测绘合同书
发布时间:2023-08-13 测绘合同测绘合同书(范例十篇)。
经验时常告诉我们,做事要提前做好准备。平常的学习工作中,幼儿园教师会提前准备一些资料。资料一般指代可供人们参考的信息知识等。资料对我们的学习和工作有着不可估量的作用。那么,你知道有哪些常见幼师资料吗?小编花时间专门编辑了测绘合同书(范例十篇),希望能帮助到你,请收藏。
测绘合同书【篇1】
项目名称:_________
委托方:_________(甲方)
受托方:_________(乙方)
签订地点:_________
签订日期:_________
有效期限:_________
因甲方委托乙方就项目进行的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,根据《xxx合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
1.技术服务的目标:_________
2.技术服务的内容:_________
3.技术服务的方式:_________
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作:_________
1.技术服务地点:_________
2.技术服务期限:_________
3.技术服务进度:_________
4.技术服务质量标准:_________
5.技术服务质量保证期限要求:_________
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
1.提供技术资料:
(1)_________;
(2)_________;
2.提供工作条件:
(1)_________;
(2)_________;
3.其他:
4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式:_________
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:_________
1.技术服务费总额为:_________;
2.技术服务费由甲方分期(一次或分期)支付乙方。具体支付方式和时间如下:
(1)_________;
(2)_________;
(3)_________;
(4)_________;
乙方开户银行名称、地址和账号为:_________
开户银行:_________
地址:_________
帐号:_________
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:
甲方:_________
1.保密内容(包括技术信息和经营信息):_________。
2.保密期限:_________。
3.泄密责任:_________。
乙方:_________
1.保密内容(包括技术信息和经营信息):不得将任何信息提供给第三方。
2.保密期限:永久。
3.泄密责任:赔偿因此而给甲方造成的全部损失。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
1.乙方完成技术服务工作的形式:
2.技术服务工作成果的验收标准:
3.技术服务工作成果的验收方法:
4.验收的时间和地点:
第八条双方确定:
1.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归甲(甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归双(乙、双)方所有。
第九条双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:__________________
第十条甲方批准的监测方案作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
第十一条双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效。
甲方:_________(盖章)
乙方:_________(盖章)
法定代表人/委托代:_________(签名)
法定代表人/委托代理人:_________(签名)
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
测绘合同书【篇2】
工程名称:______________________
定作人(甲方):________________合同编号:________________
承揽人(乙方):________________签订地点:________________
承揽人测绘资质等级:____________签订时间:________________
根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》和有关法律法规,经双方协商一签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):_____________________________
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等):_________________________________________
第三条执行技术标准:
标准名称
标准代号
标准等级
其它技术要求:____________________________________________
第四条测绘工程费:
1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款:
项目名称
工作量
单价(元)
合计(元)
预算工程总价款:
3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
第五条甲方的义务
1.自合同签订之日起_________日内向乙方提交有关资料。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料之日起_______日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条测绘项目完成工期
测绘项目
完成时间
全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。
第八条乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求。对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
甲方:
乙方:
日期:
测绘合同书【篇3】
委托方(甲方) 受托方(乙方)
甲乙双方经友好协商,本着互惠互利的.原则,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》及相关法律法规,特制定本合同。
第一条 工程名称:
**1-4#住宅及网点面积测绘 第二条 工程地点:
测绘目的:
为办理房产面积分户及办证使用 第三条 测绘内容:
面积测绘 第四条 测绘范围(包括测区面积,地理位置和工程量):
**1-4#楼住宅及网点, ㎡。 第五条 执行技术标准:
及其他相关法律法规和技术要求。 第六条 测绘费用 1、取费依据:
国家测绘局文件(国测财字[2002]3号)——《测绘工程产品价格》。
2、取费项目及取费标准:
3、其他约定:无
第七条 测绘费用支付方式:
收到经房管部门确认的测绘成果后7日内一次性支付测绘工程款。乙方开具增值税专用发票。 第八条 甲方的权利及义务
1、自本合同签订之日起三日内向乙方提供委托测绘所需的有关资料。
2、保证其提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确,如有虚假或隐瞒,由此产生的所有责任由甲方承担。
3、应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。
4、甲方保证测绘费按时到位。 第九条 乙方的权利及义务
1、自收到甲方提供的资料之日起十日内,进行测绘组织准备。 2、负责组织测绘队伍进场作业。
3、乙方应在约定的期限内向甲方提供符合测绘要求的测绘成果。
第十条 测绘成果提交
在甲方提供的资料完整且具备测绘条件以后,乙方同意在 15 日内完成全部测绘工作,并提供相关的测绘成果。
第十一条 甲方违约责任
1、合同签订后,乙方进场工作时,如果发现提交资料与现场实物不符,甲方应提供变更图纸及相关文件,由此造成的合同工期延误,由甲方负责。
2、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
3、合同签订后,如甲方擅自中途停止或解除合同,甲方应向乙方支付测绘费总额30%的违约金。
第十二条 乙方违约责任
1、乙方未按合同规定的日期提交测绘成果的,每逾期一日,甲方有权要求乙方支付测绘费总额的日千分之五的违约金,违约金可从测绘费中直接扣除。
2、如乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。
3、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条 争议解决
因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或调解解决,协商或调解不成双方可依法向合同签订地人民法院起诉。
第十四条 其他
本合同一式 肆 份,甲方 贰 份,乙方 贰 份。双方盖章后生效。
甲方: 乙方: 年 月 日 年 月 日
测绘合同书【篇4】
15、什么叫房屋的总层数?
答:房屋的总层数是指房屋地上层数和地下层数之和。
16、假层、附层(夹层)、插层、阁楼、装饰性塔楼,以及突出层面的楼梯间、水箱间可否计算房屋层数?
答:不计层数。
17、房产测绘成果的二级检查如何进行?
答:一级检查为过程检查,在全面自检、互查的基础上,由作业组的专职或兼职检查人员承担。二级检查由施测单位的质量检查机构或专职检查人员在一级检查的基础上进行。
18、哪些人可以委托测绘?
答:权利申请人;权利人;其他利害关系人。
19、委托房产测绘的委托人与房产测绘单位是否应签订合同?
答:委托房产测绘的,委托人与房产测绘单位应当签订书面房产测绘合同(房产测绘委托书)。
20、房产测绘所需费用由谁支付?
答:房产测绘所需费用由委托人支付。
二、房屋面积测算
1、房产测绘机构在实施房产测绘工作中应遵守的法律、法规、技术规范有哪些?
答:《中华人民共和国测绘法》、《房产测绘管理办法》、《房产测量规范》。
2、可以计算建筑面积的房屋一般具备什么条件?
答:
a)应具有上盖,室外楼梯除外;
b)应有维护结构;
c)结构牢固,属永久性的建筑物;
d)层高在或以上;
e)可作为人们生产或生活的场所。
3、永久性结构的单层房屋,建筑面积如何计算?
答:永久性结构的单层房屋,按一层计算建筑面积。
4、房屋的楼梯间、电梯(观光梯)井、提物井、垃圾道、管道井怎样计算建筑面积?
答:均按房屋自然层计算建筑面积。
5、阳台、露台(晒台)如何计算面积?
答:阳台、露台(晒台)的区别主要看是否具有顶盖,有顶盖的是阳台,没有顶盖的是露台(晒台)。
阳台分为全封闭阳台和未封闭阳台,全封闭阳台计算全部面积,未封闭阳台计一半面积;露台(晒台)不计算面积,没有顶盖的所谓“阳台”视为露台(晒台)不计算面积。
6、“空中花园”、“入户花园”如何计算面积?
答:“空中花园”、“入户花园”是最近几年房屋设计出现的新名词,实际上就是阳台,参照阳台计算面积。
7、设计层高低于 的夹层、技术层、地下室、架空层是否计算建筑面积?
答:不计建筑面积。
8、突出房屋墙面的构件、配件、装饰性的柱和玻璃幕墙、台阶是否计算建筑面积?
答:不计建筑面积。wWw.yJs21.cOM
9、楼梯已计算建筑面积,楼梯下方可利用的空间计算面积吗?
答:不计建筑面积。
10、与室内不相通的类似于阳台、挑廊、檐廊的建筑是否计算面积?
答:不计建筑面积。
11、伸缩缝如何计算面积?
答:与室内任意一边相通,具备房屋的一般条件,并能正常利用的伸缩缝、沉降缝计算全部建筑面积;否则不计算面积。
12、房屋天面上,属永久性建筑,层高在以上的楼梯间、水箱间、电梯机房、设备用房等如何计算面积?
答:按其外围水平投影面积计算全部建筑面积。
13、房屋的天面、挑台、天面上的花园、泳池能否计算面积?
答:不计算建筑面积。
14、房屋内的门厅、大厅如何计算面积?
答:房屋内的门厅、大厅因功能需要,其层高较高,《房产测量规范》规定其层高不论高于多少,均按一层计算建筑面积。
15、有柱或有围护结构的门廊、门斗如何计算面积?
答:有柱或有围护结构的门廊、门斗,按其柱或围护结构的外围水平投影面积计算。
16、内部无结构层的机械车库如何计算面积?
答:内部无结构层的机械车库不论其高度和停放层数,只要结构层高达到,均按一层水平投影面积计算。
17、挑廊如何计算面积?
答:封闭挑廊计算全部面积;未封闭挑廊计算一半面积。
18、空调机位如何计算面积?
答:平面图上设计的空调机位不计算建筑面积。
19、飘窗(凸窗或橱窗)如何计算面积?
答:设计图纸上飘窗(凸窗或橱窗),如果窗台不落地,不计算建筑面积;落地窗高度达到按投影计算建筑面积,高度达不到的不计算建筑面积。
20、户内楼梯如何计算面积?
答:
a)户内楼梯不论其楼层高度,踏步有几跑,均按自然层水平投影计算建筑面积;
b)跃层(复式)建筑户内楼梯按投影面积计算在所在楼层;
c)房屋内的夹层、插层、技术层等层高大于或等于的,其中的户内楼梯计算建筑面积。
21、消防通道如何计算建筑面积?
答:为多栋服务(小区)的消防通道不计算建筑面积;建筑物内部的消防通道应计算建筑面积。
22、用于检修、消防的室外钢梯、爬梯如何计算面积?
答:用于检修、消防的室外钢梯、爬梯不计算面积。
23、墙体如何计算面积?
答:墙体厚度应为剔除内外抹灰厚度的裸墙厚度;各楼层墙体厚度不同时,分层分别计算;外墙墙基线的外侧墙体计入外半墙面积,外半墙面积作为栋共有建筑面积进行分摊计算。
24、室外楼梯、台阶如何计算面积?
答:有完全覆盖下方楼梯的永久性顶盖的室外楼梯计算全部面积;否则计算一半面积;当上层楼梯完全覆盖下层楼梯时,其下层楼梯视作有顶盖楼梯;施工平面图设计建造的顶盖视为“永久性顶盖”,业主自行搭建的顶盖不予认可。
台阶分为室内台阶和室外台阶,室内台阶计算全部面积,室外台阶不计算面积。
25、玻璃幕墙如何计算面积?
答:玻璃幕墙及其它材料幕墙作为房屋外墙的,按其外围水平投影面积计算;既有主墙体又有幕墙的,以主墙体外围水平投影计算。
三、共有建筑面积分摊
1、共有建筑面积分为可以分摊的共有建筑面积和不应分摊的共有建筑面积,它们各自的范围有哪些?
答: 可以分摊的共有建筑面积范围
1)本栋建筑物内共用的核心筒、电梯井、观光井(梯)、楼梯间、电梯间、室外楼梯、提物井等垂直交通空间;
2)本栋共用管道井、通风井、垃圾道等;
3)为本栋服务的变电室(配电房)、水泵房、设备间、值班室、消防控制室、生活水池、消防水池、污水处理间、冷冻机房、空调机房、风机房、管理用房、值班警卫室等;
4)本栋共用的门厅、大厅(堂)、过道、门廊、门斗、走廊、檐廊等水平交通空间;
5)突出屋面的电梯机房、楼梯间、水箱间;
6)架空层内为本栋服务的楼梯间、电梯间、门厅、门廊、门斗等;
7)外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。
8)其它为本栋服务的建筑部位。
不应分摊的共有建筑面积范围
1)人防工程;
2)独立使用的地下室、半地下室、车库(位)、自行车库、车棚;
3)高层建筑中的消防避难层、结构转换层、设备层;
4)架空层中的架空部位;
5)物业用房、居委会、文化活动中心、垃圾站、公厕等公建配套用房;
6)为多幢或它栋房屋服务的管理用房、设备用房、警卫室等公共用房;
7)小区配套建设的幼儿园、学校、会所、医院、娱乐活动室、健身房、阅览室等;
8)用于小区(公共)通行的建筑物通道和消防通道;
9)用作公共使用的亭、塔,道路旁人行走廊,绿化带场所的公共设施;
10)用作公共事业、市政建设的建筑物;
11)法律、法规规定应属于全体业主共有的房屋。
2、共有建筑面积的分为哪几个类型?
答:栋共有建筑面积
指为整栋服务的共有共用的建筑面积,此类共有建筑面积由全栋进行分摊。
功能区共有建筑面积
指为某一或多个功能区服务的共有共用的建筑面积,此类共有建筑面积由该功能区或上述多个功能区进行分摊。
层共有建筑面积
由于功能设计不同,各层的共有建筑不同时,则应区分各层的共有建筑面积,由各层各自进行分摊,此类共有建筑面积由所在的层进行分摊。
3、共有共用建筑面积按比例分摊的计算公式是什么?
按照相关建筑面积进行共有或共用面积分摊,按下式计算:
δSi =K×Si
K =
式中:
K ———为面积的分摊系数,分摊系数取位至;
Si ———为各单元参加分摊的套内建筑面积,㎡;
δSi ———为各单元参加分摊所得的分摊面积,㎡;
∑δSi ———为需要分摊的分摊面积之和,㎡;
∑Si ———为参加分摊的各单元套内建筑面积总和,㎡。
4、成套服务套内建筑面积测算方法是什么?
答:参照国际标准《房产测量规范》附录B中B1。计算公式为:
套内建筑面积=套内使用面积+套内墙体面积+套内阳台建筑面积
5、房屋共有建筑面积分摊系数有没有上限?
答:房屋共有面积分摊系数为共有建筑面积与套内建筑面积的比值。它是衡量房屋得房率高低的参数,分摊系数大表明得房率低,分摊系数小表明得房率高。
影响房屋共有面积分摊系数的大小因素有两个,建筑物内共有建筑面积的大小和套内建筑面积的大小。一般情况下比较不同的建筑物,建筑物内共有建筑面积大,房屋的分摊系数就大,反之则小;建筑物内套内建筑面积大,房屋的分摊系数就小,反之则大。不同的建筑物的结构设计不同,专有部位和共有部位没有可比性,无法参照比较。房产测绘机构依据设计图纸到建筑物现场实测时,建筑物的专有和共有部位已按图施工完毕,只能依据规范测绘计算。综上原因,房屋共有建筑面积分摊系数没有上限。
6、购房者购买住宅时需掌握房屋共有建筑面积分摊系数的常识有哪些?
