工程合同书
发布时间:2023-07-05 工程合同书工程合同书(分享8篇)。
古人云,工欲善其事,必先利其器。平常的学习工作中,幼儿园教师会提前准备一些资料。资料的定义比较广,可以指生活学习资料。有了资料才能更好地安排接下来的学习工作!你是否收藏了一些有用的幼师资料内容呢?以下是由小编为你整理的《工程合同书(分享8篇)》,供你参考,希望能帮到你。
工程合同书 篇1
发包人(全称):_________________
承包人(全称):_________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_________________工程地点:_________________工程内容:_________________工程立项批准文号:_________________资金来源:_________________自筹
二、工程承包范围
1、总承包范围:_________________
2、以下工作内容不纳入总承包施工范围:_________________
(1)、绿化种植;
(2)、电力:_________________业主一户一表前的所有安装;
(3)、闭路、通讯等;
(4)、天然气管道安装(接入红线以内的干管);
(5)、场区内市政主水管至业主一户一表止的所有管道及安装;
(6)、场区内生化池后的市政排水主管;
三、合同工期
1、开工日期:_________________以发包人批准的开工日期为准。
2、竣工日期:_________________从发包人批准的开工之日起第_______________个日历天(本工程竣工验收合格日期)
3、合同工期总日历天数_______________天。
四、质量标准
工程质量标准:_________________合格
五、合同价款
金额(大写):_________________暂定:______________万元正。(最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准);¥:_________________暂定:______________元(最终以发包人、承包人双方审定的结算价为准);
六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:_________________
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、发包人、承包人双方的补充协议双方有关工程的治商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
发包人:_________________(公章)
承包人:_________________(公章)
工程合同书 篇2
为保证工程质量、安全、工期目标顺利实现,依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经友好协商,甲乙双方就下列工程施工事项协商一致,订立本合同。
4、本工程综合单价: (具体综合单价详见后附《综合单价确认书》)。
5、其它建筑计算法按现行建筑面积计算规则执行。如建设方变更通知下来还未施工,双方协商后执行;如已施工需要返工,根据返工的工程量另加计算施工费。
7、价款的调整:施工期间如遇有法律、法规等的政策性文件,按政策性文件相应调整。
1、经甲乙双方协商,工程日历总天数为 天。
2、自 年 月 日开工至 年 月 日前完工验收。
1、本工程安装时要严格执行《钢结构工程施工质量验收规范》,按GB50205- 规范执行,达到验收标准,并经业主、质量监督站验收合格。
2、对进场的材料及完成施工的成品要加强保护,防止变形、折弯或生锈。
3、乙方在施工时必须精心施工,彩板安装要特别注意不能有漏水点,打自攻钉时要横平竖直,扣件安装要美观坚固实用。
4、在施工过程中应保持产品的清洗工作,不得蛮干,讲究文明施工。
乙方在搭建过程中甲方按照工程进度、质量并视验收情况分阶段清算。
1、合同签订后 日内,甲方支付乙方备料款人民币 元。
2、主体钢结构完工,经甲方验收合格后再支付 元。
3、工程全部完工并验收合格后,剩余工程款(不包括质保金)甲方10日内一次性支付。
4、剩余工程款 元人民币为质量保证金,待工程完工验收合格一年后如无质量问题一次性结清。
1、甲方需向乙方提供相应的图纸文件 套,并就该工程对乙方进行技术交底。
2、甲方负责为乙方提供临水、临电等基本的现场作业条件。
3、在施工过程中,甲方派专人对本工程进行监管,如发生设计变更,提前 日内以书面形式提交乙方。
4、甲方负责协调施工现场的秩序为乙方提供良好的施工环境;负责处理现场阻工问题,由此造成的损失由甲方负责。
5、甲方应在工程完工后7日内组织验收,7日内不组织验收时,视同验收合格。
6、乙方进入施工现场应遵守国家安全生产制度,服从甲方管理。
7、乙方必须按照国家有关钢结构工程的质量标准和操作规程进行施工,凡因乙方原因造成的质 量事故,由乙方自行负责返工。
8、乙方必须加强管理,组织协调人力、物力、财力等以确保工程按时完工,因乙方钢结构原因 引起的工期延误,责任全部由乙方承担,由甲方原因引起的工期延误,工期顺延并承担相应损失。
9、乙方搭建人员必须按照搭建操作规程进行搭建文明作业、安全作业,在搭建过程中若发生任何人身伤害事故甲方不承担责任。
10、施工人员在施工现场必须佩带安全帽、安全带,必须遵守安全操作规程,必须接受甲方代表的安全监管,甲方有权对乙方违规人员做出相应处罚。
11、施工过程中发生安全事故,乙方应按有关规定立即上报甲方,分清责任后承担相关费用及损失。
1、工程竣工后乙方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日起一年钢架构无透锈,在此期间如出现质量问题乙方包工包料返工维修。
2、在规定的保质期内凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修。如因施工技术缺失、操作敷衍造成各结构间焊接开裂,螺丝松动等危及工程安全和使用寿命的各种缺陷。
3、因自然灾害造成的建筑物损坏不在保修范围内。如遭遇10级及以上风力造成棚顶撕裂,卷曲、变形及遇大雪造成棚顶塌陷,主体变形、坍塌。
4、如果出现在严重质量问题承包方除无偿予以维修外,甲方将扣除乙方质保金并享有进一步追究乙方责任的权利。
1、如因甲方原因造成设计变更、工程量加大,经甲乙双方协商,确定价格后由甲方出具现场签证结算。
甲方(或集团采购部)自行与分包队伍签订分包合同,合同应包括进度、质量、安全、文明施工等内容,分包队伍发生的一切问题及事故与甲方无关。
3、甲方未履行支付义务,又未就延期付款与乙方达成一致,自应付款之日超过15日始按应付金额每日支付万分之三延期利息(不含甲供材),工期相应顺延。
4、乙方未能按总工期按时完工,又未就延期与甲方达成一致,自延期之日按合同金额每日支付万分之三的延期违约金,工期不做顺延。
5、按图纸设计要求工程技术标准行业相关规范标准验收。
合同自签订后如单方终止合同,由终止合同一方向对方赔偿由此引起的全部损失并加罚违约金工程造价的10%。
1、甲乙双方在履行合同中发生争议,可以和解或者要求有关部门调解。调解不成的,双方约定向 提请仲裁或向 人们法院提起诉讼。
2、发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程:
(1)单方违约导致合同确已无法履行,双方协商停止施工;
(2)调解要求停止施工,且为双方接受;
(3)仲裁机构要求停止施工;
1、本合同的双方代表签字扣章即生效。工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。
2、本合同签订后。甲、乙双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同,补充协议与本合同具备同等法律效力。
3、双方共发生合同争议,应本着平等、互利的原则协商解决,如协商不成可在工程所在地的仲裁机构解决。
4、本合同一式 四份 份,甲乙双方各持 两份 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同书 篇3
发包方:(简称甲方)
承包方:(简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑改造工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:镇综治工作中心改造工程;
二、工程地点:镇人民政府院内;
三、承包方式:总承包,承包金额壹拾万零叁仟圆整。
四、付款方式:工程全部竣工通过验收后一次性付清。
五、工期:20天
六、承包范围:
(一)新铺6间地板砖(包括外走廊);
(二)花岗岩楼梯,不锈钢栏杆;
(三)室内批白,室外立邦漆;
(四)室内线路安装;
(五)所有门窗更换;
(六)二层走廊塑钢封闭;
(七)外不锈钢门一合;
(八)卫生间改造(包括下水管)
七、甲方责任:甲方负责为乙方提供水、电等便利条件。
八、乙方责任:服从甲方管理;保证工程质量;负责除水、电外的一切费用;严格按照操作规程施工;施工期间的一切安全事故责任均由乙方承担。
本合同一式二份:甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。
甲方:
乙方:
年月日
工程合同书 篇4
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规精神,甲、乙双方本着平等互利原则,经友好协商一致同意签订本合同。
2、收方量面积以外墙长乘宽面积计算;
1、签订合同后,甲方应向乙方支付合同金额的20%做为预付款,乙方施工材料进场,甲方应再向乙方支付合同金第二条 钢结构合同金额以及面积计算规则。额的50%材料费,余下30%完工验收后一次性付清。
2、工程验收合格后,甲方二天内应向乙方一次性付清,工程款的100%。
3、工程完工验收以现金合格后,甲方未付清款项前,钢结构的所有权归乙方。
4、此工程款以现金方式支付,不包括发票,如甲方需要开发票,此票税款别计算。
1、安装地点:
2、安装布置以甲方确认平面布置。
3、安装工期:自合同签定,并且甲方向乙方提供安装基础、及水、电设施之日起
由于以下原因造成竣工日期延误,安装工期应顺延:
1、甲方提出设计变更、增补充或工程量增加。
2、一周内因停电造成停工累计八小时以上(包括八小时)。
3、甲方不能按约定期限提供材料进场、清除障碍物、疏通进场道路和接通施工用水、用电。
4、不可抗力:是指大雨、强风、水灾、地震等自然灾害或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺利进行。
5、甲方代表未及时对变更、增补等履行签证手续,影响下一工序的进度。
6、甲方不按合同规定及时支付预付款和工程进度款影响施工进度。
7、属于甲方分包的项目,未能配合安装进度。
8、甲方提出的设备、成品、半成品等,未按乙方计划进场或存在缺陷,需要更换而耽误施工进度。
1、负责办理此工程的有关用地、报建手续。
2、应在进场前两天完成现场场地平整和道路畅通,并按设计要求做好基础。进场当天,甲方应派代表到安装现场与乙方进行交接,协助办理顺利开工。
3、甲方免费提供100m内的乙方工人生活及板房安装用水、用电接口。
4、应按合同第二、第三条规定的进度和方法将款项付给乙方,如甲方未按期向乙方付款,甲方须付给乙方应付款项的每天千分之三的滞纳金。因此造成的停工,甲方应承担乙方工人的误工费用,每人每天按200元计算。
5、应在本工程完工当天,派出现场代表到安装现场同乙方共同按合同及附件约定对板房进行验收,办理接收手续。如甲方未到场参与验收而自行启用本轻钢结构,则视为对本工程安装质量符合合同要求的确认和验收手续的完成。
6、进场前,应对乙方提供的设计图纸予以确认。如再提出变更时,甲方应将变更内容书面致函乙方,并承担相关费用,具体配件见附件单价表。乙方现场安装人员在乙方下达变更指令后方能执行。
1、按合同约定的工期完成供应和安装任务。
2、按照轻钢结构行业通用产品的质量,满足甲方正常使用要求。其中楼面使用承受荷载不大于150kg/m2。
3、乙方提供自轻钢结构完工日起三个月的保修服务(甲方项目甘落后工期不足三个月的,保修至项目完工)。属乙方原因造成本工程质量问题的,乙方予以无偿修补。
4、其它服务:乙方售后服务满期后发生的损坏或服务期内属甲方原因造成的损失,乙方负责予以修补,修补费用由甲方承担。
第八条:本合同未尽事宜,双方本着友好合作精神协商后,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第九条:本合同一式贰份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等法律效力。
第十条:本合同自签订之日起生效,本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决,协商不成时,应提交遵义市当地法院。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同书 篇5
塑钢门窗及阳台栏杆工程承包合同书
甲方:
乙方:
甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本合同,望遵照执行。
一、承包内容: 独山盛源国际A区1#、2#、3#、4#楼项目所有塑钢门窗、楼梯扶手及阳台栏杆工程。
二、承包方式:包工包料,使用建设单位指定的中空材料,塑钢框颜色为白色,扶手及栏杆见施工图的具体要求。
三、结算方式:2004年的定额附后,系本合同的附件与本合同具有同等的效力,工程单价结算执行贵州省2004定额标准及贵州省最新文件调价按实结算;工程量按竣工实际工程量结算。
四、质量:制作安装质量必须符合规范规定,达不到要求的必须进行返工,返工的工、料费用均由乙方负责。窗户与墙体周围的塞缝施工及质量由甲方负责。
五、付款方式:甲方按每栋楼为单位进行付款,乙方材料进场后甲方按每栋楼工程总价的25%为预付款付给乙方。安装完外框后甲方按每栋楼工程总价析45%付款给乙方。每栋楼窗扇进场安装完毕后甲方再付工程总价的15%给乙方,竣工验收后甲方付工程总价的13%给乙方,预留2%为保修金,保修期满一年后付清,保修金无利息。若甲方不按工程进度向乙方支付工程款的乙方有权停止施工,甲方并向乙方支付正在安装该栋楼工程总价15%的违约金。
六、安全:乙方必须遵守甲方的安全生产、文明施工管理制度,确保安全无事故,如发生安全事故,由乙方自行承担。
七、工期:乙方应将接到甲方通知安装A区其中一栋楼之日起30天内安装完外框,不得影响工程工期。如发生不可抗拒的自然灾害工期顺延,如因甲方原因造成乙方停工使工程不能按时完成的,甲方应付正在安装该栋楼工程总价的5%给乙方;工期另行协商。
八、本协议共设四份:甲、乙双方各执二份,如修订合同需由甲乙双方负责人签字盖章后方能生效,如一方擅自更改,视为无效。
九、竣工及保修:乙方应对所放工的分项工程负责保修,要按时参加竣工验收,发生质量问题应及时进行维修。
十、违约责任:
甲方违约:乙方有权停止施工,甲方承担乙方相应费用。乙方违约:甲方有权拒付有关款项,乙方承担甲方的相应损失。
补充事项:乙方不承担税务费用。
甲方(章):乙方(章):
负责人(签章):负责人(签章):
年月日
工程合同书 篇6
劳务公司:____县长江建筑劳务有限责任公司(以下简称甲方)班组负责人: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,在平等诚实信用的原则下,经甲、乙双方共同协商后达成如下协议:
一、工程名称:____县度假村综合楼
二、工程地点:____县城边
三、工程概况:
1、主体结构:框架结构
2、建筑面积约14000平方米
四、承包形式:模板
五、承包内容:本工程基础、地梁及主体分项工程中,具体内容包括模板制作、安装、支拆、校正、临时脚手架搭设、拆除、刷脱膜剂、内衬密封胶、平板密封条、材料场内转运、材料垂直运输、自用材料模板架子等模板工程所用的相关机具、设备的下车、材料的分类堆码、清理模板粘结物、爆模剔打、拆膜后材料的清场处理、模内杂物清理、模板边角处理;本工程所用、搭拆承包范围内工程的相关机具设备、材料下车,材料机具设备场内转运,自用材料、设备场内道路排畅、每层楼工程完工后,做到工完场地清。自行完成控制线标高水准点以外的细部抄平放线,另每层楼需派壹个配合施工人员放线工作等,放线时用的粉笔、清洁用的扫帚自备。在施工中预埋筋、钢管等工作及完工后自行处理;关模所用的混凝土内撑制作;所有预留洞口留设及处理、遗落在外架上的木料、木枋、钢管等架材的清理。本工程相关的一切机具、工具;一切辅材:钉子、铁丝、密封胶带、勾卡、对拉内外丝杆、碘钨灯、照明线,甲方二级电箱上楼。木工自用材料,现场清洁卫生、安全文明等等。以上工作内容都在包干价内,不另发生点工。
六、工程工期以施工单位的进度计划时间为准。进度计划发给乙方,如因班组原因延误工期进度,由乙方每日承担工资总额2%的工期损失延误费,如甲方原因引起的延误超出72小时、支付乙方生活补助20天每人,且工期顺延。
七、工程质量制作按设计尺寸,安装校对好,误差在允许范围内,起拱规范,模板不爆堵、不漏浆、不变形、轴线不移位、梁板不塌落、空间尺寸符合设计规范,爆模大于1.5厘米者由模工剔打作业和打磨,同时根据爆模面积按每一处罚款100元计算,并承担因返工造成的材料损失或其他工种参与处理的人工费用,当月结帐时扣除。严禁违章作业与野蛮施工,质量达到国家验收规范,如因乙方在施工中分项质量达不到验收标准,按施工单位及劳务公司的各项规定及技术交底执行,并自觉承担其一切责任,我劳务公司概不负责,造成材料损失的照原价赔偿,工时自付。
八、安全文明施工
1、严格按照《建设施工安全检查标准》(G59-99)规定进行施工,做到文明施工、安全生产,无责任事故发生,达到建设单位、质检单位、监理单位及甲方要求安全文明施工等级要求。
2、乙方必须树立安全、质量第一的宗旨,完善安全管理体系、安全管理制度,必须符合建筑安全法规。
3、由甲方定期召开安全技术交底培训会,做好安全工作,严格执行安全“三级教育”制,新工人入场教育、安全技术交底、班前活动,并做到各级交付文字资料记录等。
4、严格禁止不适宜高处作业的人员(患有心脏病、高血压、癫痫病、贫血病及其他疾病人员),以及18周岁以下55周岁以上者不准进场上班。因此造成的安全事故、发病事故全部由乙方自行承担一切经济责任。给予处罚处理,一切责任由乙方负责。
5、严禁违章操作,野蛮施工,进入施工现场内必须配戴安全帽,高处作业必须栓好安全带。如出现以上或其它违反安全文明施工要求的行为时将按违约责任处理,直至要求其退场。
6、节约用水、用电,严禁使用100以上照明与各种电暖器、电炊具、违规者处罚200元次人,并没收其用电设备。
7、乙方生活区内的清洁卫生,由乙方自行负责。如不符合现场文明施工要求的行为处罚违约金100元次人,并应立即整改,直至合格,否则将视其违约。
8、乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险等,相关费用由乙方承担,各种岗位及特殊岗位均由乙方自行办理,并承担费用。
9、安全文明施工,乙方在组织施工时必须按照国家、市建筑安全文明施工规定组织施工,不另计费用。
九、工程承包价按图纸建筑面积实计模板接触面积计算人工费40元㎡。如有特殊情况用工,平工90元天,技工每人150元天计算。按每天9小时计算点工,并于两天内由施工管理人员现场确认,超过时限不予计算。(零星点工当日不足一天均不计价)
