合同
发布时间:2023-06-04 赠与合同 定金合同 商标合同合同范例15篇。
随着国内生产总值的提升,掌握写作合同的技巧也变得至关重要。在各种工作场合中,合同都担任着至关重要的作用,一个合格的合同需要包含哪些要素呢?现在,让我们探索“合同”的文化内涵和背后的故事,详细解读一份正规合同的构成。希望您喜欢本文,并记得收藏哦!
合同【篇1】
本合同由甲乙双方订立,根据本合同规定的条款,甲方同意购买,乙方同意出售下述主要产品:
2. 付款:
2.1 合同生效之日起 日内电汇预付合同总价款的 %;货物交付承运人之日起 日内支付合同的剩余价款。
2.2 由甲方以人民币形式向乙方以下指定帐号支付: 乙方人民币银行帐号: 开户银行:北京市公司名称: 北京 技术有限公司
3.2 如甲方不能按时接货,乙方将为甲方保留货物 天,再逾期则供货时间乙方不予保证。
4. 交货地点及运输方式: 交货地点为乙方所在地,运输方式为EMS。
5.货物所有权及风险的转移:自货物交付承运人时起,货物毁损、灭失的风险即转移于甲方,但在甲方按合同约定足额支付全部货款之前,货物的所有权仍属于乙方。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的,买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。
6. 包装:
6.1 产品包装: 除附件、配件外,乙方提供的其它贵重货物均以硬纸板盒为产品外包装。
6.2 运输包装: 乙方按惯例提供能防一般碰撞的纸板箱。若甲方对运输包装有特殊要求,应在运输前以文字的形式向乙方提出,并承诺交付相应的包装费用,乙方即可代为办理.
7.保质期:
7.1 乙方担保所提供的货物达到乙方在产品说明书上承诺的技术要求,乙方对货物的保修期为交货后12个月。在保修期内,乙方对与上述担保不符的货物可进行免费维修或调换,甲方承担把货物由甲方寄到乙方的运费,乙方承担把货物返回甲方的费用。
7.2 上述担保不包括由于使用不当、不慎、事故或滥用所造成的损坏。
8. 验收:
8.1 验收是指完成了系统的试运行和可靠性验证,此时应由甲方向乙方出具验收合格证明文件。
8.2 甲方应在收到本合同货物之日起 日内进行验收。如发现货物由于乙方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时,应由甲乙双方共同签署备忘录,并以此作为甲方向乙方提出修理或更换或索赔的依据。验收期满如双方未签署前述备忘录,即视为验收合格。
8.3 自甲方验收合格之日起满 日,甲方未向乙方提出质量异议,即视为乙方提供的货物符合本合同之规定。
9. 不可抗力:
若本合同任何一方当事人受到战争、台风、地震、洪水以及其他任何不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行本合同项下的任何义务,遭受不可抗力的一方无需担负任何责任,但应及时通知对方当事人。如果本合同的交货期因上述任何原因延期超过一百二十(120)天,甲方或乙方均有权书面通知对方终止本合同。
10. 违约责任和违约金支付:
在合同履行期间,甲乙任何一方擅自中止合同的履行或不按照合同约定履行,均应承担违约责任,并向对方支付未履行或未按约定履行部分货款的10%作为违约金。
合同【篇2】
在日新月异的现代社会中,人们运用到协议的场合不断增多,签订协议是解决纠纷的保障。写协议需要注意哪些问题呢?以下是小编为大家收集的标准竞业限制协议书,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
甲方:
乙方:
鉴于乙方在甲方任职知悉甲方的知识产权和商业秘密,为保护双方的合法权益,根据国家有关法律法规,本着平等自愿和诚信的原则,经双方协商一致,达成下列条款,以资双方共同遵守:
一、甲方义务
从乙方离职后开始计算竞业限制时起,甲方依照本合同的约定,在竞业限制期限内,甲方每月按照乙方在甲方工作期间平均月工资的40 %支付经济补偿。由甲方通过银行支付至乙方银行卡上。(乙方应提供新单位的劳动合同和缴纳养老保险的依据,不提供的,甲方有权不提供补偿)
二、乙方义务
1、未经甲方同意,在职期间不得自营或者为他人经营与甲方同类的行业;
2、不论因何种原因从甲方离职,离职后两年内(不超过)的期间内不得到与甲方生产或者经营同类产品、业务有竞争关系的`其他用人单位工作。
3、不论因何种原因从甲方离职,离职后两年内(不超过)的期间内不得自己开业生产或者经营同类产品、从事同类业务。
三、违约责任
1、乙方违反竞业限制约定的,除了退回已经领取的甲方竞业限制经济补偿费用外,同时赔偿因此给甲方带来的经济损失和甲方因调查乙方的违约行为而支付的合理费用(包括但不限于律师费、调查费、鉴定费等),还应当向甲方支付违约金,违约金的数额为乙方向甲方辞职时年工资总额(以解除或终止劳动合同前12个月的平均工资×12个月的积)的5至10倍确定。同时,乙方因违约行为所获得的收益应当返还甲方;在上述义务履行结束后,甲方可以要求乙方继续履行本协议。
2、甲方不履行义务,无故拒绝支付乙方的竞业限制补偿费的,甲方应当一次性支付乙方违约金人民币5000元,本合同终止。
四、争议解决
因本协议引起的纠纷,由双方协商解决。如协商不成,则可以通过向有管辖权的法院提起诉讼解决。
五、合同效力
本合同自双方签章之日起生效。本合同的修改,必须采用双方同意的书面形式。
双方确认,已经仔细审阅过合同的内容,并完全了解合同各条款的法律含义。
甲方:乙方:
x年x月x日x年x月x日
合同【篇3】
甲方: 身份证号码:
乙方: 身份证号码:
甲乙双方就投资合作全脑教育培训中心达成如下投资合作协议:
一、投资合作背景
1.1 培训学校初期资本为人民币 元整,后期资本投入按各人所占股份比例分担。
二、合作与投资
2.1 合作方式
双方共同投资,共负风险,共享利润。
2.2 投资及比例
2.2.1 双方各自投资额及比例如下:
甲方: 投资 元人民币,占总投资比例
乙方: 投资 元人民币,占总投资比例
2.2.2 双方应于xx年 月 日前将投资款缴纳于指定账户,由甲方向乙方出具财务收据。
三、收益分配
3.1 利润分配比例
3.1.1 双方经营全脑教育培训中心期间的收益分配以双方实际投资的比例予以分配。
3.1.2 利润分配计算及时间
3.1.2.1依照严格的财务管理制度和公司章程所规定提取相应的发展基金或公益金等之后予以核算公司的可分配利润。
3.1.2.2 每季度核算一次公司可(由谁核算,于哪天分配)分配利润并予以分配。
四、转让投资或股权份额
4.1 不论双方是否作为股东办理了工商变更登记,自本协议生效之日起一年内,双方均不得转让投资或转让股权份额。(前期必须要把一年的财务预算做出来。并且保证在自然情况下的财务预算的变动范围)
4.2 本协议生效之后,一方要转让投资或转让股权份额,需提前2个月通知其它合作方且取得其它合作方的书面同意,其它合作方有优先认购权。在其它合作方既不同意转让投资或转让股权、也不认购所转让的投资或股权份额时,转让方可以向双方之外的他方转让投资或转让股权份额。
五、股权变更登记
5.1 股权变更之后双方的持股比例与双方的出资比例一致。
六、合作经营管理
6.1 合作经营期间,由甲方出任法人代表,双方另有约定的除外。
6.2 合作经营期间的公司管理、业务拓展、财务管理、人力资源配备及薪资等事项及其它重大问题由双方共同决定,实行股份决策制,股份持平时以票数决定。
七、未尽事宜
其它未尽事宜双方共同协商。
八、附则
本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,签字后立即生效。
甲方签字: 乙方签字:
日 期: 日 期:
合同【篇4】
甲方:
乙方:
丙方:
甲、乙、丙三方,本着公平公正、合理合法、以人为本的原则,就 20XX 年 11 月 27 日在x高速x家沟大桥路段发生的道路交通事故,三方当事人损害赔偿事宜,达成以下协议:
一、甲方死亡赔偿金、抚养费、埋葬费、交通费等一切由本次事故引发的费用,由甲方自行向乙方承保公司、甲方承保公司主张,乙方负责提供相应的手续及方便。具体赔偿金额以保险公司依据相关法律条款理算为准,超出保险公司理赔标准的,由甲方自行承担,乙方不承担任何责任。
二、丙方的医疗费、伤残补助、误工费等一切有本次事故引发的费用,,由丙方自行向甲方承保公司、乙方承保公司主张,甲、乙双方负责提供相应的手续及方便。具体赔偿金额以保险公司依据相关法律条款理算为准,超出保险公司理赔标准的,由丙方自行承担,甲、乙双方不承担任何责任。
三、甲、乙双方的车辆损失在保险公司定损后,依据交警队的事故认定,由保险公司理算后,各自向承保公司索赔,凡是由第三方车辆发生的赔款,必须由第三方受益。
四、三方当事人应积极协助交警机关处理事故,不得相互设置障碍。
五、本协议一式五份,甲、乙、丙各执一份,交警队留存一份,中间人留存一份。
六、本协议签字生效,各方不得反悔、不得上诉。谁反悔,由谁承担由此引发的责任。
甲方:
乙方:
丙方:
中间人:
20XX年X月XX日
合同【篇5】
转让方(甲方): 营业执照: 地址: 邮编: 法定代表人: 电话: 受让方(乙方): 营业执照: 地址: 邮编: 法定代表人: 电话: 甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就 公司的股份转让事宜,达成如下协议: 一、股权转让价格与付款方式 1、甲方同意将持有
甲乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就 公司的股份转让事宜,达成如下协议:
1、甲方同意将持有 公司 %的股份共 元出资额,以 万元转让给乙方(大写: ),乙方同意按此价格及金额购买上述股份。
2、乙方同意在本合同订立 日内以现金形式一次性支付甲方所转让的股份。
1、甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在 公司的真实出资,是甲方合法拥有的股权,甲方拥有完全的处分权。甲方保证对所转让的股份,没有设置任何抵押、质押或担保,并免遭任何第三人的追索。否则,由此引起的所有责任,由甲方承担。
2、甲方转让其股份后,其在 公司原享有的权利和应承担的义务,随股份转让而转由乙方享有与承担。
3、乙方承认 公司章程及本合同规定,保证按章程规定履行义务和责任。
三、盈亏分担
本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后,乙方即成为 公司的股东,按出资比例及章程规定分享公司利润与分担亏损。
本公司规定的股份转让的全部费用,按规定由甲、乙双方承担。
发生下列情况之一时,可变更或解除合同,但双方必须就此签订书面变更或解除合同:
1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行。
2、一方当事人丧失实际履约能力。
3、由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要。
4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。
1、与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议,各方应友好协商解决。
2、如果协商不成,则任何一方均可申请仲裁或向人民法院起诉。
本合同经 公司股东代表大会同意并由各方签字后生效。
八、本合同一式4份,甲、乙双方各执壹份,报工商行政管理机关一份, 公司存一份,均具有同等法律效力。
合同【篇6】
甲方因工程建设需要,向乙方购买各种不同品名、类别、型号的建筑钢材及型号。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,本着互惠互利的原则,甲乙双方就 房地产开发项目工程建设所需钢材购销事宜进行平等友好协商,确定该项目工程建设所需的各种类型的建筑钢材和型号全部由乙方负责供应,为明确双方的权利义务,达成如下协议,以资共同遵守。
第一条 钢材品名、规格及质量要求。
钢材品种、规格、数量,按甲方指定的品名供货,规格、种类以甲方向乙方送达的购材计划通知单为准。个别品名在市场缺货的情况下,乙方协商甲方同意后,可更换供材品名。
钢材品名要求:
第二条 交货时间、地点、运输、装卸(吊)费用承担。
1、甲乙双方确定当批购销钢材价格之日起两日内,乙方负责该批次定购的钢材运送并交付甲方工地指定地点。运输、卸车费用等费用由甲方承担。
2、乙方将钢材送至甲方指定施工现场且随车附带材质书等相关资料,运输、卸车费用随市场行情起落作调整。因现场或其他外界原因不能到达指定地点的由甲方负责协调解决。到货后,经甲方现场验收,无发现缺损、质量等问题后,甲方收料员应即时签收。
第三条 计量方法验收标准。
1、螺纹钢(螺纹钢二级/三级Φ12-Φ25;圆钢Φ12-Φ16)以理论重量换算为准。
2、高线、盘螺以检重过磅为准计算。
第四条 检验标准及方法。
甲方以乙方提供的交货清单为数量验收依据进行验收。验收数量与交货数量误差按千分之三执行,超出千分之三的,甲方应在供货当日向乙方提出书面异议,并保持货物原状,经双方协商一致后协商。千分之三之外的由乙方负责,千分之三之内的由甲方负责。
第五条 质量异议。
乙方每批次送达甲方工地的钢材经甲方现场点验无误签收后,甲方应将当批次各种型号、规格的钢材送样进行检验化验,经检测化验结果为合格产品后,方可投入使用。如有质量问题,甲方应在接到检测报告结论为不合格的,3日内书面通知乙方,并随附相关检测报告。若甲方没有按上述程序进行先检测后使用,仅凭经验或肉眼察看视当批次供送的钢材个别或部分品名不合格的,乙方不予采纳,并视当批钢材质量为完全合格产品。经检测不合格,甲乙双方确认钢材质量确属不合格,乙方应将不合格部分钢材运回,并自行承担所发生的运费,在3日内换送合格钢材到甲方施工现场,但乙方不承担其它责任。
由于钢材市场价格变动频繁,每批货物的价格以乙方供货当日市场价格作为参考,由双方友好协商确定。甲方根据工程进度需要,分期分批向乙方购进所需钢材,甲方每次需货时,应提前三天通知乙方所需钢材的规格、型号、数量、产地、品名,经乙方确认。
第七条 结算方式。
本项目钢材供应属于垫资形式,经双方协定,达成如下方式付款结算:
1、甲方收到钢材之日起,甲方应在一个月内付清该批钢材款。超出一个月则每吨每天加5元计算,但垫资时间最长不超过3个月,如超过3个月每吨每日再原来的基础上再上浮3元)。
第八条 本合同终止合同。
1、合同履行完毕。
2、甲方如果不能按约定期限支付货款,乙方有权停止供货,或单方解除合 同,并收回全部货款及垫资费。
第九条 解决合同纠纷的方式。
1、由双方协商解决。
2、通过仲裁机构仲裁解决或向当地人民法院起述。
第十条 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字盖章生效,并具有同等法律效力,所有款项付清后本合同自行终止。
第十一条 由造成违约事实的一方承担直接责任。
合同【篇7】
第一章 总 则
根据中华人民共和国有关法律、法规的规定,本着平等互利的原则,发挥通过友好协商,同意在中华人民共和国广东省深圳市,共同举办合作经营企业,特订立本合同。
第二章 合作各方
第一条本合同的各方为: 甲方:姓名________,性别____,身份证号码________________。
乙方:姓名________,性别____,身份证号码________________。
第三章 入股合作经营公司
合作公司名称:
合伙公司地址:
第二条 合营公司的一切活动必须遵守中华人民共和国有关法律、法规的规定。
第四章 生产经营目的、范围和规模
第三条 甲、乙方合作经营的目的是:本着加强经济合作的愿望,采用先进适用的技术和科学的经营管理方法,并在质量、价格等方面增强市场竞争力,提高业务量,提高经济效益,使合作各方获得满意的经济利益。
第四条 合营公司生产经营范围是:电子商务、服装生产、服装销售等服装产业有关业务。
第五条 生产经营的规模如下:
本公司现是属于贸易企业,随着生产经营的发展,生产规模可扩大,经营范围可增加,具体的经营项目根据合营公司的发展和市场情况随时进行调整和变更登记。
第五章 投资总额
第六条 合营公司的投资总额为________, 甲、乙三方均为人民币出资。甲方出资________,乙方出资________。
第六章 股份占有比例及利润分配
第七条双方商定按照双方的投入比例占有合营公司股份和进行利润分配。
经双方协商确定:甲方占有2/3股份,乙方占有1/3股份。
第八条 利润分配:按国家有关规定,按月提取职工福利基金、奖励基金和企业发展基金,并缴纳企业所得税的税后利润后,盈余部份由甲、乙、双方按照股权比例进行分配。
第七章 合营各方的责任
第九条甲、乙、双方应各负责完成以下各项事宜 乙方责任:1.____________为合伙负责人。其权限是:①对外开展业务,订立合同;②对合伙事业进行日常管理;③购进常用货品等;
甲方责任:;①参予合伙事业的管理;②听取合伙负责人开展业务情况的报告;检查合伙帐册及经营情况;④共同决定合伙重大事项。⑤积极发展业务,以发展业务为中心,配合公司日常经营等。
第八章 税务、财务、审计
第十条 合营公司的会计年度从20xx年六月一日起至十二月三十一日止,一切记账凭证、单据、报表、帐薄,用中文书写。次年从每年一月一日起至十二月三十一日止。
合营公司会计应做好每月甲乙双方各自的业务记录,以备查询,核对。
合营公司会计应在每个月月初将上个月的公司盈利状况提供给甲乙双方过目。
第九章 合同的修改、变更与解除
第十一条 对本合同及期附件的修改必须经甲、乙、双方签署书面协议,才能生效。
第十二条 由于一方不履行合同、章程规定的义务,或严重违反合同、章程规定,造成合营公司无法经营或无法达到合同规定的经营目标,视作违约方单方终止合同,他方有权向违约一方索赔。如甲、乙、双方同意继续经营,违约方应赔偿合营公司的经济损失。
第十章 违约责任
第十三条 任何一方违约,应按国际惯例赔偿守约方总投资1%的违约金。守约方有权终止合司,并要求违约方承担因违约而造成的法律责任和赔偿守约方因此造成的经济损失。
第十一章 适用法律
第十四条 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中华人民共和国法律管理。
第十二章 争议的解决
第十五条 凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切的争议,双方应通过友好协商解决;
第十三章 合同生效及其它
第十六条 按照本合同规定的各项原则订立如下的附属协议文件,包括:工程协议、销售协议、利润分配协议等,均为本合同的组成部份。与本协议一并执行,并具有同等法律效力。 第十七条 本协议一式三份,双方各执一份,具有同等法律效力。
第十九条 本合同于_______年_______月______日由甲、乙双方的法定代表在中国签字。 此合同的年限为 年,在合同到期后,任何一方都有权提出延续此合同。
甲方:乙方:
法定代表人(签字)法定代表人(签字)
合同【篇8】
为了维护甲乙双方利益,遵照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、诚实信用和互惠互利的基础上,就 建筑工地中,甲方向乙方出售建筑用钢材(各种规格的螺纹钢、元钢、带肋钢筋、盘元),乙方向甲方支付货款事宜达成一致协议,签定本合同。
一、钢材的价格、结算方式、货款支付方式:
1、乙方在项目工地中,甲方为乙方提供约 吨钢材:“其中乙方第一次购买用于基础井的钢材不作起算日期,从甲方第二(车)次供货之日起,甲方为乙方提供约 吨钢材从地下车库到 层,且供货期限不超过 个半月,每吨以重庆市当日市场价的基础上加价 元作为资金占用计算支付给甲方,甲方为乙方供满 吨钢材或乙方修到 层,乙方就支付给甲方钢材款总金额的 %,余下的 %的总
甲方为乙方送余下的约 吨钢材,每吨每月以重庆市当日市场价的基础上别加价 元作为资金占用费计算支付给甲方,乙方必须在每个月 日内按甲方所供钢材的总金额全部结算给甲方。
4、加价款、违约金及吊、运费等不开发票。
二、质量要求:
甲方提供的钢材质量必须符合国家相应的质量标准,并负责提供钢材的质量证明书。
三、供货及计量方式:
乙方应提前 天将所需钢材计划书面方式告知甲方,甲方为乙方供货,螺纹钢(带肋钢筋按母材计算),元钢以国家理论方式计量,盘元则以库房出库单重量为准。甲乙双方代表现场共同验收在送货单上签字确认。乙方指定的材料收货人,姓名和身份证号: ,
姓名和身份证号:何一人验收后在甲方送货单上签字视为收货,视同乙方收到该批钢材,乙方必须无条件认可。若中途需更换材料收货人,那么乙方负责人 应书面告知甲方,另行确定收货人并产生同等效力。
四、验收标准:
乙方向甲方所购的钢材必须先检验合格后才能投入使用,对于检验不合格的钢材,乙方告知甲方,并派人员复检,如复检不合格,甲方负责退货换货,并承担所产生的吊运费,若乙方未按规定先检后用及视为合格,由此造成的一切后果由乙方自行承担,甲方不负担任何责任。
五、单价:
每批钢材由当日三大库房(梨树湾库、港弯库、巨龙库)批发价为标准,由甲乙双方议价协商后双方共同认可为准。吊装及运费(暂定 元)由乙方支付,甲方垫付,且同乙方每吨支付的垫资加价款一并在送货单上体现,作为每吨单价。
六、违约责任:
2、乙方未按本合同约定时间内付款,甲方有权终止合同并停止供货,乙方应当支付钢材款总额的每天金给甲方,每月结算一次,(付款时必须先付违约金然后再付本金)直到付清全部款项为止。
3、甲方所供的钢材只能在该项目使用,乙方未征得甲方同意私自采购或使用其他商家供应的钢材,甲方则停止供货。
4、如政府行为或其他个人原因造成停工乙方都应日内付清所有的款项给甲方。
5、如果甲方不能按约定的钢材数量垫资数量提供给乙方使用,由此造成乙方停工待料的一切损失由甲方赔偿。
七、未尽事宜由甲乙双方协商解决,经协商仍不能达成一致,可向甲方常住所在地法院起诉。
八、本合同由甲乙双方共同认可签字盖章之日起生效,若甲、乙双方任何一方不执行本合同,则承担 元的违约金给对方。本合同一式 份,每份 页,每页均有甲乙双方盖章为证,由甲乙双方、担保方各执壹份,具有同等法律效力。
年月日:
合同【篇9】
根据《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省土地管理实施办法》和县政府有关征用土地政策的规定,因开化县屠宰场项目建设的需要,经规划选址定点,确定向乙方征用下列土地,经双方磋商,订立如下协议:
一、土地座落:
该宗地座落于华民村高源地段,东至205国道;南至山林;西至华民村山林;北至山林。
二、面积和地类:
耕地18.5亩(公顷)[其中灌溉水田10.5亩(公顷),旱地8亩(公顷)];园地5.965亩(公顷)。
1、土地补偿费: ①18.5×3=55.5万元②5.865×2.8=16.422万元,计71.922万元
3、地上附着物补偿费: ①3.91115万元(不含郑洪贵青苗及村红线内杉木的补偿费)②水利设施补助5.55万元计9.46115万元,合计各项补偿安置费用85.08315万元
四、各项征地补偿费自在征地补偿,安置方案批准之日起,由甲方督促建设用地单位在机械进场前十五天一次性付清,同时乙方负责清理好地上附着物、青苗等,及时将,土地交付甲方。
五、甲方确保乙方山林采伐及出入路,路由甲方负责供地单位修建。
六、甲方在供地之前督促建设与乙方就排污、排水沟、出入路问题签好有关补充协议方可进场施工。
七、甲方督促建设单位在用工方面同等条件下优先。
八、本协议一式叁份,双方、建设用地单位各执一份,同时可作报批征用土地之用,自土地征用批准之日起生效。
九、未尽事宜、另行协商。
合同【篇10】
出租方:
承租方:
根据《交易管理条例》及《租赁管理办法》的规定,为明确出租方与承租方权利及义务关系,经双方协商同意,签订本协议,具体事宜如下:
一、 仪器基本情况:
型号: 租用数量:
出租方承诺:一年内有质量问题包换,终身免费维修;
二、租金及缴租方式。 上述仪器按日出租, 每日 元出租给承租方作为使用,租用期间的维修费由承租方承担,押金需提前交给出租方,出租仪器按日计算方式租金从押金中扣除。承租方付仪器押金 元给出租方,(租期满协议终止依据为仪器归还出租方为准)租约期满后仪器归还出租方押金多退少补。
三、租期 此仪器租期暂定为 ,出租方从 年 月 日起将出租仪器交付承租方使用,租期满协议终止。仪器归还日期: 年 月 日。
四、承租人有下列情形之一的,出租方可以终止协议收回仪器。 1.承租人擅自将仪器转租、转让或转借的; 2.承租人利用承租仪器械进行非法活动的; 3.承租人不履行协议的。(以租代买者需在租期第一周内通知出租方方可有效)
五、承租人在使用本中心所出租的仪器时,如发生任何意外,本中心概不负责。
六、租赁期间,承租人对仪器不得损坏,否则按价赔偿;
七、双方协商的其它事项:如果按小时租,1小时租金 元,不足半小时按半小时结算,不足1小时按1小时结算。
八、租金: 元,送货费用: 元,取货费用: 元,总金额: 元。
九、协议未尽事宜,有双方另行协商增补。
十、本协议自双方签订之日起生效,本协议一式两份。
出租方: 地址: 联系电话:
承租方: 地址: 联系电话:
年 月 日
合同【篇11】
发包方(以下简称甲方):____________
项目地址:________________________
联系电话:________________________
承包方(以下简称乙方):____________绘墙工作室
甲方代表:________________________
联系电话:________________________
乙方代表:________________________
联系电话:________________________
现场施工负责人:__________________
联系电话:________________________
根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,结合本市手绘壁画装饰的特点,甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致,就乙方承包甲方的手绘壁画装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
第一条工程概况
1.1工程地点:__________________________________________。
1.2工程承包方式,双方商定采取下列第______种承包方式。
(1)乙方包工、甲方提供全部材料;
(2)乙方包工、包部分材料如(______________),甲方提供部分材料如(______________);
(3)乙方包工、包全部材料。
1.3施工范围:_______________________________________________。
1.4工程面积:约_______平方米。
1.5工程期限:_______天(不含由甲方原因造成乙方不能进入工程地点而导致延期的时间;外墙绘制时,因下雨导致不能正常施工,时间则相对延期计算)
开工日期:______年______月______日,
竣工日期:______年______月______日。
1.6合同价款:本合同工程总造价为_____________元,金额大写:____________。此合同价款根据乙方实地考察甲方作画区域,并初步了解所需完成工程后确定,该总价款为闭口价款,包含乙方承担的手绘工程中所有的人工和甲方自购材料外其他所有材料、辅料费用。
第二条工程设计
见双方签订认可的样图(附件一)。
第三条甲方工作
3.1甲方负责对工程质量、进度进行监督检查。
3.2开工前一天,向乙方进行现场交底,为乙方入场施工创造条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;
3.3负责提供水源、电源为乙方使用;
3.4施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防工作。
第四条乙方工作
4.1委派_________为乙方代表,负责合同履行,按要求组织施工,保质、保量的按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜。
4.2严格执行施工规范、安全操作规程,负责施工现场的安全,严防火灾、文明施工,并防止因施工造成的物品损坏。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。
4.3保护好原居室内的家具和陈设。
4.4保证施工现场的清洁,做好施工现场垃圾处理工作。
4.5工程竣工未移交甲方之前负责对工程成品进行保护。
4.6乙方在装修期间全面全程承担施工人员的管理和施工职责,对本次绘制工程的质量、工期和施工现场安全负责。乙方全面承担联络甲方,向甲方提供甲方自购材料的进场时间安排;保证乙方所提供材料的质量。
4.7乙方负责组织绘制人员参与本合同定义的手绘工程,全面负责绘制人员的人身安全。
第五条工程变更
工程项目及做法如需变动,双方应协商一致,由甲方代表与乙方签订书面变更单,支付增减项目差价后再施工,同时调整相关费用及工期。凡甲方私自与乙方工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负;给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。
第六条材料供应
6.1不管是甲方还是乙方所提供的材料,都应达到国家、行业规定的质量、环保标准。
6.2乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示坚持使用的,由此造成工程损失和工期延误,责任由甲方承担。
6.3乙方承包的所有材料应自行负责搬运入绘制现场。
第七条工期
7.1因下列原因造成工期延期,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)经双方同意的工程量变化或设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期顺延的其它情况。
7.2甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签订工期变更协议。
7.3因甲方未按合同完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延。因甲方未按期支付工程价款,合同工期相应顺延。
7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费由乙方承担,工期不顺延。
第八条质量标准
8.1按照双方签订认可的样图、设计变更的内容进行验收。
8.2乙方负责按有关行业规定并按照双方签订认可的样图、设计变更的内容进行施工。
8.3双方另做如下约定:
(1)施工过程中双方对工程质量发生争议,申请由国家相关检测机构对工程质量予以认证,认证所需费用采取“谁提出谁垫付”的原则。经认证,工程质量不符合合同约定标准的,认证所需费用由乙方承担;工程质量符合合同约定标准的,认证所需费用由甲方承担。
(2)工程为人工手绘壁画,允许工程成品与双方签订认可的样图有10%的误差,乙方有义务告知甲方。
第九条工程验收、工程价款结算及保质
9.1工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知后两天内组织验收,并办理验收、移交手续。如果甲方在规定时间内未组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期,但甲方应承认竣工日期。
9.2本工程自验收合格双方签字之日起保质期为5年,验收合格签字并填写保质单(附件二)。
9.3由于颜料出现自然脱落或自然起裂现象,由乙方负责免费修补绘制。
9.4由于墙体自身质量、环境问题或人为损坏等引起的变色或脱落、起裂现象,乙方均不负责免费修补。
9.5因甲方购买材料未达到国家标准而出现的工程质量问题,乙方不负责保修。
第十条工程价款支付方式
合同生效后,甲方按下列表中的约定向乙方支付工程款:
支付次数支付时间支付金额(____________元)占总金额的______%
第一次合同签订当日______%
第二次工程全部完工验收合格当日______%
第十一条违约责任
11.1因合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定给对方造成损失均由责任方承担责任。
11.2因一方原因,造成合同无法继续履行时,应及时通知对方,办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。
11.3本合同生效后甲乙双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将支付对方工程价款10%的违约金,并承担因此造成的经济损失。
11.4因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以工程价款的1%作为误工费支付给乙方。甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款的1%支付给乙方。
11.5因乙方原因而延迟完工,那么乙方将以工程价款的1%作为违约金支付给甲方。
第十二条争议解决方式
本合同在履行中如发生争议,应由双方协商解决;协商不成的,任何一方均可提交当地仲裁委员会申请仲裁。
第十三条附则
13.1本合同经甲、乙双方签字或盖章后生效。
13.2补充合同与本合同具有同等的法律效力。
13.3本合同签订后工程不得转包。
13.4甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。
甲方(签章):________________乙方(签章):__________________
甲方电话:__________________乙方电话:__________________
签约日期:__________________签约日期:__________________
签约地点:__________________
合同【篇12】
本借款合同由以下当事人在自愿遵守《中国建设银行汽车消费贷款办法》的前提下经协商一致签署。各方当事人承诺恪守信誉,严格履行。
借款人(全称)________________________________________
企业法人营业执照号码(借款人身份证号码)______________
地址:__________________________________________________
借款人住址:____________________________________________
联系电话:办公电话_____________________________________
家庭电话_______________________________________________
传真:__________________________________________________
开立基本存款账户银行:__________________________________
账号:__________________________________________________
贷款人(全称)中国建设银行__________________________行
地址:__________________________________________________
信贷业务电话:__________________________________________
会计业务电话:__________________________________________
传真:__________________________________________________