答:一般来说高层住宅楼或电梯洋房住宅楼分摊系数要大于多层普通住宅楼;
商住楼的住宅分摊系数要大于住宅楼;底层架空的住宅楼的分摊系数要大于底层不架空的住宅楼;小户型的住宅楼分摊系数大于大户型的住宅楼。
7、同样是住宅楼的两栋房屋,分摊系数小的房屋就一定“好”吗?
答:得房率是买房一个比较重要指标,分摊系数小的房屋得房率高,比较实惠,但共有部位较少或较小,使用不方便;分摊系数大的房屋得房率低,不实惠,但共有部位较多或较
宽敞,使用方便。例如,普通住宅楼的分摊系数比带电梯的多层洋房小,在同等地段购买普通住宅楼经济实惠,但没有电梯多层洋房使用方便舒适。
8、为什么会出现实测面积与购房合同面积有差异的情况?
答:购房合同中记载的面积是开发商在房屋未开工或竣工前计算或在市场上委托有测绘资质的测绘公司依据施工平面图计算的预测面积;实测面积是房屋竣工后房产测绘机构依据房屋施工平面图或竣工平面图到现场实测,依据《房产测量规范》计算的面积,办理产权登记以实测面积为准。
造成实测面积与购房合同面积有差异的原因有以下几种:
a)执行的不同技术标准会造成一定的面积差异;
b)通过规划变更或设计变更导致房屋尺寸变化或共有建筑面积分摊变化会造成一定的面积差异;
c)现场施工与设计图纸尺寸有差异会造成面积差异;
d)客观存在的测绘误差也会造成一定的面积差异;
如果购房签约的计价方式是按建筑面积计价的话,出现房款“多退少补”的情况应属一种正常现象。所以,购房者在签订购房合同时,要认真参阅合同中约定的销售面积与产权面积差异处理条款,以便更好地维护自己的合法权益。
9、实测面积与购房合同面积有差异如何处理?
答:按照合同中约定的面积差异条款处理。
10、我市新建商品房房产测绘工作流程是什么?
答:新建商品房竣工后,建设单位要提供相应的房屋施工平面图或竣工平面图及房屋已竣工的证明等资料委托房产测绘机构进行测绘。
房产测绘主要工作流程如下:
1)测绘受理:对如符合实测条件的房屋,填写测绘委托书,并收取相关资料。
2)外业测量:外业测量人员(一般不少于2人),依据相应房屋施工平面图或竣工平面图到现场比对测量,如实记录房屋尺寸,外业小组人员互查记录资料。
3)内业绘图计算面积:内业绘图计算面积依据外业测量人员记录的房屋尺寸绘制房屋分户平面图,必要时在规范允许范围内根据图形闭合差调整房屋尺寸。并依据《房产测量规范》计算房屋套内建筑面积、共有部位面积以及共有建筑面积分摊计算。
4)测绘成果检查:由房产测绘机构安排专职质量检查员对房屋测绘的内外业进行检查,主要工作如下:检查外业记录、内业绘图资料的基本一致性;比照设计图纸检查建筑部位计算面积合理性;共有建筑面积分摊方法的适用性。
5)出具测绘成果:通过测绘成果检查的房屋,委托人缴纳测绘费后,按规定出具测绘报告,委托方签章验收。
6)成果归档:将测绘报告及相关资料按规定归并存档。
建政〔2014〕123号
关于进一步完善商品房预售管理有关事项的通
知
有关单位:
为贯彻落实《铜陵市人民政府关于促进房地产市场持续健康发展的意见》(铜政〔2014〕11号)精神,经市政府同意,现就进一步完善商品房预售管理工作有关事项通知如下:
一、提高商品房预售监管资金拨付比例、增加拨付节点
(一)达到预售许可最低形象进度或建成面积申请用款的,按商品房预售监管资金额度的35%拨付;
(二)形象进度达到规划设计总层数1/2或建成面积达到规划总建筑面积1/2申请用款的,累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的55%;
(三)单体房屋结构封顶申请用款的,累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的80%;
(四)单体房屋外墙等围护结构及内部砌体工程全部完工申请用款的,累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的85%;
(五)单体房屋质量验收合格申请用款的,累计拨付资金按商品房预售监管资金额度的90%;
(六)房屋取得《工程竣工验收备案表》后,全额拨付剩余的商品房预售监管资金。
二、增加商品房预售许可投资额度确认方式
对有地下建筑物、构筑物的塔楼(有主楼与裙楼),在申请商品房预售许可时,建筑物已经建至地面二层(含二层)
以上,且已建成面积达到或超过地上规划总建筑面积的20%,视为符合商品房预售许可投资额度条件。
三、规范商品房预售许可后销售行为
商品房许可预售后,房地产开发企业应在自核准之日起10个工作日内,公示准销售房源的户室等相关信息,并可根据市场实际情况选择开盘时间,同时严格执行明码标价、“一价清”制度。
四、本通知自2014年5月1日起执行,此前相关规定与本通知不一致的,按本通知执行。
2014年5月7日
测绘合同书【篇5】
委托方(甲方):________________承接方(乙方):________________
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘内容及范围:
用地1∶500地形图测绘,面积约500亩,详见附件B区。
第二条 收费标准及付费方式:
2.1收费标准:按国家规定现行的《测绘工程产品价格》有关条款的收费标准,经双方协商的本工程单价收取。
2.2面积以实际完成的工程量结算工程费
第三条 执行技术标准:
________________
第四条 甲方义务
4.1、负责乙方工作期间委派专人与乙方配合工作联系,解决施工中发生的有关问题。
4.2、负责委派专人与乙方测绘人员共同到现场确定测绘范围。
4.3、甲方变更委托项目、规模、条件或因提供的资料有误,以致造成乙方工作需返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同),重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费,工期相应顺延。
4.4、按作业技术依据对乙方的成果资料进行检查验收。
第五条 乙方的义务
5.1、严格按照技术标准组织实施,把好质量关,测绘工程全部成果在合同签订后7个工作日内完成并交甲方验收(由于当地村民人为妨碍造成误工,则工作日顺延),根据甲方需要,部分急需用图优先完成。
5.2、为确保测绘质量,如提交的成果资料不符合要求,负责返工完善,费用自理。
5.3、负责处理在测绘中因乙方之故造成的人身伤亡或设备事故。
5.4、乙方应当于全部成果交付前5日通知甲方,甲方应自收到全部测绘成果之日起15日内完成验收。
第六条 测绘工程费
在乙方提交测量成果资料并经甲方验收合格后7个工作日内,甲方向乙方支付全部工程费用。
第七条 乙方向甲方交付成果内容(见下表):
________________
第八条 甲方违约责任
8.1、甲方应按期提供测绘起算资料和必要的测绘成果。否则每天拖期费按支付给乙方。
8.2、付款时间每拖延一天按________________支付给乙方。
第九条 乙方违约责任
9.1、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的'计算。
9.2、乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予返工直至合格以上。返工时间视作拖延工期(甲方同意除外)。
9.3、对于甲方提供的资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务做好测绘资料的 工作,不得向第三方转让,否则,甲方有权追究乙方因向第三方转让所造成的同等成果造价的经济损失的责任。
第十条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律、法规及时协商处理。
第十一条 其他约定:
无。
第十二条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。
双方协商一致的,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
第十三条 因合同执行过程中双方发生纠纷,可由甲、乙双方协商解决,若达不成协议,甲、乙双方同意就本合同产生的纠纷向 仲裁委员会申请仲裁。
第十四条 附则
1、本合同由甲、乙双方法定代表人签字,加盖甲、乙双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算付款完成后,本合同终止。
2、本合同一式四份,甲、乙方各执两份。
甲方(公章):___________________________乙方(公章):___________________________
法定代表人(签字):___________________________法定代表人(签字):___________________________
___________________________年____________月____________日___________________________年____________月____________日
测绘合同书【篇6】
甲方:_________________
乙方:_________________
第一条项目来源
由于设计规划的需要,甲方委托乙方对甲方内约_________亩地进行1:500地形图测量,经双方协商,达成本协议。
第二条甲方委托乙方的工作内容
对设计规划涉及的甲方生活区内约_________亩土地进行1:500地形图测绘(详细范围见附图红线),绘制出准确的1:500地形图。
第三条甲方的责任与义务
(1)向乙方提交需要进行测绘的范围界线图。
(2)按约定支付测绘费。
(3)配合乙方做好相关部门的协调工作。
第四条乙方的责任与义务
(1)按约定向甲方提交1:500地形图成果2份。
(2)乙方保证按时按质完成此项工作。
第五条合同金额及支付方式
经双方友好协商,一致同意按_________元进行项目包干。
支付方式:乙方完成全部工作后的5个工作日内,甲方一次性将工程的款项支付给乙方。
第六条本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:_________________
_______年_______月_____日
乙方:_________________
_______年_______月_____日
测绘合同书【篇7】
委托人(以下简称甲方):
受托人(以下简称乙方):
根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》、《房产测绘管理办法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方房屋面积测绘事宜,签订本合同。
一、测绘项目
1、测绘项目名称:
2、测绘项目地址:
3、测绘项目内容:房屋面积预测绘
二、测绘资质
乙方测绘资质证书等级及编号:乙测资字320____036
三、测绘项目执行技术标准
《房产测量规范》(GB/T17986)、《江苏省房屋面积测算技术规程》(DGJ32/TJ131-20____)等相关房产测绘技术标准。
四、测绘费用结算
1、测绘费用标准:按盐市价发[20____]120号、盐市价发[20____]62号、盐财综[20____]18号文件标准收费,该楼收费标准为元/m2。测绘费用根据测绘总建筑面积按实结算;成果报告已经形成,在反馈环节因甲方变更设计导致面积重新计算,变更范围测绘费重新结算。
2、结算方式:在收到乙方交付的项目测绘成果时,甲方向乙方支付全部测绘费用。
五、测绘工期
双方约定本测绘项目自合同签订后,甲方提供项目测绘全部材料之日起,个工作日内提交初步测绘报告交甲方验收,验收意见到达后,无变更的,乙方在1个工作日提交测绘成果报告。
六、甲方义务
1、甲方负责提供完整准确的经规划审批的总平图和各幢房屋建筑平面图(内容一致的纸质图和电子图各一份)及立项批文、建设用地规划许可证、土地使用证、建设工程规划许可证、房屋结构、层次、用途及阳台封闭情况的说明、民政部门关于小区命名的批复、派出所关于房屋座落的证明等其他相关资料,并在所提供资料上加盖单位公章,注明报测日期。乙方在测算过程中需要甲方补充的材料,甲方应按要求于2日内补齐或改正。
2、保证提供给乙方的全部资料及文件均真实、合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件、资料而引起的全部责任,该责任与乙方无关。
3、甲方及时组织技术人员对乙方提供的初步测绘成果报告进行核对、验收。
4、甲方按照房产测绘报告的要求将共有建筑面积组成和分摊方式在房屋销售或转让合同中注明,并在销售现场进行公示。
七、乙方义务
1、审查甲方提供的资料是否符合测算要求。如发现甲方提供的资料不全或不符合测绘要求,应于收到资料起7日内通知甲方。
2、乙方应当严格
遵守有关法律、法规,执行房产测量规范和有关技术标准、规定,根据甲方提供的资料对甲方委托的项目进行准确及时的测绘,依本合同的约定向甲方提供符合现行房产测量规范和相关规定的测绘成果,并对其完成的测绘成果质量负责。
八、违约责任:
1、因甲方提供资料不及时等原因,引起乙方工作延误或造成乙方损失的,由甲方承担全部责任。
2、因乙方过失造成测算错误的,乙方应当退回相应测绘费用,并依据法律规定承担相应的责任。
3、因不可抗力,造成工期延误或合同无法如约履行的,乙方不承担责任。
4、因甲方未按测绘报告要求对共用面积组成及分摊方式进行公示或在合同中注明,造成纠纷的,由甲方承担。
九、合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列第_________种方式解决:
1、提交盐城仲裁委员会申请仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
十、其他约定事项:
_________
十一、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章之日起生效。
如有未尽事宜,由双方协商解决。本合同一式两份,甲、乙方各执壹份。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
测绘合同书【篇8】
合同编号:
委托单位及个人(以下简称甲方): 联系电话:
测绘单位(以下简称乙方):XX测绘队(资质证书编号) 联系电话:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》的规定,现甲方委托乙方进行房产测绘,经双方协商一致,签订本合同,具体事项如下。
一、测绘范围与测绘对象:
该房产坐落 镇 路(村) 巷(组) 号, 层,规划或设计面积 ㎡, 结构,设计用途为 。
二、测绘项目的执行技术标准:
中华人民共和国国家标准GB/T17986.1——2000、GB/T17986.2——2000《房产测量规范》。
三、测绘项目开始和完成日期:
1、签定本合同后,乙方应在 个工作日内到达房屋现场进行测绘。(测绘地点在城关范围内为3个工作日,乡镇为5个工作日,若出现对现场测绘作业不利天气或情况时顺延,如发现工程未完工可以拒绝测绘)
2、乙方在现场测绘结束后 个工作日内完成实测测绘成果交付甲方。(500㎡以内为5个工作日,500㎡以上和商品房为10个工作日,房屋形状不利于绘图和计算的顺延2日,若现场测绘结果不详时或需要复测时顺延)
四、双方应积的义务:
1、 甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料(复印件):
A、申请产权初始登记的房屋(新建房屋)
a、规划许可证;
b、土地使用权证;
c、公用部位设计说明,如有需要,需提供各种部位的归属协议;
d、预测提供建筑平面图(全套)。
B、 自然状况发生变化的房屋
a、房屋所有权证或房产测绘成果;
b、证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、协议书等);
2、乙方作业过程中,甲方需紧密配合,为测绘工作提供方便。
3、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测费用甲方另付(更改部分)。
4、测绘时,甲方应密切配合,并做好指界工作,对乙方完成的测绘成果进行验收、并出具测绘成果验收意见。
5、乙方应严格遵守国家有关法律、法规,执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定,对其完成的房产测绘成果负责。
五、房地产测绘收费标准:
1、新建房屋住宅按1.40元/平方米收取;非住宅按2.40元/平方米收取。
2、存量房(二手房)。存量房交易,应当以原产权证书上的测绘结果为准。但如交易当事人对原产权证书上的测绘面积产生异议时,可委托重新测绘。测绘结果误差在±1%(含1%)以内的,
测绘费用由要求复测的委托人支付;测绘结果误差在±1%以上的,测绘费用由原产权人支付。存量住房测绘费按1.80元/平方米收取;存量非住房按2.60元/平方米收取。
六、测绘费用支付日期和测绘成果交付场地:
1、自签定合同之日起时,甲方向乙方支付定金人民币 元。(200㎡以内80元,商品房或200㎡以上为200元,多退少补)
2、测绘成果交付前,甲方应向乙方结清全部测绘费用。
3、测绘成果交付场地为乙方的办公地点。
七、甲方违约责任:
1、 合同签定后,乙方未进入现场测绘前由于甲方单方面要求测绘停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金。(再次要求测绘同处时,另签合同)
2、 甲方未给乙方提供必要的配合或是工程未完工的,造成测绘工作停工、窝工的,测绘作业顺延。并支付窝工费和必要的成本费。
八、乙方违约责任:
1、 合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。(若测绘对象属于违章建筑或有纠纷的除外)
2、 乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失按合同约定的测绘费用总金额的1%计算。
3、 乙方提供的测绘成果不合格,乙方应负责无偿给予重测,以达到要求(由甲方提供的图纸、指界等资料有误的原因产生的责任由甲方负责,若甲方认为结果不合格后乙方复测后无明显误差的,属甲方要求二次测绘,甲方应按收费标准另支付测绘费用)。
九、因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调节,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向岳西县仲裁委员会申请仲裁。(当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。)
十、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致,
签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。合同双方签字(盖章)后生效。
委托单位或代理人(甲方)(盖章)
(乙方)(盖章)
签订时间: 测绘单位200 年 月 日
YJS21.cOm更多幼师资料小编推荐
测绘合同
我们都在学习如何正确和合理地运用合同。签署合同是一种明确双方利益关系的方法,正式的规范合同应该是什么样的呢?这篇“测绘合同”是我精心搜集整理的,为了不错过重要内容,建议您收藏本网页链接!
