幼儿教师教育网,为您提供优质的幼儿相关资讯

设备买卖合同模板

发布时间:2023-05-28 设备买卖合同

设备买卖合同模板。

时代不断前进,签订合同必须坚持权利义务平等原则,对我方履约能力要有正确的估计。在拟定合同时,我们应该注意哪些方面呢?下面是幼儿教师教育网编辑为您整理的“设备买卖合同模板”,希望对您有所帮助,请留下收藏!

设备买卖合同模板 篇1

甲方:_________

地址:_________

邮政编码:_________

电话:_________

乙方:_________

地址:_________

邮政编码:_________

电话:_________

经友好协商,特此订立以下条款:

第一条 定义

1.“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认,供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

2.“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

3.“缺陷或瑕疵”是指设备(结构或性能)不符合验收手册有关规定之处。

4.“现场验收”是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

第二条 销售主体事项

出卖方愿意出售,买受方愿意购买下列设备:

1.设备技术要求:_________。

2.设备性能必须符合所规定的性能,达到技术规格和规定数据的标准,并提交全部适用的,必要的图纸、数据和其他技术资料。

3.出卖方应于_________年_________月_________日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本_________份。由买受方在_________日内审议和批准验收手册。

4.本协议正文规定如与附件规定相抵触,以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖,则以技术规格和规定资料为准。

第三条 价格

_________

第四条 支付

买受方在收到出卖方的发票后,必须按下列期限付给出卖方款项:

1. 签约后支付总价_________%的定金;

2.买受方处交付设备并安装调试后,支付总价的_________%的货款;

3.验收保留款为总价_________%的货款,在设备调试合格后第月内支付。

第五条 交货与验收

1.出卖方应在_________年_________月_________日前完成设备的安装和调试工作;并完成验收手册所规定的各项检测;同时,出卖方须在设备验收单证上签字,证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的,且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

2.现场验收应在_________年_________月_________日起进行。

第六条 更改

1.自本合同生效之日起,对本合同正文或附表作任何更改,必须作成书面形式,详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响,而且应由双方公司签字。

2.为修补瑕疵或改善设备,出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正,只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第七条 保修

1.出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的'缺陷,以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

2.该设备及部件,从签署现场验收合格之日起,如在_________年之内出现故障,出卖方负责在收到台新公司通知_________日内进行调换或修理,由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务,则应承担买受方由此而引起的一切损失。

第八条 其它

本合同为双方的完整协议,以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同,无论是书面的还是口头的,均作废。

甲方(盖章):_________

乙方(盖章):_________

代表(签字):_________

代表(签字):_________

地址:_________

地址:_________

邮政编码:_________

邮政编码:_________

电话:_________

电话:_________

_________年___月___日

_________年___月___日

签订地点:_________

签订地点:_________

设备买卖合同模板 篇2

甲方(出卖人):哈尔滨鑫鼎昊热能机械有限公司法定代表人:乙方(买受人):法定代表人:签订地点:

根据《合同法》等法律的规定和有关交易习惯,双方经过友好协商,本着平等互利的原则,就买卖工业设备自愿达成如下协议:

一、产品名称、型号、数量、单价及合同总价款

二、质量标准

按照国家煤矿用热风炉标准执行。三、价款支付

乙方在合同签订时预付元,合同签订后15日内,乙方一次向甲方支付全部价款。

双方协商选择上述第前述价款为不含税金额。

四、产品交付

乙方支付%合同价款后,甲方按照乙方指定发运时间和地点供货,产品从甲方仓库装上运输工具时,即完成交付。

甲方交付的产品应附带常规检验合格证、使用说明书。

五、运费负担

甲方负责装车费用,乙方负责卸车费用。在途运费按照实际发生额双方各负担50%。

六、验收方式

在产品到达乙方指定的地点,乙方应尽快验收,超过5日未向甲方发出不合格通知的,视为产品合格。产品不合格,乙方有权要求修复或更换,费用甲方负责。

七、安装调试

按照乙方要求时间,甲方派人免费指导产品安装调试。安装所需设备、材料、人工等所有费用以及指导安装人员的食宿费用由乙方负责。

八、售后服务

产品安装调试后保修一年,但人为损坏或操作不当造成损坏不在保修范围内。

九、违约责任

1、乙方支付的预付款在合同总价款20%以下(含本数)部分,作为定金,甲方不出卖标的物需双倍返还,乙方不购买标的物甲方不予退还。

2、甲方在收到乙方发货通知超过15日不发货的,每日按合同价款1%支付迟延履行金,但因不可抗因素或经乙方书面同意延迟发货除外。

3、乙方逾期支付合同价款的,每日按逾期支付金额1%交付滞纳金。逾期支付超过30日,乙方构成违约,甲方享有合同的单方解除权。因不可抗因素或经甲方书面同意延迟付款除外。

十、争议解决

双方发生争议应本着诚实信用原则协商解决。协商不成的,提交哈尔滨仲裁委员会解决,适用该仲裁委员会的仲裁规则。

十一、其他事项:

十二、附则

本合同一式两份,双方各执一份,经双方签字或盖章后生效。

甲方(出卖人):乙方(买受人):

哈尔滨鑫鼎昊热能机械有限公司(自然人要写明身份证号)

地址:香坊区黎明乡朝阳村薛家屯地址:法定代表人:孙勇法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:/38电话:

开户银行:哈尔滨银行健康路支行开户银行:账号:264060361205017账号:

年月日年月日

设备买卖合同模板 篇3

甲方:_____________乙方:____________

经过双方友好协商,依据《中华人民共和国民法典》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同.

一,产品清单及友情链接

1.产品清单及价格

设备名称__________________设备型号__________________数量__________________单价__________________合计___________________

中标总价格:______________

2.友情链接全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的______________%即______________元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.合同总金额______________%的余款即______________元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付.

二,交货时间及地点

1.交货时间:.若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金.因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国民法典》有关条文处理.

2.交货地点:送货上门,安装调试.

三,保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述.下例情况不属保修范围:(励志的句子 www.dJz525.com)

1.不可抗力引起的损害

2.用户电力系统故障引起的损坏

3.用户私自维修引起的损坏

4.用户自行造成的机械损坏

5.其它不属于供应商负担的保修事宜.

四,相关权利及义务

1.甲方收到乙方设备后,乙方应在开发区政府采购管理办公室,开发区监察审计部门,开发区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收

2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成

3.甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任

4.甲方在合同规定期限内履行付款责任

5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行

6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密

7.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项

8.乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求

9.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.

五,争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决.

六,其它

1.本合同一式四份,甲乙双方各执一份,采购管理办公室一份,采购中心一份

2.本合同自签订之日起生效

3.本项目的招标文件,投标文件,中标通知书是合同的附件,与合同具有同等的法律效力

4.其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行.

甲方:____________乙方:____________

甲方代表:____________乙方代表:______________

日期:______________

设备买卖合同模板 篇4

甲方:

乙方:

鉴于乙方拥有生产灰钙的旧设备一套,甲方为生产灰钙需要有意向卖方购买上述设备。双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

一、合同标的

本合同标的为用于灰钙生产项目的旧设备。具体设备名单数量、名单及成新等内容见合同附件。

二、合同价格

1、合同总价为人民币300000元(大写叁拾万元)。

2、合同总价包括了合同附件所列的设备及辅助设备,双方确认合同总价为附件所列的设备现状下的价格,双方对设备成新率、数量等均已确认无误。合同总价只为设备本身价格,不包括拆卸、包装、运输、安装、税费等的费用。

3、本合同不计单价,只计总价。

三、付款

本合同第二条所规定的合同总价,按以下办法及比例由买方通过银行支付给卖方。

1、合同总价的三分之一计¥100000(大写:壹拾万元)连同甲方尚未支付的灰钙粉货款60000(大写陆万元),共计160000(大写壹拾陆万元),在甲方收到乙方提交的设备清单并经审核无误后三天内支付给乙方。

2、合同总价的三分之一计¥100000(大写:壹拾万元),在甲方设备安装调试完成,并生产出合格产品后三个月内支付给乙方:

3、合同总价的三分之一计¥100000(大写:壹拾万元),在20xx年12月31日前支付给卖方。

乙方只提供设备的收款收据,不提供上述款项的发票。

四、逾期付款

如果甲方不能在合同规定期限内付款,四方应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天3‰计算,直至该款付清为止。

五、设备交付和验收

甲方付清第一笔款项后,双方根据设备清单在乙方厂区现场核对数量,查验设备,经核对查验后视为完成交付。

六、装卸和运输

甲方负责设备的装卸和运输并承担相应费用,乙方在人员、工具等方面给予协助。装卸和运输过程中的毁损、灭失的风险由甲方承担。

七、其他约定

乙方在设备运达甲方后,甲方聘用乙方进行设备安装、调试,直至生产出合格产品为止。聘用期间甲方提供食、宿,并按月工资元标准按月支付工资。设备正常后,是否继续聘用,双方另行协商。

八、不可抗力

九、争议的处理

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,依法向人民法院起诉。

十、补充与附件

所销售的设备清单为本合同的附件,为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

十一、合同的效力

本合同自双方签字之日起生效。本合同正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方签字:

乙方签字:

设备买卖合同模板 篇5

出卖方:(以下称甲方)

买受方:(以下称乙方)

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方旧设备事宜,达成如下协议:

第一条 买卖标的物

第二条 设备资料

甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

第三条 设备验收

1. 乙方应于双方在合同签字盖章后 日内先行验收设备,并在设备验收单证上签字,以示符合乙方质量要求。

2. 乙方验收认可后,双方将上述设备进行封存。

3. 乙方在设备验收单上签字无异议后,若在接受后再出现任何质量问题,甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。

第四条 设备交付

1. 甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后 日内向乙方交付已验收的设备。

2. 双方应在交付设备清单上签字,以示乙方收到上述设备。

第五条 付款

1. 乙方应于本合同生效之日起 日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

2. 在乙方一次性付清设备协定款后,乙方将拥有此设备的一切权利,从此旧设备与甲方无任何关联,乙方一次性付清购机款,表明甲、乙双方对此旧设备的买卖协议正式生效,旧设备买卖程序结束,旧设备全部产权实现了自动转移。

第六条 本合同一式四份,双方各执二份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

设备买卖合同模板 篇6

出卖人:____________买受人:__________________

第一条标的、数量、价款及交货时间:

第二条质量标准:符合国家标准和图纸设计要求。

第三条出卖人对质量负责的条件及期限:易损件保用______个月,其它保修______年。

第四条包装标准,包装物的供应与回收:裸装

第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:见发货清单。

第六条标的物所有权自买受人付清货款起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属____________所有。

第七条交货方式、地点:出卖人代办托运,买受人负责卸车及卸车费用。

第八条运输方式及到达站和费用负担:汽车运输,总价格内含运费,买受人负责卸车费用

第九条检验标准、方法、地点及期限:根据出卖人提供的发货清单现场进行验收。

第十条成套设备的安装与调试:出卖人派壹名技术人员指导调试,买受人负责组织实施安装及吊车费用。买受方负责给技术指导人员配备安全带、安全帽等防护用具

第十一条结算方式、时间及地点:买受人先付本产品定金____________元,货物到达后,买受人全部货款付清后方可进工地卸车,如货到因买受人的原因未及时付清货款而造成的车辆误工费用由买受人负责。

第十二条本合同解除的条件:保修期满

第十三条违约责任:双方协商解决或根据《中华人民共和国民法典》执行。

第十四条合同争议的'解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的,按下列第二种方式解决:

提交____________仲裁委员会

依法向出卖人所在地的人民法院起诉。

第十五条本合同自定金打入公司指定账号起方可生效。

第十六条其他约定事项:本合同未经出卖人同意,私自改动原合同文本条款,一律无效,若有改动,改动处必须有出卖人盖章方可生效。

出卖人:__________________

买受人:__________________

______年______月______日

设备买卖合同模板 篇7

供方(以下简称“甲方”):

需方(以下简称“乙方”):

乙方为甲方的位于的厨房提供设备并免费安装调试及1年内的零部件免费维护。甲乙双方经过友好协商后,订立以下条款,以兹共同遵守。

一、产品名称、型号、厂家、数量、金额、交货时间、交货地点:

1、所有设备费用总价:圆整。)

2、未经甲方书面同意,不得擅自变更上述费用。若甲乙双方协商后需变更价格的,应当签订“补充协议”。

二、质量技术标准:

1、甲方保证并承诺,甲方所出售的产品不低于国家及行业的技术质量标准。产品不侵犯任何第三人之合法权益。

2、上述产品的质保期为_______年。

三、交货时间、交货地点

1、交货时间:本合同签订后_____________(时间)之内,甲方将上述设备全部运送至乙方指定地点。

2、乙方的收货地点为:_____________________

四、运输方式和费用负担:

1、甲方采用____方式运输货物。为保证货物途中的运输安全,甲方为乙方代为投保运输险。运输费和保险费用由甲方承担。

2、甲方应在发货前两(2)个工作日向乙方提供详细发货清单及装箱单和物流托运情况等收货信息,方便乙方验收货品。

五、货物验收

1、乙方收到甲方提供的物品并不意味着乙方对甲方提供物品的最终接受,只是表明物品进入乙方接收、检验阶段。在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、质量等不合规定或者产品包装破损、产品受损等情况,乙方有权拒绝接收。

2、乙方对于已经验收的商品发现存在质量问题,应当在质量保证期内提出。甲方知道或者应当知道其所提供的商品不符合约定的,不受前述提出异议时间的限制。

六、产品的附属资料:

甲方应当提供的产品附属资料有:设备的《保修卡》、《使用手册》

七、货款支付方式及期限:

1、本合同签订后_____个工作日内,乙方支付50%的设备款,即_____________元人民币(大写:_______________)。

2、所有设备如期运送到并检验合格,设备安装完毕、经调试后可以正常运作,乙方支付剩余50%的设备款,即_____________元人民币(大写:_______________)。

3、乙方以甲方开户行:开户账号:

八、甲方的义务

1、甲方免费为乙方提供设备的安装服务。设备运送至乙方指定地点后,甲方在三个日内派安装人员至安装地点进行设备安装。甲方须在三日内完成所有设备的安装,并保证所有设备可以正常运作。

2、甲方免费为乙方提供1年内的零部件免费维护。产品出现质量问题时,甲方负责在24小时内进行处理(如免费上门维护、修理、退货、换货)。若设备经过两次维修仍不能正常使用时,甲方负责在2日内免费为乙方调换新的同型号同规格的设备;同型号同规格商品停产的,调换新的不低于原产品性能的同品牌设备。若甲方既无同型号同规格设备,又无不低于原产品性能的同品牌设备的,乙方要求退货时,甲方负责免费为乙方退货,并按发货票价格一次退清货款。

3、甲方员工在安装过程中遭受任何人身、财产损害,或者甲方员工造成任何第三人的人身、财产损害,由甲方承担全部责任。

九、违约责任:

1、甲方逾期交货的,每逾期一天,应当支付货款总额的1%的违约金,违约金从货款中扣除。超过15天未交货的,则乙方有权单方解除本合约,并要求甲方支付违约金_________

2、甲方所交产品品种、型号、规格、质量、外包装等不符合本合同约定的,如果乙方同意利用,应当甲乙双方可协商酌情降低产品的价格;如果乙方不同意利用的,应根据产品的具体情况,由甲方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

3、产品错发到货地点或接货人的,甲方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

4、如因甲方提供的产品存在质量问题,导致乙方或任何第三人遭到人身、财产损害的,甲方应承担全部责任。

十、不可抗力

甲方因不可抗力不能履行本合同时,应当及时通知乙方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明。否则不能减轻或免除甲方的履行义务。

十一、合同争议解决方式

本合同发生争议时,由双方协商解决。协商或调解不成的,可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

十二、其他

1、乙方需新增设备时,新增设备的安装及报价的具体内容需经双方协商后签订“补充协议”。

2、在合同执行过程中出现未尽事宜,双方进行协商。协商结果以“补充协议”的形式作为本合同的附件,与本合同有同等的法律效力。

3、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自合同签订之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

设备买卖合同模板 篇8

工程单位:(下称甲方)

承造单位:(下称乙方)

经双方充分协商,甲方委托乙方制造及安装厨房设备工程,为明确双方责任和义务,本着平等互利的原则,就本工程的具体事项双方达成如下协议:

第一条合同概况

1、合同内容:厨房商用洗碗机的制造及安装项目。

2、工程范围:工程共有项,具体规格、数量详见报价清单共页。

第二条供货及工期

1、总工期:以不影响甲方使用的原则,双方签约后,以收妥首期订金之日算起共15天。

2、本合同开工期:20_年月日,竣工期:20_年月日。

如遇下列情况,工期应做相应顺延:

1)甲方在合同规定的现场进场施工的前7天,没有通知乙方或不能交付乙方施工现场,进场道路施工用水、用电未能按施工需要提供而影响乙方进场施工时。

2)在正常施工时间过程中停水、停电8小时以上影响现场施工时。

3)甲方未按合同规定按时拨付预付款、进度款而影响施工进度时。

4)遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震、水灾、火灾自然原因等因素的发生)而影响施工进度时。