本合同项下借款为人民币,金额(大写)________________元,(小写)________元。
借款期限自________年________月________至________年_______月________日。分期用款亦实行同一到期日。
用于________________________________________________
本合同项下借款有效提款期为本合同生效之日起________天,在有效提款期内,借款人一次提用。超过有效提款期,借款人未提用的.借款被视为自动取消。本合同的借款金额以实际提款金额为准。提款是指从贷款账户划款到借款人账户。
月利率________%.如遇人民银行调整利率,则按调整后的利率执行。
借款利息从借款转入借款人账户之日起按实际使用天数计算,实行按季付息,借款人均须在每一付息日(每季末20日)如数支付该期借款利息。贷款人有权从其任何账户中直接扣收。
借款人须按本合同约定的分期付款日,将全部借款偿清。分期付款采用递减偿还法,计算公式为:
每期还款额;贷款本金/还款期数+(本金一已归还本金累计)x利率(月利率)
分期付款以月为单位计算。
具体分期还款计划为:
合同【篇13】
甲方:
乙方:__运输有限责任公司
经甲、乙双方友好协商,在平等互利的基础上,达成租用乙方的营运客车参加春运的租车协议如下:
一、甲方为保证春运期间柳州——之间的旅客加班、顶班等工作,租用乙方所属厂牌型号为厦门金龙__,车辆座位为55座航空座椅豪华客车(新车)壹辆(车号:桂b—),租用期为40天,自2011年1月19日至_____年__月__日止,如甲方须延长租车期限的,由甲乙双方协商一致后,再签订租车协议。
二、甲方租用乙方车辆的租金费用为元,支付方式:在签订本协议时交纳保证金伍万元正(¥50000元),在租赁期满后将租金支付完毕,如无违约情节,保证金可冲抵租车费用。
三、租车期间乙方所配备的车辆驾驶员的工资(含每月乙方代驾驶员支付的各项保险金500元/月,由乙代收)、车辆运输油费、路桥通行费、车辆修理费、车辆违章、违法所造成的后果均由甲方负责。
四、乙方的车辆必须符合国家有关技术等级条件,营运手续及保险齐全,乙方负责至少提供一名驾驶员,驾驶员应具备有关行业规定要求的条件。甲方在签订租车协议前可对乙方的车辆及配备的驾驶员进行审核,如发现车辆及车辆驾驶员不不符合有关条件,可拒绝使用,并要求乙方另行安排其它合格车辆。
五、甲方必须督促驾驶员注意行车安全,要求做到:不疲劳驾驶、不酒后驾驶、不超速、不超员驾驶车辆,每日22时至次日6时不在三级(含三级)以下公路上行驶。
六、乙方驾驶员不得有欺客、甩客、宰客等服务质量问题,如有由此造成的后果由乙方承担相关赔偿责任。
七、甲方保证乙方的驾驶员有足够的休息时间,保证按国家的法律法规进行合法经营;如乙方驾驶员发现车上有超员超载等违法、违规等行为的,乙方驾驶员有权告知甲方并要求甲方进行整改,符合要求后方可运行,否则因违法、违规产生的后果由甲方自行承担。
八、在协议期满后,如甲方所属车辆在乙方车站有售票款,乙方可自行在甲方的车辆票款中扣除(含甲方的班线车辆及所租凭的其它的车辆票款)、
九、签订协议时,甲方自愿以车号为桂b——号客车作为抵押物,在租凭期间发生交通事故,由甲方负完全责任,所造成的各项损失均由甲方承担,因甲方行为导致乙方车辆造成损失的,由甲方所属的桂b—号客车承担连带担保赔偿责任,如甲方不能在协议结束后的60日内支付完毕的,甲方有权自行处置乙方所属的桂b—号客车,用所得保车款优先赔偿乙方的损失。
十、本协议其他未尽事项由双方另行协商解决。
十一、本协议一式两份,双方签章后生效。
甲方:乙方:广西国联运输有限责任公司
身份证号:柳州分公司
联系电话:电话:
2022汽车租赁协议书电子版【篇2】
出租方:______________(以下简称甲方)
承租方:______________(以下简称乙方)
甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,按照平等互利的原则,经过双方协商,就乙方向甲方承租设备特签订本合同。
一、摊铺机概况:______________
二、租赁设备的所有权和使用权:
1.甲方拥有租赁设备的所有权。
2.乙方仅在租赁期内在本合同规定的范围内拥有该租赁设备的使用权。
三、甲方为乙方配备该设备操作手______人,由乙方负责食宿,由甲方负责该设备操作手工资。
四、租赁期限及租金结算方式:
1.自________年________月________日至________年________月________日止,租赁期满,乙方将设备完好交给甲方办理退场手续,若乙方继续使用,应在本合同期满前五日内重新签定续租合同。
2.租赁期间原则上每天平均工作时间不超过_______小时(折合一个台班),每月累计不得超过____小时,确因工作所需超出___小时部分应视为加班,按超出工作小时数计收加班租赁费。设备的租赁费按月租结算____元/月,超出工作小时加班部分,另计收加班费。
3.乙方向甲方交纳租金及保证金后,办理提货手续,自始租日起,每_____天向甲方交付一次租金(每月提前_____日付下月租金),租赁期满后,甲方应将保证金余额退还乙方。
五、租赁设备的运输、使用、维修、保养和费用:
1.设备的进场费由乙方负担,退场费由甲方负担,乙方应在设备退场前____天通知甲方(如果设备实际租赁不足____个月进退场费全由乙方承担)。
2.设备在租赁期间所需的各种油料由乙方负担。
3.设备在租赁期间内由乙方使用,乙方应协助甲方机手做好设备的日常维修、保养,使设备保持良好状态。
4.在工作过程中,乙方若不能对设备故障进行排除,应及时通知甲方进行维修,设备因故障造成每月停工____天以上的部分乙方应扣除甲方相应天数乘以____小时的租赁费。
5.租赁过程中的安装、保管、使用所发生的一切费用,税款均由乙方承担。
六、甲方的义务:
1.为乙方提供性能良好的设备。
2.设备进入乙方施工现场后,甲方机手应服从乙方施工现场管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度。
3.甲方机手应按设备操作规程施工。
4.甲方机手应每日严格填写甲方单位派发的租赁机械施工表,每月或租期结束将此表交乙方单位签字盖章,并以此表计算租金。
七、乙方的义务:
1.乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备及甲方工作人员的安全,如因乙方原因造成设备的损坏、丢失,其损失由乙方赔偿。
2.乙方不得强迫甲方机手违章或超负荷作业。
3.在设备租赁期间,乙方应赔偿非甲方原因而造成的第三方的损失及因此而造成的甲方设备停机损失(如甲方设备被第三方扣押等),乙方仍应按合同约定支付停机期间的日租金。
4.乙方应在交货地点检查验收租赁设备,同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。
八、违约责任:
1.甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同。
2.在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。
3.若乙方未按合同规定期限支付租金或超期使用,甲方有权终止合同调回所租设备,每超一天乙方应向甲方正常交纳租金并加付月租金的____%作为违约金。
九、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律的有关条款友好协商解决,协商不成,应提交仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。
十一、未尽事宜,双方另行协商解决,本合同壹式___份,甲乙双方各执___份,双方签字盖章并在甲方收到乙方月租或预付定金后生效。
出租方(甲方):_______ 承租方(乙方):_______
法定代表人:___________ 法定代表人:___________
委托代理人:___________ 委托代理人:___________
日期:_________________ 日期:_________________
2022汽车租赁协议书电子版【篇3】
出租方(甲方):
承租方(乙方):
地 址:
地 址:
电 话:
电 话:
按照中华人民共和国的有关法律法规,遵循诚实信用、平等互利的原则。经双方协商一致,就乙方承租甲方车辆之事宜达成如下协议,特订立本合同,供双方共同遵守执行。
一、甲方将车牌号为 车型号为 , 座,颜色 。
状态良好,干净卫生、年检合格的车辆出租给乙方使用。
二、赁期限及租金
租赁期为 ,从 年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止。租金为人民币: 万 仟 佰 拾 元整(元)。包含司机服务费。(不含超时费,超公里费)。
三、租金支付
乙方每次租车前必须先交纳预定租赁期内的租金。租期一个月或超过一个月,按月预先付租金。每天行驶不超过百公里,司机每天工作八小时,租期为一个月的车辆限行驶五千公里。超出公里部分按 元/公里计算。司机超时按 元/小时计算租金。
四、甲方权利与义务
a) 、甲方委派驾驶技术良好的专职司机为乙方驾驶所租赁的车辆,该司机需经乙方认可。
b) 、如所租赁的车辆因故障不能正常工作,甲方应及时调配其它车辆暂时替代。
c) 、司机在工作时应准时、有礼貌、服务热情、听从公司负责人的合理调度。
d) 、甲方保证乙方的乘车安全,如有意外,甲方负全部责任。
五、乙方的权利和义务
a) 、乙方必须按时交纳租金,否则甲方有权停止供车。
b) 、承担租赁期间的汽油费、路桥费、停车费、洗车费。
c) 、禁止用租赁车辆从事违法活动,否则后果自负。
d) 、乙方应提供甲方车辆正常维修和保养时间。
e) 、租赁车辆由甲方司机负责保管,乙方无权驾驶所租车辆,否则后果自负。
f) 、如乙方指令甲方所派司机违章作业而造成的损失,由乙方承担。
g) 、车辆如服务于深圳市外,乙方应提供司机食宿。
h) 、乙方应为司机提供休息场所,以保证正常出车安全。
六、违约责任
如乙方提前终止合同,甲方将扣除未到期租金30%为违约金。
本协议经甲乙双方签字或盖章生效。本合同一式两份,双方各执一份。具同等法律效力。
出租方(甲方):
承租方(乙方):
经 办 人:
经 办 人:
身 份证号码:
日期:二o--年 月 日
2022汽车租赁协议书电子版【篇4】
甲方:
乙方: 身份证: 联系电话:
租赁时间:起租 月 日 还 月 日
一、甲方的责任义务
1、甲方向乙方交付设备齐全的租赁车辆,并对承租人是否具有相应的行为能力进行合理审查。
2、车辆租赁期间若发生交通事故,甲方不承担任何责任,需有乙方自行负责。
3、甲方不承担乙方在行驶过程中产生的一切安全及车辆外部零件损坏任何责任。
4、甲方提供合理使用中出现的故障维修费用。
5、甲方不承担由乙方使用租赁车辆引发的连带责任及任何经济责任。
6、甲方拒绝接受租赁车辆在合同期间发生交通违章的处罚,甲方有权将合同中登记的驾驶员作为责任人提交公安交通管理部门处理。
二、乙方的责任义务
1、安全使用租赁车辆,自觉承担租赁后车辆不合理使用造成的相关费用支出(例如:车辆外观损坏、车架﹑轮圈碰撞变型等)
2、承担车辆租赁期间发生的交通事故处理费用及事故车辆损失、车辆盗抢、 第三者责任的风险。
3、使用租赁车辆应遵守相关法律、法规,如乙方违反交通规则自行承担交通处罚。
4、妥善保管租赁车辆,配合甲方保障车辆性能的各项工作。
5、不得买卖、抵押、质押、转租、转借租赁车辆;不得擅自变动、修理、添改租赁车辆任何部位或部件。
另:因新车没有上牌,甲方提供电车发票已证明电车的正规来源,租借结束时退还。
本合同一式两份,由甲乙方各持一份。
甲方:乙方:年月日:
2022汽车租赁协议书电子版【篇5】
甲方向乙方提供车况良好的车型:_____,____辆,车辆开始使用年:________车牌号码_________;
乙方在租车期间因交通违章、刑事案件等各种违法违纪罚款全部由乙方承担。乙方在租车期内利用本车辆从事犯罪活动的,由乙方承担刑事责任,由此发生的费用由乙方全部承担,与甲方无关。。
乙方在租车期内,发生交通事故时,甲方有义务提供相关证件,由乙方负责处理整个事故案件,由此发生的法律责任及费用全部由乙方承担,与甲方无关。在乙方处理整个事故后,除保险公司理赔部分外,剩余部分(包括评估费、拖车费、停车费、事故处理费、保险公司不认可赔偿的费用等)由乙方承担、甲方可从乙方风险抵押金中扣除(不足的由乙方补足),扣除后乙方再次充实满甲方收取的风险抵押金额。
在本协议有效期内,由乙方负担所有维修费用。车辆行驶满5000公里,乙方必须同甲方共同监督下换发动机油、三滤,齿轮油每满10000公里时换。
本协议期满,乙方须将性能完好的车辆、车辆证件及附属设备,交还甲方,发生遗失或损坏的,由乙方承担补证及赔偿费。
在本协议有效期内,乙方不得带实习驾驶员,不得将车转让其它人驾驶,如发现乙方有不爱惜车辆情况甲方有权收回该车辆,同时押金不予以退还。如乙方需换驾驶员,必须经甲方同意后将新驾驭员的有效身份证件及驾驶证复印件交给甲方。
违约责任:
甲乙双方当事人如违反合同约定,违约方应当对守约方承担赔偿责任,乙方不参与任何经济及法律责任,但乙方有义务从中调解。
租用期定为一年,自_____年__月__日起至年月
日止,承租方如果继续使用或停用应在5日前向出租方提出协商,否则按合同规定
照收租费或按合同期限将车调回。
合同期限
本合同自_____年__月__日起生效,至_____年__月__日止。到期后在双方均同意的情况下,可再签租用合同。
合同文本
本合同一式二份,甲方/乙方各执一份。本合同自双方当事人签章时生效,并具法律责任。
承租方:(签章)出租方:(签章)
电话:电话:
地址:地址:
2022汽车租赁协议书电子版【篇6】
甲方:
乙方:肖兴林 身份证号码:
甲、乙双方本着平等公平、互惠互利的原则,在中华人民共和国法律、法规规定的范围内,在诚实守信、友好协商的基础上,达成以下协议:
一、乙方为甲方提供设备齐全、车况良好、运行安全可靠、证件齐全的车辆,车辆基本情况如下:
车辆品牌:宝马,车牌号:贵DS7090, 车辆类型:SUV 车身颜色:白色
二、双方约定,车辆租赁费用为3000元/月,合同签订后日之内一次性支付。
三、协议期限为1年:20__年10月1日至20__年10月1日止。
四、协议期内汽车所有权属于乙方,甲方只有使用权,不得转租、转借、抵押和进行客运以外的货运行为或其它任何侵犯甲方车辆所有权的行为。
五、甲方的权利和义务:
(一)甲方有权要求乙方按协议约定交付所用的车辆; (二)甲方应及时足额的交付车辆抵押金; (三)甲方应按协议约定正常使用车辆。因使用保管不妥当造成车辆损失的,如轮胎单独损坏,非质量问题导致的损坏且不在保险赔偿范围内的损失,车辆在被水淹后操作不当致使发动机损坏等,由甲方承担赔偿责任;
(四)甲方在租赁期间内配合乙方进行正常保养及年检的责任,按期进行保养,年检。
(五)车辆租赁期间的油料费用、停车费、过路过桥费、高速公路费、违章罚款等费用,由甲方承担,乙方提供相关单据发票,实报实销。
六、乙方的权利和义务:
(一)按时向甲方交付协议约定车辆;
(二)协助甲方处理车辆保险事故及修理受损车辆;
(三)在下列任何一种情况发生时,乙方有权解除协议,收回车辆; (1)甲方利用甲方车辆进行违法犯罪活动的; (2)甲方不按协议约定使用甲方车辆的; (3)未经乙方同意,甲方将乙方提供的车辆转租他人的;
七、除符合本协议约定的或法律规定的解除协议的条件外,当事人变更解除协议必须签订书面协议。
八、协议期满,甲方续约的,应在协议期满前5日内办理续约手续 九、本协议一式两份,由甲乙双方各持一份,签字、盖章后生效。
甲方(盖章签字): 乙方(盖章签字): 签订时间: 年月 日
2022汽车租赁协议书电子版【篇7】
出租方(甲方):提车时里程:油箱:
承租方(乙方):还车时里程:油箱:
根据《中华人民共和国经济合同法》及交通部、国家计划委员会等部门联合颁布的《汽车租赁业管理暂行规定》。为明确出租方(甲方)与承租方(乙方)权利义务关系。经双方协商一致,订立合同。
第一条租车标的及期限
甲方将一辆提供给乙方驾驶,车牌号:粤,从__年月日时起到__年月日时交付给乙方使用,租期(天月),(日月)租费用元,共元。此车辆只能由乙方司机驾驶。
第二条:租金、押金标准及交付期限
1、乙方在提取车辆的同时须向甲方交纳租金元人民币。如乙方需延长合同期限,提前24小时通知甲方,并征得甲方同意方可继续使用,延时租金按元天计算。
2、乙方在提取甲方车辆时需要交付押金元。还车时甲方退还元给乙方,如果租赁期内乙方未发生交通违规、事故、意外、车辆无损坏,在合同结束后5天内,甲方经过咨询交管部门后确定无交通违规、事故、意外将退还剩余押金给乙方。
3、甲方在本合同正式签订后即按本合同第一条安排车辆。并以交车之日起计收租赁租金及租赁时间。交车日为__年月日。
第三条:甲方责任
1、向乙方提供的租赁车辆技术性能必须良好,各种证照齐全(包括汽车行使证、保险单汽车养路费及桥费年票、购置税等)。
2、当出现交通事故或者意外发生,甲方应赶往现场或者相关部门,协助乙方处理。
3、因甲方车辆本身问题或自然原因导致车辆不能继续使用的情况,甲方应当即更换相当档次和新旧的车辆为乙方服务。
4、甲方负责对租赁车辆投保车身险、第三者责任险、交通事故强制险、附加险,负责车辆在租赁期间的正常维修,负责该车全年的养路费、保险费、车检费。
第四条:乙方责任
1、乙方使用户籍证明、驾驶资格证明必须真实有效,如属伪造和无效的,一切经济及法律责任以及给甲方带来的损失均由乙方负责。
2、租赁期间,应遵守国家有关法律、法规、法令,安全行车,因违法、违纪、违章所造成的法律责任,自行负责,并承担行驶过程中因自身驾驶责任造成车辆的经济损失。
3、如在承包期间因违章驾驶(如超速驾驶、不按规定路线行驶、冲红灯等被电子眼监控摄录)而被罚款或责令承担其他责任,乙方须承担后续责任。
4、乙方任职司机须有c牌以上的汽车驾驶执照,并有一年以上驾驶经验。不得将汽车交给无c牌以上汽车驾驶执照和驾驶经验的他人驾驶,如违反此规定,乙方须承担违约责任。如因此造成交通事故,保险公司拒绝赔付,乙方须承担所有赔偿责任及违约、违章责任。
5、乙方应安全驾驶此车辆,不能酒后驾驶,或交给喝酒后的人驾驶,或因对车辆的操作不当或不按车辆使用规定保养,造成交通事故或车辆损害的,保险公司拒绝赔付的,乙方须承担所有赔偿及违章违约责任,并不得要求甲方无条件提供额外车辆使用。
6、租赁车辆,不得将车辆转租、出售、典当、抵押、担保或其他超出本合同的其他权利。不能私自拆装甲方的车体(件)(车辆以交付时为原状),否则甲方有权收回车辆并要求乙方赔偿所造成的损失。
7、承担车辆租赁期的油料费、过桥费、车辆换机油费用(以5000公里400元计算),含半年租以上车辆还需承担4s店根据汽车年限和公里数制定的保养计划(包括空气滤芯、汽油滤芯、空调滤芯器、助力转向油、刹车油、变速箱油、火花塞,轮胎)。
8、如发生交通事故,承担公安交通管理部门裁定的责任,并承担车辆维修费用和修理期间车辆的租金(每天元人民币)。对因乙方原因造成的损失甲方不负连带责任。
9、租赁车辆使用期间,发生交通事故,应及时向当地公安交通、保险部门报案联系,通知甲方协助解决。如肇事后逃逸或驾离现场,乙方应承担所有违法、违章、赔偿责任。
10、租赁期内或租赁期满时,双方须共同检查租赁车辆的各种性能,点清车辆附件,验收签字后,合同终止。凡因乙方操作不当,保管不善,造成车辆损失(如划花车身)或造成附件损坏,乙方应恢复原状,不能恢复原状赔偿甲方损失,因碰撞导致的事故车辆加速折旧费用由乙方承担。
1、租赁期间,汽车被盗或被抢或发生自然燃烧,乙方应承担保险公司赔付不足分和车辆理赔期间的租金损失。
2、租赁的车辆只限在广东省范围内行驶,超出了广东省范围,必须报甲方批准,如未得批准,超出范围行驶的一切责任由乙方承担。
3、租赁的车辆不能装载易燃、易爆、易腐蚀物品或其他违禁物品。
4、乙方不能利用租赁车辆充当教练车或学习驾驶。
5、乙方不能利用租赁车辆从事违法活动;进行体育、军事、竞赛和作测试使用。
第五条车辆行驶里程范围
双方约定,租赁车辆在租赁期间限定的里程为公里,超里程元公里。
第六条期满时的处理、续租
1、乙方要求延长租赁期,应在租期满前24小时通知甲方,双方共同协商重新达成协议。
2、不缔结新的合同时,租赁期满后本合同圆满结束。如因乙方原因继续使用,而不签订租赁合同,甲方有权收回车辆。
第七条合同的终止
在本合同期内如发生本合同第三、四条行为之一或有侵害其中一方的其他权利时,权利受侵害方可单方面解除合同。如权利受害方为甲方,甲方可收回租赁的车辆并追究乙方违约责任;如乙方为受侵害方,乙方可要求退还租金并追究甲方违约责任。
第八条违约赔偿
甲方未按规定履行以上责任,应双倍返还乙方所交纳的定金。如乙方未按约定签订合同,甲方有权没收定金。合同签定后违约,甲方有权收回租赁车辆并不退还乙方所交纳的押金,乙方未按规定履行责任,除承担甲方受到的损失外,还应承担自身损失的部分。
第九条额外设备的装配
乙方要求额外装配本合同外的零配件和设备时,必须在征得甲方的同意下进行,所需费用由乙方承担,其所有权须经甲方书面同意,否则属甲方所有。
第十条纠纷解决方式
因合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成,向南海区人民法院起诉。
第十一条合同生效及附件
1、本合同自双方签字(盖章)且乙方交纳押金、甲方交付车辆起正式生效。
2、本合同共两页一式两份。甲方持正本一份,乙方一份。附件为本合同的组成部分。
3、合同未尽事宜,按国家有关法规执行。
本合同自双方签字且乙方交纳定金起正式生效,本合同一式两份。甲方持正本一份,乙方一份。附件为本合同组成部分。本合同未尽事宜,按国家有关法规执行。
第十二条备注(未尽事宜甲乙双方约定处理)
出租方(甲方):承租方:(乙方):
授权人:身份证:
电话:电话(公司住宅):
合同【篇14】
一、文件上页边至“中卫市χχχ局文件”上边缘距离为62mm,上行文(请示、报告)为117毫米。
二、“中卫市χχχ局文件”下边缘至“χ局发(字体为3号仿宋)”上边缘距离为20mm,距红色反线为30mm。
三、“χ局发(字体为3号仿宋)”下边缘距离“红色反线”为3mm,“红色反线”线长度为156mm。
四、“红色反线”与“正文标题(字体2号小标宋)”上边缘距离为25mm。
五、“正文标题(字体2号小标宋)”下边缘距正文(3号仿宋)上边缘距离为15mm。
六、“正文(3号仿宋)”下边缘与“成文日期(字体3号仿宋)”上边缘距离为50mm。
七、主题词(字体3号黑体)、主题词内容(字体3号小标宋)线为反、正、反,线长度为156mm。
八、“版记内容”正文字体用3号仿宋,左、右各空1个字。
九、函的文头格式为“中卫市xxx局”,发文机关下为红色武文线,机关代字右空一字标注。
合同【篇15】
9.签署的生效
_______________,是_________企业,其法定地址在_____________________(以下称“母公司”);
_______________(筹),是经批准拟成立股份有限公司(企业名称预先核准通知书号:_________号《企业名称预先核准通知书》),其筹委会地址在___________________________(以下称“股份公司”)。
鉴于:母公司为依法在_________注册成立的国有企业。母公司已得到_______字_______号文批准,作为主要发起人进行部分改制,并联合其他社会法人作为发起人,共同设立股份公司。母公司以其拥有的位于_________的主要生产车间(抗菌素、抗艾滋病药物中间体等)和配套设施,_________车间、_________中心和综合办公楼及其所在土地所有权,公司持有的__________(以下简称 ___________)_______%的股权作为出资,并联合_________公司、_________公司、_________公司及自然人 _________作为发起人以现金出资,以发起方式设立股份公司。自股份公司正式成立之日,母公司拥有股份公司_______%的股份,是股份公司的最大股东。了确保重组的内容和目的得到落实和贯彻,母公司和股份公司同意根据本合同内载明的条款和条件对重组有关事项作出适当的安排。
据此,双方立约如下:
1.定义
除非上下文中另有规定,下述词在本合同内有以下的意义:“母公司”_________公司,股份公司的控股股东和拥有母公司在重组时转给股份公司的全部资产和债务的所有人;“股份公司”___________公司(筹);“重组”是母公司以部分资产及权益与其他发起人改制发起设立一家股份公司,而母公司成为其控股公司;“重组文件”本合同附件中所附关于重组的报告和批文;“财务报表”母公司截止______年_____月 _____日的资产负债表(连同有关附注)及利润表;“生效日期”重组正式生效的日期,即为重组而进行的资产评估基准日的后一日。
2.重组内容的确定
2.1双方同意对资产负债的划分及债权债务处理的内容,作出如下确定,重组中资产负债的具体划分,按下述债权债务处理和确定为准。
2.2根据重组方案,母公司将其位于_________的主要生产车间(抗菌素、抗艾滋病药物中间体等)和配套设施,_________车间、 _________中心和综合办公楼及其所在土地所有权,母公司持有的_________公司(以下简称_________)______%的股权折价入股投入股份公司,保留在母公司的其他资产,应属于母公司所有。被划入股份公司的资产和负债的调整明细表,已由上海立信会计师事务所协助编制完成。双方已在该明细表上盖章,以示同意和确认。具体的资产负债的划分,以编制该明细表时所进行的实际划分及本合同为准。此外,双方同意和声明,母公司对下列合同、安排、负债和义务承担全部责任,股份公司对该等合同、安排、负债和义务不承担任何责任:
(a)母公司员工无论在任何时期在母公司的工资基金及职工福利基金中的权利;
(b)母公司在签定本合同之前与重组前母公司员工之间达成的有关集资的合同和安排。
2.3无形资产的处理
土地使用权处理情况改制主体中,母公司将下属部分土地资产折股投入股份公司,________土地使用权由母公司在“土地估价结果和土地处置经国土资源部确认后”向________市国土局缴纳______%的出让金;________的土地使用权由设立后的股份公司向________市国土局租赁使用。
3.重组的生效
3.1在本合同签订之日前,重组已获得有关部门的批准。重组的生效日期为为重组而进行的资产评估基准日的后一日。重组自生效日期起正式生效。虽然股份公司在生效日期以后才正式成立,重组的生效有追溯性。
3.2母公司的资产、负债、债权、债务,自重组生效日期起,按重组文件和本合同的规定,分别归入股份公司和母公司。除非第3.3条另有规定,归入股份公司和母公司的资产、负债、债权、债务,于生效日期以后所发生的变化,以及其相关业务所带来的盈利或亏损,归双方各自拥有和承担。
3.3母公司对股份公司作出声明和保证如下:
(a)财务报表真实公正地反映了股份公司截至______年_____月_____日止的业绩。
(b)自重组生效日期起,截至股份公司正式成立之日止,母公司以正常的方法管理股份公司的资产、负债、债权和经营其相关的业务。
(c)股份公司的资产和负债的内容和价值,在重组生效日期至股份公司正式成立之日的期间,并无重大的不利改变;股份公司在正式成立之日的净资产值,不小于其于重组生效日期的净资产值,但不计算资产在两个日期之间的折旧值。
(d)在股份公司成立之前,母公司全权拥有作价入股的资产及权益,有权将该资产及权益投入股份公司,而不受到任何抵押权、留置权或其他第三方权益的限制。
(e)除了已在财务报表和资产评估报告中已披露的负债外,以及除了母公司在重组生效日期以后正常操作股份公司业务和资产中所发生的负债外,在股份公司正式成立前有关股份公司资产没有其他实际的或已有的债务或责任。
(f)在股份公司正式成立前,母公司没有违反任何有关股份公司业务和资产的重大合同的任何重要条款。
(g)在股份公司正式成立前母公司经营股份公司的业务从来没有违反任何适用的法律和法规,而将会令到股份公司遭受重大的损失。
(h)在股份公司正式成立前,母公司经营股份公司的业务从来没有侵犯任何专利权、版权、设计、商标、商号或其他可注册的或不可注册的第三方的工业或知识产权。
(i)目前不存在对母公司并与股份公司业务或资产有关而提出的正在进行的或待决的或被威胁提出的任何诉讼或仲裁(不论作为原告、被告或其他),也不存在可能导致对股份公司的财务状况产生重大影响的索偿要求及任何可能构成索偿要求的事实。如果母公司违反上述声明和保证而令股份公司受到损失,母公司同意向股份公司作出赔偿。
4.重组的落实
4.1母公司和股份公司确认重组的目的、内容、方法和精神,同意依据重组文件和本合同及其附件的各项规定将重组落实,并处理已发生或遗留的一切有关事项。母公司和股份公司确认和同意,与重组有关的一切活动(包括但不限于资产、权利、债务和义务的转让)对其各自具有法律约束力。
4.2在股份公司正式成立之前所未能完成的重组步骤和工作,双方将用最大的努力,相互合作,尽快完成。双方同意尽最大努力采取一切活动(包括但不限于签订或促使他人签订任何文件申请或取得任何批准、同意、承诺或完成任何注册、登记、备案)以确保重组全面落实。重组方案有未尽之处,而本合同亦未作出具体安排者,双方将会诚意协商,寻求公平和妥善处置办法。
4.3如有任何母公司的资产、权利、债务或义务必须事先取得任何第三者的审批、同意或承诺才能按重组文件和本合同及其附件订明的基准和其他条件转让给股份公司,而此审批、同意或承诺尚未取得的话,双方同意采取一切适当及合理的方法去处理该资产、权利、债务和义务,以维护母公司和股份公司在其中的利益。
4.4除非本合同另有规定,双方各自承担执行本合同所发生的费用。
5.税项
5.1本第5条中“税项”指所有由国家、省、市地方或地区政府或机关或向其缴纳的税项,包括但不限于对毛利润或净利润、所得、收入、销售、买卖、专利、有形资产或无形资产、动产或不动产(包括它们的买卖、转让、赠与、处置、拥有、使用或占用)征收的税项(包括所得税、增值税、营业税、消费税、关税、印花税、能源建设交通基金费、预算调节基金费等),并包括:
(a)以承包或类似方式或标准征收或缴纳的税项或上缴金额;
(b)任何额外或重征的税项,无论该额外或重征的税项,是因已征收或缴纳的税项不足,或已征收或缴纳的税项所曾获给予或享受的减征或豁免不适当或不合法而产生;
(c)任何与税项有关的罚款、滞纳金或其他应缴款。但母公司产生或应承担的“税项”,不包括已在财务报表中已作出准备的“应付税金”。
5.2母公司将承担:
(a)一切母公司在股份公司正式成立前产生的税项,无论该税项是在重组生效日期或以后征收或应缴纳;
(b)一切与按重组文件和本合同的规定保留在母公司的资产、权利、债务或义务(及其相关业务)有关的税项;
(c)一切母公司在其经营过程中产生的税项;
(d)在股份公司正式成立后,一切与资产、责任、业务、债权或债务有关的,应转给股份公司但尚未转出的税项。
5.3股份公司将承担一切与按重组文件和本合同及其附件的规定归入股份公司的的资产、权利、债务或义务(及其相关业务)有关的、在生效日期或以后产生的税项。
5.4母公司承诺向股份公司补偿(除股份公司按第5.3条承担的税项):
(a)母公司按第5.2条承担的一切税项;
(b)与上述5.4(a)项所述税项有关的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、罚款、费用和开支(包括但不限于因这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解以及这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解的执行而产生的或与其有关的一切付款、费用和开支)。
5.5股份公司承诺向母公司补偿,除母公司按第5.2条承担的税项以外的:
(a)股份公司按第5.3条承担的一切税项;
(b)与上述5.5(a)项所述税项有关的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支(包括但不限于因这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解以及这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解的执行而产生的或与其有关的一切付款、费用和开支)。
6.相互赔偿
6.1股份公司对于母公司的资产、权利、债务和义务,仅承担在重组文件和本合同及其附件中规定从生效日期起划入股份公司的部分。股份公司对留于母公司的其它资产、权利、债务和义务,均不承担,对其亦无任何权利或责任。母公司的其它资产、权利、债务和义务(包括潜在的债务和义务),皆由母公司承担。
6.2双方各向对方承诺将向对方补偿(以下分称“赔偿方”和“受偿方”):
(a)按重组文件和本合同及其附件中规定由赔偿方承担的受偿方的资产、权利、债务和义务及有关业务的起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支;
(b)为了赔偿方的利益,受偿方履行本合同第4.3条和4.4条时而发生的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支;
(c)因赔偿方违反本合同的任何条款,使受偿方发生的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支;但是,
(i)股份公司向母公司补偿的数额不得包含在前述财务报表中的资产负债表所示的长期、流动和或然负债总值中的事项和有关款项;
(ii)母公司应按第3.3条(尤其是3.3(a)项)向股份公司赔偿的数额,将等量地抵销第(i)项所述的数额。
(d)上述各项包括但不限于因这些起诉、赔偿、诉讼的判决或和解以及这些起诉、索赔、诉讼的判决或和解的执行而产生的或与其有关的一切付款、费用或开支;但因受偿方蓄意违约、欺诈或疏忽而产生的或有关的一切起诉、索赔、诉讼、损失、赔偿、付款、费用和开支则不包括在本第6.2条下的补偿范围之内。
7.不竞争
7.1母公司向股份公司承诺,母公司将不会在中国境内任何地方和以任何形式(包括但不限于独资经营,合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)直接或间接从事或扩大从事与股份公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。
7.2第7.1条将不限制母公司从事或继续从事:母公司在重组生效日期前已经经营的,与转给或将转给股份公司的资产和义务无关的,且不与股份竞争的所有其他业务。
8.争议的解决
双方就本合同的接受和履行有争议时,应通过友好协商解决。协商不成,任何一方均可向________市有管辖权的法院提起诉讼。
9.签署生效
9.1双方保证已获得了为签署本合同相应的授权,双方授权代表签署盖章后生效。
9.2合同一式_________份,双方各持_________份。
9.3因股份公司尚在筹建阶段,其公章以筹委会公章为准,待股份公司成立后,由股东大会通过本合同,加盖股份公司公章。
母公司(盖章):_________股份公司(盖章):_________
法定代表人(签字):_____负责人(签字):___________
_________年____月______日_________年____月________日
签订地点:_______________签订地点:_________________
yjs21.cOm更多幼师资料编辑推荐
会议合同(范例15篇)
根据相关法律法规的要求,我们要用心拟定并签订合同。合同要怎么写才好呢?我们根据您所提供的信息撰写了一篇“会议合同”的文章,欢迎您阅读本文并给予您的意见和建议!
会议合同 篇1
甲方,签订地点,
乙方,签订时间,
经双方协商一致,就乙方租用甲方会议室事宜达成以下合同。
第一条租赁物概况
名称,会议室。
位置,.