测绘合同(篇1)
委托单位:
委托单位:
依据规定,合同双方就___________项目房产测绘,经双方协商一致,签订本合同:
一、测绘范围与测绘内容:
二、测绘项目的执行技术标准:
1、中华人民共和国国家标准/17986.1–20__、/17986.2–20__《房产测量规范》;
2、浙江省建设厅浙建房[20__]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;
4、其它:______________________。
三、测绘项目完成工期
合同签订后,乙方需在__________天内完成所有房屋的预测测绘,并将成果提交给甲方。乙方需要在进场后__________天内完成实际测量和绘制工作,并交付给甲方。
四、双方应积的义务
1、甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料:
申请产权初始登记的房屋
规划许可证;
土地使作权证或土地使用说明;
竣工建筑平面图;
人防红线图;
地名证:规划验收合格证;
公用部位设计说明,如有需要,需提供各种部位的归属协议,预测提供建筑平面图。
自然状况发生变化的房屋
房屋所有权证或房产测绘成果;
证明房屋自然状况发生变化的材料;
房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收,并出具测绘成果验收意见。
乙方作业过程中,甲方需紧密配合。
预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测,费用甲方另付。
2、在测绘过程中,甲方应积极配合乙方的工作,并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果,甲方应认真验收,并出具测绘成果验收意见,以确保成果符合要求。这需要双方共同努力,保证测绘工作的顺利进行。
3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准,按照国家房屋测量规范执行,对所完成的房地产测绘成果负责。
4、乙方完成的测绘成果,应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。
5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗,严禁涂改卷宗内资料,防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果,由乙方承担全部责任。
五、测绘项目工程费:
1、取费依据:
2、取费项目及工程总价款:
序号 项目 名称 单价总价款
依据实测总建筑面积计算
六、测绘工程款支付日期和方式:
1、自签定合同之日起___________日内,甲方向乙方支付定金人民币___________元。
2、预测结束后结清预测费用。
3、自测绘成果登记备案后,甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。
七、测绘工程价款全部结清之日起,乙方向甲方交付测绘成果:
序号 成果名称 规格 数量 时间
八、甲方违约责任:
1、如果乙方在未进入现场工作前因为工程停止而终止合同,甲方将无权要求返还定金。乙方已进入现场工作,完成工作量的______%以内时。
完成工作量超过_____%时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%。
2、甲方未给乙方提供必要的配合,造成测绘工程停工、窝工的,测绘工期顺延。
并支付窝工费。
九、乙方违约责任:
1、合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费。
3、若乙方提供的测绘成果无法达到质量要求,应当承担重测或采取其他补救措施的责任,以确保达到规定的质量标准。如果因为测绘成果质量不符合相关规定而产生了后果,____市房产管理局有权对乙方进行警告,并责令其限期改正。同时,依据情节轻重,可处以_____万至_____万元不等的罚款。
情节严重的,由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格。
十、如合同执行中出现纠纷,双方应协商解决。若无法达成一致,可向双方主管部门调解。如调解仍无法解决争议,双方同意提交______市仲裁委员会进行仲裁。
如果合同中未规定仲裁机构,且双方未在事后达成书面协议,则当事人可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。
十一、在合同执行期间,若遇有未尽事宜,双方应以求实、友好、协商的态度解决。
双方协商一致,签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
十二、其它约定:
十三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。
委托单位 :测绘单位:
法定代表人: 法定代表人:
或委托代理人 :或委托代理人:
电话:电话:
开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
合同编号:
签订地点:
签订时间:
测绘合同(篇2)
合同编号:_________
甲方(定作人):___
法定住址:_________
法定代表人:_______
职务:_____________
委托代理人:_______
身份证号码:_______
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:___________
电话:_____________
传真:_____________
帐号:_____________
电子信箱:_________
乙方(承揽人):___
法定住址:_________
法定代表人:_______
职务:_____________
委托代理人:_______
身份证号码:_______
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:___________
电话:_____________
传真:_____________
帐号:_____________
电子信箱:_________
乙方测绘资质等级:_____________
乙方测绘资质证书号码:_________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘目的:_________。
第二条测绘范围
1.测区地点:_________
2.面积:_________
3.测区地理位置:_________
第三条测绘内容
1.测绘项目:_________
2.工作量:_________
第四条执行技术标准
测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。
序号
标准名称
标准代号
标准等级
其他技术标准:_________。
第五条测绘工程费
1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款:
序号
项目名称
工作量
单价(元)
合计(元)
工程总价款:
3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
4._________。
第六条结算方式
1.自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_______元。并预付工程预算总价款的_____%,人民币_____元。
2.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
3.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
5._________。
第七条资料提供
合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件而引起的全部责任。
(电子图;
(2)符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;
(3)公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表;
(4)建设工程规划许可证及附件;
(5)人防部门批准或备案的人防建设方案;
(文件。
2.乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内,审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
第八条审定
甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
第九条进场
乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。
第十条条件提供
甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。
第十一条进度确保
乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位,从而使工程顺利能够进行。
第十二条测绘成果的使用
甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。
第十三条转包
未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第十四条测绘项目完成工期
序号
测绘项目
完
成时间
备注
全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。
第十五条验收与争议
乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第十六条权利约定
对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下:_________。
第十七条成果交付
自测绘工程费全部结清之日起_________日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。
序号
成果名称
规格
数量
备注
乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费_________元。
第十八条甲方违约责任
向乙方偿付违约金。
计算,同时工期顺延。
3.甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
5._________。
第十九条乙方违约责任
1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%,人民币_________元,并归还甲方预付的全部工程款。
生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。
造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供测绘成果。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
的违约金。
6._________。
第二十条声明及保证
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
均已办妥并合法有效。
仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
均已办妥并合法有效。
仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
4.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第二十一条保密
>甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
第二十二条通知
方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十三条合同的变更
本合同履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本合同的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本合同,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
第二十四条争议的处理
1.本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2.本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_________种方式解决:
(1)提交_________仲裁委员会仲裁;
(2)依法向人民法院起诉。
第二十五条不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务,该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2.声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方,并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方,有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3.不可抗力事件发生时,双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后,双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力,则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行,且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。
、动乱、罢工,政府行为或法律规定等。
第二十六条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确,合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容,按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力,除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十七条补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十八条合同的效力
1.本合同有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
2.本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):___法定代表人(签字):___
委托代理人(签字):___委托代理人(签字):___
签订地点:_____________签订地点:_____________
测绘合同(篇3)
定作人(甲方):
承揽人(乙方):
联系电:
根据中华人民共和国测绘法和有关法律法规,应博白县人民政府要求,甲方委托乙方测绘机构对 测绘项目进行测绘,经甲乙双方协商一致签订本合同。
第一条:测绘范围(包括测区地点、面积/长度、测区地理位置等):本测区位: 大西江镇、黄沙河镇、文桥镇和永岁乡共四个乡镇:面积:约亩(以甲方提供的项目区红线范围内,实际测量的面积为准)。
第二条:测绘的基本内容:乙方根据全州县的城乡建设用地增减挂钩项目实施规划摸底情况对全州县筛查甄选出来的拆旧复垦地块进行测量,测量时必须按照广西壮族自治区土地整治项目建设规范(DB45/T1055-2014);工程测量规范(GB50026-2007);1,5001,10001,2000数字化地形图图式(GB/T20257.1-2007);广西壮族自治区土地整治项目工程测量技术规定(试行)(桂国土资规〔2015〕2号);土地整治项目制图规范(TD/T 1040-2013);测绘技术设计规定(CH/T8-2011)等要求;并按照分项目区整理提交测量成果。
第三条:具体的测量要求:
1、 数学基础
1.1坐标系统,采用国家2000坐标系。
1.2高程系统,采用2000国家高程基准。
1.3基本等高距,1.0米。
1.4比例尺,1,1000。
2、 控制测量
2.1埋石图根点,每个乡镇要求布设4个以上(保证两两通视),点位利于长期保存,基础稳定可靠,交通方便,施工安全的地方;埋设预制好的柱石;在铺装水泥路面上埋石则采用打钉,四周刻划切割的方法,规格为20cm长×20cm宽×1cm深,同时在标石北面注记点号。
2.2不埋石图根点,要求每个图斑布设2个以上,水泥、沥青路面打入长度5cm的水泥钉,并用红油漆以该点为中心绘直径约5cm的圆圈示之,以便长期保存。在菜地、旱地等非水泥的地方则使用木桩点,在木桩中心打入长度为3cm的铁钉作为中心标志,木桩的规格为4cm×4cm×20cm。所有的控制点应在其附近写上点号,以便查找。
2.3图根点编号,埋设预制好的柱石的编号按柱石上编号注记,现场浇灌、切割的埋石图根点及不埋石图根点编号以单位名称简称的两个英文字母加数字表示。如,广西广西善智科技投资有限责任公司为GT01、GT02、GT03……,注意可以跨号但不能重号。
3、 地形图测量
3.1测量范围测至项目区红线界址线外5米。
3.2水田田块(或原来是水田,目前改种其它作物,按水田要求测绘,但植被符号按现状标注,每块田都要测注田面高程一个),逐块测绘,并测注高程;图上宽度大于1mm的田埂用双线表示;不同的地类要用地类界分开,不能用田埂。
3.3池塘、河道、沟渠均测注底部高程,河道、沟渠注底部高程,单线沟渠注记沟宽度,用
表示(A为宽度,B为深度,H为高程(每隔30米测注一个沟渠底的高程,沟渠的转弯处必须测注一个高程)。图层用新建一个“JZ”层。
3.4水闸测注闸顶高程,并注明水闸的孔数及水闸的宽和高,用
表示。所有涵洞测注涵洞底高程,并表示涵洞的宽度及高度(即孔径),用
表示(A为宽度,B为高度,H为高程,A、B、都取小数点后1位,H取小数点后2位),图层用新建一个“JZ”层。
3.5各类道路的测绘,准确表示其类别和等级,公路、大车路等按实际宽度依比例尺表示,路中间要求实地距离15米测注一个高程,小路要标注路宽度,图层用新建一个“JZ”层。各种道路均要标注路面材质,不同材质之间要用地类界里符号分隔。
3.6电力线、通信线准确表示,电线杆、铁塔位置实测,不连线,但在杆架处绘出线路方向。各线路做到类别、等级分明,走向连贯。
4.如果是对目前实施的“增减挂”项目测绘中,要对同意拆除的房屋测量房屋的平均高度;破、厕、牲的建筑物,要测注其材质。
4、 所有的坎,都要测注坎要=顶高程、坎高(或坎底高程),其余按GB/20257,1-2007、CJJ T8-2011等国家有关规范要求执行。
5、 上交数据
7.1地形图一份;
7.2控制点成果一份;
7.3实量图斑(因有的图斑实地测量时可能会取消与原提供不一至)、面积表各一份。
第四条提交测绘成果要求,1、文字成果,自检报告;仪器鉴定证书等资料;2、数据成果,外业原始观测数据包;全野外测绘地形总图;项目区范围坐标提交(TXT格式)。
3、测量提交成果份数,提供一式陆份文字成果材料。4、测区国家2000坐标系,1:500数字化测量图(按照分项目区整理提交)。
第五条:测绘工程费:按照单价每亩¥ 元核算,结算时以甲方提供的项目区红线范围内,实际测量的面积为准。
合同结算金额= 元/亩×测量的面积
第六条:甲方的义务
1、合同签订后结合乙方工作需要,甲方向乙方提交有关资料。
2、协助乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作提供必要的协助。
3、负责与当地居民做好征地宣传工作,通知被征地单位(或个体村民)进行现场征地范围的确认工作。
4、履行本合同项下的付款义务。
第七条:乙方的义务
1、自收到甲方的有关材料之日起1日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求,组织技术人员进场施测。
2、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方的测绘成果。
第八条:测绘项目完成工期。
测绘成果于本合同签订后提交给甲方。
第九条:对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验机构裁决。裁决认定质量合格的,费用由甲方承担;裁决认定质量不合格的,费用由乙方承担,乙方应无条件重新测量,直至符合本合同约定要求为止。
第十条:付款方式
1、收到业主的第一批款及乙方提交全部成果和乙方提供正式的发票给甲方后,甲方支付人民币 圆整(¥ 元)的项目款给乙方。
2、项目通过市级立项后及提供正式的发票给甲方后7个工作日内,甲方向乙方支付完本项目测绘工程总费用的测绘余款。
第十条:甲方违约责任
1、甲方未按要求支付乙方工程费的,应按顺延天数向乙方支付5‰的违约金。
2、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程费总额的20%赔偿损失,根据法律或当地政府部门要求提供的除外。
第十一条:乙方违约责任
1、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方承担本合同工程款总额的20%作为违约金,并归还甲方已经支付的全部工程费。
2、乙方未按合同规定的日期提交测绘成果的,每迟延一日按本合同工程费总额的5‰向甲方承担违约金(如因下雨天或外界自然因素造成停工的,工期顺延)
3、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不合格给甲方造成损失时,乙方应对因此给甲方造成的损失负赔偿责任,并向甲方承担合同总价款20%的违约金。乙方测绘成果不合格的返工周期为3天。
4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
第十二条:因本合同发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,双方应向甲方住所地人民法院起诉。
第十三条:本合同一式4份,甲乙双方各执2份,本合同经双方签字并盖章后生效。
甲方(盖章):
法定代表人(或授权代表人)签字:
地址:
邮政编码:;电话号码/传真号码,
联系人,
联系电话:
乙方(盖章),
法定代表人(或授权代表人)签字:
地 址:
邮政编码:
电 话:
开户银行:
开户名称:
银行账号:
签订时间: 年 月 日
测绘合同(篇4)
发包人(甲方),___________________________
承包人(乙方),___________________________
承包人测绘资质等级和业务范围,___________________________________________。
依据中华人民共和国民法典中华人民共和国测绘法等法律、法规、规章,结合本项目情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况
项目名称,_________________________________________________
采购方式,□公开招标□邀请招标□竞争性谈判(磋商)
□直接委托□其它_____________
资金来源,□财政资金□部分财政资金□其它________________
项目区域,________________________________________________________
其它,____________________________________________________________
第二条项目工期