第三条合同款的支付与结算

本合同工程项目总金额为:¥元;人民币大写:整。此价格包含运输、搬运、安装、调试、售后等费用,各项供货及施工范围内单项造价详见附件《报价单》。如遇下列情况,合同工程项目总金额应作相应调整:

1)发生重大设计变更;

2)施工中新增加合同内不包含的项目;

3)其他。

1)双方签约时,甲方应向乙方支付人民币:整,¥);乙方收到预付款起计算工期,开始下单安排生产。

2)工程安装调试完毕时,甲方应向乙方支付合同余款计人民币:整,(¥)乙方收到款后安排技术工人调试并交付甲方使用。

第四条设备的施工、验收与保修

1、乙方必须严格按合同进行施工,并接受甲方主管的'监督检查。

2、设备安装调试好后,乙方发出完工通知书,甲方应在收到竣工通知书三个工作日内组织人员进行验收,甲方在收到乙方完工通知书三个工作日内不组织验收,或验收后三个工作日内不提出修改意见的视为验收已被认可,并开始计算保修期,按合同付款方式付款。

3、乙方必须是按附件《报价单》提供给甲方全新未使用的产品。

4、合同所含设备保修期为壹年,在保修期内,属于产品质量原因,乙方负责免费维修(特别注明的及易耗件不在保修范围内),属于人为原因或是电源问题造成设备损坏的,乙方仅收取零部件成本费;乙方对所提供的产品提供终身维修服务。

5、竣工验收完毕,乙方负责免费为甲方操作人员进行所有设备的使用及保养专业知识进行相关培训。

第五条双方责任事项

1、甲方;

①、在设备进场安装之前将厨房施工现场清理妥当。

②、提供现场施工所需用水、用电协助配合。

③、组织对设备的竣工验收,并按合同规定日期配合乙方办好合同结算工作,及时结清工程款。

2、乙方;

①、严格按合同附件《报价单》生产及施工,确保设备质量。

②、按合同规定的时间内完工并交付使用。

③、参加完工验收、培训、办理设备完工结算,交清完工资料。

第六条违约责任

1、本合同签订后即具有法律效力,如任何一方违约,则需支付合同总金额的10%作为违约金给对方。

2、合同签定后,根据合同付款。合同范围内设备的所有权自甲方付清设备款时转移,但甲方未履行支付价款义务时仍属于乙方所有,乙方随时可撤回所有设备。

3、乙方提供的设备质量不符合技术标准之要求的,在乙方未调整好时,甲方有权拒绝收货。

第七条设备的增加及安全生产

1、工程数量附件《报价单》为准,如设备有增减的,按实际数量结算。

2、对于明确的设备及安装的变更,双方协商签证后,可作项目增减,另签补充协议。

3、在现场安装工程施工中的安全,属甲方现场原因造成的由甲方负责,属乙方原因的由乙方负责。

第八条其它事宜

1、本合同一式二份,双方各执一份,双方签字盖章后生效。同时具有相同的法律效力,任何一方不得擅自更改或解除合同。

2、其余未尽事宜双方应通过友好协商解决,协商不成可以向工程所在地人民法院提出诉讼。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

设备买卖合同模板 篇9

买方:________________

法定住址:___________

法定代表人:____________

职务:________________

委托代理人:____________

身份证:________________

通讯地址:____________

编码:________________

联系人:____________

传真:________________

帐号:________________

电子信箱:____________

卖方:________________

法定住址:___________

法定代表人:____________

职务:________________

委托代理人:____________

身份证:________________

通讯地址:____________

编码:________________

联系人:____________

传真:________________

帐号:________________

电子信箱:____________

鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权;

鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料;

鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

一、合同标的

本合同标的为用于_________项目的_________设备。

1.设备名称、型号、规格、数量_________.

2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。

3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。

4.卖方向买方提供所供设备的以下服务:设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。

二、合同价格

1.合同总价为人民币_______元(大写_________元)。

2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等的全部费用。

3.合同总价的分项价格如下:

(1)设备和材料费用:_______(大写_________元)。

(2)辅助设备费用:__________(大写_________元)。

(3)设计和技术资料费用及培训费用:___________(大写_________元)

(4)技术服务费用:_________(大写_________元)。

4.本合同价格为固定不变价。

5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时,以单价为准并修正总价。

三、付款

本合同第二条所规定的合同总价,按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。

1.合同总价的_________%计¥_________(大写:____元),在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方。

(1)卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本_________份,或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件_________份。

(2)_________银行出具的以买方为受益人,金额为合同总价的_________%不可撤销的保证函正副本各_________份。

(3)金额为合同总价的形式发票一式_________份。

(4)即期汇票一式_________份。

(5)商业发票一式_________份。

上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天提交。

2.合同总价的_________%,计¥_________(大写:____元),在卖方按本合同约定交货时,买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天,将每批交货总价的_________%支付给卖方:XXX

(1)全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港_________公司”的海运提单正本_________份,副本_________份;

(2)商业发票一式_________份;

(3)即期汇票一式_________份;

(4)详细装箱单一式_________份;

(5)质量合格证一式_________份。

3.合同总价的_________%,计¥_________(大写:____元),在买方收到下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方:XXX

(1)商业发票一式_________份;

(2)双方代表按本合同规定签署的_________交接验收证书的影印本_________份;

(3)即期汇票一式_________份。

4.合同总价的_________%,计¥_________(大写:____元),在按本合同规定的保证期满后,买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方:XXX

(1)商品发票一式_________份;

(2)双方代表按本合同规定签署的_________保证期结束的确认书影印本_________份;

(3)即期汇票一式_________份。

买卖双方因履行本合同所发生的银行费用,在中国发生的,均由买方负担,在中国以外发生的,均由卖方负担。

四、逾期付款

如果买方不能在合同规定期限付款,则卖方有权延期交货;如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款,则卖方有权解除合同,这时买方应按货物总金额的_________%计违约金¥_________(大写:____元)付给卖方:XXX如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方,则买方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天_________‰计算,直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款,由此造成卖方的损失,应由买方向卖方作出补偿。

五、设备交付

1.交付时间:XXX卖方应于本合同生效日后_________个月分_________批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门/铁路部门/水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。

2.交付地点:XXX所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为_________机场(车站、港口)。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。

3.卖方应于交货日_________日之前,通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下容通知买方。买方在收到卖方通知后,应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。

(1)合同号;

(2)机组号;

(3)设备备妥发运日;

(4)设备名称及编号和价格;

(5)设备总毛重;

(6)设备总体积;

(7)总包装件数;

(8)交运车站/港口/机场名称、车号/船号/飞机号和运单号;

(9)重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备(部件)必须标明重心和吊点位置,并附有草图。

(10)对于特殊物品(易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品)必须特别标明其品名、性质,特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

六、资料交付

1.卖方应于本合同生效日后_________个月,将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运/邮寄等方式交付给买方。

2.技术资料采用空运方式的,_________机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_________日将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的,买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料_________日将收到单据复印件寄送给卖方。

3.在技术资料发运后的24小时(或48小时),卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方,并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。

七、包装

1.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装,不能造成运输过程中箱件破损,设备和零件散失。并应按设备特点,按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施,以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

2.卖方对包装箱和捆的各散装部件均应系加标签,注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述容外,尚需注明“备件”或“工具”字样。

3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上,用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记:XXX

(1)合同号;

(2)目的站/码头;

(3)收货人;

(4)设备名称、机组号、图号;

(5)箱号/件号;

(6)毛重/净重(公斤);

(7)体积(长__宽__高,以毫米表示)。

4.对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。

5.每件包装箱,应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱应有产品出厂质量合格证明书,技术说明(如有的话)各一份。

6.卖方交付的技术资料,应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装,每包技术资料的封面上应注明下述容:XXX

(1)合同号:XXX

(2)收货人;

(3)目的地;

(4)唛头标记;

(5)毛重/净重(公斤);

(6)箱号/件号。

(7)每一包资料应附有技术资料的详细清单一式二份,标明技术资料的序号、代号、名称和页数。

7.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,不论在何时何地发现,一经证实,卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时,买方应立即向承运部门提出异议,索取商务证明,并通知卖方_________天到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉,买方协助卖方尽快处理,同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

八、验收

1.货物到达目的地后,卖方在接到买方通知后应及时到现场,与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后,由卖方处理解决。当货物运到现场后,买方应尽快开箱检验,检验货物的数量、规和质量。买方应在开箱检查前(14)天通知卖方开箱检验日期,卖方应派遣检验人员参加现场检验工作,买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时,卖方人员未按时赴现场,买方有权自行开箱检验,检验结果和记录对双方同样有效,并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场(3个月)后仍不开箱,产生的后果由买方承担。

2.现场检验时,如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规时,应做好记录,并由双方代表签字,各执一份,作为买方向卖方提出修理或更换的依据;如果卖方委托买方修理损坏的设备,所有修理设备的费用由卖方承担;如果非卖方原因或由于买方原因,发现损坏或短缺,卖方在接到买方通知后,应尽快提供或替换相应的部件,但费用由买方自负。

3.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时,任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果,对双方都有约束力,商检费用由责任方负担。

4.保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年(签最终验收证书)或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起(36)个月(签最终验收证书)二者以先到日期为准。在保证期,如发现卖方提供的“设备”有缺陷或/和不符合合同规定时,如属卖方责任,则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后,应立即无偿换货或降价货价,并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险(货物到达目的港后的风险由买方负责)。如卖方对索赔有异议时,应在接到买方索赔证书后二个星期提出复议,双方另行协商,逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限,应不迟于卖方收到买方索赔证书后_________个月。

九、风险负担

1.货物毁损、灭失的风险,在货物交付之前由卖方承担,交付之后由买方承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2.因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的,买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。

3.卖方出卖交由承运人运输的在途货物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。

4.卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的,不影响货物毁损、灭失风险的转移。

5.因货物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的,货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

6.货物风险的转移,不影响因卖方履行义务不符合约定,买方要求其承担违约责任的权利。

十、不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

十一、合同的解除

1.本合同在下列任一情形下解除:XXX

(1)一方进入解体或倒闭阶段;

(2)一方被判为破产或其它原因致使资不抵债;

(3)本合同已有效、全部得到履行;

(4)双方共同同意提前解除合同;

(5)按仲裁机构的裁决,合同解除或终止。

2.因不可抗力致使合同目的不能实现的;

3.在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的;

4.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限仍未履行;

5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

十二、声明及保证

买方:XXX

1.买方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.买方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.买方为签署本合同所需的部授权程序均已完成,本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

卖方:XXX

1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.卖方为签署本合同所需的部授权程序均已完成,本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

十三、通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(XX、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:____.

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十四、合同的变更

本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限(书面通知发出_________天)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

十五、合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

十六、争议的处理

1.本合同受中华人民国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:XXX

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

仲裁裁定是终局的,对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

仲裁费用由败X承担。

仲裁进行过程中,双方将继续执行合同,但仲裁部分除外。

(2)依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。

十七、合同的解释

本合同未尽事宜或条款容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

十八、补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

十九、合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

买方(盖章):________卖方(盖章):________

授权代表(签字):____授权代表(签字):____

委托代理人(签字):____委托代理人(签字):____

_______年____月____日_________年____月____日

签约地点:____________签约地点:________

设备买卖合同模板 篇10

出卖方: 公司(以下称甲方)

买受方: 公司(以下称乙方)

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方旧锅炉事宜,达成如下协议:

第一条 买卖标的物

标的物:甲方锅炉房内锅炉本体及所有铺机、管道、阀门、仪表。标的价: 元。( ¥ )

第二条 锅炉资料

甲方向乙方尽可能提供现有的锅炉图纸等技术资料。

第三条 锅炉验收

1,双方在合同签字盖章后 日内验收锅炉。验收认可后,双方将上述锅炉进行封存,或拆卸上车。

2,甲方仅对锅炉本体质量,以及铺机配件拆卸时的质量安全负责,并保证原锅炉的完整性。

3,甲方对上车后锅炉的质量不负责任。

4,双方可委托锅炉安装公司对锅炉质量问题进行协调。

第四条 锅炉交付

1,甲方负责锅炉的拆卸及上车,协助乙方在甲方行政区域内的安全运输及办理当地特检部门相关手续。

2,锅炉交付地址: 。

第五条 付款

锅炉上车后乙方应将转让款的支付给甲方。

第六条 违约责任

1,本合同生效后,若一方要求解除合同,应经另一方同意,并承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任。

2,若乙方逾期付款,应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金,逾期三十日,视为乙方不再履行合同,应向甲方承担约定损失赔偿责任。

第七条 其它约定条款

第八条 在本合同履行中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成,由甲方所在地法院管辖处理争议。

第九条 本合同在乙方对上述锅炉验收合格时生效。

第十条 本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

出卖方: 买受方:

代表: 代表:

20xx年 月 日

设备买卖合同模板 篇11

买方:________________

法定住址:___________

法定代表人:____________

职务:________________

委托代理人:____________

身份证:________________

通讯地址:____________

编码:________________

联系人:____________

传真:________________

帐号:________________

电子信箱:____________

卖方:________________

法定住址:___________

法定代表人:____________

职务:________________

委托代理人:____________

身份证:________________

通讯地址:____________

编码:________________

联系人:____________

传真:________________

帐号:________________

电子信箱:____________

鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权

鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料

鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。

一、合同标的

本合同标的为用于_________项目的_________设备。

1.设备名称、型号、规格、数量_________.

2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。

3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设备及材料。

4.卖方向买方提供所供设备的以下服务:设计、培训、安装、测试验收、质量保证、售后服务等。

二、合同价格

1.合同总价为人民币_______元。

2.合同总价包括了设备及辅助设备的制造、包装、税费、关税、商检费以及安装调试、验收、培训、技术服务、质保期保障等的全部费用。

3.合同总价的分项价格如下:

设备和材料费用:_______。

辅助设备费用:__________。

设计和技术资料费用及培训费用:___________

技术服务费用:_________。

4.本合同价格为固定不变价。

5.如果单价和数量的乘积与总价不一致时,以单价为准并修正总价。

三、付款

本合同第二条所规定的合同总价,按以下办法及比例由买方通过_________银行支付给卖方。

1.合同总价的_________%计¥_________,在买方收到卖方提交下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方。

卖方国家有关当局出具的出口许可证影印本_________份,或有关当局出具的不需出口许可证的证明文件_________份。

_________银行出具的以买方为受益人,金额为合同总价的_________%不可撤销的保证函正副本各_________份。

金额为合同总价的形式发票一式_________份。

即期汇票一式_________份。

商业发票一式_________份。

上述单据卖方应于本合同生效之日起_________天提交。

2.合同总价的_________%,计¥_________,在卖方按本合同约定交货时,买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天,将每批交货总价的_________%支付给卖方:___

全套清洁无疵、空白抬头、空白背书并注明“运费到付通知目的港_________公司”的海运提单正本_________份,副本_________份

商业发票一式_________份

即期汇票一式_________份

详细装箱单一式_________份

质量合格证一式_________份。

3.合同总价的_________%,计¥_________,在买方收到下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方:___

商业发票一式_________份

双方代表按本合同规定签署的_________交接验收证书的影印本_________份

即期汇票一式_________份。

4.合同总价的_________%,计¥_________,在按本合同规定的保证期满后,买方在收到卖方提交的下列单据并经审核无误后_________天支付给卖方:___

商品发票一式_________份

双方代表按本合同规定签署的_________保证期结束的确认书影印本_________份

即期汇票一式_________份。

买卖双方因履行本合同所发生的银行费用,在中国发生的,均由买方负担,在中国以外发生的,均由卖方负担。

四、逾期付款

如果买方不能在合同规定期限付款,则卖方有权延期交货如果超过合同规定支付时间_________天买方仍不付款,则卖方有权解除合同,这时买方应按货物总金额的_________%计违约金¥_________付给卖方:___如果买方未按合同的规定的日期付款给卖方,则买方也应支付由此产生的违约金,违约金按拖欠款金额每天_________‰计算,直至该款付清为止。超过合同付款期_________天买方仍不付款,由此造成卖方的损失,应由买方向卖方作出补偿。

五、设备交付

1.交付时间:___卖方应于本合同生效日后_________个月分_________批将设备交付完毕。交货日期以设备始发航空部门/铁路部门/水运部门发货时间戳记为准。此日期即为本合同计算迟延交货违约金的根据。

2.交付地点:___所有合同设备由卖方负责运至交货地点。交货地点为_________机场。货物的所有权及风险在卖方将货物交至承运人后转移至买方。

3.卖方应于交货日_________日之前,通过电报、电传或传真的方式将合同设备的如下容通知买方。买方在收到卖方通知后,应尽快向卖方确认交货地点与交货日期。

合同号

机组号

设备备妥发运日

设备名称及编号和价格

设备总毛重

设备总体积

总包装件数

交运车站/港口/机场名称、车号/船号/飞机号和运单号

重量超过20吨或尺寸超过9米3米3米的每件货物的名称、重量、体积和件数。对每件该类设备必须标明重心和吊点位置,并附有草图。

对于特殊物品必须特别标明其品名、性质,特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

六、资料交付

1.卖方应于本合同生效日后_________个月,将与合同设备有关的图纸、资料、技术文件等技术资料以空运/邮寄等方式交付给买方。

2.技术资料采用空运方式的,_________机场在技术资料空运提单上所加盖的日期戳为技术资料实际交付的日期。买方应在_________日将带有到达印戳日期的空运提单影印本一份寄送卖方。技术资料采用邮寄方式的,买方所在地所属邮局的落地印戳日期为技术资料的实际交付日期。买方在收到资料_________日将收到单据复印件寄送给卖方。