附属及配套设施,
第二条租赁期限及用途
租赁期限,自年月日时起至年月日时止。
租赁用途,用于举办会议。
第三条费用
租金共元整会议超出双方约定时间,按新华贸商务会议室使用收费标准另行计取费用。
押金共元整合同履行过程实际发生其他的费用。
第四条费用支付期限
乙方在签订本合同的同时一次性向甲方支付全额租金及押金。
超出合同约定时间的会议室租金、对租赁物及其附属配套设施损坏的赔偿费及各种违约金等全部费用应该在乙方离开会议室之时全部结清。
第五条租赁物的交付
甲方于乙方租赁期间前天/时,将租赁物交付乙方,对租赁物及其附属于配套设施的注意事项告知乙方,乙方书面予以确认。
租赁物交付乙方后,乙方可派员入场布置会会场或指导甲方人员布置会场
租赁物交付乙方后,租赁物发生意外的风险由乙方负担,但不可抗力除外。
第六条租赁物的返还
乙方租用会议室使用完毕后,应当组织人员及时将会议室清理干净,返还甲方。租赁物返还甲方后风险由甲方承担。
甲方指派专员与乙方工作人员共同检查租赁物是否完好,有无损坏。双方工作人员共同签字确认检查结果,检查结果一式两份,作为结算依据。
根据合同约定双方结算完毕后,乙方离场。
第七条甲方义务
在双方议定的时间内向乙方提供场地,并提供照明、电梯音响、麦克风、投影等使用必备条件。
乙方要求提供约定外的服务,甲方应视具体情况予以协助,但有权收取相关费用。
甲方在乙方使用完会议室双方结算完毕后为乙方开具与租金等额的正规合法发票。
指派专人负责租赁物的交付与检查,及时配合乙方结算。依照合同约定返押金。
第八条乙方义务
按本合同约定向甲方支付租金与押金及其他费用,否则甲方有权拒绝提供租赁物。
使用租赁物前如实向甲方告知会议内容,不得在会议室内进行非法违纪活动。一经发现,甲方有权不经通知单方解除本合同,并做报警处理。
租赁物使用过程中乙方,
1.不影响甲方以及新华贸写字楼内所有业户的正常办公,遵守甲方制定的新华贸写字楼管理制度。
2.保持使用场地的清洁卫生,严禁在会议室范围内乱吐痰、乱扔垃圾、未经甲方书面同意不能在租赁物内外搭设棚架。
3.不得损坏使用场地内的墙体、地面、镶嵌物及其他物品等,如有损坏由乙方照价赔偿乙方同意甲方结算时直接在押金中扣除,押金不足的部分由乙方另行支付。
4.未经甲方书面同意,不得使用会议室其他的设备、设施,如有损坏由乙方照价赔偿,经甲方书面允许的除外。
5.保持会议室内的空气清新,严禁在会议室内或其他非吸烟区吸烟。6.自行保管放置在甲方管辖范围内的物品,甲方无保管义务。
7.乙方承诺与会人员不会违反上述六项义务,如有违反,由乙方承担相应责任。
租赁物使用完毕后积极履行租赁物返还及相关义务。
本合同履行过程中,非甲方原因导致的乙方人员及与会人员人身损害或财产损失责任由乙方承担,甲方不承担任何责任。
第九条违约责任
甲方未按照合同约定向乙方提供租赁物的,甲方应当返还乙方已收全部款项,并向乙方支付相当于租金总额20%的违约金。
合同签订后乙方延付租金及押金3日以内的,除向甲方支付租金及押金外,还应当按日向甲方违约金¥乙方延付超过3日或乙方明确表示拒付租金及押金的,甲方有权通知乙方解除合同,乙方应赔偿甲方租金损失、律师费、交通非等全部经济损失。
因乙方违反本合同第八条第二款约定甲方解除合同的,已收款项甲方不退。
本合同履行过程中因乙方原因致使租赁物出现出现损坏的,参照本合同第八条第三款第3项执行。
任何一方如需更改使用地点及使用日期,均须提前三天通知对方,否则,违约方须向对方支付相当于租赁物三天的租金作为违约金。
甲方未按合同约定返还押金的,除须继续履行外,还应按中国人民银行公布的同期贷款利率向乙方支付违约金,直至付清为止。
第十条争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议的,双方当事人可协商解决,也可以由有关部门调解协商或调解不成,双方均可向合同签订地有管辖权的法院起诉解决。
第十一条其他
合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。本合同及补充协议无约定的,参照中国现行法律执行。
本合同一式三份,甲方执两份,乙方执一份,三份效力相同。
本合同自双方签字盖章后生效,自双方款项结清后自动终止。
甲方盖章,乙方盖章,
经办人,经办人,
联系电话,联系电话,
日期,日期,
会议合同 篇2
甲方:______________
联系方式:______________
地址:______________
乙方:______________
联系方式:______________
地址:______________
经甲、乙双方友好协商,就乙方在会所举办活动的事项,进行了友好协商,并达成如下协议:
一、活动项目
1、餐饮:
(1)自助餐。
(2)围桌。
2、会议场地:
(1)一楼西餐厅+户外休闲咖啡座(______㎡)。
(2)二楼大厅(______㎡)。
(3)二楼多功能会议室(______㎡)。
(4)二楼VTP包厢(______㎡)。
二、活动时间
活动时间:______年______月______日______点______分至______点______分。
三、收费标准
1、餐饮:
菜金标准:人民币______元/位,优惠价______元/位。
保证/预计人(桌)数:保证人数______人,如未达保证人数按保证人数收费,超出保证人数按实际人数收费。
2、会议场地:
会议室类别:____________________________________。
商家门市价______元/小时,优惠价______元/小时。
四、费用及支付方式
1、餐饮费用合计:____________元(人民币)。
2、场地租赁费用合计:____________元(人民币)。
3、本次活动总金额:____________元(人民币)。
4、付款方式:
乙方需提前_______天(即_______年_______月_______日)缴纳本次活动预付款,预付款为总金额的_______%金额,即人民币_______元作为本活动的定金。若活动取消,定金将不予退还。所有费用在活动结束后全部结清。甲方按乙方的消费金额向乙方提供有效发票。
开户名:______________________________________________。
开户行:______________________________________________。
账号:_________________________________________________。
五、违约责任
1、活动举办期间,乙方应服从会所工作人员安排,如对会所造成损坏的,应承担相应责任。
2、乙方如未按合同约定期限支付项目费用的,每逾期一天需向甲方支付违约金,日违约金为该合同总额的________%。
六、不可抗力
由于无法预见的不可抗力事件,例如气候,地震、罢工、或司法、政治限制等超出各方合理控制范围的突发事件的发生,导致任何一方不能执行本合同中的部分或全部义务时,遭受不可抗拒的一方应及时书面通知对方,双方均可据此免除本合同项下责任或另行签订补充协议。
七、法律效力
1、对本合同的任何补充和修改,只有在双方授权代表签署补充协议后方可生效。
2、任何一方在合同期间不得无故终止本合同。若因特殊情况确须终止的,须由提出方提前一个月向对方发出书面通知,并经对方签署终止协议后方可终止。
八、法律的适用及争议的解决
本合同的解释和执行适用中华人民共和国法律,双方在履行本合同中出现的争议,首先通过友好协商的方式解决,协商不成时,任何一方均有权向________________人民法院提起诉讼。
九、附则
1、本合同未尽事宜及修改,由双方友好协商,以签署补充协议的方式确定。
2、合同一式____份,双方各执____份,具有同等法律效力,在甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方(签字或盖章):______________
乙方(签字或盖章):______________
签订日期:____年____月____日
会议合同 篇3
整体会议活动服务协议
甲方乙方
本公司(以下简称甲方)与本公司(以下简称乙方)就会议服务事项达成如下协议,以共同遵守:
一、甲方将此次会议的广告搭建、会议晚宴、会后考察等相关内容交予乙方负责,乙方保证会议期间的服务质量及各项活动的顺利进行,确保达到协议制定的条款。
2、 乙方提供的服务简述如下,各执行项目详见本合同附件:
1广告楼部分、餐饮楼部分(含音响**设备)
展览时间:2009年8月31日
搬出时间:2009年9月3日
甲方负责会议期间广告建设项目的初步设计;乙方根据甲方确认的样稿进入后期制作安装;
乙方负责广告建设及现场管理项目的具体实施(劳务、材料合同,所有服务项目及材料清单见合同附件)
乙方必须保证所有材料的质量,必须在甲方要求的时间内完成并安装,如在生产安装过程中
如发生质量问题,由乙方负责更换,由此造成的损失由乙方自行承担;如果是由于甲方设计稿的原因导致费用的增加,由甲方承担。
活动结束后,乙方拆除并清理所有设备后,视为甲方已履行了乙方在本合同项下的责任。
◆ 乙方确保酒店在制作筹备及现场施工过程中给予支持,提供本次活动进场安装时间上的允许、通道上的便利及搭建所需的电源要求,有关方面保证提供的电源安全、稳定。
甲方应至少在8月27日前将设计初稿提交给乙方;因甲方设计初稿迟交而不能按时完成的,由甲方负责。
2、晚宴部分:
晚宴时间:9月2日晚
地点:天域大酒店二区d、e厅
甲方将晚宴节目、灯光、音响交给乙方,乙方负责晚宴节目的过程控制。具体的节目内容和设备由甲乙双方共同协商,形成详细的合同附件,乙方按合同附件规定的标准执行。演员排练时间由乙方与甲方协商完成。
3、会议服务:
为向甲方提供相关会议服务,乙方应监督项目**商的服务,
提供足够的工作人员进行服务,对所有乙方工作人员进行管理,并负责所有乙方工作人员会议期间的食宿、往返交通等相关费用,甲方不再另行支付。
3、 会议服务费:乙方按会议费总额向甲方收取%服务费和%税金。
四、临时增加:本次会议甲方的有效签单人为所有会议费用及临时增加费用由有效签单人签字有效,甲方将按照有效签单人的签字支付乙方款项。
五、付款方式:甲方于月日前,双方确认此合同及其附件1(签字盖章)并支付总费用人民币¥ 的 %即人民币¥ 作为预付款;在整体活动结束经甲乙双方结算并确认后,第二日即月日,依据双方确认的结算清单,所支付的余款相应的增加或减少。
六、本协议所涉及的服务具有排他性:甲方不得交由协议外的任何第三方从事同样的服务,乙方不得将此会议的接待服务转交给任何第三方。
七、不可抗力:活动中如遇暴雨、台风或其他自然灾害等不可抗因素,不能履行合同的,不追究乙方责任,双方共同协商解决方案。
8、 保密条款:乙方应对甲方的会议秘密和甲方需要乙方保密的内容保密。
九、双方具体服务项目的细节,如服务标准,服务要求等,双方另行签订补充协议,具备同等法律效力,由双方有效签字人签字。新项目可以签署额外的协议。所有已签署协议的传真均有效。会议开始前交换原始文件。
十、双方严格按照本协议规定的内容及双方约定的事项进行操作,任何一方违约,将按照有关法律和国家有关法规承担相关责任。
11,未承保事项,应通过友好协商解决。
12、 本协议一式两份,双方各执一份,经双方确认签字盖章后生效。
13、 附件:作为合同的有效组成部分,具有同等法律效力。
14、 预付款及余款由甲方汇至乙方以下账户
户名:帐号:开户行:
甲方乙方:
代表代表:
****
传真传真:
签署:年月日签署:年月日
活动合同书
甲方:乙方:
为了发展我国文艺文化事业,繁荣文化市场,为乙方提供便捷、有益的交易机会以及维护乙方合法利益,甲乙双方本着自愿、平等、公平、互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》、《著作权法》及相关法律、法规实施条约的规定,经双方充分协商,达成以下协议:
1、 乙方委托甲方策划和实施活动。
二、 活动时间: 年月日
三、 活动地点
四、 付款方式及期限:
1、在合同签订前,甲方制作详细**表给乙方,即本次策划制作所需所有款项为元(大写
注:甲方填写的****不包括整个案件所需的税费。
2、在合同签订时,乙方支付所有款项的40%给甲方,在节目策划制作完成验收之时给付剩余60%。
三。整个案件所需的一切税费由乙方承担。
五、 甲方责任和义务
1甲方负责活动的策划、声、光、舞及现场实施;
2甲方保证活动现场的声、光、舞台美效果,并保证现场的正常实施;
三。在活动执行过程中因甲方自身原因引起的外部纠纷由甲方负责;
六、 乙方责任和义务
1乙方应全力配合甲方确保合同的正常执行。
2乙方负责活动的组织、宣传和流程安排。
三。乙方负责场地的使用和安保工作。
4如乙方未按事先约定配合甲方处理所有相关事宜,后果由乙方承担。
七、 解约及违约责任
1违反合同条款的,违约方应向对方支付合同总金额20%的违约金;
2合同签订后,双方不得无故解除合同;
三。如乙方未按约定付款,甲方有权解除本合同,由此产生的一切后果由乙方承担;
4因乙方未通知义方而延误或终止活动的,其后果由乙方自行承担;
5如果甲方未能达到预期效果,乙方有权终止本合同。所致后果由甲方承担;
6如因乙方单方面原因导致活动不能如期进行,后果由乙方自行承担;
7如活动因不可抗力(战争,**)而终止,本合同自动终止,甲方不承担一切责任。
八、 其他
1. 本合同若出现与国家法律法规相违背的事项,遵从国家法律法规;
2在本合同履行过程中,甲乙双方应就本合同未尽事宜及协商一致后变更的内容签订书面补充协议。补充协议作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
三。本合同自双方签字(盖章)之日起生效,一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方乙方:
年月日年月日
委托协议
甲方以下简称“甲方”)
地址法定代表人
乙方以下简称“乙方”)
地址法定代表人
经友好协商,甲方委托乙方策划实施本项目。
根据《中华人民共和国合同法》的规定,甲乙双方本着平等互利原则,经友好协商,达成如下协议:
第1条活动名称、时间、地点
活动名称
活动时间
活动地点
第2条协议期限
本协议有效期为:自双方签字盖章之日起至年月日止。
第3条义务和责任
甲方责任:
1甲方负责对乙方提供的各项目规划方案进行确认或提出修改建议;
2甲方的责任包括但不限于以下事项:
a) 甲方负责来宾邀请工作;
b) 甲方负责公司内部领导的邀请及相关安排;
c) 甲方负责对活动提出明确的目标以及相关要求
d) 甲方负责直接向第三方支付活动中的部分款项:场地部分
。。。。。
乙方责任:
1乙方负责提供活动策划方案并报甲方确认;
2乙方按甲方书面确认的规划方案组织实施;
三。乙方的责任包括但不限于以下事项:
a) 乙方负责活动现场整体效果的策划、设计、制作及搭建
b) 乙方负责活动所需设备的租赁
c) 乙方负责现场音频和**设备的安装(现场电力和网络安装由场地方负责);
。。。。。
4乙方负责第三条第(三)项事项的安全实施,并对有关设备、场地、仪器设备的使用负责。
第4条合同金额及支付方式
具体费用及内容:
1本次活动金额为人民币元(大写:元整);
2. 附件一列明此次活动的费用预算清单;
3. 附件二列明此次活动的工作时间进度表;
4. 活动实施应按照甲方确认后的策划方案进行,如策划方案根据实际情况进行调整,需事先经甲方书面确认,双方将根据调整后的预算,并依据实际费用发生情况进行结算。甲方如提出调整,应当以书面形式提出,并由双方确定此项调整的相应费用变动,如甲方未以书面形式提出并确定费用情况,或者甲方提出的调整实际上不能操作(包括时间上的不够充分),乙方有权按照原定方案执行并收取先前约定金额。
支付方式:
1甲方应在合同签订后10个工作日内向乙方支付预付款人民币元(大写)
2甲方应在活动结束后15个自然日内结清本次活动的全部剩余资金,计人民币元(大写)
三。甲方可以选择电汇或支票支付给乙方。
收款单位开户行
会议合同 篇4
1、乙方应保证会议室内财物的安全,注意防火、防盗,会议期间不影响甲方的酒店正常运营。
2、保持会议中安静,严禁在会议室内及公共场所大声喧哗、嬉戏打闹。
3、保持使用场地的清洁卫生,严禁在会议室范围内乱吐痰、乱扔垃圾,未经甲方同意不能在使用场地内搭设棚架,每天结束动活后将会场恢复到甲方基本原来样子。
4、不得损坏使用场地的墙体、地面、镶嵌物及其他物品等,如有损坏照价赔偿。
5、签订本协议时,乙方须向甲方缴纳履约保证金人民币10000元整,该款在乙方完全按约履行,本协议期限届满后由甲方如数退还给乙方。
6、乙方不得擅自将该会议室转租、转让、转借给第三人,或和第三人交换使用。
7、乙方需向甲方提供会议/活动方案、场地布置方案、营业执照和工商许可证;任何申报手续由乙方自理。
8、保持会议室的.空气清新,严禁在会议室内或其它非吸烟区吸烟。
9、请于使用前如实提供会议内容,不得在会议室内进行非法违纪活动,如经发现即停止服务并做报警处理。
10、乙方每天会议时间应控制在上午07:00——9:30之间。如果甲方有重大接待要使用场地乙方应该积极配合甲方提前结束会议,如果有特别重大接待在甲方提前通知情况乙方要停止活动。
11、乙方如需更改使用地点,必须提前两天书面通知甲方销售部,等待回复,如无其他会议冲突方可调换。
会议合同 篇5
甲方:
乙方:
甲乙双方就会议接待签订如下合同,以兹双方遵守执行:
一、甲方定于举办__年__月__日 至__月__日在 举办 会议、
由乙方承办,负责与酒店签定协议并结算、协调住房、餐饮、会务接待、考察等事宜。
二、预计会议人数:_______人。
三、预订会议: 标 房 元/房、晚 间;
套 房 元/房、晚 间;
单人间 元/房、晚 间。
乙方必须要求酒店保证会议期间的热水、电、空调等全天开放,保证甲方代表入住酒店期间内的人身安全和财产安全。
由于甲方的参会代表来自全国各地,为避免纠纷,乙方应要求酒店撤除客房内收费物品、酒水及关闭长途电话。
乙方免费为甲方提供会议大厅接待水牌。
四、餐 标:桌 餐:___元/人天(早___元/人,中____元,晚____元)按桌结算;
自助餐:___元/人天(注:参会代表60人以上为自助餐);
回 餐: 位
其它要求: ,
乙方应按所定标准保证甲方代表吃饱、吃好
五、会议室: 楼 会议室,容纳 人:(课桌/圆桌) 元/天
楼 会议室,容纳 人:(课桌/圆桌) 元/天
六、布标: 元/条,____条。(书写 )
七、多媒体租用:手提电脑: 元/天,投影仪: 元/天。
八、资料:由____方负责, ____元/份 ____份。
九、礼品:由乙方推荐,甲方决定;____元/份。
十、媒体:可由甲方邀请,也可由乙方邀请;_____元/位。
十一、vip接待:由甲方提出接待方案,乙方执行。
十二、发票:由乙方向甲方提供规范税务发票(超开部分按 %收取税金)。
十三、票务:由乙方安排报到同时办理。
十四、其它约定
1、______________________________________________________;
2、______________________________________________________;
3、______________________________________________________;
4、______________________________________________________。
十五、费用支付方式:
1、乙方按甲方要求代收代表会务费,会议结束后一次结清。
2、甲方在会议召开前两天预付支票给乙方,会议结束后3天内结清。
甲方支付 元酒店预定金、不足部分乙方垫付。
甲方责任、权利、义务:
控制会议接待过程;
非住宿)名单及报到时间,实际报到人数差距比例不得超过____%,超过此差距比例,
甲方应按双方商讨方式赔偿:报到当天按预定房数-第二天按实际用房数结算。
3、为乙方提供会议详情资料;
4、对临时增加的项目及费用由甲方__________通知签字确认。
乙方责任、权利、义务:
1、对会议的接待质量负责;
2、负责组织强有力的接待机构和配备有经验的会议接待人员;
3、提供甲方需要的会议详情资料。
4、积极配合甲方工作,为甲方会务保密。
十六、考察事宜:考察活动必须由国家旅游局颁发《旅游许可证》的企业办理
(签订旅游合同:注明费用包含景点门票、导游、车费、住宿、餐费等项目、不含项目)
1、考察行程: 甲方付给乙方 元/人。
考察行程: 甲方付给乙方 元/人。
考察行程: 甲方付给乙方 元/人。
住宿、餐饮等标准。
法规认可的上岗资格证,不得以任何方式在原有行程基础上增收任何费用,造成二次收费,给甲方
的工作带来不便。
4、乙方导游应严格遵守国家相关法律法规,不得擅自引导甲方代表从事非法及色情活动。
5、乙方应严格按照国家旅游局规定为参加考察的甲方代表提供旅行社责任险及旅游意外险,其保险文本须传真甲方备案。
6、乙方应严格按照国家旅游局规定为参加考察的甲方参会代表提供具有旅游营运牌照的车辆及合格的司乘人员,确保车辆状况良好。
纠纷处理:因不可抗力造成合同不能执行时,乙方不承担任何责任;发生纠纷时,甲乙双方内部友好协商解决,不能解决时,可提请人民法院判决。
甲方: 乙 方:
(盖章) (盖章)
法人代表人: 法人代表人:
(或委托代表人) (或委托代表人)
电话: 电话:
传真: 传真:
合同签定日期:____________________________
合同签定地点:____________________________
会议合同 篇6
会议费合同是一种合同形式,用于明确会议组织者与会议参与方之间的权利义务,确保会议费用的支付和使用方式。本文将详细介绍会议费合同的具体内容和要点,并将通过生动的描述展示其实际应用场景。
一、合同主体
会议费合同的主体包括会议组织者和会议参与方。会议组织者是指负责策划、组织和管理会议的单位或个人,拥有会议费用支配权。会议参与方则指参加会议的单位或个人,享有参加会议的权利。
二、合同内容
1. 会议费用:合同明确会议费用的金额和支付方式。会议费用通常包括场地租赁费、设备设施费、人员费用(如会议组织者的酬劳)、餐饮费用等。在合同中,可以具体列出各项费用的金额并规定支付方式和时间。
2. 会议费用支付流程:合同明确会议费用的支付流程。支付流程通常包括预付款、中期款和尾款等环节,在合同中可以规定各环节的支付比例和时间要求。例如,合同可以规定参与方需要在会议前支付一定比例的费用作为预付款,以保证会议组织者可以提前安排所需资源。
3. 会议费用使用范围:合同明确会议费用的使用范围。会议费用使用范围通常包括场地租赁、设备设施租赁、会议材料制作、人员费用(如嘉宾费用、志愿者酬劳)、餐饮费用等。合同中可以具体列出各项费用的用途和限制,以确保会议费用的合理使用。
4. 会议费用结算方式:合同明确会议费用的结算方式。合同可以规定会议费用的结算方式为线上支付、线下支付或者银行转账等,并明确支付具体账户和相关证明文件的要求。
三、实际应用场景
假设某省级政府决定举办一场规模较大的跨区域合作会议,邀请各相关方参与讨论,以促进经济合作。以下是会议费合同在这种场景下的具体应用:
1. 会议费用确定:政府与相关单位协商确定会议费用,包括场地租赁费、设备设施费、人员费用和餐饮费用等。政府委托专门的会议筹备机构进行费用评估和安排,最终确定了总费用为150万元。
2. 会议费用支付流程:政府与相关单位签署会议费合同,规定支付流程。政府要求每个参与方按照总费用的40%提前支付作为预付款,以确保会议筹备工作的顺利进行。支付方式可以是线上支付或者银行转账,具体支付时间是在合同中明确规定。
3. 会议费用使用范围:合同明确规定会议费用的使用范围,包括场地租赁、设备设施租赁、会议材料制作、人员费用和餐饮费用等。政府要求会议组织者提供真实的发票和付款证明,以确保会议费用的合理使用。
4. 会议费用结算方式:合同规定会议费用的结算方式为线下支付,参与方需在会议结束后7个工作日内将剩余费用支付至政府指定的账户,并提交相关的银行转账凭证作为付款证明。
通过以上场景的描述,可以生动地展现会议费合同的实际应用。会议费合同在确保会议筹备和费用支付的透明与合理性方面起到重要作用,使各方在会议组织和经济合作中能够达成一致,共同促进合作与发展。
会议合同 篇7
各位家长:
大家好!
时间过得真快,一年级的学习生活在忙碌中很快度过了。在一年的时间里,每个同学都有收获。只不过有的学生进步非常大,有的学生迈的步子比较小,但是他们都在长大,值得我们高兴。在这里我要感谢所有支持我工作,配合我工作的各位家长。是你们相信我,支持我,配合我的工作,才使孩子们各方面都取得了如此巨大的成绩!谢谢你们!今天的家长会主要总结孩子们本学期各方面的表现及假期的安排和要求。
一.下面我先将期末考试的情况进行简单分析
1、语文:平均分97.6分,100分的17人,90—99分的25人,80—89分的3人,这次考试试卷简单,基本上都是字词,许多同学是因为马虎不认真而造成的错误,有的是拼音没读准,有的是生字写错,都是不应该错的。
二、交流学生情况一年的相处,我和孩子们感情很深厚,我觉得,咱们班的孩子们都很聪明,都有学习的天分,关键是在于努力了没有。一年来,孩子们在行为习惯方面都得到了进步和提高,班上除了几个男生特别好动外,其他孩子都很不错,许多孩子优点非常突出。1、正确对待孩子成绩和存在的问题,从正面引导教育。培养孩子有上进心,保护其学习兴趣。
①起步阶段,重要的不是分数,而是学习兴趣和状态。希望各位家长能站在孩子的角度,不要计算考分离100差多少,而要“从零开始”,计算孩子在四个多月里学到了多少——分数无论高低,我们都当它是孩子们辛苦劳动的收获。这样,我们就会以平和、理性的态度去对待孩子,并且找到今后的用力点。永远不要苛责孩子,如果你以为孩子不够聪明,问问自己遗传了什么;如果你认为孩子的行为习惯不好,问问自己如何做的榜样。也许您认为我这样说是把一切责任推给了家长,但其实我们真应该反省一下自己,孩子就是一面镜子,有时在他的身上我们会看到自己的另一面,这一面不太容易被我们自己发现,但在孩子身上却充分地体现出来。因为父母是第一任老师,他的很多行为、语言是从我们身上学来的,这种潜移默化的影响非常奇妙。
②同一个班级,孩子之间的竞争,归根到底是家长综合素质和付出心力的竞争。平时不闻不问,考差了大发雷霆,是不负责任的突出表现。说到成绩,对于高分同学,我要说的是:一分耕耘一分收获,希望继续努力。对于分数不理想的同学,我要说的是:不要着急,找到丢分原因,利用假期,紧紧追上。对于所有家长,我要说的是:相信你们中的`大多数已经深深知道:一年级学习内容其实不简单,孩子需要你的扶助——今天的扶,正是为了将来的不扶或者少扶,否则问题越来越多,差距越拉越大,孩子和你将不堪其苦。语文教学重在听、说、读、写几个环节。一年级写虽不是重点,但也开始练写一句话或几句话。
另外三个方面切不可忽视。听,对于学习是非常重要的,每天8节课,每节课40分钟,无论什么学科,绝大多数时间需要学生倾听。说,对于任何一个学科的学习也是非常重要的。读,对于语文来说相当重要。一年级,站在同一起跑线上,看起来没有差别——五年之后,他们将大不相同,“不同”的原因有很多,但最重要的,就是孩子的阅读能力拉开了距离。据我所知咱们班学生中,有的已经认识几千字,可以独立阅读没有拼音的书籍了,那就赶紧读书,这个优势现在不用,以后就没用了。你的提前认读就白费了。有的孩子读带拼音的还有一定困难。我想这样的孩子家长必须重视起来,因为学前教育工作没有到位,现在必须利用好假期,做一个有心的家长,每天有计划地督促孩子识字。讲究方法在具体的语言环境中认字效果才好。(例如:做识字卡片、做游戏、看图猜字、猜字谜、讲故事、熟字加建、认路牌、粘贴商标、展示表扬等)2、培养良好的学习生活习惯。及时改错、提前预习、定期复习;学会检查;合理安排学习时间;专心做事(不边吃边玩、边吃边学、边玩边学);坐立行和读写姿势端正;早睡早起,少看电视,尽量不玩电脑游戏。3、重视非智力因素的培养,先成人再成才。耐挫能力(赢得起,输得起);学会宽容理解别人;懂得感恩;礼貌待人,尊重他人的劳动成果(爱护环境卫生,认真听老师讲课,保持自己家里的卫生);学习人际交往;培养自理自立能力,自己的事自己做;热爱生活,心理健康;学习一种特长;懂得安全自护常识。
会议合同 篇8
北京市高级人民法院
(20141216)
京高法发[2014]489号
近年来,我市法院受理的房屋买卖合同纠纷案件中出现了一些新问题、新情况。为统一裁判标准和执法尺度,市高院民一庭组织市
一、
二、三中院及部分基层法院民庭召开了专题座谈会,经充分深入讨论,就该类案件审理中的相关法律适用问题,形成以下纪要内容:
一、符合房屋现售条件的商品房预售合同的效力
出卖人未取得商品房预售许可证明即签订预售合同转让房屋,在一审法庭辩论终结前房屋已经竣工验收合格的,可以认定为商品房现售,当事人以出卖人未取得商品房预售许可证明为由主张合同无效的,不予支持。
二、预约合同的效力和履行
当事人以出卖人在签订预购书、购房意向书等预约协议时未取得商品房预售许可证明为由,要求确认预约协议无效的,不予支持,但预约协议被认定为商品房预售合同的除外。
预约协议订立后,当事人一方无正当理由拒绝签订房屋买卖合同,守约方起诉要求法院强制违约方订立买卖合同的,一般不予支持。
三、基于假按揭签订房屋买卖合同的效力
当事人为套取银行贷款虚构房屋买卖事实订立买卖合同,双方并无买卖房屋
1
的真实意思表示,房屋买卖合同无效。当事人尚未还清银行贷款的,对于合同无效的法律后果可以参照《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第25条的规定处理。
四、房屋买卖中阳合同的效力
当事人在房屋买卖合同(包括双方已经签字的网签合同)中为规避国家税收监管故意隐瞒真实的交易价格,该价格条款无效,但该条款无效不影响合同其他部分的效力。当事人以逃避国家税收为由,要求确认买卖合同全部无效的,不予支持。
当事人对房屋买卖合同(包括双方已经签字的网签合同)的效力及履行存在争议,经审查其名为房屋买卖,实为赠与等其他法律行为的,应根据隐藏法律行为的性质进行处理。
五、购房指标转让合同的效力
当事人签订合同将房屋(包括拆迁安置用房等)的购买指标转让给他人,当事人一方主张转让合同无效的,一般不予支持,但当事人转让经济适用住房等政策性保障住房购房指标的除外。
六、无权处分合同的效力和履行
夫妻一方未经另一方同意,以自己名义转让登记在自己名下的法定共有房屋,当事人以出卖人在缔约时对房屋没有所有权或者处分权为由主张房屋买卖合同无效的,不予支持。
前款房屋已经交付但尚未办理过户登记,不符合《物权法》第106条第1款规定的善意取得构成要件,买卖合同构成法律上的履行不能,买受人要求继续履行买卖合同办理房屋过户登记的,法院应当释明买受人可以主张解除合同,经 2
释明买受人坚持不变更诉讼请求的,应当判决驳回其诉讼请求。房屋买卖合同解除的,善意买受人有权要求出卖人承担包括赔偿房屋差价损失在内的违约责任。 前款房屋已经过户登记到买受人名下,但不符合《物权法》第106条第1款规定的善意取得其他构成要件,夫妻另一方依据该规定要求追回房屋的,应予支持。 “善意”的判断时点以买受人申请过户登记时为准。
七、房屋共有权利人的诉讼地位与责任承担
夫妻一方转让登记在自己名下的法定共有房屋,买受人要求继续履行合同办理房屋过户登记,法院应当对出卖人(登记方)的行为是否构成无权处分或无权代理进行审查,并释明买受人可以申请追加夫妻另一方作为共同被告或第三人参加诉讼,买受人不申请的,法院可以通知夫妻另一方作为无独立请求权第三人参加诉讼。夫妻另一方以出卖人构成无权处分为由要求追回房屋的,可以作为有独立请求权第三人参加诉讼。夫妻另一方向法院表示同意出卖人转让房屋的,可以不追加其参加诉讼。
经审查夫妻另一方追认出卖人的处分行为或有证据证明其以自己的行为同意履行的,构成对房屋过户登记债务的加入,应当判决夫妻双方共同为买受人办理房屋过户登记手续;出卖人的行为构成《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释
(一)》第17条第(2)项或《民法通则》第66条第1款规定的,该买卖合同对夫妻另一方具有约束力,应当判决夫妻双方共同为买受人办理房屋过户登记手续。
八、冒名签订房屋买卖合同的效力
出卖人冒用房屋所有权人名义(如伪造所有权人身份证明、找相貌近似者冒充所有权人交易等)擅自转让房屋,可以参照《合同法》第48条无权代理的 3
规定认定房屋买卖合同无效,该合同对房屋所有权人没有约束力,但买受人有证据证明构成《合同法》第49条规定表见代理的除外。
买受人信赖出卖人享有代理权法律外观的形成系不可归因于房屋所有权人的,不构成前款规定的表见代理。
九、连环买卖中的合同效力
房屋连环买卖中,前一手房屋买卖合同被确认无效,并不必然影响后一手房屋买卖合同的效力,法院应当根据后一手买卖合同是否存在其他法定无效情形予以认定。但后一手买卖合同的买受人能否取得房屋权利,应当依据《物权法》第106条关于善意取得的规定进行处理。
十、借名买房的认定和处理
借名人以出名人(登记人)为被告提起诉讼,要求确认房屋归其所有的,法院应当向其释明,告知其可以提起合同之诉,要求出名人为其办理房屋过户登记手续。
《北京市高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的指导意见(试行)》第16条规定中的政策性保障住房包括经济适用住房、两限房等保障中低收入家庭住房困难的房屋。借名人要求办理房屋过户登记手续,经审查借名购买的经济适用住房的原购房合同系2008年4月11日(含)之前签订的,可以参照前述指导意见第6条第2款的规定处理。
房屋腾退纠纷中,被告方以双方之间存在借名买房关系作为抗辩的,法院应当释明其可以提出反诉要求办理房屋过户登记手续,当事人坚持不反诉的,应就其抗辩是否成立进行审理并作出判定。 十
一、请求合同继续履行的处理
4
当事人要求继续履行房屋买卖合同,但诉讼请求中没有具体履行内容的,法院应当向当事人释明,要求其变更诉讼请求明确具体履行内容,如支付购房款、交付房屋、办理房屋过户登记等,并告知仅判决继续履行合同存在履行内容不明确无法执行的风险;当事人坚持不变更的,可以根据当事人的请求作出相应的判决,并告知当事人在履行中发生新的争议可就具体履行内容另行起诉。 十
二、商品房不符合交付条件的处理
买受人要求交付商品房,经审查房屋已经完工但未办理竣工验收手续,不符合法定强制性交付条件的,可以判决出卖人在合理期限内组织工程竣工验收,并将验收合格的房屋交付给买受人,但买卖合同存在永久性履行不能情形的除外。 买受人明知商品房不具备法定或约定交付条件仍同意接收房屋后,又以房屋不具备交付条件为由主张逾期交房违约金的,不予支持,但买受人有权要求出卖人依据法律规定或合同约定完善房屋交付条件,并主张因房屋交付条件不具备给其造成的实际损失。
商品房买卖合同示范文本约定出卖人“于房屋实际交付之日起三十日内支付违约金”,出卖人实际逾期交付房屋的,买受人应当依合同约定的履行期限主张逾期交房违约金;房屋逾期尚未实际交付,买受人主张逾期交房违约金,出卖人以合同约定的履行期限尚未届至为由提出抗辩的,不予采信。 十
三、买受人拒绝接收商品房的处理
出卖人交付的房屋符合商品房买卖合同约定及法定的强制性交付条件和质量标准,买受人以房屋质量存在表面瑕疵为由拒绝接收房屋,并要求出卖人承担逾期交房违约责任的,一般不予支持,但买受人确有证据证明房屋在交付时存在功能性质量瑕疵以致严重影响正常居住使用的除外。买受人接收房屋不影响出卖 5
人对房屋的质量瑕疵承担保修义务。
十四、因“出卖人原因”未办理房屋过户登记的认定
商品房买卖合同约定买受人委托出卖人代为办证,出卖人未在合同约定或法定办证期限内将房屋过户登记到买受人名下,并通知买受人领取房屋权属证书的,应当承担逾期办证的违约责任,但出卖人有证据证明办证逾期系因买受人未缴纳办证所需相关税费或提供相关证明等自身原因造成的除外。
商品房买卖合同未明确约定出卖人代为办证的,出卖人仍负有为买受人办理房屋过户登记的义务,即出卖人应当在合同约定或法定办证期限届满的三十日前,完成房屋初始登记并将协助办证所需的必要证明材料备齐提交房屋登记机关,且依合同约定或其他合理方式告知买受人可以自行申请房屋过户登记。出卖人未履行上述义务的,应当承担逾期办证的违约责任。
因行政部门原因导致买受人未能在合同约定或法定期限内取得房屋所有权登记的,可以根据其影响程度减轻或免除出卖人的逾期办证违约责任。 十
五、对待给付义务的同时履行
买受人要求出卖人交付房屋或办理房屋过户登记,经审查合同约定买受人支付剩余购房款的义务先于或与出卖人的交房、过户义务同时履行,且买受人同意依约支付剩余购房款但出卖人拒绝受领的,法院应当向出卖人释明可以反诉要求支付剩余购房款,经释明出卖人坚持不反诉,仅以买受人未支付剩余购房款作为拒绝履行抗辩的,法院应当依据买受人的诉讼请求判决:“出卖人在买受人依合同约定支付剩余购房款时,交付房屋、协助买受人办理房屋过户登记手续”。 十
六、一房数卖中买受人的权利顺位
一房数卖中的数个买受人均要求继续履行房屋买卖合同的,应当依据《全国 6
民事审判工作会议纪要》第二部分第
(二)方面、《北京市高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的指导意见(试行)》第13条的规定确定权利保护顺位。在房屋查封期间占有房屋的买受人,其权利不能对抗在先查封房屋的买受人;办理商品房预售合同备案或房屋网签手续买受人的权利,不能对抗合法占有房屋的买受人。