本项目于____年___月___日开工,____年____月___日前交付项目成果。
第三条测绘基准和标准
1.测绘基准
(1)平面坐标系统,__________________________________
(2)高程基准,______________________________________
2.执行的技术标准
3.技术指标
□执行经甲方审定的技术设计书中的技术指标。
□技术指标,__________________________________________
______________________________________________________
第四条服务费用
1.依据,______________________________________________
2.服务内容和服务费用
服务费用合计人民币(大写),___________元,(小写),__________元。
3.最终服务费用核定
□实际完成工作量与本条第2款约定工作量相差_________%以内的,本条第2款约定的服务费用即为最终服务费用;其它情况按实际完成工作量和本条第2款约定的单价核定最终服务费用。
□其他,______________________________________________________________
第五条服务费用支付方式
支付方式,□一次性支付□分期支付
1.一次性支付
自合同签订之日起______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定的服务费用。
在按照第四条第3款核定最终服务费用后,双方进行结算,多退少补。
2.分期支付
(1)合同签订______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
(2)乙方完成___________(工序或进度)时,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(3)乙方向甲方交付合格的项目成果______日内,甲方向乙方支付按本合同第四条第3款核定最终服务费用的剩余费用。
第六条甲方的义务
1.合同签订______日内,向乙方提供满足项目开展所必需、且来源合法的有关资料。
2.接到乙方编制的技术设计书_____日内,向乙方出具书面审定意见。
3.做好乙方在项目实施过程中必需的协调配合工作。
4.协调安全、保密、军队等有关部门,划定测绘范围,避免乙方在军事禁区、军事保护区、国家安全要害部门等涉密区域违法开展影像获取、数据采集、地理信息调查等测绘活动。
5.按照本合同约定,按时足额支付服务费用。
6.与本项目有关的、所有权属于乙方的成果,未经乙方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何方式向第三方提供。
第七条乙方的义务
1.收到甲方提供的有关资料______日内,向甲方提交技术设计书。
2.收到甲方出具的技术设计书审定意见_____日内,开展项目实施工作。
3.在项目实施前,完成项目网络备案登记工作。
4.按合同约定期限交付项目成果。
5.确保所提供的成果不侵犯任何第三方的知识产权。
6.与本项目有关的、所有权属于甲方的成果,未经甲方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何形式向第三方转让或者提供服务。
7.做好甲方委托的第三方在项目监理、成果质量评定过程中所必需的配合工作。
8.办理与项目相关的法定手续(测绘航空摄影审批、保密技术处理、地图审核等)。
第八条保密约定
1.双方遵守国家有关保密的法律法规规定。
2.双方互相保守商业秘密。
3.双方另有保密协议的,还需遵守保密协议的约定。
第九条项目分包
□甲方允许乙方依法分包非关键性环节(技术设计、质量控制等属于关键性环节)的业务。
□不允许分包。
第十条项目监理
□实施项目监理。
□不实施项目监理。
第十一条成果质量评定
甲方在乙方提供项目成果____日内,组织开展成果质量评定,否则,视为完成成果质量评定。
□甲方委托测绘成果质量检验机构承担质量检验和成果质量评定工作。
□甲方组织专家评定成果质量。
□其他评定方式,________________________________________
第十二条项目验收
□以成果质量评定代替项目验收。
□甲方在成果质量评定合格____日内,组织开展项目验收,否则,视为完成项目验收。
□甲方在乙方提供项目成果____日内,组织对项目成果质量进行评定和项目验收,否则,视为完成项目验收。
第十三条项目成果的所有权、使用权和著作权归属的约定
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
第十四条成果资料交付
乙方在项目成果质量评定合格______日内,向甲方交付下列项目成果,
发包人(甲方),___________________________
承包人(乙方),___________________________
承包人测绘资质等级和业务范围,___________________________________________。
依据中华人民共和国民法典中华人民共和国测绘法等法律、法规、规章,结合本项目情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况
项目名称,_________________________________________________
采购方式,□公开招标□邀请招标□竞争性谈判(磋商)
□直接委托□其它_____________
资金来源,□财政资金□部分财政资金□其它________________
项目区域,________________________________________________________
其它,____________________________________________________________
第二条项目工期
本项目于____年___月___日开工,____年____月___日前交付项目成果。
第三条测绘基准和标准
1.测绘基准
(1)平面坐标系统,__________________________________
(2)高程基准,______________________________________
2.执行的技术标准
3.技术指标
□执行经甲方审定的技术设计书中的技术指标。
□技术指标,__________________________________________
______________________________________________________
第四条服务费用
1.依据,______________________________________________
2.服务内容和服务费用
服务费用合计人民币(大写),___________元,(小写),__________元。
3.最终服务费用核定
□实际完成工作量与本条第2款约定工作量相差_________%以内的,本条第2款约定的服务费用即为最终服务费用;其它情况按实际完成工作量和本条第2款约定的单价核定最终服务费用。
□其他,______________________________________________________________
第五条服务费用支付方式
支付方式,□一次性支付□分期支付
1.一次性支付
自合同签订之日起______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定的服务费用。
在按照第四条第3款核定最终服务费用后,双方进行结算,多退少补。
2.分期支付
(1)合同签订______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
(2)乙方完成___________(工序或进度)时,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(3)乙方向甲方交付合格的项目成果______日内,甲方向乙方支付按本合同第四条第3款核定最终服务费用的剩余费用。
第六条甲方的义务
1.合同签订______日内,向乙方提供满足项目开展所必需、且来源合法的有关资料。
2.接到乙方编制的技术设计书_____日内,向乙方出具书面审定意见。
3.做好乙方在项目实施过程中必需的协调配合工作。
4.协调安全、保密、军队等有关部门,划定测绘范围,避免乙方在军事禁区、军事保护区、国家安全要害部门等涉密区域违法开展影像获取、数据采集、地理信息调查等测绘活动。
5.按照本合同约定,按时足额支付服务费用。
6.与本项目有关的、所有权属于乙方的成果,未经乙方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何方式向第三方提供。
第七条乙方的义务
1.收到甲方提供的有关资料______日内,向甲方提交技术设计书。
2.收到甲方出具的技术设计书审定意见_____日内,开展项目实施工作。
3.在项目实施前,完成项目网络备案登记工作。
4.按合同约定期限交付项目成果。
5.确保所提供的成果不侵犯任何第三方的知识产权。
6.与本项目有关的、所有权属于甲方的成果,未经甲方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何形式向第三方转让或者提供服务。
7.做好甲方委托的第三方在项目监理、成果质量评定过程中所必需的配合工作。
8.办理与项目相关的法定手续(测绘航空摄影审批、保密技术处理、地图审核等)。
第八条保密约定
1.双方遵守国家有关保密的法律法规规定。
2.双方互相保守商业秘密。
3.双方另有保密协议的,还需遵守保密协议的约定。
第九条项目分包
□甲方允许乙方依法分包非关键性环节(技术设计、质量控制等属于关键性环节)的业务。
□不允许分包。
第十条项目监理
□实施项目监理。
□不实施项目监理。
第十一条成果质量评定
甲方在乙方提供项目成果____日内,组织开展成果质量评定,否则,视为完成成果质量评定。
□甲方委托测绘成果质量检验机构承担质量检验和成果质量评定工作。
□甲方组织专家评定成果质量。
□其他评定方式,________________________________________
第十二条项目验收
□以成果质量评定代替项目验收。
□甲方在成果质量评定合格____日内,组织开展项目验收,否则,视为完成项目验收。
□甲方在乙方提供项目成果____日内,组织对项目成果质量进行评定和项目验收,否则,视为完成项目验收。
第十三条项目成果的所有权、使用权和著作权归属的约定
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
第十四条成果资料交付
乙方在项目成果质量评定合格______日内,向甲方交付下列项目成果,
第十五条成果汇交
双方按照国家有关基础测绘成果汇交的规定,向测绘地理信息主管部门汇交成果副本,约定如下,
□甲方汇交。
□甲方委托乙方汇交。
第十六条甲方违约责任
1.因甲方原因导致合同终止的,按乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.因甲方未履行本合同第六条第1、2、3款义务而造成工期延误或项目中断的,甲方按日向乙方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,项目工期顺延。
3.承担因甲方未履行本合同第六条第4款义务引起的损害赔偿责任。
4.甲方未按合同约定期限支付乙方服务费用,逾期____日以内的,自约定的支付期限届满次日起至实际支付之日止,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之_____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,乙方有权解除合同。解除合同的,乙方书面通知甲方,甲方自解除合同通知送达之日起____日内按照乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金;乙方不解除合同的,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____的违约金。
5.甲方未履行本合同第六条第6款约定的,赔偿乙方损失。
6.甲方未履行本合同第八条约定的,赔偿乙方损失。
7.其他违约责任,___________________________________________________________
第十七条乙方违约责任
1.因乙方原因导致合同终止的,乙方向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.乙方未履行本合同第七条第1、2款义务而造成工期延误或项目中断的,乙方按日向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
3.乙方未按合同约定期限交付质量合格的项目成果,逾期____日以内的,自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,甲方有权解除合同。解除合同的,甲方书面通知乙方,乙方自解除合同通知送达之日起____日内向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金;甲方不解除合同的,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
4.乙方未履行本合同第七条第5、6款义务的,赔偿甲方损失。
5.乙方转包、擅自分包合同业务,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。_
6.乙方未履行本合同第八条约定的,赔偿甲方损失。
7.其他违约责任,______________________________________________________
第十八条不可抗力的处理
由于不可抗力致使合同无法履行时,双方按有关法律规定协商处理。
第十九条合同变更
本合同履行期间,甲、乙任何一方需要变更本合同的,及时书面通知对方,征得对方同意后,双方签订书面变更协议。未经双方签订书面变更协议,任何一方无权变更合同,否则承担由此造成对方的经济损失。
第二十条补充协议
本合同履行过程中的未尽事宜,双方本着实事求是、友好协商的原则解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第二十一条争议的处理
合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可申请相关部门调解;不愿协商、调解或协商、调解不成的,按下列第____种方式解决,
1.向____________仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第二十二条其他约定
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
第二十三条附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费用结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
发包人(盖章),________________承包人(盖章),________________
法定代表人(授权代表),________法定代表人(授权代表),________
地址,__________________________地址,__________________________
邮政编码,______________________邮政编码,______________________
联系人,________________________联系人,________________________
电话,__________________________电话,__________________________
传真,__________________________传真,__________________________
开户银行,______________________开户银行,______________________
账号,__________________________账号,__________________________
合同订立日期,____年____月____日地点,__________________________
第十五条成果汇交
双方按照国家有关基础测绘成果汇交的规定,向测绘地理信息主管部门汇交成果副本,约定如下,
□甲方汇交。
□甲方委托乙方汇交。
第十六条甲方违约责任
1.因甲方原因导致合同终止的,按乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.因甲方未履行本合同第六条第1、2、3款义务而造成工期延误或项目中断的,甲方按日向乙方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,项目工期顺延。
3.承担因甲方未履行本合同第六条第4款义务引起的损害赔偿责任。
4.甲方未按合同约定期限支付乙方服务费用,逾期____日以内的,自约定的支付期限届满次日起至实际支付之日止,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之_____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,乙方有权解除合同。解除合同的,乙方书面通知甲方,甲方自解除合同通知送达之日起____日内按照乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金;乙方不解除合同的,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____的违约金。
5.甲方未履行本合同第六条第6款约定的,赔偿乙方损失。
6.甲方未履行本合同第八条约定的,赔偿乙方损失。
7.其他违约责任,___________________________________________________________
第十七条乙方违约责任
1.因乙方原因导致合同终止的,乙方向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.乙方未履行本合同第七条第1、2款义务而造成工期延误或项目中断的,乙方按日向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
3.乙方未按合同约定期限交付质量合格的项目成果,逾期____日以内的,自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,甲方有权解除合同。解除合同的,甲方书面通知乙方,乙方自解除合同通知送达之日起____日内向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金;甲方不解除合同的,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
4.乙方未履行本合同第七条第5、6款义务的,赔偿甲方损失。
5.乙方转包、擅自分包合同业务,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。_
6.乙方未履行本合同第八条约定的,赔偿甲方损失。
7.其他违约责任,______________________________________________________
第十八条不可抗力的处理
由于不可抗力致使合同无法履行时,双方按有关法律规定协商处理。
第十九条合同变更
本合同履行期间,甲、乙任何一方需要变更本合同的,及时书面通知对方,征得对方同意后,双方签订书面变更协议。未经双方签订书面变更协议,任何一方无权变更合同,否则承担由此造成对方的经济损失。
第二十条补充协议
本合同履行过程中的未尽事宜,双方本着实事求是、友好协商的原则解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第二十一条争议的处理
合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可申请相关部门调解;不愿协商、调解或协商、调解不成的,按下列第____种方式解决,
1.向____________仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第二十二条其他约定
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
第二十三条附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费用结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
发包人(盖章),________________承包人(盖章),________________
法定代表人(授权代表),________法定代表人(授权代表),________
地址,__________________________地址,__________________________
邮政编码,______________________邮政编码,______________________
联系人,________________________联系人,________________________
电话,__________________________电话,__________________________
传真,__________________________传真,__________________________
开户银行,______________________开户银行,______________________
账号,__________________________账号,__________________________
合同订立日期,____年____月____日地点,__________________________
测绘合同(篇5)
合同编号:
委托单位及个人(以下简称甲方): 联系电话:
测绘单位(以下简称乙方):XX测绘队(资质证书编号) 联系电话:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》的规定,现甲方委托乙方进行房产测绘,经双方协商一致,签订本合同,具体事项如下。
一、测绘范围与测绘对象:
该房产坐落 镇 路(村) 巷(组) 号, 层,规划或设计面积 ㎡, 结构,设计用途为 。
二、测绘项目的执行技术标准:
中华人民共和国国家标准GB/T17986.1——2000、GB/T17986.2——2000《房产测量规范》。
三、测绘项目开始和完成日期:
1、签定本合同后,乙方应在 个工作日内到达房屋现场进行测绘。(测绘地点在城关范围内为3个工作日,乡镇为5个工作日,若出现对现场测绘作业不利天气或情况时顺延,如发现工程未完工可以拒绝测绘)
2、乙方在现场测绘结束后 个工作日内完成实测测绘成果交付甲方。(500㎡以内为5个工作日,500㎡以上和商品房为10个工作日,房屋形状不利于绘图和计算的顺延2日,若现场测绘结果不详时或需要复测时顺延)
四、双方应积的义务:
1、 甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料(复印件):
A、申请产权初始登记的房屋(新建房屋)
a、规划许可证;
b、土地使用权证;
c、公用部位设计说明,如有需要,需提供各种部位的归属协议;
d、预测提供建筑平面图(全套)。
B、 自然状况发生变化的房屋
a、房屋所有权证或房产测绘成果;
b、证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、协议书等);
2、乙方作业过程中,甲方需紧密配合,为测绘工作提供方便。