十、付款方式
1、以实际完成工程量每月____日前报甲方项目部,在次月____日前支付审批完工工程量的60%,若在____日后报的进度当月不受理推迟在次月,工程完工后(春节放假支付已完工程量的80%)支付到总价的85%。工程初验收合格后支付完剩余工程款。
2、甲方按合同约定向乙方支付劳务费用,乙方必须保证实际全额工资如实发放民工,如甲方按 85% 支付民工劳务费,不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资,造成的一切经济损失和法律责任,概由乙方自行承担与甲方无关,但甲方有权监督乙方发放民工工资。
3、乙方签定合同时缴纳合同履约保证金 元,(大写; )。工程主体完工后一次性退还保证金(该保证金不计利息)同,如中途无正当理由退场,不退保证金。十
一、材料损耗钢管未经甲方允许,乱割钢管50元罚款计算、超出的损耗由乙方向甲方租赁公司实际价格赔偿。甲方提供材料及设备,乙方不得人为损害、损毁、浪费,否则甲方有权按实际价格向乙方追赔其损失费
工程合同书 篇7
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况:
工程名称:仓库安防系统工程
工程地点:
工程范围:安防系统方案书
工程内容:安防系统布线、设备安装及调试
二、工程总价:合同金额:金额大写:
注:
三、产品质量及安装调试要求:
1、乙方须按要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好,如发现有非正品则乙方以一赔十。未经甲方同意,不得随意更改方案。并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件等资料。
2、乙方所提供合同内设备应保证产品内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权要求乙方立即更换合格产品。
3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责设备安装、调试,要求做到布局合理,布线规范,便于使用及维护,符合国家有关技术标准。
4、由甲方提供安装场地及电源。
四、技术标准及质量保证:
1、布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。
2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。
3、乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。
4、乙方对监控布线、设备质保见附件1(工程价格汇总表质保说明)。
五、工程项目建设期限:
合同签定后15日内进场施工,整个施工工期60天。
六、售后服务:
1、乙方所提供合同内设备,从验收之日起,所有产品及零配件质保期按投标书规定办理。在质保期内,若有产品质量问题,由乙方负责免费更换或维修。质保期满后,设备维修时,乙方按成本费计算。
2、凡由产品质量问题引起的各类故障,乙方在接到甲方故障报修通知后,在2小时工作日内响应,8小时工作日内解决故障,若在24小时工作日内不能排除故障的,则应由乙方提供不低于原设备标准的备用产品。
3、乙方向甲方培训1-2名设备操作管理人员,要求达到能正确使用与维护本合同的设施、设备。
七、竣工验收及付款方式:
项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,7天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。设备到场初步验收点件后支付合同款的40%(¥____________),自验收合格之日起5日内支付合同总金额的60%(¥___________),逾期不付按每天1%支付滞纳金。
八、约定事项:
1、为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。
2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。
3、合同要求,甲、乙双方必须遵照执行,否则视为违约。
九、违约责任:
1、乙方必须严格按合同要求按时、按质(即合同要求的设备的规格、型号)、按量完成供货与安装调试完毕并交付甲方使用。
2、在乙方履行合同后,甲方保证按时向乙方支付合同款项,如有违约,每违约一天,按合同总金额的1%向乙方支付违约金。
十、本合同按《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》,《消费者权益保护法》等有关法律条款执行。
十一、合同执行中,若发生纠纷,由甲乙双方协商解决,若协商不成,提交仲裁委员会解决,直至提交法院审理。
十二、施工期间出现工伤事故,由施工单位自行负责。
十三、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份。
十四、未尽事宜,由甲乙双方友好协商解决。
十五、本合同经双方法定代表人或其授权的代表签字或按指纹,加盖双方公章后之日生效。货款两清后,合同效力终止。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
工程合同书 篇8
甲方:
乙方:
为了转换造林经营机制,加快镇域造林步伐,改善生态环境,依据《森林法》第四章第二十六条规定,经村党支部、村委会研究决定,将坐落在 长 ,宽 ,面积 亩,作为植树造林用地,发包给 村 屯 经营,经协商达成如下协议:
一、甲方的权利和义务
1、享有土地所有权。
2、提供植树造林用地。
3、有权监督,检查乙方对林地的经营和使用情况。
4、郁闭成林后,成活率达到85%以上,保存率达到80以上时,协助乙方向上级林业部门申请办理林权证。
5、发现人或牲畜破坏林木,乙方制止不利,甲方有权介入。
6、乙方随意改变林地用途时,甲方有权收回林地经营权,直至追究法律责任。
二、乙方的权利和义务
1、依法经营林地,不随意改变林地用途,负责林地补植、除草、浇水、培土、病虫害防治、防火、幼林抚育,防止人畜破坏等林木管护措施。
2、造林成活率(人力不可抗拒的自然灾害除外),当年达到85%以上,三年后保存率达到80%以上。
3、有权及时制止牲畜破坏林木的行为,并要及时上报给林政执法部门或公安机关按有关规定处理后备案。
4、经甲方同意,在不影响林木正常生长的情况下,可在林地种植低矮植物或栽种灌木林实行立体混交。
5、乙方在承包期内,林木已达采伐年龄时,乙方要依法采伐或抚育林木,经报请林业主管部门批准,获得采伐证,即可实施,因特殊原因不准采伐时,按照《森林法》及其它相关规定执行。
三、承包林地技术指标
1、初植密度 /公顷,株行距2 2(1.5 1.5)。
2、林种:林。
3、苗龄: 年。
4、栽植时间年 月 日。
四、承包年限为 年,自 年 月 日始至 年 月 日止。
五、承包期满林木受益时,双方按 分成,发包方占 成,承包方占 成。
六、其他事宜
1、承包期内,承包户当事人变更,家庭主要成员有承包经营权,合同不因双方代表人的变更而变更。
2、合同执行过程中,任何一方不得擅自解除合同,合同未尽事宜,经协商可作补充规定,在一方无重大违约事宜时,单方无权毁约。
此合同一式 份,此合同从签定之日起生效,终止之日失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
造林工程合同书范文3
甲方(发包方):
乙方(承包方):
本着平等原则,经甲乙双方协商,就造林工程承包有关事宜达成本合同条款。
一.工程位置和面积
工程位于,以设计为准。工程面积为_______亩。
二.工程施工期限、质量要求及品种
(一)施工期限:
2011年_____月___日开工,2011年_____月___日完工
(二)规格标准:
1、80公分育林床
2、株距为1米1个
(三)质量要求:要求包栽包活。
(四)栽植品种:造林品种为刺槐。
三.工程款及支付
工程承包款为元。工程完成后经甲方验收合格后,甲、乙方凭工序验收单,依照合同约定,甲方支付工程款。
四.其它事项:
在工程实施中如出现意外事故由乙方负责解决。
甲乙双方应遵守合同条款,不得违约,如有违约,违约方要承担全部责任和费用。
经甲乙双方签字后生效,此合同一式两份,甲乙双方各执一份
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
YJS21.cOm更多幼师资料小编推荐
加工合同分享8篇
随着时间的流逝,我们越来越频繁地使用合同。如果签订一份满意的合同,则可以省去很多麻烦。但制订合同时需要注意哪些方面呢?本文详细介绍了“加工合同”相关的信息,供您参考并收藏!
加工合同(篇1)
甲方:______________
乙方:_______________
甲方委托乙方加工产品,为维护甲乙双方的利益,经双方协商,就有关代加工事宜达成如下协议,以供双方共同遵守。
第一条:代加工内容
甲方委托乙方为其加工系列产品,数量、款式、标准、质量要求由甲方提供,价格由双方协商确定,另在订单上详述。
第二条:甲方责任
1.按计划分别向委托乙方为其加工甲方产品。
2.向乙方提供商标注册证、授权书。
3.向乙方提供加工产品的款式、数量、技术要求、交货时间等。
4.负责向乙方提供甲方“商标”各种组合、内外包装的设计。
5.甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督,并提出意见和建议,确认的样品验收货品。
6.甲方按照甲乙双方确定的样板和标准进行验收货品。不合格产品可拒绝收货。
7.本合同所的签订的上述加工品的商标及图案文字为甲方所有,乙方不得为他人生产或提供。
8.甲方给予乙方包材定金:______元,直至合同期履行结束,如没有多余的包材,乙方应如数归还给甲方。
9.合同履行结束时多余出的印有甲方公司的相关物料(包装品、印刷品、瓶子等)甲方自愿以原价购回。
第三条:乙方责任
1.严格按照甲方的委托内容及要求从事代加工活动。
2.甲方确定的质量标准打版进行生产,生产标准符合国家标准的质量要求,不得以任何形式和理由使得代加工的产品质量不达标。
3.负责原材料的采购、验收、供应,并按照甲方确定的原材料质量要求进行。
4.严格管理甲方提供的商标、包装及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商标及包装等丢失,应承担相应法律责任。不得将甲方提供的款式用于其他商标生产。严守甲方的商业秘密。
第四条:付款方式
月结:每月的______日为对账截止______日,次月的______日前必须将货款汇到乙方指定的账户。
第五条:包装、运费的规定与要求
1、每6瓶用PE收缩模一小包装,每8个小包装为一箱,一箱的包装规格为:1X8X6(共48瓶/箱);外用由甲方指定的纸箱材质,用胶带封口。用打包胶条一横两竖进行打包。箱外要在醒目位置标识商标名称、规格和数量。
2、运费支付:由乙方支付到甲方公司或直接送到xx市内托运部的运费(包含退换货品在内)。
第六条:违约责任
1、因乙方产品出现质量问题(如气味、不防冻等)所造成甲方的损失,乙方应负责包退换。
注:防冻质保气温范围-5℃(含-5℃在内)以上至常温;-5℃至-50℃均不属于质保的气温范围。
2、若属甲方运输或出厂以后因保管不当或超出质保的气温范围而导致产品变质的,乙方不予承担责任。
3、关于该产品的品牌管理权及维护权归属于甲方;乙方只负责代加工生产的业务范畴以内,超出代加工生产的业务范畴以外的由甲方负责。
4、如乙方擅自生产或销售甲方产品及包装、印刷品等,一经查证,无论数量多少,甲方将追究乙方法律责任。
5、乙方根据甲方的市场销售情况和订单数量进行生产,如生产出来的产品未出现质量问题的,均由甲方自行解决,乙方不接受任何理由的退货要求,造成的一切损失应由甲方自行承坦(包括库存在内)
6.甲、乙双方如有一方违约,除追究违约责任外,另一方有权终止本合同。
第七条:合同有效期限本委托加工合同期限为______个月,自______年______月______日至______年______月______日止,生产期限以甲方计划通知单确定为准。
第八条:合同如遇争议,甲乙双方可协商解决,达不成协议的可向xx仲裁委员会申请仲裁。
第九条:本合同正本一式二份,经双方当事人代表签字后生效。
第十条:其他未尽事宜另行订立。
甲方(盖章):________________
乙方(盖章):____________________
_______年______月______日
加工合同(篇2)
合同签订地:
甲方: 地址: 邮编: 电话: 传真:
法定代表人: 乙方: 地址: 邮编: 电话: 传真:
法定代表人:
甲方委托乙方加工本合同中成品,经双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。
注:以上费用含17%增值税。 第二条 加工成品质量要求 符合甲方的图纸要求。
第三条 技术资料、图纸保密原则 未经甲方书面同意,乙方不得向第三方提供和透露本项目的图纸及技术资料,其中模具厂及机加工协作厂除外。乙方在未经甲方许可的情况下,不得使用甲方模具向第三方提供铸件。任何情况下,甲方不得将乙方的生产工艺及技术透漏给第三方。 第四条 货款支付
合同签订日起三天内,甲方支付乙方50%产品预付款,产品生产完毕发至甲方之前需支付40%货款;余下10%作为质量保证金,发货30天内,甲方支付10%货款,乙方给甲方开具增值税发票。因铸造或加工产品报废,造成成品不足时,乙方需在40天内补齐。 第五条 验收标准和方法
按照附件、双方签署的图纸、资料、技术规范与行业标准进行验收。每批零件乙方需提供如下检验报告:
1. 铸件化检验报告;
2.成品尺寸抽检报告(每批产品每个规格抽检3件);
3.硬度检验报告。 第六条 交货地点、包装及运输方式
交货地点为乙方北京工厂。乙方只能对零件做简单的防磕碰包装(铁桶+泡沫)。如因运输和包装造成零件损伤,乙方不负责。如需单独包装,甲方需另外支付包装费用。乙方可应甲方要求协助安排运输,但风险及费用归甲方承担。 第七条 不可抗力
合同双方由于不可抗力的灾害或确非一方本身造成的原因而不能履行合同时,可免予承担经济责任。
第八条 违约责任
双方应严格履行合同条款,如有违约,违约方应赔偿双方相应经济损失。 第九条 纠纷的处理
合同双方发生纠纷时,当事人双方应协商解决;协商不成向合同签订地仲裁机构申请仲裁;该仲裁为终局裁决,对双方均有约束力。仲裁费用由败诉一方负担。 第十条 其它条款
1.本合同自乙方收到甲方预付款起生效。
2.合同如有未尽事宜,由双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份,甲方和乙方各执一份;具有同等法律效力。
4.合同双方工作往来文件,经双方认可的传真件有效。
甲方: 开户银行: 帐号: 代表签字: 盖章: 签订日期:
乙方: 开户银行: 帐号: 代表签字: 盖章: 签订日期:
加工合同(篇3)
甲方(需方):
乙方(供方):
一、产品名称、型号、金额、供货时间及数量:
二、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限:
1、严格按照图纸及国家有关标准进行验收。
2、如乙方在加工过程中发现图纸有可疑点,及时与甲方联系,甲方在3个工作日内以书面形式确认后生产,工期顺延。
3、乙方对产品质量负全部责任,保证产品质量,如在使用过程中出现质量问题由乙方负责。如因人为损坏,则由责任方自行负责。
三、交(提)货地点、方式:由乙方从生产现场运至璧山青杠博张公司工地安装现场交货。
四、运输方式、安装和费用负担:由乙方组织行车梁构件的运输及安装,对安装质量负责,并承担运输和安装的费用。
五、合理损耗及计算方法:构件在运输及安装中发生的损坏由乙方自行负责。
六、验收标准、方法及提出异议期限:严格按照图纸及双方约定质量标准验收,出厂前2天由甲方对产品进行2%抽检。
七、付款及结算方式:合同签订叁个工作日内由甲方付给乙方总价的50%货款,构件在安装前甲方在乙方生产现场验收构件后叁日内付足另外50%的货款,乙方收到款项即组织构件的正常安装工作。
八、违约责任:甲方有以下行为的属违约:
甲方未按约定付款,乙方有权停工或不发货,工期顺延;甲方支付乙方
乙方有以下行为属违约:
1、私自改变施工图制作;
2、因乙方原因不能按时交货,乙方支付甲方500元/天违约金,但因停电等不可抗拒因素影响加工,则工期顺延。
3、在制作过程和安装过程中的质量、安全由乙方自行负责承担;由此耽误工期乙方支付甲方每天500元,停工损失费。
九、合同争议解决方式从下列两种方式中选择 1 种:
(1)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成时,提交重庆仲裁委员会仲裁。
(2)因履行本合同发生的争议,由当事人协商解决,协商不成时,依法向人民法院起诉
十、其他约定事项:
1、该合同单价系含税价。
2、工期为60天(从签订合同之日起算制作和安装必须全部完成)。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同(篇4)
甲方:
乙方:
为维护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国产品质量法》规定,双方协商一致,签订以下合同:
一、 工程名称:XX·黄金国际
二、 工程地点:XX县孤山街原劳动局地段
三、 工程内容:XX·黄金国际小区2#、5#、6#、7#、8#五栋住宅楼(5#,6#一二层为商铺),塑钢窗,纱窗制作和安装。
四、 承包方式:包工包料,塑钢窗中标价格包括合同范围内的材料费、机械费、人工费、检测试验费、运输费、税费、水电使用费、风险费等全部费用。
五、 合同综合价格:本合同为含税等费用固定价格合同,综合价格不随市场材料价格变化升高或降低,以中标价格为本工程的价格。
六、 合同工期:合同签订后乙方要及时与项目部联系,根据施工进度控制好加工制作的时间,乙方接到通知后迅速组织人员进场施工,自开工之日起15天内完成窗框和固定玻璃的安装,窗扇按照甲方确定的截止时间之前安装完毕。
七、 付款条件及方式:
1、 向甲方出具的货物税务发票必须正式合法,且应保证甲方在使用时不受第三方的指控,结算工程数额以双方签字认可的实测数量为准,本工程款全部抵顶房子(南沿街一套,住房一套)多退少补。
2、 办理完按揭手续,加工制作单位开出当地地税局的税务发票。
八、 质量标准
1、 乙方所施工的项目必须完全达到国家检测标准及合同规定的质量规格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料,造成建设单位损失,由乙方承担建设单位的损失。
2、 乙方在对塑钢窗加工制作过程中,要按XX县质监站对塑钢窗有关规定和要求办理,并承诺保证在工程竣工验收时一次验收合格。
3、 乙方在施工准备,窗口安装、玻璃安装、施工工艺要按本合同附件“塑钢窗制作技术去做,达到门窗安装质量要求。
4、 塑钢窗各种材料参数达到节能65%标准的相关要求。 乙方承担全部检测试验费用,并保证检测试验合格,无合格的检测实验报告,不予结算,并承担给甲方带来的全部损失。
5、 推拉窗安装推拉纱窗,保证牢固不掉落。 窗框四周缝隙用聚氨酯发泡密封,填满充实,牢固可靠。 合同签订后,塑钢窗招标时“推拉窗型图”再对照设计图纸和项目部,工程部进行审核,双方认为无问题,经甲方项目部经理在窗型图上签字后进行制作和安装。