买受人要求办理房屋过户登记的案件中,法院应当告知其可以申请对房屋采取保全措施,法院在必要时可以在查封房屋处张贴封条或者公告,并提取保存有关财产权证照。
十七、第三人过户登记请求权的行使
房屋买卖合同中约定出卖人应向买受人指定的第三人办理房屋过户登记手续的,该第三人有权直接要求出卖人办理房屋过户登记;买受人也可以要求出卖人向其指定的第三人履行合同义务,但第三人拒绝受领的除外。 十
八、出卖人死亡后房屋买卖合同的履行
出卖人在签订房屋买卖合同后死亡,买受人有权要求出卖人的继承人在继承遗产范围内继续履行合同债务,交付房屋并办理房屋过户登记。法院应当依据买受人的诉讼请求判决:“出卖人的继承人协助买受人办理房屋过户登记手续”。 十
九、房屋涨价损失与一倍赔偿的并用
出卖人具有《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第
8、9条规定的违约情形,导致商品房买卖合同解除,买受人要求同时赔偿房屋涨价损失和不超过已付购房款一倍损失的,可予以支持,但合同另有约定的除外。出卖人有证据证明两项赔偿数额相加过分高于买受人所受实际损失的,可以酌情降低赔偿总额。
7
二
十、同时主张逾期交房、办证违约金的处理
出卖人存在违反房屋买卖合同约定逾期交房和逾期办证的违约行为,买受人同时主张上述两项违约金的,可予以支持。出卖人主张两项违约金相加数额过高的,法院可以综合买受人所受实际损失、出卖人的过错程度、是否使用格式条款等因素,对于违约行为重复期间的违约金,择一高标准予以支持。
商品房买卖合同约定出卖人逾期取得初始登记和逾期办理过户登记应当支付违约金,买受人同时主张两项违约金的,依前款原则处理。 二十
一、逾期办证违约金过高的判断标准
出卖人主张房屋买卖合同约定的逾期办证违约金数额明显过高,经审查买受人实际损失无法确定的,法院可以买受人已付购房款为基数,在日万分之三的标准范围内对违约金数额进行调整。 二十
二、违约金分别主张与分段主张的调整
房屋买卖合同纠纷中,出卖人以买受人主张的违约金数额过高作为抗辩的,应区分以下情形处理:
(一)出卖人存在多项违约行为,买受人分别提起诉讼主张违约金,前诉法院已经做出处理的,后诉法院应当综合考虑前后案件的具体情况、买受人的实际损失、前诉案件的赔偿数额等因素综合确定赔偿数额。
(二)买受人就出卖人的同一违约行为分段起诉主张违约金,前诉法院已经确定出卖人支付违约金,出卖人有证据证明前诉案件确定的违约金数额加上买受人在后案中主张的违约金数额过分高于其所受实际损失的,应当判决部分驳回直至全部驳回买受人的诉讼请求。
(三)买受人就出卖人的同一违约行为先后主张迟延履行违约金和解除合同违约 8
金,前诉法院已经确定出卖人承担迟延履行违约金的,后诉法院在支持解除合同违约金时,应当扣除出卖人已经承担的迟延履行违约金的数额。 二十
三、违约金诉讼时效的认定
房屋买卖合同中约定当事人违反合同义务应承担的违约金为数额确定的一次性违约金的,诉讼时效期间从合同约定的义务履行期限届满之次日起算;约定违约金为按日(月)计付的继续性违约金的,以每个个别的债权分别单独适用诉讼时效,当事人在诉讼中提出时效抗辩的,违约金保护范围为当事人起诉之日前两年。期间有时效中断或中止情形的,适用《民法通则》关于诉讼时效中断或中止的相关规定。
二十四、民间借贷与代理售房的处理
民间借贷关系的借款人在借款时出具委托书,授权贷款人(或其指定的第三人)出售借款人的房屋,贷款人(或其指定的第三人)在借款人未偿还借款的情况下,以借款人名义转让其房屋,借款人主张买卖合同无效的,一般不予支持,但贷款人与买受人存在恶意串通行为,或者买受人明知或应当知道代理人实际没有代理权或滥用代理权的除外。贷款人应当将收取的购房款扣除贷款本金、合法利息等后剩余的款项及时退还给借款人。
借款人认为合同约定的房屋转让价格明显过低,显失公平的,可以依据《合同法》第54条第1款第(2)项的规定行使撤销权。转让价格是否明显过低的标准可以参照《最高人民法院关于适用若干问题的解释
(二)》第19条的规定予以确定,即合同约定的房屋转让价格达不到当时交易地的市场交易价百分之七十的,一般可以视为价格明显过低。
法院应当严格审查授权委托书的内容、买卖合同的订立和履行是否符合市 9
场交易习惯、买受人是否实际支付购房款并实地查看房屋、买受人的身份等因素综合予以认定。
二十五、民间借贷与以房抵债的处理
当事人在民间借贷债务履行期限届满前签订合同约定,借款人逾期不偿还借款即愿意以自己所有(或经第三人同意以第三人所有)的房屋抵偿归贷款人所有,该合同实为基础借贷债权的担保,应当根据当事人的真实意思表示认定双方之间系民间借贷法律关系。贷款人可以选择行使以下权利:(1)贷款人依原基础借贷法律关系主张偿还借款的,应予支持;(2)贷款人在履行清算义务的前提下,要求借款人办理房屋过户登记手续的,应予支持。房屋价值超过担保基础借贷债权(贷款本金、合法利息等)的,贷款人应将剩余款项返还给借款人。房屋价值以贷款人要求借款人办理房屋过户登记时予以确定。
当事人在民间借贷债务履行期限届满后签订合同约定以房抵债,性质上属于债务履行方式的变更,贷款人要求继续履行合同办理房屋过户登记手续的,应予支持。借款人认为抵债价格明显过低,显失公平的,可以参照本纪要第24条第2款规定处理。 二十
六、以房抵债与调解
当事人以债务纠纷诉至法院,在诉讼中自愿达成以房抵债协议的,各级法院应当严格依据《最高人民法院关于房地产调控政策下人民法院严格审查各类虚假诉讼的紧急通知》的相关规定,加大对可能出现的虚假诉讼案件的审查力度,对抵债协议的内容一般不出具正式调解书予以确认,确实需要出具正式调解书的,应当报经所在法院主管副院长或庭长审核。 二十
七、适用范围
10
本纪要中的房屋买卖合同,未在表述中指明仅适用于商品房买卖的,即包括商品房买卖和存量房买卖,但不包括农村房屋买卖。
二○一四年十二月十六日
会议合同 篇9
最新合同谈判会议纪要精选篇2
会议主题: 孝昌隽水大道营业厅扩建房屋租赁事宜 会议时间:20__年 4月 18 日
会议地点: 孝昌联通公司5楼小会议室
主持人 :卢杰(乙方) 记录人: 付鹏(乙方)
谈判双方人员:
出租方(甲方):
卢旺达,李明
承租方(乙方):
丁春华(孝昌联通公司副总)
黎炜(孝昌联通公司纪检组长)
卢杰(孝昌联通公司渠道管理员)
娄萍(孝昌联通公司市场部经理)
徐龙(孝昌联通公司建设维护部经理)
易华(孝昌联通公司综合办公室主任)
李娜(孝昌联通公司会计)
付鹏(孝昌联通公司市场部项目经理)
谈判会议内容:
一、甲方陈述意见:甲方将孝昌县隽水镇隽水大道225号四个门档(210平米)租予乙方;四个门档年租金28万,以后租金年递增10%,租赁期5年,并要求联通公司承担部分原租户装修损失和搬迁费用。
二、乙方陈述意见:因周边单个门档(40-50平方)租金一般为5万元(不含税金)上下,我公司认为应参照此行情,要求租金降到单个门档年租金6万元且甲方提供税票,年租增幅以6%为宜;因原租户退出引起的装修损失和搬迁费用,联通公司没有接受承担的惯例。
三、 甲乙双方共同意见:
经甲乙双方多轮坦诚协商,达成如下一致意见:
1.房屋租金按年结算, 20__.6.1日至20__.12.31租金为贰拾万元整(小写20__00元),20__.1.1日至20__.12.31租金为贰拾伍万玖仟贰佰元整(小写259200元),以后三年内租金按前一年的基数的8%进行递增,如下表:
2.原租户退出过程中,产生的任何其他纠纷,均由甲方自行处理,乙方概不负责;
3.要求甲方按时交房,不得影响乙方进场装修。如甲方不能及时交房,需按两倍日租给予乙方赔偿。
四、本谈判纪要作为合同附件,与合同具有同等法律效力。
甲方参会人员签字:
乙方参会人员签字:
最新合同谈判会议纪要精选篇3
时间:20__年7月26日
地点:公司办公楼二楼会议室
主持:
参加人员:改制小组成员
记录人:
会议内容:
本次会议是公司领导班子调整后召开的第一次改制工作会议。会议对公司改制调研情况进行通报,对下一步工作进行安排。
一、会议首先通报原集团公司直属单位——勘察设计院改制情况。会议认为,勘察设计院从20__年开始进行改制,历时2年时间,于20__年9月正式挂牌,其中与我公司有很多共性。目前,退休退养人员待遇问题是公司改制的最大制约因素,我们要借鉴勘察设计院对这类人员的安置办法,积极争取集团公司支持和建设公司政策优惠,妥善解决这一问题。
二、会议决定加强公司内部管理。
以改制为契机,进行自身锤炼,不断提高企业市场生存能力。
三、会议决定进一步加大资产清理力度。
要在以前清产核资的基础上,进行深层次的细化清理,列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据,有理有据进行处理。会议就有关事项对相关部室做出具体工作要求:
1.会议责成财务部完成以下工作:
(1)本着“先易后难,先近后远”的原则,尽快清理应收账款和呆坏死账。由负责协调各部室间的清理工作。
(2)提取坏帐准备金。
(3)完善临建基础资料。
(4)清理长期投资,完善相关手续。
(5)未完施工进行清理。
2.会议责成人力资源部完成以下工作:
(1)进行待分配人员情况摸底。
(2)进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等情况采集。
3.会议责成资产管理部完成以下工作:
(1)进一步加大设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度, 做到一事一议,加快帐外设备及遗留问题的清理速度。
(2)进一步进行房产清理。
4.会议责成经营计划部完成以下工作:
(1)加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理,如被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。
(2)清理应收款项。
5.会议责成综合办公室完成以下工作:
(1)清理办公设备、办公用品。
(2)7月5日之前,清空西区车库。
四、会议决定清理外埠项目银行帐户。
外埠项目银行帐户须随项目部的撤消同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤消该项目部。对暂不能撤消的外埠银行帐户,原则上留有少量余额(100元以下)即可。会议责成财务部拟定《外埠项目银行帐户清理通知》。
五、会议要求召开各类各层次人员座谈会,就改制工作征求广大职工建议和意见。
最新合同谈判会议纪要精选篇4
__有限公司会议纪要
20__年第期
文件编号:
会议主题:合同谈判
会议时间:20__年4月28日
会议主持:
整理人:
主要内容:
20__年4月28日,在,就有关____市天然气利用工程下穿京广铁路工程事宜,公司与建筑勘察设计研究院分院(以下简称设计院)商谈穿越工程总承包的有关事宜。
参加会议的有
会议上首先设计院对工程施工设计、工程费用及总承包报价进行了介绍,公司与设计院就设计方案、总承包费用进行商谈,会议达成以下事项:
1、工程费用涉及的各项取费,设计院应向公司提供相应收费标准的支持性文件。
2、有关工程中监理费用的支付问题,确定由总承包单位支付。
3、考虑到铁路两侧工程的接驳问题,请设计院尽快完成临时征地图报送公司。
4、由于顶进涵长较长,建安费较高,建议设计院进一步与铁路管理部门落实可否缩短涵长,节约工程投资。
5、有关出发井、接收井与两侧管道敷设、施工工艺的协调问题。
6、有关施工便道问题,请设计院尽快多做几个方案,报送公司。
7、初步确定总承包费用(包含设计、施工、监理,不含便道)不超过__万元,折合8.22万元/横延米,因个别费用计算的依据问题,建议确认收费文件后,再次进行谈判。
最新合同谈判会议纪要精选篇5
投标邀请编号: 内容:
日期: 年 月 日 地点:
参加人员:甲方:
双方就该项目的工作范围、服务标准、验收程序、合同价格等内容进行了澄清、谈判,就以
下内容达成一致,现纪要如下:
1、 工作范围:针对花园小区进行绿化及车场改造。
2、双方就工程维修范围,施工技术要求及质量标准达成一致。
3、工程工期: 自合同签订之日起 至合同签订之日后40日内
4、 本工程的质量保修期为12个月。
5、合同价款:本合同以实际工程量进行结算,结算金额不得超过总造价 万元。
6、付款方式:发包人确认竣工结算报告之日起7日内,发包人向承包人支付工程竣工结算价款总额的95% 。剩余5%作为工程质保金,一年后无工程质量问题后返还。
甲方:渤海石油物业管理公司 乙方:天津滨海延发建筑装饰工程有限公司 技术人员:
商务人员:
会议合同 篇10
************有限公司会议纪要
20xx年第期
文件编号:
会议主题:*******合同谈判
会议时间:20xx年4月28日
会议主持:******
整理人:
主要内容:
20xx年4月28日,在*****,就有关**市天然气利用工程下穿京广铁路工程事宜,公司与****建筑勘察设计研究院**分院(以下简称设计院)商谈穿越工程总承包的有关事宜。
参加会议的有*******
会议上首先设计院对工程施工设计、工程费用及总承包报价进行了介绍,公司与设计院就设计方案、总承包费用进行商谈,会议达成以下事项:
1、工程费用涉及的各项取费,设计院应向公司提供相应收费标准的支持性文件。
2、有关工程中监理费用的支付问题,确定由总承包单位支付。
3、考虑到铁路两侧工程的接驳问题,请设计院尽快完成临时征地图报送公司。
4、由于顶进涵长较长,建安费较高,建议设计院进一步与铁路管理部门落实可否缩短涵长,节约工程投资。
接收井与两侧管道敷设、施工工艺的协调问题。
6、有关施工便道问题,请设计院尽快多做几个方案,报送公司。
施工、监理,不含便道)不超过****万元,折合8.22万元/横延米,因个别费用计算的依据问题,建议确认收费文件后,再次进行谈判。
会议合同 篇11
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法、租赁合同法》等有关规定,甲乙双方在自愿、平等、互利的基础上,就甲方将其会议室出租给乙方使用,乙方承租甲方会议室事宜,订立本合同。
一、会议室地点
______一间会议室,______党校以北。
二、租赁期限
乙方承租该会议室从______年____月____日至____年____月______日
三、租金及支付方式
1、该会议室的租金为
(大写:________)
2、乙方向甲方分首次付其余8月低一次付清。甲方不得以任何方式向乙方再行收取任何费用。(水、电、空调、清洁管理、设备保养)
四、乙方义务
1、乙方在租赁合同期限内保证在该承租会议室内的所有活动均能符合中华人民共和国法律法规及当地管理规定,不做任何违法行为。
2、未经甲方同意,乙方不得将承租的房屋转租,并爱护使用租赁场地及设备。
3、乙方应按本合同的约定合法使用承租会议室,不得存放危险品及明文规定的不合法物品。
五、甲方义务
1、甲方应按约定保证乙方正常开课。
2、除有明确约定外,甲方不得干涉乙方正常上课活动。
3、甲方向乙方提供桌子、椅子、电扇等设施。
5、甲方在约定合同期限内不得单方解除合同。若甲方单方解除合同,乙方一切损失由甲方承担。
六、合同的解除
乙方承租该会议室自合同成立起至______乙方__________培训全程结束,本合同自行解除。
七、续租
租赁期满乙方如无违约行为的,则享有次年在同等条件下对场地的优先租赁权。
八、合同份数
本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式______份,甲方______份,乙方________份。
九、合同附件法律效力
双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式,并由双方签字盖章作为合同附件,附件与本合同具有同等的法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
会议合同 篇12
3、会议服务:
乙方为甲方提供相关的会议服务,监督所负责项目**商的服务,提供足够的工作人员进行服务,对所有乙方工作人员进行管理,并负责所有乙方工作人员会议期间的食宿、往返交通等相关费用,甲方不再另行支付。
四、付款方式:甲方于 10 月 24 日前,双方确认此合同及其附件(签字盖章)并支付总费用人民币¥ 100000 的 20 %即人民币¥ 20000 作为预付款;在整体活动结束经甲乙双方结算并确认后,第三日即 10 月 26 日,依据双方确认的结算清单,所支付的余款相应的增加或减少。
五、本协议所涉及的服务具有排他性:甲方不得交由协议外的任何第三方从事同样的服务,乙方不得将此会议的接待服务转交给任何第三方。
六、不可抗力:活动中如遇暴雨、台风或其他自然灾害等不可抗因素,不能履行合同的,不追究乙方责任,双方共同协商解决方案。
7、 保密条款:乙方应对甲方的会议秘密和甲方需要乙方保密的内容保密。
八、双方具体服务项目的细节,如服务标准,服务要求等,双方另行签订补充协议,具备同等法律效力,由双方有效签字人签字。新项目可以签署额外的协议。所有已签署协议的传真均有效。会议开始前交换原始文件。
会议合同 篇13
承租单位:______________________________________以下简称甲方
出租单位:_____________________________________以下简称乙方
安装、拆卸单位以下简称丙方
为了贯彻“平安第一、预防为主、综合治理〞的平安工作方针,明确承发包三方的平安、文明施工管理责任,提高施工现场平安、文明施工管理水平,保障工程工程的平安和施工人员的平安与健康,根据国家有关法律法规、国家有关平安、文明施工的规定,结合本工程特点,三方在签订本机械租赁合同的同时,签订本协议。
一、工程工程
1、工程工程名称:
2、工程地址:
3、租赁机械名称:
4、租赁合同编号:
二、租赁期限
本租赁期限自__年__月__日起,至__年__月__日。
三、协议内容
1、平安、文明施工目标
1)不发生人身轻伤及以上事故。
2)不发生机械设备事故、火灾事故和主要责任交通事故。
3)到达发包单位(甲方)提出的现场平安文明施工要求。
2、本工程执行的主要平安、文明施工法律、法规、标准、标准及制度
1) 《中华人民共和国平安生产法》
2) 《建设工程平安生产管理条例》
3) 《生产平安事故报告和调查处理条例》
4) 《建筑起重机械平安监督管理规定》中华人民共和国建设部令第166号
5)建设单位、总包单位有关平安、文明施工的有关规章制度
3、甲乙丙方共同遵守的平安、文明施工责任、权利和义务
1)认真贯彻国家、地方、有关平安生产的方针、政策和法律、法规、标准、标准,执行建设单位和甲方(总承包单位)有关平安生产的管理制度和规定,切实履行本协议相关的平安、文明施工管理责任。
2)三方应分别负责对各自的员工进行三级平安教育和考核,三方在未签订分包合同和平安协议前,不得提前进场及作做到有据可查
3)三方应相互协作,并按照各自的责任处理租赁机械使用过程中有关平安工作以及平安问题、事件,应认真组织原因分析,提出预防措施,共同预防事故的发生。
4)租赁机械使用过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故,三方应尽力组织抢救伤员和保护现场,按照规定,了解事故情况,协助事故调查,吸取事故教训,做到“四不放过〞。
4、甲方的平安、文明施工责任、权利和义务
1)按照规定在现场建立和完善平安生产责任制和现场平安(包括防火)、文明施工管理制度,设置平安管理机构或平安员进行现场平安管理和监督。
2)对乙方提供的机械租赁资质进行核查;审核进场机械的安装或撤除单位必须具备相应的资质。
3)对入场的操作人员的特种作业证书的核查落实现场道路和根底平整和承压符合起重机械的要求。按照现场机械管理制度加强对租赁机械的监督组织对租赁机械的安装撤除方案的审查,并对实施过程加
5、乙丙方的平安、文明施工责任和义务
1)遵守现场平安、文明施工管理制度,服从甲方、建设单位、上级单位、监理对现场的'平安文明施工的管理,配合平安检查,对存在问题组织整改。
2)乙方负责制定租赁机械的保养、使用、维修管理制度以及机械平安操作规程。
3)乙方操作租赁机械的人员,应指派有经验、有资格的操作人员,定人、定机进行操作。
4)乙方负责租赁机械的进场运输平安。乙丙方负责编制租赁机械的安装和撤除施工方案和相关平安措施,经本方技术主管领导审批并报甲方审查后,方可组织安装或撤除,安装或撤除单位必须具备相应的资质。
5)丙方参加安装或撤除人员必须经过专业培训考核合格,持有效的操作证;安装或撤除前,必须向全体作业人员进行安装或撤除方案和平安操作技术的交底,并履行签字手续。
6)丙方在租赁机械安装或撤除过程中,高空作业要采取防止高处坠落、高空落物的平安措施。
7)乙方负责委托专业机构对租赁机械进行平安检测,确保机械的平安性能符合要求,并向甲方提供具备相应检测资质的单位出具的检测合格证和专项质量检测报告。
8)乙方确保租赁机械的平安保护装置完好,按规定及时安装好附墙锚固件。
9)月对设备垂直度检测,向甲方提供数据和表格。
10)乙方负责租赁机械在工作状况下的各种平安防范措施。
11)乙方负责租赁机械的例行保养、检查、维护。
12)乙方随机配备操作人员操作,操作人员的特种作业操作证应在有效期内。
13)乙方操作人员应服从现场指定的起重指挥人员的指挥。但对不符合平安起吊的指挥信号,有权拒绝执行。
14)租赁机械在安装、拆卸和使用过程中因操作人员问题或者设备本身原因,发生人身伤亡事故、机械事故以及吊运设备材料损坏事故,一切平安责任由乙方承当
6、需要补充协议内容
四、协议说明
1、本协议约定的各项条款,经三方签字、盖章作为合同附件与合同具有同等法律效力,甲乙丙方应严格按照本协议规定的各项条款,承当相应的平安、文明施工管理责任。因违反本协议造成的平安事故,由违约方承当相应的法律责任和经济责任。
2、本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致,按照国家有关规定执行。
3、本协议一式三份,甲乙丙方各执一份。
甲方:________________乙方:________________
单位名称:_______________单位名称:____________
代表:________________代表:____________
签订日期:________________签订日期:________________
丙方:________________
单位名称:_______________
签订日期:
会议合同 篇14
会议组织服务合同范文篇一
甲方:
乙方:
甲乙双方经友好协商,就乙方为甲方召开“ ”等有关事宜达成如下协议:
第一条 合作内容及双方权利义务
1. 乙方定于20xx年12月6日为甲方组织本次会议。并提供相关的配套服务(包含会议代表的接送、会议室租赁、会议设备租赁、用餐、住宿等)。
2. 甲方向乙方支付会议组织服务费用共计:59500元 (大写:伍万玖仟伍百元整)
3.甲方20xx年12月8日前向乙方支付完毕本合同约定的全部费用。
第二条 合作期限
会议时间:自 20xx年12月5日至20xx年12月7日止。(以实际发生为准)。 乙方在有效期限内安排好会议所需的全套服务,甲方未按照乙方服务内容执行的,视为合同已执行。
第三条 保密条款
任何一方对于因履行本协议而获知的对方的秘密信息(如技术秘密、客户资源等商业秘密)均负有保密义务(保密义务并不因本协议终止而免除),除依照国家有关法律、法规规定或因工作需要而向政府有关主管部门、财务顾问、审计机构、法律顾问提供或公开外,在未经对方同意时不得向任何第三方透露或向社会公开。
第四条 争议的解决
1、因甲方原因单方面取消会议,视为违约,乙方无需退还甲方已支付的任何费用。
2、因本协议执行过程中产生的纠纷双方应协商解决,协商不成的提交北京
仲裁委员会进行仲裁。
第五条 其他
本协议中未尽事宜双方另行友好协商解决。如双方有进一步合作意向,可于任何时间另行签订补充协议,补充协议及其协议附件与本协议具有同等效力。
本协议一式二份、双方各执一份,经盖章后即生效,二份协议具有同等法律效力。
甲方:北京航空航天大学
授权代表:
20xx年12月6日 20xx
乙方:北京银盈通管理咨询 有限公司 授权代表: 年12月6日
会议组织服务合同范文篇二
项目名称:委托人(甲方):受托人(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就 国道322线全州至桂林段路面中修工程No1项目施工组织管理 的技术服务,经协商一致,签定本合同。
一、服务内容、方式和要求
按照工程项目管理的要求,受“国道322线全州至桂林段路面中修工程No1项目经理部”(甲方)委托,由“北京三鑫路桥路用沥青技术有限公司”(乙方)承担“广西国道322线全州至桂林段路面中修工程No1项目施工组织管理”技术服务工作。
1、服务内容
1) 编写“广西国道322线全州至桂林段路面中修工程No1项目施工组织管理”施工组织方案,20xx年1月完成;
2) 选派项目执行人员40人,包括:经理1人、副经理1人、材料实验员2人、财务人员1人、后勤保障人员15人、操作工人20人;
3) 负责组建项目部,各项规章制度建立、上墙;
4) 负责项目实施所需要的基质沥青、乳化沥青、各类石料的购买联系和进场准备;
5) 负责施工所需的各类辅助机械设备,包括:路面铣刨机、乳化沥青洒布机、沥青混合料设备、沥青混合料运输设备、沥青混凝土摊铺设备、胶轮压路机、光轮压路机等机械设备的租赁联系和管理;
6) 负责施工期间的燃料采购和准备,包括:机械所需燃油、再生设备所需丙烷、生活用车用油等;
7) 负责施工组织管理,包括组织施工辅助人员,负责人员管理、
交通管制、安全防护等;
8) 负责施工期间的放样测量,作好施工记录,负责准备工程交工竣工所需资料;
9) 在施工期间,负责财务管理,提供专职的财务人员负责材料采购和管理,负责工程款的结算与支付,负责房屋、水、电及生活管理;
10) 在施工期间,负责与业主、驻地监理、材料供应商、地方人员的协调与管理。
2、服务方式
由甲方委托乙方负责该项目的人员组织、施工组织和后勤保障。
3、要求
按照《公路工程沥青路面施工技术规范》、《公路路面再生利用技术规范》要求组织施工,做到人员设备齐全、技术准备充分、进度安排合理、安全服务保障、工程质量优良。
二、工作条件和协作事项
* 甲方:
1、落实项目计划和经费,成立领导组,指定负责人;
2、负责项目技术工作,完成混合料实验,提供施工技术配方;
3、提供现场实验设备和人员,负责质量检验;
4、提供专业人员指导现场施工;
5、编制工程预算,指定会计人员,负责项目经费控制。
* 乙方:
1、成立工作组,指定负责人;
2、编写施工组织计划;
3、负责各类机械、材料、燃料、车辆的联系和租赁;
4、负责施工期间的安全管理,提供保障系统;
5、负责资料整理,协调地方关系。
三、履行期限、地点和方式
履行期限:本合同自20xx年1月1日至20xx年12月31日
履行地点:广西桂林G322全州至桂林中修工程路段
履行方式:工程施工组织服务。
四、实施计划
1、组建项目组,完成项目前期准备工作:20xx年 1 月 1 日 – 20xx年 3 月 14 日
2、铣刨加铺路段施工工作:20xx年 3 月 15 日 – 20xx年4 月 30日
3、热再生施工路段施工工作:20xx年 5 月 1 日 – 20xx年6 月 31日
4、资料总结及项目竣工验收:20xx年 7 月 1 日 – 20xx年12 月 31日
五、验收标准和方式
按照《公路工程沥青路面施工技术规范》、《公路路面再生利用技术规范》要求,由业主方组织验收。在合同服务项目内发现质量缺陷的,乙方应当负责返工或采取补救措施。
六、合同金额及其支付方式
1、合同金额
本项目合同为总包干费用,费用总额为:捌拾肆万元整(84万元)。
2、支付方式和时间:
1) 20xx年3月15日,合同签订后,施工设备进场后,甲方向乙方支付合同金额的30%,即:24万元;
2) 20xx年4月30日,完成铣刨加铺路段施工工作,甲方向乙方支付合同金额的30%,即:24万元;
3) 20xx年8月30日,完成项目验收,甲方向乙方支付合同金额的40%,即:36 万元。
七、违约金或者损失赔偿额的计算违反本合同约定,违约方应当按照《中华人民共和国合同法》有关条款的规定承担违约责任。
1、甲乙双方任何一方造成违约,均需向对方赔偿违约金5万元。
2、乙方无故不履行合同义务并给甲方造成损失的,乙方应退还甲方已支付的合同价款,并赔偿给甲方造成的损失。
八、解决合同纠纷的方式
在履行本合同的过程中发生争议,双方当事人和解或调解不成,可采取仲裁或按司法程序解决。双方同意由 地方 仲裁委员会仲裁。
九、其他
该项目执行过程中,甲乙双方所提供的文件和资料仅限于双方所属的单位和相关人员使用,不能向其它方复制和资料印发。
本合同一六份,甲、乙双方各持三份,双方签字盖章生效。
甲 方: 乙 方:
年月日:
会议组织服务合同范文篇三
依据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就_________办公家具有限公司就向_________公司提供办公家具拆组服务事宜,经双方协商一致,为保障双方权益,签订本合同。
一、合同双方
1.甲方
公司名称:_________
公司地址:_________
联系电话:_________
2.乙方
公司名称:_________
公司地址:_________
邮编:_____________
联系电话:_________
二、服务的内容、形式和要求
1.乙方为甲方公司搬迁项目提供办公家具拆组服务,按照甲方的要求将指定地点的办公家具拆卸并且在办公家具零件运送到目的地后完成办公家具的组装工作;
2.家具拆组服务不包括办公家具的运输,如果需要提供运输服务需要另外支付相应费用;
3.如在拆组过程中需要增加配件,需要由甲方提供或者甲方委托乙方购买,甲方应支付相应费用;
三、合同标的与支付方式
1.本合同标的总额为_________(小写),计人民币_________元整(大写)
其中包括:
家具拆组费用:_________
包装材料费用:_________
人工搬运费用:_________
家具运输费用:_________
2.支付方式:分期付款
合同签订之日起3个工作日内,甲方向乙方支付合同标的20%,作为预付款
家具拆组完成经双方验收确认后支付合同标的80%
四、双方的权利和义务
1.乙方根据甲方实际要求承诺_________天内开工,_________天内全部工程结束;
2.甲方保证在工程拆装调试过程中给予乙方必要的合作和协助;
3.如因甲方因素造成的工程不能顺利进行拆装及延时造成的误工费用由甲方承担;
4.乙方派服务人员拆除、安装并负责全部家具的调试至能正常使用状态;
5.在组织施工过程中,如遇下列情况,得顺延工期,双方应及时进行协商,并通过书面形式确定顺延期限:因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;因甲方不能按期供图、供料、零件或其所供材料以及零件不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工者。
五、合同的生效、变更
1.合同的生效
本合同自双方签字并盖章之日起生效,有效期为一年;合同生效后不得私自涂改,否则涂改部分无效。
2.合同的变更
签约双方确认,在履行合同过程中对于具体内容需要变更的,由签约各方另行协商并书面约定,作为本合同的变更文本;
签署本合同的承办人或法定代表人变化不影响本合同的有效性;
六、其他内容
1.本合同未尽事宜,由双方协商解决;
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力;
3.合同执行中出现纠纷双方应友好协商解决,解决不成可向_________仲裁委员会提请申诉。
甲方:_________(盖章) 乙方:_________(盖章)
_________年____月____日 _________年____月____日
会议合同 篇15
出租方(简称甲方):承租方(简称乙方):
根据相关规定,为明确出租方与承租方的权利义务关系,经双方协商一致,签订本合同。
第一条租赁资产名称与地点
甲方将其所有的坐落在的场地(详见双方核对的图纸),含办公室,出租给乙方使用。
第二条租赁期限
租赁期共年,出租期自年月日起至年月日止。期满后若乙方需要续租,同等条件下乙方享有优先承租权。
第三条租金及租金的交纳期限
租金每年计币万元(¥元),每期支付六个月的租金,本协议生效后先付六个月的租金,自第七个月开始支付第二期租金,以此类推。
甲方向乙方收取租金时必须出具税务机关认可的正式发票。
第四条租赁期间租赁财产的保养
乙方应合理、妥善使用租赁财产,如乙方使用不当造成租赁财产损坏的(不包括水泥场地),由乙方负责修缮并承担相关的维修费用。
若因租赁物自然原因而损坏的,则由甲方负责维护,保障乙方能正常使用。
第五条争议的解决方式
本合同执行过程中若发生争议事项,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意向*提起诉讼解决。
第六条其他
租赁期满,甲乙双方结清所有费用后,甲方收回租赁物,本合同终止。
本合同未尽事宜,按法律的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式份,甲乙双方各执份。
出租方(章):承租方(章):
日期:年月日
日期:年月日
厨师合同(范例15篇)
经验时常告诉我们,做事要提前做好准备。当一次工作学习即将开始时,我们通常会提前查阅一些资料。资料一般指生产、生活中阅读,学习,参考必需的东西。参考资料可以促进我们的学习工作效率的提升。那么,想必你在找可以用得到的幼师资料吧?下面是小编为大家整理的“厨师合同(范例15篇)”,更多相关信息请继续关注本网站。
厨师合同【篇1】
家庭住址:身份证号:甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规的规定,经平等协商,甲方将本厂的“红砖生产”承包给乙方,达成以下协议:
乙方在承包期间对制坯、码架、坯架护理、装窑、出窑、烧窑等半成品与成品的生产人员独立管理与核算。甲方负责供土,推土等系列工作,甲方聘用的人员工资由甲方承担与乙方无关。
承包期间所需的煤、电费由甲方承担,在确保原材料的满足供应下,乙方20xx年必须完成生产合格标砖壹仟万块,计价每万块为800、00元(大写捌佰圆整),如遇到不可抗拒的自然灾害造成的损失由双方协商共同承担。
甲方对乙方生产的`产品质量有权进行监督不合格产品不入库,但也不能过分挑剔和故意刁难乙方。
乙方必须完成年产量壹仟万块标砖,每超过壹百万块奖给乙方壹万元奖金,如每少于一百万块则扣除乙方壹万元的罚款,本合同生效后,双方必须严格执行,不得违约。
合同期间,双方要坦诚相待,精诚合作,团结一致,做到勤沟通,勤协调,遇到问题和困难及时处理,保证完成年生产任务,做到大家都赚钱,都高兴。
补充说明:如遇到特殊情况,砖厂确实无法正常生产时,所定产量按当时能生产多少算多少,不计奖罚。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方自签字之日起生效。
甲方(公章):xxxxxxxxx 乙方(公章):xxxxxxxxx
法定代表人(签字):xxxxxxxxx 法定代表人(签字):xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
厨师合同【篇2】
甲方(用人单位): 法定代表人:
受聘方:
居民身份证号码:家庭住址:
为保证我园幼儿事业正常有序发展,发展幼儿园和聘用人员双方的合法权宜,特签定以下聘用合同:
一、幼儿园所聘厨师必须身体健康,无任何传染疾病,热爱本职工作。
二、工作人员必须交纳安全责任金 元,身份证、健康证及有关证件的原件备案。(合同期满后无安全责任事故,园方一次性退还责任金)。安全责任金分为三个月在工资中扣留。
三、工作人员必须严格遵守本园考勤制度、厨师制度、卫生制度、厨房安全制度、住宿制度(需要住宿的人员)等有关管理制度。
四、工作人员合同期为 年,责任金合同期满后,在没有违反本园制度,表现好,不出现安全事故及公共财产完好无损的情况下,本园一次性退还给工作人员,但工作人员必须提前30天向本园通知是否续签合同,如不再续签合同者待新工作人员到位后方可办理离园手续。
五、工作人员在聘用期内,单方私自终止合同或违法违纪被幼儿园解除合同,责任金不退并扣罚本月工资的百分之五十。
六、幼儿园应按时发放厨师工资,搞好福利(福利与本学期效益挂钩),本园两个假期休息人员不享受工资,如因工作需要上班者按日工资标准发放。其它上班时间为月工资,但病假(需出具医院正规假条)扣除当天工资的50%,事假扣当天工资,法定节假日不扣工资,职工如直系亲属死亡可休假1天。
七、工作人员上岗时必须穿工作服,戴厨师帽、口罩,认真负责,在工作中不得出现烫伤、食物中毒等事故,若出现此类事故,由工作人员承担直接责任,并赔偿造成的损失,责任金不予退还。
十、如有国家行为或遇不可抗拒的自然因素等造成幼儿园停课,园方有权单方终止与幼儿园工作人员签订的合同,不负责聘用人员的工资赔付。
十一、本合同后附本园各项管理制度细则,制度细则属合同的组成部分与合同具有同等法律效力。
十二、本合同签订聘用时间为 年,从 年 月 日开始至 年 月 日结束。
十三、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式两份(共7页),双方各执壹份,本合同双方签字或盖章后生效。