3.在技术资料发运后的24小时,卖方应将合同号、空运提单号与日期、资料项号、件数、重量、航班号用电报或电传通知买方,并将空运提单正本_________份、副本_________份和技术资料装箱清单_________份航空邮寄给买方。

七、包装

1.卖方所交付的所有货物要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装,不能造成运输过程中箱件破损,设备和零件散失。并应按设备特点,按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施,以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。

2.卖方对包装箱和捆的各散装部件均应系加标签,注明合同号、主机名称、部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述容外,尚需注明“备件”或“工具”字样。

3.卖方应在每件包装箱的邻接四个侧面上,用不褪色的油漆以明显易见的中文或英文字样印刷以下标记:___

合同号

目的站/码头

收货人

设备名称、机组号、图号

箱号/件号

毛重/净重

体积。

4.对裸装货物应以金属标签或直接在设备本身上注明上述有关容。大件货物应带有足够的支架或包装垫木。

5.每件包装箱,应附有包括分件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱应有产品出厂质量合格证明书,技术说明各一份。

6.卖方交付的技术资料,应具有适合于长途运输、多次搬运、防潮和防雨的包装,每包技术资料的封面上应注明下述容:___

合同号:___

收货人

目的地

唛头标记

毛重/净重

箱号/件号。

每一包资料应附有技术资料的详细清单一式二份,标明技术资料的序号、代号、名称和页数。

7.凡由于卖方包装或保管不善致使货物遭到损坏或丢失时,不论在何时何地发现,一经证实,卖方应负责及时修理、更换或赔偿。在运输中如非卖方包装原因发生货物损坏和丢失时,买方应立即向承运部门提出异议,索取商务证明,并通知卖方_________天到达现场调查。卖方负责与承运部门及保险公司交涉,买方协助卖方尽快处理,同时卖方应尽快向买方补供货物以满足工期需要。

八、验收

1.货物到达目的地后,卖方在接到买方通知后应及时到现场,与买方一起根据运单和装箱单组织对货物的包装、外观及件数进行清点检验。如发现有任何不符之处并由双方代表确认属卖方责任后,由卖方处理解决。当货物运到现场后,买方应尽快开箱检验,检验货物的数量、规和质量。买方应在开箱检查前天通知卖方开箱检验日期,卖方应派遣检验人员参加现场检验工作,买方应为卖方检验人员提供工作和生活方便。如检验时,卖方人员未按时赴现场,买方有权自行开箱检验,检验结果和记录对双方同样有效,并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。如买方未通知卖方而自行开箱或最后一批设备到达现场后仍不开箱,产生的后果由买方承担。

2.现场检验时,如发现设备由于卖方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规时,应做好记录,并由双方代表签字,各执一份,作为买方向卖方提出修理或更换的依据如果卖方委托买方修理损坏的设备,所有修理设备的费用由卖方承担如果非卖方原因或由于买方原因,发现损坏或短缺,卖方在接到买方通知后,应尽快提供或替换相应的部件,但费用由买方自负。

3.如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时,任何一方均可提请中国商品检验局进行商检。请商检局出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果,对双方都有约束力,商检费用由责任方负担。

4.保证期一般是指合同设备签发初步验收证书之日起一年或卖方发运的最后一批交货的设备到货之日起个月二者以先到日期为准。在保证期,如发现卖方提供的“设备”有缺陷或/和不符合合同规定时,如属卖方责任,则买方有权凭中国商品检验局出具的检验证书向卖方提出索赔。卖方接到买方索赔证书后,应立即无偿换货或降价货价,并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。如卖方对索赔有异议时,应在接到买方索赔证书后二个星期提出复议,双方另行协商,逾期索赔即作为成立。卖方换货的期限,应不迟于卖方收到买方索赔证书后_________个月。

九、风险负担

1.货物毁损、灭失的风险,在货物交付之前由卖方承担,交付之后由买方承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

2.因买方的原因致使货物不能按照约定的期限交付的,买方应当自违反约定之日起承担货物毁损、灭失的风险。

3.卖方出卖交由承运人运输的在途货物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买方承担。

4.卖方按照约定未交付有关货物的单证和资料的,不影响货物毁损、灭失风险的转移。

5.因货物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买方可以拒绝接受货物或者解除合同。买方拒绝接受货物或者解除合同的,货物毁损、灭失的风险由卖方承担。

6.货物风险的转移,不影响因卖方履行义务不符合约定,买方要求其承担违约责任的权利。

十、不可抗力

1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。

4.本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的,无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服,并于本合同签订日之后出现的,使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震,以及社会事件如战争、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。

十一、合同的解除

1.本合同在下列任一情形下解除:___

一方进入解体或倒闭阶段

一方被判为破产或其它原因致使资不抵债

本合同已有效、全部得到履行

双方共同同意提前解除合同

按仲裁机构的裁决,合同解除或终止。

2.因不可抗力致使合同目的不能实现的

3.在合同期限届满之前,当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的

4.当事人一方迟延履行合同主要义务,经催告后在合理期限仍未履行

5.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的。

十二、声明及保证

买方:___

1.买方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.买方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.买方为签署本合同所需的部授权程序均已完成,本合同的签署人是买方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

卖方:___

1.卖方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。

2.卖方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.卖方为签署本合同所需的部授权程序均已完成,本合同的签署人是卖方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

十三、通知

1.根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下:____.

3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日,以书面形式通知对方否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十四、合同的变更

本合同履行期间,发生特殊情况时,任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。

十五、合同的转让

除合同中另有规定外或经双方协商同意外,本合同所规定双方的任何权利和义务,任何一方在未经征得另一方书面同意之前,不得转让给第三者。任何转让,未经另一方书面明确同意,均属无效。

十六、争议的处理

1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:___

提交_________仲裁委员会仲裁

仲裁裁定是终局的,对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。

仲裁费用由败_承担。

仲裁进行过程中,双方将继续执行合同,但仲裁部分除外。

依法向人民法院起诉。在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行。

十七、合同的解释

本合同未尽事宜或条款容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。

十八、补充与附件

本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,买卖双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

十九、合同的效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。

买方:________卖方:________

授权代表:____授权代表:____

委托代理人:____委托代理人:____

_______年____月____日_________年____月____日

签约地点:____________签约地点:________

设备买卖合同模板 篇12

甲方:

乙方:

甲、乙双方经友好协商,就甲方向乙方出售自有的____________旧设备一事达成如下协议:

一、甲方同意将自有的__________旧设备(该编号为:_____)一次性出售给乙方,以协定价格人民币为_________元整。

二、乙方在一次性付清人民币__________________元整后,取得此旧设备所有权。由甲方转向乙方。

三、甲方保证出售的_____________旧设备具有合法正当的手续、非偷盗、无贷款行为,保证此设备在出售前的债务,与乙方没有任何关联。

四、对于乙方购买甲方出售的_____________旧设备,一经双方当面检测和现场操作,乙方承担由于旧机械设备在自用中不确定原因,可能造成旧设备损坏,甚至导致旧设备无法正常工作的后果,乙方对此予以完全理解,不能追究甲方的任何责任。

五、在乙方一次性付清设备协定款后,乙方将拥有此设备的一切权利,从此旧设备与甲方无任何关联,乙方一次性付清购机款,表明甲、乙双方对此旧设备的买卖协议正式生效,旧设备买卖程序结束,旧设备全部产权实现了自动转移。

六、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字之日起乙方付清购机款后生效。

甲方: 乙方:

身份证号码: 身份证号码:

电话号码:电话号码:

见证人:

日期: 年月日

YJS21.cOm更多幼师资料小编推荐

最新设备买卖合同


合同在无法逆转的方式中介入了我们生活的各个方面。从合同的产生和发展历史中不难看出,合同与商品市场和市场经济有着紧密的联系。您知道如何准备合同文书吗?幼儿教师教育网已经为您准备了相关的“设备买卖合同”内容,仅供参考,请仔细阅读以下内容!

设备买卖合同 篇1

项目名称:

合同编号:

合同签订地:

买 方: 卖 方:

法定代表人: 法定代表人:

联 系 人: 联 系 人:

地 址: 地 址:

电 话: 电 话:

开 户 行: 开 户 行:

帐 号: 帐 号:

税 号: 税 号:

买、卖双方依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,就买方向卖方购买相关设备等事宜,经协商一致订立以下合同条款,供双方共同遵照执行。

1 合同设备

1.1 买方同意从卖方购买设备(见下表),包括但不限于为保证合同设备安全稳定地操作所需要的全部设备、材料和产品备件(以下简称设备),以及合同设备装配、安

1.1.1卖方提供设备的详细清单见本合同技术协议。

1.1.2卖方提供的技术资料的具体内容,详见本合同技术协议。

1.1.3卖方提供的全部设备的技术性能和对本合同设备的技术保证,详见本合同技术协议。

1.1.4卖方派遣有经验的、健康称职的技术人员到买方工厂对合同设备的施工、安装、试车、投料试生产与考核进行技术指导。其人数、技术服务范围和待遇条件等详见本合同技术协议。

1.1.5本合同签订后,根据买方的要求,在合同约定以外的全部备品备件卖方有义务以优惠价格提供给买方,详细备品备件价格表详见本合同技术协议。

1.1.6卖方提供的设备的具体质量标准,详见本合同技术协议。

2 合同价格

2.1 卖方按本合同第一条规定提供合同设备和“技术资料”的总价为:

人民币:大写: (小写¥ )。 上述合同总价的分项价格如下:

2.1.1设备和材料费:

2.1.2备品备件费:

2.1.3许可证和专有技术费:

2.1.4设计和技术资料费:

2.1.5技术服务费和培训费:

2.2上述合同总价中还包括但不限于运输费、保险费、包装费、装车费以及将货物运到买方指定地点以前的一切费用和技术资料交付以前的一切费用。

3 结算:

3.1 本合同经双方授权代表签字并加盖公章后立即生效。合同生效之日起 5 日内,买方应将合同总金额的20%即人民币 元作为预付款支付卖方。

3.2 卖方发货前,买方将合同总金额的50%即人民币 元作为第二期货款支付卖方。同时卖方在收到第二期货款后七日内开具合同总额的100%增值税发票邮寄给买方。

3.3买方自收到卖方设备按本合同第7.9条验收合格后,将合同总金额的25%,即人民币 元作为第三期货款支付卖方。

3.4质保期满后,在卖方履行了质保期义务的前提下,买方支付预留合同总金额的5%,即人民币 元的质保金。

3.5买方同意卖方对上述款项开具以下第(A)款规定的发票。

A增值税专用发票; B普通销售发票。

3.6卖方需在开具增值税专用发票前须向买方核实开票信息,以书面资料为准。

3.7 付款方式:银行电汇/银行转账/银行承兑汇票。

4 合同设备运输

4.1 双方约定,本合同设备的运输方式为:卖方负责合同设备的运输,其运输费、保险费已计入应由买方支付的设备总价内统一结算。

收货单位: 邮编:_______ _ _____

地址(交货地址):_ _

电话:_ _传真:________ ______ 联系人:_ _

4.2 所有设备的交货应单机成套,安装用的专用工具、技术材料、易损备件应随主设备一同交付。卖方应根据货物的特点和需要,负责进行适当的包装及采取特殊保护措施(如加上防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等保护措施),以保证货物安全无损地运抵安装地点。

4.3 卖方对包装箱内和捆内的各散装部件均应系加标签,注明合同号、主机名称、本部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外,尚需注明“备件”或“工具”字样。每件包装箱内,应附有详细装箱单和质量合格证各 2 份,有关设备的技术文件 4 份。需要组装的设备部件应附详细装配图一式 4 份。每一包资料内应附有技术资料的详细清单 4 份,标明技术资料的序号或代号、名称和页数。

4.4凡由于卖方对货物包装不善,货物在装车前保管不良,致使货物遭到损坏或丢失时,卖方均应负责修理、更换或赔偿。

5 设备交付与查验

5.1 本合同设备为买方工地交货。卖方可根据特殊情况,在征得买方同意的条件下, 将合同设备分批交货,以配合合同设备的安装和保证交付使用的时间。

5.2卖方对其供应的全部设备应进行检验和试验,并向买方提交由生产厂家出具的质量合格证和检验记录,以此作为本合同规定的质量保证的证明书。检验和试验的费用均由卖方负担。

5.3买方检验人员若发现设备有缺陷或不符合本合同规定的规格时,有权提出异议,卖方应充分考虑并自费采取必要措施排除缺陷,当缺陷排除后,应再次检验和试验,由此引起的费用均由卖方负担。

5.4卖方提供的全部设备的开箱检验应在买方指定交货地点进行,卖方有权自费派遣他们的检验人员到现场参加此项检验,买方应在检验前将开箱日检验期通知卖方。在双方同时开箱检验中如发现设备有短少、缺陷、损坏或包装与本合同规定不符合或质量标准时,应作详细记录,并由双方代表签字。如属卖方责任,此记录即为买方向卖方要求换货、修理或补齐的有效证明。如卖方未派人参与检验,则买方单方检验记录效力等同前述约定。

6 产品质量保证

6.1卖方须按合同规定的合同设备规格向买方提供合同设备,并保证满足合格质量标准(详见本合同技术协议)。卖方保证所交付的技术资料、图纸清晰、完整和正确并能满足设备的安装、运行和维修的要求并符合附件的规定。

6.2卖方按 板车装车 标准提供合同设备包装,以保证合同设备安全抵达合同指定的交货地点。

6.3买方应在到货后48小时内在到货现场配合卖方就货物的装箱数量和包装箱外观进行查验,如发现数量不符或者包装箱破损的,买卖双方应在到货后48小时内办理书面证明手续,以便卖方及时补货。

6.4买方负责合同设备到货后的保管工作,确保到货时完整无损,合同设备包装箱体在开箱前维持原样。

6.5 在本合同设备安装调试期间,如果卖方提供的设备有缺陷,或由于卖方技术人员的指导错误或/和卖方提供的技术资料、图纸和说明书的错误造成设备的损坏,卖方应立即无偿换货或降低货价作为赔偿,并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。

6.6自设备安装完毕并交付买方使用之日算起,卖方提供产品免费保修责任期为24 个月,由卖方履行免费保修服务。

6.7在质保期内,如发现卖方提供的设备有缺陷或不符合合同规定时,如属卖方责任的,则买方有权向卖方提出索赔。卖方收到买方索赔请求后,应在2日内无偿换货,并负担由此产生的到安装现场的换货费用和风险。如属微小缺陷,可由买方自行消除,但由此引起的费用由卖方负担。

6.8 在保证期内,如由于卖方责任需要更换、修理有缺陷的设备而使本合同设备停机时,则保证期应按实际停机时间作相应的延长。新更换和补充修复的设备的保证期为买方重新验收后 24 个月。

7 安装、调试和验收

7.1“安装”系指合同全部设备、材料的装配、就位和联接等安装工作。“调试”系指机器和设备的单独或联动的试运转。“考核”系指检查本合同附件所规定的各项保证数值而进行的试验。“验收”系指如果考核结果表明,本合同附件所规定的各项保证指标能够全部达到,即为买方验收。

7.2 买方负责设备的安装调试,卖方对其提供的所有设备的安装以及界区接点的安装进行技术指导。

7.3 设备的调试、试运行和考核应在买方组织安排下和卖方技术指导下进行。在安装工作开始前,买卖双方各自授权一名代表处理设备从安装到验收期间有关设备的全部技术工作,具体工作应由双方代表友好协商安排。

7.4 在安装工作开始前,卖方技术人员应详细介绍安装方法和要求。在安装期间卖方技术人员应对安装工作进行技术指导并参加所有设备安装质量的检验和试验。卖方技术人员的重要技术指导应以书面提出。

7.5 安装完毕后,如双方代表认为安装工作完全符合设计要求时,双方代表应按技术文件和图纸一起进行检验和试车。双方代表将签订同类设备安装证书及系统联运证书。上述证书将以安装工作记录为基础。

7.6 如调试胜利完成,安装工作完全符合技术文件要求时,双方代表应在 5 天内在现场签署安装竣工证书。此证书签字日即为合同设备安装完成日。但此证书不能免除卖方在设备试运行、考核期间和质保期内对设备和材料发现的缺陷所应负的责任。

7.7 设备试运行和考核所需的仪表校准、记录项目、取样方法和分析方法等详细程序应由卖方在安装及调试完成日前提出,并经双方代表讨论决定。

7.8 从试车到合同工厂验收期间,卖方可以使用买方库存的备品备件,如由于卖方责任卖方使用了买方库存的备品备件,卖方应及时在现场予以偿还。

7.9 试运行期为首次通电运行开始之日起的 1 个月。在此期间,当设备达到良好稳定运行后由双方代表商定首次考核日期。考核应按本合同附件规定在卖方技术人员指导下进行。每次考核结果应作出记录,在每次考核完成后 3 日内双方在性能考核报告上签字确认。如按本合同附件规定的考核期内实现了本合同技术协议规定的全部保证数值时,双方代表应在 5 日内签署设备验收证书一式 四 份,双方各执 二 份,此即视作设备为买方所验收。