九、 验收方式:甲方或者甲方委托的单位负责对乙方所使用的材料、品牌、规格及施工质量进行验收,工程竣工验收完毕后,由监理公司,甲方和总承包单位对工程质量进行共同验收,并对乙方提供的工程量进行核实,确定最终工程量,以该工程量进行结算。如所用材料被证明存在缺陷,包括潜在的缺陷或检查实验确定的缺陷,甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。甲方抽查(进行破坏性试验),不符合国标要求和合同规定的材料,坚决进行退场处理,不得使用否则造成损失由乙方全部承担。
十、 塑钢窗所用甲方指定的材料由乙方择机订购,避免涨价风险
十一、甲乙双方权利与义务
1、 甲方承诺
① 为乙方提供良好的工作环境,及时协调处理乙方在现场遇到的各种问题。
② 为乙方提供图纸,并审查乙方提供的施工资质等。
③ 在乙方生产塑钢窗过程中,甲方要加强现场检查与监督,发现问题及时纠正。
④ 甲方承诺自觉遵守物资采购招标文件内容。
2、 乙方承诺
① 接到甲方通知后,未按照约定时间进行施工,或者因工程质量达不到协议要求,甲方有权单方面解除合同,更换施工队伍,所发生的一切损失费由乙方承担,不合格工程不予结算,若返工乙方承担因乙方责任带来的所有经济损失。
② 供应货物不符合本合同要求,甲方有权拒收,因此给甲方造成的经济损失由乙方承担。
③ 不得将承揽的塑钢窗工程转让给第三方施工。
④ 进入施工现场所需的水、电、住等问题,由乙方自行处理,甲方帮助协调。
⑤ 不能按照合同约定准时进行施工而影响工期,甲方有权要求赔偿,因此造成的经济损失由乙方承担。
⑥ 竣工验收时负责所施工项目的竣工验收,承担期间所发生的一切费用,保证一次验收合格,未达到合格工程的除了承担返工整改费用外,并承担合同工程款5%的违约金,并扣除履约保证金。
⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的质量证明文件及施工过程中的技术资料。
⑧ 必须按照双方约定的工期完成约定工程项目,每拖延一天支付甲方壹仟元违约金。
⑨ 进场施工前需要与甲方签订“安全施工措施保证书”若乙方在施工过程中不加强对施工人员进行安全教育,遵守安全规范,制定安全方案,采取安全管理措施,确保每个职工在保证安全的情况下进行施工。若不重视安全,违章作业,乙方同意为发生的一切伤亡事故承担全部责任并赔偿一切经济损失。
⑩ 自行协调与政府部门的塑钢窗合同业务,甲方可以协调配合,但是所有费用由乙方承担。
11)不按本合同约定提交货物所发生的任何费用由乙方负责,甲方对此所引起的变动不予确认。
12)不能按照国家规范,图纸及合同约定进行加工制作与施工,导致产品质量差,工期时间长,甲方有权要求赔偿因此造成的经济损失。
十二、质量保修:质量保修期自工程竣工交付使用之日起开始,
免费保修两年终身维修。质保期满后,产品发生问题,只收材料费,不收维修费和安装费及交通补贴费,乙方的维修服务要在接到业主通知六小时内到达现场维修。
加工合同(篇5)
定作方:(以下简称甲方)____________________________
承揽方:(以下简称乙方)____________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方本着诚信、互利、公平、公开的原则,经友好协商达成如下合同条款,共同遵守执行。
第一条 加工成品
品名:________________ 货号:_______________
面料:________________ 颜色:_______________
尺码:________________
第二条 服装数量
1、计量单位:套(上衣、裤子)
2、数量:_________套,其中_______码______套,_______码______套,_______码______套,_________码______套。
第三条 原材料的提供
由乙方提供原材料,甲方确认,具体见下:
材料名称:
质量:
第四条 服装质量
加工成品质量按 样衣或工艺单执行,样衣由甲方保管,作为验收的依据。样衣、工艺单作为合同的附件。
第五条 服装款式 和规格
1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品,经双方确认后,再进行批量生产。.
2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式
第六条 报酬
1、加工单价:_______元/套
2、总金额(元):小写________________(大写)______________________
第七条 包装方式
内用________包装,外用________包装,包装费由__方承担。
第八条 服装交付
1、交货地:
2:运输费用由甲方负担。
3:产品的交(提)货期限:________年____月____日。
第九条 服装验收
1.验收期间:________年____月____日之前。
2、验收地点:__________________________。
2、认真核对货物的品名、款号、数量、唛头,准确无误后方可抽样。
3.验收方式:产品按30%抽检,抽样标准为:随机。
4、验收标准:与样衣款式、做工一致
5、验收包括:商品的外观质量、规格、数量、包装、内在质量、标识等项目进行检验和检测。根据货物实际情况,以验收标准为依据判定合格与否。
6、经首次检验不合格的加工成品,甲方在2天内通知乙方并有权要求乙方返修。
第十条 定金/预付货款
(1)甲方应于________年____月____日前向乙方交付定金________元;甲方不履行合同的,无权请求返还定金,乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须返还定金。
(2)甲方应于________年____月____日前向乙方交付预付款________元;甲方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以请求返还;乙方不履行合同的,除承担违约责任外,必须如数返还预付款。
第十一条 报酬结算
1、转账结算。此合同签订后三日内,甲方须预付百分之五十的货款给乙方。
2、终结付款额,依据实际制衣件数,经双方认可后的款额支付。
3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后,须在当日内付清乙方全部货款。
第十二条 留置权
如甲方未支付价款,在双方没有例外约定时,乙方对完成的服装享有留置权。
第十三条 违约责任
1、甲方的违约责任
(1)制作中途未经过双发同意,私自变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿乙方因此造成的损失。
(2)中途废止合同,偿付甲方的未履行部分价款总值的50%的违约金。
(3)超过合同规定期限领取定作物的,除按本条第二款规定偿付违约金外,还应当承担乙方实际支付的保管、保养费。甲方超过领取期限15日不领取定作物的,乙方有权将定作物变卖,所得价款在扣除报酬、保管、保养费后,退还给甲方;变卖定作物所得少于报酬、保管、保养费时,甲方还应补偿不足部分;如定作物不能变卖,应当赔偿乙方的损失。
2、乙方的违约责任
(1)、乙方须保证产品质量,如有制作问题,乙方须负责修改。
(2)、按此合同交货日期,按时交货。如未按时交货, 甲方将扣除乙方每日2%的货款作为违约金。
(3)未按合同规定包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承担因此而支付的费用。
(4)未经甲方同意,提前交付定作物,甲方有权拒收。
第十七条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,协商不成的,按依法向人民法院起诉。
第十八条 其他约定
本合同经双方签字后于______年___月___日起生效,到全部货款结清之日为止。合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。 本合同正本一式二份,乙方和甲方各执一份;
甲方(章):________________ 乙方(章): ______________ 电话:____________________ 电话:____________________ ________年____月____日 ________年____月____日
为了保持贵我双方良好的合作态势,追求双方互利共赢,长期发展,按质按量按期完成生产任务,特制定如下加工协议,以期双方共同遵守:
一、订单下达
凡自愿接受本“加工协议”下所有条款,并愿常年承接我司订单的合作单位,由加工方申请,我司可提前半个月至一个月安排生产计划,并下达“缝制外发加工计划单”,由双方签字书面敲定品种、交期及价格。
二、交期确定
“缝制外发加工计划单”一旦签字认可,双方必须遵照执行。如我方临时变更品种,须征得加工方认可,并调剂替代品种,以保证加工单位生产不脱节。如加工方原因或由于我方衣片、辅料推迟,造成加工方不能按计划执行订单,必须提前通知我方(最迟在提取或送达衣片当日),征得同意后重新调整并书面确认新交期。加工方在接收衣片后,任何时候再提出不做或推迟交期的,均视为违约。有违约表现的,取消加工资格,并视损失大小承担违约责任。
订单补数加工方有义务按照我方要求按期完成。
三、衣片、辅料交接
衣片、辅料实行当面点清,签字交接。数额较大的.,当日点清大包,细数如有偏差次日传真回报,并原物不动,等待我司处理。清理交接清楚后,如再有短少,实行有偿追补,在加工费中扣除。
包袱布与衣片同时交接。
四、品质管理
1、 必须先封样后生产,严格按照我司封样意见和工艺要求执行。未经我司封样,擅自生产造成的损失由加工方承担。
2、 必须服从我司品质管理人员的指导。产品开裁、投缝、整烫前一天,必须告知我厂外加工负责人,以便安排工艺人员现场排版或品质人员跟单。
3、 必须保持生产机台和现场卫生,杜绝油渍、土污渍等。
4、 回修一律由加工方派人来我厂进行。如加工方不派人来,而委托我司回修的(须征得我司认可),则按0.50元/件收取回修费,在加工费中扣除(回修工作量大的另议)。
五、成品交接
成品交货实行当面点清,签字交接。数额较大的,当日点清大包,细数如有偏差次日传真回传,并原物不动,等待加工方来人处理(次日未来人处理的,视做认可)。清理交接清楚后,如有短少,实行成本价赔偿,在加工费中扣除。
成品交货时必须同时退回包袱布,多余缝线、辅料等。包袱布如有短少,按5元/块计价赔偿。超用面辅料按成本价收取费用。
六、加工价格
由加工方先报价,再由我司定价下单(特殊品种可由双方约定,待交货后定价)。我司不接受在生产过程中要求定价或变更价格。
七、加工费结算
订单任务完成后由加工单位与我方加工负责人核对加工数量,报总经理审批,再通知加工方开具增值税发票。我司收到发票后,在交货后一个月内付款。
八、“缝制外发加工计划单”,“成衣工艺”,“封样意见”等,均为本协议不可分割的一部分。
如有争议或纠纷,按“合同法“执行。
以上条款双方认可后签字盖章,并遵照执行。
委托加工方 加工方代表
代 表
日期:
甲方: (定作方)
乙方: (承揽方)
经双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》的相关规定,就甲方向乙方定作服饰的相关事宜,达成本合同。
一、定作物
服装名称 款式 面料名称 计量单位 单价 金额 备注
二、面料、辅料质量标准和要求
三、服装款式特点和制作要求
四、服饰质量标准和验收方法
五、量体时间
本合同生效之日起 天内,在约定的时间内乙方派人到甲方进行量体。
六、配套及包装要求
七、结算方式和付款期限
八、交货期限、地点、方式
乙方应当在量体完成之后 天内交货。交货地点为甲方办公地点。运费由乙方承担。
九、异议
如果甲方对乙方提交的服饰在数量、质量、款式等方面有异议,应当在收到该等服饰之日起15天内提出。乙方应当在10天之内作出答复并提出解决办法。
十、违约责任
1、甲方逾期付款,应当根据本合同总金额,按日万分之三的比例支付违约金。
2、乙方逾期交货,应当根据本合同总金额,按日万分之三的比例支付违约金。
3、因甲方原因致使乙方不能按约定时间完成量体工作,乙方的交货时间顺延。
十一、未尽事宜,双方协商解决。如因本合同履行发生争议,双方均可向法院提起诉讼。
十二、本合同一式 份,各方各执 份,双方签字或盖章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
加工合同(篇6)
甲方:山东金永信文体设施有限公司 甲方负责人: XXX
乙方:滕州市亿林家具有限公司 乙方负责人: XXXX
甲乙双方通过友好协商,确定乙方为甲方的喷漆加工点。乙方保证按时按质的完成甲方所要求的工作计划单和提供符合要求的产品。
一、技术条款:
1、油漆必须是环保油漆,乙方需要向甲方提供相关的.环保证明文件。
2、喷漆产品外表必须平整、光滑,不得有超出检验标准的颗粒、斑点、突起、划伤、毛刺等缺陷。
3、所有要求喷漆部位必须喷漆到位。(按照封样件产品)
二、检验方式:
乙方自检产品合格并完成装箱后向甲方品质部提出报检,由甲方品质部检验人员到乙方工厂验货。甲方品质人员根据检验标准抽检,若不良品率等于或高于3%,甲方有权要求乙方进行重新返工并再次报检。两次返工以上,甲方有权对乙方作出合理的惩罚。(若甲方要求由甲方自己派人100%全检货物除外。)
三、交货条款:
根据双方认可的《生产计划单》中要求的喷漆完成时间交货。产品验收合格交货时,乙方递交送货单给甲方仓库签字确认并申请入库,由甲方决定提货日期。若遇特殊情况甲乙双方协商解决。
四、运输及包装条款:
乙方自动上门提货,若遇到特殊情况甲方应协助乙方处理运输事宜。
甲方提供包装,乙方应对甲方提供的包装负责,并严格按照甲方包装要求包装产品。
五、付款条款:
甲方验收合格后见票月结60天。
六、甲乙双方的义务和违约责任:
甲方提供封样件产品和技术要求给乙方。甲方有义务准时支付货款给乙方。
乙方应严格按照甲方的技术要求和封样件生产,如达不到甲方技术要求和封样件要求而造成产品报废的,乙方要支付甲方的原材料损失和工时损失。
由于乙方原因造成甲方交货延迟,甲方的一切直接损失由乙方承担。
由于乙方品质原因造成甲方货物被罚款,乙方承担罚款费用。
七、其他条款:
甲乙双方必须遵守以上约定,以合同法为基础,到时如双方不能协商的由上级主管部门协助解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签章生效。 本合同有效期一年,从双方签字日期开始。到期后双方无异议,则合同有效期顺延直到一方正式提出终止为结束。
单位名称(甲方): 单位名称(乙方):
单位地址: 单位地址:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
税号: 税号:
日期:年 月 日 日期:年 月 日
甲方法定代表人: 乙方法定代表人:
加工合同(篇7)
甲方:重庆亮川建材有限公司
乙方: 身份证号:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》之规定及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平、互利、诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方商定,甲方将重庆亮川建材有限公司碎石加工交由乙方组织实施生产,为明确双方责任、义务和权利,特定如下协议:
一、本协议履行地:
重庆市江津区
二、协议期限
1、本协议从20xx年 月 日至 年 月 日止,期限
年。
2、如因国家征收、资源匮乏,不受前款期限约束。
三、甲乙双方的义务和责任
1、甲方
①负责将加工碎石的原材料运进进料仓,并无偿提供所有的碎石加工设备和用于清洗碎石的生产用水以及乙方碎石作业人员的住宿房屋。
②及时处理生产过程中的一切外界阻扰(包括工商、公安、税务、环保、当地村民等)。
③制定并向乙方下达当月的生产计划和任务,监督检查
乙方对生产计划和任务的落实。
④提供乙方在生产过程中所需的配件购置资金。
⑤及时足额地向乙方支付清当月的劳务加工款。
⑥负责与生产厂家联系并处理和解决所用于生产碎石加工设备在质保期内发生的设备质量问题。
2、乙方
①必须按甲方所需的规格(20料、13.2料、瓜米、机砂)保质保量地完成生产任务。
②负责机械设备的保养和维护,易损件的更换。
③负责所有碎石作业人员的生活费用,服从甲方总体安全生产管理,制订并采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
④及时对操作人员进行安全教育,严格按规程生产和作业。
⑤工作中所发生的工伤意外事故由乙方负责。
⑥本协议所需工人由乙方聘请,同时乙方必须为其购买意外伤害险,其具体事项由甲方负责实施办理,所需意外伤害险金额由甲方先前垫付后在乙方当月劳务加工款中扣除。
⑦乙方聘请的工作人员发生工伤事故,在工伤意外伤害险进行赔付后,不足部分由甲乙双方各负责承担50%。
四、价格条款
1、乙方加工碎石数量以甲方过磅单为结算依据(其中
河沙按每吨折算成0.96吨,单价为2元/吨;机制砂每吨折算成0.92吨,单价为8元/吨;20料按每吨折算成0.98吨,单价为8元/吨;13.2料按每吨折算成0.98吨,单价为8元/吨;瓜米料按每吨折算成0.98吨,单价为8元/吨)作为实际数据和甲方结算依据,此单价包括人工费、机械设备配件费和设备维修费。
2、支付时间
甲方在每月30日与乙方对当月的磅单数量进行当月结算,并按照磅单数量乘以前款约定的单价,在扣除乙方所有借支款后,在次月的10日前向乙方支付剩余的全部劳务加工款。
五、双方的权利
1、甲乙双方应当严格遵守本协议的约定,全面履行协议的义务,如因一方违约,另一方都有终止协议的权利。
2、本协议未尽事宜,双方在履行本协议过程中,经协商达成一致,可另行签订补充,作为附件,同为有效,补充协议对本协议有关条款作出修正的,以修正后条款为准。
六、协议的生效、份数、收执和效力
本协议经甲乙双方签字后生效,一式四份,双方各执贰份,均具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
加工合同(篇8)
甲方:xx公司
乙方:xx喷漆厂
甲乙双方通过友好协商,确定乙方为甲方的喷漆加工点。乙方保证按时按质的完成甲方所要求的工作计划单和提供符合要求的产品。
一、具体产品名称、喷漆颜色和喷漆价格:
根据双方签字的价格单为准。
二、技术条款:
1、油漆必须是环保油漆,乙方需要向甲方提供相关的环保证明文件。
2、喷漆产品外表必须平整、光滑,不得有超出检验标准的颗粒、斑点、突起、划伤、毛刺等缺陷。
3、所有要求喷漆部位必须喷漆到位。
三、检验方式:
乙方自检产品合格并完成装箱后向甲方品质部提出报检,由甲方品质部检验人员到乙方工厂验货。甲方品质人员根据检验标准抽检,若不良品率等于或高于3%,甲方有权要求乙方进行重新返工并再次报检。两次返工以上,甲方有权对乙方作出合理的惩罚。(若甲方要求由甲方自己派人100%全检货物除外。)
四、交货条款:
根据双方认可的《生产计划单》中要求的喷漆完成时间交货。产品验收合格交货时,乙方递交送货单给甲方仓库签字确认并申请入库,由甲方决定提货日期。若遇特殊情况甲乙双方协商解决。
五、运输及包装条款:
乙方自动上门提货,若遇到特殊情况甲方应协助乙方处理运输事宜。
甲方提供包装,乙方应对甲方提供的包装负责,并严格按照甲方包装要求包装产品。