《和政县启晨幼儿园考勤制度》
一、作息时间:
早晨7:00—晚上17:30冬(周一至周五)
早晨7:00—晚上18:00夏(周一至周五)
二、按时上、下班,不迟到、不早退、不旷工,病事假要先写假条,领导批准后方可休息。
三、严格遵守本园考勤制度,若出现迟到或早退现象,每次扣发当月工资10元/次。出现旷工一天扣三天工资,超过两天不请假按自动解除聘用合同处理,除扣当月工资外安全责任金不退。无重大疾病者请假不得超过两天,请病假者需出具有关医院的休假证明,住院需医院证明,病事假期间不享受工资。
和政县启晨幼儿园厨房卫生管理制度
食堂工作人员参加工作前必须做体格检查,厨房要勤洗头、常换衣、常剪指甲,不佩带手镯和戒指。入厕时脱掉工作服,入厕后要用肥皂洗手,工作服保持干净,操作时不抽烟。
厨房要清洁卫生,有通风及防蝇设备,做到生熟分开,擦手与擦锅、擦板的布分开。
食具每餐用后洗净消毒,水冲碗勺后用消毒柜消毒时间不得低于20分钟。
不买腐烂变质的食物,冰箱存放事物生熟分开,蔬菜要用洗涤剂刷洗,后用清水冲洗干净,方可食用。
库房保持整洁、不放杂品与药品,库存事物不宜太多,消灭老鼠、蟑螂等。
保教人员开饭前要洗手,喂饭时要每人一碗一勺。
和政县启晨幼儿园食堂消毒制度
食堂保持清洁整齐,明确分工保洁,每周六进行室内外大扫除,每周三进行杀虫、灭虫工作,配菜间每天定时消毒,非厨房人员不得入内。
菜板、菜刀等用具要生熟分开,食物、调料,要有防蝇、防尘罩。洗碗要用洗涤剂,完后冲净消毒,做到餐餐消毒,并有详细消毒记录。
工作人员的工作服必须保持清洁,无长指甲、黑指甲,手要长洗,操作前及便后洗手,入厕前脱工作服,操作时不吸烟并戴有工作帽。
严格执行食品卫生法,确保师生员工的身体健康。
和政县启晨幼儿园膳食管理制度
想法设法,千方百计,降低成本,节约水电和燃料,提高伙食质量,为师生员工谋福利。
切实做好食品的采购、验收、保管和进出仓的登记、使用手续,杜绝贪污、浪费,分清教工幼儿的伙食帐,定期公布帐目,严禁任何人私自拿幼儿园食品,为者重罚。
严格执行食品卫生法,每天做好对炊具、食具、食品的消毒、防毒、防蝇、防腐工作,做到菜先洗后切,生熟分开,以防病从口入,确保师生员工的身体健康。
炊事员应钻研烹调技术,熟悉幼儿口味,根据幼儿年龄配置不同菜,做到细切作,使饭菜色、香、味具全,保证幼儿有足够营养,并为幼儿自制多样的点心,注意干湿调配。
厨师制度
1、严格执行《膳食管理制度》,服从园领导的安排,认真做好本职工作,全心全意为教工、幼儿服务。努力提高服务质量。
2、严格按食品法要求办事,做好消毒、防蝇、防蟑螂、防腐工作及餐具食品的清洗和消毒工作,确保全体教师和幼儿的身体健康,随时检查各种电器、炉具、煤气设备的使用情况,确保安全。
3、保证每天按时开饭,不提前、不推迟,协助教师为各班配饭,保证饭菜色香味俱全,保证上下班的消毒工作。
4、每周一次向园领导汇报本园伙食工作中出现的问题和基本情况,及时的协调解决。
5、厨师应严把消毒关,不浪费食物,不损坏公物,不出现中毒及烫伤等重大事故。
6、厨师严格遵守以上各种制度条例。
请受聘厨师认真阅读以上各项制度同意后,方可签字:
聘用方(签字): 受聘方(签字):
签署日期: 年 月 日 签署地点:
厨师合同【篇3】
经双方友好协商,现就厨房承包事项达成协议如下:
1、甲方把厨房承包给乙方管理、制作,并聘请乙方为该厨房厨师长,聘期为: 年,即从 年 月 日起至 年 月 日止,其中前三个月为试用期,期满如需继续聘用,必须另行签订协议。
2、甲方负责厨房原材料的采购、供应以及日常节约监督。
4、乙方每月总承包费用为人民币 元(包括工资、加班费、福利、劳动保险),每月10日发放上月出勤工资,日后根据营业情况需增减人员,再考虑增减工资总额。甲乙双方在试用期过后根据经营情况定出合理的营业指标,在经营指标完成的情况下,乙方享有现有的工资,超额予以奖励,未完成则适当的进行工资下浮1000元。
1、乙方配备的人员至少有三年以上的工作经验,经甲方考核合格后到甲方厨房工作(其中炒锅 人、砧板 人、凉菜 人、面点 人、打荷 人),乙方人员需技术过硬,保证出品质量,乙方若对厨房人员调整时须以书面形式报告甲方并经甲方同意,对不适合岗位要求的人员,甲方有权要求乙方进行调整。
2、乙方需做好厨房各项成本控制工作,并达到甲方要求,保证零餐、宴席达到毛利率50%(±3%);团队餐达到毛利率30%;早餐、员工餐只计成本,如达不到乙方规定的毛利率将按所差数(所差毛利率比乘菜金营业总额)的50%扣除工资。
3、乙方应组织每周召开一次菜品讨论会,并邀请甲方管理人员参加,在确保菜品质量的同时,不断推陈出新,推出酒店品牌菜、招牌菜,要做到新、奇、特、鲜(每月至少推出两道新菜品)。
4、乙方应结合节假日及酒店特殊情况,适时推出时令菜、节日菜,团餐、生日宴、标准餐、会议餐,不定期进行创新等活动。
5、因乙方厨房出品质量问题,而遭到客人投诉、退菜时,此损失由乙方承担。
6、乙方应做好食品卫生工作保证食品安全,若因未按甲方管理卫生规定要求,由于乙方管理问题造成客人食物中毒或受到防疫部门处罚,此损失由乙方承担;若因乙方管理问题引起甲方厨房火灾,此责任及损失由乙方承担;乙方必须严格遵守安全操作规程,保证安全出产,如果因违规操作而造成的损失,责任由乙方承担。
7、乙方人员需遵守甲方管理制度,如果乙方人员严重失职,营私舞弊,对酒店利益造成重大损害或严重违反劳动纪律给酒店造成损失时,甲方有权向乙方要求赔偿,并依法追究法律责任。
8、乙方人员应按要求办理健康证,持证上岗,乙方人员被甲方聘用后,一律不准另行兼职。
9、乙方人员需遵守酒店作息时间,爱护甲方财物,保守甲方的商业机密。
11、厨房员工的休假,由乙方在不影响甲方正常营业的情况下自行安排,在重大接待和节日期间不得安排休假。
12、如乙方中止本协议时,需提前通知对方,待甲方找到厨师后方能离职,否则一切后果自负。
13、为保证乙方承诺到位,进场前需交1000元押金,乙方全部人员须于 年 月 日 时前到位,10天后押金退回并用工资做为担保;每月发放总承包金额的80%做为工资,剩下的20%将作为岗位保证金留在酒店,离职时一并退还。
14、乙方每周须配合采购人员到市场购买原材料,了解市场价格及菜品品种。
三、本协议未尽事宜,经双方友好协商解决,若发生劳动争议,甲乙双方应当协商解决,不愿协商或协商不成时,可向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
四、本协议签字之日起生效,涂改无效。本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
厨师合同【篇4】
1、乙方应遵守国家法律、法规及合同相关约定;严格遵守安全卫生,操作规程和工作规范;爱护甲方财产,遵守职业道德;服从甲方的管理和教育。
2、乙方不得在工作或非工作时间在临时食堂从事一切非法活动,否则一经发现,甲方可单方解除本协议。
3、乙方于非工作时间、非工作地点违反国家法律、法规和本单位相关规章制度,甲方可视情节给予经济处分,乃至解除本协议。
4、乙方保证:基于厨师工作性质的特殊性,乙方于本合同签订时(前)身体健康,精神状况正常,未有任何传染性、间歇性或其他一切不适于从事厨师服务行业的疾病,且未有任何隐瞒身体疾病的行为。如违反承诺,甲方一经发现可单方解除本协议。
5、乙方不得于工作时间在临时食堂或外出从事与工作无关的一切活动,如由此造成乙方自身人身、财产损失的,乙方自行负责,给甲方或第三方造成损失的,乙方应自行赔付,情节严重的,甲方可单方解除本协议。
6、乙方发生其他违反甲方规章、制度或管理要求的行为,甲方可视情节轻重给予经济处罚,乃至解除本协议。
7、服务期内,乙方出现上述第四条第2、3款及第五条第4、5、6、7款约定情形导致合同解除的,甲方无需向乙方支付任何赔偿费用。
8、无论何种原因,造成乙方非工作时间人身或财产损失的,均与甲方无关,乙方自行负责。
9、乙方每天必须按照甲方要求严格执行服务考勤记录工作。
厨师合同【篇5】
招聘方(简称甲方):____________
受聘方(简称乙方):____________
根据国家劳动管理规定以及甲方员工聘用方法,甲方招乙方为员工,双方在平等自愿的基础上,经协商一致鉴定本协议,共同遵守本协议条款。
第一条、协议期限
本协议期限为_______年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,共计_______月。
其中试用期从_______年,自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止,共计_______月。
第二条、工作内容
1、甲方以招聘形式选择乙方,乙方以自愿形式到甲方工作。
2、乙方负责厨房安全、防火、卫生工作,不得有外人随意出入厨房重地,否则一经发现甲方有权对乙方进行经济处罚。
3、乙方负责厨房食品的安全卫生,不得发生食品中毒等事件,如发生食品中毒等事件由乙方负责。卫生防疫部门来检查,如果达不到卫生防疫部门要求,乙方及按要求改正,并对所造成的一切损失承担责任。
4、乙方努力提高自身素质,在工作中爱护设备、节约能源,避免浪费。
5、乙方应遵守国家法律、法规和甲方依法制定的各项规章制度;严格遵守劳动安全卫生,操作规程和工作规范;爱护甲方财产,遵守职业道德,服从甲方的管理。
第三条、劳动报酬
1、甲方按月支付乙方工资,月工资为______元整。甲方一次性扣除乙方一个月工资______元整,作为协议押金,协议押金在协议期满后没有其他原因应全部退还乙方。
2、乙方在甲方工作期间,甲方除支付乙方工资外,负责乙方职工餐的提供,除此不支付其它任何费用。
第四条、劳动纪律
1、如乙方终止协议,必须提前半个月向甲方提出书面申请,经甲方同意后可办理终止手续。
2、如果乙方违约,造成甲方损失,甲方将扣除协议押金。
3、乙方要自觉维护和遵守国家法律、法规条例及甲方规定的各项规章制度。乙方触犯甲方规定的相关制度,甲方有权对其予以警告、处罚、直至辞退。
4、甲方因业务萎缩时有权终止本协议,并提前一个月通知乙方,协议终止时,甲方得结清乙方的工资。
第五条、协议的变更、终止和解除
1、协议依法签订后,协议双方必须全面履行协议规定的.义务,任何一方不得擅自变更协议。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更协议。双方未达成一致意见的,原协议继续有效。
2、协议期满或者双方约定的协议终止条件出现时,协议即自行终止。在协议期满一个月前,经双方协商同意,可以续订协议。
3、甲方单位被撤消,协议自行终止。
4、经协议双方当事人协商一致,协议可以解除。
5、乙方有下列情形之一的,甲方可以聘用协议。
(1)在试用期内被证明不符合聘用条件的;
(2)严重违反工作纪律或聘用单位规章制度的;
(3)故意不完成工作任务,给公司造成严重损失的;
(4)严重失职,营私舞弊,对甲方单位利益造成重大损害的;
甲方:____________乙方:____________
______年______月______日______年______月______日
厨师合同【篇6】
协议期从 年 月 日起至 年 月 日。
1、甲方以招聘形式选择乙方,乙方自愿形式到甲方工作。
2、乙方负责餐厅、厨房安全、防火、卫生工作,不得有外人随意出入厨房重地,否则一经发现甲骨文方有权对乙方进行经济处罚。
3、乙方负责厨房食吕的安全卫生,不得发生食品毒等事件,如发生食品中毒等事件由乙方负责。卫生防疫部门来检查,如果达不到卫生防疫部门要求,乙方及按要求改正,并对所造成的一切损失承担责任。(硬件设施除外)
来语、乙方在工作期间尽职尽责,在菜品,食品花样上不断推陈出新,满足不同顾客的要求。
5、乙方努力提高自身素质,在工作中爱护设备、节约能源,避免浪费。做到科学组织、工艺合理,做出物美价廉,搭配合理,营养丰富,色、香、味俱全的.高品质产品。
2、乙方在甲方工作期间,甲方除支付乙方工资外,负责乙方职工餐的提供,除此不支付其它任何费用。
3、乙方在工作期间不享受任何福利待遇,乙方如在工作期间请假,甲方不支付请假期间工资。
1、如乙方终止协议,必须提前一个月向甲方提出书面申请,经甲方同意后可办理终止手续。
2、如果乙方违约,造成甲方损失,乙方加倍赔偿甲方损失。
3、乙方要自觉维护和遵守国家法律、法规条例及甲方规定的各项规章制度。乙方触犯甲方规定的相关制度,甲方有权对其予以警告、处罚、直至辞退。
1、甲方按月扣除服装抵押金 元/月。
2、本协议经双方协商同意后签订,一式两份,双方各执一份。
厨师合同【篇7】
甲方:
乙方:身份证:
经友善磋商甲方将聘任乙方为甲方钱塘湾渔村中厨房的承包合作伙伴为了工作顺利的展开两方共达成以下合作协议:
1.乙方在合作期内全权负责中厨房全部的运营操作及人员的管理。
2.合作期内乙方将供给足够的厨师(初步拟定为 32 人)并按甲方的经营要求配置专业的岗位人员。
3.甲方每个月将以人民币玖万圆的基础查核薪资为依照对乙方的承包经营能力做查核详细方式为: 整其中餐部的食品收入 (不包含燕鲍翅)为中厨房的绩效查核依照每个月中厨房须达成 75 万的厨房食品收入上下可浮动 5 万为奖罚均衡点即达成 70 万以下将按减少部分的 12%在基础薪资中扣减达成 80 万以大将按超额部分的 12%赐予奖赏每超10 万加 1%的奖赏比如:当月厨房食品收入达成 60 万:9 万基础薪资-( 70—60)× 12%=7.8 万当月厨房食品收入达成 85 万: 9 万基础薪资 +(85—80)× 12%=9.6 万当月厨房食品收入达成 100 万: 9 万基础薪资 +(100-80)× 14%=11.8 万。
4.乙方每个月一定推出 10 道新菜同时须经过甲方的认同如乙方未能达成甲方将以每道菜 100 圆 rmb 的处分在乙方薪资里扣除。
5.甲方将以每个月中餐食品部分的 50%55%毛利率为乙方的控制考核标准如高于或低于此毛利率点甲方将以每点 500 圆 rmb 做为处分。
6.对乙方的查核体制从酒店正式开业三个月后开始推行从乙方到岗上任到查核体制推行时期乙方的承包收入为人民币玖万圆的基本薪资筹办时期乙方将先行四人到岗配合开业工作此四人的筹办薪资为人民币贰万圆 / 月待开业前 15 天全部乙方人员到岗后正式支付承包薪资。
7.甲方除每个月的薪资和绩效查核的奖赏外不再负责乙的任何福利花费。
8.乙方自行肩负乙方全部人员的住宿问题甲方只负责解决乙方人员在酒店工作时间内的就餐问题。
9.乙方全部人员一定严格恪守酒店的各项规章制度恪守职工守则如违犯酒店的规章制度将依照酒店相应的条例赐予处分。
10.乙方全部人员一定持健康证并向甲方提交全部厨师的身份证复印件参加酒店入职培训后方可上岗。
11.合作时期甲方为乙方供给工作服、换衣柜、职工卡但乙方需交保证金 200/ 人套合同结束后凭收条退还保证金在全部厨师到岗后从正式推行承包合同的第一个月的薪资中扣除。
12.合作协议自 年 5 月 15 日起壹年内有效合作期内两方如要提出排除合作协议的申请一定提早 15 天以的书面形式向对方提出若有一方违约将以乙方月基本薪资的 20%做为赔偿。
13.乙方将对中厨房的消防安全工作全权负责并与甲方签订消防安全责任书。(见附件)
甲方: 乙方:
署名:署名:
日期:日期:
盖印:盖印:
厨师合同【篇8】
雇主(以下简称“甲方”)与员工(以下简称“乙方”)于_____年_____月_____日签订本合同。
一、聘用岗位
甲方聘用乙方担任厨师一职。
二、工作内容
1.乙方在甲方工作期间要认真负责地进行餐食的烹饪工作并确保食品的卫生安全。
2.遵守国家法律法规和市场规则,负责餐馆任务的完成,定期提交财务报表和经营报告。
3.保持良好的餐馆内部和外部形象,有责任维护人际关系和顾客关系。
4.按照甲方的工作要求积极参与培训和提高自身素质。
5.遵守甲方员工管理条例、餐馆消防和卫生制度,保护甲方公司利益。
三、工作时间
1.乙方每日工作时间为_____小时,上班时间为______点到下午______点,期间要在场处理餐馆相关工作。
2.乙方每周工作五天,每月固定两天休息日,另有特殊情况要求在餐馆安排排班。
四、薪水和福利待遇
1.乙方工资每月为人民币_______元。
2.甲方为乙方提供五险一金以及休息日、带薪年假等福利待遇。
五、违约责任
1.乙方不得私自泄露甲方的商业秘密,并承担相应的法律责任。
2.乙方违反本合同规定的,甲方除有权要求乙方承担相应的民事赔偿外,还有权提出终止合同的要求。
六、解除合同
1.本合同签订后违反相关法律法规或甲方制度,给甲方造成严重负面影响的,甲方有权立即解除合同。
2.甲乙双方协商一致的情况下,可立即、书面、合法解除合同。
七、其他约定
1.本合同生效期为自______年____月____日起至______年____月____日止。
2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方代表:
签字:__________
乙方代表:
签字:__________
厨师合同【篇9】
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
为了结合双方优势,共同致力于餐饮经营,甲乙双方本着平等互利,共同发展,优势互补的原则,经友好协商,在合作意向上达成一致,结为合作伙伴,现就双方合作的具体事宜及双方的权力与义务达成如下协议:
共同经营_______咖啡餐饮部,除现有的茶水,咖啡,_______等项目外的所有餐饮。
合作期限从______年______月______日起至______年______月______日止。
1、甲乙双方以合伙关系,共同经营管理餐饮销售相关事宜。
2、甲方提供现有的_______咖啡经营场所兼店铺日常管理为投资,乙方以餐品开发制作为投资,双方平等享有厨房及配套餐品经营盈利。
3、合伙期间各合伙人的出资为共有财产,不得随意请求分割,合伙终止后,各合伙人的出资仍为个人所有,合伙关系终止时予以返还。
1、甲方的权利、义务
(1)甲方为负责人。店铺销售由甲方指派财务人员,负责财务工作。乙方负责确定餐品的开发、定位、销售。
(2)对外以店铺名义开展业务,订立协议。
(3)负责店铺的定位、外观设计、室内布置、成设、装潢,构建店铺卫生、健康、温馨的外部形象,建立良好的就餐环境。
(4)负责店铺员工之考勤,管理以及调动员工的工作热情和积极性;尽忠职守。
(5)负责厨房设备的投资,更换。
(6)负责策划店铺的餐品及配套定位、策划、销售。
2、乙方的权利、义务
乙方应当尽职尽责负责店铺餐品之开发管理,将其多年餐厅厨房之经验应用到合伙实体餐厅之运营中,具体包括但不限于:负责餐饮产品之研发、改进,负责餐厅厨房人员之管理、培训,制定员工岗位手册,营造融洽的劳资关系,调动员工的工作热情和积极性;尽忠职守。
1、盈余分配,以销售额为依据,按比例分配。实体店铺的利润为实体店铺的总收入减去总支出,减去除餐品以外的盈余。
2、债务承担:合伙餐厅债务由合伙财产偿还。甲乙双方应对合伙债务平等分担亏损。
合伙因以下事由之一得终止:
1、合伙期届满。
2、第三方平台到期或者全体合伙人同意终止合伙关系。
3、合伙事业完成或不能完成。
4、合伙事业违反法律被撤销。
5、法院根据有关当事人请求判决解散。
协议有效期内,双方在合伙或合伙之外从对方获得任何有价值的商业信息或技术信息应予以严格保密,未经对方书面同意不得向第三人披露或泄露,也不得擅自许可别人使用,违反本条将视为严重违约,应承担相应的违约责任并赔偿一切由此导致的经济损失。
协议有效期内,若双方发生任何争议,本着有利于店铺餐饮事业发展的原则予以解决。如果协商不成,双方可向______方所在地人民法院诉讼。
1、本协议如有未尽事宜,应由甲乙双方共同协商讨论补充或修改。补充和修改的内容与本协议具有同等效力。
2、本协议一式______份,甲方执______份,乙方执______份,具有同等法律效力。
甲方(签字):
______年______月______日
乙方(签字):
______年______月______日
厨师合同【篇10】
根据国家相关政策法规和单位用人管理的有关规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立聘用合同。
本聘用合同期限自年月日至年月日。
(一)、甲方根据工作需要及乙方所具备的工作能力,聘用乙方为我单位厨师工作,在聘用期内,甲方也可以根据工作需要,征得乙方同意,调整乙方能够胜任的工作岗位。
(二)、热爱本职工作,树立一切为单位服务的思想,努力提高服务质量。
(三)、努力钻研业务,调高烹调技术,做到色香味俱全,保证营养的质量。
(四)、严格执行营养卫生要求,把好食物的验收关,蔬菜先洗后切,做到无沙、无尘、无杂质、食具餐具消毒,蔬菜加盖,生熟分开,严防食物中毒。
(五)、注意个人卫生,上班要穿着干净、整齐,定期进行体检。打扫好食堂的卫生,并定期消毒。
(六)、严格执行单位的工作制度,按时开餐。
(七)、虚心听取意见,服从单位安排和管理。
(八)、乙方必须身体健康,定期进行体格检查,确保无任何传染疾病。
(九)、乙方必须严格遵守各项安全操作规程,保护自己。
(一)、甲方根据乙方工作岗位及完成任务的情况,月工资1000元,个人保险300元,合计每月1300。
(二)、甲方在每月五日前支付上月工资,如遇特殊情况,乙方可提前申请预支1个月工资。
(三)、工作业绩表现佳,受到领导的肯定和表扬,在期末可根据实际情况给予一定的奖励。
(四)、因乙方工作问题给甲方造成损失,乙方必须依法赔偿,情节严重的甲方可依据向人民法院提起诉讼。
(一)、聘用期间乙方触犯法律,法规时本合同自行终止。
(二)、聘用期间,如乙方违反协议规定,或严重失职,造成安全事故,甲方有权在聘用期内解除合同,并提前一个星期通知乙方,所造成的损失由乙方负责。
(三)、乙方如因病或因事不能完成工作任务时,甲方解除本合同。
(四)、乙方不得在中途提出解除合同,如违反赔甲方违约金500元。如特殊待遇情况必须提前五天通知甲方,当月工资按天计算。
本合同有效期为壹年,合同期满如甲方岗位不需要在继续聘用,合同立即终止。合同期满如甲方需要,愿意继续聘用乙方,乙方也愿意续聘,续聘必须重新签订合同。
(一)、本合同有规定按规定办,没规定的按甲、乙双方另行协商约定。
(二)、甲、乙双方都必须严格履行本合同。
(三)、本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。
厨师合同【篇11】
招聘方(甲方):___________________
受聘方(乙方):___________________
甲乙双方本着自愿、平等的原则,经协商一致,特签订本合同,以便共同遵守,同时,甲方向已方提交本企业的员工劳动手册及入职须知。
第一条 合同期限
合同生效期限为___个月,从____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条 职务(或工种)
甲方聘请乙方担任_________职务
第三条 工作时间
每周工作七天,每天工作时间为八小时.上下班时间按甲方部门规定执行.
甲方给予乙方每月2天例休,在不影响正常营业情况下,由甲方部门合理安排,在工作繁忙时,乙方不准休假。
第四条 劳动报酬及待遇
1.劳动报酬发放时间为每月10号发放上月薪金,基本薪金为人民币_________元。
2.甲方负责工作时间内食宿,住宿地点为员工宿舍。
3.薪金待遇实行质量绩效考核制。
第五条 双方的权利与职责
1.甲方的权利与职责
(1)甲方有权监督厨房的生产,菜点的质量,厨师人员的工作态度。
(2)甲方有权根据乙方人员的技术水平、劳动态度和工作效率对工资做出合理的调整。
(3)甲方如发现或经人举报乙方人员有浪费原料,将原料拿出店外私用,或者其它有损本企业利益的行为,一经发现将严厉处罚,处罚当事人全额赔偿,厨师长处罚全额的30%。
(4)由于乙方造成的失误(如菜肴出现质量问题,造成顾客的伤害)甲方有权要求乙方做出合理的赔偿。出现重大过失,除甲方有权要求乙方做出合理的赔偿以外,甲方有权单方面解除本合同。
2,乙方的权利与职责
(1)乙方应在确保菜品质量的同时,不断推陈出新,推出禾顺品牌菜、招牌菜,要做到新、奇、特、鲜(每周至少推出两道新菜品)。
(2)乙方应结合节假日及市场变化和禾顺实际特殊情况,适时推出时令菜、节日菜,不定时举办如美食节等活动。
(3)因乙方出品质量问题,而遭到客人投诉、退菜时,此损失由乙方自行承担。
(4)乙方应做好食品卫生工作,若因乙方管理问题造成客人食物中毒或受到防疫部门处罚;若因乙方管理问题引起甲方厨房火灾,此责任及损失由乙方承担,并追究当事人的法律责任。乙方必须严格遵守安全操作规程,保证安全生产,如果因违规操作而造成负伤,不但不报销任何费用,还将追究乙方责任。
(5)乙方人员需遵守甲方管理制度及员工手册,如果乙方人员严重失职,营私舞弊,对企业利益造成重大损害或严重违反劳动纪律给企业造成损失时,甲方有权向乙方要求赔偿,并依法追究法律责任。
(6)乙方人员受聘甲方后,一律不准兼职。
(7)乙方人员需遵守禾顺作息时间,需爱护甲方财物,保守甲方的商业机密。
(8)乙方需交纳制服及工作保证金人民币300元整,合同期满,乙方办理完毕离职手续后,此保证金随工资一同退还。
(9)乙方声明:乙方在签署本合同时,业已获得员工手册,并知悉全文,愿意遵守各项规定。
(10)若双方中止本协议时,乙方需在甲方找到厨师后方能离职,否则一切后果自负。
第六条 合同的变更、解除和终止
1、岗位聘任合同签订后,甲、乙双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更的,双方应协商一致,并按原签订程序办理。双方未达成一致意见的,原合同效力不变。
2、有下列情况之一的,聘任合同自行终止:
(1)聘任合同期满,或聘任合同约定终止聘任合同的条件出现;
(2)甲方撤消或解散。
为了更好的开展业务方便公司工作,甲方要求受聘人的各种专业职称有效证件,在受聘期内要存放在聘约单位,解聘时归还。甲乙双方要认真履行聘约,如无正当理由,中途不得无故解聘、辞聘,否则,要承担由此造成的一切经济损失;如遇特殊情况要解聘、辞聘时,应提前通知对方,以便安排工作;受聘人中途到外单位应聘,须经本公司批准。
本聘约一式两份,甲方、乙方各执一份,双方签字生效。
甲方代表签字: 乙方签字:
联系方式: 联系方式:
年 月 日 年 月 日
厨师合同【篇12】
甲方:___________________(企事业单位、机关团体及其他单位行政管理)简称甲方
乙方:___________(协议制员工)简称乙方。
根据《中华人民共和国劳动法》及相关劳动政策法规,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议。
第一条协议期限
本协议的有效期为___________________
第2条:工作内容
1.甲方以招聘的形式选择乙方,乙方自愿为甲方工作..
2.乙方负责餐厅和厨房的安全、防火和卫生,不允许外人随意进出厨房,否则一经发现甲方有权对乙方进行经济处罚。
3.乙方应对厨房食品的安全卫生负责,不得有食物中毒等食物中毒现象。
乙方负责。卫生防疫部门应进行检查,如不符合卫生防疫部门要求,乙方应按要求改正,并承担由此造成的一切损失。(硬件设施除外)
4.乙方应在工作中尽职尽责,不断在菜肴和饮食模式上创新,以满足不同客户的要求。
5.乙方努力提高自身素质,爱护设备,节约能源,避免工作中的浪费。科学组织,合理工艺,质优价廉,搭配合理,营养丰富,色、香、味俱全的优质菜肴。
第三条:劳动纪律
1.甲方应根据《劳动法》及相关规定制定酒店的具体规章制度。
2.乙方应遵守国家法律法规和甲方依法制定的各项规章制度;严格遵守劳动安全卫生、操作规程和工作规范;爱护甲方财产,遵守职业道德;服从甲方的管理和教育。
3.如乙方违反劳动纪律,甲方可依据国家法律法规及酒店相关规章制度给予纪律处分和经济制裁,甚至终止劳动协议。
第4条:劳动报酬
1.乙方月工资为人民币元/月
2.乙方的月薪由甲方于次月支付。如果工资支付日期在周日或节假日,甲方可以提前一天或几天支付,也可以推迟支付。甲方逾期半个月未支付工资的,视为违约。
3.乙方在甲方工作期间,甲方应负责提供乙方的员工餐和___________________________
4.乙方应收到_________________________
第五条:劳动纪律
1.乙方终止协议,必须提前半个月向甲方提出书面申请,经甲方同意后,方可办理终止手续..
2.如乙方违约,给甲方造成损失,乙方应向甲方加倍赔偿损失..
3.乙方应自觉维护和遵守国家法律、法规和甲方规定的规章制度..如乙方违反甲方规定的相关规定,甲方有权予以警告、处罚甚至开除。
4.甲方有权因业务萎缩终止本协议,并提前一个月通知乙方。协议终止时,甲方可结算乙方工资,乙方在协议期内无需补偿培训费。
第6条:其他
1.甲乙双方同意将劳动局作为因履行本协议而产生的所有争议的初审机关。
2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,自签字之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(盖章):____________________________________________。
代表(签名):______________身份证号:______________。
日期:__________________
厨师合同【篇13】
甲方:
地址:
电话:
乙方:
地址:
电话:
甲方系_______饭店的经营者,乙方系具有高级专业技能的'厨师。为激励乙方作好本职工作,为饭店创造更大的经济效益,甲方决定将投资权益的部分让与给乙方,现就双方合作事宜达成如下协议:
一、合作内容
甲方投资经营的_______饭店,由乙方担任厨师长,现甲方决定由乙方参与投资合作。合作期间双方按本协议内容确定各自的权利及义务。
二、双方投资金额
饭店预计投入_______万元,甲方已经逐步投资。现甲方同意转让给乙方_______%的投资金份额,即乙方投资_______万元,占总投资额的_______%。乙方需在自合同签订之日起_______日内一次性付清。
三、收益分配
1、从本合同签订之日起乙方每年分得酒店_______%的纯利润(扣除房租、水电、人员开支、各项成本及全部税费的净利润),该利润每满_______年结算一次。
2、合作期限为_______年,到期后乙方可自愿选择是否继续入股,股权范围不大于_______%
四、酒店的管理权限
甲方负责酒店的全面事务管理,乙方分管后厨人员及卫生等事务。乙方不参与酒店的经营管理但对酒店管理有建议权。
五、甲方的权利义务
1、甲方对乙方工作有指挥、管理、支配的权利。
2、甲方提供能够保证乙方正常工作的厨房环境及配套设施。
3、甲方按乙方所列清单供应菜品原料。
4、甲方按照本合同约定向乙方支付利润。
六、乙方的权利义务
1、乙方享有利润分配请求权。
2、乙方在合同期限内需服从甲方的指挥、管理、支配,按照约定进行出资。
3、乙方应带头遵守甲方制定的各项规章制度,确保后厨核心人员按酒店规定时间出勤。
4、乙方应保证_______个月内推出_______款新式菜品。
5、乙方应确保因菜品质量及制作投诉每月低于_______次。
6、乙方应确保后厨卫生合格,符合卫生防疫部门要求。
7、乙方需确保后厨人员不得有酗酒闹事、打架斗殴,影响酒店正常营业的行为。
8、乙方保证本人及后厨人员不得为其他同类酒店提供任何服务及技术指导,并在任职期内不得有损害酒店利益的行为。
七、保密条款
1、在保密期限内双方均不得向外界透露各方的合作模式及收入分配比例。
2、在保密期限内,乙方及其管理的后厨人员不得对外界透露所知悉的甲方商业秘密,该商业秘密包括但不限于甲方的进货渠道、进货价格、菜品成本、经营状况、管理模式、人员工资、客户资源等事关公司利益的任何内容。
3、乙方及其管理的后厨人员不得将菜品的制作工艺、配方向外界透露。
八、合同的变更、解除、终止
1、经甲乙双方协商一致可以变更、解除本合同。
2、甲乙双方任何一方违反本合同约定主要义务,守约方均享有合同解除权,并有权要求违约方承担违约责任。
3、如遇不可抗力等事由,使合同无法履行或无必要履行,本合同终止,双方对此均无需承担违约责任。
九、违约责任
1、甲方如无故不按本合同约定对乙方分配利润,甲方除应支付给乙方应得的利润外,还需支付甲方应支付利润_______倍违约金。
2、如乙方违反本合同的约定,甲方不再继续对乙方分配利润,已经对乙方进行分配的利润,乙方应返还,并应赔偿甲方因其违约而产生的损失。
3、如因乙方失职行为导致的菜品质量投诉、延误菜品供应、卫生防疫部门处罚等情况,甲方按次向乙方收取每次_______元的违约金。
4、乙方及其管理的后厨人员若违反本合同保密条款约定的保密义务,乙方应支付甲方_______万元违约金。
十、争议的解决
如因本协议的履行发生纠纷,双方应当友好协商,如协商不成双方均有权向______方所在地人民法院起诉。
十一、其他事项
1、未尽事宜双方可另行达成补充协议,该补充协议与本协议具有同等法律效力。
2、本协议一式_____份,甲乙双方各执______份。
3、本协议自双方签字盖章后生效。
甲方(签字):
______年______月______日
乙方(签字):
______年______月______日
厨师合同【篇14】
甲方:_____________ 乙方:_____________
法定代表人:_______ 身份证号:_________
联系电话:_________ 联系电话:_________
因甲方公司业务需要,为提高乙方的专业技术水平,甲乙双方就甲方为乙方提供专业技术培训事项达成如下协议:
第一条 培训项目
1、烹饪概论;
2、烹饪原料知识;
3、原料加工知识;
4、烹饪技术;
5、食品雕刻和冷盘拼摆。
第二条 培训时间
自______年______月______日起至______年______月______日,共______天。
第三条 培训费用
甲方为乙方此次专业技术培训提供专项培训费用;包括培训期间的住宿费、伙食费、交通费等。以上费用实报实销,以最终实际支出为准。
第四条 服务期限
1、乙方必须履行甲方规定的服务期限不少于_______年;乙方的服务期限从专业技术培训结束之日起开始计算。
2、甲乙双方劳动协议期满而服务期未满时,按照甲方所需,其劳动协议期自动顺延至乙方服务期满。
第五条 工资及福利待遇
受训期间的工资视情况按原工资的____%支付;奖金按通常支付额的____%支付。在晋级或工资办法修订时,受训员工作为在册人员处理。社会保险、劳动保险,原则上按有关规定作为在册人员处理。受训员工受训期内不享受年度休假。
第六条 乙方的义务
1、完成培训目标和任务;
2、在培训期间服从管理,不违反甲方的各项政策、制度与规定;
3、在培训期间服从甲方各项安排;
4、在培训期内定期与甲方沟通,汇报学习情况;
5、在培训期间维护自身安全和甲方一切利益。
第七条 违约责任
1、乙方违反服务期约定的,应当向甲方支付违约金,违约金包括由甲方为乙方提供的培训费期间发的工资。甲方有权从乙方劳动报酬中予以扣除。
2、损害甲方形象给甲方造成损失的,乙方补偿甲方全部经济损失。
第八条 违约责任
发生下列情况之一,乙方承担的经济责任:
1、培训期间乙方必须严格遵守甲方《考勤管理制度》,若出现迟到、早退、旷工现象,按规定给予处罚;
2、在培训期间损坏甲方形象和利益,造成经济损失,乙方补偿甲方全部经济损失;
3、自取证之日起,乙方为甲方服务不满一年离职,乙方须向甲方支付全额培训费用。乙方为甲方服务满一年后,如离职不扣除本协议中涉及的培训费用。
第九条 保密条款
协议任何一方应将本协议及与订立本协议有关的所有细节,双方之间的相互联系及提供的文件作为秘密资料对待。未经另一方的事先书面同意,不得以任何方式向本协议双方之外的任何一方泄露,但为了本协议的目的而向有关中介机构、金融机构及监管机构披露有关本协议资料则不受此限制。
第十条 不可抗力
厨师合同【篇15】
甲方:
乙方:身份证号码:
甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,达成如下协议:
一、甲方聘用乙方从事工作,聘用期为年,
自年月日至年月日止,合同期满聘用关系自然终止。
二、甲方每月发给乙方工资元/月包干,甲方不再支付其他任何费用(包含社保和其他福利)。
三、甲方为乙方提供各相关岗位的劳动工具及工作场所。
四、乙方应服从甲方管理安排,严格遵守国家的法律、法规及甲方制定的各项规章制度;严格遵守各岗位的操作流程及规程,保证安全工作。
五、乙方其身体健康,能够胜任食堂从业工作,持有卫生行政部门办法的《健康证》。
六、乙方保证食品的清洁、卫生、新鲜、无腐烂。如果属乙方责任导致食物中毒,一切后果由乙方承担全部责任。
七、聘用期间如乙方患病或非因公负伤的,医疗费用由乙方自行承担,医疗期间甲方不支付乙方工资。
八、如乙方严重违反劳动纪律及甲方规章制度,或严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的,甲方可以随时解除本协议。
九、乙方提出解除协议,必须提前30天以书面形式通知甲方。
十、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,在甲乙双方签字后生效,两份协议具有同等的法律效力
甲方:乙方:
年
工地合同(范例15篇)
当今社会发展十分迅速,很多时候我们都会使用到合同。合同范本是怎样的?探索“工地合同”让我们看到了新的世界接下来请阅读更多,传播正能量如果您觉得这篇文章有意义请分享给身边的朋友!