3、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测费用甲方另付(更改部分)。
4、测绘时,甲方应密切配合,并做好指界工作,对乙方完成的测绘成果进行验收、并出具测绘成果验收意见。
5、乙方应严格遵守国家有关法律、法规,执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定,对其完成的房产测绘成果负责。
五、房地产测绘收费标准:
1、新建房屋住宅按1.40元/平方米收取;非住宅按2.40元/平方米收取。
2、存量房(二手房)。存量房交易,应当以原产权证书上的测绘结果为准。但如交易当事人对原产权证书上的测绘面积产生异议时,可委托重新测绘。测绘结果误差在±1%(含1%)以内的,
测绘费用由要求复测的委托人支付;测绘结果误差在±1%以上的,测绘费用由原产权人支付。存量住房测绘费按1.80元/平方米收取;存量非住房按2.60元/平方米收取。
六、测绘费用支付日期和测绘成果交付场地:
1、自签定合同之日起时,甲方向乙方支付定金人民币 元。(200㎡以内80元,商品房或200㎡以上为200元,多退少补)
2、测绘成果交付前,甲方应向乙方结清全部测绘费用。
3、测绘成果交付场地为乙方的办公地点。
七、甲方违约责任:
1、 合同签定后,乙方未进入现场测绘前由于甲方单方面要求测绘停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金。(再次要求测绘同处时,另签合同)
2、 甲方未给乙方提供必要的配合或是工程未完工的,造成测绘工作停工、窝工的,测绘作业顺延。并支付窝工费和必要的成本费。
八、乙方违约责任:
1、 合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。(若测绘对象属于违章建筑或有纠纷的除外)
2、 乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失按合同约定的测绘费用总金额的1%计算。
3、 乙方提供的测绘成果不合格,乙方应负责无偿给予重测,以达到要求(由甲方提供的图纸、指界等资料有误的原因产生的责任由甲方负责,若甲方认为结果不合格后乙方复测后无明显误差的,属甲方要求二次测绘,甲方应按收费标准另支付测绘费用)。
九、因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调节,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向岳西县仲裁委员会申请仲裁。(当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。)
十、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致,
签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。合同双方签字(盖章)后生效。
委托单位或代理人(甲方)(盖章)
(乙方)(盖章)
签订时间: 测绘单位200 年 月 日
测绘合同(篇6)
合同编号,____________
定作人(甲方),________合同编号,________
承揽人(乙方),________签订地点,________
承揽人测绘资质等级,______签订时间,______________
根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国测绘法和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等),
_________________________________________________________________________________________________________________
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等),
_________________________________________________________________________________________________________________
第三条执行技术标准,
_________________________________________________________________________________________________________________
其他技术要求,_________________________________________________________________________________________________________________
第四条测绘工程费,
1.取费依据,国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款,
_________________________________________________________________________________________________________________
3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
_________________________________________________________________________________________________________________
第五条甲方的义务
1.自合同签订之日起____日内向乙方提交有关资料。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起____日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
6.__________________________。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关材料之日起____日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起____日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
6._______________________________________________________。
第七条测绘项目完成工期
_________________________________________________________________________________________________________________
全部测绘成果应于____年____月____日前交甲方验收。
第八条乙方应当于工程完工之日起____日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起____日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定,
________________________________________________________
甲方,________________
乙方,________________
日期,___________________
测绘合同(篇7)
测绘合同是指在测绘工作中,测绘单位与业主签订的一种合同。测绘合同的签订是为了明确双方的权利和义务,确保测绘工作的顺利进行。测绘合同的内容通常包括测绘范围、工作内容、工作期限、报酬等方面的约定。下面将详细介绍测绘合同的具体内容。
一、合同的签订
测绘合同的签订通常是在测绘单位和业主之间进行,合同双方应当是具备测绘资质和法律资质的单位或个人。在签订合同之前,双方应当详细讨论工作内容、工作范围、工作期限等细节,并达成一致意见。
二、测绘范围
测绘合同应明确测绘工作的范围,包括需要测绘的区域、地物、用途等。例如,在土地规划测量中,范围可以涉及土地界址、用地用途等;在公路施工测量中,范围可以涉及路线、交叉口、桥梁等。确切规定测绘范围对于双方都是十分重要的,可以避免误解和争议的发生。
三、工作内容
测绘合同应明确具体的工作内容,包括需要测绘的地物、测绘方法、测量精度要求等。例如,在道路工程测量中,工作内容可以包括道路平面布置图的绘制、大地测量点的布设等。工作内容的明确有助于双方明确任务分工和工作要求,提高工作效率。
四、工作期限
测绘合同应明确工作的期限,包括起始日期和完成日期。起始日期是指工作开始的时间点,完成日期是指工作完成的时间点。工作期限的确定应考虑到实际的测绘工作量和技术要求,确保工作能在合理的时间内完成。
五、报酬
测绘合同应明确报酬的支付方式和金额。报酬的支付方式可以是一次性支付或分期支付,具体要根据双方的约定来确定。报酬的金额应根据工作的复杂程度、工作量和工作的重要性等因素来决定。同时,还应明确在合同履行期间如发生变更等情况,报酬的调整方式和原则。
六、合同解决争议的方式
测绘合同一旦发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决争议,可以通过仲裁或法律途径解决。在合同中应明确解决争议的方式和程序。
七、合同效力和变更
测绘合同应明确其效力和变更方式。双方签订合同后应当严格按照合同的规定履行义务。如需变更合同内容,双方应重新协商和签订书面变更协议,确保变更的合法性和合同效力的保持。
综上所述,测绘合同是测绘工作中重要的法律文件,对于明确双方的权利和义务,保证测绘工作的顺利进行起着重要作用。合同的签订、测绘范围、工作内容、工作期限、报酬等方面的细节都需要明确约定。只有遵守合同的约定,才能保证测绘工作的质量和效果,维护测绘单位和业主的合法权益。
测绘合同(篇8)
测绘合同是指测绘工程开展时,测绘工程各方之间签订的合同文件。测绘工程是指通过测量、绘制等技术手段,对土地、地形、设施等进行勘测和记录的工程。测绘合同的签订,不仅是对测绘工程的具体实施进行约定,还涉及到工程款项、责任范围、工期要求等方面的规定。本文将从测绘合同的主要内容、合同签订流程以及合同履行过程中的注意事项等方面进行详细阐述。
一、测绘合同的主要内容
测绘合同的主要内容包括项目范围、测绘方法、测绘结果、工期要求、价格及款项结算、违约责任等方面的内容。首先是项目范围,即明确需要进行测绘工程的具体地点、面积和所要测绘的内容。例如,测绘合同可能是关于一座建筑物的测绘,那么合同中应明确该建筑物的位置、面积、高度等具体要求。其次是测绘方法,即确定采用的测量手段和工具,例如使用全站仪、GPS等设备进行测量。测绘结果是测绘合同中非常重要的一项内容,它明确了测绘工程需要提供的具体成果,包括测量数据、图纸等。工期要求是指合同中明确的测绘工程完成的时间限制,以及各个阶段的工作节点。价格及款项结算是指明确测绘工程的费用以及款项结算的方式和时间。最后是违约责任,即合同中对于各方违约行为的责任和赔偿方式的规定。
二、测绘合同的签订流程
测绘合同的签订流程一般包括需求方提出需求、测绘单位报价、双方洽谈、合同起草、合同签订五个主要步骤。首先,需求方根据工程需要提出相关测绘需求,例如土地测绘、建筑物测绘等。然后,测绘单位根据需求制定报价,并与需求方进行洽谈,以确定最终的测绘内容、工期要求和价格等。双方达成共识后,正式起草测绘合同,并在合同中明确各方的权益与责任。最后,双方在合同上签字盖章,确认合同的有效性。
三、合同履行过程中的注意事项
在测绘合同的履行过程中,各方应注意以下几个方面。首先是工作进度控制,要确保按照合同规定的工作进度进行,及时报告进展情况并解决可能影响工期的问题。其次是测绘过程中的数据安全,要确保测量数据的准确性和安全性,避免数据丢失或泄露。另外,合同履行过程中可能出现的变更和补充事项需要及时进行协商和变更合同文件。在工作完成后,需进行验收工作,以确保测绘结果符合合同要求。最后,根据合同的约定进行款项结算,并保留相关合同文件和测绘成果。
综上所述,测绘合同作为测绘工程开展的基础文件,对测绘工程的开展、费用结算和责任界定起到了重要作用。合同的签订流程和合同履行过程中的注意事项,都对保证测绘工程质量和确保各方利益具有重要意义。因此,在实施测绘工程时,各方应加强对测绘合同的了解和掌握,确保其有效执行,以实现工程的顺利进行和合同目标的实现。
测绘合同(篇9)
委托方(甲方):
受托方(乙方): ______ _____________
签约地点:
土地测绘承揽合同
委托方:(以下简称:甲方) 法定代表人: 联系电话: 通讯地址: 邮 编:
受托方:(以下简称:乙方) 法定代表人: 联系电话: 通讯地址: 邮 编:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,甲方委托乙方就 项目测绘事宜达成如下协议,供双方遵守执行。
第一条 工程概况、委托测绘目的
工程地点: 内容、技术要求
委托工作技术要求:GPS点测:
(要求每个GPS点,必须进行固定及保护。没有进行保护的视为无效测放点。
地形图:
(构筑物(如房屋、公用设施、电力设备、道路等)进行1:500比例尺的现状图测量;
(2)表示出现状高程,以10×10m方格网形式测放;
(坐标;
(坐标、胸径、树的高度;
(通信线路等的路由及线杆坐标、高度。
物探:
(材质、埋深和坐标;
(2)要求采用专有探测仪器,进行探测。 红线桩点:
(要求每个折点均测放出桩点,并洒出白灰线; (放测及定桩:
(每个桩点要求进行固定并采取保护措施。
第三条 执行的技术标准(下列的为一般常用规范,技术人员根据实际需要进行删选与填写,不能不加删选直接应用)
1、《城市测量规范》(CJJ/T 8-20xx);
测量规范》(GB/T 18314-20xx)
3、《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T 20xx--20xx)
4、《1:500 1:1000 1:20xx外业数字测图技术规程》(GB/T 1491 2-20xx)
5、《国家基本比例尺地图图式第一部分:1:500 1:1000 1:20xx地形图图式》(GB/T 20257.1-20xx)
《土地勘测定界规程》; 8、《土地利用详查技术规程》;
法规、文件等。
第四条 乙方提供的工作成果
1、 乙方工作内容应按甲方要求分批次现场作业及形成相应成果文件。
2、提供工作成果的时间要求:
:
(及电子版1份;
(2)GPS点测,需分两次提供,第一次提供3个点,其中2个带高程点;
(及电子版1份。
第五条测绘工程费
1、取费依据 :颁布的测绘产品价格基础上双方协商确定。
2、取费项目及工程价款总额:
3、工程完工后,根据实际工作量同比核计实际工程价款总额。
费用明细表
注:上述综合单价已包含人工费、材料费、图纸费、现场费用、管理费、利润及税金等乙方完成本合同内容所需的全部费用,除非甲方书面同意,上述综合单价不予调整。
第六条双方的义务
平面图 等资料,按时支付测绘费用。
2、乙方根据有关技术标准要求和甲方委托的内容如期完成并出具相应的图件及报告。
测绘合同(篇10)
合同编号,
签订时间,签订地点,
出租人,________测量系统设备有限公司________分公司承租人, ________分部
根据中华人民共和国民法典及有关规定,按照平等互利的原则,为明确出租人与承租人的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 租赁物的品名、规格、数量、质量。
1、品名, ________全站仪
2、规格数量, 壹套
3、质量状况, 良好
第二条 租赁物的用途及使用方法,
第三条 租赁期限,自________年________月________日至________年________月________日。
第四条 租金、租金支付方式和期限租金收取的标准,________月租金支付方式和期限,
第五条 租赁物交付的时间、地点及验收方法,
第六条 租赁物保管与维修
一、承租人对租用物要妥善保管,租赁物退还时,双方检查验收,如因保管不善造成租赁物破坏的,由承租人负责偿付维修费用,造成丢失的,由承租人向出租人偿付赔偿金,具体标准按附件一价格。
二、租赁期间,因承租人原因造成租赁物的维修及费用由 承租人 承担,因仪器本身性能或非承租人原因造成租赁物的维修费用由 出租人承担,维修期间,出租人有义务提供同等精度的仪器供承租人使用。
第七条 出租人变更
一、在租赁期间,出租人如将租赁物所有权转移给第三人,应正式通知承租人,租赁物新的所有权人即成本为合同的当然出租人。
二、在租赁期间,承租人对全部租赁物没有所有权,不得将租赁物转让、转租给第三人使用,也不得变卖或作抵押品。
第八条 租赁期满租赁物的返还时间为, 。
第九条 本合同的解除条件, 。
第十条 违约责任
一、出租人违约责任,
1、未按时间提供租赁物,应向承租人偿付违约期租金的违约金。
2、未按质量提供租赁物,应向承租人偿付违约期租金的违约金。
3、承租人如有转让、转租或将租赁物变卖、抵押等行为,除出租人有权解除合同,期限如数收回租赁物外,承租人还应向出租人偿付违约期租金 3%的违约金。
第十一条 本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;
也可由当地工商行政管理部门调解;
协商或调解不成的,依法向承租方所在地人民法院起诉。
第十二条 本合同自 双方签字 起生效。
第十三条 其它约定事项, 。
第十四条 本合同一式 贰 份,合同双方各执 壹 份都是合同的组成部分,与合同具有同等效力。
出租人, 承租人,
电话, 电话,
________年________月________日 ________年________月________日
测绘合同(篇11)
房产测绘合同是房地产行业中常见的一种合同形式,用于约定测绘公司与委托方之间的权利和义务。该合同通常囊括了测绘的目的、费用、时间、内容等内容,以确保测绘工作的顺利进行。在撰写房产测绘合同时,必须仔细考虑各方的权益,并确保合同的清晰、明确和完整。
一、合同目的
房产测绘合同的首要目的是明确测绘的具体目标和需求。在该合同中,委托方需要详细说明测绘的范围、要求和目的,以便测绘公司能够清楚准确地了解任务内容,并做好相应准备。例如,合同可以指定对于一幢建筑物的测绘,委托方希望获得建筑物的平面图、立面图、剖面图以及相关的地形、地貌等信息。
二、费用及支付方式
在房产测绘合同中,费用的约定是一项重要内容。委托方和测绘公司需要在合同中明确测绘服务的价格和支付方式。费用的计算通常是根据测绘的工作量、难度和所需技术设备而定。双方可以商议支付方式,比如分期支付或一次性支付。此外,有关费用的退款政策也应在合同中写明,以便在需要时双方能够依法和和理性解决退款问题。
三、工作时间和期限
合同中应明确规定测绘的开始时间、完成时间以及工作期限。委托方可能会有紧急情况,需要尽快完成测绘工作,因此,工作时间和期限的安排需要符合委托方的要求。测绘公司也应在合同中列明工作所需的时间和期限,确保双方在时间安排上达成共识。
四、测绘内容和产物
房产测绘合同必须详细列明工作的内容和应交付的测绘产物。例如,如果是测绘一幢建筑物,除了平面图、立面图和剖面图外,合同还需要具体描述有关建筑物底图、结构图、管线图等额外要求。合同中应明确规定相关产物的格式、尺寸、精度等技术要求。
五、责任和风险
房产测绘合同需要明确测绘公司和委托方的责任和风险分配。双方应当就任何可能发生的争议或纠纷达成一致,以减少后续纠纷的发生。例如,测绘公司可能因技术问题导致测绘数据的准确性存在误差,合同中应明确约定测绘公司的责任和赔偿义务。委托方应充分了解并承担接收测绘产物的风险,确保产物的真实有效。
六、保密条款
房产测绘合同涉及到委托方的隐私及商业机密,合同中应当明确规定双方对于涉及测绘过程和结果的保密义务。测绘公司通常需要签署保密协议,保证不泄露委托方的商业秘密,以维护委托方的合法权益。
七、解决争议
在合同中,需要约定解决争议的方式和方法。例如,委托方和测绘公司可以约定通过协商解决争议,或双方共同选定中立第三方进行调解。此外,合同中还可以约定争议解决的管辖法院等相关事宜。
总之,房产测绘合同是为了保证测绘工作的顺利进行,确保双方的权益得到充分保障而存在的。合同中所列明的各项内容是确保测绘工作质量和项目目标能够得到实现的基础。只有双方在合同中明确约定和充分考虑各方的权益,才能保证合同的有效性并避免可能的纠纷。
测绘合同(篇12)
房产测绘合同
委托单位(以下简称甲方):
委托单位(以下简称乙方):
依据《_____》的规定,合同双方就___________项目房产测绘,经双方协商一致,签订本合同:
一、测绘范围与测绘内容:
二、测绘项目的执行技术标准:
1、中华人民共和国国家标准gb/t17986.1--_________、gb/t17986.2--_________《房产测量规范》;
2、浙江省建设厅浙建房[_________]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;
3、浙江省建设厅建房发[_________]85号《转发建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》;
4、其它:______________________。
三、测绘项目完成工期
合同签订后,乙方需在__________天内完成所有房屋的预测测绘,并将成果提交给甲方。乙方需要在进场后__________天内完成实际测量和绘制工作,并交付给甲方。
四、双方应积的义务
1、甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料(复印件):
a、申请产权初始登记的房屋
规划许可证(含规划红线图);土地使作权证或土地使用说明;
竣工建筑平面图(蓝晒图);人防红线图(含地下室高层房屋);
地名证:������������������规划验收合格证;
公用部位设计说明,如有需要,需提供各种部位的归属协议,预测提供建筑平面图(_____)。
b、自然状况发生变化的房屋
房屋所有权证或房产测绘成果;
证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、合并公证书、协议书等);
c、房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收,并出具测绘成果验收意见。
d、乙方作业过程中,甲方需紧密配合。
e、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测,费用甲方另付。
2、在测绘过程中,甲方应积极配合乙方的工作,并负责进行指界工作。对于乙方完成的测绘成果,甲方应认真验收,并出具测绘成果验收意见,以确保成果符合要求。这需要双方共同努力,保证测绘工作的顺利进行。
3、乙方必须严格遵守国家相关法律法规和技术标准,按照国家房屋测量规范执行,对所完成的房地产测绘成果负责。
4、乙方完成的测绘成果,应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。
5、乙方应妥善保管甲方交付的房产卷宗,严禁涂改卷宗内资料,防止遗失。如因乙方违章作业造成的后果,由乙方承担全部责任。
五、测绘项目工程费:
1、取费依据:
2、取费项目及工程总价款:
序号?项目?名称?单价(元)总价款
依据实测总建筑面积计算
六、测绘工程款支付日期和方式:
1、自签定合同之日起___________日内,甲方向乙方支付定金人民币___________元。
2、预测结束后结清预测费用。
3、自测绘成果登记备案后,甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。
七、测绘工程价款全部结清之日起,乙方向甲方交付测绘成果:
����
序号?成果名称?规格?数量?时间
八、甲方违约责任:
1、合同签定后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成工作量的______%以内时,完成工作量超过_____%时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%。
