、破坏的,承运方不负担违约责任:

①不可抗力;

②货品本身的天然属性;

③货品的公道消耗;

④托运方或收货方本身的差错。

本公约本来一式二份,公约两边各执一份;公约副本一式 份,送……等单位各留一份。

托运方:________________________________

代表人:________________________________

____年____月____日

承运方:________________________________

代表人:________________________________

____年____月____日

承运合同(篇6)

一、案情简介

某出口公司(以下简称发货人)出口861箱/8400件PVC雨衣,装40货柜EISU1303383于1998年7月31日从福州港起运,并向中国人民保险公司福建省分公司(以下简称保险公司)投保海洋货物运输一切险附加战争险,保单号为FC07/9806342,保险金额45540.00美元,目的港为希腊的比雷埃夫斯港。货物运抵目的港后,收货人发现货物短少103整箱,另有6箱破损内容不齐,经保险当地代理UNITEDINDURANCE要么短少发生在承运人接货后和最后封货柜之前照管期间。而保险公司经过研究本案的所有事实、证据和相关法律的规定,随后基于以下的抗辩理由主张保险公司有权行使代位求偿权,无论基于何种情况被告均应对货物短少灭失负赔偿责任:本案的第MT806PIR30E79AB号提单批注“SHIPPER`SLOAD二、驳回原告对福州市马尾轮船公司的诉讼请求;三、本案诉讼费人民币1850元,由被告长荣海运股份有限公司负担。”

一审判决后,被告人长荣海运股份有限公司没有上诉,向保险公司汇付了上述款项。

三、判决评析及代位求偿权深层定位的思考

综观本案,被告的抗辩亦有相当分量的事实基础,案涉货物铅封变动是福州海关的码头验货使然,而该批货物为塑料雨具,属低值易耗品,在码头监管森严的情况下,论理不易成为偷盗的主要目标。因而,本案货物原装短少的可能性似乎更大些,且被告提供福州海关第249号《作业流程表》为证,已尽举证义务,法院完全可以在被告举证的基础上认定货损属于原装短少,但法院最终判决保险公司胜诉!值得思量,其实这也正是本案的典型之处。

我国属大陆法系国家,受法制环境的限制法院不能应用法理判案,只能依据现有成文法律来判案,因此,法院在本案的判决中欲对保险公司的代位求偿予以保护,只能在判文上使用技巧,如:判决认定货物短少缘由的依据是目的港检验人的“推测原因为失窃”,并以此认为“属于保险责任范围,原告据此理赔并无不当”,对保险公司的代位求偿权予以保护。法院对货损发生的实际原因亦未查明,推测为失窃的模糊语言并不排除货物原装短少的可能性,而在此种情况下以“被告认为本案货损短少是发货人/托运人未将该部分货物装运,但不能举证”为由支持了保险公司的诉讼请求,无疑内在包含着保险人善意理赔的法律保护。

而法院对善意理赔的保险人利益予以保护的意图,从其对本案举证责任分配问题上明显向原告倾斜亦可见一斑。根据我国民事诉讼法“谁主张,谁举证”的规定,原告主张案涉货损是承运人责任期间发生失窃所致,依据是货柜铅封变动以及目的港检验人“推测为失窃”的结论。被告举证表明货柜在进入码头前是原铅封号,海关验货后更换新的封号,所换铅封号在整个航程中均未再发生任何变动,因此主张在码头并未发生失窃,货损是原装短少。客观分析双方举证责任完成情况,原告明显处于劣势,因为推测为失窃与事实发生了的失窃显然不同,唯有真实的失窃才属于保险事故应予理赔,原告在被保险人索赔时,没有相反证据表明货损短少是其他不属保险范围的事故造成,所为理赔无可厚非,符合保险法及时赔偿的立法宗旨,也维护了自身的商业形象。然而问题在于被告完成了“铅封变动是海关在码头验货使然”的举证责任后,主张在码头货物失窃的举证责任论理又应落到保险公司头上,而保险公司并没有进一步的证据支持该主张。但厦门海事法院则见仁见智,从被告主张“货损短少是发货人/托运人未将该部分货物装运但不举证”的角度判令其承担举证不能的不利瓜果,究其原因,这显然是在自由裁量的范围内,倾向于保护善意理赔的保险人的利益。因此,本案判决中无疑昭示着保险人的善意理赔应获得法律保护的审判价值理念。

本案中保险人鉴于铅封变动及目的港检验人推测为失窃致使货损的结论下凭齐全的单证对货损予以理赔在主观上实无过错可言,但本案却属货物原装短少的可能性,却对传统的保险代位求偿权提出了严峻的挑战。若因循传统保险代位权理论,在前述情况下保险人理赔将由于此后的事实证明确属原装短少而被判不是保险事故,则无保险代位权可言,保险人的合法权益得不到法律上切实的保障。尤其是在海洋货运险业务中,收货人往往是处于法律环境大相径庭的异国他乡,向其追讨错误理赔款撇开事实上的困难不谈,还存在着可能由于具体法律规定的冲突(即依保险人所在国无代位权,但依收货人所在国法律在该种情况下则有代位权)而得不到保护。因此,本案的审判实践对保护保险人的善意理赔、对维护保险业的健康发展具有十分重要的现实意义。

既然传统的代位追偿权理论使保险人在追偿时受到限制,促使我们思考代位求偿权深层定位的问题。返观我国的《保险法》与《海商法》均未对保险代位权作详尽的规定。《保险法》第44条第1款规定:“因第三者对保险标的的损害而造成保险事故的,保险人自向被保险人赔偿保险金之日起,在赔偿金额范围内代位行使被保险人对第三者请求赔偿的权利。”《海商法》第252条规定:“保险标的发生保险责任范围内的损失是由第三者造成的,被保险人向第三者要求索赔的权利,自保险人支付赔偿之日起,相应转移给保险人。被保险人应当向保险人提供必要的文件和其所需知道的情况,并尽力协助保险人向第三者追偿”。从立法的内容看,两部法律条文对保险代位权的行使规定了一个前提两个要件,一个前提即所发生的事故应是承保范围内损失(保险事故),两个要件分别为支付保险理赔款以及追偿已赔付的保险金额为限、追回金额超过赔偿限额的应当归还给被保险人。就保险代位权的立法要旨看,上述规定实质上是要求保险代位权的行使应有保险合同上的依据。

然而,目前的立法实际仅是对保险代位权行使的依据作了规范,并没有回答到底什么是保险代位权,未对保险人在理赔时根据提交的齐全单证判断是保险事故,而在追偿时根据被告提供的证明表明该损失并非保险事故时是否仍享有追偿权(本案假设的事实正符合这种情况)作出进一步的规定,甚至也未对保险人在承保责任外发生损失的自愿赔付时规定如何操作。这也是上述案例中保险公司在本案中的处境,而该保险公司的代位求偿权始终被对方质疑,这在诉讼程序上并不鲜见。保险人作为原告在此类诉讼中,其代位求偿权问题经常被被告方利用作为抗辩的手段,被告方总是选择在保险人的追偿前提出先发制人,以达到回避在实质性问题方面的举证义务,而他们往往能够达到目的的原因之一,恰恰是我国《保险法》关于保险代位权的性质、成立和行使要件、行使方法及其内容、代位权行使的保障和救济、代位权的行使限制等许多理论和实务问题没有提供完整的答案,法院的审判实务方面,也没有经典的判例可以援引。

根据我国《合同法》第79条规定债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,第80条规定债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力;第81条规定债权人转让权利的,受让人取得与债权有关的从权力,但该从权力专属于债权人自身的除外;第82条规定债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张。本文认为在保险合同中有关保险代位权的问题,同样涉及被保险人债权的转让,《合同法》中有关条款的规定,应当同样适用。亦即只要被保险人出具《收据及权益转让书》并将债权转让的事实有效通知第三方责任方,就意味着保险人取得的代位求偿权的有效性毋庸质疑。否则,保险人在赔付被保险人之后向责任方追偿时诉诸法庭,却首先面临的将是法官对“保险理赔是否符合保险合同条款”的审理,这对保险人不仅颇为不公而且会阻碍保险业的进一步发展。

我们不妨进一步设想,假如保险人在商业经营中从特殊的角度考虑(如保险条款不尽完善、政府部门的压力、与广大客户的关系等),对承保责任范围外的损失作了自愿赔付或通融一定比例的赔付,那么保险人取得在该自愿赔付或通融一定比例赔付的金融范围内的代位求偿权是否有效?答案是肯定的,上述《合同法》规定仍然适用自愿或通融赔付的情况,因为保险人的自愿或通融赔付并不排斥或否定其代位权的存在,理论上保险代位权为保险人依照法律规定所享有的权利,其因为保险合同的订立而当然发生;保险人放弃依照保险合同而享有的免于承担保险责任的利益,并不说明保险人放弃了保险代位权,造成被保险人损害的第三人是否应当承担责任,并不因保险人自愿或通融赔付保险赔偿金而受影响,第三人仍得以其对被保险人的一切抗辩对抗保险人。所以,保险人在保险合同约定无须承担保险责任时,仍然给予被保险人以赔偿的,可以对造成被保险人损害的第三人行使代位权。因此,不论保险人的赔偿是否基于保险合同的条款规定,在代位求偿权的问题上,只要被保险人的损害从保险人处得到补偿而因此将补偿范围内的代位求偿权转让给保险人,保险人因此获得的代位求偿权当然有效,这样既方便和满足了商业贸易发展的需要,限度内尊重了当事人合同自由的权利,也杜绝了被保险人的诉权转让后双重获利的可能,符合保险损害的补偿原则,又不损害社会公共利益。在我国现行法律仅规定法定赔偿下的代位权的立法实践下,应当许可和保护甚至鼓励自愿或通融赔偿情况下的代位权的产生、存在和发展,而不能、同时也没有任何理由以前者来否定后者。

承运合同(篇7)

货票编号:_________

交接清单编号:_________

登记日期:_________年_________月_________日

┌──────┬───┬──┬───┬───┬──────┬─────┐

│船名:│起运港││到达港││到达日期│收货单位│

│航次:│││││(港印)│(签章)│

├─┬────┴┬──┼─┬┴───┴┬──┤││

│发│全称││收│全称││││

│货├─────┼──┤货├─────┼──┤││

│单│地址、电话││单│地址、电话││││

│位├─────┼──┤位├─────┼──┼──────┴─────┤

││银行、帐号│││银行、帐号││运费│

├─┴┬─┬─┬┴┬─┴─┴┬────┼──┴─┬──┬─┬─┬───┤

│发货│货│件│包│体积│发货单位│水运部门│计费│等│费│金额│

│符号│名│数│装│(长宽│确定重量│确定重量│重量│级│率│(元)│

│││││高)│(公斤)│(公斤)│││││

├──┼─┼─┼─┼────┼────┼────┼──┼─┼─┼───┤

│合计│││││││││││

├──┼─┴─┼─┴──┬─┴──┬─┴────┴─┬┴─┴─┴───┤

│发记││发货│费用项目│起运港│到达港│

│货载││单位├────┼──┬─────┼──┬─────┤

│单事││(公章)││费率│金额(元)│费率│金额(元)│

│位项││月日│装卸,├──┼─────┼──┼─────┤

││││包干费│││││

│││├────┼──┼─────┼──┼─────┤

││││港务费│││││

├──┴───┼────┼────┼──┼─────┼──┼─────┤

│水记│承运││││││

│运载│日期│总计│││││

│部事│├────┴──┴─────┴──┴─────┤

│门项│(港印)│金额(大写)│

││├──────────────────────┤

│││核算员:复核员:│

└──────┴────┴──────────────────────┘

承运合同(篇8)

甲方:xx托运

乙方:xx承运

甲乙双方本着合作共赢的目的,就乙方承包甲方产品配送事宜达成如下协议:

一、双方权利及义务

1.甲方的产品配送业务全部由乙方承包运输,在合同期内甲方不得再同意其他车辆进入。如出现不能满足甲方产品配送需求,由乙方及时自行解决,超过5天还不能解决,甲方可同意他人进行配送产品工作或解除本合同,以让配送能正常进行。

2.车队运输承包的后,公司必须将原先的配送统一起来,以后将不存在有自提客户,全部由公司统一配送。这样,够提升公司的整体形象;规范货物陪送的形式;以及能够做到统一管理,整齐划一,产品外包装的质量有大幅度提升;也能够减少客户的运输风险等。

3.双方为各自独立的关系,不存在相互管理的关系,权利与义务以本协议或补充协议(若有)为准。乙方在经营运作中,其车辆及其人员(含司机、装卸工)所发生的一切费用和责任均由乙方负责,与甲方无关。

4.对经营配送业务中的运费单价、装卸费单价,甲乙双方可根据各地市场的情况共同商定相对稳定的价格。若遇市场因素(如油价变动、费改税等)需调整单价的,甲乙双方另行协商(若油价升降0.5元以上,50公里内可调整0.10元。50公里外可调整0.20元)。详细单价以及货运的配送要求按照附件一的单价及细则执行。

5.乙方将产品送到甲方指定目的`地后需为甲方代收货款,并必须在当天内将全额货款交还给甲方。如果超期2天,视为侵占甲方财产,除应承担每日5%的罚息外,还应依法承担刑事责任。

6.乙方在经营过程中(不包括运输途中、只限于装卸过程中),不慎遗失或损坏甲方货物或其他财产,要按价赔偿,水为每桶元赔偿,桶按市价赔偿。

7.车队人员(司机、装卸工、调度员、财务、出纳等)管理工作由车队统一负责,甲方不得干扰车队管理。

8.车队人员的工资、福利等由车队负责。

9.合同期满后,在同等条件下,乙方拥有优先续约权。

10.车身广告所产生的一切费用由甲方负责支付。

二、运费的结算及支付

本合同所约定运费的结算方式为:由乙方自行收取运输费,运输费价格参照附件一中的运输费价格表执行。

三、本协议有效期为: 年 月 日至 年 月 日。

四、违约责任

1、合同期内,乙方必须按照甲方的下单安排货物装、运的时间,确保货物安全和按时足量运达目的地;乙方确保整车在24小时内送到客户,配车在48小时内送到甲方指定目的地,乙方不能以任何理由延误装运时间。

2、因特殊情况,乙方提出解除合同的,乙方应提前15天通知甲方,擅自解除合同,当月货款全部扣除。

3、乙方若转让经营权必须经甲方同意方可实施,没经同意,视为擅自解除合同。

4、合同期内,乙方如无违反合同,甲方不得单方面收回承包权,否则,一方违约必须赔偿另一方元违约损失费。并清算所有货款。

5、合同期未满,甲方公司转证,甲方须赔偿乙方(车队)高价收购车辆的全部资金以及资金利息。

五、本合同、附件一式四份,甲乙双方各执两份,由双方签字或签章后生效,均具同等法律效力。

附件一:运输价格表

甲方(签章): 乙方(签章):

签约代表: 签约代表:

电话: 电话:

签约地点: 时间:

承包合同优选7篇


你是否还在为写合同而苦恼呢?随着法治理念的不断完善,签订合同应遵循特定的程序或方法。我们经过日夜不懈的整理,今天真诚向您推荐“承包合同”,希望本文对您有所帮助!