7.10 如因卖方原因致任何一次考核未能成功时,卖方应尽快在双方同意的期限内对设备进行必要的修理、更换。维修、更换后应重新按照本合同规定尽快再次考核,买方应大力协助。如上述修理、更换在现场进行,所需费用(如工时费、材料费等)应在设备交接验收前,由双方授权代表根据修理、更换和修改记录最后一次结算并由卖方负担。上述记录在每次发生修理、更换后由双方代表会签。如因卖方原因,需将任何设备返厂进行修理或更换时,全部运费、修理或更换费用应由卖方负担。更换或修理的设备应在买方工地现场交货。

7.11如由于卖方原因未能达到保证数值时,买方同意延长试运行周期 1 个月,以便卖方对设备进行改进并再次进行考核。如在再次延长的 1 个月期满时,由于卖方原因,考核仍失败,未能达到保证数值时,买方有权退货,赔偿损失,并在延长的 1 个月内改进设备所需全部费用和卖方技术人员的全部费用均由卖方负担。

7.12 前述规定的设备验收,并不免除卖方对设备在质保期内应负的产品质量责任。 8 维修保养

8.1 维修保养是指不增加或减少本合同设备或功能,为保持设备原有的运行状态、功能而进行的维修与保养。

定期维修保养:是指卖方按本协议约定的时间定期派遣维修保养人员,按照设备保养周期定期对设备所进行的维修保养。紧急维修服务:是指设备发生停止运行或其他必须由卖方进行紧急维修的严重故障时,卖方在接到买方通知后,2日内派遣维修保养人员对设备进行的紧急维修保养。

8.2卖方保证其维修人员均为具有相应设备维修保养知识与技能并受到良好训练的合格技术人员。卖方保证每 3 个月派遣维修保养人员到场,按照设备定期维修保养要求对设备进行定期保养工作。每次维修保养完毕后,卖方应向买方提交工作报告。

8.3紧急维修服务,卖方保证提供24小时紧急修理服务,遇到设备停止运行,卖方应在接到买方通知之时起 48 小时到达现场,若发生困人事故或其他威胁人身安全的意外事件,卖方须在接到买方通知后 24 小时到达现场进行抢修。

8.4 卖方的所有维修工作内容,故障原因,处理方法,更换零件等应作书面记录,并应得到买方确认,并填写维修记录。

8.5 卖方为确保设备正常运行,认为有必要进行因任何原因包括正常磨损在内导致的修理及更换零件时,应得到买方同意后方能进行修理或更换,修理或更换零件费用由卖方承担。

9 违约责任

9.1 由于卖方违约不能按时将合同设备交货时,卖方应提前15日告知买方,并征得买方同意,否则买方有权拒收并单方解除合同,卖方应向买方支付违约金,支付办法是,每延迟一日,违约金为迟延交付合同设备价款的千分之五,违约金总额最多不超过延迟交货设备价款的百分之二十。

9.2买卖双方均不需对因不可抗力原因而造成的违约负责。

9.3不可抗力是指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况,包括暴风雪、闪电、洪水、台风、火灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、暴乱、动乱、罢工、破坏活动或其他类似的自然或社会事件及一方供应商所遭遇的类似事件。且在该等事件发生后,尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降低到最小,但该等事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。

9.4不可抗力发生后,受影响方(买方或卖方)应立即将不可抗力发生的情况通知另一方(卖方或买方),并应在不可抗力事件发生后 2 日内提供有效证明。责任方应尽快将所发生的不可抗力事故的情况以电报通知另一方,并在 2 日内以航空挂号信件将有关机关出具的证明文件提交给另一方审阅确认。当不可抗力事故终止或事故消除后,受事故影响的一方应尽快以电传或传真通知双方,并以航空挂号信证实。

9.5若卖方向买方交付的设备不符合本合同约定的质量要求的,卖方应无条件接受退换并且对再次安装不收取任何费用;如经调试或修理该设备质量仍不符合合同约定,买方有权单方解除本合同,卖方应无条件接受退货并返还买方已支付的合同价款,同时足额赔偿因此给买方造成的损失。

10 合同的变更与解除

10.1合同履行中,如双方任何一方要求变更合同,则应于合同规定交货日5日之前以书面形式通知对方,并征得对方书面同意。因合同变更而增减的成本和费用在双方结算时随之增减。合同变更后需重新确定交货期。合同变更的事项双方需另签合同补充协议,并经双方签字盖章后生效。

10.2本合同所有条款均为打印文字。对任何条款所作的手工修订都应由双方在本合同第13条“另行约定事项”中注明并在盖章确认后生效。

11 技术资料及保密

11.1在合同签定后,买方应向卖方提供买方确认签字的设备布置图一份,卖方按此布置图确认生产安装。

11.2如布置图纸上所标注的技术参数与合同的附件所规定的技术规格有不符,买卖双方协商处理。

11.3 卖方保证其对转让设备的设计、生产工艺和操作规程等均具有合法知识产权,相关专利技术使用许可及资料包括在本合同附件中。

11.4如果任何第三方对买方使用本合同设备过程中涉及专有技术或专利许可提出任何异议时,卖方应负责处理,买方对此无任何责任。

11.5 本合同生效后 2 年内,如卖方对本合同提供设备使用专利或专有技术有所发明和改进时,不管其发明和改进是否已获得专利权,卖方均应向买方免费提供详细资料。买方有权将上述资料用于设备使用。如有必要,卖方应给予技术指导,以便这些资料能在合同工厂交接验收后用于设备实际操作中。

11.6 本合同生效后 2 年内,买方应对本合同规定的专利许可和专有技术对任何第三方予以保密,对参加本设备的安装和运转工作的其他单位除外。在保密年限内,若专利技术或专有技术的一项或多项,被第三者公开后,买方不再承担保密义务。

11.7 买卖双方为履行本合同向对方提供的商业和技术信息 ,双方均应限定于为履行本合同目的的范围内使用并采取保密措施,未经对方书面许可不得做其他用途或披露给任何第三人。

12 其它事项

12.1 本合同正本一式四份,买方执两份,卖方执两份。

12.2 本合同双方签署、盖章后立即生效。买卖双方应在合同签订之日起三个工作日内互相寄送合同文本原件。

12.3 因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决。如协商仍不能达成协议时,则可提交买方所在地法院诉讼解决。

12.4 本合同技术协议为本合同不可分割的组成部分,与合同正文具有同等法律效力。

12.5 对本合同条款的任何变更、修改或增减,须经双方协商同意后授权代表签署书面文件,作为本合同的组成部分并具有同等法律效力。

13 另行约定事项

买方:(盖章)

法定代表人:

委托代理人: 法定代表人: 委托代理人:

签 签约日期: 年

月 日 签约日期: 年 月 日 卖方:(盖章

设备买卖合同 篇2

甲方(买方):

乙方(卖方):新乡市华西医疗器械销售有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,在平等互利、协商一致的基础上,买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备):

一设备信息及报价表

二设备的交付期

乙方在合同生效的_安装和验收

保险费等费用,装卸费由____方承担。

技术等问题,乙方应在_____天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

3设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。

乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

四付款方式

甲方在合同生效后__3___天内先以__现金或汇款__方式预付全部货款___35__%计_______;安装调试验收合格以_现金或汇款__方式付全部货款的_70___%计_______,正常使用后 现金或汇款__方式付全部货款的计_______,其余货款即作为质量保证金,在期满付清全部货款。

五伴随服务

维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。

2乙方免费在设备到现场安装和调试,提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后向甲方回访设备情况。

六质量保证及售后服务

未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。 2乙方应提供保修期_______月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上,如达不到此要求,即相应延长保修期。

3报修响应时间_______小时,到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。

七索赔条款

1如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算,不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。

商标权或工业产权的起诉。

八争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。

九合同生效

乙双方签字盖章后生效。

乙方执 份,具有相同的法律效应。

十.双方特别约定 (附件)

甲方: (盖章) 甲方法定代表人: 电话: 日期:_________ ___ (盖章)

乙方法定代表人:李胜林 电话: 日期:____________________

乙方:新乡市华西医疗器械销售有限公司

设备买卖合同 篇3

2022设备买卖合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。设备买卖合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022设备买卖合同正文内容

公司(以下称买受方)

公司(以下称为出卖方)

经友好协商,特此订立以下条款:

第1条定义

“验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认,供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。

“规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。

“缺陷或瑕疵”是指设备(结构或性能)不符合验收手册有关规定之处。

“现场验收”是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。

“技术规格”是指本协议附表A。

第2条销售主体事项

出卖方愿意出售,买受方愿意购买下列设备:

设备技术要求

设备性能必须符合所规定的性能,达到技术规格和规定数据的标准,并提交全部适用的,必要的图纸、数据和其他技术资料。

出卖方应于年月日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本2份。由买受方在日内审议和批准验收手册。

本协议正文规定如与附件规定相抵触,以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖,则以技术规格和规定资料为准。

第3条价格

第4条支付

买受方在收到出卖方的发票后,必须按下列期限付给出卖方款项:

4.1签约后支付总价 的定金;

4.2买受方处交付设备并安装调试后,支付总价的60%的货款;

4.3验收保留款为总价 的货款,在设备调试合格后第 月内支付

第5条交货与验收

出卖方应在年月日前完成设备的安装和调试工作;并完成验收手册所规定的各项检测;同时,出卖方须在设备验收单证上签字,证明业已完成检测。验收单证上应注明双方认可的,且应由出卖方在双方议定的期间内校正的仍可能存在的缺陷。

现场验收应在年月日起进行。

第6条更改

自本合同生效之日起,对本合同正文或附表作任何更改,必须作成书面形式,详细说明更改对技术规格、价格、性能、设计、验收日期、已交付或即将交付备件的更换性能以及本合同的其他重大事项的影响,而且应由双方公司签字。

为修补瑕疵或改善设备,出卖方可适当对技术规格作微小的更改或校正,只要这种更改不会严重影响总买价、功能特性、性能、备件的更换性能。

第7条保修

出卖方保证不会因设备材料和工艺方面的缺陷,以及设计不完善而导致设备达不到技术规格要求。

该设备及部件,从签署现场验收合格之日起,如在 年之内出现故障,出卖方负责在收到台新公司通知7日内进行调换或修理,由此发生的费用均由出卖方承担。如出卖方不履行上述保修义务,则应承担买受方由此而引起的一切损失。

第8条其它

本合同为双方的完整协议,以前协议双方或其代理人就本协议适用或涉及的任何事项或事物所作的一切陈述、谈判、信函、承诺、协议、协商和合同,无论是书面的还是口头的,均作废。

卖方:

买方:

(版权声明:本站内容、观点、评论均由律师严格审核编辑,供法律爱好者学习参考,如需转载,必须获得作者同意,并注明《来源:中国律师网 》,转载本站内容未标明来源的均视为侵权,本站由专职律师定期调查侵权情况,一旦发现,将通过法律措施严惩侵权者。)

设备买卖合同 篇4

一、上述房屋包括附属设备,经双方约定房屋价格(人民币):;总款共计人民币:(大写)付款方式:由乙方首付给甲壹拾柒万元,然后付清万元整,剩余房贷有乙方自付

二、双方约定,本协议签订之日,乙方一次性交清房款;甲方同时将房屋钥匙、房屋产权证明及身份证复印件交付给乙方。

同时双方应该同时为对方出具相应的收到凭证。

三、甲方必须保证其出卖给乙方的房屋,产权为交易本人,绝无他项权利设定或其他纠纷或产权亲属关系。

乙方买受后,如该房屋产权有纠葛,影响乙方权利的行使,概由甲方负责清理,并赔偿乙方因此而受到的经济损失。

四、双方对房屋质量无异议,房屋交付后,因房屋质量引起的纠纷,双方不相互承担赔偿责任。

五、,甲方并未办理产权登记手续,对此乙方完全知晓。

乙方同意甲方关于房屋产权过户的`承诺:甲方在能办理产权登记时应该第一时间办理产权登记,甲方办理完全产权登记后,应立即协助乙方办理产权过户手续。

六、在办理房屋产权转移过户登记时,甲方应予全力协助。

如因甲方的延误,致使影响产权过户登记,因而使乙方遭受损失的,由甲方负赔偿责任。

七、合同生效后,房屋升值与甲方无关。

八、本协议签订前,该房屋如有应缴纳的一切税收、费用,概由甲方负责。

本协议签订后办理房屋所有权证书费用为乙方负责。

其他税费按有关法律规定,各自承担。

九、甲方在房屋出售给乙方即乙方付清房款与甲方签订本合同后不得将房屋另行转让给他人,如若违约本约定应赔偿房款总价外还应赔付房款总价款20%的违约金。

十、本协议签订后,双方应该共同遵守。

如违约,违约方除赔偿对方相应经济损失外,还应该赔偿对方房屋总价款20%的违约金。

十一、甲方法定继承人一致同意此次房屋买卖交易,并且同意本协议所有条款,甲方法定继承人无此房屋的继承权与使用权。

十二、在本协议履行过程中,双方发生分歧应该协商解决,可以签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

协商不成,任一方均可起诉至房屋所在地人民法院。

十四、本协议一式两份,双方各执一份为凭。

十三、本协议自双方签字之日起生效。

甲方(签字): 乙方(签字):

身份证号: 身份证号:

通信地址: 通信地址:

邮政编码: 邮政编码:

电话: 电话

证明人:

年 月 日

设备买卖合同 篇5

甲方(出卖方):

乙方(买受方):

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方旧设备事宜,达成如下协议:

第一条买卖标的物

第二条设备资料

甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

第三条设备验收

1、乙方应于双方在合同签字盖章后日内进行验收设备,以示符合乙方质量要求。

2、乙方验收认可后,若在接受后再出现任何质量问题,甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。

第四条设备交付

1、甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后当日内向乙方交付已验收的设备。

2、设备交付地址:甲方工厂内。

3、乙方同意将上述设备租赁给甲方继续占有并使用,双方另行签订《》。

4、上述设备的所有权自本合同生效时起归乙方所有。

第五条付款

乙方应于本合同生效之日起日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

第六条违约责任

1、本合同生效后,若一方要求解除合同,应经另一方同意,并承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任。

2、若乙方逾期付款,应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金,逾期三十日,视为乙方不再履行合同,应向甲方承担约定损失。

第七条争议解决

在本合同履行中,若发生争议,由双方协商解决;协商不成,由乙方所在地法院管辖处理争议。

第八条本合同自双方签字盖章之时生效。

第九条本合同一式两份,双方各执二份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____日

设备买卖合同 篇6

卖方:公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,经双方协商一致同意签订本合同,以便双方共同遵照执行。

一、买方为下述工程向卖方订购本合同所述产品:

(一)工程名称:

(二)工程地点:

二、产品名称、数量、型号、规格、单价、合价及生产厂家:详见《产品明细及价格确认清单》(合同附件1)。产品质量及售后维护保证:详见《质量保证及售后维护保证承诺书》(合同附件2)。

三、产品的运输方式、交货地点:

(一)运输方式、交货地点:卖方应严格按照买方规定的时间、数量以保护产品性能、质量的运输方式安全运抵买方的施工现场或指定地点,并负责卸货。对于产品运至指定地点之前发生的一切损失和风险,包括:产品的外观、性能、数量及过程中的人身安全责任等,由卖方自行承担。

本合同约定交货地点: 。

(二)包装、储存和保护:产品包装应符合国家标准或标书要求。如因包装不当造成产品质量下降或破损等,由卖方承担责任。

四、交货时间

(一)卖方应根据本合同规定的时间交货,交货时间: 。

(二)卖方必须配合买方的施工进度计划。由于买方工程施工进度计划的原因,对产品交货时间进行变更时,卖方不得以此为理由进行索赔。

(三)以产品实际运到合同指定地点的日期为卖方实际交货日期,并以此确定是否逾期交货。

五、买方工作:

(一)买方在认为需要时,有权对从产品的原材料进场到生产加工过程、原始资料进行追踪、核实及驻厂监造,卖方应积极提供便利条件。

(二)卖方产品运至买方施工现场或指定地点后,由买方代表对产品数量、外观及附带的备品、配件和资料等进行检验。

(三)根据合同向卖方支付货款。

六、卖方工作:

(一)卖方在合同签订后应积极组织货源,按照合同约定的产品数量、交付时间、地点进行交付。若不能按期交付造成买方工期延误的损失及紧急订货增加的费用由卖方承担。

(二)成套设备安装时,卖方应免费提供施工用专用工具,安排专业技术人员做好现场指导服务,满足买方施工进度要求。同时由卖方负责设备调试。

(三)卖方应保证买方在使用该产品时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和产品设计权的起诉。

(四)卖方负责安装时,应委托具有相应施工资质的企业或人员进行,并服从买方现场人员的管理。

七、产品质量保证:

(一)卖方应保证产品是全新的、未被使用过的合格品,并完全符合招标文件和合同规定的质量、规格和性能指标的要求。

(二)当买方在使用或安装产品时,任何时间发现存在质量缺陷,卖方应在买方提出质量异议后立即给予无偿维修或更换。

(三)产品质保期内由于卖方原因造成产品质量缺陷或设备运行损失等,卖方应在12小时内到达现场进行处理。其造成的经济损失及其他责任均由卖方承担。

(四)产品质保期限自卖方交货之日起至本合同第一条所述工程竣工验收合格后满两年止。在质保期内,由于卖方的原因所造成的产品质量缺陷或不合格皆由卖方负责。产品的质保期从修理、更换后重新起算。

八、验收:

(一)产品外观、数量验收:卖方必须确保产品外观整洁,无残缺、破损,产品铭牌及参数应符合国标要求标示准确,产品包装应符合国家标准或标书要求,产品数量应符合合同约定。如产品的外观存在质量问题、数量如不符合合同约定,卖方应在买方要求的时间内负责更换、补足并承担由此而引起的一切经济

损失。

(二)产品性能验收:卖方应保证向买方提供的产品其性能、参数满足运行要求,对运行期间因卖方产品引发的问题承担相应责任。如产品存在内在质量问题,则买方在产品质保期内可随时提出,卖方应当负责修理、更换并承担因此给买方造成的一切损失。

(三)对上级质量管理机构、部门或业主要求对其产品质量进行检验时,卖方应积极配合,并承担相应费用。由于质量检验不合格,卖方必须全部无条件退货,并赔偿买方损失。

九、计量及确认:

卖方产品应根据买方的采购计划进场,卖方应提交所需的检验试验报告以及相关的技术质量证明文件,产品经买方代表现场验收、复验合格、签字确认后的合格数量为卖方实际供应的产品数量。

十、结算、付款:

(一)卖方实际供应的产品数量乘以《产品明细及价格确认清单》中对应产品的合同单价作为卖方实际供应产品的最终落地结算价款。

(二)设备预付款30%,产品全部送达买方指定现场并无损卸货后,卖方应及时通知买方安排适当的时间进行产品验收,设备安装完成并通过监理验收后买方支付给卖方合同价款总额的 %,整体工程经调试验收合格后,买方支付至卖方结算价款总额的 %,工程结算完成后买方支付至卖方结算价款总额的 %,买方留5%作为质保金,质保期满后付清。

十一、违约责任:

(一)若卖方产品质量不符合要求,买方有权要求卖方在规定的期限内采取措施,若卖方在限期内仍未取得明显效果,不能令买方满意,则买方有权解除合同,卖方还应承担合同价款30%的违约金。

(二)如卖方因不可抗力因素以外的原因而迟延交货,卖方每天按迟交货物金额的 5 ‰向买方计算支付逾期违约金。如因卖方迟延交货给买方造成损失的,卖方还应承担赔偿责任。卖方迟延供货 7 天以上,买方有权解除合同。

十二、合同纠纷的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方友好协商解决;协商不成的,可依法向买方住所地人民法院起诉。

十三、环境保护

(一)本合同双方应共同遵守国家和地方有关环境保护的法律、法规、保证环保要求。

(二)卖方应采取一切合理措施在合同实施过程中保护现场及附近的环境,以避免其合同实施引起的污染、噪声和其它因素对公众或公众财产等造成伤害或妨碍。对周围道路、建筑物、构筑物造成的损坏所引起的诉讼、赔偿,由卖方承担。

(三)卖方应按照 施工现场文明施工的要求执行,有责任维护买方的社会及公益形象。如果发生卖方损害买方社会及公益形象的事件,则视为卖方未完全履行合同义务,买方有权追究卖方本合同金额的20%的违约金。若由于卖方安全、文明施工问题造成买方被他人索赔,对买方造成的损失均由卖方承担,买方并保留向卖方索赔的权利。

十四、本合同项下债权全部或部分不得转让给第三人。

十五、其它约定事项:

(一)卖方有责任和义务对本合同全部内容严格保密。

(二)合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同专用章、骑缝章后生效。合同履行完毕或终止时废止。

(三)本合同在执行过程中遇特殊情况需变更合同时,经双方协商一致可重新签订合同,原合同废止。如需签订补充协议,应由原合同买卖双方签字并加盖与原合同相一致的合同专用章后方为有效,并视为原合同的组成部分。

(四)本合同一式四份,双方各执两份。

甲方:乙方:日期:

设备买卖合同 篇7

甲方(买方):

法定代表人:

地址:

联系方式:

乙方(卖方):

法定代表人:

地址:

联系方式:

甲乙双方根据《民法典》,在平等互利、协商一致的基础上,就甲方向乙方采购设备器械事宜,达成本协议。

第1条设备名称

设备详情如下:

规格型号

名称/规格

原产地

数量

单价

总价

备注

合计:人民币(大写)元整(¥)

(以下简称“设备”)

第2条设备的交付期:

乙方在合同生效的天内向甲方交付上述设备,逾期将按照第7条规定执行。

第3条设备运输、安装和验收

3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场,并承担设备的运费、保险费等费用,装卸费由乙方承担。

甲方指定收货现场为:。

甲方指定安装地点为:。

3.2甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收,如果发现数量不足或有质量、技术等问题,乙方应在天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

3.3设备到货后,乙方应在接到甲方通知后天内安装调试完成。

3.4甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

第4条付款方式

4.1甲方在合同生效后内预付货款%计人民币(大写)(¥元)。

4.2乙方安装调试,并经甲方验收合格正常使用后日内,甲方付货款的%计人民币(大写)(¥元)。

4.3乙方指定收款账号:。

开户行:。

户名:。

4.4乙方应在甲方每次付款前提供相当于甲方付款金额的正规发票。

第5条伴随服务

5.1乙方应提供设备的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5.2乙方还应提供下列服务:

(1)设备的现场安装和调试;

(2)提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3)乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。现场培训时间不应少于天(每天按小时);具体由甲方安排。

第6条质量保证及售后服务

6.1乙方应保证所供设备是在年月日后生产的全新的、未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后7天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.2乙方应提供保修期月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上,如达不到此要求,即相应延长保修期。

6.3乙方应在收到甲方通知后小时内到达修理现场,并在收到甲方通知后小时内修复完毕。

6.4保修期满后:

人工费为单次故障不高于元;

年度定期预防性维护保养次数,不少于次,每年收费为人民币(大写)(¥元)。

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以的优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。

第7条索赔条款

7.1如经国家食品药品监督管理局等国家机关检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:

(1)同意买方退货,并将全额货款偿还买方,并负担因退货而发生的一切直接损失和费用;

(2)按照货物的疵劣程度、损坏的范围和买方所遭受的损失,将货物贬值;

(3)调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的‰计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的%。一周按7天计算,不足天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。

7.3乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

第8条争端的解决

8.1本合同的签订、解释及其在履行过程中出现的、或与本合同有关的纠纷之解决,受中华人民共和国现行有效的法律约束。

8.2因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,由合同各方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成的,按下列第种方式解决:

(1)提交位于(地点)的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力;

(2)依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。

第9条联系方式

为更好的履行本合同,双方提供如下联系方式:

(1)甲方联系方式

邮寄地址:。

联系人:。

电话:。

电子邮箱:。

(2)乙方联系方式

邮寄地址:。

联系人:。

电话:。

电子邮箱:。

第10条合同生效

10.1本协议一式二份,协议各方各执一份。各份协议文本具有同等法律效力。

10.2本协议经各方签署后生效。

签署时间:年月日

甲方(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

乙方(盖章):

法定代表人或授权代表(签字):

设备买卖合同 篇8

大型设备买卖合同

甲方地址:

乙方地址:

鉴于甲方拥有一项大型设备的所有权,现愿意将该设备出售给乙方,为此甲、乙双方经友好协商达成以下协议并签订本合同。

一、 设备名称和数量

本合同所涉及的设备名称为:_____________,数量为_____________台。

二、 设备基本信息

设备的基本信息如下:

(1)设备规格:___________

(2)设备型号:___________

(3)编号:_____________

(4)产地:_____________

(5)出厂日期:____年____月____日

(6)使用年限:___________年

三、 设备价格

本合同所涉及设备的总价格为:___________元。乙方应当在___________天内支付全部货款。

四、 交货期限和方式

(1)交货期限:本合同约定,甲方应当在_______(天/月)内将设备交付给乙方。

(2)交货方式:甲方应当按照乙方要求的方式交付设备。

五、质量保证和保修

(1)质量保证:根据国家相关法律法规,甲方保证销售设备的产品质量符合国家或行业标准,产品不存在重大安全事故隐患和质量缺陷。若甲方违反上述承诺给乙方造成损失的,甲方应当承担赔偿责任。

(2)保修条款:本合同所涉及设备的保修期为_______(天/月/年)。在保修期内,若设备发生故障,甲方应当及时对设备进行维修、更换,并承担所有相关费用。

六、保密条款

甲、乙双方承诺,对于彼此在交易过程中所掌握的对方经营、生产经验、技术方案和资料等属于商业机密的信息,应当采取保密措施并加以妥善保管,不得披露或泄露给第三人。因违反上述约定造成的一切损失和后果,由泄密一方承担全部责任。

七、违约责任

(1)甲方未按照约定时间按时交货的,应当按照订单金额的_______%计算与承担违约责任。

(2)乙方未按照约定时间支付货款的,应当按照订单总金额_______%的标准计算并承担违约责任。

(3)双方均未在约定期限内履行约定义务的,双方应当依法承担相应的违约责任。

八、法律适用

本合同适用中华人民共和国法律。

九、争议解决

因本合同履行所发生的争议,应通过协商解决。协商不成的,任何一方应当向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本合同自双方签字之日起生效,本合同一式___________份,双方各执___________份。

甲方签章: 乙方签章:

签订日期:___________年____月____日

设备买卖合同 篇9

卖方(下称甲方):________买方(下称乙方):________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》等有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,共同信守。

第一条甲方所有房屋,座落于武汉___________________________,为_____________结构,建筑面积_________平方米,用地面积_______平方米。“房屋所有权证”号为“武房权证____________字第____________号”,“土地使用权证”号为“____________字第___________号”。房屋附属设施见附件。

第二条经甲乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币(大写)_____________________________________

第三条本合同签定之日,乙方应付人民币(大写)_______________给甲方,余款人民币(大写)__________________________________在办理完转移过户手续时付清。具体付款方式由双方另行约定。

第四条甲方应在收到乙方全部房款____日内,将房屋交付给乙方,甲方保证上述房屋权属清楚,如甲方有设定抵押、按揭等行为应告知乙方,并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时,由甲方承担全部责任。

第五条甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期____日,按照全部房款的______%向乙方哪个支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的_______%向乙方支付违约金。

第六条乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,每逾期____日按全部房款的______%向甲方支付违约金;甲方解除合同的,由乙方承担房屋转移过户中甲、乙双方缴纳的全部税费,并按全部房款的_______%向甲方支付违约金。

第七条甲、乙双方在本合同生效之日起____日内,携带“房屋所有权证”和“土地使用权证”到相关部门办理房地产转移过户手续。办理转移过户手续应缴纳的有关税费,按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担,或由双方另行约定。

第八条因不可抗力造成违约的,甲乙双方友好协商解决。

第九条本合同未尽事宜,由甲乙双方另行商议,并签定补充协议,补充协议和本合同具有同等法律效率力。

第十条本合同履行中若发生争议,由甲乙双方友好协商解决,协商不成时,可以向____市仲裁委员会申请仲裁或向该房屋所在地人民法院起诉。

第十一条本合同自双方签字之日起生效。

第十二条本合同一式四份,双方各执一份,其他两份交有关部门存档。

立合同人:________卖方(签章):________联系地址:________身份证号码:________代理人(签章):________联系地址:________身份证号码:________

法定代表人(签章):________联系地址:________身份证号码:________

买方(签章):________联系地址:________身份证号码:________

代理人(签章):________联系地址:________身份证号码:________

法定代表人(签章):________联系地址:________身份证号码:________

签订时间:________年____月____日

设备买卖合同 篇10

出卖方: (以下称甲方)

买受方:(以下称乙方)

甲、乙双方经友好协商,就乙方购买甲方旧锅炉事宜,达成如下协议:

第一条 买卖标的物

标的物:甲方锅炉房内锅炉本体及所有铺机、管道、阀门、仪表。标的价: 元。( )

第二条 锅炉资料

甲方向乙方尽可能提供现有的锅炉图纸等技术资料。

第三条 锅炉验收

1,双方在合同签字盖章后 日内验收锅炉。验收认可后,双方将上述锅炉进行封存,或拆卸上车。

2,甲方仅对锅炉本体质量,以及铺机配件拆卸时的质量安全负责,并保证原锅炉的完整性。

3,甲方对上车后锅炉的质量不负责任。

4,双方可委托锅炉安装公司对锅炉质量问题进行协调。

第四条 锅炉交付

1,甲方负责锅炉的拆卸及上车,协助乙方在甲方行政区域内的安全运输及办理当地特检部门相关手续。

2,锅炉交付地址: 。

第五条 付款

锅炉上车后乙方应将转让款的支付给甲方。

第六条 违约责任

1,本合同生效后,若一方要求解除合同,应经另一方同意,并承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任。

2,若乙方逾期付款,应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金,逾期三十日,视为乙方不再履行合同,应向甲方承担约定损失赔偿责任。

第七条 其它约定条款

第八条 在本合同履行中,若发生争议,由双方协商解决,协商不成,由甲方所在地法院管辖处理争议。

第九条 本合同在乙方对上述锅炉验收合格时生效。

第十条 本合同一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

医疗设备买卖合同


在现代社会,随着不断的创新和发展,合同的使用在我们的工作中变得非常重要。签订合同能够有效地避免或减少双方利益争议,因此一份优秀的合同写作非常关键。根据您的需求,我们为您整理了“医疗设备买卖合同”,希望您能喜欢并将其分享给您的朋友们,谢谢您的阅读!

医疗设备买卖合同 篇1

甲方:_________________

乙方:________________

就乙方给甲方提供医疗设备合同一事,经甲、双方友好协商,特制定以下合同条款:

一、设备名称、型号、数量及配置

乙方为甲方所提供的设备必须手续合法、真实有效,质量必须符合国家标准。

设备名称:________________

产地:_________________

型号:_______________

数量:______________

配置:

1.本套机型设备必须具有可扩展功能

2.首次购买探头配备有:原装配置三个正常探头及一个三维容积探头

3.配置一套本机型的工作站

二、交易价款:_________________

根据以上配置要求成交金额为人民币:_____________________元整

三、付款方式:

首先:_________________甲方需在本合同签订调试、使用验收合格后,凭验收合格甲方出具验收合格报告后,甲方需支付乙方人民币:__________________元正,余款人民币:________________整甲方需在验收合格报告签订之日起计算6个月内完全支付给乙方。

四、交货期:自本合同签订之日起计算并需赔偿甲方违约金人民币:__________________元正

五、交货地点:________________

六、设备到货乙方务必提供安装与培训

七、售后服务:按乙方与厂商签订合同进行制定

八、本合同未尽事宜双方可友好协商解决,解决不了任何一方均可向人民法院进提起诉讼

九、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。

甲方:_____________乙方:_________________

日期:____________日期:____________

医疗设备买卖合同 篇2

甲方(买方):

乙方(卖方):新乡市华西医疗器械销售有限公司

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》,在平等互利、协商一致的基础上,买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备(以下设备器械均简称设备):

一设备信息及报价表

二设备的交付期

乙方在合同生效的_安装和验收

保险费等费用,装卸费由____方承担。

技术等问题,乙方应在_____天内,按照甲方的要求,采取补足、更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。

3设备到货后,乙方应在接到甲方通知后_______天内安装调试完成。

乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准(见附件)进行技术验收,验收合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

四付款方式

甲方在合同生效后__3___天内先以__现金或汇款__方式预付全部货款___35__%计_______;安装调试验收合格以_现金或汇款__方式付全部货款的_70___%计_______,正常使用后 现金或汇款__方式付全部货款的计_______,其余货款即作为质量保证金,在期满付清全部货款。

五伴随服务

维护手册、质量保证文件、服务指南等,这些文件应随同设备一起发运至甲方。

2乙方免费在设备到现场安装和调试,提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

3乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后向甲方回访设备情况。

六质量保证及售后服务

未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。 2乙方应提供保修期_______月,保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算,保修期内免费更换零配件及工时费。乙方在保修期内应确保开机率为95%以上,如达不到此要求,即相应延长保修期。

3报修响应时间_______小时,到场时间_________小时(不可抗拒力量下除外)。

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。

七索赔条款

1如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五(5%)。一周按7天计算,不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。

商标权或工业产权的起诉。

八争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。

九合同生效

乙双方签字盖章后生效。

乙方执 份,具有相同的法律效应。

十.双方特别约定 (附件)

甲方: (盖章) 甲方法定代表人: 电话: 日期:_________ ___ (盖章)