六、付款条款:
甲方验收合格后见票月结60天。
七、甲乙双方的义务和违约责任:
甲方提供封样件产品和技术要求给乙方。甲方有义务准时支付货款给乙方。乙方应严格按照甲方的技术要求和封样件生产,如达不到甲方技术要求和封样件要求而造成产品报废的,乙方要支付甲方的原材料损失和工时损失。
由于乙方原因造成甲方交货延迟,甲方的一切直接损失由乙方承担。 由于乙方品质原因造成甲方货物被罚款,乙方承担罚款费用。
八、其他条款:
甲乙双方必须遵守以上约定,以合同法为基础,到时如双方不能协商的由上级主管部门协助解决。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方代表签章生效。本合同有效期一年,从双方签字日期开始。到期后双方无异议,则合同有效期顺延直到一方正式提出终止为结束。
单位名称: 单位名称:
单位地址: 单位地址:
甲方法定代表人: 乙方法定代表人:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
账号: 账号:
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
工程合同书
我们或多或少的都会接触到合同。签订书面合同有利于当事人维权。依法成立的书面合同受法律的保护,常见的合同模板都有哪些呢?希望这份“工程合同书”能够带给您所期待的内容让您满意,热烈欢迎您的到来希望这篇文章能够为您带来深刻的启示!
工程合同书 篇1
发包人(全称):__________________
承包人(全称):__________________
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:
资金来源:
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期:
开工日期:
竣工日期:
合同工期总日历天数天。
四、质量标准
工程质量标准:
五、合同价款
六、组成合同的`文件
组成本合同的文件包括:
1、本合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
本合同双方约定后生效
发包人:(公章)_________
住所:_________
法定代表人:_________
委托代表人:_________
电话:_________
传真:_________
开户银行:_________
账号:_________
邮政编码:_________
承包人:(公章)_________
住所:_________
法定代表人:_________
委托代表人:_________
电话:_________
传真:_________
开户银行:_________
账号:_________
邮政编码:_________
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:_________
工程合同书 篇2
上诉人(一审被告):_________________甲公司(原达州__________公司)
住所地:_________________成都市__________路_____号_____楼
法定代表人:_________________黄__________执行董事
被上诉人(一审原告):_________________万__________、男、汉族、__________年_____月_____日出生
身份证号:_____________
住所地:_________________成都市__________街_____号_____栋_____单元_____楼_____号
被上诉人(一审被告):_________________乙公司
住所地:_________________成都市__________巷__________号
法定代表人:_________________刘__________总经理
上诉请求:_________________
1、撤销成都市青羊区人民法院(20__)青羊民初字第__________号《民事判决书》。
2、依法改判上诉人甲公司对万__________的工程款不承担连带支付责任。
3、判令本案一审、二审诉讼费由被上诉人万__________、被上诉人乙公司共同承担。
上诉人于年月日收到成都市青羊区人民法院(20__)青羊民初字第__________号《民事判决书》,上诉人对该判决不服,现提起上诉。
上诉人“甲公司“认为:_________________我单位从没有参与过“达州市__________路立交桥、__________桥美化、亮化工程的施工,亦没有从被上诉人“乙公司”处承接过该工程;也从未以被上诉人“乙公司”的名义与达州市建设局签订《建设工程施工合同》,更没有将前述工程交由被上诉人万__________组织施工。而一审法院却无视事实真相,错误的认定上诉人从被上诉人“乙公司”处承接了__________桥工程,并交由被上诉人万__________组织施工,实属事实不清,证据不足,认定错误。其理由有三:_________________
一、达州市“__________街整治工程”与“__________路立交桥、__________桥亮化、美化工程”是风马不相及的两件事情。而一审法院却以“__________街整治工程”的《联营合同》错误的认定万__________以“达州__________公司”名义承接了“__________路立交、__________桥亮化、美化”工程.这纯属张冠李戴,不讲事实。
年月日,上诉人作为甲方与作为乙方的万__________签订了一份关于__________街整治工程的《施工联营合同》是实。该合同约定:_________________乙方以甲方名义进行承包施工,工程名称为__________街整治工程。后来,由于没能中标,该合同自然终止,没能履行。至于同年10月被上诉人“乙公司通川分公司”与达州建设局签订了关于__________路立交、__________桥亮化、美化工程的《建设工程施工合同》,并由万__________实际组织施工,这与“达州__________公司”则没有任何关联。因为,“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交,__________桥亮化、美化并非__________街亮化、美化。两者怎么会是同一件事,同一个工程呢?只不过__________街在地理位置上与__________大桥引桥形成十字交叉而已。显然,一审法院的认定牵强附会,缺乏根据,不能成立。
二、一审判决认定年月日万__________同“乙公司”、“甲公司”进行了结算。这也是毫无根据的。首先,万__________同“达州__________公司”既没有转包、分包合同、协议,又没有结算书依据,哪来的工程结算呢?其次,庭审中万__________虽然提供一份《建设工程造价预(结)算书》复印件,却称拿不出原件,仅说原件在建设局。为什么施工单位没有结算书原件呢?这可能吗?况且,这只是张封面没有具体的结算内容。同时,既没有发包建设单位建设局盖章,也没有承包单位“乙公司”盖章,仅仅在“施工(编制)单位”一栏,有“四川__________建筑工程有限公司第一项目部”公章,该栏的旁边有“达州__________公司”公章,而万__________在上面仅是技术负责人,并非项目经理或承包人。众所周知,工程竣工造价结算,是发生在建设发包单位同施工承包单位之间,而这份结算书却不是。如果是转包结算,那么“乙公司”应有签字和盖章。为什么没有?如果是内部分包结算,那为什么不是万__________同“达州__________公司”结算,而又是“达州__________公司”同“盛龙建司第一项目部”结算?既然是万__________个人没有资质需打“达州__________公司”牌子,那为什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有资质为何还打“达州__________公司”牌子?再则,工程造价一栏为865666元,而一审认定工程总结算价为752700元,称扣除“乙公司”垫支拆迁费112966元。而事实上,标底物__________大桥主桥只是亮化、美化;引桥只是路面改造,均不涉及拆迁,哪来扣拆迁费呢?凡此种种,疑点重重。怎么能采信成为有效证据呢?毫无疑问,这是一份重复复印嫁接“达州__________公司”公章的伪造证据。一审法院却不加认真核实审查,主观武断的认为上诉人甲公司与被上诉人万__________进行了关于__________桥亮化、美化工程的结算,因此认定万__________确是以上诉人甲公司的名义从被上诉人处承接了__________桥亮化、美化工程,这种做法于法无据。
三、一审法院仅凭“乙公司”诉讼代理人前后矛盾的陈述就认定“乙公司”将工程交“达州__________公司”承建,“达州__________公司”又分包一部分给万__________承建。明显违背《民事诉讼证据规则》。
根据《民事诉讼证据规则》第七十四条规定:_________________“诉讼过程中,当事人在起诉状、答辩状、陈述及其委托代理人的代理词中承认的对己方不利的事实和认可的证据,人民法院应当予以确认,但当事人反悔并有相反证据足以推翻的除外。”显然,“乙公司”代理律师虽在第一次庭审有前述陈述,但第二次又否认。同时,本案有其他证据足以证实“达州__________公司”并未介入该工程。除上列证据外,还有“乙公司”给建设局出具的《收款证明书》称“乙公司”欠万__________、李__________民工工资。既然是“达州__________公司”与万__________发生的分包关系,那既是“达州__________公司”欠万__________的工程款,“乙公司”就不会说自己欠万__________的民工工资。因而,一审判决对这一事实的认定显然不能成立。
综上所述,一审判决无视本案事实真相,将与上诉人甲公司根本无关的__________桥亮化、美化工程强行认定在上诉人身上,并以一份施工内容与__________桥亮化、美化工程完全截然不同的《联营合同》来认定为是上诉人与被上诉人万__________之间的关于__________桥亮化、美化工程约定的依据,同时,在上诉人及被上诉人乙公司对本案唯一与上诉人有关的一份无法与原件核对的证据复印件的真实性存在极大异议的情况下,冒然判定由上诉人与被上诉人乙公司向被上诉人万__________承担连带支付责任的做法,实属认定事实错误,没有任何法律依据,应予改判。请二审法院查明本案事实,依法作出公正判决,以维护上诉人之合法权益。
此致
成都市中级人民法院
上诉人:_________________甲公司
年_____月_____日
工程合同书 篇3
2022实用版工程合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。实用版工程合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022实用版工程合同书正文内容
出租方: (以下简称甲方)承租方: (以下简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》的有关规定,甲、乙双方本着平等互利、合作、诚信协商的原则就乙方租赁甲方 机械 台,事项签订本合同。
一、租赁费机械租赁费 元。每月按三十天计算,机械从进入施工场地和离开施工场地计算起。机械月工作小时上限(二百四十个)超出小时数,按月租平均小时款,追加小时款,相加月租款。如因乙方原因,机械施工不到三十天,租赁费按三十天计算。
二、租赁期限租赁期限从甲方机械进入乙方施工现场当日开始计算,期限暂定____月,如租赁期限需要延长或缩短。必须经甲、乙双方协商一致,且需签订补充协议。
三、租金和往返运费、支付方式本合同签订后,甲方机械到达乙方施工现场当日内,乙方应付机械运输费,如租赁期不足一个月,乙方应付给甲方机械返回运输费。如租赁期满,甲方承担机械返回运输费租金:甲、乙双方签订合同后,乙方应向甲方交预付款 元后方可托运机械,如因乙方拖欠租金,甲方有权向乙方追收每天壹仟元整的罚金,如乙方十天内未付款时,甲方有权解除本合同,并将该机械撤离乙方施工场地。乙方应支付机械停工期间的租金。如最后一个租赁月租期不足一个月按时计算。即月租金费用平均折算每天费用(月租金除以30天)再乘以实际天数计算。机械施工完后,乙方应对甲方做到帐清款清,据实结算。
四、甲方的职责及义务租赁机械运行良好,根据施工情况派出 名机械司机,并服从乙方的管理;在安全第一的前提下,认真操作机械;积极配合乙方开展工作;维护和保养好机械,发现问题及时维修。
五、乙方的职责及义务乙方应提供给甲方机械符合要求的燃油(燃油清洁,气温低于5C时用-10号燃油)提供给甲方机械司机及机修人员食宿和配合好机械的维修工作。乙方负责对机械的安全妥善保管,指挥现场施工,在施工期间发生的任何纠纷,均由乙方负责解决,不得让甲方司机以外人员上机操作,更换施工地点需经甲方同意方可进行,未经甲方同意,不得将该机械转租给第三方,否则可视为违约。如因政府行为和民扰而不能正常工作,乙方仍需支付给甲方机械租金。
六、处罚与违约甲方必须保障机械正常施工,每月维修保养时间不能超过两天, 超过两天从第三个机械维修日算起应扣除实际的维修天数。合同签订后,租赁期间,甲、乙双方都不得无故解除合同,如需退租合同,应提前十天告知对方。甲、乙双方如有违约,违约方需支付违约金人民币壹万元给对方。甲、 乙双方通过友好协商做出的补充规定与本合同有同等法律效力。本合同未尽事宜,双方友好协商解决,如协商未能解决,可向当地人民法院诉讼解决。本合同一式两份,双方各持一份,经甲、乙双方签字后生效。甲方代表人: 乙方代表人:电话: 电话:签字地点 签字时间20________年____月____日
工程合同书 篇4
发包方(以下简称甲方):_______________
承包方(以下简称乙方):_______________
依照《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量治理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,通过协商签订本合同。
1、工程概况
(一)工程名称:_______________________________
(二)工程地点:_____________________
2、工程承包范围
安全维护及整改
3、合同工期30天
4、工程造价
工程造价为:____________元整
5、质量标准
5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
规范(包括但不限于以下内容)
部颁、地点的施工技术(验收)规程和规范。
规程必须符合湖南省标准规程。
6、承包方式
按本合同第包质量、包工期、包安全大包干。
7、工程计价
2017《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。
材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[2017]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价,信息价及市场价格执行。
7.3具体工程量以甲方签证单为准。
8、工期
有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。
战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任寻出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾难,工程所在地量小时落雨停电8小时以上。
8.2因非乙方缘故造成乙方关键工序延误的工期,工期能够按实际情况顺延。
8.3因乙方缘故造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。
8.4因甲方缘故造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。
9、工程款的支付
9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量咨询题15天内全额返还,保修金不计利息。
违约责任
10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。
10.2因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。
安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关治理要求,并做好安全治理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。
争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。
其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直截了当从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。
甲方(公章)________
法定代表人(签字)_________
_________年____月____日
乙方(公章)_________
法定代表人(签字)_________
_________年____月____日
工程合同书 篇5
2022实用大型工程合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。实用大型工程合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022实用大型工程合同书正文内容
甲方:____镇才村村委会17组乙方:____镇才村村委会17组 赵XX才村村委会第17组,为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的局面,对厨房进行改建,经讨论,委托施工方代表赵XX承建施工,通过对工程进行预算造价为49716.51元。由于集体无经济收入,无资金积累,只能根据集体条件对厨房进行改建,对此甲乙双方进行了协商、达成一致,同意以大包干方式按预算价49716.51元进行包干,工程验收后,不在涉及补差价问题,合同双方就工程包干项目达成一致,合同签订如下:
一、施工前,甲方应提前做好“三通、一平”工作,即水通、路通、电通、场平。
二、甲方提前协调好周围村民影响户工作,确保工程正常施工。
三、乙方应严格按照工程建筑规范施工,不偷工减料,按质按量按工期完成,工期为60天,即开工日起。
四、施工中乙方应严格遵守安全生产规定进行施工,如施工中出现安全问题与村集体无关,自己承担相应责任。
五、付款方式,由于工程量小,工期短,双方可根据工程进度进行付款,工程完成验收后一次性付清。如出现集体资金暂时困难前提下,工程余款可允许缓后付清,但不能无限期拖欠。
六、违约责任,甲乙双方应严格执行合同规定,施工中如出现违约行为,双方可根据哪方违约对事态造成的影响追究违约方责任。
七、合同争议的解决发式:本合同在履行过程中发生的争议,有双方当事人协商解决,也可以由才村村委会相关部门进行调解。