承包合同【篇1】

甲方:

乙方:

甲、乙双方协商,甲方决定将纳雍县人民检察院办公楼及地下停车库工程的全部架子搭拆任务委托给乙方施工。为明确双方责任,本着互利互惠的原则,按照建安合同承包条例,保质保量保工期完成该施工任务,特签订如下合同,希双方共同遵守。

一、承包内容

按施工图中的及现有的设计变更和图纸会审后的该工程的内、外架、施工操作架、施工操作平台、现浇砼运输道、安全平网与立网的张挂、装饰架、安全防护及临时工棚搭设工程所用铁丝、安全帽由乙方自备等全部架子工内容。

二、承包方式、结算付款方式

承包方式:包工包料,单价按 元/m。

付款结算方式:进场自备生活费,标准一层完工后按完工工程量的80%付款,主体完成标三层付完成工程量的80%。主体完成付总工程量的 80% ,剩余的内装修完工后付 10% ,架子拆完清理后一个月内付清尾款。

三、甲、乙双方责任

1、甲方责任:

(1)提供乙方生活的住宿场地及住宿材料;由乙方自行搭建。

(2)负责向乙方进行安全教育、安全技术交底;

2

(3)负责向乙方进行质量标准交底,下达生产任务;

(4)向乙方提供排定的施工进度计划,并督促实施:

(5)按合同支付工程款;

2、乙方负责:

(1)按照甲方要求及安全操作规程、搭拆双排外架内架、斜道、砼运输道、支模用操作架、搭设操作平台等,保证脚手架搭设牢固,标高准确;

(2)负责施工场地内的场内运输。

(3)配合甲方进行脚手架的验收签字,每天必须在其它工种上架前进行架管、跳板等检查,确保架子、平台等使用安全

(4)注意文明施工,时刻注意清理场地,禁止乱堆乱放做到工完场清,天完天清层完层清,服从甲方的一切安排和管理,否则甲方有权进行相应罚款;

(5)宿舍做到每天清扫,保持清洁、整齐;

(6)班组长必须每天在现场,每发现一次无故不在岗罚款50元,以后每发现一次累加罚款;

(7)工地现场不准生火做饭、不准违反消防及计划生育有关规定,违者罚款200元/次;

(8)提供班组人员名单,身份证和计划生育证复印件。

(9)负责在现浇砼过程中派专人看护运输道及操作平台等。

(10)为保证工程进度质量向项目部交质量保证金 ,工程完工后无违章现象返回保证金。

四、工期

乙方必须按甲方的施工进度进行施工,做到脚手架的搭设一定

要配合其它工种施工,保证工程进度,确保脚手架搭设不影响其他工种的施工,如不能达到甲方要求而影响施工进度等,甲方将给予一定处罚。施工期间春种、双抢等季节必须服从甲方统一安排,每耽误一天罚款20xx元。

五、质量、安全

乙方必须严格按安全操作规程、安全规范要求搭设脚手架,搭设的脚手架必须能够满足施工要求和市安监站及市劳动局的检查要求,注意施工安全,高空作业一定戴好安全帽,系好安全带,杜绝安全事故的发生,由乙方施工人员造成的安全事故甲方概不负责。

六、违约责任

1、由于架子搭设不牢、脚手板绑扎不牢等造成的安全事故以及由于脚手架下沉不稳固等造成的质量事故,由乙方负责并应赔偿事故造成的损失。

2、乙方施工人员不听从甲方的安排和管理,浪费甲方的材料或乙方技术素质和职业道德较差者,甲方有权辞退乙方人员,或更换不合格施工队伍,造成损失由乙方自负。

5、由于乙方的原因造成工期延误,质量事故或未达优良工程,或因乙方原因中途停工,只按实际完成工作量的70%结算,结算款待工程竣工验收后支付。

七、其他

1、严禁打架斗欧,无论谁对谁错,打架者各罚500元/次,情节严重者交公安机关处理。

2、严禁偷盗行为,一经发现,罚款20xx元/次。情节严重者交公安机关处理。

3、严禁施工人员随地大小便,一经甲方人员发现或其他工种人员举报,罚款伍拾元/人次。

4、不戴安全帽或穿拖鞋在施工区内者,处以50元/次罚款,班组长处以100元/次罚款。

5、提供班组人员名单,身份证和计划生育证复印件。

八、未尽事宜,双方协商解决。

九、本合同一式三份,甲方执二份,乙方执一份,双方签字生效,从签订之日起至工程竣工验收价款结算时废止。

甲方代表:

乙方代表:

年 月 日 年 月 日

承包合同【篇2】

1 总则

1.1 为增进顾客满意度,减少工程承包风险,维护企业的合法权益,提高企业的经济效益和社会信誉,特制定本办法.

1.2 本办法是依据我国《合同法》、《公司法》、《招投标法》、《公路工程国内招标文件范本》、公司《经济合同管理办法》而制定的。

1.3 本办法所称“合同”均指总承包合同。

2 管理职责

2.1 项目经理

受企业法人代表委托具体履行总承包合同。项目经理要按照工程承包合同条款,按照合同规定的工期和质量标准,建立各项适合本项目具体操作的项目管理实施办法,科学合理组织工程施工,全面有效地履行合同的约定,确保顾客满意并争取超越顾客的期望,稳定当地市场并开发新的市场。

2.2 项目合约部

1)负责总承包合同在项目部的交底;

2)及时向业主报送工程计量报表并追踪;

3)负责与业主办理工程的最终结算;

4)负责组织项目工程变更索赔的策划工作,根据要求及时上报相关资料并负责追踪及谈判工作;

5)按要求向公司主管部门报送工程统计报表、工程总承包合同履约情况月报表,变更索赔计划及台帐。

2.3 项目技术部

1)主持施工图交底,贯彻施工方案,校核招标图与施工图工程数量、投标方案与实施性施工方案,将不同之处提交合约部;

2)认真做好施工记录,摘录重要的对索赔有利的记录提交合约部;

3)根据设计变更,办理变更签证;

4)根据工程施工需要,及时上报各类施工组织设计并追踪。

2.4 项目物资部

1)落实材料需求计划,保质保量按期供应由承包方供应的材料。

2)对业主供应材料做好进场记录、登记工作。保证材料质量及施工需要,对业主造成的材料供应不足或质量性能不符合标准,应及时向合同部提供相关信息。

2.5 项目财务部

1)根据合同约定及时收取工程款;

2)发生业主拖欠工程款时,或发生有关工程保险、税金方面的索赔事件时,及时向合约部提供相关信息。

3 总承包合管理工作程序

经营开发部组织工程投标和中标项目的合同签订 经营开发部组织对总部各部门进行合同交底

项目经理部全面有效履行合同

合同资料管理

4 合同交底

4.1 公司经营开发部编制对项目部的合同交底资料,应特别强调投标中的特殊承诺、合同专用条款及其他特殊条款,并在公司总部交底后10天内,对项目进行书面交底,同时将相关合同资料移交项目部。

4.2 项目部在开工前期,由合约负责人按公司的合同交底资料,组织项目班子、各部门、作业队/班组进行合同交底,建立合同交底记录并将有关部门需要的合同资料复印发放。

5 合同履约与监控

5.1 为顺利履行总承包合同,公司将与施工项目签订“项目经营目标责任书”或“项目经营承包合同”

5.2 项目部要制定切实可行的具体的实施办法,保证总承包合同的有效履行。

5.3 项目部合约部门必须在每月底前向公司成本核算中心、计划财务部上报“工程总承包合同执行情况月报表”。

5.4 对在合同履行中出现的问题,项目部应急时采取措施予以解决;若施工要素出现了预警信号,必须按《项目施工风险管理——施工预警与应急管理办法》执行。

6 工程计量支付及工程结算

6.1 要熟悉《技术规范》,按合同规定的工程范围和工程量清单,及时办理工程施工中的`质量检验和验收签证工作。对于监理工程师签证的工程量,及时进行工程价款结算。

6.2 对于工程变更和监理工程师指令增加的工程,如若超出合同工程范围,要按合同规定,及时办理验收签证和工程价款结算。如需调整单价或另行报价的工程,做好单价调整和计算工作。

6.3 对于监理工程师指令用计日工支付的工作,应准确地记录所使用的机械(型号、功率等)台数、人员(分工种、等级)数量、材料数量等,并办理签证,按月进行计量结算工作。

6.4 每次工程价款结算单,经业主审批后要与所报送的结算单对照检查,是否有未批准的结算项目,搞清原因,进行补救,再次进行报批,避免批多少就是多少,避免漏项。

6.5 每季度,要将工程计量结算单按分项汇总,与总工程量清单相应项目的工程量比较,如若单项工程或整个工程计量超出工程量清单数量,已经达到或超出合同规定的比例,要及时进行价格调整或重新进行报价工作。

6.6 工程竣工后,按合同要求办理竣工结算。

6.7 每年度,项目要认真总结合同管理工作的经验,撰写工作总结报公司工程管理部。工程竣工后的合同管理工作总结可写入“项目管理工作总结”。

7 变更及索赔

7.1 变更及索赔领导小组

7.1.1 小组机构

组长:项目经理

副组长:主管合同的副经理

成员:项目其他班子成员、技术部、物资部、财务部、合约部的部分人员

7.1.2 小组职责

1)负责寻找变更及索赔契机,提供相关信息,当变更及索赔事件发生时,协助合约部向业主提交相关报告;

2)根据监理、业主的反馈信息及时提交相关补充资料,并组织谈判,确保变更及索赔事项的圆满解决;

3)项目变更及索赔会议应定期召开,至少每季度一次。

7.2变更及索赔策划

7.2.1 新中标项目开工前,项目应认真分析总承包合同相关资料,实事求是地进行分析、探讨,编制项目变更及索赔总计划及主要的变更及索赔项目。

承包合同【篇3】

合同编号:125439

甲方:

乙方:

甲乙双方就乙方承包甲方网吧一事经协商达成如下协议:

1、网吧承包合同期限:商定期为________年____月____日起至________年____月____日止。

2、网吧承包费用:从承包开始起第________年每月6000元,第________年每月5000元,从第________年开始,每月4000元。收取方式为现金。

3、下次承包费用应提前缴纳,如遇特殊情况应告知甲方,协商解决。

4、网吧承包合同范围:网吧房屋、机器以及开设网吧所需各种证照。

5、甲方网吧现有机器台,乙方应尽善良管理人的注意义务,以上设备因使用和保养不当造成损坏,乙方要按价赔偿。

6、网吧承包合同期内,乙方负责机器设备的维修和保养。

7、承包期内,乙方不得任意更换、变动机器,如有改动须经甲方同意,损坏部分应给予修复或赔偿。

8、承包期内,水、电、暖气费由乙方负责交纳。期满前要交清上述费用。

9、承包期内,乙方负责交纳各种经营税、费,负责治安及防火工作。凡因治安、防火不利造成的经济损失乙方自负,并负责赔偿给甲方造成的损失。

10、乙方不得利用所承包的网吧进行非法活动,或私自转租、转借。

1、乙方在承包期内如遇、____市规划或甲方不可抗拒的因素,此协议自行终止,甲方不承担任何责任。

2、网吧承包合同期内甲方不得将此网吧再次转包。

3、乙方独立经营,自行承担经济及民事责任,因给他人造成损失而给予的赔偿,乙方自行负担。

4、乙方以地处房产一处作为本协议的抵押,乙方如有违反本协议约定的情形,自愿将此处房产拍卖、变卖或折价给甲方。

5、以上条款双方要共同遵守,如有违约行为,违约方要向守约方赔偿实际发生的各种损失及利息。

6、未尽事宜由双方协商解决。

7、本网吧承包合同一式两份,甲、乙双方签字之日即为协议生效日期,每方各持一份。甲方:乙方:________年____月

承包合同【篇4】

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,就乙方承包甲方南宁市家饰材料市场档口事宜,为明确双方权利义务,经协商一致,订立本合同。

第一条 档口的座落、面积、装修、设施情况

1、甲方发包给乙方的档口位于南宁市快速环道南宁市家饰市场内,编号为F8-1-2共1个开间。

2、乙方承包甲方档口的总建筑面积为:55平方米。

3、该房屋现有装修及设施、设备情况见合同附件。

该附件作为甲方按照本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同承包期满交还该档口时的验收依据。

第二条 甲乙双方应各自提供居民身份证等证件,供双方验收后复印备存。所有复印件仅供本次发承包使用。

第三条 承包期限、用途

1、该档口承包经营期自20_年3月1日起至20_年2月28日止。

2、乙方向甲方承诺,在承包期内依法经营,不得从事其它违反国家法律法规业务经营,并执有相应的营业执照和许可证。

3、承包租满,甲方有权收回发包的档口,乙方须如期交还。

第四条 承包金及支付方式

1、甲乙双方商定该档口两年承包金为人民币:贰拾陆万元(每年13万元)。

2、履约保证金和承包金交付方式如下:

在本合同签订当日,乙方须向甲方交纳履约保证金:伍仟元整(¥5000、00)元。在承包经营期间水电费由承包方自行支付。合同期满,如乙方不再承包该档口,乙方按配合同规定向甲方缴清所有费用后,甲方应在七个工作日内将应付给乙方的履约保证金退还给乙方(不计利息)。