乙方法定代表人:李胜林 电话: 日期:____________________

乙方:新乡市华西医疗器械销售有限公司

医疗设备买卖合同 篇3

甲方(买方):

乙方(卖方):

协商一致的基础上,买方同意向卖方购买同时卖方同意授予买方以下设备设备名称规格型号 品 牌 原 产 地 数 量 单 位 成交金额合计成交金额(大写):

2、 设备的交付期乙方在合同生效的____

安装和验收 3.1乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场承担。

更换或退货等处理措施,并承担由此发生的一切损失和费用。 乙双方在符合国家相关技术标准的基础上,根据合同的技术标准合格后,双方在甲方《验收合格单》上签字确认。

(以下设备器械均简称设备,并承担设备的运费、保险费等费用,装卸费由如果发现数量不足或有质量、_______天内安装调试完成。

7条规定执行。

____方技术等问题,乙方应在______(见附件)进行技术验收,验收天内向甲方交付上述设备,逾期将按照第

4.付款方式

甲方在合同生效后_____内先以____方式预付货款_____%计_______;安装调试验收合格正常使用后以______方式付货款的______%计_______,在 两个月后、三个月内 付清。

5.伴随服务

操作手册、维护手册、这些文件应随同设备一起发运至甲方。

5.2乙方还应免费提供下列服务:

设备的现场安装和调试提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料乙方应派专业技术人员在项目现场对甲方使用人员进行培训或指导,在使用一段时间后可根据甲方的要求另行安排培训计划。

6.质量保证及售后服务

未使用过的,并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符,或证实设备是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方应在接到甲方通知后质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分,其费用由乙方负担。同时,乙方应按本合同规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。

6.5乙方负责设备的终身维修并应继续提供优质的服务,储备足够的零配件备库,保修期满后,以__________的优惠价供应维修零配件,消耗品的供应应由双方另设协议决定。

7.索赔条款

7.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定,买方有权选择下列方式之一要求卖方进行补救:

损坏的范围和买方所遭受的损失,将货物贬值。 7.1.3调换有瑕疵的货物,换货必须全新并符合本合同规定的规格,质量和性能,卖方并负责因此而产生的一切费用和买方的一切直接损失。

7.2如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务,甲方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法,延期交货和延期服务的赔偿费均按每周迟交仪器的合同价的百分之零点五收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五不足7天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额,甲方有权终止合同。

或工业产权的起诉。

8.争端的解决

双方如在履行合同中发生纠纷,首先应友好协商,协商不成,双方均应向合同签订地法院起诉。 9.合同生效

乙双方签字盖章后生效。

乙方执壹份,具有相同的法律效应。 10.双方特别约定(0.5%)计(5%)。一周按7天计算,商标权

甲方: 乙方:

(盖章)

甲方法定代表人

___________________ 日期:____________ 日期:

(盖章)

乙方法定代表人

___________________ ______

医疗设备买卖合同 篇4

2022医疗设备买卖合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。医疗设备买卖合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。

2022医疗设备买卖合同书正文内容

甲方:_________________

乙方:________________

就乙方给甲方提供医疗设备合同一事,经甲、双方友好协商,特制定以下合同条款:

一、设备名称、型号、数量及配置

乙方为甲方所提供的设备必须手续合法、真实有效,质量必须符合国家标准。

设备名称:________________

产地:_________________

型号:_______________

数量:______________

配置:

1.本套机型设备必须具有可扩展功能

2.首次购买探头配备有:原装配置三个正常探头及一个三维容积探头

3.配置一套本机型的工作站

二、交易价款:_________________

根据以上配置要求成交金额为人民币:_____________________元整

三、付款方式:

首先:_________________甲方需在本合同签订2日内支付乙方人民币:___________________元正设备购买定金代乙方将设备安装、调试、使用验收合格后,凭验收合格甲方出具验收合格报告后,甲方需支付乙方人民币:__________________元正,余款人民币:________________整甲方需在验收合格报告签订之日起计算6个月内完全支付给乙方。

四、交货期:自本合同签订之日起计算17日内,本套设备务必在本院安装调试使用。如逾期到达或不能到达,乙方需将定金完整退还甲方、并需赔偿甲方违约金人民币:__________________元正

五、交货地点:________________

六、设备到货乙方务必提供安装与培训

七、售后服务:按乙方与厂商签订合同进行制定

八、本合同未尽事宜双方可友好协商解决,解决不了任何一方均可向人民法院进提起诉讼

九、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。

甲方:_________________乙方:_________________

代表人:_________________代表人:_________________

日期:____________年__________月____________日

医疗设备买卖合同 篇5

医疗设备买卖合同

甲方:(卖方)

乙方:(买方)

根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公正、诚实信用的原则,就甲方向乙方销售医疗设备达成如下协议:

一、合同签订

1、乙方在甲方提供的医疗设备样品和技术资料的基础上,经过商议并自愿决定购买甲方生产的制造商设备,并签署买卖合同;

2、买卖合同的生效日期为双方签约之日起,有效期为三年。

二、设备数量、规格及交付方式

1、设备数量、规格:本合同设备数量为(具体数量),设备型号为(具体规格),具体内容以附件1为准。

2、设备数量及交付方式:甲方确定交付数量和具体交付方式,在甲方工厂验货,由乙方派员参与验货,并签订《验货记录单》。

3、货物运输:根据此合同规定的货物数量,由甲方通过指定的物流公司将货物运输到指定地址。

三、合同价格

1、本合同设备单价为(具体价格),总价为(具体价格)元(具体数字)。

2、设备价格包括设备包装、装卸费用、服务费用以及税费等,具体价格包括在附件2中。

四、付款方式

1、设备交付前,乙方应在合同标的总额的20%作为预付款,即(具体数字)元。

2、设备交付后,乙方在7日内应支付合同标的总额的80%(不包括预付款)即(具体数字)元。

五、合同履行

1、交付时间:甲、乙双方约定设备交付时间为双方签定合同之后的(具体时间)。如因甲方原因不能按约期交付,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。

2、交付地点:本合同规定的所有设备在甲方工厂验收合格后,由物流公司直接运输到乙方指定的地方,设备交付完毕。

六、质保条款

1、质保期限:自设备交付之日起12个月。

2、质保范围:本次合同的质保包括质量问题和技术服务两方面。具体细节见附件3。

3、质保内容:如甲方生产的设备出现质量问题,甲方承诺在质保期内保修或更换。

七、违约责任

1、如果本合同任何一方违反了其约定条款,它应承担对此所造成的所有损失,包括但不限于法律费用、仲裁费用、律师费用、鉴定费用等。

2、如甲方不能按本合同规定的数量、规格、交付时间、质量等履行合同,甲方应对因此而产生的乙方的损失承担全部责任,并支付赔偿金。

3、如乙方不能按本合同规定的数量、规格、交付时间、质量等履行合同,乙方应对因此而产生的甲方的损失承担全部责任,并支付赔偿金。

八、争议解决

1、本合同的解释和执行适用中华人民共和国相关法律法规。

2、如双方在履行合同时发生争议,应协商解决,协商不成的,提交有关部门或仲裁机构进行仲裁。

九、合同变更、解除

1、本合同经双方协商一致可进行修改,但任何一方未经对方书面同意不得单方面进行修改。

2、本合同在约定时间内履行完毕后自动终止。如出现任何一方未履行合同规定的情况,另一方有权立即解除本合同,并追究法律责任。

十、合同生效

1、本合同自双方签字之日起生效,十日内每方一份。

合同送达地址:

卖方签字:买方签字:

日期:

附件:

1、设备规格明细列表

2、设备价格明细

3、质保范围及细节明细

以上为《医疗设备买卖合同》范文,仅供参考。具体的合同细节应根据情况作出修改或补充。

医疗设备买卖合同 篇6

医疗设备买卖合同

甲方:(销售方)__________________________,地址___________,电话____________________

乙方:(购买方)__________________________,地址___________,电话____________________

鉴于甲方买卖医疗设备所涉及的法律问题,为保障双方的权益,特制定本合同。

第一条 合同的目的

甲方同意将其所拥有的、标志为___________ 的医疗设备(以下简称“设备”)出售给乙方,乙方同意支付全部销售价格。

第二条 设备的交付

甲方应在本合同生效后______日内将设备运至乙方指定地点,并委托专业人员进行安装和调试。甲方应确保设备交付时符合中国国家标准和相关法规的规定,设备应完好无损、外观无瑕疵、操作正常并具有特定性能。

第三条 价格和付款方式

1. 设备的销售价格为______万元人民币。

2. 乙方应向甲方支付设备的全部销售价格,并按照双方协商的方式进行支付。乙方款项须在设备交付之日起14天内支付完毕。

第四条 质量保证和维修

1. 设备在交付之前应经过甲方严格的性能测试和查验,甲方对设备的质量承担一年的质量保证期,自设备交付之日起计算。

2. 若设备在质量保证期内发生故障,应有甲方在接到乙方通知之后,无偿提供有关的维修服务,必要时甲方也应派遣专业技术人员进行现场维修或更换配件。

3. 对于因非人为因素造成的损坏,甲方应向乙方提供免费的配件和维修服务。

4. 设备在质量保证期外发生故障,乙方也可向甲方提出请求维修,甲方将根据实际情况合理收费。收费标准应事先与乙方协商达成一致,维修费用可由甲方承担,也可由乙方承担。

5. 乙方对设备的未经授权维修、拆卸、更换零部件等使用不当行为造成的损失,甲方不承担任何责任。

第五条 违约责任

1.任何一方未能履行本合同下所承担的义务时,应向另一方承担违约责任。

2.对于乙方未能在规定时间内支付全部销售价格,甲方有权要求其承担逾期滞纳金,并对设备实施质押直至收回全部款项。

第六条 其他

1.本合同应在乙方成功支付全部销售价格后生效。

2.本合同附件为本合同的一部分,对本合同具有同等的法律效力。

3.合同中提及的价格为人民币,如涉及日后的汇率变动,由乙方按中国人民银行公布的现汇卖出价付款。

第七条 争议解决

1.本合同的解释和执行应受中国法律的管辖。

2.如双方就本合同的生效、效力、解除或无效等事宜产生争议,双方应协商解决。如协商不成,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)按其仲裁规则进行仲裁。

第八条 合同的效期

本合同自签订之日起生效,至设备的保质期届满后自动终止。

甲方(销售方)乙方(购买方)

签字:___________ 签字:___________

日期:___________ 日期:___________

医疗设备买卖合同 篇7

甲方:___________

乙方:___________

甲、乙双方本着平等互利的精神,经友好协商,就乙方向甲方提供___________设备的配置、价格及其售后服务等事项达成一致,具体条款如下,

一、 成交价格,乙方愿以报价____________,优惠成交价____________提供给甲方____________ 型号 ________________设备,具体配置内容详见配置清单。该设备生产厂商为,________________,生产国为,___________。上述成交价若有其他用户(在同等配置条件下)比其低者,则乙方愿意向甲方提供必要的差额补偿。

二、 质量保证,乙方按配置清单要求,提供原装全新设备,对该设备实行三包(即包用、包修、包调换),以确保其产品质量性能可靠稳定。若产品质量性能存在问题,则甲方有权向乙方提出退换和索赔。

乙方保证向甲方提供的有关资质材料真实有效,由此引起的责任或费用均由乙方承担。如因提供设备发生医疗器械不良事件,乙方愿承担全部责任和所有费用。

三、 售后服务,乙方同意此设备自安装、调试、验收合格后正常使用日起,免费保修期为_____个月,保证在接到甲方报修通知____小时内到现场检修。保修期要确保该系统正常运行的开机率不低于____%,如达不到此标准造成了甲方的经济损失,乙方应予以调换部分或整个设备,保修期作相应延长,并承担期间甲方的经济和其他损失。保修期满后,由乙方负责实行终身优质服务,检修更换的零备件按标准报价_____折的优惠价提供,人工差旅费_________。乙方应负责该机型系统错误改进,在___年内对软件的免费更换或升级。如以后产品的升级换代,乙方愿为甲方以优惠价格提供。

四、 随机资料,乙方随设备提供详细的操作手册、维修手册、保养手册、中英文原版资料、设备总图、电子线路图、机械结构图等所有的应用和维修资料。

五、 付款方式,甲方在合同生效后_____内先以__________方式预付全款_____计_______;设备(包括赠送部分)安装调试验收合格正常使用______内以_________方式付全款的______,计_______;余款________内以______方式在____________付清。

六、 交货时间,乙方负责采用_______运输方式,保证在_________之内将设备运到______;并负责卸货安装到位,在________之内调试完毕投入使用,其间费用由乙方承担。如不能按时完成,乙方愿作相应补偿给甲方,按每天___________乘以耽误天数作为补偿计算标准。

七、赠送条款,为进一步加强技术合作,体现“友好协作”的精神,乙方同意免费赠送甲方_________________________________________________。

八、人员培训,____________________________________________。

九、其他,________________________________________________。

十、 双方愿意在公平合理和平等互利的基础上,共同遵守本协议之条款。若有未尽事宜,双方通过友好协商解决。此“购销合同书”甲乙双方各执贰份,具有同等效力。

采购单位(甲方),__________供货单位(乙方),___________

法定代表人,____________ 法定代表人,______________

委托代理人,______________ 委托代理人,___________

开户银行,_______________ 开户银行,_____________

帐号,____________________ 帐号,______________

电话,_____________________ 电话,____________

医疗设备买卖合同 篇8

医疗设备买卖合同

甲方:________________(以下简称买方)

地址:______________

联系人:______________

电话:______________

乙方:_______________(以下简称卖方)

地址:______________

联系人:______________

电话:______________

根据《中华人民共和国合同法》相关法规,买卖双方在平等、自愿的基础上,经协商达成一致,签订本合同。

一、设备销售

1.1 此合同的目的是买方购买乙方的下列设备(以下简称“设备”):

项目名称:____________

规格型号:____________

数量:____________

单价:____________

总金额:____________

1.2 设备将于合同签订日起____________天内交货。

1.3 设备的保修期为____________个月,从交货日开始。

1.4 设备的发票、使用说明书及质保卡等相关文件将在交货时一同交付。

二、支付方式

2.1 买方应以人民币支付设备的全部金额。

2.2 买方应在接到设备的发票后15天内向乙方支付设备款项的80%。

2.3 买方应在设备验收通过后15天内向乙方支付设备款项的剩余20%。

三、设备交付与验收

3.1 设备应按本合同规定的数量和型号交付到买方指定的地址。

3.2 买方应在设备到达后3个工作日内通知乙方进行验收。

3.3 设备验收应由买方与乙方共同完成,验收结果以书面形式确认。

3.4 若设备在验收过程中发现任何质量问题,则买方应立即通知乙方,并协商解决方案。

四、设备维修与服务支持

4.1 设备保修期内,若发现设备存在故障,买方应及时通知乙方进行维修处理。

4.2 乙方应在接到维修申请后24小时内响应,并在设备在保修期内提供维修支持。

4.3 设备售后服务期为____________天,买方可在该期间内享受乙方提供的设备维修、保养、升级等服务。

五、保密条款

5.1 在本合同期间,买方和乙方应严格遵守对方的商业机密,不得向任何第三方透露对方的商业机密。

5.2 买方和乙方应妥善保管、使用对方相关商业机密,并在合同结束时返还所有相关资料。

六、合同解除

6.1 以下情况下,买卖双方可协商解除合同:

(1)因不可抗力因素造成设备无法正常交付或使用;

(2)买方在设备交付60天内未能按本合同的规定支付设备款项;

(3)乙方未能按本合同的规定交付设备。

6.2 对于以上情况,任何一方均应及时通知对方,并协商解决。

七、其他条款

7.1 本合同项下的所有通知均应以书面形式发出,并按下列地址递送:

对于买方:____________

对于乙方:____________

7.2 本合同未涉及的事项,则应根据有关法律法规和双方共同意见处理。

八、争议解决

8.1 本合同中的任何纠纷或争议应首先通过协商解决。

8.2 若协商不成,则应提交具有管辖权的仲裁委员会仲裁。

本合同一式两份,买方和乙方各执一份,合同自双方签字盖章之日起生效。

买方签字盖章:乙方签字盖章:

日期:___________ 日期:___________

医疗设备买卖合同 篇9

甲方:_____(出卖方)

乙方:_____(购买方)

根据《中华人民共和国合同法》以及相关法律法规的规定,经甲、乙双方协商,就甲方采购乙方医疗设备事宜,甲、乙双方本着平等互利的精神,经友好协商,就乙方向甲方提供___________设备的配置、价格及其售后服务等事项达成一致,具体条款如下:

第一条、医疗用品及医疗设备的名称、规格、单价、数量等详见明细表,明细表是本合同的一部分。

第二条、乙方应随货提供设备及其他用品的技术文件,包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等。

第三条、成交价格:乙方愿以报价____________,提供给甲方____________型号____________设备,_____-医疗卫生用品等医疗用品,具体配置内容详见配置清单。

第四条、质量保证:乙方按配置清单要求,提供原装全新设备,对该设备实行三包(即包用、包修、包调换),以确保其产品质量性能可靠稳定。若产品质量性能存在问题,则甲方有权向乙方提出退换和索赔。