八、以上条款未尽事宜,如出现条款以外的情况双方协商解决。
九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字盖章后生效。甲方: 乙方:代表: 代表:________年____月____日
工程合同书 篇6
8.1操作人员培训
8.1.1培训时间为______天。
8.1.2培训地点:甲方所在地
8.1.3培训内容:_______系统软件的使用。
8.2系统实施
调试及系统环境的设置等,包括:服务器操作系统设置、网络环境设置、数据库系统环境设置、客户机操作系统设置、网络协议设置、应用程序的安装、调试及参数设置。
。
8.2.3初始数据录入:协助并规范甲方人员进行初始数据的录入和转入。
8.3系统维护
8.3.1乙方向甲方提供的为保证本系统正常运行的现场系统维护项目包括:
--应用软件在运行中的故障带来的排错工作。
--应用软件与系统软件及数据库系统适配带来的调整工作。
--甲方非正常操作带来的系统及数据的修复工作。
8.4系统升级
应用系统升级或原有模块新功能的增加、补充带来的软件版本升级,由乙方免费向甲方提供。
8.4.2系统如有重大变更由双方具体协商后另行签署协议。
8.5技术支持及服务
。甲方可根据具体情况选择适合的服务方式。
8.5.2乙方通过以下方式为甲方提供技术支持及服务:
热线电话:______、传真:______
乙方在internet站点的鷚ww、mail、ftp等服 务,提供软件下载、热线响应等先进的网络支持。
8.5.3乙方的服务承诺:
a.乙方接到甲方通过电话、信函、传真、电子邮件、网上提交等方式提出关于用友_______软件的服务请求后,在24小时内给予响应并提供服务。
b.乙方提供给甲方的服务,必须按照合同规定的服务内容进行。
8.5.4如因乙方原因,单方解除上述条款,使甲方用友_______系统不能正常运行,应赔偿由此带来的一切损失。
8.5.5系统升级及费用:若医院需要进行不同版本的系统升级,升级费用按软件合同价的20%收。
工程合同书 篇7
2022新版工程合同书是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。新版工程合同书能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022新版工程合同书正文内容
劳务公司:____县长江建筑劳务有限责任公司(以下简称甲方)班组负责人: (以下简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规,在平等诚实信用的原则下,经甲、乙双方共同协商后达成如下协议:
一、工程名称:____县度假村综合楼
二、工程地点:____县城边
三、工程概况:
1、主体结构:框架结构
2、建筑面积约14000平方米
四、承包形式:模板
五、承包内容:本工程基础、地梁及主体分项工程中,具体内容包括模板制作、安装、支拆、校正、临时脚手架搭设、拆除、刷脱膜剂、内衬密封胶、平板密封条、材料场内转运、材料垂直运输、自用材料模板架子等模板工程所用的相关机具、设备的下车、材料的分类堆码、清理模板粘结物、爆模剔打、拆膜后材料的清场处理、模内杂物清理、模板边角处理;本工程所用、搭拆承包范围内工程的相关机具设备、材料下车,材料机具设备场内转运,自用材料、设备场内道路排畅、每层楼工程完工后,做到工完场地清。自行完成控制线标高水准点以外的细部抄平放线,另每层楼需派壹个配合施工人员放线工作等,放线时用的粉笔、清洁用的扫帚自备。在施工中预埋筋、钢管等工作及完工后自行处理;关模所用的混凝土内撑制作;所有预留洞口留设及处理、遗落在外架上的木料、木枋、钢管等架材的清理。本工程相关的一切机具、工具;一切辅材:钉子、铁丝、密封胶带、勾卡、对拉内外丝杆、碘钨灯、照明线,甲方二级电箱上楼。木工自用材料,现场清洁卫生、安全文明等等。以上工作内容都在包干价内,不另发生点工。
六、工程工期以施工单位的进度计划时间为准。进度计划发给乙方,如因班组原因延误工期进度,由乙方每日承担工资总额2%的工期损失延误费,如甲方原因引起的延误超出72小时、支付乙方生活补助20天每人,且工期顺延。
七、工程质量制作按设计尺寸,安装校对好,误差在允许范围内,起拱规范,模板不爆堵、不漏浆、不变形、轴线不移位、梁板不塌落、空间尺寸符合设计规范,爆模大于1.5厘米者由模工剔打作业和打磨,同时根据爆模面积按每一处罚款100元计算,并承担因返工造成的材料损失或其他工种参与处理的人工费用,当月结帐时扣除。严禁违章作业与野蛮施工,质量达到国家验收规范,如因乙方在施工中分项质量达不到验收标准,按施工单位及劳务公司的各项规定及技术交底执行,并自觉承担其一切责任,我劳务公司概不负责,造成材料损失的照原价赔偿,工时自付。
八、安全文明施工
1、严格按照《建设施工安全检查标准》(G59-99)规定进行施工,做到文明施工、安全生产,无责任事故发生,达到建设单位、质检单位、监理单位及甲方要求安全文明施工等级要求。
2、乙方必须树立安全、质量第一的宗旨,完善安全管理体系、安全管理制度,必须符合建筑安全法规。
3、由甲方定期召开安全技术交底培训会,做好安全工作,严格执行安全“三级教育”制,新工人入场教育、安全技术交底、班前活动,并做到各级交付文字资料记录等。
4、严格禁止不适宜高处作业的人员(患有心脏病、高血压、癫痫病、贫血病及其他疾病人员),以及18周岁以下55周岁以上者不准进场上班。因此造成的安全事故、发病事故全部由乙方自行承担一切经济责任。给予处罚处理,一切责任由乙方负责。
5、严禁违章操作,野蛮施工,进入施工现场内必须配戴安全帽,高处作业必须栓好安全带。如出现以上或其它违反安全文明施工要求的行为时将按违约责任处理,直至要求其退场。
6、节约用水、用电,严禁使用100以上照明与各种电暖器、电炊具、违规者处罚200元次人,并没收其用电设备。
7、乙方生活区内的清洁卫生,由乙方自行负责。如不符合现场文明施工要求的行为处罚违约金100元次人,并应立即整改,直至合格,否则将视其违约。
8、乙方按相关规定为乙方工人办理劳动保险等,相关费用由乙方承担,各种岗位及特殊岗位均由乙方自行办理,并承担费用。
9、安全文明施工,乙方在组织施工时必须按照国家、市建筑安全文明施工规定组织施工,不另计费用。
九、工程承包价按图纸建筑面积实计模板接触面积计算人工费40元㎡。如有特殊情况用工,平工90元天,技工每人150元天计算。按每天9小时计算点工,并于两天内由施工管理人员现场确认,超过时限不予计算。(零星点工当日不足一天均不计价)
十、付款方式
1、以实际完成工程量每月____日前报甲方项目部,在次月____日前支付审批完工工程量的60%,若在____日后报的进度当月不受理推迟在次月,工程完工后(春节放假支付已完工程量的80%)支付到总价的85%。工程初验收合格后支付完剩余工程款。
2、甲方按合同约定向乙方支付劳务费用,乙方必须保证实际全额工资如实发放民工,如甲方按 85% 支付民工劳务费,不足的部分由乙方补足民工工资。否则民工未能按时足额领到工资,造成的一切经济损失和法律责任,概由乙方自行承担与甲方无关,但甲方有权监督乙方发放民工工资。
3、乙方签定合同时缴纳合同履约保证金 元,(大写; )。工程主体完工后一次性退还保证金(该保证金不计利息)同,如中途无正当理由退场,不退保证金。十
一、材料损耗钢管未经甲方允许,乱割钢管50元罚款计算、超出的损耗由乙方向甲方租赁公司实际价格赔偿。甲方提供材料及设备,乙方不得人为损害、损毁、浪费,否则甲方有权按实际价格向乙方追赔其损失费
工程合同书 篇8
甲方:_________________
乙方:_________________
甲方__________改造,现委托乙方施工承建,甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。为确保质量,按时完成任务,甲乙双方本着平等互惠,公平公正的原则,就有关事项达成以下协议:_
一、工程名称:______________。
二、工期:_________________年__________月至__________年__________月
三、工程议价:_________________元。
四、承包方式:_________________包工包料。
五、工程内容:_________________大门拆建,门卫房拆建,围墙拆建,硬化篮球场,排球场,操场垫高整平铺石粉,教学楼内外粉,校路铺花砖,楼前区铺花砖等。
六、乙方在建设施工时,一定要保证质量,如有不符合质量问题,要求翻工,造成的浪费由乙方负责,并负责翻工费用。
七、乙方在施工期间要做好安全措施。由于自身安全措施不力,造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方负责。
八、在改造期间,任何一方修改施工内容,增加工程项目,必须甲乙双方商量,双方达成一致后,方可施工。
甲方 ___________
乙方 ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程合同书 篇9
发包方(甲方):
承包方(乙方):
甲、乙双方经友好洽商和协商,甲方决定将居室装潢发包给乙方。为保证工程顺利进行,依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在同等、自愿、协商一致的基础上,就居室装潢有关事宜,达成如下协议,以便共同遵守。
第一条:工程概况
1.工程地址:___________________________________
______室______厅______厨______卫,总计施工面积____________平方米。
《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.承包方式:双方约定采取下列第_________种方式:
(包全部材料;
(部分包料,甲方提供部分材料;
(甲方包全部材料。
5.工程开工日期:______年______月______日
6.工程竣工日期:______年______月______日
工程总天数:________天
第二条:工程价款
工程价款(金额大写)___________________元,详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
人工费__________元;
施工清运费__________元;
管理费__________元;
______________元。
第三条:质量要求
规格、名称、数目,经双方签字认可。
2.工程验收标准,双方同意参照国家的相关规定执行。
3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的用度,应另签订补充合同。
设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。
5.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。
第四条:材料供给
1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。
设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。
设备,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供给到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
第五条:付款方式
1. 合同签订后,甲方即付 %工程材料款和施工工费的 %;当工期进度过半(
年月日),甲方即第二次付%工程材料款和施工工费的 %,剩余 %款待甲方对工程竣工验收后结算(注:施工工费包括人工费)。
2.工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。
3.甲方未按本合同规定期限预支工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。
交给乙方。
第六条:工程工期
1.假如因乙方原因而延迟完工,逐日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止并赔偿给甲方造成的实际经济损失。假如因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方
元。
设备,因质量分歧格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工用度由乙方承担,工期不变。
双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部分调解或仲裁部分协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。
4.施工中假如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工用度,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。
5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工职员擅自更改施工内容所引起的质量题目和延误工期,甲方自负责任。
第七条:工程验收
1.工程质量验收,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。验收合格后双方办理工程结算和移交手续。
2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有题目,甲方自负责任。甲方自行搬进进住,视为验收合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关用度。
第八条:其他事项
1. 甲方责任
(电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。
(陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担用度。
(改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部分办理手续,并承担有关用度。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。
2.乙方责任
(会员证书或施工资质;经办业务员必须有法人代表的委托证书。
(负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地定期完成施工任务。
(佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必须尽快负责修复或赔偿。
(窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。
(5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为12个月。
第九条:违约责任
以上条款系甲、乙双方自愿达成,双方应自觉遵守;若有一方违约时,罚违约方违约金为合同总价款的%并赔偿因其违约给对方造成的实际经济损失。
第十条:争议解决
本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的条件下,双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决,或协商解决不成时,可以按照本合同约定向人民法院提起诉讼。
第十一条:合同的变更和终止
1.合同经双方签字生效后,双方必须严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。
2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。
第十二条:合同生效
之日起生效。
2.补充合同与本合同具有同等法律效力。
一式三份,甲、乙双方各执一份, 合同审查处保存一份;三份具有同等法律效力。
甲方(业主):
(签章)
乙方:
(签章)
住所地址:
企业地址:
邮政编码:
邮政编码:
工作单位:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
电
话:
电
话:
签约地址:
签约日期:
工程合同书 篇10
甲方:
乙方:
甲方将宏瑞商务宾馆的水电工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议:
一 工程概况
工程地址: 卫生路39号郑州宏瑞商务宾馆 外墙面积: 约800平米
二、施工承包范围:
工程的外墙涂料分项工程。
三、施工承包工期:
1、自 月 日至20 月 日。
2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排,必须无条件服从管理,不得以任何理由拖延工期,若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。
3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则,工期每拖延一天,承包人受罚人民币500元,并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
四、施工承包价格:
1、 工程单价:15元/平米
五、施工质量要求:
1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-)、《建筑装饰装修质量验收规范》(GB50210-2001)等现行相关专业规范、标准的规定,质量等级合格以上。若工程质量达不到要求,承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用(材料费、人工费),并承担由此引起的一切直接或间接的后果。
2、外墙腻子必须平整、无起皮和裂缝,腻子干燥后应打磨平整光滑,并清理干净。
3、涂料涂饰工程应涂饰均匀、不得漏涂、透底。
4、涂料的颜色、必须均匀一致,不得出现咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹等现象;分色线直线度不得超过1mm。
5、施涂罩面涂料时,不得有漏涂和流俯现象,等第一罩面涂料干燥后,方可施工 。
六、 承包方式:包清工
七、付款方式:
1、签订合同,甲方即向乙方交付 壹千 元预付款,腻子批完(上乳胶漆前)甲方支付乙方 肆仟 元,乳胶漆施工结束(质量无问题)甲方支付 肆仟 元工程款,在工程结束后按实际工程量结清余款(质保金除外)。
2、质量保证金
工程结束留3%质保金,质保期满后结清(一年内)。
八、工程条件
为了保证工程质量,甲方必须提供以下条件:
1. 施工基面满足相关规范要求。
2. 进入现场交叉施工时双方配合。
3. 施工现场所需水、电。
九、 安全施工要求:
1、 乙方施工人员进入施工现场,甲方事先对施工人员进行三级安全教育。
2、 遵守甲方管理,遵守各项安全管理制度,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,接受安全管理。
3、 由施工方所造成的施工事故及个人伤亡事故,由乙方承担。