乙方按每年向甲方一次性交清承包金。在本合同签订当日,乙方按上述规定向甲方交纳合同第一年的承包金13万元;乙方在上年承包期末最后一个月前交纳下一年应向甲方交纳的承包金13万元后才能继续承包。

第五条 承包期间相关费用及税金

1、承包经营期间,甲乙方依法交纳相关税费。

3、乙方交纳以下费用:

(1)电费。

(2)水费。

(3)卫生管理费。

(4)如果发生政府相关部门征收本合同中未列项目但与该房屋租赁经营活动有关的费用,应由乙方承担。乙方应按时交纳自行负担的费用。

第六条 房屋修缮及其使用相关规定

1、承包经营期间,乙方对房屋档口维修及乙方自行装修、装饰部分及自行高置的设施设备,甲方不负有修缮的义务。

2、乙方应合同使用其所承包的房屋档口及其附属设施。如因乙方使用不当造成房屋档口及设施损坏的,乙方应立即负责修复或承担全部经济损失。

乙方如需改变房屋档口的内部结构、装修或设置对忘记到档口结构有影响的'设备,以及设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。承包期满后或因乙方责任导致提前停止承包的,除双方另有约定外,依附于房屋档口的装修、装饰全部归甲方所有。

3、乙方如使用室外招牌或广告牌等,应自行到政府的工商、市政等相关部门办理相关合法手续,并报经甲方同意后方或施工安装,否则造成的后果及经济损失由乙方自负。

第七条 档口的转让与转租

未经甲方书面同意,乙方不得转租、转借或以任何形式出租该房屋档口。

第八条 合同的变更、解除与终止

1、双方可以协商变更或终止本合同

2、承包期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回承包经营的档口:

(1)未经甲方书面同意,转租、转借或以任何形式转租、转借该档口的:

(2)未经甲方书面同意,拆改变动房屋档口结构和室内外装修,或不服从甲方统。一协调和要求的;

(3)损坏承包经营的房屋档口,在甲方提出的合理期限内仍未修复或赔偿的:

(4)利用承包经营的房屋档口存放危险物品或进行违法活运以及无营业执照经营的;

(5)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用,已经给甲方造成严重的损害的;

(6)未按照合同约定交纳承包金的。

(7)经营行为直接或间接影响及损害甲方利益、形象、信誉、品牌的。

4、承包期满,如乙方欲续租,应当在承包期满前一个月书面通知甲方。如甲方在租期届满后仍要对外承包的,在同等条件下,乙方享有优先承包权。

5、承包期满合同自然终止。

6、因不可抗力因素导致合同无法履行的,合同自甲方不承 担任何赔偿责任。

第九条 房屋交付及收回的验收

1、甲方应保证承包经营房屋档口本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。

2、验收时双方共同参与,如对装修、器物等硬件设施、设备有异议的应当场提出。当场难以检测判断的,应于五日以书面形式通知对方。

3、乙方应于承包期满当天,将承包房屋档口及属于甲方的附属设备、设备交还甲方。

4、乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施、设备的完好状态,不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物品,甲方有权处置。

第十条 甲方违约责任处理规定

1、甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的,应支付乙方本合同租金总额5%的违约金。

2、如房东在承包期间收回门面,将退还乙方所剩的租金与全部押金。

第十一条 乙方违约责任

1、承包期间,乙方有下列行为之的,甲方有权终止合同,收回该 房屋铺而,乙方应按照本合同承包承包金总额的5%向甲方支付违约金,若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应该负责赔偿直至达到弥补的全部损失为止

(1)未经甲方书面同意,擅自将所承包的房屋档口转租、转借或以任何形式转租、转借所承包的房屋档口的:

(2)未经甲方书面同意,拆改变动该房屋档口结构或损坏该房屋档口的:

(3)损坏承包房屋档口,在甲方提出的合理期限内仍未修复或赔偿的;

(4)改变本合同规定、存放危险物品或利用该房屋进行违法活动,以及无营业执照经营的;

(5)因乙方无证经营造成甲方被工间行政管理部门处罚的。

(6)不按合同约定交纳承包金的。

(7)经营行为直接或间接影响及损害甲方利益、形象、信誉、品牌的/

2、承包期内,乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用的,每逾期一天,则应按上述费用总额的3%向甲方支付滞纳金。

3、在承包期内,乙方未经甲方同意,中途擅自退租的,乙方应按本合同约定该年度租金50%的额度向甲方支付违约金。若支付的违约金不足以弥补甲方损失的,乙方还应承担相应的赔偿责任。

4、承包期满,乙方应如期交还该房屋给甲方。乙方逾期归还,则每逾期壹日应按原日承包的叁倍向甲方支付滞纳金,乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。

第十二条 免责条件

1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲乙双方互不承担责任。

2、因国家政策需要拆除或改造已承的房屋档口,使甲乙双方造成损失的,互不承担责任。

3、因上述原因而终止合同的,租金按照实际时间计算,不足整月的按天数计算,多退少补。

4、不可抗力系指“不能预见,不能避免且不能克服的客观情况”。 第十三条 本合同未尽事宜,经甲乙双方协商解决,双方协商订立的补充协议及附件均为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

第十四条 争议解决

本合同若发生争议,由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十六条 本合同及附件一式二份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方:

电话:

地址:

乙方:

电话:

地址:

签约日期:二0一 年 月 日

签约地点:

承包合同【篇5】

甲方:

乙方:

甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就甲方承包乙方客轮视频广告达成如下协议。

第一条 承包内容

1、甲方承包乙方经营的客运航线轮船内的视频广告(具体航线见附页)。

2、广告时长为每船次3—10分钟,按航行时间长短。

3、承包费用 万元。

第二条 甲方的权利和义务

1、 甲方提供乙方广告片,并承担广告片的制作费用。

2、 甲方需为乙方拍摄形象、安全宣传片一辑,制作费用由甲方承担。

3、 甲方对其所传送的广告内容负责,确保其内容符合党和国家的方针、政策,不违反国家法律、法规的禁止性规定。

第三条 乙方的权利和义务

1、乙方需在开船后播放完安全宣传片后即开始播放甲方提供的广告片,并按时播完。

2、乙方不可对甲方传送的广告节目进行技术性处理,若因乙方对节目的加工处理导致宣传效果的偏差或事实性错误,因此而产生的全部责任由乙方承担。若需修改,应事先征得甲方的同意。

3、乙方有权就广告片节目质量向甲方提出意见和建议,甲方应当予以认真考虑。

第四条 协议有效期

本协议有效期自 年 月 日至 年 月 日。

第五条 违约责任

1、甲乙双方任何一方违反本协议约定时,另一方均有权向其提出口头或书面交涉,并有权依照本协议的相关条款追究违约方的违约责任,或依照法律的规定追究其侵权责任。

2、若乙方未按照本协议规定的范围和方式播放甲方的广告片,甲方所以损失由乙方承担。

第六条 不可抗力

若因不可抗力导致一方或双方无法履行本协议的,按相关法律规定执行。本协议所指的不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、外部通讯系统故障、重大技术故障和法律、政策的变化等。

第七条 协议的续期和终止

本协议期满后,若双方未提出异议,协议即自行终止。

第八条 争议的解决方式

因履行本协议产生的争议,双方应友好协商解决。若双方不能通过协商途径解决,任何一方均可向协议履行地人民法院起诉。

第九条 协议的生效

本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方: (建设单位)

乙方: (施工单位)

甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款

供双方共同遵守:

第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) .

第二条 工程造价决算方式:

1. 工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(1+ %).即按实际完成工程量,套用《××××定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《××市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).

与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.

本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算.

2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.

第三条 工程款支付:

甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.

工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.

第四条 工期:

1.本工程自接到甲方开工通知的

日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天处罚 元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.

2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚 元,不抵扣总工期处罚.

第五条 施工组织管理:

1. 甲方委派 为本工程管理负责人,委派 为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.

2. 乙方委派 为项目经理,指派 为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.

第六条 工程质量监督

乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:① 砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;② 工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前12小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.

出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:

拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;

隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;

3. 钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;

未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;

不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;

乙方因违反上述5条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以80%作为应付工程款,其余20%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金.

第七条 施工现场管理责任

乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚.

第八条 合同履约金及违约处罚

合同签订时乙方向甲方交履约金 万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.

乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以200元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.

第九条 前期要求:

乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质量保证书》,《安全生产责任书》.

第十条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.

第十一条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份.

甲方(盖章): 乙方(盖章) :

代表人: 代表人:

合同签订日期:

合同签订地点:

│ ├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│ │应交售粮 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │总量(斤)│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─┼──┬──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│劳│ 其│ 征│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ 粮│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│动│ │ 购│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ │ 粮│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│力│ │ 加│ │ │ │ │ │ │ │ │

├─│ │ 价│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │中 │ 粮│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├──┴──┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│个│交售棉花 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│,├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│其│交售油料 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│中├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│,│交售烤烟 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│全├─────┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│劳│应上交金 │ │ │ │ │ │ │ │ │

│力│额(元) │ │ │ │ │ │ │ │ │

│ ├─┬───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│个│其│农业税│ │ │ │ │ │ │ │ │

│,│ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│半│ │公积金│ │ │ │ │ │ │ │ │

│劳│ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│力│ │公益金│ │ │ │ │ │ │ │ │

│ │ ├───┼──┼──┼──┼───┼───┼───┼───┤ │

│个│中│管理费│ │ │ │ │ │ │ │ │

└─┴─┴───┴──┴──┴──┴───┴───┴───┴───┴─┘

承包合同【篇6】

甲方(公司):

乙方(承包方):

经双方协商甲方同意将本公司车辆车牌号: 承包给乙方。依据国家的相关法律法规,本着双方互利的原则,签订合同如下:

一、 承包期限及内容:

承包期从20年月日起至20年月日,承租期限为一年。在此时间内,乙方用甲方车辆为甲方承运

二、工资、保证金及支付方式:

1、工作报酬:按车次计算。(10票以内保底运费670元,机场,梅山,大榭岛另加运费,超出10票的,加50元运费。)

2、乙方需向甲方交纳保证金:合同期满予以退回。

三、车辆责任:

1、乙方承包车辆属于甲方财产。

2、乙方车辆在工作期间的一切修理费用、换季维修、保养、年检及缴纳国家的税收,等有关费用归甲方支付。

四、相关手续:

乙方向甲方需提交相关复印件, (如:身份证、驾驶证等),缺少的由甲方负责提供(如:行驶证,保险证,年检合格证等)费用由甲方承担。相关证件便于备案登记。

五、安全事宜:

1、乙方需提供相关费用由甲方支付。在未取得体检报告告知身体健康前,甲方不得将车承包给乙方),乙方不得伪造、更改、瞒骗体检报告中的相关健康数据,(乙方因此造成死亡事故的,如高血压,心肌梗死,脑溢血等重大疾病乙方需自行承担风险。)

2、甲方需给乙方办理保险。

3、从合同签订日起如发生交通事故,或车辆事故造成人员伤亡的除保险公司赔偿外,其余部分有乙方支付。(在承包期间车辆所发生的任何责任与甲方无关)。

六、工作时间、效率,及服务态度:

1、工作时间规定为时间装车。如有晚点,罚款元。(按公司规章制度)

2、对客户态度需礼貌,客气、不允许顶撞客户,如有投诉,罚款/次。(按公司规章制度)

3、除不可抗拒力原因外,乙方需服从甲方安排时间送货,不得无故延迟或拒绝送货。(特别是春节假期前不得提前回家)如有此情况,罚款元。(按公司规章制度)

未尽事宜,由双方协商。

本合同一式两份,甲乙双方各持一份。自双方签订之日起生效。

甲方:乙方:

承包合同【篇7】

为全面推进公司领导层的管理水准,减少开支,降低成本,激发员工生产力,进一步开拓和占领业务市场,保证企业的持续创新和长期兴旺发展,提高公司员工的薪酬福利待遇及工作积极性,公司法人(以下简称甲方)授权为有限公司 公司负责人(以下简称乙方),承包该分公司的经营、工程等所有管理工作。甲乙双方坚守“创百年企业,造民族品牌”的共同目标,本着平等互利,公平公正,诚实守信的原则,经充分协商,签订本协议,以资共同遵守。

一、授权职责:

乙方负责 分公司的经营、生产、工程、客户服务及人财物等资源的所有管理工作;对 、分公司所发生经营、工程项目及各项管理工作的结论,承担全部责任。

二、承包区域:

乙方在发展业务、开拓市场,搞好分公司各项工作的同时,总公司xxx等工程项目部和客户单位的业务经营和工程施工等各项管理工作归乙方全权管辖负责。

三、承包费用:

1、乙方每年以完成产值总金额 %的现金交付甲方,作为甲方的应交税款和管理费;乙方所交款项,有甲方全权支配使用。

2、余留乙方的%款项由乙方支配使用。其所支配的款项包括分公司在经营、工程及各项管理工作中发生的业务费、材料费、机具等成本费,税金、管理费、不可预见费及人员工资、奖金等。

3、甲方对乙方所有款项的分配使用等过程和结论,拥有审查、监督、修正等权利。

4、乙方交付甲方的费税,在乙方日常的款项收入中,由总公司财务部按照本协议规定比例,随机扣除。

5、乙方在本年度的安全管理和质量管理(质量评定:以满足质保期规定期限和质保期内的质量状况为依据)工作过程中,没有较大安全、质量事故缺陷发生的,对本协议规定乙方支付给甲方的管理费税率,甲方各让利嘉奖一个百分点。对大于伍仟元的安全事故和大于壹万元或关键性设备及给客户造成损失并影响甲方信誉的质量事故,均由乙方负责处理并承担发生的全部费用外,甲方在本协议规定乙方交付管理费税率%的基数上,再各惩罚增收零点五个百分点。

6、双方承包费的结算于当年由总公司财务部负责组织实施完成。

四、承包期限:

自20xx年1月1日至20xx年12月31日止

五、协议条款:

1、甲方为强力支持乙方工作,主动向乙方承诺如下优惠条件:主动承担办理乙方管理团队中主要人员的社会保险;筹集50万元人民币无偿付给乙方,作为乙方分公司的启动资金;将本《协议书》“承包区域”内工程项目部现有属总公司的机动车(牌号:)奖励给乙方分公司。

2、乙方与甲方具有相关资质、经历、业绩和能力的在岗工程项目负责人和工程管理人员自愿组合,双向选择,组成管理队伍;同时建立不少于三人的管理团队,负责本公司各项工作目标策划和过程实施完成等管理工作。