乙方保证向甲方提供的有关资质材料真实有效,由此引起的责任或费用均由乙方承担。如因提供设备发生医疗器械不良事件,乙方愿承担全部责任和所有费用。

第五条、售后服务:乙方同意此设备自安装、调试、验收合格后正常使用日起,免费保修期为_____个月,保证在接到甲方报修通知____小时内到现场检修。保修期要确保该系统正常运行的开机率不低于____%,如达不到此标准造成了甲方的经济损失,乙方应予以调换部分或整个设备,保修期作相应延长,并承担期间甲方的经济和其他损失。保修期满后,由乙方负责实行终身优质服务,检修更换的零备件按标准报价_____折的优惠价提供,人工差旅费_________。乙方应负责该机型系统错误改进,在___年内对软件的免费更换或升级。如以后产品的升级换代,乙方愿为甲方以优惠价格提供。

第六条、货款及支付方式

1.合同总价为人民币:

2.合同签订后三日内,甲方向乙方预付总货款15%计;首批设备交付甲方后,甲方向乙方支付总货款40%计;第二批设备交付甲方后,甲方向乙方支付总货款40%计;

3.设备安装调试验收合格、正常使用满一年后甲方向乙方支付总货款5%计

第七条、交货时间:乙方负责采用_______运输方式,保证在_________之内将设备运到______;并负责卸货安装到位,在________之内调试完毕投入使用,其间费用由乙方承担。如不能按时完成,乙方愿作相应补偿给甲方,按每天___________乘以耽误天数作为补偿计算标准。

第八条、违约责任

1.甲方逾期支付货款满一个月后,每日按逾期未付金额的千分之一向乙方支付违约金。

2.非乙方供货质量问题,甲方中途不得退货,否则,甲方应按合同总额的百分之一向乙方支付违约金。

3.乙方逾期供货,每逾期一日,按合同总金额的千分之一向甲方支付违约金。

4.乙方逾期供货超过30日,甲方有权解除合同,乙方应返还甲方所支付款项,并按合同总金额的百分之二十向甲方支付违约金。

5.乙方违反质量条款交付产品,乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品,每逾期一日承担合同金额百分之一的违约金。

甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,以减轻可能给对方造成的损失,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时,应友好协商;如协商未果,由甲方住所地人民法院管辖。

第十条合同附件

合同附件是本合同的不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。本合同附件包括:

配置清单、技术标准、设备技术说明

十一、其他:________________________________________________。

十二、双方愿意在公平合理和平等互利的基础上,共同遵守本协议之条款。若有未尽事宜,双方通过友好协商解决。本合同未尽事宜,由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。

甲方:乙方:

代表人:代表人:

日期:日期:

新房买卖合同模板


如今的社会,以法律为定义标准,我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西。签订合同也是对我们自身的一种保证,合法有效合同如何去写?希望您能在本文中发现许多令人惊讶的收获。

新房买卖合同(篇1)

新房买卖合同是购房者和房屋开发商之间签订的一份正式合同,该合同规定了买卖房屋的双方应遵守的权利和义务。买卖房屋是一项重要的经济交易,双方都应该明确自己的权益和责任,因此签署一份合规的新房买卖合同显得尤为重要。

首先,新房买卖合同必须具备准确明确的标的物。在这里,“标的物”指的是要买卖的房屋的准确位置、面积、楼层、结构等各项技术指标。购房者在签署合同之前,需要仔细阅读各项指标,确认自己购买到的房屋没有技术瑕疵或质量问题。房屋开发商在合同中也应准确明示房屋的准确标准,如不得虚报面积或提供虚假材料等。

其次,新房买卖合同需要规定出各方的权利和义务。在这里,“权利”指房屋买方在购买房屋时获得的权利,包括使用权、所有权、维修权等。同时,“义务”指的是房屋双方之间应承担的责任与义务。例如,购房者应在规定时间内付清房款,房屋开发商则应保证房屋质量,及时修缮维护。

第三,新房买卖合同需要明确约定双方的违约责任和违约费用。如果一方违反了合同条款,对方可以提出相应的法律诉讼,要求追究违约方的责任。同时,如果违约方造成了经济损失,违约方应赔偿给对方相应的经济损失。这一点对于房屋购买者来说尤为重要,因为新房买卖合同是一项重要的经济交易,涉及到大量的财务支出。

第四,新房买卖合同还需要明确约定交房时间和付款方式。购房者需要在合同中注明支付房款的时间和方式,并在规定时间内全额支付房款。房屋开发商则应在约定时间内将房屋交付给购房者,确保购房者能够按时入住。另外,在购房者未全额支付房款前,房屋开发商还应明确约定退订、转让等相关规定。

最后,新房买卖合同应该注明约定的机会,以方便双方在需要变更条款时能够及时修改协议。如果出现双方观点不一致的情况,协议中约定的协商机制可以帮助双方通过协商达成统一意见。

总之,新房买卖合同作为购房者和房屋开发商之间的正式合同,具备非常重要的意义。只有在合规的合同条款下,双方才能保证各自的权益并避免不必要的官司和经济损失。因此,购房者在签署新房买卖合同时应谨慎应对,确保自己能够买得安全、住得放心。

新房买卖合同(篇2)

补充协议亦是商品房买卖合同比较重要的一部分,与购房合同具有同等法律效力。补充协议通常是由开发商单方起草,对开发商而言是有优势的。

因此,购房者应谨防开发商提供的补充协议,若是该补充协议加重购房者的责任,减轻开发商的责任或者补充协议中有霸王条款,购房者可以拒签。如果购房者是在不知情的情况下签订的,购房者可以向法院提起诉讼,以开发商提供的补充协议显失公平或欺诈为由,请求法院认定上述补充协议无效或撤销,亦能维护自身的合法权益。

【公共维修基金过户】

一般情况下,买卖双方房屋成交价格中都包含了公共维修基金款项。但是,公共维修基金做不到随房转移,即使房屋的产权变更 登记手续已经办完,公共维修基金也不会自动转到买方名下,必须办理公共维修基金的过户手续,地点在房屋所在地的各区县专项维修资金管理部门。因此,补充协 议应当约定双方共同办理公共维修基金的时间。

 【一房二卖的特别处理】

一处房产签多家买卖合同是卖方最恶劣的违约行为,它可能导致买方钱房两空。加大违约责任是一房多卖行为的事后防范措施,遇上恶意行骗的产权人,他可以视高额的违约责任而不顾,拿着购房人的房款挥霍一空然后卖了房逃之夭夭。因此,它不能百分百保证买方没有风险。有了预告登记制度,这种情况就可以被杜绝。

【关于预告登记的约定】

预告登记是由物权法规定的一个新制度,它是指在不动产交易过程中,为防止合同生效后办理权属转移登记手续前,不动产权 利人另行处分该不动产,双方按合同约定将不动产转移事项向登记机构进行预先登记,确保受让方在条件成熟时进行正式产权登记。预告登记后,未经权利人同意, 产权人不能处分该不动产。可见,卖方如果“一房多卖”,进行预告登记的买方不受任何利益损失。由于预告登记需要建立在双方自愿基础之上,房地产登记机构办 理预告登记须依双方的登记申请进行,因此最好书面约定双方同意向房屋所在地房地产登记机构申请预告登记。

 【各种法律文件之间的冲突解决办法】

买卖二手房需要签署的法律文件很多,仅合同而言,就有定金合同、居间合同、买卖合同、补充协议等。各份合 同的内容有时会出现互不一致甚至相冲突的情况,这就需要明确定金合同、居间合同如与买卖合同发生冲突,以买卖合同为准。而补充协议正是因为买卖合同有缺陷 才订立的,因此补充协议要说明其他合同文本如与补充协议相冲突,以补充协议为准。

【产权证取得期限的约定】

产权证是认定房屋权属的法律依据,实践中,常会出现购房人在完全支付房款后的几年内,都拿不到产权证,至使产权处在一种不确定的状态之中,因此,约定产权证取得的最后期限十分必要。并同时约定,如到期购房人仍然得不到产权证,购房人有权退房及退房处理办法的约定。

【关于不能如期取得贷款的约定】

按揭贷款是许多购房人都采用的付款方式。在付款方式的附件中,开发商往往写明,如买受人不能获得银行的按揭贷款,买受人应于接到通知的几日内付清余额。购房人往往粗心,没有注意该条款或者因为觉得不能获得的贷款的风险不大,对该条款没有重视。

实践中,因此发生的争议虽不多,但一旦购房人无法获得银行贷款,按照本条约定,购房人必须在几日内交清全部房款,否则,根据《合同》第七条之规定,购房人就需承担不能按期付款的违约责任。因此,购房人在签订《合同》或《补充协议》时对此条要予以充分注意。

【关于物业的约定】

实践中,开发商指定的前期物业与业主委员会选聘的物业之间产生的纠纷很多,因此,购房人为保证其入住后权益的维护,也可在《补充协议》中约定物业的有关情况。

新版《合同》中第19条,已就开发商指定的物业服务收费价格,及价格构成内容有所规定,且在附件四里,还有关于物业服务内容、服务质量的买卖双方自 由约定。除此之外,购房人还应当与开发商协议约定,前期物业的服务时间,物业权利的限制,物业期限届满后,由业主委员会或全体业主决定是否继续聘任物业或 重新指定其他物业的相关约定。

【《售楼书》的重要内容应作为补充协议的组成部分】

购房人在购置商品房时,尤其是其购置期房的时候,往往是看了开发商印制的《售楼书》,才决定是否购买。售楼书中往往列明了该楼盘的特点、交通、规划 设计、房型、配套、装饰、设备等情况。购房人认为《售楼书》是开发商的承诺,因此,一旦交付的房屋与《售楼书》不一致,大有上当受骗的感觉。实践中,这类 争议不在少数。

从法律意义来讲,《售楼书》是一种要约邀请,是开发商向购房人发出的,请其购买房屋的意思表示,并不具有法律效力。双方正式签订的《合同》或《补充协议》才是双方真正的意识表示,是双方的承诺,具有法律上的效力。

尽管〈〈最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释〉〉第三条规定"出卖人就商品房开发规划范围内的房屋及相关设施所作的 说明和允诺具体确定,并对商品房买卖合同的订立以及房屋价格的确定有重大影响的,应当视为要约。该说明和允诺即使未载入商品房买卖合同,亦应当视为合同内 容,当事人违反的,应当承担违约责任。"但为了避免未来可能产生的纠纷,建议购房人将开发商在楼书中承诺的与其有关的重要内容写在补充协议中。

 【房屋质量的约定】

房屋质量的问题,是购房人入住后与开发商最容易产生争议的地方。因此,在《合同》或《补充》中约定房屋质量的内容是十分重要的。

购房人应当与开发商约定的内容包括:墙体平直的标准; 防水的标准,即房屋顶棚无水渍、厨房及厕所防水良好、上下水管与地板结合处无漏水、渗水;表面裂缝的标准:即开发商承诺商品房内部无任何裂缝,保温层墙壁 表面平整,瓷砖地板平整无松动、无爆裂、无间隙;管线安装与室内表面的平整标准:即开发商承诺不在商品房内通行任何公用管线,承诺任何管道的安装不影响房 屋室内表面的平整。采用的建筑材料应达到国家强制性标准等。

 【商品房交付的约定】

房屋交付时,履行的手续有:房屋入住通知;钥匙收条。开发商应向购房人提交的资料有:《北京市建设工程竣工验收备案表》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》(该两书内容不得低于《商品住宅实行质量保证书和住宅使用说明书制度的规定》、实测面积等。

 【违约责任与解除合同的约定】

双方约定:如开发商交付房屋时,所交付的房屋达不到《合同》或《补充协议》的约定,购房人有权拒收房屋。并约定开发商因其违约行为所应支付违约金的 数额或比例。同时,也可约定开发商限期更正或修复,如在规定的时间内达不到约定的标准,购房人可以单方解除《合同》。并同时约定《合同》解除后的处理办 法,包括开发商应支付给购房人的违约金和损失赔偿额计算的方法。

小编精心推荐:、

| | | | |

新房买卖合同(篇3)

卖方:_______________________________(以下简称甲方)

买方:_______________________________(以下简称乙方)

一、为房屋买卖有关事宜,经双方协商,订合同如下:甲方自愿下列房屋卖给乙方所有:

1.房屋状况:(请按《房屋所有权证》填写)

房 屋 座 落

幢号 室号 套(间)数 建筑结构 总层数 建筑面积(平方方) 用途

2.该房屋的土地使用权取得方式“√”:出让( )划拨( )

二、甲乙双方商定成交价格为人民币________元,(大写)_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾 元整。

乙方在__________年_____月_____日前分_____次付清,付款方式:

三、甲方在__________年_____月_____日将上述房屋交付给乙方。该房屋占用范围内土地使用权同时转让。

四、出卖的房屋如存在产权纠纷,由甲方承担全部责任。

五、本合同经双方签章并经嘉兴市房地产交易管理所审查鉴定后生效,并对双方都具有约束力,应严格履行。如有违约,违约方愿承担违约责任,并赔偿损失,支付违约费用。

六、双方愿按国家规定交纳税、费及办理有关手续。未尽事宜,双方愿按国家有关规定办理。如发生争议,双方协商解决;协商不成的,双方愿向(___________)仲裁委员会申请仲裁。

七、本合同一式四份,甲、乙双方及税务部门各一份,房管部门一份。

八、双方约定的其它事项:________________________

甲方(签名或盖章)________ 乙方(签名或盖章)___________ 监证机关:______

代理人(签名或盖章)_______________ 代理人(签名或盖章)_________________

签订日期:___________年____月____日

1.二手房买卖合同范本2015

2.二手房买卖三方合同范本

3.标准的二手房买卖合同范本

4.最新二手房买卖合同范本2016

5.重庆二手房买卖合同范本

6.上海2017二手房买卖合同范本

7.二手房买卖正规合同范本

8.厦门二手房买卖合同范本

9.北京二手房买卖合同范本

10.二手房买卖合同范本2016

新房买卖合同(篇4)

卖方(以下简称甲方): 身份证号码: 买方(以下简称乙方): 身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、《城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,甲、乙双方就下列房屋的买卖达成如下协议,供双方遵守。

第一条:房屋的基本情况

甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于 。

第二条:该房屋总价格: 元整(¥: 元)。

第三条:付款方式:一次性付清全部购房款。

甲乙双方签订本协议之日,过户后乙方一次性付清购房款,待甲方房产证下来后配合乙方过户,过户费由乙方自己承担。

第四条:房屋交付时间:甲乙双方签字后生效,甲方就将该房屋交付给乙方,房屋所有权归乙方所有。

第五条:该房屋为住宅房,质量由甲乙双方到场确认。

第六条:甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷、无出租和抵押及拖欠相关费用,否则均由甲方承担全部责任。

第七条:本协议书经甲乙双方确认后签字生效,不得违约,谁方违约,承担购房款总额的30%元违约金。

第七条:本合同未尽事项,由甲、乙双方协商解决。

第八条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方签字(摁手印):

乙方签字(摁手印):

年 月 日

新房买卖合同(篇5)

签约时间:____________

签约地点:____________

甲方:____________

乙方:____________

双方均为位于根据我国物权法、土地管理法等相关法律法规的规定,经充分、平等协商,自愿达成以下协议;

1.本合同双方均为__________市_______街道__________村__________组集体成员。

2、房屋情况:本合同房屋位于_____市_____街,毗邻_______,建筑面积为??_______,北房_______,东房_______,西房_______ ,南宅_______,院落面积_______,房屋登记在名下或宅基地使用权证登记在名下。

3、交易用房由甲方全额出资建设,用地为______村_____组的集体土地,经其他村民和村集体同意,可以长期占用和使用。 .