4、 乙方按文明施工要求组织施工,保持场地整洁卫生,建筑垃圾按甲方指定地点堆放。
5、所需施工工具均由乙方承担
十、其他
1、乙方不得将所承包的工程转包给第三者,否则,由此造成的工程拖延每天罚款人民币元,并承担由此引起的其它责任(总工期、质量、安全),发包人并将马上终止合同
2、乙方应对本组工人的劳保等所需证件及时办理,费用有承包人自负,否则由此引起的后果有乙方自负,并不得以次为借口拖延工期。
3、承包人不得以任何理由拖延工期,不可抗力因素除外。
4、在保修期限内,承包人不在要求的期限内保修,发包人可委托其它人员进行修理,费用从保修金中扣除,承包人并应负责由此产生的后果。
5、所有材料未经甲方允许不得带出工地,不得现场物品外卖,不得恶意浪费,不得恶意破坏,如发现以上任何情况视情节严重将给予 500-5000 元罚款。
6、在施工过程中,乙方违返有关规定,未按进度计划及安全、质量、文明施工等要求施工,造成质量低劣、材料浪费、进度滞后和损害甲方信誉的,甲方给予乙方每次100-500元罚款,并限期整改,拒绝整改或整改无效,甲方有权单方面中止合同。并按完成工程量的80%结算,甲方不承担乙方其它任何费用。
7、在地方行业主管部门实施的检查中,如因乙方操作原因而未达到承包指标或造成不良影响的,甲方给予乙方每次500-3000元罚款,造成严重后果的,甲方有权单方面中止合同。
十一、1、本协议一式两份,甲乙双方一份,合同双方签章(字)后生效。工程款结清后失效。
2、合同未尽事宜,由双方协商签订补充协议。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同书 篇11
。经双方友好协商达成具体条款如下:
一. 工程依据和技术指标
1、发电机组型号:
冷却方式:
台 数:
2、技术指标
根据(《国家城市区域环境噪声标准》GB3096-93)和《工业企业厂界噪声控制标准》噪声等效声级: 65 db(A)。
评价点位置:
所属区域:
噪声标准:白天 65 db(A) 晚上 65db(A)
注:
1. 如果背景噪声级超过此治理标准规定的'指标时则以背景噪声为允许值。
2. 根据GB3096-93规定,测量点选在受影响者的居住或工作建筑物外1米,传声器高于地面1.2米以上的噪声影响敏感处(例如窗外1米处)。
二、噪音治理要求:
1、 噪音治理措施应当经济、有效、可靠,外表整齐美观。
2、 噪音治理措施,不影响机组操作、维护、并应使得机房内有充足的新鲜空气进气量,以保证发电机正常运行,
资料共享平台
《工程合同书》()。 三、噪音治理措施 采用机房全封闭,隔离噪声源方式。合理设计机房进风消音道和柴油机排气消音器。对机房内部作吸声处理以减小噪声扩散和减小室内混响声。 具体治理项目见施工图和报价表。 四、承接方式 乙方承接甲方柴油发电机的噪声治理技术工程服务,承包整个工程所需材料、设备及人工安装费用。 五、完成期限 在合同签定,乙方收到第一期款五天内运料进场施工,整个噪音控制 工程在 天内完成交付验收使用。 六、施工条件及协作事项 七、工程费用及支付办法 总工程费用为: 付款方式:合同签定时交付定金; 主材料进场后付 ; 工程完工后 天内付清余款。 八、其它 1.若甲方无故不按时按额交付工程款,则乙方有权向甲方收取每天按工程总额2%的滞纳金。 2.在合同履行、工程施工过程中,如有异议,双方应本着保证工程质量,保证使用要求及施工过度的原则,协商解决。 3.本合同一式两份,甲乙方双方各执一份。一经签订,起法律效力。未尽事宜,双方友好协商解决,如遇双方未能解决则由乙方所在地法院仲裁。 委托方(甲方) 承接方(乙方) 其他的合同范本推荐: 汽车抗磨剂定购合同 汽车电机电器产品买卖合同 北京市汽车买卖合同样式工程合同书 篇12
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就启城项目消防系统安装工程事项协商一致订立本合同:
一、工程名称:__________市__________厂宿舍危房改造启城住宅小区。
二、建设地点:中华大街以西,民安胡同以南,原市纺织器材一厂宿舍旧址。
三、工程内容:本标段工程图纸内所设计的消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的通风排烟设施等所有消防系统成品半成品的购买及安装,以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。
四、承包方式
1、包工包料及图纸设计所含的所有消防内容,包括竣工验收。本项目不得肢解分包。
报验,并密切配合土建总承包单位服从总承包单位的管理。
3、乙方负责本合同段与消防监督部门和相关部门的协调工作,并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。
五、合同价款:本标段公寓楼为第四标段,合同暂定总价为含税价。本价格不作为最终价格,只作为中间拨付工程款的依据,最终价格为工程竣工验收后,甲、乙双方按《河北省建筑安装定额》(、《河北省建安工程取费标准》三类取费,总价下浮2%进行计算。材料价格取定依据市场或石家庄市造价信息指导价为依据进行计算。开工前乙方为甲方提供本标段《工程预算单》。
六、付款方式:本工程无预付款。工程全部完成后经甲、乙、监理三方验收,七日内甲方凭乙方开据的有效发票付至合同总价的5%,质保期满二年后无质量问题十日内余款一次性结清。
七、合同工期:__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
八、工程质量及验收标准
1、本工程质量标准:合格
乙、监理三方及消防主管部门依据施工图纸,设计说明,设计变更和国家相关标准、规范为依据进行验收。
,并认质认价,但材料、设备由乙方自行采购。乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证、材质单及相关证明。相关材料的化验、试验必须按相关规范规定的程序进行,化验、试验所需费用由乙方承担。不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。甲方对原材料有权随机抽样进行检验,但化验、试验费用由乙方承担。
法规、标准、规范。
5、乙方在交付使用前必须进行48小时的试运行实验并调试。
九、现场安全文明施工:乙方必须遵守现场承包单位的统一安排,认真执行安全生产操作规程,认真执行文明施工的相关规定。在施工过程中违反有关安全操作规程或消防的相关条令,导致发生质量、安全事故或火灾事故,全部事故责任均由乙方承担,甲方不承担任何连带责任,由此造成的一切损失由乙方全部承担。
十、质量维保
1、乙方接到甲方维修通知后,一个工作日内必须维修完毕,并达到使用功能。
2、在维保期内,乙方必须有专人对本项目负责,定期与甲方沟通,同时保证通讯畅通,令双方能及时取得联系。因通信不畅或推诿,甲方将视为放弃维保责任。甲方有权自行解决维修,并按所需相关费用双倍自质保金中扣除,质保金不足部分乙方负责自行补足。
,甲方视乙方为责任心不强、技术不过关而自行解决,费用按上述第2项的办法进行扣除。
十一、双方的权利和义务
电源,费用由乙方自理。
监理方提供相关的有效资质证件。
监理方提供施工组织设计、质保体系及相关资料。
相关标准及规范要求进行施工,不得擅自变更图纸,如擅自改动所造成的损失由乙方承担全部责任。
监理方、设计方签字确认后方可组织施工,否则后果自负,如给甲方造成经济损失的`由乙方予以赔偿。
消防给水管隐蔽工程必须进行隐蔽验收,并做好隐蔽验收记录,以及相关测试记录。消防系统未经消防主管部门验收前,乙方应对整个消防系统负责。消防系统验收合格后,乙方必须履行自己的职责向甲方提供与工程相关的全部备档资料及使用说明书。
7、工程竣工验收合格后未正式移交甲方前,乙方应妥善保护好本标段的所有系统及设备工程,如造成损坏乙方负责赔偿。
8、乙方为甲方无条件培训维修人员,直至能独立操作为止。
十二、违约责任及赔偿
1、乙方未按合同工期交付,每延误一天,乙方向甲方赔付工程总造价2的违约金。
2、工程未达到合格要求,经消防主管部门验收未达到验收标准,乙方承担给甲方造成的一切损失,同时在甲方指定的时间内无偿返工至合格并通过消防验收。
3、乙方必须在竣工验收合格后7日内将工程相关资料交付甲方,否则每延误一天,须向甲方交付工程造价2的违约金。
十三、争议解决
本合同发生争议,双方协商解决,协商不成双方都又向当地人民法院起诉的权力。
十四、其他约定
1、本合同书一式四份,甲乙双方各两份。
2、本合同自双方签字盖章之日起生效。
3、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议及相关说明,均为本合同的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
4、本合同签订之后,任何一方不得以任何理由违约,如有一方违约,违约方承担由此造成的全部损失及责任。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程分包合同
时代发展日新月异,合同的使用范围越来越广了。签订合同可以明确双方当事人的权利和义务,你还在思考如何拟定合同吗?我们为您准备的“工程分包合同”或许能够满足您的阅读需求,如果您觉得本文的内容有价值请将它收藏并分享给您的朋友们!
工程分包合同 篇1
建筑工程木工模板分包合同是建筑工程中必不可少的一项合同,由建设单位和分包方共同签订。这份合同规定了各方应承担的责任、权利和义务,明确了工程进度、工艺要求、质量标准等具体内容,确保了工程建设的顺利进行和工程质量的保证。
I. 合同的全面概述
建筑工程木工模板分包合同是建筑施工合同的一种,是根据《合同法》相关规定,对建筑施工中所有木工模板工程的分包协议作出的书面合同。合同有以下几个主要方面:
1. 合同盖章方:建设单位和分包方共同签订;
2. 合同期限:为工程开工之日起至建筑工程竣工验收合格之日;
3. 合同价款:双方确认的实际计算金额上下浮动不超过5%;
4. 质量要求:根据工程施工中出现的各种情况,双方约定合理的质量要求。
II. 相关条款内容的规定
1. 工程进度方面:建设单位应根据施工进度安排及时供应所需建筑材料,分包方则根据工程进度安排生产制作木工模板,并在工程进度允许的条件下安排施工,保证项目的顺利进行;
2. 工程质量方面:分包方在工程依据设计图纸制作模板时,应根据设计要求进行相关加工,材料质量达到设计要求,确保模板的精度、平整度以及抗震性能;
3. 工程担保方面:建设单位应在建筑工程竣工验收前履行以下担保责任:(1)在工程建设期间为分包方提供锚固模板的支撑、加固等相关工作;(2)质量担保,即对分包方制作的木工模板和使用的材料进行质量检测,确保质量符合标准;(3)安全担保,即在施工过程中提供安全防护措施,确保施工人员的安全。
III. 合同的履行期限和后果
建筑工程木工模板分包合同,在工程开工之日起至建筑工程竣工验收合格之日。在合同履行期限内,双方应按照约定的内容履行各自的义务和责任,确保项目的顺利进行和施工质量的保证。如果一方违反了合同约定,将产生以下后果:
1. 如分包方未能按照约定的工程进度和质量要求进行施工,则建设单位有权要求分包方赔偿损失;
2. 如建设单位未能按照约定提供所需的建筑材料和施工支持,将对分包方的施工进度和工程质量产生不利影响,分包方有权要求建设单位赔偿造成的损失。
总的来说,建筑工程木工模板分包合同是建筑工程施工过程中必不可少的一项合同,它规定了工程的各个方面的具体内容,保证了工程的质量和工程建设的顺利进行。在签订合同时,双方应认真了解合同具体内容,并确保合同的有效履行。只有这样,才能使建筑工程施工顺利,工程质量得以保证。
工程分包合同 篇2
发包人(甲方):
地址:
设计人(乙方):
地址:
依照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、互惠、诚实信用的原则,双方就本工程相关事宜进行协商,现为明确双方的职责,结合本合同的具体情况,签订如下协议。
.乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率与合同约定或法定不一致的(除国家政策调整外),乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外,乙方还应向甲方支付合同总价 20 %的违约金,违约金不足以弥补甲方损失的,乙方应予赔偿。
一、设计依据
1、甲方提交的委托书。
2、甲方提交的地质勘查资料、建筑施工图(包括但不限于平面布置图、结构图等)。
3、甲方提出的符合国家、行业相关规范、规定、标准的其它要求。
二、项目内容
1、项目名称:
2、建设地点:
3、承包范围:
4、承包方式:
三、设计费用及支付
1、本合同的设计费为____________万元。
2、订立合同时,甲方先交纳定金,为工程款的______%,计____________元。
3、乙方提交设计文件后三天内,甲方支付设计费总额的______%,计____________元。
4、本工程完工后______日内,乙方向甲方提交完整的资料以及有效发票,甲方结清余款,计_______________元。
四、甲方职责
1、甲方应在规定的时间内向乙方提交相关资料及文件,并对其完整性、正确性及有效性负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。
乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌引起税务问题的,乙方应自行承担相应法律责任,并应向甲方支付合同总价虚开发票 20 %的违约金,以上违约金不足以弥补甲方损失的(包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等),乙方应予赔偿;乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的,还应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额;乙方无法开具发票的,乙方除按本项前述约定承担责任外。
2、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改,以致造成乙方设计返工或增加工作量时。
因乙方开具不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的,乙方应向甲方支付合同总价 10 %的违约金,以上违约金不足以弥补甲方损失的(包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等),乙方应予赔偿。
3、甲方应按本合同规定的金额和时间向乙方支付设计费,逾期支付的,应按应付金额的千分之一向乙方支付违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停下阶段工作,并书面通知甲方。
乙方开具的增值税专用发票,乙方需确保发票票面信息真实,相关材料品目、价款等内容与合同一致,因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的,乙方应向甲方支付合同总价 10 %的违约金,以上违约金不足以弥补甲方的(包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等),乙方应予赔偿。
4、甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的_____装备。
五、乙方职责
1、乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计,按本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件并对提交的设计文件的质量负责。
乙方在施工过程必须严格按照建筑业相关规范规定及公司安全管理制度进行施工,如果违反以上规定(如:
2、设计合理使用年限为_______年。
3、乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应根据损失程度向甲方支付赔偿金,赔偿金数额由双方协商确定。
施工期间乙方发生的全部安全事故及损失赔偿、行政处罚等均由乙方自行承担,若甲方垫付以上损失赔偿、行政处罚的,有权向乙方追偿。
4、由于乙方原因,延误了设计文件交付时间,每延误一天,乙方按该设计部分应收设计费的千分之一向甲方支付违约金。
在施工过程中,乙方应安全施工,乙方必须为劳务人员及设备购买意外保险。
5、合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应返还甲方已支付的定金。
六、保密
本合同涉及的所有文件,会议纪要,往来函件均属于保密内容,未经对方同意,任何一方不得将其进行营利活动,不得将以上材料擅自修改、复制或转让给第三人,如发生以上情况,泄密方承担一切法律责任。
根据相关文件规定,乙方的现场人员变动,必须及时向甲方申报,以便甲方向人社办及时申报《建筑施工企业参加工伤人员增减变动名单》。
七、不可抗力
1、不可抗力指本合同签订后发生的一方无法预见、无法控制但妨碍本合同全部或部分履行的任何事件,包括但不限于地震、台风、水灾、其它自然灾害或战争等。
施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。
2、如果发生了任何不可抗力事件,使一方无法完成其在本项下的合同义务,可暂停履行其合同义务,当不可抗力的情况消失时,应继续履行。
因变更(甲方书面确认)导致劳务报酬的增加及造成的乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量。
八、违约责任
1、甲方交付的资料超过规定期限15天以上,乙方有权重新确定提交设计文件的时间。
2、甲方无正当理由逾期支付工程款的,每逾期一天,须支付乙方违约金___________元。
3、乙方无正当理由延迟交付设计的,每逾期一天,须支付乙方违约金___________元。
4、甲乙双方在合同履行的过程中要求解除合同的,应提前通知对方,给对方造成的所有损失,均应赔偿。
九、争议解决
因履行本设计合同发生争议,双方协商解决,如无法协商解决的,任何一方均可向合同签订地、合同履行地的人民法院提起诉讼。
施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失。
十、附则
1、本合同自双方签字后生效,双方责任履行完毕后失效。
2、本合同一式______份,双方各执______份,具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜,双方协商解决,协商一致的,可签订补充协议,与本合同具有同等效力。
甲方:
联系人:
联系电话:
合同签订地:
合同履行地:
乙方:
联系人:
联系电话:
合同签订地:
合同履行地:
______年______月______日
工程分包合同 篇3
兹有工程总承包人 注册商标 住址
作为一方(以下简称总包人),分包人注册
商号住址作为另一方(以下简
称分包人)达成协议,因有鉴于总包人已进入与雇主签订一总包合同,其详细条款
载明于附表一内,从而分包人得以知悉总包合同所载各条规定(其中有关总包人的
价款详细规定除外)并同意按附表二指明的文件所述项目履行,作为承担总包合同
工程的一部份,现于年月日双方同意如下条款.