工地合同 篇1
2022网签版建筑工地工程合同是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。网签版建筑工地工程合同能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022网签版建筑工地工程合同正文内容
发包方(甲方):承包方(乙方):资质等级:甲乙双方根据我国法律规定,在审核乙方的装修资质后,签订本装修合同,具体条款如下:
1、工程概况
2、工程名称地点承包范围承包方式承包内容
3、工期
4、工程质量标准
5、工程造价
6、付款方式:合同生效后,甲方下列方式直接向乙方支付工程款:
7、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后____日后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表九:工程结算单)并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。
8、工程款全部结清后,乙方应向甲方开具正式统一发票。
9、违约责任
1)、合同双方当事人中的任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失,未造成损失的,应支付合同总价的5%为违约金。;
2)、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责;
3)、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;
4)、甲方未按期支付第二(三)次工程款的,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
5)、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延;
6)、由于乙方原因致使工期延误,每延误一天向对方支付合同总价的1%为违约金;
10、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第__________种方式解决:
1)、向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁;
2)、向合同签订地人民法院起诉。1
1、其他具体规定
1)、因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的________________地点,甲方负责支付垃圾清运费用(人民币)__________ 元(此费用不在工程价款内);
2)、施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后,甲方负责提供新锁_____把,由乙方当场负责安装交付使用。
3)、施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_______分至______点_______分;下午_________点_______分至______点_______分。1
2、附则
1)、本合同由甲、乙双方直拉签订,合同一式两份,甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。
2)、本合同签订后工程不得转包。
3)、合同履行完后自动终止。
4)、本合同的附件为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。甲方(签字)乙方:代表(签字):签约日期:年____月____日签约地点
工地合同 篇2
甲方(全称):(以下简称甲方)
乙方(全称):(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方共同磋商,为确保本工程能按时、按质、按量安全完成,明确双方在施工中的责任、权利和义务,特签订以下合同,双方共同执行。
一、工程概况:
工程名称:
工程地点:重庆境内
工程内容:网络、监控、报警、背景音乐等
二、承包范围及方式:
1、范围及方式:按图纸要求施工。包工期、包质量、包进度、包安全、包文明施工。未经甲方同意,乙方不能再进行分包或转包。
2、乙方必须服从甲方现场管理人员的管理,按甲方提供的图纸内容、设计修改变更通知书以及甲方所定的施工要求为准,承包弱电工程的施工。
3、所有材料由甲方负责,施工机具.辅材和材料搬运施工等全部由乙方负责,乙方负责施工现场的材料和工具的保管,如有丢失,由乙方等价赔偿。
4、乙方在施工过程中损坏其它设施等物由乙方负责。
5、乙方在施工中应安全和文明施工,统一购买和穿着甲方工作服,在施工中若出现违反业主方安全和文明施工要求的行为而受到处罚,后果自负。
三、工程进度和质量标准
1.本项目工程进度必须按照业主方和甲方要求完成,不能影响项目的整体进度。每延误1天按派工单总金额5%处罚,(不可控因素除外)。
2.竣工验收质量等级必须按业主方和甲方要求达到优良标准,质保期限为壹年,自业主方和甲方竣工验收之日起计算。
四、合同适用范围和有效时间
本合同适用于弱电工程施工,具体项目以派工单的形式签署。合同有效期为壹年,即20__年3月1日至20__年3月1。
五、组成合同的文件:
1.本工程合同书;
2.施工管理条款
3.甲方提供的图纸、设计变更通知书;
4.派工单
六、在施工过程中,所有进入工地的施工作业人员必须具备行业作业证,乙方按国家法律法规要求负责购买社会保险(养老保险、医疗保险、工伤意外保险等),乙方施工过程中发生的人身安全事故和人身损害均由乙方承担全部责任和费用。施工作业人员必须自行办好劳工证、暂住证等相关证件,其一切责任由乙方负责。
七、合同价款:
八、付款方法:
工程验收合格后,乙方需要给甲方开具专用发票,甲方在收到发票后的三个工作日内,一次性支付乙方95%的工程费(5%的工程费作为售后质保金一年后全部支付给乙方)。
九、本合同一式贰份,双方各执壹份,双方签章之日起正式生效。本合同组成文件与合同具同等法律效力。如一方违约,将追究其法律责任。本合同未尽之处,双方应通过协商解决。
十、合同自质保期到期之日自行失效。
甲方(印章):乙方(印章):
电话:电话:
日期:日期:
工地合同 篇3
项目名称:项目地址:____镇路号。
甲方(发包方):________________________身份证号:____________地址:____________电话:____________
乙方(承包方):________________________身份证号:____________地址:____________电话:____________
根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。
第一条监理项目范围
现甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的土建质量施工范围的监理工作,监理范围:质量控制工作(包括:
5、建筑防水工程的质量控制);及投资控制工作(包括:
4、土建工程结算的审核工作。)
第二条服务期限费用
计费依据:监理费按5元平方米(建筑面积)计取。现本别墅建筑共计2700平方米。合计总费用:XXX;513500元(人民币)
服务期限为________年____月____日至________年____月____日。
第四条本合同书的开始、完成与变更。
监理人员应按本合同书服务内容及时间条款中所订明的期限开始其服务。
3、如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。
4、.如果如本合同书需延长监理期限(不可抗力等)或增加监理控制工作内容,甲乙双方应签订补充合同协议,调整相关工作内容及监理费用等事项。
第五条甲方的权力与责任。
1、乙方依据监理合同对甲方的
2、.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程质量,甲方有权要求乙方改善或进一步落实工作,若乙方不落实相关工作,甲方有权终止合同。
质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后按三方明确的程序办理。
甲方必需支持乙方的工作,督促施工单位的质量问题整改工作。
5、甲方应负责协调项目工程内部施工关系。
6、甲方应当在乙方发现工程质量问题后,督促施工单位及时落实整改工作,并要求施工单位附相关图片资料证明质量整改工作的落实情况已完成。才能同意施工单位进入下一工序的施工工作。否则甲方有权对施工单位进行处罚。
第六条乙方权力与责任。
1、乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应质量控制及进度款审批责任。
谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。
3、监理工作人员应按本合同规定的期限内进行监理工作。
技术费、资料费、交通费、通信费等全部直接费或间接费等。
承包等单位提供并申X的秘密。
第七条.监理服务期限:
地震等)造成合同部分或全部不能履行,乙方不承担违约责任。
资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料各1份,甲方与承建施工单位签订的合同副本1份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露,项目结束后归还甲方。
第八条监理费支付方式
乙双方自签定合同后三天内向乙方支付首期监理费用5000元(人民币);
2、施工现场完成至上表前8项工作时,甲方向乙方支付5000元(人民币)(累计支付10000元);
3、乙方完成上表内全部工作内容时,或工作时间至合同期满止甲方支付乙方余下的监理费。
第九条本合同自签订之日起生效,本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:____________________
代表人:________年____月____日
乙方:____________________
代表人:________年____月____日
合同签订地点
工地合同 篇4
发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)甲方所建的 工程门窗工程分包给乙方,根据《民法典》明确双方在施工过程中的权力、义务和经济法律责任,经双方协商同意后签订合同。
应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗,技工必须有职业技能操作证。
一、 工程名称:
二、 工程地点:
三、 工程承包的范围和内容:
四、 双方责任:甲方:
1、协调提供乙方材料堆放仓储设施。
2、按乙方施工方案中的塑钢窗施工工序需要,提供符合门窗验收标准的门窗洞口。
3、乙方已做好的成品项目,因设计变更或甲方技术人员指挥失误所造成返工,一切返工费由甲方按实计付。
4、为了确保施工顺利进行,解决应由甲方解决其它事宜,协调乙方与有关部门及土建的相互关系。甲方为乙方无偿提供以下施工条件。(1) 提供材料存放场所:
服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理:
(2)配合提供垂直运输机械:
(3)提供水、电使用:
(4)提供工程交底数据。
5、及时按照合同约定支付工程款给乙方。乙方:
1、
2、 制定详细有效可行的施工方案,组织好过硬的施工队伍。服从甲方现场管理,接受甲方和监理的指令,按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、例会纪要、施工及验收规范进行施工。
做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
3、 严格按照设计图规范、规程和合同要求施工,并对原材料、施工工艺及施工过程负责。
4、 提供产品出厂合格证、检测报告、配合做好工程塑钢窗验收所需的相关资料。
5、 乙方必须保证其合同约定施工工期,如因甲方或不可抗力因素,则工期顺延。
6、 乙方必须做好安全施工、文明施工。做到工完料净,一切边割废料及散落杂物必须清理干净,不污染其它工种成果。
承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
7、 一切按规范施工,如有不合格须返工全部由乙方负责。
五、 工程内容及要求:
1、 工作内容:
(1)按甲方提供的设计图施工、其原材料、几何尺寸、厚度必须符合要求,玻璃厚度、工艺应符合要求。
(2)清理预留洞口修边、成品保护及验收前的清扫工作。
2、工期约定:
(1)开工时间_年____月____日,工程工期为 天(乙方的施工进度应满足甲方总体进度要求;与甲方配合,应满足甲方进度要求,雨天、大风天气工期顺延。
进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和_____岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员。
(2)开工日期以甲方发出开工令为准,计算乙方工期,工期按日历连续计算。
(3)由于甲方原因造成乙方不能按期完工,凭甲方及监理签证工期顺延。
3、工程质量:本工程门窗应满足验收标准,门窗塑钢材料及施工验收标准执行:G158-20 B50411-20、G144-20。
甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育;
六、 文明施工现场施工人员严格按照文明施工准则进行操作,遵守甲方各项规章制度,不同材料分类固定存放;施工过程中根据当天施工内容合理利用施工场地,工具材料不乱扔乱放。
乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全施工标准进行施工;加强对现场操作工人的安全教育;认真落实安全措施,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,确保安全生产;随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故,承担一切责任后果和经济费用。
七、 安全要求
1、 乙方不能作主排除的安全隐患,要及时请示甲方负责人和工地技术负责人支持,消除隐患。在隐患没有解决之前,乙方不得冒险施工作业。
乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;保证施工现场整洁有序,符合文明施工的有关规定和要求。
2、 乙方在组织工人施工时,必须提供安全意识,做好安全防范,制定安全措施,保证安全生产,杜绝任何工伤事故发生。
加强现场管理,采取一切适当的措施,保护现场内外环境,限制由施工作业引起的噪音或其它污染;
3、 施工安全用电:施工用电必须遵守安全用电规章制度,按指定配电箱专人接线操作,非专业人员严禁操作。
乙方就妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);
八、 工程验收:
1、 乙方施工窗框完后由甲方组织监理单位和乙方一起对窗框尺寸、质量进行验收,验收合格后方可进行玻璃安装施工。
材料按预算分折量对乙方实行限额领料,乙方应合理用料、注重节约。如材料使用超出预算用量,则超出部分的费用由乙方承担;材料节约部分。
2、 乙方每道工序完成后,由监理公司验收合格后方可进行下道工序的施工(三个工作日内没有组织验收,视同验收合格可继续下道工序施工)。
承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费:小型机具费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不可预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;
九、 工程造价与结算
1、该工程门窗塑钢窗每平方包干综合单价为元(不含税)
2、最终结算量按图纸及实际施工面积据实结算。本工程结算总价平方包干综合单价215;实际施工面积
3、 乙方施工的门窗工程施工完毕后,经甲方、监理、乙方(分包单位)、建设单位、设计单位、质检等单位共同验收合格后,一个____月内甲方须与乙方办理完工程的最终结算手续。
文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的配合测量放线、材料试验、电工、机械设备维修和安装拆卸配合用工;
十、 付款方式
1、
2、 施工开展后乙方报进度,经甲方、监理审核,按85%付进度款。门窗系统施工完毕,通过甲方、监理、质检等有关单位验收合格后,甲、乙双方进行本工程的竣工结算。
每月_____日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费,_____日按合同价款结算完毕,交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。
一、其它约定
1、 在整个施工过程中,若因乙方原因造成了质量和进度问题,其责任由乙方承担。
2、 若因甲方资金不能按合同执行,或甲方其它原因造成无法履约,责任由甲方承担。
3、 甲方必须按照合同约定条款及时付款,如超期则按超期金额的0.1%天进行处罚,乙方必须根据合同条款,保证质量按照工期要求完成任务。十
乙方应按本合同约定的质量标准组织施工,确保施工质量。施工完毕,乙方应及时向甲方提交自检报告,甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收,验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格时。
二、本合同在执行期间,若双方出现争议另行协商解决。如不能达成一致,可向人民法院起诉。本合同双方签字盖章生效,双方完全履行权力义务后即终止。本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方签章:乙方签章:联系电话:
竣工验收时,业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷,乙方应无偿维修,并承担由此导致甲方相关损失,不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。公司办公会议评定乙方的预发工资标准:从当月工资和其它补助费及奖金总额中扣除20%到年终发放,剩余金额下月16号发放。
工地合同 篇5
发包人:(以下简称甲方)
承包人:(以下简称乙方)
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,发包人与承包人楼及地下车库建筑安装工程项目施工总承包任务协商一致,特订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程规模:约37155.40㎡
工程立项批准文号:足建委函号
资金来源:自筹
二、工程内容:本合同范围内的主要工程内容包括但不限于:基础工程、主体结构、维护结构、屋面工程、防水工程、楼梯栏杆、楼地面工程、室内初装修工程、室外装饰装修、烟道工程以及室内外给水、排水、电气安装、防雷接地、消防预留预埋和室外道路管网及道路工程(以附图划分范围为准)、环境附属工程(环境挡墙、构筑物、水池等)、外墙保温工程、外墙油漆涂料工程等。
三、工程承包范围:
图纸会审纪要、技术交底及设计变更增加所包括的内容以及本工程招标文件明确的内容均属合同承包范围;承包人主要的工程承包范围有:
(1)楼及地下车库全套施工图纸范围内的全部工程内容。
(外墙涂料工程等属承包人的承包范围。
(环境管网、电缆沟工程以及甲方交办的其他任务。
配合及管理均属承包人的承包范围;承包人除按合同要求完成所有分包工程的预留、预埋、补洞、补灰、补砖恢复等工作外,还应按要求对分包工程所需的水电、脚手架、垂直运输、施工场地等(分包单位使用的吊篮除外)予以全面支持、协调配合及质量、进度、安全文明施工等总包的管理工作。
四、合同工期
1、开工日期:________年____月____日开工(具体开工日期以监理签发的开工令为准),承包人在________年____月____日前完成现场临设等施工前准备工作。
2、完工日期:________年____月____日(具体时间以签发的开工令及总工期对应进行调整),合同范围内所有工程项目及工作内容完工。
道路、发包人分包工程)。
4、满足发包人开盘节点的工期:在________年____月____日前,完成楼15层及地下车库主体结构(因甲方原因除外)。
5、本合同总工期____日历天;各单位工程开竣工日期及达到销售状态时的工期要求以及各分部工程节点工期要求和分项工程节点工期要求见本合同附件一。
五、质量标准
本合同范围内工程验收所采用的标准为《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-20)及各专业工程施工质量验收规范,工程质量须一次性验收合格。
六、合同价款
本合同总价款暂估价:
楼及地下车库工程(按本合同补充协议约定的定额预算)采用合同预算价,共计人民币:叁仟陆佰陆拾贰万玖仟陆佰伍拾壹圆,即366XXXX9651元(含安全文明施工增加费:贰拾柒万捌仟陆佰陆拾伍圆伍角,278665.5元)。每平方米985.85元。
七、组成合同的文件
1、本合同招标书及相关资料
2、投标承诺书
3、中标通知书
4、本合同协议书
5、本合同通用条款
6、本合同专用条款
7、本合同补充条款
8、本合同附件一至十五(补充协议一至十五)
9、洽商变更等明确双方权利义务的纪要
图纸
1
法规以及标准、规范和行政文件。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺严格按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十
一、合同生效
本合同双方约定:合同在承包人缴纳履约保证金372万元,且双方签章后生效
本合同经发包人、承包人双方代表签字加盖公司法人公章及各附件协议生效后生效。
十
二、其他
合同订立时间:
合同订立地点:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
________年____月____日________年____月____日
工地合同 篇6
1、按照甲方的要求,准时到达作业现场,按时完成服务工作。
2、负责提供清洁用的设备、工具、药剂及其它耗材。
3、 乙方员工在工作期间发生工伤事故全部费用由乙方承担,如因用工不当,给甲方造成损失由乙方承担。本工程所有安全责任均由乙方独立承但,甲方不对因本工程产生的直接或间接安全事故 负任何责任。
4、爱护甲方内、外各项设备设施,注意节水节电,不得擅自挪用甲方的物品,施工中乙方损坏的一切设施物品均需照价赔偿或复原。
5、清洁后的结果要达到国家质量环境体系的相关标准,不得造成所清洁物品损坏及污染,如有造成,照价赔偿。
6、乙方清洁作业应遵守甲方规定的时间要求,如有变更,双方协商解决。
7、乙方应当保证其服务质量,工程完毕应主动邀请甲方进行检查;对不合格部分,乙方应进行重新处理,直到甲方满意为止。
8、 乙方应保证在本合同签定之日起____日内完工,但如有不可抗拒因素除外。延误工期按每日2%扣除工程款。
四:合同金额、付款方式及时间
1、单价:3.5元2 金额合计:85000元 ;
2、付款方式及时间:现金;甲方于工程验收合格后一周内付清乙方工程款。
五: 本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。协商不成的,任何一方均可向____市____区仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
六:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
盖章: 盖章:____日期:____日期
工地合同 篇7
合同编号:_________
甲方:_________
联系人:_________
乙方:_________
联系人:_________
甲乙双方为_________(地点的名称)
弱电综合布线系统签订合同如下:
一、工程的概况
弱电综合布线系统
2、工程的地址:_________
信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务
1、甲方负责协调处理工地现场有关的问题,保证现场正常施工的必要条件。
完工,在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作:
弱电综合布线系统(工程量为:约
配线架标识表、线缆的标签、及相关对应文档资料。
在现场施工及项目班组长每天到场。
4、乙方保证该项目工程开通正常运行________年的维护工作。
5、甲方应该及时将工程的材料运到现场,并存放在安全的仓库。
三、工程进度的安排
1、在甲乙双方协商下,计划在________年____月____日前全部完工。
2、若遇甲方无法提供施工条件,甲乙双方另行协商。
四、工程验收的时间
工程完工后____月内,甲方应组织验收。无正当理由在____月内不组织验收视为工程合格。
五、合同预算的金额
本合同预算总金额为:(人民币)_________元整(
六、结算的方式
工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_________%的预付款。工程验收合格后一周内付_________%;余款_________%________年内付清。
乙方向甲方开据《_________省_________市建筑安装专用发票》。
七、人力不可抗拒事故
如因战争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不可抗力事故导致工期延误,则工期顺延,责任不在乙方。但乙方应立即通知甲方,并有采取一切必要措施从速完成施工。
八、违约的责任
甲方不按本合同第六条的规定支付工程款,应承担每天千分之五的违约金。
乙方中途舍弃工程安装,合同金额不予支付处理;乙方不遵守《保密约定》应承担合同金额的百分之五十的扣款。
九、解决争议的方式
本合同发生纠纷,双方应协商解决,协商未成,交乙方所在地人民法院管辖。
十、合同生效及其它
1、本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,签字盖章即生效。
2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。
3、本合同执行过程中,签订的补充协议属合同的组成部分。
4、若有未尽事宜,双方友好协商解决。
甲方(签章):_________
乙方(签章):_________
法定代表或其委托人:_________
法定代表或其委托人:_________
签约的时间:________年____月____日
签约的地点:
工地合同 篇8
工地合同部述职报告
尊敬的领导:
您好!我是工地合同部负责人,我在此向您提交我过去一年的述职报告。在过去的一年里,我努力工作,积极创新,在合同管理方面取得了一定的成绩。
一、项目管理
在过去的一年里,我领导团队成功签订了多个重大合同,包括城市新建工程、公共设施建设等。我们在合同签订后,严格按照合同要求推进项目进程,保证工程质量和进度。同时,我也积极与各相关部门沟通合作,共同推动项目进展,取得了较好的效果。
二、合同管理
在合同管理方面,我认真执行公司的合同管理制度,严格按照合同约定履行合同义务,确保合同的执行效果。在项目实施过程中,我们及时发现和解决了一些问题,避免了合同纠纷的发生。同时,我也加强了与客户的沟通与协商,处理好合同变更、索赔等事宜,确保项目的顺利进行。
三、团队管理
作为合同部门的负责人,我注重团队建设,激发团队成员的工作热情和创造力。我定期组织培训和交流会议,加强团队的凝聚力和协作能力。在工作中,我积极指导和协助团队成员,提升他们的专业技能和工作水平。
四、创新能力
在工作中,我注重创新,不断探索合同管理的新方法和新理念。我关注市场动态,学习先进管理经验,不断提升自己的管理能力和水平。在合同管理中,我充分发挥自己的思维能力和创造力,为项目的顺利进行贡献了自己的力量。
我在过去一年里努力工作,取得了一定的成绩。但同时我也意识到自身还存在一些不足和问题,需要不断学习和提升。我将认真总结工作经验,不断改进工作方法,积极进取,为公司的发展做出更大的贡献。
感谢领导对我工作的支持和信任。我会继续努力工作,不辜负领导的期望,为公司的发展贡献自己的力量。
谨此报告
敬上
XX(工地合同部负责人)
日期:XXXX年XX月XX日
工地合同 篇9
甲方(出租方):
乙方(承租方):
甲方有德龙货车一辆,愿意租给乙方使用,为约定甲、乙双方的权利和义务,经甲、乙双方协商一致,现就货车租赁事宜达成如下协议:
一、租赁车辆状况
甲方有德龙货车一辆,动力380马力,车高2.2米,宽2.8米,车身长15米。牵引车车牌豫N21611,挂车车牌豫NA722。车辆经营使用中,状况良好。
二、租赁期限及租金的交纳
车辆租用期限为一年,自20XX年 月 日至20XX年 月 日,年租金三十七万元人民币。车辆租用费按月交纳,首付租金贰万元,以后的1至12个月的租赁期内,在每21号前,乙方需向甲方交纳当月租金叁万元人民币,共计三十万元。
三、出租方的权利和义务
1、在下述如何一种情况发生时,出租方有权随时随地收回所租车辆,已收取的款项在计算所有损失后多退少补。
(1)承租方利用所租车辆从事违法犯罪活动。
(转租、出售、抵押、质押。
(3)从事其它有损出租方车辆合法权益的活动。
(4)未经出租方书面许可,在车辆租赁期限结束后拖欠还车。
在以上情况下给出租方造成经济损失的,承租方应作相应赔偿。
2、不承担租赁车辆于租赁期间引发的第三者责任。
法规的规定出租方应有的权利。
4、按合同约定提供技术状况良好各种证照及规费齐全的车辆。
5、租赁期间对车辆使用情况及客户信誉实施监控。
6、国家强制执行不让流动车辆租赁除外。
四、承租方的权利和义务
1、于租赁合同规定的租赁时段拥有所租赁车辆的使用权。
维修义务。
3、在租赁合同书签署之日以现金方式全额缴纳贰万元的首付款。
等一切费用。
违法肇事等行为所产生的全部责任及经济损失。
6、承租方必须承担由于承租方行为带来的其他经济损失。
理赔。
五、保险条款
1、出租方已就租赁车辆提供相应保险。
2、承租方应在交通事故发生的24小时内及时通知出租方,出租方有义务协助承租方对有关事故进行处理。事故处理期间不影响本合约的执行。
3、由于承租方的原因造成的保险公司拒赔及免赔的所有损失及相关费用由承租人承担。
4、车辆发生保险事故,造成车辆损害的,承租方应对车辆进行修复或更新。
六、违约责任
除重大政策性变化或不可抗力外,任何一方违反合同的规定致使合同不能全部履行的,除赔偿相应经济损失外,还应向另一方支付合同未履行部分租赁金额总20%的违约金。承租方应按双方签定的还车时间及时交还租赁车辆,每逾期交还一日,除继续计收租金外,需另外交付日租金20%的违约金。
七、合同的变更和解除
本合同的变更和解除,必须经租赁双方签署书面协议方能有效。
八、争议的解决
有关本合同之一切争议,首先应友好协商解决,如协商解决不成,任何一方可向人民法院诉讼解决。
九、本合同自租赁双方签字盖章后即生效。
本合同一式二份,由出租方、承租方各执一份。
工地合同 篇10
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
丙方:
甲乙双方为明确双方权利义务,依照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、法规规定,经双方协商一致,特订立本合同。
二、产品质量标准:
三、验收标准、方法:
四、结算方式及期限:合同签约后预付定金10%,货到现场经验收合格后凭正规发票支付60%,余款工程竣工一个月内付清。
五、违约责任:
1、由于乙方原因造成逾期供货或供货不足的,应支付逾期部分货款每日1%的违约金;
2、乙方交货质量不符合约定的,由此给甲方造成的一切损失由乙方承担;
3、甲方逾期付款,应支付逾期部分每日千分之违约金;
4、如乙方向甲方相关人员以任何形式的贿赂行为,一经查实,甲方有权拒付剩余货款并追求相关当事人法律责任;
六、解决合同纠纷的方式:双方友好协商解决,如协商不成,可以在需方所在地人民法院诉讼解决。
七、本合同仅适用限额贰万元以下的货物采购之用,经甲、乙双方签字、丙方签证之日起生效。
八、其他约定:
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
丙方:
_________年____月____日
工地合同 篇11
甲方(购方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:
____________乙方(销方):____________________________________地址:____________邮码:____________电话:____________法定代表人:____________职务:____________
经双方协定一致,签订砂石料购销合同条款如下:数量、计量单位、单价、金额品名规格单位数量单价(元)金额(元)备注1、2、3、4、价金总额(大写)拾万仟佰拾元角分¥质量标准:
执行国家规定标准。甲方凭单验质。合格率:达到国家规范。交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,
乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。若遇便车,乙方可以代运,其代运费用概由甲方负担。乙方垫付的款项,随同材料价款一并结算。
甲乙双方必须按如下期限提(供)货,甲方逾期提(收)货的。乙方有权处理该货,并不免除甲方责任。付款办法和期限:
1、甲方在____年____月____日前付定金________元;
2、采取先汇款后结算方式:甲方按购砂(石)料总金额分期先汇款。____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元;____年____月____日前电汇________元。
3、采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、执行。乙方每月____日~____日凭实发水泥开具销售发票向甲方开户银行办理托收。
违约责任:甲方责任:
1、中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的,每天偿付逾期提货部分货款总值____%的违约金,
并承担乙方实际支付的代管费用。
2、逾期付款的。每天偿付逾期付款总额____%的违约金。
乙方责任:
1、不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算,每天偿付____%的违约金。
2、所交水泥质量、规格不符合同规定,除自费负责处理外,还要赔偿实际经济损失。本合同一式____份。经法定代表人签字后生效。
有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲方:________________________代表人:________开户银行:________帐号:____________年月日
乙方:________________________代表人:________开户银行:________
帐号:____________年月日
工地合同 篇12
甲方:________
乙方:采用新型的建筑节能产品——外墙保温装饰一体板。为保证工程顺利实施,进行统一组织设计和施工管理。依据《建筑法》《民法典》及相关的国家法律、法规,经过甲、乙双方充分协商,本着互惠互利、平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方现将 (工程名称)发包给乙方施工。
配电系统布局必须按审批方案、图纸施工,负责此项工作的施工人员必须有劳动局核发的电工操作证(特种工种证明复印件在物业管理公司备案)。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:________________________________
3、工程内容:
4、承包方式:
二、工程承包范围:施工蓝图所包括的所有外墙外保温装饰人工及材料。施工时,按照甲方确定签字盖章的设计效果图施工。
装饰材料搬运:乙方须提前申请电梯使用时间,按计划安排时间搬运,切勿损坏电梯、公共区域墙壁、楼梯间墙壁等公共设施设备。
三、合同工期:
1、工程从年____月____日开始至年____月____日结束,工程有效工期为________天。
2、乙方按照甲方合同中确定的施工进度计划进行合理安排施工,雨季和其它客观因素影响工期的,可由甲乙双方协商解决。
装修垃圾清运:乙方必须遵守甲方的规定,按指定时间将封闭袋装垃圾运至指定地点,随时清扫门前杂物。
3、乙方应按照甲方的工期要求进行施工,如由于乙方原因致使工期拖延的,甲方有权利对乙方采取相应的经济处罚措施。
乙方施工人员须衣着整齐,佩带通行标志,按指定通道进入;严禁在本小区非工作区域闲逛,不得损坏小区公共设施设备及他人财务;严格遵守管理规定。
四、质量要求:
1、乙方依据《建筑标准设计》《外墙保温墙体构造》图集号:辽1及相关的国家规范和产品外保温施工工艺施工。
)工作时间:00--18:00其它时间严禁施工人员进入或滞留在小区内:严禁施工人员在本小区内留宿。
2、乙方必须建立完善的质量管理负责制,施工质量以建设单位验收合格为准。
3、外墙必须平整、坚实、无粉化、起皮、裂缝和空鼓等影响外墙饰面施工的质量缺陷。外墙施工过程中必须做到工完场清。
消防安全:每户装修施工现场必须配置两个5公斤灭火器,工作现场禁止吸烟。乙方必须遵守各项安全防火规定。
4、材料进场必须提供进场验收记录。
5、乙方在施工过程中必须遵循外墙外保温施工工艺,在甲方和监理单位验收合格后,方可进行下道工序施工。
6、乙方在施工过程中,严格按照国家施工规范施工,否则甲方将对乙方采取相应的经济处罚措施。
五、工程造价:
1、外墙保温施工工程量按外墙设计(不减窗口)实际面积实算计量,总面积按施工图测算约 2,综合单价 元㎡。工程总造价约人民币 万元整( ),欧式线装修材料包含其中,不再决算取费(详见附表)。
乙方须提前通知甲方约定时间,甲方自接到乙方正式验收申请5个工作日内,由工程部、业主、装修公司负责人及装修施工相关技术人员共同验收。验收不合格项目由施工单位限期整改合格。
2、塑钢窗按实际测量面积计算工程量,建设单位指定加工施工单位,甲方从平米造价利润中提取元补贴给乙方保温装饰工程。
因其装修而引起的一切后果,如造成房屋结构、布局、外装修的损坏,房产毗邻房屋的损坏或他人人身安全或财产的损失,房屋渗漏而对四邻造成的损失等均由乙方承担。
3、复合铜门按设计面积实算计算工程量,报价元2,由建设单位指定加工施工单位。
六、付款方式及结算:
1、外墙保温付款:合同签订后甲方支付外墙保温材料款85%计 ;
2、塑钢窗更换和复合铜门制作等付款按中标合同规定执行。
3、工程施工完毕且验收合格后,无质量问题甲方应付清余款。
七、甲方的责任:
1、依据本合同向乙方支付工程进度款。
2、甲方在乙方进场前____日,协调中标施工单位为乙方提供施工用水和用电,满足乙方工程需要。
3、甲方负责协调其它工种之间的施工配合。
八、乙方的责任:
1、乙方应按照相应国家施工规范及外墙保温施工工艺施工。乙方依据甲方的施工进度合理安排施工,服从项目管理,不得以任何理由拖延工期。
甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,甲方将蔚蓝印象环境景观工程委托给乙方进行深化及施工,为了进一步明确双方的责任,根据《中华人民共和国民法典》之规定。
2、乙方进入施工现场的作业人员,必须熟悉外墙外保温施工工艺并能熟练操作,非专业人员禁止外墙操作。乙方作业人员的吃住由乙方统一安排,甲方提供工人休息场所。
条工程范围和内容工程范围:按甲方批准的施工图为准。工程内容包括:
3、工程验收后,保修期内乙方应随叫随修,否则甲方有权委托其他人员进行维修,费用乙方负责。
4、乙方在施工过程中,要建立完整的安全保障体系,安排专人定时定点检查施工机械和施工操作人员的安全防护用品。依据安全技术规程正确施工,严禁违规操作,否则发生的一切安全事故由乙方全部承担。
条设计周期本合同签订以后于________年____月____日前完成对扩初图的深化设计,其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计、。
5、乙方应严格依据国家安全操作规程及文明施工标准进行施工,否则甲方有权依据项目管理处罚管理办法对乙方采取处罚措施。乙方在工程完成后,及时清理施工现场的建筑垃圾,做到工完场清。
条施工工期开工日期:竣工日期:在有施工场地的条件下,工期为70天。因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因(如下大雨等)所耽误的时间应不计工期,并作相应顺延.
九、其它事项:本合同如有未尽事项,甲乙双方可另行协商签定补充协议,补充协议于本合同同具法律效力。本协议一式四份,甲乙双方各执两份,签字、盖章后开始生效。
本工程执行____省建设工程造价管理总站发行的20定额:
甲方:________(签字盖章)
乙方:________(签字盖章)
日期:________年____月____日
工地合同 篇13
卖方: (以下简称甲方)
买方: (以下简称乙方)
工地工程水泥购销合同书(通用3篇)交货方式、地点和运杂费负担:甲方组织运输工具到乙方仓库提货,运费、上、下车费等均由甲方自理,乙方凭合同和甲方收货人出据的证明发货。乙方可以代运,其代运费用概由甲方负担。
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他有关法律规定,经甲乙双方平等友好协商达成一致,订立 (工程名称) 的这一批次水泥购销合同,合同条款如下:采取托收承付方式:按《中国人民银行结算办法》第八条第一、二、三、五、六、七、执行。
第一条 材料名称、规格、数量、单价
中途退货或违约拒收的,偿付退(或拒收)货部分货款总值____%的违约金。逾期提货的。
1、本合同为总价合同,若超出合同总价需另签合同。
2、卖方承担运输费用,并将合同标的货物运输至购买方指定地点。
3、特别约定:本合同为一次性付款合同,禁止赊欠,若因卖方超额发货,则视为无偿提供行为。
第二条 质量要求、技术标准
1、质量标准必须符合GB175-20__《通用硅酸盐水泥》国家标准的各项要求。
2、材料进场后,必须按有关施工操作规定,送检后方可进行预制、安装、施工。如发现不合格,检测、退货等产生所有费用由卖方承担,货物的交货不能视为交付合格。
不能交货的,偿付不能交货部分货款总值5%的违约金;逾期交货的,按逾期交货部分货款总值计算。
3、水泥随车合格证应清楚注明:执行标准、产品名称、规格、生产企业名称、生产许可证标志(QS)及编号、出厂编号、生产日期、净含量等。如卖方未提供上述相关证明材料,买方可拒绝验收。
甲方(发包方):乙方(承包方):根据《民法典》及有关法律法规的规定,本着自愿、平等、协商一致的原则,为确保各方利益。
4、产品在运输与存储中不得受潮和混入杂物。
第三条 交付时间、地点
1、交货时间:买方提前24小时以书面、短信、电子邮件等形式向卖方提供下批次的需求量计划,卖方接到通知后,卖方应在买方规定的时间内将合同货物2、交货地点: 。
甲方不能按合同规定支付工程款。乙方在以上情况发生的十天内,就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后。
第四条 供货及结算方式
1、合同签订后供货前,由买方按需要报送卖方,卖方按报送材料品种、型号等组织货物。
2、货物送到指定工地后,双方要在现场对到货的材料进行清点确认。以有双方指定人员签字的签收单为准。
3、货品验收合格后 天内,买方全额支付货款到卖方指定的银行对公账户;卖方在收到买方货款时提供税率为 的全额增值税专用发票。
当该工程完工后,由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作,并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后,因甲方原因未安排验收的。
4、发票违约责任:如果因为卖方所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定,致使买方被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的,卖方应承担违约责任和赔偿责任。
负责对图纸、方案的审核、确认,负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证,工程中间验收和其他必要的签证。
第五条 违约责任
1、卖方保证按照合同约定提供质量合格的货物。卖方所供货材料质量不合格的,买方有权拒收,卖方无权要求支付相应货款,并应赔偿因此给买方造成的损失。
由于甲方原因,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价215;0.5%延期天数计算。
2、卖方未能按约定供货的,每逾期一日,按供货货款数额 支付违约金。买方未能按约定支付货款的,每逾期一日,按应付货款数额 支付违约金。
由于乙方原因,则视乙方违约,乙方向甲方支付违约金。违约金按合同总价215;0.5%延期天数计算。
第六条 不可抗力
一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的,根据不可抗力的影响,可部分或全免除责任,但应当及时告知对方,并自不可抗力结束之日起十五日内向对方当事人提供证明。
由于甲方未按合同约定向乙方付款,则视甲方违约,甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价215;延期天数计算。
第七条 解决争议的方式
本合同在履行的过程中发生纠纷的,双方友好协商解决,协商不成提起诉讼的,双方同意向 所在地人民法院起诉。
合同签订生效后,除不可抗力外(指战争、严重水灾、火灾、台风和地震以及经双方同意属不可抗力的事故)。
第八条 合同生效
本合同自盖章签订之日起生效。合同执行期间内,任何一方均不得随意变更或解除合同。
合同如有未尽事宜,须经合同双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同一式两份,均为正本,具有同等法律效力,双方各持一份。
本合同终止条件:合同条款执行完毕。
甲方(章)
纳税人识别号:
地址:
法人代表人:
开户银行:
银行账号:
电话:
日期: 年 月 日
乙方(章):
纳税人识别号:
地址:
法人代表人:
开户银行:
银行账号:
电话:
日 期: 年 月 日
工地合同 篇14
合同编号:_________施工合同发包方(甲方):_________住所地址:_________联系方式:_________手机号(b机号):_________施工合同承包方(乙方):_________单位地址:_________法定代表人:_________工程监理人:_________联系电话:_________本工程设计人:_________联系电话:_________本工程项目经理:_________联系电话:_________依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:
第一条 工程概况
1.1 工程地点及面积:_________
1.2 工程造价:_________元,大写(人民币):_________
1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(见附件
五:乙方提供装饰装修材料明细表)
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料(见附件
四:甲方提供装饰装修材料明细表,附件
五:乙方提供装饰装修材料明细表);
(3)乙方包工、甲方包全部材料(见附件
四:甲方提供装饰装修材料明细表)。
1.4 工程期限_________天;开工日期________年____月____日竣工日期________年____月____日
第二条 工程监理若本工程实行工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。劳务报酬10.1本工程采用固定劳务报酬,共计.00,10.2劳务报酬的支付甲方收到建设单位拨付的工程款后,按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。10.3本合同劳务报酬(依据现有施工图确定,结算时按实进行调整)。10.4甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式,不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据,乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。
第三条 施工图纸双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:
3.1 甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为____月____日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份。(见附件施工机具、周转材料供应甲方提供给乙方劳务作业使用的机具、设备性能应满足施工的要求,及时运入场地,安装调试完毕、运行良好后交付乙方使用。
六:家庭装饰装修工程设计图纸);
3.2 甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份(见附件
六:家庭装饰装修工程设计图纸),设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);
3.3 施工图纸双方签字后生效。
第四条 甲方义务
为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈采取保护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护。施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理应提前以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明;
4.2 开工前将原有的电话设备拆除;提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;
4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;
4.4 禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续;根据有关部门规定,甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;因变更导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延:困变更减少工程量。
4.5 参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;
4.6 工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物管所需相关材料。施工中乙方不得对原工程设计进行变更。乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致的直接损失,由乙方承担。
第五条 乙方义务
5.1 施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程;
5.2 在甲方未正式提供有关部门的审批文件前,严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等,否则应承揽相应责任;施工验收3.1乙方应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。甲方与发包入对乙方的施工质量进行检查验收,当乙方施工质量不合格时,乙方应负责无偿修复。
5.3 严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
5.4 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;
5.5 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
5.6 因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;
5.7 乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。施工配合乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人或建设行政主管都门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;
第六条 工程变更
6.1 为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》(见附件违约责任:本合同签定后甲乙双方均应严格执行,不得违约。违约一方除赔偿守约一方的经济损失外。
七:家庭装饰装修工程变更单),同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担;争议:甲乙双方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,和解、调解不成时。
甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工。如在乙方没有完全履行本合同义务之前,总包合同终止,甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场。
6.3 甲方
第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。
第七条 材料的提供
7.1 由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求(见附件
甲方提供装饰装修材料明细表)。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求。如因不可抗力致使本合同无法履行,或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建。
7.2 由乙方提供的材料、设备的(见附件
乙方提供装饰装修材料明细表),乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用。乙方应妥善做好已完工程和剩余材料设备的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付发生的费用,并按合同约定支付已完工作劳务报酬。
7.3 甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的(见附件
甲方提供装饰装修材料明细表。应备注乙方代购),在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)材料运输费(根据实际情况确定);立合同单位:(以下简称甲方)(以下简称乙方)甲方生产安全隐患主要表现,主要部位,整改内容。工程总预算:为明确责任,按质按量完成施工任务,结合本工程具体情况,经甲、乙双方共同协商,签订如下条款共同信守。
7.4 除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场;若需要乙方代购,加收所购材料款_________%的采购费及运输费。在施工中,甲方应指定专人负责质量检查,发现乙方不按施工要求施工时,应给予指出,乙方应认真听取甲方意见进行纠正。
第八条 工期延误
8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:
(1)工程量变化和设计变更;
(2)不可抗力;
(3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工;
(4)甲方同意工期顺延的其他情况。
8.2 因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;本合同自签订之日起生效。甲方(单位盖章) 乙方(单位盖章)负责人:负责人:第三方监证人:合同签订日期:
8.3 甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;
8.4 因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。______室______厅______卫,为平层□,或错层□,或复式□,或别墅□。(□为确定的内容。
第九条 质量标准
9.1 双方约定本工程施工质量按下列第项标准验收:
(2)《____市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》
(3)其它验收标准:_________
9.2 施工过程中双方对工程质量发生争议时:
(1)可向____市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或____市建筑装饰协会投诉进行调解;
(2)如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份。(此费用由甲方支付□;此费用予以减免□)。
第十条 工程验收和保修
10.1 双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:
(1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;
(2)油漆、面层涂料施工前验收;
(3)竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单(见附件
八:工程验收单)。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;严格执行施工规范、安全操作规程、消防和环境保护等规定。
10.2 工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续(见附件
九:工程结算单),并填写工程保修单(保修期为________年)(见附件
十:工程保修单)。
第十一条 工程款支付方式1
1.1 双方约定按以下第_________种方式支付工程款:
(1)合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款:
(2)支付次数支付时间付款比例支付金额
第一次合同签订之日
第二次隐蔽工程验收后____日内
第三次竣工验收合格后____日内
(3)其他支付方式:_________1
1.3 甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后,乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失,责任由甲方自负。确保装修质量,尤其是水、电等隐蔽工程的质量,装修期间和保修期内如发生因施工造成的质量问题,负责返工返修。
第十二条 违约责任1
2.1 合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续。乙方应按合同期限完成整个工程,不得无故拖延工期,除甲方变更设计方案和因停电、停水及不可抗力因素导致停工_____小时以上等原因外。
2.2 工程未验收合格或未结清尾款而未移交,甲方使用或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利;1本工程甲方采购的材料、设备,应为符合设计要求、正规厂家的合格产品,并按时供应施工现场。如因质量问题、规格差异或“
2.3 甲方未按期支付
第二(三)次工程款的,乙方有权停工,每延误____日向乙方支付工程总造价2‰的违约金;1
2.4 由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。1凡由乙方供应的材料、设备,应向甲方提供其品牌、规格、单价、产地及产 品合格证等。
2.5 由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误____日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。工程以双方确认的施工图纸、施工说明、设计变更等内容为依据,以《建筑装饰装修工程质量验收规范》(gb50210-20)及《住宅装饰装修工程施工规范》(gb50327-20)为质量评定的标准;
第十三条 合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时,按下列第_________种方式解决:
(1)向_________仲裁委员会申请仲裁;
(2)向人民法院起诉。
第十四条 几项具体规定1
4.1 工程地在____区以外的装饰工程,乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费;1
4.2 因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点,甲方应支付垃圾清运费用(人民币)_________元,(此费用不在工程款内);1工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收,办理验收、移交手续。
4.3 施工期间,甲方将外屋门钥匙_________把,交给乙方施工负责人_________负责保管。工程竣工移交后,甲方负责提供新锁_________把,由乙方当场负责安装好交付甲方使用;1
4.4 施工期间,乙方每天的工作时间为:上午_________点_________分至_________点_________分;下午_________点_________分至_________点_________分。
第十五条 附则1
5.1 本合同签订后工程不得转包;1
5.2 甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持一份;1甲、乙双方(实行工程监理的,应有监理方参加)确认的质量问题,由乙方负责返修(返工)并承担费用和工期;在竣工验收中确认的质量问题,乙方负责返修(返工)和承担费用。
5.3 凡在本市各家庭装饰装修市场内签订合同的,本合同一式三份,甲、乙双方及市场有关部门签字(盖章)后生效,三方各持一份;1因方原因,合同无法履行和继续履行时,应及时通知对方办理合同终止手续,若不办理合同终止手续,擅自停止 履约,违约方应承担违约金,并赔偿对方由此造成的经济损失。
5.4 合同履行完后自动终止;1
5.5 本合同实行当事人自愿鉴证,以保护合同当事人的合法权益。1
5.6 合同附件为本合同的组成部份,与本合同具有同等法律效力。
第十六条 其它约定条款_________甲方(签字):_________
乙方(盖章):_________法定代表人(签字):_________
委托代理人(签字):_________________年____月____日
________年____月____日家庭装饰装修市场合同认证意见(商场合同认证章):_________委托代理人(签字):_________联系电话:_________________年____月____日附件合同附件:附件
一: 家庭装饰装修工程施工项目确认表附件
二: 家庭装饰装修工程内容和做法一览表附件
三: 家庭装饰装修工程报价表附件
四: 甲方提供装修装修材料明细表附件
五: 乙方提供装饰装修材料明细表附件
六: 家庭装饰装修工程设计图纸附件
七: 装饰装修工程变更单附件
八: 工程验收单附件
九: 工程结算单附件
十: 工程保修单
工地合同 篇15
甲方:
电话:
乙方:
电话:
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则,为明确各自在工程当中应有的权利和义务,经协商一致,签定本亮化合同。
一、工程概况
1、工程地址
2、工程范围及要求楼体用霓虹灯勾勒轮廓;
。
二、工程(款)造价金额(大写):___元(人民币):___元
三、甲方义务与权利
1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款;
2、甲方如发现有质量问题,有权要求乙方予以调换;
电源连接等施工中因施工与有关部门产生的问题,甲方与有关部门协调解决。
四、乙方义务与权利
:灯具均保修________年;
2、乙方使用的材料由其自行提供,但应确保材料的质量达到国家有关标准;
安全施工。..