3、乙方所有的资金来往,必须进入甲方指定账户,由甲方财务部统一负责管理;分公司在甲方财务部的所有费用支出和在经营、采购、工程等工作中发生的所有票据手续等报账凭证,经本《协议书》签字的乙方同意认可后,由甲方财务部负责办理付款或入帐。

4、分公司发生的主要或大宗材料、机具等物资的采购供应工作,由乙方根据甲方ISO9001:20体系的《合格供方档案》文件和市场信息,确定《采购指令》;交由甲方供应部和乙方工程项目部组织实施完成。

5、自《协议书》生效起,乙方承包区域范围内工程项目地实有的材料和小型机具,甲方没有跨年度或余留工程的,材料机具根据现状作价,费用计入乙方成本;甲方正在施工的工程项目库存物资,归甲方所有,工程结束,库存材料等物质费用转入乙方成本。

6、分公司在经营工作中发生的《投标文件》等业务文档,由乙方负责组织编制完成。 也可委托甲方服务完成;但乙方对文档的适宜性、准确性负责。

7、所有需经甲方签章或以总公司名义出具的合同、协议、公文及商务、技术等文件文档,均由主办人提出、校对,交总公司办公室审核通过,最后呈请董事长同意批准后,方可签章行文。

8、甲方与乙方共同投入或甲方为乙方投入大量资源,获得丰厚利润的单项合同业务结算,乙方在上交甲方税款管理费率时,要做出大于百分之二十八的上浮调整。

9、乙方在总公司副总经理职务不变,继续享受副总级薪酬待遇;在分公司为董事长指定的唯一授权委托代理人;分公司领导团队民主表决和个人绩效评定、利益分配时,本《协议书》签字人享受不低于4人(倍、份)的权利。

10、乙方在本《协议书》履行过程中,有严重的失职、渎职、重大安全质量事故发生和严重违反总公司利益,违反本《协议书》条款规定,给甲方造成重大经济损失的,除乙方承担相关损失责任外,甲方可随时宣布撤销本《协议书》,同时收回对乙方的所有授权委托。

五、双方责任

甲方责任

1、制定和修正公司的战略目标及发展方向;负责总公司所有资金的运作管理;适时 对乙方提出指导性建议和修正指令。

2、对乙方提出的合理请求,尽量提供支持和帮助。

3、对乙方或代表分公司签批审核认可的借据、票据、工资、奖金等所有费用凭证, 履行检查、监督,指示财务部接收入账。

4、组织实施对分公司人员的行为自律和生产、工程、技术、安全、质量、供应、材料、机具、工资、财务等管理工作的实施及过程,进行指导、检查、监督和修正。

乙方责任

1、服从甲方管理,维护甲方信誉,遵守甲方的各项管理制度,接受甲方的检查监督, 积极完成甲方交付的各项临时中心任务。

2、负责主持分公司人员、物质、财务、经营、供应、工程、技术、安全、质量等的全面管理工作。培养和造就一个优秀的管理团队;通过各项工作过程的优质实施,致力于甲方战略意图和发展目标的实现。

3、搞好经营、生产、工程等管理的创新工作。积极学习注重“新材料、新技术、新 工艺、新装备” 的推广应用工作。

4、负责分公司各种资金投入、花费控制和费用的审查、签批工作。

5、负责本《协议书》第二条“承包区域”规定的工程项目部经营业务发展、工程项 目开发等的各项管理工作。

6、负责本《协议书》第二条“承包区域”属地原总公司所有客户欠工程款的催讨要 款工作。

7、负责材料生产厂家、价格、质量标准、采购数量、供货时间、付款方式等的审核 确认工作。

8、负责施工队伍、参建人员的审核确认工作;乙方保证分公司用人时做到以下标准:年龄大于六十的不用;有社会前科的不用;有慢性病和传染病的不用,不够十八周岁的不用;在华美有前科或经教育不改的不用。

9、负责组织收集分公司发生的所有经营业务信息,并准确及时的呈报给董事长。

10、负责组织实施分公司《投标文件》的编制、审核、批准工作。保证分公司委托 总公司制作《投标文件》和各类文书文档使用的适宜性和准确性。

11、负责组织、落实分公司具有相应能力和足够数量的人员,积极按时参加总公司举行的各种学习、教育、培训、会议等活动。

12、负责领导、组织、整理、保存分公司在经营、工程工作中发生的所有合同、协 议及商务、技术、工程资料等文件文档和移交总公司档案室的存档工作。

13、负责教育、监督分公司人员搞好总公司和分公司各种商务、技术、专利信息的 保密。

14、自觉配合甲方,接受甲方对分公司各项管理工作的检查、监督。对甲方指出的 任何缺陷,都应及时制定措施,并得到改正完善。

六、未尽事宜,双方友好协商解决。

七、本《协议书》条款的解释权和各分公司之间纠纷、争议的裁决,归总公司董事 长;董事长的裁决或答复,即为执行的最终结论。

八、本《协议书》自双方签字即生效。

甲方: 乙方:

签订时间:

承包合同书优选


当今时代人们越来越注重维权,合同可以降低违约风险,促进社会经济快速高效发展。为了让合作的双方更加顺利,愉快,是必须要签订合同的,你还在思考如何拟定合同吗?以下是栏目小编整理的“承包合同书”类文章希望对你有所帮助,本文内容愿为您提供一些有益的帮助!

承包合同书(篇1)

发包方:(以下简称:甲方)承包方:(身份证号:)(以下简称:乙方)

为充分利用乙方大理石板材加工经验,发挥乙方的生产管理能力,根据《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和国合同法》有关规定,双方在自愿、平等、有偿和协商一致的基础上,就乙方承包管理甲方位于干挂石材大理石大理石加工相关事宜达成如下协议,以资双方遵守执行。

第一条:承包内容:

大理石板材加工及管理,大理石毛板下车、上台车锯切、线条拼装、平板开槽。

第二条:承包期限:年月日至石材幕墙结束。

第三条:承包方式:

1、采用包工不包料形式,所有材料全部由甲方提供。

2、台车锯机及其附属设备由甲方提供,切割板材用刀片乙方自理。

第四条:承包费用:

1、大理石板材加工承包费用为综合单价元/平方米(本单价包括管理费用、人工工资、生活费、住宿费用、保险等)乘以甲方提供乙方料单加工完成量为最终结算总价。甲方不在追加其他费用款项。

第五条:双方责任与义务

一、甲方责任与义务

1、甲方负责提供大理石排锯台、必要的工作场地及平板车相关设备等及配套设备给乙方使用【附设备移交清单】。

1、中甲方提供加工厂的合法证照、水、电、路三通。负责提供加工的机械设备工具。

2、甲方根据现场需求向乙方下达加工任务。

3、甲方为乙方人员遵纪守法、安全文明生产的教育、提升产品质量、加工技能培训。

4、甲方有权对乙方员工违反企业规章制度,不服从管理,其进行批评教育,情节严重的给予辞退,触犯法律的交由司法机关处理。

5、如乙方连续7天不能按时完成现场所需石材切割,甲方有权要求乙方增加工作时间或更换人员。

二、乙方责任与义务

1、服从甲方的组织指挥和总体安排,遵守各项规定制度。乙方工作人员在合同期内必须服从甲方监督,自觉遵守公司规章制度,按时保质、保量安全的完成甲方下达的生产任务。

2、爱护甲方设备、设施等公司财物,合理使用材料,因材用料,不造成浪费。

3、生产过程中的安全事故责任由乙方自负。

4、确保产品质量达到国家石材加工标准要求。因乙方原因给甲方造成质量事故、产品损失或声誉影响,乙方应承担其责任。

5、录用工作人员,要符合劳动法规定,所录用员工身体健康,无传染病、无慢性疾病和重大疾病,乙方关心员工身心健康。

6、按时给其人员发放薪酬,不得拖欠。

7、工作区域保持坏境卫生整洁。

8、工作人员在合同期间应自觉遵纪守法,严禁各种违法犯罪活动,如发生事故责任由乙方承担。

9、乙方加工的产品不合格需返工的,乙方须承担返工所需的相关耗材费用及电费。

第六条:质量标准

1、板材对角线误差控制在3㎜之内;线条拼接缝隙控制在1mm之内,无法拼接严实的,须用石粒及胶填满。

第七条、结算方式:

甲方按时支付乙方每月完成工程量的%承包费,尾款在竣工验收后一个月内结清。

第八条:设备移交:

在本合同签定5日内,甲方向乙方现场清点交付机械设备工具、水、电设备和有关设施,签署交接清单。待合同终止时,乙方按照清单向甲方交接有关设备和物资,确保设备、物资完整无损,可以正常使用。

第九条:合同争议:

因本合同发生争议,由双方协商解决,协商不成的,可向劳动仲裁委员会或法院起诉。

第十条:未尽事宜:

本合同未尽事宜,双方可协议补充或按有关法律、法规和行政规章规定执行。

第十一条:生效日期:

本合同双方签章之日起生效。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章):签订日期:年月

乙方(盖章):年日日月

承包合同书(篇2)

1、为乙方提供现有的食堂经营用房供乙方使用。

2、为乙方接通加工饭菜、早、晚点用水、用电。

1、保障甲方师生正课期间,每天正餐饭菜的按时供给,双休日及假期补课期间,必须遵从甲方安排,和其他承包户轮流供应。

2、所有经营户均可出售早、晚点。

3、搞好食品及个人卫生,从业人员必须持有县卫生部门(每年)健康检查合格证,工作时必须穿载白衣、白帽,佩戴健康证。从业10~20天内不办理健康证及未穿戴工作衣帽,每次罚款50元。学校食品检查组如检查出有腐烂变质菜一次罚款50元。如厨房地面炊具卫生较差者,每次罚款50元。

4、尽量提供质优味美的饭菜,出售的饭菜价格除市场自身调节外,必须服从甲方的宏观调控。

5、严禁出售腐烂变质等不卫生食物,若因出售的食物引发中毒事故,一切责任由乙方担负,并取消经营资格,承包期末到也不再退承包费。

6、接受甲方监督管理小组的监督检查,遵守甲方的作息制度,听取甲方合理建议,及时改善服务质量,服从甲方管理。

7、承担所有电费及经营所涉及的工商税费。

8、必须在学校指定的地点加工、销售,不得户外加工,占道经营。

9、大小食堂任何经营房灶台必须在室内摆设,严禁设置室外,占道经营。

10、不得转包他人。

11、乙方服从甲方的管理,若违反管理要求,接受罚款处理每次以50元为基数。承包期满时,学校对各家食堂进行考评,取消罚款余额较高两家的承包资格。

甲方监督管理小组有权对乙方的食品卫生、质量、数量、价格进行监督检查,若乙方违反所承担责任,甲方有权视其情节把经营存在问题公布给师生或给予50元以上罚款,甚至取消乙方的承包资格(承包期满也不退承包费)。若上级卫生部门抽查检验,不合格一项罚款50元。

乙方有权要求甲方尽量为其解决照明、鼓风机电路,在正常情况下,用水供应。

乙方付给甲方全年承包费:第一食堂 万 仟 佰。电费按电表实际用数交费。此款项须在签订本合同时一次性付情。

1、乙方在甲方管理监督下自主经营,自主管理,享受所得经营收入。

2、乙方在承包签订合同附交违纪押金伍佰元正,在承包期满后扣除违纪部分全部返还。服从学校管理,期满后学校在9家食堂承包户中评出四户每户分别给予陆佰元、伍佰元、肆佰元、叁佰元的奖励。

四、经营期限一年:20_年2月25日至20_年2月25日。承包费一次性交清。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同书(篇3)

甲方:(承包方)

身份证号:

乙方:(承租方)

身份证号:

本着公正、公平、自愿的原则,经甲、乙双方协商,甲方同意将现有葡萄地承包给乙方,并达成如下协议:

1、甲方将位于火石泉 地方 亩葡萄园承包给乙方经营管理。

2、承包期内,乙方须按每亩 元上缴甲方,总计 元,承包期为 年。

3、乙方在承包期内须遵守甲方的各项规章制度,合法经营,负责管理好各类配套基础设施( )不得损坏,否则造成的损失由乙方承担。

4、包干上缴时间:乙方必须在每年秋收(葡萄买完)最晚在每年 月 日一次性付清所有承包费用,逾期未上缴承包方,上缴承包费用5% 滞纳金。

5、乙方在承包期内必须按照葡萄丰产管理技术标准加强对葡萄园的精心管理,提高葡萄的产量、质量。如不按技术规范管理造成树体损坏,要按照损失程度赔偿,严重的直接终止合同并赔偿甲方全部经济损失。

6、承包期内葡萄园的生产管理及施肥费用均由乙方承担。

7、乙方在承包期内不得改变葡萄园的性质,且甲方有权监督指导乙方在生产期间采取的各项技术管理措施。

8、乙方不得在院内随意增加设施,或者征得甲方的同意方可。

9、乙方在承包期内生产、生活中的一切费用自理,甲方不再投入,排灌设备等大型农机具由乙方自己承担。

10、合同期满双方交接时,乙方须保证院内所有设施完后,葡萄树体强壮,不缺株,并完成修剪及覆土工作。

11、在合同期内,生产经营中发生的一切经济纠纷、法律责任、损失等均由乙方承担。

12、乙方在合同期内无权转让承包权,如有转包行为,则视为违约,甲方有权收回葡萄园地,并终止合同。

13、甲方不履行合同,无故解除合同,要赔偿乙方一切损失并退还租金;乙方违约或不履行合同,无故解除合同,赔偿甲方包括租金等一切损失,所收费用不予退还。

14、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,合同自双方签字之日起生效,具有法律效应

甲方签字:

电话:

乙方签字:

电话

签字时间: 年 月 日

承包合同书(篇4)

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本项目协商一致,订立协议并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程名称:三星组公路硬化

2、工程地点:江西省宜春市袁州区彬江镇三星村三星组

二、工程范围及内容

工程量:长1000米、宽米、厚米。承包方式:工程总承包。

三、工期:

1、开工日期:20xx年12月20日

2、竣工时间:20xx年12月31日

四、质量标准采用下列:

1、工程质量评定等级为优良;