1.本分包合同(以下照此名称)中,除另有注释外,以下名称分别具有特定的
意义:
总包合同指其内容援引,载明于附表一内的合同.
分包合同指本合同以及其他附表二内指明的文件,但不包括可能附入此类
其他文件的标准印刷条件.
分包合同工程系附表二内注明的文件上所叙述的工程.
总工程系指总包合同内所确指的工程.
雇主,工程师,工程师代表,建筑工场临时工房和工
地各名词分别按总包合同内特定的含义.
价款指附表三内规定为履行分包合同付给分包人的款额或由于分包工程更
换调整根据分包合同应予付给的款额.
总则
2.(1)分包人应按分包合同的规定履行,完成,养护分包工程,务必做到总
包人及工程师的满意,所谓满意必须合乎情理.
(2)按第四条规定,分包人应提供劳务,材料,建造工场, 临时工房以及为了
履行,完成,养护分包工程所需的暂时或水久性质的一切设备.
(3)除事先取得总包人书面许可外,分包人不得将本分包合同的部分或全部利
益转让他人,或将本分包工程的部分或全部再分包给他人.
必须规定的原因是因为分包人常有未经许可擅自进行转让或收到按分包合同规
定属于他名下的若干款项.
3.(1)本总包合同的各条规定,分包人应充分了解,确切明了,(但其中总
工程分包合同 篇4
总包方(甲方):
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。
第一条 工程项目
一、工程名称:_福佳斯国际花园2#、3#、11#楼_
二、工程地点:安阳市东关街以南,朝阳路以东
三、分包工程范围及工程量:福佳斯国际花园2#、3#、11#楼内墙粉刷、外墙粉刷。
四、分包工程期限_________年_____月_____日开工,_________年_____月_____日竣工。 工期 天。
第二条 工程结算
按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人________计算,下月结算扣回,在工程施工进行中按前月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)进行付款,工程竣工后按甲乙双方共同验收合格,予以结算,并付清95%的工程款。
第三条 工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按施工图纸和技术交底要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,甲乙方承担:如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条 安全生产
一、 甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经严查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
二、 劳动保护用品及施工中属于个人使用的带电操作工具由乙方自行解决,如乙方有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。
三、 在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。
第五条 生活管理
一、 乙方工人进场后,食宿问题由甲方提供住宿条件(房租及水电费),生活用具乙方自备。
二、 生活需用之粮食、由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面提供方便。
第六条 分包工程人工费单价
一、内墙粉刷实行单方平方米工费包干,每平方米______元。
二、外墙粉刷实行单方平方米工费包干,每平方米______元。
三、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为______元(超出3天)。
第七条 材料供应管理
乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料让费及不合格的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场清洁。
第八条 施工机具
一、大型工具由甲方负责,保证使用需要。
二、手工操作工具,由乙方负责。
三、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失或认为损坏,乙方负责赔偿。
四、施工需要的运输设备,一台机械应配置一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操
第九条 现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定,不准合同外人员出人场和住宿。
第十条 违约责任
一、 乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规
二、 合同签订后,不经双方协商同意,任何乙方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方
三、 乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,除甲方材料及其它原因影响工程外,
四、 甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期货款利率,偿付给
第十一条 附则
一、 本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,解决不了的,可按以下
(2)向人民法院起诉。
二、本合同一式贰份,甲方双方各执一份。双方商定的其他条款:
1、内墙洞口超出1.5㎡的应扣除。
2、外墙按实际粉刷面积计算。
第十二条 合同有效期
本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程全部验收合格完毕后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程分包合同 篇5
导语:
总包方:____(以下简称甲方)
分包方:____(以下简称乙方)
遵照《中华人民共和国经济公约法》、《构筑安置工程承包公约条例》、城乡构筑部《构筑安置工程总分包履行方法》和××市人民当局〔1984〕×号文件的有关法则,经两边会商同等,签订本公约,并严明践诺。
第一条工程项目
1、工程名称:____
2、工程地点:____
3、工程编号:____施工允许证号:____交易执照号:____
4、分包工程范畴及工程量(附预算书)
5、分包工程期限年代日开工、年代日完工。
6、分包工程人造费用____元。
7、乙方投入工种及人数人。
第二条工程结算
按分包工程项目,第一个月预付糊口生涯费,按公约人数每人15元谋划,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月结束的验收合格工程量预结(幅度不得超出已结束量的80%)工程完工后经甲乙两边互助验收合格,予以结算。
第三条工程质量
甲方根据国度质量验收典范和评定标准进行技巧交底和构造验收,乙方根据施工图纸和阐明书要求,细致构造施工,包督工程质量。如质量同等标准,必须返工补缀,其工料费吃亏,由乙方负担;职工程质量差劲又没法拯救的,应由乙方当真补偿扫数工料吃亏。
第四条安定出产
1、甲方对乙方负担的工程要做安定交底,发起明了的安定要求,并进行监督查抄,乙方必须当真贯彻有关安定施工的规章轨制,严厉服从安定操纵规程,对甲方供给的安定糊口生涯办法,乙方经查抄合格方可利用。施工中如因违背上述法则而产生伤亡变乱,其吃亏由乙方当真。
2、工作保卫用品及施工中属个人利用的带电操纵器具如绝缘手套、胶靴等,原则上由乙方自行办理,如乙方确有坚苦,可发起需用筹划,甲方帮忙办理。
3、在施工进程中,乙方因违背消防条例和标准酿成的火警变乱,由乙方当真。
第五条糊口生涯办理
1、乙方工人出场后,食宿题目由甲方供给留宿前说起紧张炊事器具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管,如有破坏迷失照价补偿。小型零散器具乙方自备,糊口生涯用煤,甲方按定量供给。
2、糊口生涯需用之粮食、油类,由乙方自理,甲方应在医疗、卫生等方面供给便利,乙方工人如有疾病,经其当真人签字赞成,可在甲方救治,医疗费用由乙方当真按月付清。
第六条分包工程人造费单价
1、单位工程分包,每预算工日为元。履行片面平方人造费包干,每平方米元。
2、单项内檐抹灰分包,到达优良的每预算工日为元。到达合格的每预算工日为元。履行分项人造费包干每平米元。
3、单项分包砼、土方工程的每预算工日为元。
4、清工每工日为元。
5、全日罢工、待料,停水、停电,清工工日为元。
6、水、电、暖、卫工程,每预算工日(按幢号分包)为元。
7、冬季施工期间(12月1日至2月底)低落工效10%的工日。其工日单价为元。
8、分包工程费用明细表(一~七项都可列表)。
第七条材料供给办理
乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严厉根据甲方供给的质量要乞降材料互助比施工。乙方施工顶用料华侈及同等理的超过限额部分,由乙方负担,乙方在施工中应按垛(堆)利用材料,做到日战日清,活完料净,保存现场整齐。
第八条施工机具
1、大型东西由甲方当真,包管利用必要。
2、手持操纵东西,由乙方当真。
3、对甲方当真供给的机具,乙方该当真保管倾慕,如有迷失破坏,乙方当真补偿。
4、施工需用的中、小型机器,由甲方按施工方案配备,一台机器平常配备一名司机,包管乙方平常施工,乙方不准擅自操纵配置(自带机器按有关法则处理)。
第九条现场办理
1、甲、乙方人员要严厉服从现场各项办理轨制,在甲方现场当真人联合带领下构造施工,有关筹划进度、材料供给等工作两边应密切互助,包管施工顺利进行。
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安定出产,倾慕财产的教诲,并指定专人当真现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如违背现场办理轨制和不法行动,甲方有权采纳必要办法,乙方应负担法律责任,并当真补偿经济吃亏。
3、分包人员要保存相对巩固,出入施工现场要佩带工作标记,不准公约外人员出入现场和留宿。
第十条违约责任
1、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工进程中经查验达不到国度验收典范法则,不能包督工程质量,甲方有权停止公约,造成返工视吃亏环境,乙方应予补偿。
2、公约签订后,不经两边会商赞成,任何一方不得随便变动或清除。如乙方不经甲方赞成,片面清除公约时,应由乙方补偿甲方因感化施工筹划安排酿成的经济吃亏;如甲方半途清除公约,应补偿乙方是以酿成的经济吃亏。
3、乙方必须按公约法则的工期及质量要求按期结束,不然每过期一天,应偿付给甲方按分包工程人造费2‰的过期违约金。
4、甲乙两边不得借端拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短时间贷款利率,偿付给两边过期付款违约金。
第十一条附则
1、本公约产生胶葛时,当事人两边应及时会商,会商不可时,任何一方都可申请各级城乡构筑委员会或两边上级交易主管部分进行调整。办理不了的,可向构筑物地点地的区、县经济公约仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院告状。
2、本公约一式份。甲乙两边各执本来一份。别的副本,报送备案。
3、要求鉴证(公证)的,可到构筑物地点地的区、县工商行政办理局进行鉴证或到公证处公证。
4、两边商定的其他条目:
1.
2.
3.
4.
第十二条公约附件及有效期
1、公约附件:
1.工程预算书;
2.
3.
2、本公约自两边盖印之日起见效,至工程扫数完工并结算终了后失效。
┌───────────┬────────────┬─────────┐
│总包单位:(盖印)│分包单位:(盖印)│鉴(公)证构造│
││││
│法定代表人:(盖印)│法定代表人:(盖印)│(盖印)│
││││
│单位地点:│单位地点:││
││││
│开户银行:│开户银行:│编号│
││││
│帐号:│帐号:││
││││
│德律风:│德律风:│年代日│
└───────────┴────────────┴─────────┘
本公约签订日期年代日
分包工程()算书公约号
总包单位:(盖印)分包式样:
分包单位:(盖印)工程项目名称:第页
┌─────────────┬─────────┬────────┬─┐
│ 工程项目 │ 预算工程 │ 费用(元) │备│
├────┬──┬──┬──┼────┬────┼────┬───┤注│
│定额编号│名称│单位│数量│单位用工│合计工日│工日单价│人造费││
├────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┼───┼─┤
│ 1│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│ 7│8 │9 │
├────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┼───┼─┤
││││││││││
├────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┼───┼─┤
││││││││││
├────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┼───┼─┤
││││││││││
├────┼──┼──┼──┼────┼────┼────┼───┼─┤
││││││││││
└────┴──┴──┴──┴────┴────┴────┴───┴─┘
考核谋划 年代日
工程分包合同 篇6
发包人:(以下简称甲方):
承包人:(以下简称乙方):
1、工程概况及分包内容
工程名称:
工程地点:
工程概况:
分包内容:所有钢筋加工、制作、绑扎工程。(所需的绑丝由乙方承担)。 分包方式:清工
2、合同价款:按建筑面积计算: 元/㎡。一次性包死,价格不可再调。
3、分包工期
4、质量标准:达到国家执行《建设工程质量验收规范》合格标准。
5、付款方式:1)地下室封顶完成后,付所完工程量价款的70﹪。
2)±0.000以上工程每四层封顶后付所完工程量价款的70﹪。
3)主体完工后,经甲方验收合格后(剔凿部分完工)其余部分一次性付清。
6、甲方的责任和义务
1)组建项目管理班子,办理竣工手续。
2)负责组织分部工程的验收。
3)负责提供施工用的设备及周转材料。
7、乙方的责任和义务
1)按照本工程的质量、工期等要求组织合理的劳动力进行施工。
2)施工现场要保持工完场地清。
3)妥善保管并合理使用进场的建筑材料、机械设备及周转材料。如果使用不当,造成的损失由乙方负责。
4)乙方自付的施工中的绑丝在第一次拔款前由甲方垫付,自第一批工程款后由乙方自己承担,前期垫付的材料款在第一次拔款中扣除。
6. 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失。
5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理。
5)严格按设计图纸和验收规范组织施工,工程达到合格标准。如发生质量问题,乙方承担由于自身责任造成的质量修改、返工及材料的浪费。
不可抗力:指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾。
7. 工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的。
7 做好施工现场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏。
6)遵守建设工程安全生产的有关法律法规,自行配备必要的安全防护用品,对工人进行安全教育,确保安全生产。并接受上级安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施。如施工中发生安全事故,费用在20xx元以下由乙方负责。
11 除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责,劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
7)由于自身施工进度慢造成的工期延误,乙方必须承担由此发生的费用。
8)自觉接受甲方及有关部门的管理,监督和检查,与现场的其他单位人员配合好工作。
9)按协议在拔付乙方的进度款之前,由乙方提供给甲方工人工资表,并由乙方施工人员亲自签名。
10) 乙方不得再将工程转包他人,
11) 本合同一式二份。甲乙方各执一份,本合同自双方签字后生效。合同内容履行完终止。
甲方(公章):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程分包合同 篇7
甲方:___________________________ 协议编号:___________________
法定代表人:_____________________ 签订地址:___________________
乙方:___________________________ 签订日期:______年____月___日
身份证号码:_____________________
为明确甲乙双方的权利义务关系,保障各方的合法权益,甲、乙双方本着互惠互利的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,就工程分包事宜,达成以下协议,共同遵守。
第一条 分包项目
1.工程名称:____________________________。
2.项目地点:____________________________。
3.分包范围:____________________________。
4.施工内容:____________________________。
第二条 分包方式
分包方式为______________________________。
第三条 分包工程造价
分包工程总造价人民币元整(大写:),工程量及材料单价(略)。
第四条 工程款支付办法
1.乙方自带资金进场施工,铺设完成________后,甲方付给乙方人民币元整(大写:)。
2.灯饰、电箱及附件安装%后,甲方付给乙方人民币元整(大写:)。
3.此项工程完成验收合格后付人民币元整(大写:)。