。
五、付款、结算方式
。
2.签定合同后____日之内甲方预付乙方%的工程总价款,即人民币大写:小写:___元;发货时甲方支付乙方工程总价款的%,即人民币大写:工作日内付工程款即人民币:大写:小写:___元;余款即人民币:大写:小写:___元为工程及产品质量质保金,两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。
六、附则
1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合同具有同等法律效力;
2、本合同附有《工程预算清单》一份,工程预算___元,双方同意以___元结算。
3、本合同一式两份,双方各执一份,由双方签字盖章后生效。
甲方(公章):
乙方(签章):
法定代表人:
法定代表人
委托代理人:
委托代理人:
电话:
电话:
________年____月____日________年____月____日
借贷合同范例15篇
随着法律在人们生活和工作中占的比重越来越多,我们经常在生活或工作中接触到合同。合同代表着合作双方达成了某些条件上的共识,一份合乎法律规定的合同是怎样的呢?祝你在学习和工作中越来越出色。
借贷合同 篇1
借款单位:______________________________
地址:__________________________________
电话:__________________________________
主管部门:______________________________
贷款银行:______________________________
地址:__________________________________
电话:__________________________________
借款单位经办人:________________________
贷款银行经办人:________________________
签订合同日期:__________________________
立合同单位:
借款方:_________________________________
贷款方:_________________________________
借款方为进行企业技术改造向贷款方申请贷款,经贷款方审查同意发放。双方为明确责任,恪守信用,除执行《中国人民建设银行技术改造贷款办法》外,根据国家有关规定,特签订本合同,共同遵守。
一、贷款金额:人民币(大写)______________万元整。
二、贷款用途:___________________________________
三、贷款期限从_______年_______月起至_______年_______月止,共为_______年_______个月。贷款方保证按有关规定和下列用款计划供应资金,借款方保证按下列用款计划和还款计划用款和还款。
用款计划:
季 度
年 度
一季度
二季度
三季度
四季度
还款计划:
季 度
年 度
一季度
二季度
三季度
四季度
四、贷款利息:按月息_______‰计算,按季结息,由贷款方从借款方帐户扣收。建设期贷款利息由借款方在自有资金内支付。贷款不能按本合同规定的分年还款计划归还的部分,作逾期处理,加收利息_______%。在本合同有效期内,如发生国家政策性的利率变动时,本合同贷款利率亦作相应调整。
五、归还贷款的资金来源,按国家有关规定双方商定为__________________
借款方对偿还贷款本息以抵押或第三方保证的方式提供担保。抵押(或保证)协议作为本合同附件。
六、贷款到期,借款方如未还清本息,由保证单位在接到贷款方还通知后的三个月内代为偿还。三个月后仍未归还,贷款方可以直接从借款方或保证单位的各项投资和存款中扣收;以抵押方式提供担保的,可变卖抵押财产归还贷款。
七、需要变更合同条款的,经双方协商一致后,由双方签订变更合同文件,作为本合同的组成部分。
八、贷款方保证按照合同规定,及时支付贷款资金。因贷款方责任未按期提供资金,贷款方根据违约数额和延期天数,按本合同规定贷款利率的20%计算违约金,付给借款方。
九、贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况,借款方保证及时提供有关统计、会计报表、帐册及资料。如发现贷款被挪作它用,贷款方按规定向借款方加收罚息_______%,并有权停止发放贷款或限期追回贷款。
在项目建设过程中,因建设项目情况发生变化,继续履行本合同可能给贷款方造成损失,或不再具备《中国人民建设银行技术改造贷款办法》所规定贷款条件的,贷款方可中止合同并限期收回贷款。
在本合同有效期内,借款方因实行承包、租赁、兼并等而变更经营方式的,必须通知贷款方参与清产核资和承包、租赁、兼并合同的研究、起草、签订的全过程,并根据国家有关规定落实债务、债权关系。
十、本合同自签订之日起生效,至贷款本息偿清之日止失效。在合同生效后________天内,借款方如不向贷款方办理开户手续,合同即自行失效。
十一、借款方开立帐户后,要将资金按用款计划从贷款帐户中转到存款帐户内,借款方根据分次划入资金在存款户中支用贷款。
借款方不按期将资金转入存款户的,逾期_______天后,贷款方将代为划转。
十二、本合同正本三份,借款方、贷款方、保证单位各执一份,副本_______份。
借款方:(签章)______________
法人代表:____________________
贷款方:(签章)______________
法人代表:____________________
保证单位:(签章)____________
法人代表:____________________
公证单位(签章)______________
借贷合同 篇2
编号:________县_______乡(镇)
合同编号:_____________________
经_______银行_______县_______支行_______营业所(以下简称贷款方)与_______(以下简称借款方),充分协商,签订本合同,共同遵守。
一、由贷款方按下列分期借款计划按时、按额向借款方提供_____________贷款总额为_____________元。借款还款计划如下表
分期借款计划:
分期还款计划:
日期:
金额(大写):
利率%:
用途:
日期:
本金:
二、贷款方如不按期、按额向借款方提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金,违约金数额的计算,与逾期贷款罚息同。
三、贷款利率,按银行贷款现行利率计息。如遇调整,按调整的新利率和计算办法计算。
四、借款方应按协议使用贷款,不得转移用途。否则,贷款方有权停止发放新贷款,直至收回已发放的贷款。并按规定收取罚息。
五、借款方如不按规定时间、额度用款,要付给贷款方违约金。违约金按计划用款额度、天数,按借款利率的_____%计算。
六、借款方保证按借款契约所定期限归还贷款本息。如而延期、借款方至迟在贷款到期前三天,提出延期申请(并告知担保人),经贷款方同意,办理延期手续。但延期最长不得超过原订期限的一半。贷款方不同意延期或未办理延期手续的逾期贷款,加收罚息。
七、借款方的借款由担保人用_________________作担保。
八、贷款到期后一个月内,如借款方不按期归还贷款本息时,由担保单位(或担保人)负责为借款方偿还贷款本息和逾期罚息。
九、本协议书一式_______份,借贷双方各持正本一份,担保单位(担保人)和公证机关各一份
十、本协议书经借贷款双方和担保单位(或担保人)各方签字之日起,即有法律效力。
借款方:
借款单位(人):
(章)
负责人:
财会人:
贷款方
贷款单位(人):
(章)
负责人:
经办人:
借款方担保
担保单位(人):
(章)
负责人:
财会人:
签约日期:______年______月______日
借贷合同 篇3
借款人因生意需现金周转,共同向出借人申请借款。出借人同意出借,为明确责任,恪守信用,签订本合同。
第一条:借款金额与借款期限
1、本合同借款金额为:人民币贰仟万元整(¥:XX0000。00元)。
2、本合同借款期限为:六个月,自20 年5月 日至20 年11月 日。
3、借款支付方式:现金。
第二条:借款利率与利息
1、本合同的借款是以商业银行同期流动资金贷款基本利率的四倍确定利息。
2、本合同借款以出借人出借款项之日起计息。
第三条:借款人的担保方式
本合同两借款人以个人信用及信誉作为借款担保,互相负无限连带责任。
第四条:出借人的权利义务
1、出借人有权掌握了解借款人借款金额的使用用途,走向、经营状况和债权债务情况。
2、出借人如发现掌握借款人涉及重大经济纠纷,有权提前收回全部借款金额。
第五条:借款人的权利义务
1、借款人应按合同约定,到期清偿借款本金和利息。
2、借款人对所借款项应合法使用,不得从事法律法规禁止的行为。
第六条:违约责任
1、本合同生效后,出借人和借款人均应履行本合同的约定义务,任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的,应当承担相应的违约责任。
2、借款人到期不能清偿借款本金和利息,应按月承担借款金额20%的违约金。
3、借款人到期不能清偿借款本金和利息,应再在借款利率水平上加收50%计罚息。
4、借款人到期不能清偿借款本金和利息,应自愿以个人名下的存款、股票、动产和不动产等财产偿还借款。
5、出借人因实现债权所发生的各项费用(包括但不限于诉讼费、差旅费、律师费)均由借款人承担。
第七条:争议解决
合同当事人因履行本合同所发生争议时,可以通过协商解决,协商不成的可向出借人有管辖权人民法院诉讼。
第八条:合同生效
本合同自出借人、借款人签字盖章之日起生效,至本合同借款本息及有关费用清偿时终止。
第九条:其他
本合同未尽事宜双方可另行订立补充协议,作为本合同的附件。本合同一式三份,出借人、借款人各执一份,效力同等。
出借人:
借款人:
签订日期:
借贷合同 篇4
贷款方: ________
借款方: ________
双方经协商签订此合同,并共同遵守。
第一条 根据 (项目计划批准机关及文号)_____批准借款方(项目名称)_________项目,(主要内容)_____总投资 _____万元,其中自筹 ____万元,其他 _____万元,向贷款单位申请(贷款种类)_____贷款_____元。
第二条 贷款方根据借款方以下借款用途同意货款 _____万元。贷款期限:自_____年____月____日至___年____月____日。贷款方按照各项贷款办法规定的利率档次、计算时间,向借款方计收利息。
借款用途:购置设备_____台(套)_____万元;
土建_______平方米______万元;
其他_____万元。
第三条 贷款方保证在核准的贷款额度内,根据贷款合同约定的期限,及时供应资金,如因本身责任,不能按时提供贷款,应按违约数额和延迟天数付给借款方违约金。违约金由贷款方按本项贷款利率档次加付___%
第四条 借款方保证按照如下期限归还本金:__年_月__万元、__年__月__万元、___年___月__万元、___年___月___万元__年__月__万元、__年__月__万元.
第五条 借款方还本付息的资金来源,双方同意按有关规定,用下列资金还款:
1. 贷款项目投产后新增加的所得税前利润_____万元;
2. 贷款项目投产后新增加的税金______万元;
3. 自有资金(包括更新改造资金、新产品试度制费和生产发展基金)______万元;
4. 新增固定资产折旧______万元;
5. 贷款项目交主管部门的费用______万元;
6. 其他资金________万元。
第六条 贷款方有权监督借款方按照批准的项目实施计划、设计方案和合同规定使用借款,未经贷款方同意,借款方不得随意变更项目内容和借款用途,否则贷款方有权收回或停止借款,并对挪用的, 贷款部分 加收利息____%.
第七条 如借款方不能按期归还借款,由保证人或担保单位承担偿还本息的责任。
第八条 凡因本合同发生的或与本合同有关的一切争议,由各方协商解决;协商不成的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心按照金融争议仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。
第九条 本合同经借款方、贷款方、保证方签章后生效,至此项借款本息全部还清后终止。合同正本三份,三方各执一份;副本四份:报送___等有关单位各留存一份,
借款方(单位)___________(公章)
法定代表人(职务、姓名)______(签章)
贷款方(单位)___________(公章)
法定代表人(职务、姓名)______(签章)
保证人(单位)___________(公章)
签订日期:__________ 签订地点:___________
借贷合同 篇5
甲方(出借方):__________身份证号码:__________
乙方(借款方):__________身份证号码:__________
丙方(保证人):__________身份证号码:__________
乙方为进行经营活动向甲方借款,丙方进行担保。经协商,订立本合同,共同遵守。
第一条:本借款为乙方向甲方借款,丙方作为保证人为乙方担保,如乙方不能按时还款,丙方承担还款责任。
第二条:本借款用于乙方的合法经营活动。
第三条:借款金额为人民币肆拾万元整。
第四条:借款月利率为2。5 %。
第五条:借款期限为__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
第六条:乙方按月支付甲方利息,每月于借款月满对应日前存入甲方指定账户,逾期按利息额的日1%计付滞纳金(存入日期以账户所在银行的对账单记录为准)。
第七条:借款到期一次结清本息。逾期按本息额的日1%计付滞纳金。
第八条:还款期限届满前,甲方如急需用款要求乙方提前还款时,应提前5日通知乙方,乙方应按时还款。
第九条:因本合同发生争议,由当事人协商解决。协商不成,可向人民法院起诉。
第十条:本合同一式三份,甲方、乙方、丙方各执一份。
甲方:__________
乙方:__________
丙方:__________
电话号码:__________
电话号码:__________
电话号码:__________
借贷合同 篇6
立合同人:__________________(以下简称甲方)、________________(以下简称乙方),双方兹因借款事宜,订立本件契约,条款如下:
一、甲方愿贷与乙方人民币__________元整,于订立本约之同时,由甲方给付乙方,不另立据。
二、借贷期限为_____年,自________年____月____日起至________年____月____日止。
三、利息每万元月息________元,乙应于每月____日给付甲方,不得拖欠。
四、届期未能返还,乙方除照付利息外,并按利率一倍加计的违约金给付甲方。
五、本契约书的债权,甲方可自由让与他人,乙方不得异议。
六、乙方应觅保证人一名,确保本契约的履行。而愿与乙方负连带返还本利的`责任,并抛弃先诉抗辩权。
甲方:________________
乙方:________________
连带保证人:__________
________年____月____日
借款合同(企业借给个人)
合同编号:___________
出借方(甲方):__________投资有限公司
法定代表人:__________________________
借款方(乙方):______________________
身份证号码:__________________________
住址:________________________________
保证方(丙方):______________________
借贷合同 篇7
借款人:
担保人:
贷方:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》、《中华人民共和国民法通则》等。,本着平等自愿、诚实守信的原则,经协商一致,为明确双方责任,恪守信用,保证共同遵守,特签订本合同。
第一部分贷款条款
第一条贷款用途:本合同项下的贷款必须合法使用。
第二条贷款金额:贷款金额为人民币(大写):元整,小写:¥元(大写不一致以大写为准,下同)。
第三条贷款期限:贷款期限为个月,自本合同签订之日起至年月日止。
第四条借款利率:借款期内利率为银行同期利率的四倍。这是利率的4倍。
第五条还款方式:贷款到期一次性还清全部本金。
第六条有下列情形之一的,贷款人有权要求借款人在约定期限内提前清偿部分或全部贷款本息:
1、借款人将借款用于非法活动。
2、抵押物毁损、灭失,不足以达到本合同项下的担保目的,借款人和担保人不能提供贷款人可以接受的其他担保。
3、借款人或担保人的信用状况出现危机,可能导致贷款人无法收回贷款。
第七条借款人的权利和义务
1 、如实提供相关文件、证明等材料,接受贷款人的监督检查;
2、确保这笔贷款不用于非法活动;
3、按照本合同约定取得贷款本金,并按时偿还贷款本息。
第八条贷款人的权利和义务
1、确保资金来源合法;
2、在本合同签订之日向借款人支付贷款;
3、有权按本合同约定收取贷款本息,并有权按约定行使担保追索权。
第二部分保证条款
第九条担保人
为保证借款人到期履行还款义务,保证人自愿以其拥有并有权处分的全部财产(包括夫妻共同财产)向借款人提供担保,作为借款人偿还贷款的担保。
本合同项下的担保财产为:
担保人保证被担保的自有财产符合担保条件,并同意受本合同约束。但是,保证人承担的保证是连带责任保证。
第十条担保范围
是贷款本金、利息、逾期利息、违约金和一切费用(包括诉讼费、律师费等。)为贷款人实现本合同项下的债权。借款人未按本合同约定履行还款义务时,无论贷款人对本合同项下的债权是否有其他担保,贷款人有权直接要求保证人承担担保责任。
第三部分违约责任及其他约定
第十一条违约责任
下列情况构成违约,违约方应承担违约责任:
1、如果借款人提供的文件和证明是虚假或非法的,贷款人可要求借款人立即偿还全部贷款及相应利息,并依法行使本合同项下的担保权。
2、借款人在还款期限届满时未能足额偿还贷款本息的,视为严重违约,应向贷款人支付相当于贷款本金总额%的违约金,并承担全部费用(包括诉讼费、律师费等)。)由贷款人支付实现债权。
3、保证人在签订本合同时隐瞒抵押物被分享、有争议、被查封、被担保或被出租,或故意隐瞒其无担保能力,给贷款人造成损失的,应向贷款人承担赔偿责任。
4、本合同项下的借条是本合同的附件。
第十二条争议解决方式
因履行本合同发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,依法向原告住所地人民法院提起诉讼。
第十三条生效、变更、解散和终止
1、在签署本合同之前,合同各方已完全理解并接受本合同的内容,本合同项下的所有意向表达均真实有效。本合同经各方签字后生效。
2、本合同项下的贷款本息及相关费用全部清偿后,本合同终止。
3、本合同如需变更或解除,合同双方应共同达成书面合同。
借款人(签名、手印或盖章):
贷款人(签名、手印或盖章):
担保人(签名、手印或盖章):
签约时间:
借贷合同 篇8
甲方(借款人):
身份证号码:
家庭地址:
乙方(出借人):
身份证号码:
家庭地址:
为了明确责任,恪守信用,在双方自愿、协商情况下特签订本合同以资共同信守。
一、借款金额(大写):
二、借款用途:借款人因 需要,急需一笔资金。
三、借 款 利 率:______,按月收息。
四、借 款 期 限:借款时间自___年___月___日 起至___年___月___ 日止。
五、还款日期和方式:____________________________
六、违约责任:
借款方应按合同规定的时间还款。如借款方不按期偿还借款,出借方有权限期追回借款,并按合同规定每天__%的本金计算加收逾期利息。
七、争议解决方式:协商解决,协商不成,可以向乙方所在的人民法院起诉 ,诉讼所产生的一切费用由甲方负责。
八、其他:
1、未经双方同意,任何一方当事人不得擅自变更或解除合同。如一方当事人要求变更或解除合同,应提前__日通知另一方当事人,并达成书面协议。本合同变更或解除后,借款方占用的借款和应付的利息仍应按本合同的规定偿付。
2、合同的附件:借据,收据。
3、合同经各方签字后生效,借款本息全部清偿后自动失效。 本合同正本一式二份,借款方、出借方各执一份。合同文本具有同等法律效力。
甲方(借款人): 乙方(出借人):
(签字、盖章): (签字、盖章):
借贷合同 篇9
《合同法》的下列规定,可以适用于自然人间借款合同:
1、《合同法》第______条规定:订立借款合同,贷款人可以要求借款人提供担保。
2、《合同法》第______条规定:借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。
3、《合同法》第______条规定:借款人应当按照约定的期限支付利息。
4、《合同法》第______条规定:借款人应当按照约定的期限返还借款。对借款期限没有约定或者约定不明确,依照《合同法》第______条的规定仍不能确定的,借款人可以随时返还;贷款人可以催告借款人在合理期限内返还。
5、《合同法》第______条规定:借款人未按照约定期限返还借款的,应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。
6、《合同法》第______条规定:借款提前偿还借款的,除当事人另有约定的以外,应当按照实际借款的期间计算利息。
7、《合同法》第______第______款规定:自然人之间的借款合同约定支付利息的,借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定。最高人民法院发布的《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定,民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的______倍;不允许计收复利。
甲方:_________________________________
身份证号码:___________________________
住址:_________________________________
乙方:_________________________________
身份证号码:___________________________
住址:_________________________________
甲、乙双方在自愿的基础上经充分协商,达成以下借款合同条款:
一、甲方因经营活动需要,向乙方借款人民币__________万元(¥____________),乙方于______年______月______日之前将该笔款项汇入甲方或者其指定帐户,由甲方向乙方出具收到借款的确认书。
二、借款期限为______年,从甲方出具上述确认书之日起计;利率以五年期银行贷款利率计,即为每年______%;如遇国家调整同期银行贷款利率的,则双方之间的借款利率亦作相应的调整; 借款期满之次日,本金随同所有的利息一次性归还给乙方; 上述本息若逾期支付,则以每日千分之一的比例计算违约金。
三、为上述条款的履行,甲方以其在____________股份有限公司(下称__________公司)的所有股份(占____________公司注册资本的_____%)向乙方提供质押担保,并由甲方于借款收款确认书日签署之日负责落实办理将上述股份出质事项记载于___________公司的股东名册,由__________公司向乙方出具上述登记完成的确认书。
四、双方确认,如果甲方与__________________公司之间的劳动关系结束,则本合同于该结束之日同时解除,此等情况下甲方应于该解除之日起的______________日内归还所有借款本息。
五、如因本合同发生争议的,双方协商解决,协商不成的,提交乙方户籍所在地的人民法院解决。
六、本合同一式四份,双方各执一份,其余部分用于质押登记等;对本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,与本合同具有相同效力。
甲方:___________________ 乙方:___________________
日期:___________________ 日期:___________________
借贷合同 篇10
合同编号:86614
借款合同(个人版)
合同编号:_______________
出借人:_______________________
借款人:_______________________
借款人因______________________________需要,向出借人借款,双方经协商一致,订立本借款合同,以资共同遵守。
一、借款金额
出借人向借款人提供借款资金人民币(大写)万元。
二、借款期限及用途
1、本合同项下的借款期限为个月,自年月日起至
年月日止。借款实际发放日与借款起始日不一致的,借款起始日以借款实际发放日为准,借款期限随之顺延。
2、借款指定用于,借款人不得挪作他用。
三、借款利率及支付方式
1、本合同项下借款利率为固定利率,借款月利率为________%。
2、本合同项下借款本息采用以下_____方式归还:
2。1本金到期一次性归还,利息按月支付,到期利随本清。每月利息_______元。如涉及到按日计算利息,日利率=月利率÷30。付息日为每月的日,还本日为借款到期日。
2。2等额本息还款法:即借款期限内每月以相等的额度偿还借款本息。每月还款额为人民币(大写金额):。还款日为每月日。
3、借款人应当将借款本金和利息等通过转账方式支付到出借人名下的银行账户,账户信息如下:
开户名:
账号:
开户行:
四、借款的发放
借款人符合出借人要求的借款发放条件并办妥相应借款及担保手续后,出借人在个工作日内放款。双方一致同意,出借人将借款通过转账方式汇入借款人以下账户,转账一旦成功,即视为借款已被借款人提取和使用。
户名:
账号:
开户行:
五、借款人债务范围及清偿顺序
1、本合同项下借款人借款及所涉债务系指借款本金、利息、违约金、赔偿金以及实现债权和担保权利所花费的费用(包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用)。
2、出借人依本合同和相应担保合同所获得的用以清偿债务的款项,原则上按照先清偿实现债权和担保权利的费用,再清偿违约金、赔偿金,之后清偿利息,最后清偿本金的顺序进行清偿。
六、借款人的陈述与保证
1、借款人是完全民事行为能力人,具备所有必要的权利能力和行为能力,能以自身名义履行本合同的义务并承担相应责任。
2、借款人签署和履行本合同是借款人真实的意思表示,不存在任何法律上的瑕疵。
3、借款人在签署和履行本合同过程中向出借人提供的全部文件、资料及信息是真实、准确、完整和有效的,未向出借人隐瞒可能影响其还款能力的任何信息。
七、出借人的权利和义务
1、出借人有权对借款人的借款使用情况、经营情况和财务资金状况、负债和对外担保、重大健康状况、婚姻、工作、收入、住所、个人财产等信息和情况进行检查、监督,借款人应给予配合并按时如实提供出借人要求的有关资料和报告相关信息。
2、在借款人履行本合同约定义务的前提下,出借人应按本合同约定向借款人发放借款。
3、对借款人存在逃避出借人监督、拖欠借款本金及利息、恶意逃废债务或其他严重违约行为时,出借人有权向有关部门或单位予以通报,并有权在新闻媒体上公告催收,出借人作出的通报和公告行为视为向借款人主张权利。
八、借款人的权利和义务
1、借款人应当按本合同约定用途使用借款,不得将本合同项下借款挪作他用。借款人应承担本合同项下所有费用支出,包括但不限于公证费、鉴定费、评估费、登记费、保险费等。
2、借款人应按照本合同约定的时间、金额和币种偿还本合同项下的借款本金并支付利息。
3、借款人在出现和可能出现影响其还款能力的行为或事件时应当在五日内书面通知出借人。
4、本合同项下的担保(如有)发生不利于出借人债权的变化时,借款人应按出借人的要求及时提供出借人认可的其他担保。
九、提前还款
借款人要求提前还款的,应提前向出借人提出申请,经出借人同意后,双方应另行签订书面协议,载明双方权利与义务。未经出借人同意,借款人不得提前还款。
十、担保方式
为保证本合同项下的借款能得到清偿,出借人可要求借款人提供担保措施(包括但不限于保证、抵押、质押等),具体担保事宜以相应的担保合同为准。
十一、违约责任
1、借款人违反本协议约定的义务或承诺与保证的均构成违约,出借人有权停止支付借款人尚未交付的借款,单方面宣布合同项下已发放的借款提前到期并要求借款人立即偿还所有到期借款本金并结清利息,并有权要求借款人支付借款本金%的违约金。
2、借款人逾期还款的,借款人自逾期之日按照逾期清偿本息的【】%/日按日计收逾期违约金,直至清偿完毕之日。
3、借款人未按时足额还款的,应当承担出借人为实现债权而支付的所有费用,该费用包括但不限于诉讼费、律师费、财产保全费和所有其他应付合理费用。
十二、争议解决方式
凡由本合同引起的或与本合同有关的争议和纠纷,双方应协商解决,协商不成的,向出借方住所地有管辖权的法院起诉。争议期间,各方仍应继续履行未涉争议的条款。
十三、通知与送达
1、双方的联系信息如下:
联系人信息
出借人
借款人
联系人姓名
联系电话
联系地址
电子邮箱
2、双关于送达的特别约定
2.1本合同第二十六条中双方预留的联系地址系双方送达各类通知、协议等文件以及发生纠纷时相关文件及法律文书的送达地址。
2.2本合同约定的送达地址的适用范围包括非诉阶段和争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序,法院可直接通过邮寄或其他方式向双方预留的地址送达法律文书。
2.3任何一方的送达地址变更的,应在变更当日书面通知对方。
2.4因一方提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时依程序告知对方和法院或仲裁机构(若争议已经入司法程序解决)、拒收或指定的接收人拒绝签收等原因,导致相关文件或法律文书未能被该方实际接收的,邮寄送达的,以文书退回之日视为送达之日;直接送达的,送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。
2.5双方一致同意采用传真、电子邮箱、移动通讯等能够确认对方收悉的方式送达,产生上述地址送达的同样法律效果。采用传真、电子邮箱、移动通讯等方式送达的,发送之日即为送达之日。
2.6本条约定的送达条款属于本合同中独立存在的有关有效送达地址的确认和解决争议方法的条款,本合同及本合同其他条款的效力不影响本条的效力,双方均须依合同约定承担有效送达的法律后果。任何一方变更其联系方式或地址应及时书面通知另一方,否则另一方仍有权将变更前的联系方式视为有效。
十四、合同生效
1、本合同经合同双方签名或盖章后成立,自出借人支付出借款项之日起生效。
2、对本合同的任何变更应由双方协商一致并以书面形式作出。变更条款或协议构成本合同的一部分,与本合同具有同等法律效力。除变更部分外,本合同其余部分依然有效,变更部分生效前本合同原条款仍然有效。
3、本合同一式三份,出借人执两份、借款人执一份。
(以下为签章处,无正文)
出借人(签字或盖章)借款人(签字):
签订时间:年月日
签约地点:市区
借贷合同 篇11
甲方(借款人):_________________
乙方(放款人):_________________
甲乙双方因借款事宜,按照《合同法》、《民法通则》及其它法律法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,签订协议如下:
一、甲方于______年____月____日向乙方借款合计人民币______元整(大写为______)已于______年____月____日全部还清,互不拖欠。双方于______年____月____日所立《借款协议》作废。
二、甲方因事由再次向乙方借款合计人民币____元整(大写为____)。鉴于甲方之前借款均守信用,乙方按上述借款金额借给甲方。每日利息为本金的____%。上述欠款及利息双方约定甲方务必于______年____月____日付清给乙方。
三、甲方应按约定及时还清欠款。逾期未还清的,每逾期一天,按欠款金额的____%计算罚息;逾期每超一个月,在上一个月罚息基础上加收____%的罚息,直至还清为止。
四、上述借款在甲乙双方订立本协议之同时,已由乙方给付甲方,不另立据。
五、根据本协议的需要及双方发出的通知、往来联系的便利,双方在本协议确定的联络方式为双方有效的联系方式。一方变更联络方式,应自变更之日起天内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应职责。
六、本协议在履行中发生的任何纠纷,均应透过协商解决,协商不成,提交法院裁决。
七、因解决本协议纠纷产生的费用,包括但不限于调查费、诉讼费、律师费等,由败诉方承担。
八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(签章):_____________乙方(签章):_____________
法定代表人(签章):_______法定代表人(签章):_______
_________年______月______日_________年______月______日
借贷合同 篇12
甲方:
乙方:
保证方:
乙方为进行 ,向甲方申请借款,并请 证方,甲方已审查批准,经三方(或双方协商),特订立本合同,以便共同遵守。
第一条借款金额:人民币 元正, 大写 元整。
第二条借款利率:借款的手续费为借款额的 %,即 元,借款时支付;借款利息为月息 ‰, ,不足整月时按整月计算,利随本清。
第三条借款和还款期限:自 20xx年 月 日起— 20xx年 月 日止,借款期总计 月, 年 月 日本金和利息合计 元乙方一并归还甲方,否则视为乙方违约。
第四条还款资金来源及还款方式:
1、还款资金来源:
2、还款方式:
第五条保证条款
1、借款方用到期不能归还甲方的借款时,甲方有权处理抵押品。乙方到期如数归还借款,抵押品由甲方退还给乙方。
2、乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款,不得挪作他用,不得用借款进行违法活动。
3、乙方必须按照合同规定的期限还本付息。
4、乙方有义务接受甲方的检查、监督所借款的使用情况,了解借款方的计划执行、经营管理、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的计划、统计、财务会计报表及资料。
5、保证人担保,保证人履行连带责任后,有向借贷方追偿的权利,借贷方有义务对保证人进行偿还。
第六条违约责任
1、乙方不按合同规定的用途使用借款,甲方有权收回部分或全部借款,对违约使用的部分,按协议规定的利率及手续费双倍收取。
2、乙方如逾期不还借款,甲方有权追回借款,。
第七条解决合同纠纷的方式:执行本合同发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。
第八条本合同如有未尽事宜,须经合同双方当事人共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式叁份,贷款方、借款方、保证方各执一份; 自双方签字盖章时生效。
甲方:(签字)
地址:
电话号码:
乙方:(签字)
地址:
电话号码:
保证方:(签字)
地址:
电话号码:
借贷合同 篇13
甲方(保证人)
姓名:______________
住址:____________________
联系电话:____________________
身份证号:_____________________
乙方(借款人)
姓名:______________
住址:____________________
联系电话:____________________
身份证号:_____________________
丙方(出借人)
姓名:______________
住址:____________________
联系电话:____________________
身份证号:_____________________
甲方受乙方委托,愿意为乙、丙双方与_____年______月______日签订的借款合同(以下简称主合同)以保证方式提供保证。丙方经审查,确认并同意甲方作为乙方的还款保证人。甲、乙、丙三方协商一致,签订本合同。
第一条根据主合同的规定,乙方向丙方借用人民币_______元(大写:_______)本金,相应的利息为人民币_______元(大写:___________)。
甲方愿意为所有本金及其利息向丙方提供保证。
第二条甲方的保证方式为:一般保证。当乙方不能偿还债务时,由保证人承担保证责任。
第三条本保证合同的保证期间为_____月/年,自乙方不能履行债务之日起计算。
本保证合同独立于借款合同,甲方在本合同项下的保证责任不因借款合同的无效而免除。
第四条甲方承担以下责任:
一、甲方保证有足够的能力承担上述保证责任,并不因甲方受到的任何指令、甲方财力状况的改变、甲方与任何单位签订任何协议而免除其所承担的责任。
本合同生效后,甲方接受丙方对其资金和财产状况的调查了解,甲方应按丙方要求及时提供其资产状况的有关资料。
在本合同有效期间,甲方如再向第三方提供保证,不得损害丙方的利益。
二、甲方保证乙方能够按照主合同的规定就甲方保证金额内的款项到期向丙偿还。
如发生借款合同项下借款合同到期的情况时,乙方不能及时还款的,甲方立即开始履行保证义务。
第五条按照本合同第二条的规定,甲方为乙方向丙方清偿债务后,有权立即向乙方行使求偿权,即有权要求乙方归还下列款项:
(一)甲方支付的保证金额的本金及自付款之日起的利息。
(二)甲方其他费用及损失等
甲方有权在代为清偿的范围内,取代丙方的地位行使乙方的一切权利,包括接管一切为丙方贷款债权设立的保证物,以及其他为乙方保证借款保证人的求偿权。
第六条丙方如要求甲方按照本合同的规定履行保证责任,则应有权要求之日起30日内向甲方书面提出,并应给予甲方60天的清偿宽限期。
丙方违反第一款款约定,则甲方有权要求丙方赔偿因此造成的损失。
第七条甲方违反本合同的约定未按期代为清偿到期债务,丙方有权委托甲方开户金融机构从甲方账户中直接扣除。
第八条义务的连续性
本合同项下规定的各方的义务与责任不因任何一方的上级单位的任何指示、命令或其地位及财力状况改变或任何一方的与其他单位签订任何协议、文件或主合同的无效解除而免除。
本合同任何一方当事人若发生合并、分立时,由变更后的当事人承担或分别承担本合同所列义务与责任。
本合同生效后,不因合同任何一方的承办人或法定代表人变动而变更或免除。
第九条 不可抗力
由于水灾、火灾、地震、政府禁令等不可抗力事件致使甲方、乙方或丙方不能履行或不能完全履行本合同的义务和责任时,遭受不可抗力的一方必须及时通知其他各方,说明不能履行合同的全部义务或部分义务或需要延期履行合同的理由,并提供有关证明文件,根据情况得以全部或部分免除责任或延期履行。
第十条 有下列情形之一的,本合同即告终止:
(一)乙方已按主合同约定条件全部偿付借款本息;
(二)经甲、乙、丙三方协商一致同意终止本合同;
(三)仲裁机构裁决或法院判决终止本合同;
(四)主合同被宣告无效;
(五)由于不可抗力导致合同中的全部义务不能履行。
第十一条 争议的解决
甲丙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决,协商不成,有甲、丙双方共同选择下列方式之一:
1、提交_______________所在地人民法院诉讼解决;
2、提交______________仲裁委员会仲裁
第十二条 如本合同任何一方提出公证要求,则本合同应由_________公证机关进行公证,其费用由_________方承担。
第十三条 本合同受中华人民共和国法律管辖并依照中华人民共和国法律解释。
第十四条 有关本合同的任何补充、修改、变更等,均须经甲、乙、丙三方共同协商同意,并由三方订立书面补充或修改协议。该补充或修改协议生效后,与本合同有任何不符之处,则以该补充或修协议为准。
第十五条 本合同正本一式三份,甲、乙、丙三方各执一份。
甲方(签字):_______________
乙方(签字):_______________
丙方(签字):_______________
签订日期:_____年_______月_______日
借贷合同 篇14
甲方(借款人):
乙方(贷款人):
丙方(担保人):
甲乙双方因借款事宜,按照《合同法》、《民法通则》及其它法律法规之规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,签订本协议,具体内容如下:
第一条 乙方贷给甲方人民币________元整.
第二条 借贷期限为____年/月,自_____年____月____日起至_____年____月____日止。
第三条 贷款月利率为 %,即每万元月息 元,甲方以每一个月为单位给乙方支付利息一次,贷款为先付利息方式,放款时先扣除第一个月利息,以合同签订之日起开始计算,不得拖欠.