2、符合国家质量验收标准。

五、合同价款

1、采用一次性包死总价的固定方式,总价为壹拾万元整。

2、合同协议一经签字,不受市场价格变化影响,按合同及协议约定标准进行结算。

六、付款方式

1、工程开工时先预付工程承包总价的百分之三十。

2、工程按时保质量验收合格后付清工程总价的余款。

七、质量及验收

1、工程质量必须符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。

2、乙方所有进场人员未经甲方认可不得任意调换,若确实要更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,乙方任意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。

3、工程质量验收必须按规范进行,所有工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料及时修正。

4、分项工序验收,以及隐蔽工程验收,必须经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。

5、平时甲方定期或不定期抽查,发现质量问题时,给予整改意见,乙方必须按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权根据情况要求支付违约金,严重的责令退场,一切损失由乙方负责。

6、竣工后,乙方应书面通知甲方及监理验收。

八、施工组织与工期

1、乙方在收到甲方正式施工通知三日内向甲方提交施工组织方案。

2、乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与计划不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度计划时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出所有人员及设备,工程款按实际完成工程量的80%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2‰承担延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。

3、施工中的`水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决。

九、安全及文明施工与管理

1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。

2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。

3、特殊工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。

4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并承担全部经济责任。

5、所有机械设备需满足工程施工需要,特殊设备须有安检证明。

6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切处罚和损失由乙方自行承担。

7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权采取解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。

十、甲方责任

1、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商。

2、履行其它本协议约定的义务以及负责。

十一、乙方责任

1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期质量要求。

2、必须服从甲方现场管理,遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方声誉,如发现故意损害声誉,严重违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权给予经济处罚,直至终止合同。

3、应注重保护生态环境,注意施工安全,不得砍伐树木及损坏其它设施,注意护林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方承担。

5、乙方应按照相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。

十二、违约责任

1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定承担违约责任。

2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的1%承担违约金。

3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,有乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况,要求乙方按合同总价款的1%—10%承担违约金。

十三、附则

1、本协议经双方签章后生效。

2、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。

3、本协议一式两份,每份四页,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(签章):

乙方(签章):

年 月 日

承包合同书(篇5)

发包方:____省____市______农场(以下简称甲方)

承包方:____市____林业发展有限公司(以下简称乙方)

鉴于:

(1)甲方系依法成立的法人型企业,具有独立的民事权利能力和民事行为能力,依法存在和存续,企业注册地为 ________, 法定代表人为________;

(2)乙方系依法成立的法人型企业,具有独立的民事权利能力和民事行为能力,依法存在和存续,企业注册地为 ________ ,法定代表人为_______;

(3)甲方拟将其所有的部分土地使用权承包给乙方经营。乙方愿承包经营上述土地经营开发;

(4)双方承诺具有签署和履行本协议的行为能力,承诺业已将本协议的签署和履行告知各自上级管理部门或权力机构,本协议签署后,各方应及时办理其内部的审批、登记、备案等手续。各方有理由相信他方具有签署和履行本协议的行为能力,各方不得以己方内部管理规定为由对抗本协议的法律约束力。

双方经过充分协商,本着诚实信用、互利互惠原则,达成以下协议,以资共同遵守。

第一章 土地

第一条 甲方发包的土地位于________ ,地块编号为________。(见附件________,地块地理位置图或地籍图)。

第二条 土地面积为十万亩,其中不含荒坡、沟、路、渠、沿江沿堤内外平台、内滩外滩等纯净粮田面积不少于五万亩。土地具体坐落以双方认可的坐标图纸界定,并于实地以界桩、界标标明。

第三条 甲方承诺拥有该土地排他的使用权,拥有国有土地使用权证书,编号________,甲方使用期限为 ________。如他方主张该土地的使用权或对甲方排他土地使用权提出异议影响本协议履行的,甲方应及时排除障碍,由此造成乙方损失的,甲方应承担违约责任.

第四条 甲方承诺本协议签署前未将本协议所指的土地发包给他方经营,未于发包土地上设立抵押、质押或其他担保物权及其他物权障碍。甲方承诺本协议签署后不将发包土地承包给他方经营,不对发包土地设置抵押、质押或其他担保物权及其他物权障碍。如甲方因上述行为造成乙方损失的,甲方应承担违约责任。

第五条 土地所有权属中华人民共和国。地下资源、埋藏物和公用设施均不在土地使用权范围内。

第二章 土地用途

第六条 乙方于承包土地上建设速生丰产林基地、名特优种苗基地、牧草基地、种鹅基地、医药原料基地等。

第七条 乙方根据以上项目建设的规模和时间,在国家政策允许的条件下,筹建木材加工企业、食品加工企业和生物提取加工等相关企业。

第八条 乙方改变土地用途时应征得甲方同意, 并按照国家法律法规办理相关手续。

第九条 乙方有权将承包的土地转包、转租给他方使用,但应及时通知甲方。乙方转租转包行为不免除甲乙双方依本协议应享有和承担的权利义务。

第三章 交付

第十条 甲方分期分批交付乙方土地,具体方式见本协议附件。

第十一条甲方未按协议附件确定的时间交付土地的,应承担违约责任。

第十二条 甲方交付具体土地时,双方应签署标明具体土地方位、座落、四至、面积的书面坐标文件,并应于具体土地上实地竖立界桩界标予以明确。

第十三条交付起算期以双方签署交付文件的日期为准。承包期以此计算三十年,林地或作林业用途的,承包期为五十年。

第十四条任何一方对具体土地的座落、四至、面积等提出异议的.,双方应积极配合,以实地丈量勘测为准。

第十五条甲方应协助办理当地政府向承包方颁发土地承包经营权证或者林权证等证书,登记造册,确认土地承包经营权。颁发土地承包经营权证或者林权证等证书,除按规定收取证书工本费外,甲方不得收取其他费用。

第四章 承包费及支付方式

第十六条 乙方支付甲方承包费标准为,成片良田80—100元/亩年,荒坡、荒沟、路、渠等承包费另行议定。具体土地承包费标准于双方签署土地交付文件时确定。

第十七条如国家政策低于双方议定的标准时,以国家政策为准:如国家政策高于双方议定时,以双方议定为准。

第十八条 承包期内,土地承包费标准不变。如物价指数、通货膨胀率发生重大变化时,双方本着诚实信用原则协商议定,双方未达成协议时,以本协议及有关附件为准。

第十九条 承包费于具体土地建设期满后开始计算其起始期,土地建设期根据具体土地不同为五至八年,具体细节以双方签署具体土地交付文件中确定。

第二十条 承包费的支付方式为一年内分二次支付,首期不迟于每年六月三十日,第二期不迟于每年十二月三十一日。

第二十一条 乙方逾期支付承包费的,应承担违约责任。

第五章承包权

第二十二条 甲方尊重乙方以种植、养殖、畜牧、加工以及本协议约定的农业目的而使用本协议所指土地的权利,甲方不得干预乙方依本协议享有的占有、使用、收益的权利。

第二十三条 本协议所指承包权范围不仅包括所涉土地,还包括坐标图内水面以及土地、水面上一定的空间。

第二十四条 本协议所涉的承包权,双方应到有关机关办理登记手续,确认乙方的承包权。如办理登记手续有困难的,双方应将本协议办理公证手续。有关手续费用由双方平均分担。

第二十五条 乙方可以将承包的土地部分转包转租给他方使用,他方使用土地时应保持土地的农业用途及符合本协议的规定。

第二十六条 乙方可以土地承包权作为出资,与他方进行多种形式的合作开发。

第二十七条 乙方可以土地承包权设定抵押、质押,但应及时通知甲方。实现抵押、质押权时,买受人仅得进行农业目的的使用,并不得与本协议的原则发生冲突。

第二十八条 承包期届满,在同等条件下乙方享有优先承包权。只有在乙方明确拒绝继续承包时,甲方才可以将本协议所指土地另行发包给他人。

第六章 成果权

第二十九条 为实现农业生产经营目的,乙方在承包土地上建设的附属设施所有权由乙方所有,乙方拥有排他的占有、使用、收益、处分的权利。

承包合同书(篇6)

为了搞好我村卫生保洁,美化村容村貌,打造宜居**,提高村民生活质量,经村两委集体讨论研究决定,将本村范围内的垃圾清扫、清运工作承包给乙方,经甲乙双方协商,达成如下合同条款:

一、保洁范围:

1、辖区内的环境卫生保洁,特别是村主干道,公共场所的卫生清理,每日打扫清理,将垃圾收集入桶。

2、辖区内的卫生死角、道路两侧、绿化带、排水沟等重难点部位的卫生清理工作。

3、乙方必须对垃圾桶内垃圾进行及时清运,保证日产日清,清运工程中,垃圾不得随意乱倒,必须送镇垃圾中转站。

二、乙方要保证有一支稳定的保洁员队伍,确保每日进行保洁工作。

三、保洁时间:确保每天上午、下午进行全日制保洁,保洁时间六小时以上。

四、乙方必须无条件听从村卫生监督小组成员的监督和指导。

五、承包金额及付款办法:承包金额每月人民币1元(大写:壹万贰仟元整),第二个月发给乙方第一个月承包费人民币11000元(暂扣1000元,视每季度考评情况发放)。

六、甲方不提供乙方及其保洁员的食宿。

七、承包期间,乙方在环卫保洁、清扫、清运工作中,所发生的各种安全意外事故均由乙方负责,与甲方无关。甲方每年资助1000元给乙方,由乙方用于购买所聘用环卫工作人员的人身保险。

八、接受群众监督,在一个月内受举报三次的视情节给予处罚50元—300元的罚款,多次出现所属范围内的卫生保洁情况较差,被市、县、镇抽查到或被媒体曝光的,并未及时整改的,甲方有权解除本合同。

九、负责市、县、镇每月环境卫生考评中拍摄图片的整改工作,一图未及时整改或整改未到位,被县扣分的,一图扣30元,累加计算。

十、承包期间,镇每月考评奖励给村里的奖励金和垃圾超载补助费均奖励给乙方。

十一、本协议签订壹年(即 月 日起至 月 日止),保洁工作做好,合同期满可顺延。

十二、本协议自签订之日起生效,协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方应履行合同中的所有条款,如有不尽事宜,双方可协商解决。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

承包合同书(篇7)

牛羊承包合同书示例如下:

承包方(甲方):XXX农场

承包方(乙方):XXX养殖公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就牛羊承包经营事项达成如下协议:

一、承包内容:

1. 乙方同意承包甲方在XXX农场的牛羊养殖业务,承包期从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

2. 承包期内,乙方不得随意退出承包,如需退出,必须提前一个月向甲方报告,并按照甲方要求办理退出手续。

3. 乙方必须按照甲方指定的场地、养殖规模、养殖技术、防疫措施等要求进行牛羊养殖,并保证牛羊的健康和安全。

4. 乙方必须按时向甲方支付承包费用,费用标准按照双方协议约定。

5. 乙方在承包期内必须负责牛羊的饲料、饮水、防疫、治病等日常管理工作,并保证牛羊的正常生长。

6. 乙方在承包期内必须按照甲方要求定期向甲方汇报牛羊的生产情况,并协助甲方进行经营管理。

7. 双方约定,在承包期内,如果出现下列情况,甲方有权终止承包,并要求乙方赔偿损失:

(1) 乙方不符合养殖条件或违反合同约定的。

(2) 乙方逃跑、酗酒、破坏牛羊等违法行为的。

(3) 乙方未按照约定支付承包费用或未履行其他合同义务的。

二、承包期限:

承包期限为一年,从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。

三、合同争议解决方式:

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向合同签订地人民法院提起诉讼。

四、其他:

1. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。

3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):XXX农场

乙方(盖章):XXX养殖公司

签字:__________ 签字:__________

日期:__________ 日期:__________

承包合同书(篇8)

甲方:(以下简称甲方)

乙方:(以下简称乙方)

为了实行公平、公正的原则,确保工程的顺利实施,经甲乙双方共同协商,特签订本合同以资信守。

一、工程名称:棉花轧花厂车间仓库。

二、承包内容:

1、本工程从挖土、主体、内外粉刷、地平、钢筋工绑扎、木工装模;

2、脚手架模板、搅拌机、震动棒所用一切工具由乙方自理(钢屋面乙方概不负责)全部由甲方承担(注:仓库7.8米高,厂房车间6.8米高,有3间柱11.8米高)。

三、承包价格:包工价格按建筑面积计算(建筑面积按国家预算定额的计算方法计算)90元/㎡,因设计变更而涉及的工作量增加,另作调整。

四、工程质量:乙方施工时,均应挂牌工作,随时查出质量责任者,加强施工质量责任心,提高工程质量意识。

五、安全:乙方必须服从甲方管理,认真按照国家有关安全施工规范文明施工,确保安全无事故。上班时,如果工人不带安全帽及其它不安全的行为,或打架闹事,不听甲方指挥,甲方有权按章对乙方进行处罚,若因施工人员作业时,发生安全事故,其后果由乙方全部承担。

六、付款方式:

1、每栋共分五次付款,主体3次,内外粉刷各一次,每次按工程量的80%付款。

2、工程完工后,验收后甲方必须在15日内付清全部工资款。

七、工期:从20__年5月4日至20__年9月5日必须完工。如果推迟十天,扣罚工资总款的10%。

八、其它事项:

1、乙方进入工地后如果人员不足。工期不能满足要求或工人技术素质差。施工质量无法达到标准,甲方有权终止合同。

2、如果原材料跟不上,引起停工,甲方负责赔偿乙方生活费及人工工资一切费用(注:甲方必须保证三通)。

3、施工过程中乙方必须做到文明施工,注重节约,不良费材料,否则甲方有权按相关标准予以处罚。

4、甲方如果人工工资不到位,乙方有权停工,延长工期乙方概不负责,全部由甲方承担。

九、与本项目工程有关联的其它配套工程均按本合同上述条款执行。

十、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,签字生效。款清失效(望甲、乙双方遵守以上条款)。若违约,违约方按总承包额的5%向对方支付违约金。

甲方:乙方:

年月日

承包合同书(篇9)

钢结构工程承包合同

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方充分协商,同意订立本合同。

第一条

工程项目

1、工程名称:

2、工程地点:

3、承包范围和形式:

发包方(以下简称甲方):