2、甲方未给乙方提供必要的配合,造成测绘工程停工、窝工的,测绘工期顺延。
九、乙方违约责任:
1、合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费。
3、若乙方提供的测绘成果质量不符合要求,乙方应当承担责任并无偿重新进行测量或采取其他措施以达到质量标准。因测绘成果质量不符合有关规定的要求(而又非甲方提供的图纸、公用部位设计说明等资料原因所致)造成后果的,由______市房产管理局给予警告并责令限期改正,并处以_____万元以上_____万元以下的罚款;情节严重的。
十、当本合同执行过程中出现纠纷时,双方应当首先协商解决,如协商无果,则可由双方主管部门进行调节。如果仍然无法达成一致意见,双方同意将争议提交给_____市_____委员会进行调解。若在合同中未约定适用的调解机构,双方也未能就此达成书面协议,则当事人可向有管辖权的人民法院起诉。
十一、在合同执行期间,若遇有未尽事宜,双方应以求实、友好、协商的态度解决。双方协商一致,签订本补充协议。
十二、其它约定:
十三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。
委托单位(甲方)(盖章)����������������?测绘单位(乙方)(盖章)
法定代表人������������������������������?法定代表人
或委托代理人(签字)��������������������?或委托代理人(签字)
电话:������������������������������������电话:
开户银行:��������������������������������开户银行:
帐号:������������������������������������帐号:
合同编号:
签订地点:
签订时间:
2023测绘合同(范文8篇)
随着社会中大多数人对法律的认识不断提高,合同的使用越来越普遍。如果个人利益受到损害,往往是因为合同没有签署完备。您认为合同真的可以很好地限制我们的行为吗?此外,也请您收藏本网页。
测绘合同 篇1
工程名称:______________________
定作人(甲方):________________合同编号:________________
承揽人(乙方):________________签订地点:________________
承揽人测绘资质等级:____________签订时间:________________
根据、《xxx测绘法》和有关法律法规,经双方协商一签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):_____________________________
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等):_________________________________________
第三条执行技术标准:序号标准名称标准代号标准等级其它技术要求:____________________________________________
第四条测绘工程费:
取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
取费项目及预算工程总价款:序号项目名称工作量单价(元)合计(元)备注预算工程总价款:
工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
第五条甲方的义务
自合同签订之日起_________日内向乙方提交有关资料。
自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条乙方的义务
自收到甲方的有关资料之日起_______日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。
乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注全部测绘成果应_________年_________月_________日前交甲方验收。
第八条乙方应当工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求。对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:_____________________________
第十条测绘工程费支付日期和方式
自合同签订之日起______日内甲方向乙方支付定金人民币________元。并预付工程预算总价款的______%,人民币________元。
当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意__________仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第十八条附则
本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
本合同一式__________份,甲方__________份,乙方__________份。
定作人名称(盖章):____承揽人名称(盖章):____
定作人住所:____________承揽人住所:____________
邮政编码:_______________________邮政编码:_______________________
联系人:________________联系人:________________
电话:__________________电话:__________________
传真:__________________传真:_______________________
开户银行:_______________________开户银行:_______________________
银行帐号:______________银行帐号:______________
法定代表人:____________法定代表人:____________
(委托代理人)__________(委托代理人)___________
______年_______月_______日
房产项目测绘合同(菁华2篇)(扩展3)
——房产合同范本房产项目测绘合同(菁华1篇)
测绘合同 篇2
甲方(用人单位):________________
公司地址:________________
乙方(聘用人员):________________
身份证号码:________________
注册测绘师执业资格证书编号:________________
因甲方业务发展需要,甲方需聘用注册测绘师。根据中华人民共和国劳动法及其相关法律、法规的规定,甲乙双方经真诚、平等协商一致,双方达成如下聘用条款:
一、 聘用期限
甲方聘用乙方的期限为____ 年,自______ 年__月__ 日起,至______ 年__月__ 日。
二、甲方的权利和义务
1、甲方应如实介绍本企业情况,出示并提供营业执照、税务登记证和资质证明复印件,合同期间甲方有权使用乙方的资格证书申报甲方的企业资质、年检及开展业务,甲方应免费为乙方办理初始注册等相关手续;
2、合同期间,甲方聘用乙方为甲方公司员工,编入职工花名册。甲方负责乙方协议期内的注册业务培训(含继续教育期间的差旅住宿费用)社保等相关费用;
3、甲方应妥善保管乙方的执业的有关材料。甲方不得以乙方的名义进行违法活动,否则由此造成的后果,由甲方负责相应的法律责任;
4、甲方了解在与乙方合作过程中所获得或知悉的关于乙方的个人信息,包括身份信息等所有未公开之信息,以及乙方的执业印章、执业手册、注册证书、职称证书、学历证书等所有乙方个人资料,在未经乙方事先书面同意,甲方不得用于履行本协议外的其他用途;
5、因甲方原因而导致乙方的证件丢失,若丢失的证件能够补办,甲方应负责补办,并赔偿乙方损失10000元(大写:人民币壹万元整),若证件无法补办,则赔偿相关费用 50000元整(大写:人民币伍万元整);因甲方原因造成乙方证件失效,甲方有责任采取措施使乙方证书恢复效力,并负担证书恢复效力的相关费用;
6、甲方应根据协议要求,按时支付乙方已约定的费用;
三、乙方权利与义务
1.双方签订协议后______ 日之内,乙方应向甲方提供有关测绘师注册所有需要的包括但不限于以下相关材料:
A.注册测绘师证书(原件)
B.最高学历文凭,留学文凭公证证书(原件)
C.身份证(正反面复印件、扫描件)
D.乙方一寸彩色白底相片(电子版,像素358*441,不小于9KB);
E.个人简历、业绩证明
2.乙方不参与甲方从事的任何经济活动及其他事物。乙方在协议期内不承担甲方及其公司对其它方的任何经济、法律责任。若乙方假借甲方名义从事对甲方形象、声誉等造成损失的事务,仍应承担相应法律责任并赔偿损失。
3.乙方在协议期内不得在除甲方外的单位注册测绘师执业资格;
4.在协议期内乙方的职称证书及其他执业资格不能在除甲方以外的单位使用;
5.在协议期间,乙方的注册证书、执业手册原件由甲方保管,聘用期满后甲方应交付乙方,不得另行收取乙方任何费用;
6.乙方提供注册测绘师资格证书仅限于甲方企业资质、年检等业务方面;当甲方在企业资质年检、升级、换章、报审等非项目设计业务上需要用到乙方注册证书、注册章、毕业证书、留学文凭公证证书和身份证(身份证使用时间不得超过十日)等时,乙方应在收到甲方通知后 5 日内提供相应原件,不得耽误甲方工作时间。如果因乙方个人原因耽误甲方使用,因此给甲方造成的损失由乙方承担。
7.乙方保证对在聘用过程中接触和了解到的甲方任何商业、技术资料进行保密,该保密责任在协议终止或期满后都继续存在。
8.乙方承诺协议文末的地址和联系方式正确无误,若发生变更应提前书面告知甲方,否则甲方按照此地址以挂号邮件方式寄送的书面文件自寄送之日起五日内视为送达(以发送方当地邮戳为准),由此造成的损失均由乙方承担。
四、费用
1.甲乙双方约定聘用总薪酬金额共计人民币__ 元整(大写:人民币__ 元整)。
2.费用支付方式:当地注册管理相关部门受理资质申报材料(即学历证、身份证、资格证等相关材料通过建委验证申报)当日,甲方一次性支付全额费用人民币__ 元整(大写:人民币____ 元整)给乙方。
乙方的学历证、学历公证证书、身份证、注册证等相关材料原件当面送交乙方,自乙方收到相关材料原件之日起三日内视为当地建委受理资质申报材料,甲方通过银行转账方式向乙方支付上述费用。
3.乙方的银行账户信息为:
开户名称:
开户银行:
银行账号:
五、协议解除
1、本协议从当地建委认证证书合格、受理注册手续之日起生效,期满自动解约,如需续约,再行商定。
2、在协议有效期内,甲乙双方不得擅自单方解除协议,如因此造成损失,由擅自解除协议一方负责。
3、 因乙方的原因需解除协议的,乙方退还甲方已付聘用费并承担甲方相应经济损失,因甲方原因需解除协议的,乙方不退还甲方已付聘用费;
4、 如果双方同意解除协议,甲方应提前60天出具乙方解聘证明、职业道德证明、业绩证明等有关转注册证明,方便乙方办理转注的手续,并返还乙方留存在甲方处的所有证明文件;
5、 在下列情况下,乙方有权提前解除协议;
(1)甲方不能按时支付费用,经书面告知后仍不履行付款义务;
(2)注册未成功并且未及时采取补救措施;
(3)甲方有其它根本违约行为。
(4)如乙方不能或迟延履行本协议中应尽的义务,甲方有权提前解除协议。
六、违约责任
1、因为乙方提供的证件资料虚假或其他情形,导致注册测绘师初始注册申报不成功,乙方应在收到甲方书面通知后5日内全额退还已付薪酬。
2、如乙方违反本协议第三条所规定的保密义务,则应向甲方支付总薪酬金额的违约金。
七、续约
协议期满前两个月,如双方达成一致意向,甲方可续签乙方,但须重新办理协议续签;若不续签,甲方应配合乙方(于期满前60天)办理注册证书变更、迁出手续。
八、管辖
因履行本协议所发生的一切争议,甲乙双方应通过友好协商解决,若协商不成,应向甲方所在地具有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他
本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力,双方签字或盖章后生效。
甲方签字________________
(盖章):________________
联系地址:
电话:__________________
乙方签字:
(盖章):________________
联系地址:________________
电话:____________________________________________
日期:________年____ 月____ 日
电话:____________________电话:
____________________________
日期:20xx.________________ 日期:
测绘合同 篇3
合同编号:_________________
甲方(定作人):________________
法定住址:______________________
法定代表人:____________________
职务:__________________________
委托代理人:____________________
身份证号码:____________________
通讯地址:______________________
XX编码:______________________
联系人:________________________
电话:__________________________
传真:__________________________
帐号:__________________________
电子信箱:______________________
乙方(承揽人):________________
法定住址:______________________
法定代表人:____________________
职务:__________________________
委托代理人:____________________
身份证号码:____________________
通讯地址:______________________
XX编码:______________________
联系人:________________________
电话:__________________________
传真:__________________________
帐号:__________________________
电子信箱:______________________
根据《_____》、《xxx测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘目的:_________。
第二条测绘范围
1、测区地点:_________
2、面积:_________
3、测区地理位置:_________
第三条测绘内容
1、测绘项目:_________
2、工作量:_________
第四条执行技术标准
测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。
序号
标准名称
标准代号
标准等级
其他技术标准:_________。
第五条测绘工程费
1、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2、取费项目及预算工程总价款:
序号
项目名称
工作量
单价(元)
合计(元)
工程总价款:
3、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
4、_________。
第六条结算方式
1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%,人民币_________元。
2、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
3、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
4、乙方自工程完工之日起_________日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
5、_________。
第七条资料提供
1、自合同签订之日起_________日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件而引起的全部责任。
为明确甲、乙方的权利和义务,根据《xxx合同法》的有关规定,甲、乙双方经过平等协商,就乙方接受甲方委托,对甲方需要测绘的房产进行测绘事项,订立本合同,双方必须共同遵守。
一、乙方对甲方位于的房屋进行测绘并计算房屋建筑面积。
二、乙方测绘房屋应按《房产测量规范》(GB/—2000)的规定进行测绘、计算。
三、乙方应在日内完成所委托的测绘工作,交由甲方用于房屋权属登记。
四、测绘费甲方以人民币元/㎡支付给乙方,款项待测绘成果交由甲方后,三日内一次性付清给乙方,乙方应开具等额的正式发票给甲方。现预付测绘费元,大写元整。
五、成套房屋建筑面积的计算中,共有共用面积的计算,甲、乙双方应遵循《房产测量规范》中关于共有共用面积的处理原则。
六、甲方应提供真实的房屋权属状况,房屋总平面布置图、房屋平面图、房屋产权分割协议书。乙方对测绘成果承担相应责任,如因甲方隐瞒,没向乙方提供真实情况的,导致乙方测绘成果有误,1
应由甲方承担责任。
七、违约责任:甲方中途违约,甲方不得向乙方索还定金,乙方中途
违约,乙方应在违约之日起十五日内将定金退还给甲方,另付给
甲方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期将测绘成果交由甲
方、或甲方不能按期付清测绘工程产品费用,每逾期一日由违约
一方向对方付给产品费用总额5%的滞纳金。
八、本合同在履行中若发生争议,甲乙双方应采取协商办法解决,协
商不成时,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。
九、本合同自双方签字盖章后生效。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
甲方:(签章)
法定代表人:
委托代理人:
年月日
乙方:大理中勘测绘咨询服务有限公司楚雄分公司(签章)法定代表人:
委托代理人:
年月日
测绘合同 篇4
合同编号:_________
甲方(定作人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
乙方(承揽人):_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
乙方测绘资质等级:_________
乙方测绘资质证书号码:_________
根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘目的:_________。
第二条测绘范围
1、测区地点:_________
2、面积:_________
3、测区地理位置:_________
第三条测绘内容
1、测绘项目:_________
2、工作量:_________
第四条执行技术标准
测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。
┌────┬────────┬─────────┬──────────┐
│序号│标准名称│标准代号│标准等级│
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│││││
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│││││
├────┼────────┼─────────┼──────────┤
│││││
└────┴────────┴─────────┴──────────┘
其他技术标准:_________。
第五条测绘工程费
1、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2、取费项目及预算工程总价款:
┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐
│序号│项目名称│工作量│单价(元)│合计(元)│
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
││││││
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
││││││
├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤
││││││
├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤
│工程总价款:│
└──────────────────────────────────┘
3、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
4、_________。
第六条结算方式
1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%,人民币_________元。
2、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
3、当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
4、乙方自工程完工之日起_________日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
5、_________。
第七条资料提供
1、自合同签订之日起_________日内,甲方应向乙方提交以下资料,并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件而引起的全部责任。
法定代表人:法定代表人:
测绘合同 篇5
一、主要职能
负责对全市的房屋进行实地查勘测量、面积计算、绘图及测绘成果报告。
二、服务内容
1、接受当事人委托,为当事人办理房屋进行查勘测量、面积计算、绘图及测绘成果报告。
2、接受市重点项目及城市建设涉及房屋拆迁面积测量计算。
三、服务承诺
1、严格依法行政,规范行政行为。坚持公开、公*、公正、便民的原则,公开我队主要职能、法律依据、办理程序及监督方式。
2、认真履行职责,提高工作效能。严格执行首问责任制,增强事业心和责任心,严格按工作程序办事,做到件件有落实,事事有回音。围绕自身职能,着力加强房产测绘能力;努力提高测绘保障服务水*,完善测绘公共服务体系。
3、改进工作作风,提高服务水*。强化服务意识,端正服务态度,切实改进工作作风,简化工作程序,工作中坚持文明用语,礼貌待人,热忱为人民群众服务。
4、坚决做到不利用职务之便吃、拿、卡、要;不以权谋私、假公济私;不接受委托人的宴请、娱乐活动安排等好处。
5、接受社会监督,严格责任追究。凡我队工作人员违反承诺的,造成不良影响的`,将按照有关规定严格追究有关领导和相关责任人的责任。
测绘合同 篇6
委托方(甲方):
承揽方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条
测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等)
第二条
测绘内容(包括测绘项目和工作量等)
第三条
执行技术标准:
第四条甲方的义务
1、自本合同签订之日起________日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2、自接到乙方编制的技术设计书之日起________日内完成技术设计书的审定工作。
3、应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
第五条乙方的义务
1、自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于________日内完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起________日内组织测绘队伍进场作业。