第四条 逾期拖欠利息一个月,利息转为本金,逾期三个月不还利息和本金的乙方可经地方法院起诉追还甲方所借贷款及利息,所产生的费用,包括调查费、诉讼费、律师费等,由甲方承担。
第五条 甲方可以提前还清贷款,利息按整月计算。
第六条 甲方应按约定及时还清贷款,逾期未还清贷款本金的,乙方按贷款金额的3%收取日滞纳金。
第七条 丙方为甲方还贷担保人,如甲方偿还贷款及利息存在问题时,丙方应付无限连带责任,担保范围包括本合同项下的借款本金、利息及滞纳金。
第八条 本协议在履行中发生的任何纠纷,均应通过协商解决,协商不成,提交乙方所属辖区法院裁决。
第九条 因解决本协议纠纷产生的费用,包括但不限于调查费、诉讼费、律师费等,由败诉方承担。
第10条 本协议一式三份,甲乙丙三方各执一份,具有同等法律效力,经三方签字或盖章后即行生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
借贷合同 篇15
抵押人(甲方):_________________________
抵押权人(乙方):_______________________
为确保_________年_________字第_________号_________合同(以下简称主合同)的履行,甲方同意将其购买的而尚未付清余款的房地产抵押予乙方,作为到期还清贷款的担保。甲方保证提供的资料真实合法有效。为此,甲、乙双方根据自愿、公平和诚实信用的原则,经协商,订立本合同。
第一条 甲方购买的该房地产座落于_________建设面积_________M2,系_________房地产开发公司开发的商品房,商品房预(销)售合同号_________,土地使用权性质为出让(划拨)。
第二条 甲方同意将上述房地产及其附着物之全部权益设立抵押权抵押给乙方。
第三条 甲方购买房地产的价格为¥_________万元,甲方已交房款人民币(大写)_________________万元。抵押贷款额为人民币(大写)________________万元。
第四条 设立抵押之房地产担保范围为被担保债务的主债权及利息、违约金、损害赔偿金、实现抵押权的费用。
第五条 抵押期限从借款开始至还清所欠款项为止。
第六条 抵押期间,抵押物由甲方占管。甲方在占管期间应当维护抵押物的完好,乙方有权检查抵押物的管理情况,甲方不得拒绝。
第七条 抵押期间,甲方未征得乙方书面同意不得擅自将抵押物转让、出租、再抵押、拆除、改建;不得改变其用途;未通知乙方,上述行为无效。
转让抵押物的价款明显低于其价值的,乙方可以要求甲方提供相应的担保;甲方不提供的,不得转让抵押物。
甲方转让抵押物所得的价款,应当向乙方提前清偿所担保的债权或者向乙方同意的第三人提存,超过债权数额的部分归甲方所有,不足部分由债务人清偿。
第八条 抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其它债权的担保。
第九条 除自然耗损外,抵押物发生损坏,甲方应当采取措施,负责保养和维修,以减少损失,其费用由甲方自负,并及时通知乙方。因意外毁损或灭失,不能或不足以作为债务担保的,乙方有权要求甲方重新提供或增加担保以弥补不足或根据《保险法》的规定直接向保险公司行使求偿权。
第十条 抵押物由于国家建设及其它政府行为而导致抵押物价值降低不足以作为债务担保时,乙方有权要求甲方重新提供或增加担保。
第十一条 甲方应乙方要求需要保险的,甲方应在本合同签订前为抵押物投保,并以抵押权人作为保险赔偿的第一受益人。甲方在合同有效期内,不得自行撤销保险,在保险期限结束而本合同未结束时,应继续全额投保。
第十二条 抵押关系中合同主体发生变更,本合同继续有效。合同规定的权利、义务,由变更后的合同主体享有、承担。抵押当事人应共同到扬州市房产交易所申请办理合同变更登记手续。合同条款有变化的须重新签订合同,并征得对方同意。
第十三条 违约责任:_________________________________________________
第十四条 该抵押合同签订后(土地上新增的房屋不属于抵押财产),债务人如未能按主合同履行债务,乙方可按国家规定,向有关部门申请处分抵押物。在处分抵押物时,除以划拨方式取得的土地使用权须先缴纳相当于土地出让金数额外,所得款项按如下顺序分配
(一)支付处分抵押物的费用;
(二)扣缴抵押物应当缴纳的税费;
(三)偿还债权人的债权本金、利息、违约金及损害赔偿金;
(四)剩余价款交还甲方。
如果变卖原抵押物的价款不足偿还乙方债权本息或有关费用的,乙方有权追索应偿还部分。
第十五条 本合同在履行中若发生争议,甲、乙双方应协商解决。协商不成,乙方有权直接向乙方所在地的人民法院起诉。
第十六条 本合同生效后,甲、乙双方应到扬州市房屋产权产籍监理处依法申请房屋他项权利登记,并领取《房屋他项权证》。
第十七条 本合同全部条款履行完毕,甲、乙双方应在三十日内(港、澳、台地区或境外当事人在三个月内)到扬州市房屋产权产籍监理处依法申请办理房屋他项权注销手续。
第十八条 本合同为单独设立抵押合同,本合同效力不受借款合同效力的影响。
第十九条 甲方因工作调动,变更常住地址,应及时书面告知乙方。
第二十条 本合同未尽事项双方可另行议定,本合同及补充协议经双方签章并经扬州市房产交易所登记监证后生效。
第二十一条 本合同及补充协议、附件一式_________份,甲、乙方各执_________份,登记监证部门_________份。本合同补充协议、附件有_________,本合同及补充协议、附件具有同等法律效力。
第二十二条 双方约定的其它事项:_______________________________________
甲方(签章):_____________乙方(签章):_____________
法定代表人(签章):_______法定代表人(签章):_______
法定地址:_________________法定地址:_________________
委托代理人(签章):_______委托代理人(签章):_______
_________年______月______日_________年______月______日
签约地点:_________________签约地点:_________________
附件
一、本合同适用于个人与房地产抵押立契。
二、本合同未尽事宜,双方议定后,可填入空白条款内或另外签订补充协议。
三、本合同一律用钢笔或毛笔填写。
四、本合同格式解释权归扬州市房产管理局。
打井合同(范例15篇)
我们常说,机会是留给有准备的人。幼儿园教师在工作过程中,都需要提前寻找一些资料。资料所覆盖的面比较广,可以指学习资料。参考相关资料会让我们的学习工作效率更高。那么,你知道优秀的幼师资料是怎样的呢?经过收集并整理,小编为你呈上打井合同(范例15篇),如果对这个话题感兴趣的话,请关注本站。
打井合同 篇1
甲方:潍坊锦源水利建筑安装工程有限公司
乙方:
经甲乙双方相互协商同意,由甲方中标的“20xx年单村供水村庄”工程,由乙方组织实施施工。为明确双方责任,保障双方权益并顺利完成工程项目,现达成如下协议,以便双方共同遵照执行。
一、 工程实施内容
1、打井供水村庄及井口位置:由甲方根据业主意见及测水要求安排。
2、打井数量:由甲方根据其工程进度、质量情况统一安排。
3、打井深度:由甲方根据其打井的位置、出水量等诸多因素决定。
二、工程实施过程中有关要求
1、成井口径要求:上部井经250㎜,并按要求加设符合规定的钢制护筒,下部井经219㎜。
2、成井深度:成井后由业主会同甲乙双方现场实测确认深度。
三、成井价格
按现场实测深度为准,无论地质情况如何变化均以等价150.0元/延深米计量(包括井上部位护筒费用)。
四、付款方法
经甲乙双方确认深度、质量后,付总款额的50%,余额待业主正式验收确认后一个月付全工程总额。
五、 安全责任要求
1、乙方必须严格执行现行行业施工操作规程,认真执行国家有关规范标准。
2、认真执行《安全生产法》,杜绝盲目蛮干,严防一切大小事故发生(包括设备运输、安装、拆卸及生产施工过程中)。如发生意外事故均由乙方自行负责,与甲方无关。
六、未尽事宜,双方协商解决。
七、本合同一式二份,甲乙双方各一份,双方签字盖章后生效。待工程结算完毕后该协议自动失效。
甲方:
代表人:
年月 日
乙方:代表人: 年月 日
打井合同 篇2
为了提高打井质量,明确甲,乙双方责、权、利关系,达到互惠互利之目的,经甲乙双方协商同意,特立本合同:
甲方:
乙方:
一、工程概况:
1、井位地点:山东XX公司院内
2、水井深度:约400米(视地质情况而详定)。
3、井孔直径:开孔至基岩下钢管螺旋管( ),以下入岩( )至( )终孔。
二、工程造价:
1、单价 元米(按实打米数计算)。
2、总造价约计元。最后按实打米数计算。
三、付费方法
钻机进入施工现场时付总造价款( 5)%,钻至250米时,付到总造价款(30)%,钻至350米时,付到总造价款(50)%,钻井工程结束上水后,付到总造价款(80)%,双方按实际井深验收,验收合格后付到总造价款(97)%,余款________年后无质量问题,付清全部工程款。
四、各方要求:
1、开工前甲方应做好水电路三通,(水电费有甲方负责),就近排放泥浆,施工场地平整及治安问题。进入现场后不能正常施工,甲方应付乙方误工费每日(500)元。
2、成X后,机井投入使用后,甲方应按有关要求使用水泵及配套设施,严禁硬物碰击井管,严禁超量开采,但甲方没违反上述规定的情况下,机井出现异常情况(________年内)由乙方负责。
3、本合同一式两份,由甲乙双方代表签字,当日起效,具有法律效应,甲乙双方各执一份。
五、经双方协商决定:
1、乙方进入施工现场当日起至施工结束当日止,发生的施工人员安全事故,与甲方无关,责任全由乙方承担;
2、乙方要保证竣工后,能打出水源,并保证甲方用水需要,如果无水,则甲方有权利扣除乙方所有相关设备并承担甲方所有经济损失;
3、乙方要保证在规定的期限内,完成甲方的作业,否则甲方有权对乙方逾期每日扣除(1000元)的违约金。
4、根据地层如2736钢管不能下至300米,平均每米减去50元。
5、双方约定工期为
六、附则:
1、本合同未尽事宜,双方协商解决。
2、另附技术协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
________年____月____日 ________年____月____日
打井合同 篇3
为了提高打井质量,明确甲,乙双方责、权、利关系,达到互惠利之目的,经甲乙双方协商同意,特立本合同:
甲方:建设单位:泸州天源包装制品有限公司
乙方:施工方:
法人代表:
一、工程概况:
1、井位地点:天源公司厂区内
2、水井结构:工业用水水井。
3、水井深度:直至打出水源为止。
4、要求:水井形成后使用8公分的水管进行抽水,水源充足度须达到24小时以上,如打井后不出水,工程损失由乙方自行承担。
二、工程造价:
1、10000万元rmb。(需保证水源充足)
三、甲方责任:
1、无条件提供给乙方施工所使用的水电。
四、乙方责任:
1、负责保证工程质量。
2、负责井孔必须使用160管进行施工。
3、负责设备运输、安装井口。
4、安全责任:施工人员、设备、生产安全均由乙方负责和承担。
五、附则:
1、本合同由双方代表签字,当日起效,具有法律效应,打井完工后,甲方付完工程全部费用后自行废除。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,其它未尽事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
电话:___________ 电话:____________
年 月 日
为加强公司消防安全管理工作,预防和堵绝火灾危害,确保人身、财产安全,根据《中华人民共和国消防法》和XX市政府有关法律、法规,贯彻“预防为主、防消结合”的方针。结合本公司实际情况,制定本责任规定,望各部门安全负责人积极支持,互相配合,共同遵守。
一、公司消防安全由人资中心行政部负责协调,各部门设立义务消防队(员)。
二、各部门的主要负责人是各自所属范围的消防安全责任人,对消防安全工作负全面责任。
三、由各部门指定义务消防员,并呈报行政部备案。
四、各部门负责人应当履行下列消防安全义务:
(一)落实公司消防安全管理措施和消防安全操作规程。
(二)负责本部门消防安全宣传教育和消防知识培训,定期进行灭火技术训练。
(三)负责内部防火安全检查,及时发现制止、纠正、违章行为,并消除火灾隐
(四)负责维护管理,保证消防器材的正常、有效使用,不得阻塞和遮挡。
(五)负责维护安全疏散指示标志和应急照明设施,保证安全出口、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风等设施处于正常状态。
(六)保证疏散通道、安全出口的畅通。不得占有疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物,不得封闭安全出口,不得遮挡安全疏散指示标志。
(七)发生火灾,及时报警、并迅速组织扑救和人员疏散。不得不报、迟报、谎报火警,或者隐瞒火灾情况。
(八)火灾扑灭,及时保护现场,接受事故调查并如实提供火灾事故情况。未经公安消防机构许可,不得进入、撤除、清理火灾现场。
(九)法律、法规和规章规定的其他消防安全义务。
五、各部门负责人负责管理消防栓与水泵接合器,定期检查,保持良好状态
六、公司保安队负责监察各部门的消防安全管理、检查工作。
七、严格遵守安全用电管理规定,严禁超负荷使用电器,严禁乱接临时用电线路,以免发生事故。
八、发现火警,应立即告知公司保安部或拨打火警电话119。如火情较大,迅速撤离工作场所;如火情较小,立即用手提灭火器灭火。
九、根据消防安全规定,有下列情形之一的,视情况处以罚款:
(一)偷窃、毁坏消防设施和器材或消防备用水源的处100元罚款。
(二)占有疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物,封闭安全出口,遮挡安全疏散指示标志的处50元罚款。
(三)其他影响消防设施使用的行为的处20元罚款。
十、擅自改变消防安全措施用途的,或者不按照《火灾隐患整改通知书》内容要求进行整改的,处安全责任人的处200元罚款罚款,由此而导致事故的,依法追究刑事责任
十一、各部门的安全负责人,必须服从公安消防机构和公司行政部有关消防安全方面的管理,对刁难、辱骂或暴力等手段妨碍消防安全监督人员工作的有关人员,根据情况,处200元—500元罚款或行政拘留,直至依法追究刑事责任。
十二、本责任书自签署之日起生效。
十三、本责任书一式两份,双方各执一份,同具法律效力。
总经理签字: 部门负责人签字:
日 期: 日 期:
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款:
一、工程地点:校门房旁
二、工期要求:施工工期为20xx年12月20 日至20xx年 12 月25 日,日历天数5 天。
三、工程项目及相关要求:
1、施工项目:水井一眼,成井实际深度视地下水位情况而定。
2、井管规格:内径90cm、外径100cm、,保证潜水泵及维修人员上下畅通。
3、井堡要求:必须达到坚固、表面光滑。
4. 水深要求:60cm
四、工程价款:
1、打井深6米以内1800元,如超50厘米以下不另收工价,()超50厘米以上按每米人工价300元支付,总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。
2、工程总价款为甲方应付给乙方的费用,含工程辅助材料费、人工费、运杂费等全部费用,此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式:工程结束经甲方验收合格后,甲方支付乙方总价款的90%,预留总价款的10%作为质量保证金,待一年后付清。
六、甲方承担的义务:
1、及时整理出施工所需场地。
2、保证施工所需的水电供应,并承担此项费用。
七、乙方承担的义务:
1、负责勘探工作和打井所需的相关设施。
2、保证安全施工,如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故,由乙方负全部责任。
3、洗井、清淤后,保证井深不小于7米。并协助学校将挖出的土方填于操场的沙坑内。
4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等,由甲方按每米100元支付人工费,但另选址打井,工价同前,由乙方负责及时修复。
5、井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题,乙方负责维修、解决。
6、除甲方应承担的二款义务外,未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。
八、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充合同,与本合同具有同等效力。
九、本合同一式二份,双方各执一份,签订之日起生效。
甲方: 乙方:
本合同签订日期:年 月 日
打井合同 篇4
甲乙双方经平等协商,就甲方委托乙方打井施工事宜达成如下条款:
一、工程地点:
二、工期要求:施工工期为20xx年 月 日至20xx年 月 日,日历天数 天。
三、工程项目及相关要求:
1、施工项目:水井一眼,成井实际下管米数不低于150米。
2、井管规格:内径286mm、外径350mm、长度8000mm,保证潜水泵上下畅通。
3、材料选用:管材为水泥焊接管,滤料必须为过筛的米石,并掺有粗沙。
4、井堡要求:必须达到坚固、表面光滑。
5、技术要求:保证出水量、含沙量等符合国家《机井施工规范》的标准。
四、工程价款:
1、打井每米单价元,总价款以实际打井深度(下管米数)计算为准。
2、单价及总价款为甲方应付给乙方的费用,含工程水泥管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、税费等全部费用,此外,甲方不再向乙方支付任何费用。
五、付款方式:工程结束经甲方验收合格后,甲方支付乙方总价款的.90%,预留
总价款的10%作为质量保证金,待一年后付清。
六、甲方承担的义务:
1、及时整理出施工所需场地、挖好蓄水池。
2、保证施工所需的水电供应,并承担此项费用。
七、乙方承担的义务:
1、按照国家《机井施工规范》组织施工,负责勘探工作和打井所需的相关设施。
2、保证安全施工,如因违反操作规程等原因造成人员伤亡等一切事故,由乙方负全部责任。
3、洗井、清淤后,保证井深不小于150米。
4、因质量问题造成废井、塌陷、不出水或出水不达标等,由乙方负责及时修复。
5、管井使用后一年(质保期)内发生质量及技术问题,乙方负责免费维修、解决。
6、除甲方应承担的二款义务外,未列入本合同的其它本工程事宜皆由乙方负责。
八、本合同未尽事宜,双方可另行签订补充合同,与本合同具有同等效力。
九、本合同一式四份,双方各执二份,签订之日起生效。
甲方:乙方:
本合同签订日期: 年 月日
打井合同 篇5
发包方(以下简称:甲方):
承包方(以下简称:乙方):
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就陕西普惠钢构有限公司打井项目,订立本合同。具体合同条款如下:
第一项 项目概况
1、项目名称:陕西普惠钢构有限公司打井项目。
2、项目地点:陕西普惠钢构有限公司厂区内。
3、水井结构:井深220米,以砼水泥管式,四米焊接管,井管直径36cm。
4、项目工期:年月日至年月日。
5、合同总价:人民币伍万捌仟元整(¥58000元)。本合同价值是工程承包范围内全部作业的综合报价,包括工、机、管理费、税金、试验费、工程保管防护、交付和其它为完成本工程及其缺陷修复所发生的一切费用。包括劳务、设备的供给,运输安装和维修保养,小型临时工程的修建、维护和拆除、职责和义务以及乙方为完成本工程的所有费用及全部风险。甲方不再向乙方支付合同资料以外的任何费用。本工程的一切税费由乙方负责承担。税金按总额的5。3%计算,如甲方不要求乙方开具发票,总额中扣除税金部分支付。本合同采用全费用承包,合同价值一次包死,在合同执行过程中不作任何调整。
6、如遇下列原因,经甲方签认后,工期相应顺延:
(1)不能按要求供水、供电;
(2)因不可抗拒的战争、地震、大雨、大风引起的停工;
第二项 工程质量
1、乙方必须按施工技术规范,精心组织施工,确保工程质量贴合验收标准。如果质量不贴合该标准,必须返工修复,到达标准要求,其费用损失由乙方承担。工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部经济损失。
2、乙方供给所有材料进场需经甲方验收合格,方能投入使用,所有材料都必须具有产品合格证。
3、成井内径以能下水泵为标准,井孔直径不得小于60cm,井壁厚度不小于40mm。
4、井深不得小于220米,出水量不得小于每小时20立方。
5、每个井管接口处必须焊接密封,且安装密封圈和胶带,到达密封性良好。
6、井下110米以下需用米石填满固井,110米以上全部用黄胶泥封顶,到达外部脏水不能渗入井管。
7、水井施工完毕后,负责安装水泵及进出水管路,保证送水至甲方指定水罐。
8、水泵正常运作后,清理现场垃圾,并负责垃圾的运输,平整场地(场地清理以到达施工前场地原貌为合格),井口加固及设施安装,以到达甲方要求。
第三项 安全礼貌施工
1、乙方必须严格遵守国家及地方政府颁布的一切有关施工安全、劳动保护、礼貌施工、环境保护、卫生管理等技术规程和有关法规制度。
2、乙方在施工现场要配置必要的安全、礼貌施工设施和保护器材,设立安全警告标示牌。特殊工种要经过专业培训,持证上岗。作业人员未经安全生产教育和培训,不得上岗作业。
3、乙方在整个施工期间要为工作人员供给必要的安全防护和劳动保护用品。
4、乙方对所有进场的人员、材料、机具设备、工程本体和甲方财产等采取保护措施,并对造成的任何事故、损失等承担全部职责。
第四项 项目付款方式
一、合同价:伍万捌仟元整(¥58000元)。
二、付款方式:税票结算,如需不需税票,甲方扣除税金。乙方开钻后支付10000元预付款,成井及现场清理验收合格后,甲方一次性付清45000元,剩余3000元质保金一年内无质量问题不计算利息一次性付清。
第五项 甲、乙双方职责
一、甲方职责:
1、做好乙方进场施工前的水、电接通,并向乙方发出进场通知。
2、甲方负责购买水泵及其电源线,进出水管。
3、甲方按期支付工程款。
4、甲方在乙方成井提出竣工后,
5、为乙方供给有偿的食物,方便乙方在厂内吃饭。
6、甲方协助解决施工期间出现的纠纷、地方管理部门检查。
二、乙方职责:
1、乙方应服从甲方的统一管理,配合甲方做好现场施工管理工作。
2、乙方不得无故拖延工期。
3、乙方保证工程质量、出水量、场地和井口清理到达甲方要求。
4、完井后,按照甲方的要求安装水泵、进出水管路、电源线以负责保证水泵的正常运行及测试。乙方负责测试水质、水位情景,以选择水泵适宜的安装位置,保证到达饮用标准。
5、乙方因施工不当或地质因素,造成更换场地,甲方不负责前期施工费用,损失由乙方自行承担。
6、乙方人员施工期间出现的各种纠纷、违法、不安全因素,由乙方排除、自行负责解决。
7、未经甲方同意,乙方不得将本工程或其中任何部分分包给其他单位和个人,否则甲方有权单方终止合同,一切损失由乙方自负。
8、乙方负责人等主要人员应保证及时到位,并常驻现场进行日常管理工作,不得擅自离岗。
9、乙方必须按有关规定,采取严格的安全防护措施,做好自身职工的`安全教育工作,若出现安全措施不力而造成的重大伤亡及其他安全事故,甲方概不负任何职责。
10、做好施工现场的地下(上)管线、文物和临近构造物的保护。
11、施工工艺及规范贴合国家法定标准。
12、已竣工工程未交付甲方使用之前,乙方应妥善保护。
13、乙方应按国家有关规定自行办理各种保险,费用自理。
14、按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。
第六项 争议
在合同规定的保修期内,因乙方职责造成的工程质量问题,乙方负责保修,若不及时整修或整修不能满足甲方要求,甲方有权指定第三方整修,其费用从应付乙方款项中扣除。
本合同在执行过程中若发生纠纷时,双方应及时协商解决,协商不成,可直接申请工程所在地法律机构解决。
第七项 其他
一、本协议书经双方签字盖章后生效。保修期满且工程结算完后终止。
二、本协议书一式三份,甲方二份、乙方一份。
甲方(盖章):
乙方(盖章):
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
合同签字日期:______年____月____日
打井合同 篇6
甲方:_____________________
乙方:_____________________
甲方在建房屋___栋,建筑层数___层,___层约_____平方米,___层约_____平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。
乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。
二、承建项目
乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。
三、承包价格
每平方米人民币大写:_______________元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。
四、付款方式
合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付___%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到___%,完成第___层以及屋顶付到___%付款___元,工程全部完工,交验完毕付到___%,预留___%为质量保证金,完工___年内无质量问题,清尾款。
五、双方责任
甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。
六、质量要求
乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。
八、工期要求
主体工程工期为___(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在_____年___月___日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出计划,以便及时筹备。
九、后期维修
因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生的相关赔偿以及责任
十、其它
其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。
本合同___式___份,甲乙双方各执___份,从签字之日起生效。
甲方:______________乙方:______________
日期:______________日期:______________
打井合同 篇7
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为解决灌溉及生活用水,新打一眼米左右深水井。现委托乙方施工。为保证该工程按期、保质、保量的建成,经双方充分协商,签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:深水井工程
2、工程地点:
3、工程资料及承包范围:钻孔、井管安装,投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。
5、工程标准:
(1)根据周边地质资料,预计水井深度左右,实际成X深度由乙方根据施中的地质状况而定。
(2)所用井管材料为:。
(3)出水量:吨小时,水温。
(4)水质标准:贴合生活饮用水标准。(近似周边水井水质)
(5)止水方法:粘土球封闭。
(6)滤料:采用优质石英砂,要求贴合成X填砾要求。
(7)水泵型号为。
第三条甲方的权利和义务
1、于开工日期前,为乙方带给200平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。
2、保证至施工场地的公路和航道畅通,使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。
3、带给施工所用电、水、泥浆的排放和住所。
4、负责现场井位的确定。
5、协助乙方做好施工场地的物资保管和安全保卫工作。
6、按本合同第六条的规定,支付工程价款和有关费用。
第四条乙方的权利和义务
1、根据甲方要求提出凿井工程设计方案进行施工。
2、保证按合同技术要求的条款进行施工,理解甲方及监理人员的监督。
3、自备凿井工具为甲方施工,机具运输费用自理。
4、施工中的安全事故由乙方负责。
5、于竣工前向甲方带给成X的实际井深、井体结构、取水层位以及止水工艺等资料。
6、按时开工,按时竣工并交付甲方验收。
第五条工程验收
1、工程竣工后,甲方务必在两日内组织验收。如不验收并使用的,此井视为合格井。
2、验收标准按照本合同第一条第5项的约定和有关规定执行。
第六条工程价款及支付
1、工程价款。水井施工单价为元米。
2、水泵价款为元。
3、支付方式及支付期限:合同签订施工机械和人员进场后支付工程总造价的60%工程款。成X出水交验时结清所有工程款。
4、如因甲方取水手续或人为原因,使工程中途不能施工,甲方补助乙方元。
第七条本合同未尽事宜或在履行本合同过程中对个别条款确需变更的,双方可另行协商作出补充协议。
第八条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同于________年____月____日由双方签字、盖章生效。
甲方:乙方
打井合同 篇8
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
甲方为解决办公及生活用水,新打一眼米左右深水井。现委托乙方施工。为保证该工程按期、保质、保量的建成,经双方充分协商,签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:深水井工程
2、工程地点:
3、工程内容及承包范围:钻孔、井管安装,投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。
二、施工前的准备
1、施工前双方确定好井位。
2、乙方施工所用电、水、泥浆的排放。
3、甲乙双方共同商定于________年____月____日开工到________年____月____日竣工。
4、乙方不得将此工程转包或合同给第三人施工。
三、工程范围及成X标准
1、本合同的打井工程由乙方以包工包料的方式承包,工程所需的施工设施、工具及人员完全由乙方承担。乙方应具有施工工程所认定的资质条件。
2、合同所指的工程为:打井孔径直径a;ge;600,圈井管用钢筋混凝土焊接管(长4内径300)。
3、成X后____日内甲乙双方共同到施工现场验收,井孔垂直度以能够顺利使三寸潜水泵头下落至井底为准。
(1)工程价格每米单价元。
(2)乙方应按打井进尺及实际打井深度收费,待验收合格后乙方开据发票天后付清。
(3)打井所需水、用电、耗油圈井耗材费用由乙方承担。
四、成X验收
1、分段验收(包括井深、布管直径、填充料)。甲乙双方及相关部门签字为验收依据。
2、打井深度以测量验收认可的深度作为结账的凭据。
五、其他事宜
1、乙方应保证成X的出水量达到每小时a;ge;吨,如果出水量每小时低于吨甲方支付单井工程费的%。
2、施工期间,乙方应注意安全施工,如发生伤亡事故,乙方应承担伤亡人员的全部费用。
3、乙方将打井设备运至施工地点以后,因停电及人为因素施工遇到
不可抗力情形,工期可以顺延。
4、其他事宜双方协商解决,以不影响工期为原则。
本合同一式四份,双方各执二份,合同自双方签订盖章生效
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人:
法定代表人:
授权委托人:
授权委托人:
签订日期:________年____月____日
打井合同 篇9
甲方:肃宁县南大史小学
乙方:
受肃宁县教育局委托,乙方负责为南大史学校打井一眼,井深300米,完工后保证能正常使用并负责清理现场,如出现质量及安全问题由乙方承担。施工标准按教育局统一标准,为确保施工过程中一切人员、机动车辆、用电的安全,经双方同意签订如下安全施工协议:
1、甲方提供水源、电源。
2、学校负责教育学生,远离施工现场。
3、所有器械、物料等乙方自备、乙方看护。如有丢失学校不负任何责任。
4、施工期间乙方必须划出施工区并设置施工隔离带,树立安全警示牌,劝阻师生不得进入施工区,施工区内的安全事故由乙方负责,施工人员也不得进入教学区。
5、施工人员的人身安全,用电安全,器械物料安全,车辆交通安全等完全由乙方独立承担,任何事故与甲方无关。
6、施工人员,物料、车辆的进入必须避开学生上下学和课间等有学生活动的时间,并按学校安排的通道通过,未经校方允许不得擅自进入教学区。
7、在施工过程中,若乙方施工器械造成人身自由安全事故,由乙方负全责。
本协议书一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
甲方: 乙方:
负责人: 负责人:
打井合同 篇10
一、协议双方
1、甲方:_________________
2、乙方:_________________
二、协议内容:_________________
经甲乙双方共同商定,甲方将喻家坪站至冶炼厂调度楼货运信息通道光缆敷设工程交由乙方施工,具体内容如下:_________________
1、工程数量:_________________敷设喻家坪站至冶炼厂调度楼货运室直埋8芯光缆一条,总长约1400米。
2、施工要求:_________________
①光缆径路基本沿铁路专用线布放,埋深要求一般0.6米,困难地段0.5米,做水泥砖沙防护。
②主材光缆、终端盒、辅材由乙方自行采购。
③光缆过轨、过涵洞等应采用φ50镀锌钢管防护并用水泥包封,不得外露。
④光缆熔接成端由乙方负责完成。
⑤直埋线路部分按每100米设立光缆标桩一个。
⑥施工中与喻家坪、冶炼厂协调工作由甲方负责。
3、工期要求:_________________本工程工期要求自协议签字并待甲方与相关部门签定配合协议后开工,20天内完工交付。如遇不可抗拒原因由双方协商解决。
4、工程费用及付款方式:_________________
①经双方共同核定,本工程总施工费用按叁万捌仟元(¥:_________________38000.00)包干完成。
②双方协议签定后,甲方支付贰万元整预付款,余款待全部工程完工、验收合格后二周内付清。
三、安全保证:_________________
1、乙方在施工过程中应加强对同径路地下管线的保护,按规定及时与相关部门联系,采取防护措施,如因施工不当造成损失,由乙方负责承担赔偿责任。
2、加强对施工人员人身安全的防护,如遇人身意外事故,其责任由乙方自行承担。
四、质量保证:_________________
本工程质量保质期一年,一年内出现质量问题由乙方负责解决。
五、本协议未尽事宜,甲乙双方协商解决。
六、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方签字生效。
甲方(盖章) ___________
乙方(签章) ___________
____年_____月_____日
打井合同 篇11
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
本工程为深圳市天然气输配系统工程(东段工程)深井阳极施工,需打3眼深井,每眼约50 米左右深井。现委托乙方施工,为保证该工程按期、保质、保量的建成,经双方充分协商,签订本合同。
第一条 工程概况
1、 工程名称:深圳市天然气输配系统工程(东段工程)深井阳极施工工程。
2、 工程地点:
3、 工程内容及承包范围:钻孔、井管安装,投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。
5、 工程标准:
(1) 根据周边地质资料,预计水井深度 左右,实际成井深度由乙方根据施中的地质情况而定。
(2) 所用井管材料为: 。
(3) 出水量: 吨/小时,水温 。
(4) 水质标准:符合生活饮用水标准。(近似周边水井水质)
(5) 止水方法:粘土球封闭。
(6) 滤料:采用优质石英砂,要求符合成井填砾要求。
(7) 水泵型号为 。
第三条 甲方的权利和义务
1、于开工日期前,为乙方提供200平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。
2、保证至施工场地的公路畅通,使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。
3、免费提供施工所用电、水、泥浆的排放。
4、负责现场井位的确定。
5、协助乙方做好施工场地的物资保管和安全保卫工作。
6、按本合同规定,支付工程价款和有关费用。
第四条 乙方的权利和义务
1、 根据甲方要求提出凿井工程设计方案进行施工。
2、 保证按合同技术要求的条款进行施工,接受甲方及监理人员的监督。
3、 自备凿井工具为甲方施工,机具运输费用自理。
4、 施工中的安全事故由乙方负责。
5、 于竣工前向甲方提供成井的实际井深、井体结构、取水层位以及止水工艺等资料。
6、 按时开工,按时竣工并交付甲方验收。
第五条 工程验收
1、 工程竣工后,甲方必须在两日内组织验收。如不验收并使用的,此井视为合格井。
2、 验收标准按照本合同第一条第5项的约定和有关规定执行。
第六条 工程价款及支付
1、 工程价款:深井施工单价为 元/米。
2、 支付方式及支付期限:合同签订施工机械和人员进场后支付工程总造价的60%工程款;成井出水交验时结清所有工程款。
3、 如因甲方取水手续或人为原因,使工程中途不能施工,甲方补助乙方 元。
第七条 本合同未尽事宜或在履行本合同过程中对个别条款确需变更的,双方可另行协商作出补充协议。
第八条 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
本合同于 年 月 日由双方签字、盖章生效。
甲方 : 乙方:
打井合同 篇12
甲方(业主):
乙方(施工方):
按照《中华人民共和国合同法》和《____省建筑市场管理条例》的规定,结合装饰工程交易规则及本工程具体情况,双方在友善、友好的情况下达成如下协议:
一、合同主要内容:
打井工程以 形式交给乙方施工。
2、工程总造价(大写)
3、工程内容:
①甲方约定乙方打井深度暂定为 米,根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准,经甲方同意,乙方可增加打井深度。
②暂定每米按500元标准计取打井费用。
③根据甲方确定的打井位置,如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的,由甲方承担钻头购置费用。
4、工程付款方式:签合同当天首付65% 元,元。
5、工期 天,自________年____月____日起至________年____月____日止。
6、工程保修期________年。
7、工程结束后____日内结清余款。
8、根据甲方要求,乙方为甲方提供取水设备一套,其中深水井泵元,井房一套,金额 元,计入工程合同总额计算。
甲方交自己位于 市 路 工程过半中期款30% 元,工程完工付余款5% 一台,金额 元,无塔供水装置一套,金额
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
打井合同 篇13
发包方(以下称甲方):
承包方(以下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目
一、工程名称:麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程
二、工程地点:麻城宋埠
三、承包方式:包工、包机械、包安全
第二条工程期限
合同工期总日历天数10天
第三条工程价款、结算及付款方式
本合同实行固定单价按实结算,经双方约定,光伏板安装工程按每组300元/组(一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后,甲方确认工程量后,对其进行费用的核定。
3、工程量的确认,所有工程量需双方到现场进行核对,达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。
4、费用支付,施工结束后,甲方10日内支付相关工程费用.
第四条甲乙方责任
1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查,保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护,如现场发生破损,乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工
乙方必须注意安全事项,保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。
第六条奖惩责任
1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装,则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则
本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
年_____月_____日 年_____月_____日
打井合同 篇14
甲方: 乙方:
打井地点:
甲方需要打井 眼,由乙方承包施工,经双方协商达成以下款项,双方共同遵守,否则由违约方承担全部责任。
一、 元,(包括所耗材料费),管壁材料为 。
二、 甲方打井预计深度为 米,机井成型并投入使用后,乙方保证相应潜水泵的出水量。验收时井深作为检查项目之一。
三、 乙方为甲方所成型的机井,保证甲方在省际通道交验工之前的正常使用。否则,乙方承担由此给甲方造成的一切经济损失。
四、 结算方法:打井完工后,在甲方使用过程中,甲方逐步付给乙方打井金额。
五、 工程质量:乙方严格执行行业标准,成型的过程中必须严格遵守操作规程,按成井工艺逐个实施,如成井工艺不到,乙方付全部责任。
六、 开工时间为:20xx年 月 日,交工投入使用时间为:二OO年 月 日,操作的过程中乙方必须安全生产,如出现一切事故(包括人身、机械、社会)均由乙方全部负责。
七、 本合同一式贰份,盖章后生效。
八、 水源由乙方负责并运输。
九、 其他末尽事宜,由甲、乙方双方协商解决。
甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________
代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________
_________年________月_______日 _________年________月_______日
打井合同 篇15
为了提高打井质量,明确甲,乙双方责、权、利关系,达到互惠利之目的,经甲乙双方协商同意,特立本合同:
甲方:建设单位:泸州天源包装制品有限公司
乙方:施工方:
法人代表:
一、工程概况:
1、井位地点:天源公司厂区内
2、水井结构:工业用水水井。
3、水井深度:直至打出水源为止。
4、要求:水井形成后使用8公分的水管进行抽水,水源充足度须达到24小时以上,如打井后不出水,工程损失由乙方自行承担。
二、工程造价:
1、10000万元RMB。(需保证水源充足)
三、甲方责任:
1、无条件提供给乙方施工所使用的水电。
四、乙方责任:
1、负责保证工程质量。
2、负责井孔必须使用160管进行施工。
3、负责设备运输、安装井口。
4、安全责任:施工人员、设备、生产安全均由乙方负责和承担。
五、附则:
1、本合同由双方代表签字,当日起效,具有法律效应,打井完工后,甲方付完工程全部费用后自行废除。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,其它未尽事宜,双方协商解决。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
电话:___________ 电话:____________
年 月 日承包荒山合同车位买卖合同车辆转让合同