4、工程建筑面积

㎡,工程楼层

层,工程总价款

元,大写:

5、工程立项批准文号:

6、附注:

第二条

施工准备

(一)、甲方:

日前使施工场地具备施工条件,包括:

1、施工场地及道路的清理、平整、并提供涉及到体工程的隐蔽及障碍物资料,与钢结构安装的想关资料;

2、提供施工用水、用电、施工专用配电板一处,保证满足乙方施工用水、用电的需要,提供施工人员的食宿用房;

3、组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计义底;

4、甲方派驻

为工程现场代表,全权代表甲方履行职责。

(二)、乙方:

1、负责施工区域临时设施的使用及维护、有关规定造成的损失。

2、保证施工场地清洁,符合环境卫生管理的有关规定,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

第三条

工程工期

1、根据双方协商,商定总工期

天(日历天),自乙方收到甲方约定的金额定金以后

天内进场开工。进场前

天,甲方向乙方发出进场通知书,工期以进场通知书具明的进行时间正开始计算。即

****年**月**日以前竣工。

2、遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。2、1甲方不能提供本合同第二条第一项的要求,影响进场施工时间或影响工程地进度的; 2、2在施工中如因甲方原因而指示造成停电、停水、未提供或提供的资料不准确而延误工期的; 2、3计为变更或由于乙方不可抗拒的因素而影响工期的; 2、4天气因素影响施工的,包括下雨和刮台风 2、5未按本合同规定支付定金或工程进度款; 2、6人力不可抗拒的因素而延误工期; 2、7因土建延期或质量不合格而影响乙方正常施工,及因甲方负责的其它工程项目交叉施工而影响乙方正常施工的; 2、8乙方在以上情况发生后的三天内,就延误的内容和因此发生的经济损失向甲方代表提出书面报告,甲方代表收到报告后,应在三天内予以确认答复,逾期不予答复,则被视为乙方的报告内容和延期要求已被确认。

承揽合同6篇


在现今逐渐信任法律的社会,签订合同无论是在日常生活还是工作中都是不可避免的。合同一经订立,详细说明了所有条件和理由。对于初接触合同的人来说,这一切可能会让你感到非常懊恼。因此,我们编辑经过精挑细选,为您准备了与“承揽合同”相关的材料,希望它对您有所启发,有所帮助!

承揽合同 篇1

定作人:_______________(以下简称甲方)

共同承揽人:_______________(以下简称乙方)

甲方将坐落于房屋,外墙粉刷承揽给乙方,经甲、乙双方协商订立如下承揽合同:

一、甲方仅提供水电源、泥沙、水泥、益胶泥、丝网,乙方工序为:清洗外墙、喷涂混合浆(水泥、益胶泥搅拌均匀)、安装丝网、水泥砂浆粉刷,乙方以自己的设备、技术、劳力等完成工作任务,不受甲方的指挥管理,不得浪费甲方提供的材料;

二、工程价款:乙方按照甲方的要求完成工作,交付工作成果,甲方给付报酬单价为19.00元/㎡,按乙方粉刷实际面积结算;

三、工期:施工期间不得影响附近居民正常生活及工作,确保15天内完工,若遇雨雪天及不可抗拒的天气或停水停电等造成无法施工,工期实行顺延;

四、质量:应符合国家优良工程有关标准及规范;

五、安全:乙方在施工过程中做好一切防范工作,各工种由专业人员持证施工,若发生事故,乙方自行负责,甲方不负连带责任;

六、付款方式:甲方验收合格后七日内一次性付清;

七、未尽事宜,双方协商后补充,达成补充协议;

八、本协议一式贰份,甲、乙双方各执壹份,自双方签字后生效,待承揽合同工程款付清后自行失效。

甲方 :___________

乙方 :___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

承揽合同 篇2

承揽合同

合同编号:

签订地点:

签订时间:_______年_______月_______日

定作人:

承揽人:

经充分协商,签订本合同,共同信守。

第一条 承揽项目、数量、报酬及交付期限

________________________

第二条 技术标准、质量要求:

第三条 承揽人对质量负责的期限及条 件:

第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求:

第五条 承揽人使用的材料由人提供。材料的检验方法:

第六条 加工物的包装要求及费用承担:

第七条 定作人成果检验标准、方法和期限:

第八条 结算方式及期限:

第九条 定金

定作人在_______年_______月_______日前交定金(大写)元(定金数额不得超过合同标的额的20%)。定金交付后,承揽人违反合同的,应双倍返还定作人的定金;定作人违反合同的,承揽人不返还定金,定作人也无权请求返还。

第十条 定作人(是/否)允许第三人完成加工物的主要工作。但如承揽人将承揽的辅助工作交由第三人完成,不以定作人同意为要件。

第十一条 合同的解除

1、未经定作人同意,承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成。违反此规定的,定作人可解除合同。

2、合同成立后,承揽人交付完成的工作成果前,定作人可随时变更合同,也可随时解除合同。以上权利的行使,不以承揽人有违约行为为要件。

3、定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。

4、其他条件:

第十二条 定作人未向承揽人支付报酬的,承揽(是/否)可以留置加工物。

第十三条 风险与侵权责任负担

1、在承揽期间内,因不可抗力等因素而发生的风险负担,原材料由定作人提供的,由定作人承担风险;原材料由承揽人提供的,由承揽人承担风险。

2、承揽人有义务妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果,因保管不善造成毁损灭失的,应当承担赔偿责任。

3、依《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第10条 ,承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的,定作人原则上不承担赔偿责任,但定作人对定作、指示或选任有过失的,应承担相应赔偿责任。

第十四条 违约责任

1、承揽方的违约责任

(1)不能交付定作物或完不成工作,偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值 %或酬金总额的违约金。

(2)无论主要工作还是辅助工作,一旦交由第三人完成,承揽人应就第三人的工作成果向定作人负责。第三人不对定作人负违约责任。

(3)其他

2、定作方的违约责任

(1)中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等,赔偿承揽方因此造成的损失;中途解除合同,属承揽方提供原材料的,偿付未履行部分价款总值 %的违约金;不属承揽方提供原材料的,偿付承揽方未履行部分酬金%的违约金。

(2)定作方未按照约定的期限支付报酬的,每延期一天,应偿付承揽方延期付款总值1%的违约金。

(3)其他

第十五条 争议的解决

双方当事人在履行本合同过程中发生争议时,应当协商解决;协商不能解决的由绍兴仲裁委员会仲裁。

第十六条 合同效力

本合同有效期限:从双方签署之日起到_______年_______月_______日止。

第十七条 其他约定事项:

以上条 款如有未尽事宜,应以书面协议作为附件。

本合同一式份,正本双方各执份,副本送工商行政管理局存查。

定作人:(签章)

承揽人:(签章)

住所:

住所:

法定代表人:(签章)

法定代表人:(签章)

居民身份证号码:

居民身份证号码:

委托人:(签章)

委托人:(签章)

电话:

电话:

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

承揽合同 篇3

项目名称:________________________________

委托方(甲方)__________________________

研究开发方(乙方)______________________

填写说明

一、“合同登记编号”的填写方法:

二、技术开发合同是指当事人之间就新技术、新工艺和新工艺的新材料及其系统的研究开发所订立的合同。技术开发合同包括委托开发合同的合作开发合同。

三、计划内项目应填写国务院部委、省、自治区、直辖市、计划单列市、地、市(县)级计划,不属于上述计划的项目此栏划(/)表示。

四、标的技术的内容、形式:

包括开发项目应达到的技术经济指标、开发目的、使用范围及效益情况、成果提方式及数量。提交开发成果可采取下列形式:

1.产品设计、工艺规程、材料配方和其他图纸、论文、报告等技术文件;

2.磁盘、磁带、计算机软件;

3.动物或植物新品种、微生物菌种;

4.样品、样机;

5.成套技术设备。

五、研究开发计划:

包括当事人各方实施开发项目的阶段进度,各个阶段要解决的技术问题,达到的目标和完成的期限等。

六、技术情报资料的保密:

包括当事人各方情报和资料保密义务的内容、期限和泄漏技术秘密应承担的责任。双方可以约定,不论本合同是否变更、解除、终止,本条款均有效。

七、其他:

合同如果是通过中介机构介绍签订的,应将中介合同作为本合同的附件。如果双方当事人约定定金、财产抵押及担保的,应将给付定金、财产抵押及担保手续的复印件作为本合同的附件。

八、委托代理人签订本合同书时,应出具委托证书。

九、本合同书中,凡是当事人约定认为无需填写的条款,在该条款填写的空白处划(/)表示。

依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就___________________项目的技术开发(该项目属_________计划),________经协商一致,签订本合同。

一、标的技术的内容、形式和要求:

________________________________________

二、应达到的技术指标和参数:

________________________________________

三、研究开发计划:

________________________________________

四、研究开发经费、报酬及其支付或结算方式:

(一)研究开发经费是指完成本项研究开发工作所需的成本;报酬是指本项目开发成果的使用费和研究开发人员的科研补贴。

本项目研究开发经费及报酬:___________元

其中:甲方提供____元,乙方提供____元。

如开发成本实报实销,双方约定如下:

(二)经费和报酬支付方式及时限(采用以下____种方式)

①一次总付:____________元,时间:________________

②分期支付:____________元,时间:________________

____________元,时间:________________

③按利润________%提成,期限:________________

④按销售额____%提成,期限:________________

⑤其他方式:______________________________________

五、利用研究开发经费购置的设备、器材、资料的财产权属

__________________________________________________

六、履行的期限、地点和方式

本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地点)履行。本合同的履行方式:________________________________

七、技术情报和资料的保密

__________________________________________________

八、技术协作和技术指导的内容

__________________________________________________

九、风险责任的承担

在履行本合同的过程中,确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难,导致研究开发部分或全部失败所造成的损失,风险责任由________承担。(1、乙方;2、双方;3、双方另行商定)经约定,风险责任甲方承担____%,乙方承担____%.

本项目风险责任确认的方式为:______________________________

十、技术成果的归属和分享

(一)专利申请权:________________________________________

(二)非专利技术成果的使用权、转让权:______________________________

十一、验收的标准和方式

研究开发所完成的成果,达到了本合同第二条所列技术指标,按____标准,采用_____方式验收,由_____方出具技术项目验收证明。

十二、违约金或者损失赔偿额的计算方法

违反本合同约定,违约方应当按《中华人民共和国合同法》规定承担违约责任。

(一)违反本合同第____条约定,______方应当承担违约责任,承担方式和违约金额如下:____________________

(二)违反本合同第____条约定,______方应当承担违约责任,承担方式和违约金额如下:____________________

十三、争议的解决方法

在本合同履行过程发生争议,双方应当协商解决,也可以请求________进行调解。

双方不愿协商、调解解决或者协商、调解不成的,双方商定,采用以下第(____)种方式解决。

甲方:______________乙方:______________

日期:______________日期:______________

承揽合同 篇4

综架承揽合同

委托方:_____纺织器材厂(甲方)

承揽方:_____电镀厂(乙方)

1.加工的项目、产品名称、规格____数量____价格、交货期:

┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐

│项目│产品名称、规│单位│ 数量 │ 单价 │ 总价 │ 交货日期 │

││格│││(元)│(元)×├──┬──┤

│││││││一季│二季│

│││││││度│度│

├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

│镀锌│综架1600mm以│ 只 │10万│ 0.15 │15000万 │5万 │5万 │

││上│││││││

├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

│淬火│ 综条 │ 支 │100万 │ 0.11 │110000│50万│50万│

├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

│││││││││

├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤

│合计│(大写)拾贰万伍千元│

└──┴───────────────────────────────┘

2.质量标准:乙方根据甲方提供图纸规定的技术要求和质量标准进行加工。在加工工艺过程及运输中甲方提供的加工件允许损坏千分之___,但损坏件必须归还甲方。

3.原料供应:加工用锌块由甲方供应。

4.交货方式:由乙方负责往返运输,运费由乙方自负。

5.质量验收方法:完成加工后由甲方按质量标准验收。

6.结算方式:通过银行托收。

7.违约责任:甲方委托乙方加工镀锌、淬火等,乙方应按规定日期完成;逾期由乙方负担甲方的经济损失,每天按加工产品总值千分之___交纳罚金。甲方未按规定的时间和数量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工损失,应按实际损失赔偿。

甲方:______纺织器材厂乙方:____电镀厂

法定代表人:(盖章)法定代表人:(盖章)

地址:_______地址:_______

银行帐号:______银行帐号:_____

____年__月__日

承揽合同 篇5

认立合同双方:

承揽方:

定作方:

定作方委托承揽方加工长春——吉林高速公路长春东出口一公里处单立柱三面广告牌加固翻新扩大面积的工作,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 加工 成品 编号 名称 规格 单位 数量

第二条 加工成品质量要求:

第三条 原材料的提供办法及规格、数量、质量:

用定作方原材料完成工作。定作方应按合同规定的时间、数量、质量、规格提供原材料。承揽方对定作方提供的原材料要按合同规定及时检验,不符合要求的,应立即通知作方调换或补齐。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对物品不得偷换。

1.原材料等物品交(提)日期计算,双方协商。

第四条 技术资料、图纸 由承揽方提供

承揽方在依照定作方的要求进行工作期间,发现图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应当在规定的时间内回复,提出修改意见。

2.承揽方对于承揽的工作,如果定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方许可不得留存技术资料的复制品。

3.承揽方应当按规定日期提供技术资料、图纸等。

第五条 总价款为 合同签订后,订作商付给承揽方 元(即总价款的 %),在加工量达到 %,定作方付给承揽方 元(即总价款的 %),在加工量全部完成时,在定作方验收合格后支付给承揽方 元(即总价款的 %),预留 元作为质保金一年后付清。 (价款或酬金,按照国家或主管部门的规定执行,没有规定的由当事人双方商定。

第六条 验收标准和方法

1.按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。

2.定作方应当按合同规定的期限验收承揽方所完成的工作。验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或项目,应当由双方协商。保证期限内发生问题,除定作方使用、保管不当等原因而造成质量问题的以外,由承揽方负责修复或退换。

3.当事人双方对承揽的定作物和项目质量在检验中发生争议时,可由法定质量监督检验机构提供检验证明。

第七条 交货的时间和地点 交货地点为长吉高速长春东出口一公里处,时间为签订合同之日起计算30日。

交提定作物期限应当按照合同规定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,应当在事先与对方达成协议,并按协议执行。双方另有约定的,按约定的方法计算。)