4.工程总造价的%余款作为保修保证金,于保修期届满之日起天内付清。
第五条 工期
个工作日,从年月日起至年月日止。
第六条 质量要求
工程质量应达到:。
第七条工程保修
保修期为验收合格之日起个月。保修期间的维修及费用由乙方承担,甲方或业主故意破坏引起的维修除外。
第八条 双方的责任
1.施工期间内,由于甲方原因不能按时支付工程款所造成的一切损失和后果,由甲方负责。
2.由于乙方造成的延误工期损失由乙方负责。
3.施工期间,施工及生活用水、电按工程造价比例分摊。
4.乙方所进材料,必须达到质量标准,甲方认定后方可施工。
5.双方必须保证施工安全,员工造成的工伤事故由员工所属单位承担全部责任。
6.任何一方如果违反本协议而使另一方遭受损失,则另一方有权要求该方予以赔偿。
第九条 保密
一方对因工程分包而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十条 陈述和保证
1.甲方向乙方陈述和保证如下:
(1)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
2.乙方向甲方陈述和保证如下:
(1)其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
(2)本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十一条 不可抗力
3. 在本协议履行过程中,如因不可抗力导致活动终止或带来损失,甲乙双方各自承担自己损失,互不承担违约责任。
4. 任何一方因遇到不可抗力致使全部或部分不能履行或迟延履行本协议的,应自不可抗力事件发生之日起日内,将不可抗力情况以书面形式通知另一方,并自不可抗力发生之日起日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十二条 权利的保留
任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动,不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任,不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。
第十三条 法律适用与纠纷解决方式
1.本协议适用中华人民共和国有关法律,受中华人民共和国法律管辖。
2.本协议执行期间,如遇不可抗力致使协议无法履行的,双方应按有关法律法规规定及时协商处理。
3.本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。双方约定,凡因本协议发生的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第____种方式解决:
(1)将争议提交____仲裁委员会仲裁;
(2)依法向____人民法院提起诉讼。
第十四条 附则
1.本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
2.本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字盖章之日起生效。
3.本协议—式份,各方当事人各执份,具有相同法律效力。
甲方(盖章):____________________ 乙方(签字):____________________
授权代理人:(签字)______________ 授权代理人:(签字)______________
单位地址:________________________ 单位地址:________________________
邮政编码:________________________ 邮政编码:________________________
联系电话:________________________ 联系电话:________________________
传真:____________________________ 传真:____________________________
电子信箱:________________________ 电子信箱:________________________
开户银行:________________________ 开户银行:________________________
账号:____________________________ 账号:____________________________
工程分包合同 篇8
分包合同编号:总包合同编号: 甲方:
乙方(分包单位名称):
合格分包商编号:
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据甲方与建设单位签订的总承包合同,双方就宁波钢铁有限公司五丰塘焦化化产工程施工进行协商并达成一致,特订立本合同。
1.工程概况
①工程名称:
②工程地点:
③工程内容:冷鼓系统、脱硫系统、硫铵系统、粗苯及终冷洗苯系统、油库系统、制冷站及循环水系统、中控变电所、管网基础、室外地坪、排水沟、储水池基础等土建工程。
2.分包承包范围:冷鼓系统、脱硫系统、硫铵系统、粗苯及终冷洗苯系统、油库系统、制冷站及循环水系统、中控变电所、管网基础、室外地坪、排水沟、储水池基础等图纸范围内除防腐地面工程外的所有土建工程 。(甲方可根据现场实际情况及工程进度调整乙方的承包范围内容)。
3.工程工期
①开工日期: 20xx年 1月31 日
②竣工日期: 20xx年 5月30 日(按业主及甲方安排的网络计划完成各主要节点)
4.工程质量
①乙方按照工程施工图纸、《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑工程质量评价标准》及现行工程施工质量验收规范的要求进行施工,并接受甲方代表及建设单位(监理代表)的监督检查。
②乙方必须按照甲方编制的施工组织设计和设置的质量控制点进行施工控制。
③工程质量等级:合格
5.承包方式:工程分包
6.双方责任
甲方责任:项目经理的姓名:职务:项目经理
① 开工前提供施工用水、电源接口;施工用水、电管(线)由乙方自行敷设,符合平面审批规定,并负责设施的维护管理以及水电源接点处计量表的安装,水电费用按表计量,分摊损耗后在结算时扣除。负责临建设施的搭设,发生的费用由乙方按比例分摊。
②开工前提供施工图及有关技术资料;
③开工前做好总包工程施工组织设计,并向乙方交底;
④负责审批进度计划和施工方案;
⑤负责监督乙方施工质量和施工进度。
⑥负责办理设计变更和现场签证手续和费用事宜。
⑦办理与业主的工程预(结)算手续,乙方提供相关资料。
⑧按分包合同的约定向乙方拨付工程款。
乙方责任:
派驻本工程的负责人的姓名: 职务: 项目经理 (乙方必须保证派驻本工程的负责人每月驻现场不少于25天,如需离场必须向甲方负责人请假,经同意后方可离场)
①开工前天按照甲方编制的总体施工组织设计,对分包工程的质量、环境、职业安全健康管理进行策划,编制分包工程的施工组织设计等,报送甲方及建设单位审批。负责施工过程中的资料编制与整理;
②根据施工图提供情况,开工前 5 天编制已供施工图预算报甲方审批或备案,并每月按甲方要求于本月 20 日前向甲方报送实际完成工程量清单和预算及下月进度计划;
③服从甲方的统一指挥和调度,接受甲方专业部门的检查和监督;
④精心组织施工,确保分包工程的施工进度、质量目标的实现;
⑤按照甲方统一要求,做好施工现场的安全、保卫、消防工作,遵守业主及甲方下发的规章制度,确保施工现场达到文明工地标准;
⑥做好施工现场的环境保护工作,对施工现场的化学危险品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进行有效控制,使其符合甲方管理标准要求;负责施工厂区的临时围挡,围挡形式要符合业主的要求;
⑦在施工中发生质量事故,应当及时采取补救措施,并及时向甲方报告。并承担乙方原因造成的费用损失;
⑧在施工中必须遵守建设工程安全生产的有关规定,严格按照《建筑施工安全检查标准》组织施工,制定出详细的安全防护措施并严格执行,采取必要的安全防护措施,清除事故隐患,发生的安全事故由乙方负责,并承担相应的费用(包括各种行政处罚);
⑨乙方管理人员、工程技术人员、关键岗位人员(质量员、安全员等)及特种作业人员(电工、电气焊、架子工、机动车驾驶、起重设备操作)应经过相应能力资格培训,并取得证明其能力的资格证书,甲方有权检验其证书并保留复印件。
⑩建设单位供应的材料设备,乙方负责安排劳务及机具装卸、运输,相关费用已在总价包干项目中,不在单独计取。
11其它责任及处罚:
由于乙方和材料供应商等等任何第三方所发生的任何经济纠纷,由乙方负责处理,甲方不负责连带责任。乙方不得使用甲方名义与供应商等任何相关单位签订合同,一经发现按合同价款的1-3倍进行处罚。
乙方与建设方接触不得有损害甲方的言行,一经发现,甲方有权对乙方进行不低于工程造价5%的罚款。
甲方支付的工程款,乙方首先用于支付工人工资,避免工人因工资问题上访现象发生,乙方必须按《劳动法》与工人签定劳动合同,否则发生问题甲方不承担由此引起的任何责任,甲方将按合同价款的10%并不低于50000元对乙方进行罚款。
7.材料及设备供应
①建设单位和甲方供应的材料设备:(详见附件4)
乙方领用甲方供应的材料时,必须指定人员专人负责,领料人员名单及授权书要在开工前报项目部备案。
② 从建设单位或甲方领取的材料设备必须有质量合格证、材质证明书,对
质量有疑义或与国家规定不符时,必须进行复验。
③ 乙方供应的材料设备:
除建设单位及甲方供应的材料外,其他所有材料均由乙方自购并保证质量。 ④乙方供应的材料设备应按照合同约定及设计和有关标准要求供应,并提供产品合格证明和技术说明书及检验试验证明,对材料设备的质量负责,在材料设备到货前48小时通知甲方清点。在使用前,乙方应及时对有复检、复验要求的材料,按批次及时进行实验,不合格的不得使用,检验或试验费用由乙方承担。乙方所定大宗采购合同应报甲方登记。
⑤乙方应向甲方提供重要物资供应商名录及相关资料,供应商应满足甲方管理标准要求。
⑥乙方库房布置、材料堆放、标识等应满足甲方管理标准要求。
⑦乙方应对其在用设备、计量器具进行登记台帐,明确操作者,并对其进行培训,使其持有操作证。
⑧乙方应确保其使用的计量器具已检,并在周检有效期内,计量器具检测报告交项目经理部备案。
8.隐蔽工程验收
工程具备隐蔽条件的,乙方进行自检,并在隐蔽前72小时以书面形式通知甲方验收,需要时甲方通知建设单位和监理单位代表参加验收。乙方准备验收记录,验收合格,工程师在验收记录上签字后,乙方可进行隐蔽。验收不合格,乙方在工程师限定的时间内返修并自检合格后,通知甲方验收,验收通过后,方可隐蔽。
9.工程竣工
①工程竣工后,乙方向甲方提供竣工图4份(甲方2套,建设单位2套); ②工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告;
③甲方收到竣工验收报告后按建设方要求组织进行初步验收,并给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改,并承担由自身原因造成修改的费用;
④甲方初步验收合格后,由甲方在总包工程竣工验收时将此工程一并交建设单位验收。若因分包工程使总包工程不能通过竣工验收的,由乙方积极返修,并承担修改的费用;
10.工程结算
①工程造价:暂估 1000万元(壹仟万元人民币)。
合同价款结算方式:甲方与业主结算完成后,甲方按照结算规则(见表),按下列公式1计算出乙方应得工程总价,作为本工程结算依据,甲方不支付与业主结算内容外的任何费用。
公式1:乙方结算工程总价=一标段工程总造价C×92 %税金及规费;
按公式1计算的工程价款已综合考虑不再单独计取的费用包括:直接工程费、间接费;综合费用;施工技术措施费、施工组织措施;乙供材材料价差;甲供材料设备保管费、甲供材料设备场内二次倒运卸车费及保管费;临时设施、冬-
工程分包合同 篇9
1、乙方劳务分包费用实行包干单价结算,包干单价包括:人工费、辅助材料费、个人所得税、安全费、停窝工费、公司管理费及其他所有支出费等费用。
2、包干单价包括:除甲方提供的塔吊(指塔吊操作工工资和塔吊维修费用)以外的全部其它机具设备、防护架和操作外架、卸料平台的防护、架料及搭拆等。
3、分部分项包干单价约定
(1)主体综合单价:按中标通知书建筑面积(锦上华庭住宅小区一期一标段11、12、13、14号楼及人防工程的中标通知书)计价,单价以每平方米75.00元计算;
(2)按现行施工验收标准达到优质结构工程,按中标通知书建筑面积每平方米单价5.00元计算;
(3)按重庆市现行验收标准达到市级文明工地,按中标通知书建筑面积每平方米单价4.00元计算;
(4)该工程未出现安全事故,按中标通知书建筑面积每平方米单价4.00元计算;
4、结算及支付:该工程按人防工程基础梁以上至住宅第六层完工后付已完工程量的60%承包费;在房屋主体工程封顶(屋面防水垫层、找平层完工),经相关部门验收合格后10天内付已完工程量的80%承包费;室内外装饰装修全部竣工,经相关部门初验为优质结构后10天内支付已完工程量的85%承包费;其余工程款经综合验收,符合双方约定达到“市级文明工地”、“优质结构”和无安全事故的标准,双方在30日内结算完毕,在留足2%质量保修金后付清余款。
第四条、担保条款
1、乙方交纳保证金共30万元。
2、保证金在签署本合同时一次性交纳。
3、保证金保证范围:质量保证金7万元,进度保证金7万元,安全文明施工保证金10万元,违章处罚保证金6万元。
4、保证金退还:竣工验收合格后十日内退还除质量保证金以外所有保证金余额;
5、保修时间:竣工验收合格之日起两年;质量保证金退还时间为竣工验收合格之日起两年之后退还给乙方。
第五条、甲方权利义务
1、编制工程施工的质量、安全、文明等技术文件(施工组织设计、施工方案、施工措施、安全交底、技术交底和解决工程有关问题);
2、对工程进行定位放线,并负责项目业主、监理及相关部门协调工作;
3、负责施工过程中的工程质量监督、安全检查督促和验收工作;
4、按约定提供材料和机器设备;
5、按约定支付乙方承包费和退还保证金。
6、甲方负责文明施工中所采用的广告、标语、标识、警示牌制作。乙方必须按甲方要求认真安装、保管。
第六条、乙方权利义务
1、按合同要求完成工程承包内容范围内的工作。有权自行组织招用技术工及普工完成该劳务;
2、服从甲方指挥,接受甲方监管,遵纪守法,精心组织,文明施工,按质按量完成约定范围内的全部工作内容;
3、乙方及其民工在施工区域内的工作时间或非工作时间,发生的任何伤亡事故和任何财产损失、损害的,乙方应承担全部责任。一旦发生任何事故,乙方应立即采取一切合理必要的措施保护现场,抢救伤员,防止损失的扩大,并立即向甲方报告事故详情;
4、在施工过程中必须厉行节约材料,所有材料和周转材料的损耗必须控制在约定范围内;
5、乙方必须严格依据图纸要求施工,若因乙方施工失误造成损失和财产损坏的,乙方应承担赔偿损失责任。
6、乙方必须服从质监部门、业主单位及监理、甲方技术人员的技术安排、管理指挥,对甲方技术人员的技术要求必须执行。若前述部门及人员认为乙方的质量技术和工期不能保证时,甲方有权单方终止协议,具体按本协议第六条第7款约定结算给乙方。
7、乙方必须指定专人使用和管理现场财物,毁损、灭失、污染或被盗则由乙方负责赔偿。在工地现场的专业技术人员和其它工作人员均须持证上岗,并交证件、证件复印件和身份证及身份证复印件给甲方备案;
8、乙方必须严格按照(劳动法)和建设部关于(建设领域农民民工工资支付暂行办法)等法律、法规的规定和劳动用工合同约定的时间按月支付民工工资,不得拖欠或克扣工资(不低于重庆市最低工资标准);工资发放应编制工资表,并将签字发放后的工资表复印件交甲方财务部备案。甲方发现乙方拖欠民工工资的,甲方有权用乙方的承包费代付民工工资,该费用在结算时冲销,乙方不得提出任何异议。
9、乙方提供的辅助材料质量保证书、合格证等按规范要求收集后交甲方存档。
10、浇砼时若发生堵管,乙方无条件进行配合处理,不另计费。
11、乙方不得以任何理由擅自停工,否则乙方承担因此给甲方带来的一切直接和间接损失,且无权要求甲方支付承包费。若情节严重,甲方可将其直接清理出常
12、所有甲、乙双方的入场材料(凡用于乙方承包范围的甲方入场材料)乙方必须在第一时间组织下车并按甲方指定地点堆码整齐,保证先入场先使用原则。
13、乙方提供18—50岁之间合格足额的劳务人员,保证甲方工程所需,无论农忙和节假日,均不得影响甲方的施工需要。
工程分包合同 篇10
甲方:____有限公司
乙方:____工程公司
甲方拟在______新城小区建设网球场,将设于______新城三期室外网球场工程委托乙方施工,经协商达成如下协议:
工程内容、范围:网球场的地面涂料层、四周围网、立柱边框、灯柱、灯具、标准拦网立柱、配电箱等有关球场安装铺设(详见合同附件—清单报价表)。
合同总价:128000元 (大写:壹拾贰万捌仟元整)(合同包干总价,在合同范围内总价不因任何情况作量价调整)。
合同价款说明:本合同总价为含税总价,并已含保险费用,乙方应依法纳税并为工程施工人员投足保险。在合同范围内,工程总价包干,乙方不得因任何原因调整合同总价。设计变更增加部分工程量另行计算,因乙方原因造成的.所有返工材料及人工浪费均由乙方自行负责。
工程质量:乙方应在施工前让甲方进行材料品牌确认和封样。工程材料必须一次性进场,存放甲方库房,乙方所使用的材料应符合国家质量检测标准,不得将劣次原料用于本工程,未达验收标准所造成的人工物料损失由乙方全额承担。
工期:25日历天。
工程款支付:无工程预付款和进度款,完工验收决算手续完成后一月内付清工程款92%,余留8%工程款作为工程保修款,保修期为验收合格后两年。待保修期满后7日内一次性支付保修款项。(灯泡、整流器、电容器按厂家保修时间为保修期限)
支付方式:银行转帐,乙方提供相应工程发票。
6、 甲方责任:为乙方提供进场作业人员的临时住宿、材料库房、按合同要求及时办理决算及支付工程款。
7、 乙方责任:乙方自行提供工程作业所需的工具及机械(包含垂直吊运机械);乙方在现场施工中应与甲方其它工序的施工密切配合,听从甲方统一指挥。
8、 违约责任:
8.1、乙方在施工中如造成其他成品或半成品的损坏和原材料的浪费,应对其原价赔偿,决算时在工程总价中扣除。
8.2、如发生使协议终止的违约行为,责任方需向另一方赔偿直接经济损失并支付合同价款10%的违约金。
8.3、因乙方原因造成工期延长,乙方应承担工期延长经济损失,工期每拖延一天,按照200元/天进行罚款。
9、本合同一式四份,一经双方签字立即生效,在执行过程中如需补充或修改可通过双方议签后生效。
甲方(签章):________
乙方(签章):________
____年____月____日
____年____月____日