4、在房屋交付乙方前,甲方保证:

1、甲方享有本合同项下房屋的全部处分权,或已取得其他享有权利 房屋有权在未经本人同意的情况下处分房屋;

2、本合同项下房屋未与乙方以外的任何第三方签订买卖协议,或因甲方个人或家庭债务未与任何第三方签订买卖协议。签订补偿协议、抵押协议等,或第三方因判决对房屋无权;违约金。

5、本合同项下房屋交易价格为人民币_______万元,包括房屋占用土地成本、房屋建造成本、附属设施价值及合理升值.应支付的价值和相关税费。

6、房款的支付:自双方签订合同之日起__________天,乙方一次性支付全部款项,并将款项汇入甲方账号的账户;乙方应每天向甲方支付房费总额的额外违约金,用于交付房款。如乙方在合同签订之日未足额支付房费,甲方可不经乙方同意解除本合同,并有权追究乙方的责任。违约责任的权利。

7、房屋交付:乙方按照第六条规定将房款全部汇入甲方提供的账户之日起_______天内,甲方应按照本合同转让房屋。 ,包括但不限于向乙方交付房屋使用权证明、房产证等所有原始文件并负责腾出房屋;甲方未按时交付材料和房屋的,应向乙方支付违约金每天_______元,直至甲方全部交付完毕。乙方可以不经甲方同意解除本合同,并追究甲方因乙方未全额支付房屋款而造成的违约责任。除了原因。

8.甲方收到乙方书面转让财产通知后,应根据乙方需要,积极配合乙方办理产权转让相关手续;甲方逾期不配合的,甲方应按日向乙方支付_______元违约金,直至协助乙方完成财产过户;因不可抗力、政策或其他与甲方无关的原因无法办理转让。是的,与甲方无关。

9、房屋交付给乙方后,一切权利房屋(包括土地、房屋及附属设施)的权益属于乙方,包括但不限于征地补偿、拆迁补偿等;货款应全额支付给乙方。甲方无故拖欠或拒付乙方的,除全额支付赔偿金外,乙方还应支付___元作为违约金。

10。自房屋交付之日起,与房屋有关的一切事宜与甲方无关,甲方不得以任何理由阻碍或侵犯乙方依据本合同对乙方的占有、使用和处分。住房权;甲方因包括但不限于房屋销售、个人债务等个人原因侵犯乙方权利,导致乙方无法继续占有、使用或处置该房屋的,甲方应退还全部购买本合同的价格按照事件发生。乙方应按市场价格对乙方占用、使用或侵犯乙方房屋处分权造成重大影响时给予补偿。

十一、自本合同签订之日起,未经乙方同意,甲方不得将房屋出售给任何第三方:甲方违反本协议擅自处分房屋的,甲方甲应退还其支付全部货款并支付货款总额的_______%的违约金。

12. 其他事项:

1. 双方对本合同有争议,双方协商不成的,应先向村里提出市议会和街道办事处协调解决。

2、双方应邀请至少___个村集体成员作为本次交易的见证人,并在本合同上按指纹签字。

3、本合同正本一式六份,双方各执三份;自双方签字、指纹之日起生效,并继续有效。

甲方_____________(签字盖章)身份证号码:_____________

乙方_____________(签字盖章)身份证号码:_____________

见证人_____________(签字盖章)盖章)身份证号码:_____________

证人_____________(签名并盖章)身份证号码:_____________

附:

证人陈述

p>

证人陈述如下:

1.见证人和甲、乙双方均为集体组织成员;

2.房屋出售不存在利益纠纷;

3.本合同经我们见证,双方自愿、平等协商,不存在胁迫、胁迫等违法情形,本合同为双方的真实表达;

4.本合同年日在家里签字,现场有甲方、乙方和证人四人参与。本合同经双方签字盖章后生效。

见证人(签字盖章)_____________

甲方(签字盖章)_____________

乙方(签字盖章)_____________

__________年____月____日

新房买卖合同(篇6)

卖方(甲方):__________________________

身份证号:_________________________________

买方(乙方):__________________________

身份证号:_________________________________

甲、乙双方就房屋买卖进行了友好协商,并同意签订以下合同条款,相互遵守。

1、甲方愿意拥有位于_______________的房地产____楼,其拥有完整的产权并合法拥有。建筑面积_____平方米(以上内容以《房屋所有权证》登记为准)。 It shall be sold to Party B at a price of RMB _______, 1,000,000,000,000,000,000,000, and 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.乙方自愿购买甲方上述房产。

2、本合同签订前,甲方应承担房屋应缴纳的全部税费。本合同发生的契税、土地出让金等税费由乙方承担。

3、乙方在签订合同时愿意向甲方支付____元作为定金A、乙方应通过向银行申请抵押贷款向甲方支付房屋的购买价款。第一阶段,贷款银行向乙方出具贷款函时,乙方将____%的首付存入银行,银行将冻结。 ____% 的首付直接转入甲方账户;第三阶段,甲方交房时,乙方一次性将余款支付给甲方。

4.甲方同意乙方通过向银行申请贷款的方式支付房款,并做出如下安排:

1.银行或银行认可的机构向乙方申请贷款的,应提供与贷款有关的材料,并签署相关文件;

2、办理产权过户手续时,应将产权材料送交银行或贷款银行按规定认可的机构。

5、如果乙方的贷款申请没有得到贷款银行的批准,双方同意以下两种方式解决房屋出售问题:

1、继续履行根据协议,乙方一次性向甲方支付货款,(期限为_______个月)。甲方应在收到房款之日起_______天内与乙方办理过户手续。

2、解除本协议,甲方不退还乙方收取的押金,甲方有权再次出售房屋。

6.违约责任

1、甲方不履行本合同约定的,乙方每逾期_______天,按房屋总价的_______元作为违约金,乙方有权解除本合同。逾期超过_______个月。合同终止时,甲方不仅应将收到的房价(含押金)退还乙方,并赔偿乙方经济损失人民币______元。

2、乙方违约履行本合同的全部或部分的日期和付款方式。每逾期_______天,将向甲方赔偿每千元房屋总价的_______作为违约金。逾期超过_______个月时,甲方有权解除合同。解除合同时,乙方应赔偿甲方经济损失人民币______元。

3、甲方出售的房屋有其他权利设定或其他产权纠纷影响甲方行使的乙方的权利,一切责任由甲方承担,并赔偿乙方的损失。

7.因履行本合同产生的争议,由双方协商解决; 8、其他约定

9、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,与本合同具有同等法律效力。

9. p>

10. 本合同为____份,甲乙双方各持____份。

甲方:___________________ 乙方:_____

__________年_ ___月____日___年____月____日

新房买卖合同(篇7)

新房买卖合同是买卖房屋的重要文件之一,是双方确认交易内容,确定权利义务关系的合法合同文书。本文将从合同的定义、建立、主要条款、注意事项等方面详细介绍新房买卖合同。

一、合同的定义

新房买卖合同是指买卖双方在买卖新房过程中制定的一份书面合同。该合同是买卖双方在自愿、平等、合法、公平的前提下,根据双方协商一致而签署的正式协议。

二、合同的建立

1.协商确定交易内容

双方要协商确定房屋买卖的价格、质量、面积、权利、义务等内容。

2.签署书面合同

在协商一致后,双方要在书面合同上签字确认,如履行职责人代表公司要加盖公章。

3.缴纳订金

买方要向卖方缴纳部分房款作为订金,并签署相关收据或合同。

三、主要条款

1.买卖标的

该条款列明房屋的所有权、地址、面积、房龄、质量等信息。

2.价格

该条款列明房屋的价格、付款方式、时间、汇率等信息。

3.权利义务

该条款列明双方在交易前、交易过程中以及交易后的各项建议、要求、约定、保证等信息。

4.违约责任

该条款主要是明确协议违约后所涉及的违约责任和赔偿标准。

5.其他条款

该条款主要包括合同生效日期、签订地点、签字或盖章等。

四、注意事项

1.认真履行合同

双方要认真履行签订的合同内容,不得违约或损害对方利益。

2.认真核实房屋信息

买方在签订合同时,要认真核实房屋信息,如房屋产权、面积等情况。

3.合同中一定要注明约定的条款

在签订合同时,双方在条款约定不清晰的情况下,应当注明约定的条款,避免产生误解。

4.留好所有交串证明材料

在交易过程结束之后,买方要妥善保管好所有交串证明材料,避免产生纠纷。

总之,新房买卖合同是买卖房屋的重要文件之一。双方要认真履行协议内容,注意细节和注意事项,并留好所有交易证明材料,以确保买卖双方的合法权益。

新房买卖合同(篇8)

甲方(出售方):___________________

乙方(购买方):___________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲乙双方就甲方拥有的房屋一处,出售给乙方,经友好协商,达成如下协议:

一、房屋基本情况

1. 房屋地址:___________________

2. 房屋面积:___________________

3. 房屋用途:___________________

4. 房屋状况:___________________

二、交易价格及付款方式

1. 房屋总价款为人民币______元整。

2. 付款方式:乙方应在本合同签订后______日内支付甲方购房定金人民币______元整,余款在______日内付清。

三、房屋交付及产权转移

1. 甲方应在收到乙方全部购房款项后______日内将房屋交付给乙方。

2. 在房屋交付后,甲方应协助乙方办理产权转移手续。

四、权利义务

1. 甲方保证所售房屋无任何权属纠纷,并承担由此引起的法律责任。

2. 乙方保证按时支付购房款项,并承担由此产生的法律责任。

五、违约责任

1. 若甲方未能按期交付房屋或未能按时办理产权转移手续,应向乙方支付违约金人民币______元整。

2. 若乙方未能按时支付购房款项,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金人民币______元整。

六、其他事项

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效,双方应认真履行合同内容。

2. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(出售方):___________________

签字盖章:___________________

日期:___________________

乙方(购买方):___________________

签字盖章:___________________

日期:___________________

新房买卖合同(篇9)

新房买卖合同是指在买卖双方达成协议的基础上,明确约定房屋买卖的各项条款和条件的合同。这份合同是购买新房的重要法律文件,对买卖双方有着重要的保障作用。下面将从合同的主要内容、注意事项以及签订合同的程序等方面详细介绍新房买卖合同。


新房买卖合同的主要内容包括房屋买卖的当事人信息、房屋基本情况、价格和付款方式、交付时间和方式、产品质量保证、违约责任、争议解决方式等。在这些内容中,买卖双方必须详细明确各自的权利和义务,以避免因误解或不明确而引发纠纷。例如,在价格和付款方式方面,合同应明确约定房屋的总价、首付款和尾款的支付方式,避免发生支付纠纷。在产品质量保证方面,合同还应明确约定开发商对房屋的质量保证期限和具体的保修责任,以保障买方的合法权益。


签订新房买卖合同需要注意一些事项。买卖双方在签订合同前应认真核实对方的身份信息,并确保其有权处置该房屋。双方必须确保合同的内容准确无误,如有不明确或模糊之处应及时沟通并协商解决。在签订合同时,买卖双方应对合同的重要内容进行充分的了解,并确保自己的权益得到合理的保障。如果有需要,可以请律师等专业人士对合同进行审核,以确保自身利益的最大化。


最后是签订新房买卖合同的程序。买卖双方要在充分理解并同意合同内容之后,以自愿的方式达成协议。为使合同具有法律效力,双方应在合同文本上签字、盖章,并在必要时办理合同公证。然后,双方要对合同的副本进行存档备份,以备日后需要。双方在交付房屋和完成款项后,应在法定期限内办理房屋过户手续,确保房屋产权的合法转移。


小编认为,新房买卖合同在房屋买卖中具有重要的法律地位和保障作用。双方在签订合同前应认真核实对方身份信息,明确合同的内容,确保自身权益。在合同签订过程中应注意合同的重要内容,以免造成不必要的纠纷。签订合同时也需要注意合同的法律效力,办理必要的公证手续,并注意及时办理房屋过户手续。只有在合同的各项内容明晰,并且符合法律规定的前提下,买卖双方的权益才能得到有效的保障。

新房买卖合同(篇10)

【导言】

新房买卖合同是指买卖双方在买卖新房时所签订的保障双方权益的合同。新房买卖合同对买卖双方的权益有着重要保障作用,因此,在签订新房买卖合同前,双方应对该合同条款进行详细的了解和规划。

【正文】

一、新房买卖合同的概述

新房买卖合同是指在购买新房房屋财产时,买卖双方通过协商,签订具有法律效力的书面合同。

新房买卖合同的主要内容包括房屋拥有权的转移、房屋交付的时间、房屋的质量及保修期限、交付房屋的装修标准及验收等内容。同时,新房买卖合同还要保证买卖双方的权益,避免发生纠纷。

新房买卖合同在购房过程中具有重要的法律作用。因此,买卖双方在签订合同时,一定要认真阅读合同内容,并在签订前仔细商定合同条款。如果双方对合同内容有不同意见,应及时协商并进行修改;如果发生纠纷,可以依据合同的约定进行维权。

二、新房买卖合同的主要条款

1.房屋拥有权的转移

新房买卖合同中最重要的是约定房屋拥有权的转移,也就是合同的主要条款。合同双方在签订合同时,应该在合同中注明房屋的权属和所有权的转移方式。一般而言,权属变更一般要在签订合同后15天内完成,否则将会影响买卖双方的权益。

2.房屋交付的时间

合同中还需明确约定房屋的交付时间。一般而言,开发商应当在合同规定的交房时间内将房子交付给购房者。如果开发商未能及时交房,购房者可以依据合同约定,请求开发商承担相应的违约责任。

3.房屋的质量及保修期限

新房买卖合同还需要保证房子的质量。因为房屋质量不合格或建筑质量差会会影响到信赖。因此,合同中应该规定房子的质量标准,并对房子的质量进行保修期限的约定。

4.交付房屋的装修标准及验收

在新房买卖合同中,买卖双方还需要约定房屋的装修标准及验收。例如,装修是否符合国家或地方规定的标准,是否有损坏或漏水等问题。在验收时,买卖双方可以通过检查、试运行等方式来确认房子是否符合合同约定。

5.买卖合同的其他条款

除了上述几项,新房买卖合同还可以约定其他细节,比如房屋因天灾等原因造成的损失应该由谁承担、甲方应承担的物业费等等。对于关键性内容,双方一定要注意排除模糊的和不确定的买卖合同条款。

三、新房买卖合同的注意事项

1.认真阅读合同内容 买卖双方在签订新房买卖合同前,一定要认真阅读合同全部内容,尤其是关键性内容。因为一旦发生纠纷,将会依据买卖合同的约定进行处理。如果存在模糊和不确定的内容,将会对买卖双方的权益造成不良影响。

2.保留证据

在签订新房买卖合同时,购房者应保留好合同文件和相关证明文件,以便在后续发生纠纷时,方便查看证据。

3.注意签订日期

双方在签订新房买卖合同时,一定要注意签订日期,并确保日期的准确性。因为时间的短暂,常常会导致合同中关键性内容的遗漏和缺失。

【总结】

新房买卖合同是新房购买的重要法律文件,对双方的权益具有重要意义。买卖双方在签订新房买卖合同前,一定要小心对待,仔细研究合同条款,并按照约定的时间签署。如果存在不同意见和争议,应及时协商解决,以保证买卖双方的权益。

相关推荐

  • 最新设备买卖合同 合同在无法逆转的方式中介入了我们生活的各个方面。从合同的产生和发展历史中不难看出,合同与商品市场和市场经济有着紧密的联系。您知道如何准备合同文书吗?幼儿教师教育网已经为您准备了相关的“设备买卖合同”内容,仅供参考,请仔细阅读以下内容!...
    2024-01-12 阅读全文
  • 医疗设备买卖合同 在现代社会,随着不断的创新和发展,合同的使用在我们的工作中变得非常重要。签订合同能够有效地避免或减少双方利益争议,因此一份优秀的合同写作非常关键。根据您的需求,我们为您整理了“医疗设备买卖合同”,希望您能喜欢并将其分享给您的朋友们,谢谢您的阅读!...
    2024-02-10 阅读全文
  • 新房买卖合同模板 如今的社会,以法律为定义标准,我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西。签订合同也是对我们自身的一种保证,合法有效合同如何去写?希望您能在本文中发现许多令人惊讶的收获。...
    2024-02-03 阅读全文
  • 房屋买卖合同模板 您了解合同的格式是什么样的吗?随着法律的不断进步,签订合同必须按照规定的方式进行,才能具备法律效力。如果您想更好地了解“房屋买卖合同”,小编推荐给您这篇详细解读的文章,希望这些资源能为您提供有价值的信息!...
    2023-11-26 阅读全文
  • 汽车买卖合同模板 在现代社会中,随着公众的维权意识逐渐提高,合同是否生效却要满足更高的条件。签订合同是双方实现权利义务的重要基础,具有法律效力。栏目小编为你准备的“汽车买卖合同模板”类文章希望能够激发你的思想,在此提醒你收藏本页,以方便阅读!...
    2023-05-07 阅读全文

合同在无法逆转的方式中介入了我们生活的各个方面。从合同的产生和发展历史中不难看出,合同与商品市场和市场经济有着紧密的联系。您知道如何准备合同文书吗?幼儿教师教育网已经为您准备了相关的“设备买卖合同”内容,仅供参考,请仔细阅读以下内容!...

2024-01-12 阅读全文

在现代社会,随着不断的创新和发展,合同的使用在我们的工作中变得非常重要。签订合同能够有效地避免或减少双方利益争议,因此一份优秀的合同写作非常关键。根据您的需求,我们为您整理了“医疗设备买卖合同”,希望您能喜欢并将其分享给您的朋友们,谢谢您的阅读!...

2024-02-10 阅读全文

如今的社会,以法律为定义标准,我们的各种合法权益必定离开不了合同这个东西。签订合同也是对我们自身的一种保证,合法有效合同如何去写?希望您能在本文中发现许多令人惊讶的收获。...

2024-02-03 阅读全文

您了解合同的格式是什么样的吗?随着法律的不断进步,签订合同必须按照规定的方式进行,才能具备法律效力。如果您想更好地了解“房屋买卖合同”,小编推荐给您这篇详细解读的文章,希望这些资源能为您提供有价值的信息!...

2023-11-26 阅读全文

在现代社会中,随着公众的维权意识逐渐提高,合同是否生效却要满足更高的条件。签订合同是双方实现权利义务的重要基础,具有法律效力。栏目小编为你准备的“汽车买卖合同模板”类文章希望能够激发你的思想,在此提醒你收藏本页,以方便阅读!...

2023-05-07 阅读全文
Baidu
map