第八条 包装要求及费用负担

第九条 运输办法及费用负担

第十条 结算方式及期限

第十一条 其它

(如: .根据国家有关规定,定作方可向承揽方交付定金。定金数额由双方协商确定。定作方不履行合同的,无权请求返还定金。承揽方不履行合同的,应当双倍返还定金。2.根据国家有关规定,经当事人双方约定,定作方可向承揽方给付预付款。承揽方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。定作方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金;有余款的可以请求返还。等等。)

第十二条 承揽方的违约责任

一、未按合同规定的质量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,应当负责修整或调换,并承担逾期交付的责任;经过修整或调换后,仍不符合合同规定的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。

二、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交部分按逾期交付处理;少交、迟交部分定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。

三、未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。定作方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,承揽方应当偿付定作方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合合同规定造成定作物毁损、灭失的,由承揽方赔偿损失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方偿付违约金__元;(合同中无具体规定的,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交付部分的价款总额计算,向定作方偿付违约金)以酬金计算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金总额的千分之一偿付违约金。未经定作方同意,提前交付定作物,定作方有权拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值的__%(30-50%的幅度)或酬金总额的__%(30-50%幅度)违约金。

八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其它物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。

九、未按合同规定的办法和期限对定作方提供的原材料进行检验、或经检验发现原材料不符合要求而未按合同规定的期限通知定作方调换、补齐的,由承揽方对工作质量、数量承担责任。

十、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,在承方应当赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承担逾期交付的责任。

十一、在承揽方制作的过程中发生的任何损害及由于工作过程中发生的事故由承揽方负责。

第十三条定作方的违约责任

一、中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿承揽方因此造成的损失。

三、未按合同规定的时间和要求向承揽方提供原材料、技术资料、包装物等或未完成必要的辅助工作和准备工作,承揽方有权解除合同,定作方应当赔偿承揽方因此而造成的损失;承揽方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以顺延外,定作方应当偿付承揽方停工待料的损失。

四、超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第五款规定偿付违约金外,还应当承担承揽方实际支付的保管、保养费。定作方超过领取期限六个月不领取定作物的,承揽方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给定作方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,定作方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿承揽方的损失。

五、超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定向承揽方偿付违约金;以酬金计算的,每逾期一天,按酬金总额的千分之一偿付违约金。

六、无故拒绝接收定作物,应当赔偿承揽方因此造成的损失及运输部门的罚款。

七、变更交付定作物地点或接收单位(人),承担因此而多支出的费用。

第十四条xxx在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原灭失的,承揽方在取得合法证明后,可免予承担违约责任,但应当采取积极措施,尽量减少损失,如在合同规定的履行期限以外发生的,不得免除责任,在定作方迟延接受或无故拒收期间发生的,定作方应当承担责任,并赔偿承揽方由此造成的损失。

第十五条纠纷的处理加工承揽合同发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成时任何一方可向合同管理机关申请调解、仲裁,也可以直接向人民法院起诉。

本合同自__年__月__日起生效,合同履行完毕即失效,本合同执行期间,双方不得随意变更和解除合同,合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承揽方各执一份;合同副本一式__份,交__(如经鉴证或公证,则应送鉴证机关或公证机关)各留存一份。

定作方: (盖章) 承揽方: (盖章)

代表人: (盖章) 代表人: (盖章)

地址: 地址:

电话: 电话:

开户银行: 开户银行:

帐号: 帐号:

年 月 日订

承揽加工合同(二)

现有_________________单位将______________(地点或加工件全称)交予___________加工。经双方友好协商,本着互惠互利、诚信、公平的原则特制定以下条款,望双方遵守。

甲方:________________________

乙方:________________________

一、工程项目

1、工程名称_____________________________________________

2、工程地点_____________________________________________

3、工程范围_____________________________________________

4、工程期限自_____________至___________完工,共计_____天。(不可抗拒原因顺延)

二、甲方在合同签订时要将所加工产品的成套图纸交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到图纸后详细查看后交由甲方签字确认。乙方在看图时不明确的地方有权向甲方要求图纸的技术交底,甲方应在一个工作日内答复。不能答复的技术问题乙方有权停止施工。(所有加工产品图纸及技术交底资料由双方签字后作为合同附件,同样具备合同法律效应)

三、质量要严格按照图纸要求加工或有甲方技术交底资料加工。乙方不得擅自改动。不合格加工件由乙方负责。

四、加工产品交付地点________________________________。

五、加工产品(工程)总价人民币____________________元整,大写(________________________________元整)。(此金额不含税金及其它费用。如有要求另行协商。)

六、付款方式__________________

1、合同签订时甲方支付乙方总价定金 _______________%。

2、乙方需要向甲方加工件所需原材料时,乙方向甲方提供材料订购单或能材料订购单据时支付乙方总价 _______________%。

3、加工件到达甲方指定地点时支付乙方总价__________%。

4、加工件安装或交付时支付乙方总价________________%。

5、验收合格后一次性支付加工件总额。

七、产品质量保修期

1、玻璃_________________

2、钢材_________________

3、铝材_________________

4、油漆_________________

5、喷塑_________________

八、安全生产乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,服从甲方安

全管理人员及监理人员的管理,严格遵守安全操作规程,施工中如因违反操作规程而发生伤亡事故其损失由乙方负责。

九、验收:

甲方应在乙方向甲方提交工程进度或竣工报告单七日内组织验收,七日内不组织验收,乙方可视工程全部合格,同时甲方履行合同后续责任,甲方不履行合同时乙方可对本合同工程随意处理。

十、违约责任:合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变

更或解除本合同。如单方面解除合同,应向对方赔偿对方损失。

乙方必须按照合同规定的时间内按照合同质量要求完成施工任务。逾期一天应赔偿甲方总价的5‰,提前按照同等奖励。

十一、本合同未尽事宜,双方协商解决。如不能解决可在双方属地人民法院申请诉讼。

十二、本合同共___页,附件共____页,一式_____份,双方各持份

本合同双方签字之日起生效,至工程结束、工程款付清后自行失效。

(本合同所有来往电子邮件作为本合同附件具有同等法律效力)。

甲方:(章) 乙方:(章)

电话: 电话:

电子邮箱: 电子邮箱:

开户行: 开户行:

________年______月_____日

承揽合同 篇6

兴建单位:____________(下称甲方)

施工单位:____________ (下称乙方)

双方为了按时保质保量完成工程任务,双方本着公平、诚信的原则,依照《中华人民共和国合同法》的原则,结合本工程的实际情况,经双方自愿签订如下合同条款,共同执行。

一、工程概况:

1、工程名称:____________

2、工程地点:____________

3、工程内容:消防系统工程

4、承包施工方式:包工、包料、包验收合格(营业前消防安全检查合格证)。

5、合同工期:本合同签订由甲方通知进场之日起工(土建完工后叁天内消防系统工程完工)。

二、工程施工图纸问题:

1、乙方承包设计消防图纸。建设单位、施工单位专业技术人员确认、经湛江市公安消防局审核认可的正式施工图为准施工。

2、施工前五天如因甲方对施工图提出变动,应提供书面变更通知。

三、工程造价与付款结算问题:

1、消防工程包干总造价为人民币含税金)付款方式为现金或转帐。

2、本合同经双方签订后生效,甲方在三天内支付人民币

3、工程按图纸施工完毕后,领到合格证后两天内付清余下的工程款。

4、工程若有增加,施工单位必须事先以书面形式告知建设单位,有关增加的工程量及费用事项以甲方签证为准。

四、双方责任

甲方责任:

1、负责做好施工现场排除障碍以保双方安全施工的工作,具备开工条件。

2、做好施工现场通水通电工作,提供方便的施工环境。

3、协助乙方办理有关消防报建手续。

4、在施工期间,由于甲方资金不足,不依时付款,造成乙方停工,其经济损失由甲方负责,工期顺延。

5、甲方指定一名代表对乙方施工进行质量监督、协调各方面关系,并联系有关工程事宜。

6、协助乙方做好系统调试及组织验收工作。

乙方责任:

1、负责按设计图纸的尺寸要求、技术要求,执行有关国家规定的消防工程施工规范进行认真施工。

2、负责办理消防工程报建、验收手续及相关一切费用由乙方承担;负责向甲方汇报提供工程进度情况。

3、在施工期间也要负责安全工作,如发生安全事故以情况事实分清,如是乙方造成的,与甲方无关,否则与乙方无关。

4、负责组织现场施工,做好整洁卫生工作,做到文明施工。

5、确保消防工程施工质量,调试使用功能正常,达到消防验收要求,竣工验收时,确保通过湛江市公安消防局的验收。

6、乙方负责协调与公安消防局的关系,解决工程疑难问题,保证做好工程报建及验收工作。

7、乙方为甲方工程保修期限为壹年。

五、其他问题:

1、由于乙方不按设计图纸的尺寸要求进行施工,造成返工,甲方一切损失由乙方负责。

2、因一方违约使合同不能履行,造成另一方经济损失,由违约方承担违约责任,并赔偿因违约而造成的损失。

3、因乙方违约,合同不能履行,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。承担违约责任,即赔偿双倍甲方的预付工程款。

4、在施工期间因自然灾害造成乙方损失,由乙方向甲方汇报实际损失情况,由甲、乙双方协商解决。

5、工程竣工未经验收,甲方擅自投入使用,由此产生的一切责任由甲方承担。

六、总 则:

1、本合同以双方盖章,法定代表人签字后生效,至工程保修期满付清款项时自然终止。

2、经双方法定代表人签订合同生效时具有法律效力。

3、本合同未尽事宜,均按《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。如有争议,可向乙方所在地法院起诉。

4、本合同共贰份,甲方双方各执壹份。

甲方(盖章):____________ 乙方(盖章):____________

甲方代表签名: ____________乙方代表签名:____________

电话: ____________电话:____________

签订时间:____________ 年____________ 月____________ 日____________ 年 ____________月 ____________日

承转合同6篇


随着经济的飞速发展,在平时很多时候我们都会频繁接触到合同。哪些合同文书模板比较具备参考价值吗?最近读了一篇介绍“承转合同”的网络文章现在与大家分享,在阅读本文以后,相信您会有所收获!

承转合同 篇1

原告:_________________董某,男,汉族,1987年4月8日出生,山东省国人县人,

被告:_________________恒某。男,汉族,56岁,山东省国人县人。

被告:_________________刘某,男,汉族,54岁,山东省国人县人

第三人:_________________山东省某县歌手镇固态村村民委员会;住所地:_________________山东省某县歌手镇固态村;负责人:_________________酷某;该村委会主任。

诉讼请求

一、判令被告对原告的承包地2.75亩停止侵权、排除妨碍,将该2.75亩交付给原告经营;

二、判令两被告支付给原告侵权损失10000元;

三、本案诉讼费用由被告承担。

事实和理由

1980年,本案第三人在本村村东路南处分给原告场地5.50亩,由原告一直经营使用。20__年,时任村主任的第一被告恒某强行将该5.50亩场地中的2.75亩占用,并于20__年1月底租给第二被告刘某,现第二被告刘某又在该地块上用石头水泥违法圈占。上述侵权行为,经原告多次制止,两被告均不予停止,导致原告十年来无法对该2.75亩场地行使土地承包经营权,严重侵害了原告的合法权益。

综上所述,第一被告王某非法占有原告承包的场地的行为系违法侵权行为,其将违法侵占的土地转租给第二被告刘某的系无效行为;第二被告刘某基于无效合同取得的权利也系无效行为,其圈占原告土地的行为对也构成侵权。为此,特将该纠纷诉至贵院,提出上述诉讼请求,请依法予以支持。

此致

___________人民法院

具状人: ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

承转合同 篇2

甲方:出租车xxx

车主:xxx 身份证号:

乙方: 身份证号:

甲、 乙双方协商就乙方承包甲方出租车xxx经营出租业务达成以下协议:

(一) 甲方提供出租车xxx保证证件齐全,正常营运中。

(二) 乙方在营运中要遵守国家相关法律、法规,守法经营,如有违章、停运、罚款等违反规定的行为,由乙方负全部责任并承担相应罚款;如有吊销经营手续,乙方按照市场价赔偿甲方。

(三) 乙方必须在每年1月1日前购买全车保险,如:交强险、商业险(现阶段商业险不能低于30万元,以后根据公司要求递增)。甲方每年检查保险购买情况,禁止无保险营运。车辆到期乙方交甲方车时,乙方商业保险退回标准以保险公司退回标准为准,强险不退。如在营运中,造成重大伤亡事故,车勋由乙方负全部责任,如有一方造成伤残,由乙方负全部责任,与甲方无关。

(四) 乙方在营运过程中,发生的一切费用由乙方承担,如:修车、车体保养、年审、季审、气瓶审验、计价器、税收、公司费用等。乙方必须对随车证件按时审验,不能拖审。

(五) 出租车xxx年租金根据市场价格,每一年浮动一次,以市场中间价为准,具体价格协商确定后,在该协议上签字认可。 年 月 日开始,年租金x万x仟x佰元整,乙方每月一号交甲方x仟x百元整,打入甲方指定账户。

(六) 包车押金x万元整,乙方一次性付给甲方,甲方出具押金条为证。如有国家下发燃油补贴,归甲方所有(包括推迟下发的补贴),xxxx年开始,在出租车承包期间燃油补贴按实发金额,甲方三分之一、乙方三分之二。

(七) 双方签订协议起,甲方将xxxx出租车及随车证件交给乙方保管(证件包括:行驶证、营运证、二级维护卡、道路运输许可证副本、附加费证、计价器证卡、气瓶使用许可证、加气卡),如有丢失,由乙方负责补办并承担相关费用。

(八) 乙方在包车期间,如果经常出现不利于出租车营运的情况(违反法律法规、交通法规、出现交通事故等),所产生的结果由乙方承担全部责任,甲方有权立即终止包车协议并收回出租车及全部证件。

(九) 租车时间xxxx年xxxx月 日至xxxx年xx月xx日(本车强制报废时间)。需要提前更新车辆时提前四个月结束该协议。在营运中如有变动,甲方提出卖车,乙方主动交出车辆及随车证件,甲方退回押金,终止协议。如乙方违约,提前结束包车协议,甲方不退押金。

(十) 以上条款甲乙双方信守协议,如有违背,甲方有权收回车辆,乙方有权不交租金。其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。

本协议一式四份,甲乙双方各执一份,乙方家庭成员一份。

甲方: 身份证号:

乙方: 身份证号:

担保人: 身份证号:

乙方家庭成员: 身份证号:

年 月 日

承转合同 篇3

甲方:出租车____

车主—___身份证号:

乙方: 身份证号:

甲、乙双方协商就乙方承包甲方出租车___经营出租业务达成以下协议:

(一)甲方提供出租车___保证证件齐全,正常营运中。

(二)乙方在营运中要遵守国家相关法律、法规,守法经营,如有违章、停运、罚款等违反规定的行为,由乙方负全部责任并承担相应罚款;如有吊销经营手续,乙方按照市场价赔偿甲方。

(三)乙方必须在每年1月1日前购买全车保险,如:交强险、商业险(现阶段商业险不能低于30万元,以后根据公司要求递增)。甲方每年检查保险购买情况,禁止无保险营运。车辆到期乙方交甲方车时,乙方商业保险退回标准以保险公司退回标准为准,强险不退。如在营运中,造成重大伤亡事故,车勋由乙方负全部责任,如有一方造成伤残,由乙方负全部责任,与甲方无关。

(四)乙方在营运过程中,发生的一切费用由乙方承担,如:修车、车体保养、年审、季审、气瓶审验、计价器、税收、公司费用等。乙方必须对随车证件按时审验,不能拖审。

(五)出租车___年租金根据市场价格,每一年浮动一次,以市场中间价为准,具体价格协商确定后,在该协议上签字认可。 年 月 日开始,年租金_万_仟_佰元整,乙方每月一号交甲方_仟_百元整,打入甲方指定账户。

(六)包车押金_万元整,乙方一次性付给甲方,甲方出具押金条为证。如有国家下发燃油补贴,归甲方所有(包括推迟下发的补贴),____年开始,在出租车承包期间燃油补贴按实发金额,甲方三分之一、乙方三分之二。

(七)双方签订协议起,甲方将____出租车及随车证件交给乙方保管(证件包括:行驶证、营运证、二级维护卡、道路运输许可证副本、附加费证、计价器证卡、气瓶使用许可证、加气卡),如有丢失,由乙方负责补办并承担相关费用。

(八)乙方在包车期间,如果经常出现不利于出租车营运的情况(违反法律法规、交通法规、出现交通事故等),所产生的结果由乙方承担全部责任,甲方有权立即终止包车协议并收回出租车及全部证件。

(九)租车时间____年____月日至____年__月__日(本车强制报废时间)。需要提前更新车辆时提前四个月结束该协议。在营运中如有变动,甲方提出卖车,乙方主动交出车辆及随车证件,甲方退回押金,终止协议。如乙方违约,提前结束包车协议,甲方不退押金。

(十)以上条款甲乙双方信守协议,如有违背,甲方有权收回车辆,乙方有权不交租金。其他未尽事宜由甲乙双方协商解决。

本协议一式四份,甲乙双方各执一份,乙方家庭成员一份。

甲方: 身份证号:

乙方: 身份证号:

担保人: 身份证号:

乙方家庭成员: 身份证号:

年 月 日

承转合同 篇4

转让方(以下简称甲方):_________________

受让方(以下简称乙方):_________________

甲乙双方按照《农村土地承包法》《农村土地承包经营权流转管理办法》等有关法律法规和国家有关政策的规定,本着依法、自愿、有偿的原则,经双方协商一致,就土地转让事宜,订立本合同。

一、转让标的

甲方将其承包经营的位于____________________土地的土地承包经营权永久转让给乙方。

2、地块四至:_________________东齐:_________________西齐:_________________南齐:_________________北齐:_________________

3、面积:_________________

二、转让期限:_________________永久。

三、转让费:_________________共计人民币大写:_________________(¥:_________________)

四、支付方式和时间:_________________年月日前一次性付清。

五、双方约定

1、本协议自双方签字(印)之日甲方收款后即生效。

2、自协议生效之日起,该地块的管理权及使用权完全归乙方所有,甲、乙方及其家属、亲属人等不得以任何借口反悔,否则,视为违约。违约者,按该地块转让费的三倍价付给对方。

3、如果违约金尚不足以弥补守约方经济损失时,违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的具体数额依具体损失情况确定。

4、乙方在使用该地块的过程中,如出现与该地块的争端问题或受到外人干涉阻碍等事端,甲方应立即出面排解,直至平息纠纷,排除障碍为止,为乙方顺利使用该地创造有利条件。若因甲方化解无效导致乙方不能顺利使用该地或因贻误时间所造成的损失,应由甲方负责。

六、争议条款

因本合同的订立、效力、履行、变更及终止等发生争议时,甲乙双方应协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:_________________

1、提请村民委员会、乡(镇)人民政府、农业承包合同管理机关调解;

2、向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

本合同未尽事宜,可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

本合同一式三份,由甲乙双方和村委会各执一份。

甲方:_________________身份证号:_________________住址:_________________

乙方:_________________身份证号:_________________住址:_________________

见证人:_________________

签约日期:_________________

承转合同 篇5

土包字第号

转包方:________________________________

接包方:________________________________

甲乙双方根据等有关法律、法规和国家政策的规定,本着平等协商、自愿、有偿的原则,就土地承包经营权转包事宜协商一致,订立本合同。

一、转包面积

甲方将其承包经营的__________乡__________村__________组__________亩土地转包给乙方从事__________生产经营。

二、转包期限

转包期限为__________年,即自__________年__________月__________日起至__________年__________月_____日止。

三、转包价款

转包土地的转包金为每年__________元人民币。

四、支付方式和时间

乙方可以采取下列第__________种方式和时间支付转包金。

1.现金支付转包金的方式,支付时间为__________。

2.实物支付转包金的方式,实物为:__________,支付时间为__________。

五、交付时间和方式

甲方应于__________年__________月__________日前将转包土地__________或一次性全部交付乙方。

六、权利和义务的特别约定

1.甲方与发包方的承包合同仍然有效。甲方作为承包方应履行的义务仍应由甲方承担。但如因乙方不向甲方履行转包合同义务而造成甲方不能履约时,乙方应与甲方一起承担连带违约责任。

2.甲方有权监督乙方经营土地的情况,并要求乙方按约履行合同义务。

3.甲方有权在转包期满后收回土地承包经营权。

4.转包期限内遇自然灾害,上级给予甲方核减或免除相关土地上的税费义务和核发的救灾款,甲方应及时如数转给乙方。如需甲方办理手续的,甲方应负责及时办理。双方另有约定的除外。

5.乙方有权要求甲方按合同的约定交付转包土地承包经营权并要求甲方全面履行合同义务。

6.乙方获得土地承包经营权后,依法享有该土地的使用权、收益权、自主组织生产经营和产品处置权。

7.乙方不得改变转包土地的农业用途,不得用于非农建设。

8.乙方依法保护和合理利用土地,增加投入以保持土地肥力,不得从事掠夺性经营,不得给土地造成永久性损害。

七、合同的变更或解除

在本合同有效期内,遇下列情况之一者,可以变更或解除合同:

1.国家、集体建设需要依法征用、使用转包土地的,应服从国家或集体需要。

2.乙方在转包期限内将转包合同约定其享有的部分或全部权利转让给第三者,需经甲方和发包方同意,并签订书面补充协议。

3.甲乙双方中任何一方要求变更或解除合同,须提前______个月通知另一方,并征得另一方的同意。

4.乙方在转包期间,若遇不可抗拒的自然灾害造成土地被毁而无法复耕的可解除或变更合同。

八、违约责任

1.任何一方当事人违约,应向守约方支付违约金。违约金的数额为_______________________。

2.因一方违约造成对方遭受经济损失的,违约方应赔偿对方相应的经济损失。具体赔偿数额依具体损失情况由双方协商或由农村土地承包仲裁机构裁定或法院判决。

九、争议条款

因本合同的订立、生效、履行、变更或解除等发生争议时,甲乙双方应协商解决,协商不成的按下列第__________种方式解决:

1.提请村民委员会、乡人民政府、农村土地承包管理机关调解;

2.提请__________仲裁委员会仲裁;

3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、生效条件

甲乙双方约定,本合同须经双方签字并经__________乡政府农村经营管理机构备案后生效。

十一、其他条款

1.本合同中未尽事宜,可经甲乙双方共同协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2.本合同一式四份,甲、乙双方各执一份,发包方和鉴证、备案单位各执一份。

甲方代表人:_______________

身份证号:_________________

地址:_____________________

签约日期:_________________

乙方代表人:_______________

身份证号:_________________

地址:_____________________

签约日期:_________________

鉴证单位:_________

鉴证人:___________________

签证日期:_________________

承转合同 篇6

甲方(发包方):姓名身份证号码住所

乙方(承包方):姓名身份证号码住所

根据《中华人民共和国农村土地承包法》《吉林省农村土地承包经营管理条例》等法律.法规和国家有关农村土地流转政策的规定,甲乙双方本着:平等、自愿、有偿的原则经双方协商一致,就农村土地承包经营权转让事宜,订立本合同。

一、转让土地基本情况及用途:

1、甲方愿意将承包的位于:镇村组计()平方米。详见下表:土地承包经营权转让给乙方。从事耕种农作物,生产经营。地块名称:分地时评估等级:面积亩。

2、土地四至界限:东西南北。垄走向

二、转让期限:

1、土地承包经营权转让期限为()年。自()年()月()日起至()年()月()日止。

2、最长期限不得超过现在土地承包的剩余期限。(第二轮发包土地标准)

3、甲方应于()年()月()日之前将土地交付乙方。

三、转让价款与支付方式:

1、转让价格:每亩(1000平方米),每年承包费()元,承包土地共计()亩。

2、转让款:每亩人民币()元,共()亩。()年,共计人民币()元。大写人民币;。

3、支付方式:乙方必须在()年()月()日前,将承包款全额给甲方全部支付完毕。

四、土地承包经营权转让和使用规定:

1、在本合同签订前,甲方应当向原发包方提出转让申请,并经原发包方同意。

2、转让合同生效后,甲方应当终止于原发包方在该流转土地上的一切承包关系。(异议)

3、甲方交付的承包土地,必须符合双方合同约定的标准。

4、乙方获得土地承包经营权后,不得用于非农建设,不得损坏农田,给土地造成永久性伤害。

5、乙方无权享受国家和政府提供的各项支农服务(包括粮食直补)(异议)由甲方享受。

综上所述:双方必须遵守此合同,如有违背合同规定,一切后果责任自负。本合同一试三份。双方各持一份,原发包方一份。

甲方:签字

乙方:签字

代笔人:签字

证明人:签字

原发包方:

相关推荐

  • 承揽合同优选 你是否因为合同问题束手无策?在交易中,合同常常被使用。合同的签订和履行是人们一种比较正式的行为,因此应该具备明确的目的。希望这份名为“承揽合同”的文件能够解决您的问题,并提供帮助。请注意,本网站提供的资料仅供参考,请确保核实!...
    2023-12-18 阅读全文
  • 承运合同八篇 俗话说,凡事预则立,不预则废。在幼儿教育工作中,我们都有会准备一写需要用到资料。资料一般指生产、生活中阅读,学习,参考必需的东西。参考资料可以促进我们的学习工作效率的提升。你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢?经过整理,小编为你呈上承运合同八篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。甲方:____...
    2024-02-03 阅读全文
  • 承包合同优选7篇 你是否还在为写合同而苦恼呢?随着法治理念的不断完善,签订合同应遵循特定的程序或方法。我们经过日夜不懈的整理,今天真诚向您推荐“承包合同”,希望本文对您有所帮助!...
    2023-05-20 阅读全文
  • 承包合同书优选 当今时代人们越来越注重维权,合同可以降低违约风险,促进社会经济快速高效发展。为了让合作的双方更加顺利,愉快,是必须要签订合同的,你还在思考如何拟定合同吗?以下是栏目小编整理的“承包合同书”类文章希望对你有所帮助,本文内容愿为您提供一些有益的帮助!...
    2023-07-19 阅读全文
  • 承揽合同6篇 在现今逐渐信任法律的社会,签订合同无论是在日常生活还是工作中都是不可避免的。合同一经订立,详细说明了所有条件和理由。对于初接触合同的人来说,这一切可能会让你感到非常懊恼。因此,我们编辑经过精挑细选,为您准备了与“承揽合同”相关的材料,希望它对您有所启发,有所帮助!...
    2023-06-06 阅读全文

你是否因为合同问题束手无策?在交易中,合同常常被使用。合同的签订和履行是人们一种比较正式的行为,因此应该具备明确的目的。希望这份名为“承揽合同”的文件能够解决您的问题,并提供帮助。请注意,本网站提供的资料仅供参考,请确保核实!...

2023-12-18 阅读全文

俗话说,凡事预则立,不预则废。在幼儿教育工作中,我们都有会准备一写需要用到资料。资料一般指生产、生活中阅读,学习,参考必需的东西。参考资料可以促进我们的学习工作效率的提升。你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢?经过整理,小编为你呈上承运合同八篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。甲方:____...

2024-02-03 阅读全文

你是否还在为写合同而苦恼呢?随着法治理念的不断完善,签订合同应遵循特定的程序或方法。我们经过日夜不懈的整理,今天真诚向您推荐“承包合同”,希望本文对您有所帮助!...

2023-05-20 阅读全文

当今时代人们越来越注重维权,合同可以降低违约风险,促进社会经济快速高效发展。为了让合作的双方更加顺利,愉快,是必须要签订合同的,你还在思考如何拟定合同吗?以下是栏目小编整理的“承包合同书”类文章希望对你有所帮助,本文内容愿为您提供一些有益的帮助!...

2023-07-19 阅读全文

在现今逐渐信任法律的社会,签订合同无论是在日常生活还是工作中都是不可避免的。合同一经订立,详细说明了所有条件和理由。对于初接触合同的人来说,这一切可能会让你感到非常懊恼。因此,我们编辑经过精挑细选,为您准备了与“承揽合同”相关的材料,希望它对您有所启发,有所帮助!...

2023-06-06 阅读全文
Baidu
map