3、乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第六条测绘项目完成工期
全部成果应于________年________月________日前交甲方验收。
第七条
乙方应当于全部成果交付前五日内通知甲方,甲方应自接到通知之日起________日内完成验收。
第八条
对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:
________________________________________________。
第九条
测绘工程费支付日期和方式
1、自合同签订之日起________日内甲方向乙方支付定金人民币________元。
2、_____年________月________日前甲方向乙方支付工程价款人民币________元。
3、_____年________月________日前再向乙方支付工程价款人民币________元。
4、自测绘成果验收合格之日起________日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。
第十条
自测绘工程费全部结清之日起____日内,乙方向甲方交付成果(见下表)
第十一条甲方违约责任
1、合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
2、甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
3、甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十二条乙方违约责任
1、合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。
3、乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。
4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条
由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十四条其他约定:________第十五条
本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十六条
因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向________仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十七条附则
1、本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
2、本合同一式________份,甲、乙方各执________份。
以下无正文
委托方单位名称(盖章):
法定代表人:
或委托代理人(签字):
承揽方单位名称(盖章):
法定代表人:
或委托代理人(签字):
合同订立时间: 年 月 日
测绘合同 篇7
房地产面积测绘合同
项目名称:合同编号:说明
一、本合同为示范文本,也可以作为房地产测绘双方当事人签约使用文本。签约之前,双方应仔细阅读本合同内容。二、本合同文本中相关条款后的空白,供房地产测绘双方当事人自行约定或补充约定。双方当事人可以对合同示范文本条款的内容进行修改、补充,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。甲方(委托方):
乙方(受托方):
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围及内容
甲方将位于北京市区(县)位置的(以下简称该项目)的房屋面积预测工作委托给乙方,甲方的测绘目的为,乙方同意接受委托。
第二条该项目的类别为。
第三条受托方测绘资质证书号码和资质等级。
第四条测绘技术标准按照国家和北京市有关技术规范执行。
第五条测绘费用
(一)取费按照国家颁布的测绘产品价格标准执行。
(二)取费项目及预算价款:房屋按建筑面积元/平方米计取,共计元.
(三)结算方式1、自本合同签订之日起日内,甲方向乙方预先支付%的测绘费,计人民币¥元(大写:):2、在双方约定的提交测绘成果前日内,甲方根据乙方实际工作量结算测绘费,甲方向乙方付清全部剩余款项。第六条甲方的义务(一)自合同签订之日起日内,向乙方提交以下资料:1、该项目全套设计图纸、电子图;2、符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图3、公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表;4、建设工程规划许可证及附件;5、人防部门批准或备案的人防建设方案;6、测绘工作中需要的其他相关说明、文件。(二)保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件而引起的全部责任,该责任与乙方无关。(三)保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作提供现场升降工具等必要的条件。第七条乙方的义务(一)自收到甲方的有关材料之日起日内,审查甲方提供的资料是否符合测算要求。(二)组织测绘队伍进场作业。(三)乙方依本合同约定向甲方提供符合房地产测绘规则的测绘成果。第八条测绘工期约定1、乙方自收到甲方的预交测绘费时间视为测绘工期开始。甲乙双方约定在测绘工期开始后日内完成全部测绘工作:测绘合同 篇8
测绘合同
委托方(甲方):合同编号:
承揽方(乙方):签订地点:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
第三条 执行技术标准:
序 号标 准 名 称标 准 代 号标 准 等 级
其它技术要求:
第四条 测绘工程费:
1. 取费依据:
2. 取费项目及工程总价款:
序 号项 目 名 称工 作 量单 价(元)合 计(元)工程总价款:
1.自本合同签订之日起 __日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 __日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 __日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条 测绘项目完成工期
序 号成 果 名 称规 格数 量时 间
第十二条 甲方违约责任
1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条 乙方违约责任
1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其它约定:
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
测绘合同5篇
伴随大众对法律意识的日益增强,在双方进行交易的时候就会使用到合同。签订合同一定程度上可以促进社会经济快速高效发展。幼儿教师教育网为大家带来了“测绘合同”的相关内容,请不要独占这美好的体验分享给你的朋友吧!
测绘合同 篇1
委托方(甲方):
承揽方(乙方):
根据《_合同法》、《_测绘法》和有关法律法规,经甲乙双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围或地址
测区位置:
第二条测绘工作内容和工作量
测绘工作内容:总工作量:
其它特殊技术要求:无
第四条测绘工程费
1.取费依据:
依据国家_20xx年1月版《测绘工程产品价格》有关规定编制。
2.取费项目及工程总价款:
工程总价款:人民币万仟佰拾元整(¥)。详见《沉降监测预算书》。
第五条甲方的义务
1.自本合同签订起日内向乙方提交有关资料或提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作。
3.负责保证乙方的测绘队伍顺利进入施工现场进行工作。
4.协调乙方与施工单位的关系。
5.督促、检查施工方妥善保护沉降观测使用的测量标志情况,确保点位的长期安全。如果沉降观测使用的测量标志由于保护措施不力而被破坏,在不影响整体观测的情况下,可放弃被破坏点的观测,否则必须进行点位的重新埋设,甲方应承担重新布点的费用。
6.及时向乙方通报施工进度,以便乙方安排时间完成观测工作。
7.按合同要求及时向乙方支付测绘工作费。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起根据甲方的有关资料和技术要求于5日内组织测绘队伍进场作业。
2.乙方应在本合同约定的期限内向甲方提供符合《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)及《观测方案》的测绘成果。
3.允许甲方使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
第七条测绘项目完成工期
实际按工程进度要求,及时配合,按时完成。
第八条乙方于全部成果交付前5日通知甲方,甲方自接到全部成果之日起7日内完成验收工作。
第九条对乙方测绘成果所有权、使用权和著作权规属的约定:成果归甲方所有。
第十条测绘工程费支付日期和支付方式
测绘工程费采用分期付款方法,支付时间如下:乙方向甲方提交全部测绘成果后个工作日内甲方应一次性支付全部测绘费用。
第十一条乙方向甲方交付成果:
乙方向甲方交付约定的测绘成果肆份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费/元。
第十二条甲方违约责任
1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金。如因甲方原因中途终止合同时,甲方应按乙方实际工作量加合同总价款的10%支付实际工作费用,当实际工作费用小于或等于定金数额时,乙方不要求甲方另行支付费用;而当实际工作费用大于定金数额时,甲方应向乙方另行支付超出定金数额部分的费用。
第十三条乙方违约责任
1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。由于施工原因造成的工期正常顺延除外。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十六条因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向仲裁委员会申请仲裁;当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十七条附则
1.本合同由双方代表签名并加盖公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕,测绘工程费结算完成之后,本合同终止。
2.经甲方审定的《沉降监测预算书》作为本合同的附件。
3.本合同书一式六份,正本两份,副本四份,甲乙双方各执三份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
测绘合同 篇2
合同编号:_________
合同名称:_________
测绘地点:_________
委托方(甲方):_________
受托方(乙方):_________
签订日期:_________
根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》和有关法律法规规定,结合本测绘具体情况,经双方协商签订本合同。
第一条:测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等)。
第二条:测绘内容(测绘的项目及达到的标准)。
第三条:测绘的收费依据和测绘费总价款。
根据国家xxx颁发的国测财字3号文件精神核定项目费用额,委托方应向受托方支付测绘总价款人民币元。
第四条:双方的权利和义务。
1.甲方要根据乙方的需要提供相应的图件和资料。
2.乙方须按甲方的要求在规定的时间内保质保量的完成勘测任务,如不能及时完成,甲方所造成的损失,由乙方负
责,并继续完成勘测工作。
3.甲方应在乙方提交完图件等资料成果后,支付全部勘查测绘费用,如无特殊原因而不支付勘查测绘费用的,甲方需支付乙方合同总额5%的滞纳金。
第五条:本合同发生争议,甲乙双方应协商解决。协商不成时,甲乙双方可向人民法院起诉。
第六条:本合同甲乙双方签字盖章后生效。甲乙双方履行完合同规定的义务后,本合同终止。
第七条:本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
委托方(甲方)名称:_________
受托方(乙方)名称:_________
法定代表人:_________
法定代表人:_________
测绘合同 篇3
工程名称:______________________
定作人(甲方):________________合同编号:________________
承揽人(乙方):________________签订地点:________________
承揽人测绘资质等级:____________签订时间:________________
根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》和有关法律法规,经双方协商一签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):_____________________________
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等):_________________________________________
第三条执行技术标准:
标准名称
标准代号
标准等级
其它技术要求:____________________________________________
第四条测绘工程费:
1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款:
项目名称
工作量
单价(元)
合计(元)
预算工程总价款:
3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
第五条甲方的义务
1.自合同签订之日起_________日内向乙方提交有关资料。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料之日起_______日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条测绘项目完成工期
测绘项目
完成时间
全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。
第八条乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求。对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
甲方:
乙方:
日期:
测绘合同 篇4
工程名称:________
合同编号:________
定作人(甲方):________合同编号:________
承揽人(乙方):________签订地点:________
承揽人测绘资质等级:______签订时间:________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等):_______________________________
第二条测绘内容(包括测绘项目和工作量等):_____________________________________
第三条执行技术标准:
------------------------------
||||标准|
|序号|标准名称|标准代号||
||||等级|
|----|-----------|------|----|
|||||
|----|-----------|------|----|
|||||
|----|-----------|------|----|
|||||
------------------------------
其他技术要求:______________________
第四条测绘工程费:
1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款:
---------------------------------------
||||单价|合计||
|序号|项目名称|工作量|||备注|
||||(元)|(元)||
|----|-----------|-----|----|----|----|
|||||||
|----|-----------|-----|----|----|----|
|||||||
|----|-----------|-----|----|----|----|
|||||||
|-------------------------------------|
|预算工程总价款:|
--------------------------------- -----
3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
4.__________________________。
第五条甲方的义务
1.自合同签订之日起____日内向乙方提交有关资料。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起____日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
6.__________________________。
第六条乙方的义务
1.自收到甲方的有关材料之日起____日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起____日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
6.__________________________。
第七条测绘项目完成工期
------------------------------
|序号|测绘项目|完成时间|备注|
|----|-----------|------|----|
|||||
|----|-----------|------|----|
|||||
|----|-----------|------|----|
|||||
------------------------------
全部测绘成果应于____年____月____日前交甲方
验收。
第八条乙方应当于工程完工之日起____日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起____日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第 条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:_____________________________
第十条测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起____日内甲方向乙方支付定金人民币____元。并预付工程预算总价款的____%,人民币____元。
2.当乙方完成预算工程总量的____%时,甲方向乙方支付预算工程价款的____%,人民币____元。
3.当乙方完成预算工程总量的____%时,甲方向乙方支付预算工程价款的____%,人民币____元。
4.乙方自工程完工之日起____日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起____日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
5.__________________________。
第十一条
1.自测绘工程费全部结清之日起____日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。
------------------------------------
|序号|成果名称|规格|数量|备注|
|----|-----------|-----|-----|-----|
||||||
|----|-----------|-----|-----|-----|
||||||
|----|-----------|-----|-----|-----|
||||||
------------------------------------
乙方向甲方交付约定的测绘成果____份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费____元。
第十二条甲方违约责任
1.合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向偿付乙方预算工程费的30%,人民币____元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的____%(____元)向乙方偿付违约金。
2.乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值(____元/日)计算,同时工期顺延。
3. 甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
5.__________________________。
第十三条乙方违约责任
1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的____%,人民币____元,并归还甲方预付的全部工程款。
2.在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的____%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为____天,到____年____月____日完成,并向甲方提供测绘成果。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
5.乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币____元)的违约金。
6.__________________________。
第十四条由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条其他约定:__________________
第十六条本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调 解不成的,当事人双方同意____仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第十八条附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
定作人名称(盖章):承揽人名称(盖章):
定作人住所:承揽人住所:
邮政编码:邮政编码:
联系人:联系人:
电话:电话:
传真:传真:
e-mail:e-mail:
开户银行:开户银行:
银行帐号:银行帐号:
法定代表人:法定代表人:
(签字)(签字)
(委托代理人)(委托代理人)
测绘合同 篇5
项目名称:_________
委托方:_________(甲方)
受托方:_________(乙方)
签订地点:_________
签订日期:_________
有效期限:_________
因甲方委托乙方就项目进行的专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,根据《xxx合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条甲方委托乙方进行技术服务的内容如下:
1.技术服务的目标:_________
2.技术服务的内容:_________
3.技术服务的方式:_________
第二条乙方应按下列要求完成技术服务工作:_________
1.技术服务地点:_________
2.技术服务期限:_________
3.技术服务进度:_________
4.技术服务质量标准:_________
5.技术服务质量保证期限要求:_________
第三条为保证乙方有效进行技术服务工作,甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项:
1.提供技术资料:
(1)_________;
(2)_________;
2.提供工作条件:
(1)_________;
(2)_________;
3.其他:
4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式:_________
第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为:_________
1.技术服务费总额为:_________;
2.技术服务费由甲方分期(一次或分期)支付乙方。具体支付方式和时间如下:
(1)_________;
(2)_________;
(3)_________;
(4)_________;
乙方开户银行名称、地址和账号为:_________
开户银行:_________
地址:_________
帐号:_________
第五条双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下:
甲方:_________
1.保密内容(包括技术信息和经营信息):_________。
2.保密期限:_________。
3.泄密责任:_________。
乙方:_________
1.保密内容(包括技术信息和经营信息):不得将任何信息提供给第三方。
2.保密期限:永久。
3.泄密责任:赔偿因此而给甲方造成的全部损失。
第六条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。
第七条双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收:
1.乙方完成技术服务工作的形式:
2.技术服务工作成果的验收标准:
3.技术服务工作成果的验收方法:
4.验收的时间和地点:
第八条双方确定:
1.在本合同有效期内,甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果,归甲(甲、双)方所有。
2.在本合同有效期内,乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果,归双(乙、双)方所有。
第九条双方确定,按以下约定承担各自的违约责任:__________________
第十条甲方批准的监测方案作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力。
第十一条双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十二条本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份,具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章后生效。
甲方:_________(盖章)
乙方:_________(盖章)
法定代表人/委托代:_________(签名)
法定代表人/委托代理人:_________(签名)
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
测绘合同(热门十四篇)
这篇出色的“测绘合同”文章,我们一看就知道它非常有用。我们希望这些文件对你有所帮助,供你参考和使用。随着人们对法律认知的不断提高,人民群众的契约意识也越来越强。签订合同最终目的仍是为了保护自己的利益。
测绘合同(篇1)
测绘合同
委托方(甲方):合同编号:
承揽方(乙方):签订地点:
根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
第三条 执行技术标准:
序 号标 准 名 称标 准 代 号标 准 等 级
其它技术要求:
第四条 测绘工程费:
1. 取费依据:
2. 取费项目及工程总价款:
序 号项 目 名 称工 作 量单 价(元)合 计(元)工程总价款:
1.自本合同签订之日起 __日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 __日内完成技术设计书的审定工作。
3.应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料和技术要求之日起,根据甲方的有关资料和技术要求于__日内完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 __日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。
第七条 测绘项目完成工期
序 号成 果 名 称规 格数 量时 间
第十二条 甲方违约责任
1.合同签订后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成的工作量在50%以内时,甲方应支付工程总价款的50%;完成工作量超过50%时,则甲方应支付工程总价款的100%。
2.甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时,甲方应付给乙方停、窝工费,停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
3.甲方未按期支付乙方工程费,应按延误天数和当时银行贷款利率,向乙方支付违约金。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。
第十三条 乙方违约责任
1.合同生效后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2.乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1%计算。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格,乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有义务保密,不得向第三方转让,否则,甲方有权对因此造成的损失追究责任。
第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其它约定:
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调解,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向__仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
测绘合同(篇2)
发包人(甲方),___________________________
承包人(乙方),___________________________
承包人测绘资质等级和业务范围,___________________________________________。
依据中华人民共和国民法典中华人民共和国测绘法等法律、法规、规章,结合本项目情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况
项目名称,_________________________________________________
采购方式,□公开招标□邀请招标□竞争性谈判(磋商)
□直接委托□其它_____________
资金来源,□财政资金□部分财政资金□其它________________
项目区域,________________________________________________________
其它,____________________________________________________________
第二条项目工期
本项目于____年___月___日开工,____年____月___日前交付项目成果。
第三条测绘基准和标准
1.测绘基准
(1)平面坐标系统,__________________________________
(2)高程基准,______________________________________
2.执行的技术标准
3.技术指标
□执行经甲方审定的技术设计书中的技术指标。
□技术指标,__________________________________________
______________________________________________________
第四条服务费用
1.依据,______________________________________________
2.服务内容和服务费用
服务费用合计人民币(大写),___________元,(小写),__________元。
3.最终服务费用核定
□实际完成工作量与本条第2款约定工作量相差_________%以内的,本条第2款约定的服务费用即为最终服务费用;其它情况按实际完成工作量和本条第2款约定的单价核定最终服务费用。
□其他,______________________________________________________________
第五条服务费用支付方式
支付方式,□一次性支付□分期支付
1.一次性支付
自合同签订之日起______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定的服务费用。
在按照第四条第3款核定最终服务费用后,双方进行结算,多退少补。
2.分期支付
(1)合同签订______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
(2)乙方完成___________(工序或进度)时,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(3)乙方向甲方交付合格的项目成果______日内,甲方向乙方支付按本合同第四条第3款核定最终服务费用的剩余费用。
第六条甲方的义务
1.合同签订______日内,向乙方提供满足项目开展所必需、且来源合法的有关资料。
2.接到乙方编制的技术设计书_____日内,向乙方出具书面审定意见。
3.做好乙方在项目实施过程中必需的协调配合工作。
4.协调安全、保密、军队等有关部门,划定测绘范围,避免乙方在军事禁区、军事保护区、国家安全要害部门等涉密区域违法开展影像获取、数据采集、地理信息调查等测绘活动。
5.按照本合同约定,按时足额支付服务费用。
6.与本项目有关的、所有权属于乙方的成果,未经乙方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何方式向第三方提供。
第七条乙方的义务
1.收到甲方提供的有关资料______日内,向甲方提交技术设计书。
2.收到甲方出具的技术设计书审定意见_____日内,开展项目实施工作。
3.在项目实施前,完成项目网络备案登记工作。
4.按合同约定期限交付项目成果。
5.确保所提供的成果不侵犯任何第三方的知识产权。
6.与本项目有关的、所有权属于甲方的成果,未经甲方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何形式向第三方转让或者提供服务。
7.做好甲方委托的第三方在项目监理、成果质量评定过程中所必需的配合工作。
8.办理与项目相关的法定手续(测绘航空摄影审批、保密技术处理、地图审核等)。
第八条保密约定
1.双方遵守国家有关保密的法律法规规定。
2.双方互相保守商业秘密。
3.双方另有保密协议的,还需遵守保密协议的约定。
第九条项目分包
□甲方允许乙方依法分包非关键性环节(技术设计、质量控制等属于关键性环节)的业务。
□不允许分包。
第十条项目监理
□实施项目监理。
□不实施项目监理。
第十一条成果质量评定
甲方在乙方提供项目成果____日内,组织开展成果质量评定,否则,视为完成成果质量评定。
□甲方委托测绘成果质量检验机构承担质量检验和成果质量评定工作。
□甲方组织专家评定成果质量。
□其他评定方式,________________________________________
第十二条项目验收
□以成果质量评定代替项目验收。
□甲方在成果质量评定合格____日内,组织开展项目验收,否则,视为完成项目验收。
□甲方在乙方提供项目成果____日内,组织对项目成果质量进行评定和项目验收,否则,视为完成项目验收。
第十三条项目成果的所有权、使用权和著作权归属的约定
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
第十四条成果资料交付
乙方在项目成果质量评定合格______日内,向甲方交付下列项目成果,
发包人(甲方),___________________________
承包人(乙方),___________________________
承包人测绘资质等级和业务范围,___________________________________________。
依据中华人民共和国民法典中华人民共和国测绘法等法律、法规、规章,结合本项目情况,经甲、乙双方协商一致,签订本合同。
第一条项目概况
项目名称,_________________________________________________
采购方式,□公开招标□邀请招标□竞争性谈判(磋商)
□直接委托□其它_____________
资金来源,□财政资金□部分财政资金□其它________________
项目区域,________________________________________________________
其它,____________________________________________________________
第二条项目工期
本项目于____年___月___日开工,____年____月___日前交付项目成果。
第三条测绘基准和标准
1.测绘基准
(1)平面坐标系统,__________________________________
(2)高程基准,______________________________________
2.执行的技术标准
3.技术指标
□执行经甲方审定的技术设计书中的技术指标。
□技术指标,__________________________________________
______________________________________________________
第四条服务费用
1.依据,______________________________________________
2.服务内容和服务费用
服务费用合计人民币(大写),___________元,(小写),__________元。
3.最终服务费用核定
□实际完成工作量与本条第2款约定工作量相差_________%以内的,本条第2款约定的服务费用即为最终服务费用;其它情况按实际完成工作量和本条第2款约定的单价核定最终服务费用。
□其他,______________________________________________________________
第五条服务费用支付方式
支付方式,□一次性支付□分期支付
1.一次性支付
自合同签订之日起______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定的服务费用。
在按照第四条第3款核定最终服务费用后,双方进行结算,多退少补。
2.分期支付
(1)合同签订______日内,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
(2)乙方完成___________(工序或进度)时,甲方向乙方支付本合同第四条第2款约定服务费用的______%,即人民币(大写)__________元,(小写)__________元。
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
(3)乙方向甲方交付合格的项目成果______日内,甲方向乙方支付按本合同第四条第3款核定最终服务费用的剩余费用。
第六条甲方的义务
1.合同签订______日内,向乙方提供满足项目开展所必需、且来源合法的有关资料。
2.接到乙方编制的技术设计书_____日内,向乙方出具书面审定意见。
3.做好乙方在项目实施过程中必需的协调配合工作。
4.协调安全、保密、军队等有关部门,划定测绘范围,避免乙方在军事禁区、军事保护区、国家安全要害部门等涉密区域违法开展影像获取、数据采集、地理信息调查等测绘活动。
5.按照本合同约定,按时足额支付服务费用。
6.与本项目有关的、所有权属于乙方的成果,未经乙方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何方式向第三方提供。
第七条乙方的义务
1.收到甲方提供的有关资料______日内,向甲方提交技术设计书。
2.收到甲方出具的技术设计书审定意见_____日内,开展项目实施工作。
3.在项目实施前,完成项目网络备案登记工作。
4.按合同约定期限交付项目成果。
5.确保所提供的成果不侵犯任何第三方的知识产权。
6.与本项目有关的、所有权属于甲方的成果,未经甲方授权,不用于本项目之外的任何项目,或者以任何形式向第三方转让或者提供服务。
7.做好甲方委托的第三方在项目监理、成果质量评定过程中所必需的配合工作。
8.办理与项目相关的法定手续(测绘航空摄影审批、保密技术处理、地图审核等)。
第八条保密约定
1.双方遵守国家有关保密的法律法规规定。
2.双方互相保守商业秘密。
3.双方另有保密协议的,还需遵守保密协议的约定。
第九条项目分包
□甲方允许乙方依法分包非关键性环节(技术设计、质量控制等属于关键性环节)的业务。
□不允许分包。
第十条项目监理
□实施项目监理。
□不实施项目监理。
第十一条成果质量评定
甲方在乙方提供项目成果____日内,组织开展成果质量评定,否则,视为完成成果质量评定。
□甲方委托测绘成果质量检验机构承担质量检验和成果质量评定工作。
□甲方组织专家评定成果质量。
□其他评定方式,________________________________________
第十二条项目验收
□以成果质量评定代替项目验收。
□甲方在成果质量评定合格____日内,组织开展项目验收,否则,视为完成项目验收。
□甲方在乙方提供项目成果____日内,组织对项目成果质量进行评定和项目验收,否则,视为完成项目验收。
第十三条项目成果的所有权、使用权和著作权归属的约定
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
第十四条成果资料交付
乙方在项目成果质量评定合格______日内,向甲方交付下列项目成果,
第十五条成果汇交
双方按照国家有关基础测绘成果汇交的规定,向测绘地理信息主管部门汇交成果副本,约定如下,
□甲方汇交。
□甲方委托乙方汇交。
第十六条甲方违约责任
1.因甲方原因导致合同终止的,按乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.因甲方未履行本合同第六条第1、2、3款义务而造成工期延误或项目中断的,甲方按日向乙方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,项目工期顺延。
3.承担因甲方未履行本合同第六条第4款义务引起的损害赔偿责任。
4.甲方未按合同约定期限支付乙方服务费用,逾期____日以内的,自约定的支付期限届满次日起至实际支付之日止,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之_____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,乙方有权解除合同。解除合同的,乙方书面通知甲方,甲方自解除合同通知送达之日起____日内按照乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金;乙方不解除合同的,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____的违约金。
5.甲方未履行本合同第六条第6款约定的,赔偿乙方损失。
6.甲方未履行本合同第八条约定的,赔偿乙方损失。
7.其他违约责任,___________________________________________________________
第十七条乙方违约责任
1.因乙方原因导致合同终止的,乙方向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.乙方未履行本合同第七条第1、2款义务而造成工期延误或项目中断的,乙方按日向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
3.乙方未按合同约定期限交付质量合格的项目成果,逾期____日以内的,自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,甲方有权解除合同。解除合同的,甲方书面通知乙方,乙方自解除合同通知送达之日起____日内向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金;甲方不解除合同的,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
4.乙方未履行本合同第七条第5、6款义务的,赔偿甲方损失。
5.乙方转包、擅自分包合同业务,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。_
6.乙方未履行本合同第八条约定的,赔偿甲方损失。
7.其他违约责任,______________________________________________________
第十八条不可抗力的处理
由于不可抗力致使合同无法履行时,双方按有关法律规定协商处理。
第十九条合同变更
本合同履行期间,甲、乙任何一方需要变更本合同的,及时书面通知对方,征得对方同意后,双方签订书面变更协议。未经双方签订书面变更协议,任何一方无权变更合同,否则承担由此造成对方的经济损失。
第二十条补充协议
本合同履行过程中的未尽事宜,双方本着实事求是、友好协商的原则解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第二十一条争议的处理
合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可申请相关部门调解;不愿协商、调解或协商、调解不成的,按下列第____种方式解决,
1.向____________仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第二十二条其他约定
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
第二十三条附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费用结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
发包人(盖章),________________承包人(盖章),________________
法定代表人(授权代表),________法定代表人(授权代表),________
地址,__________________________地址,__________________________
邮政编码,______________________邮政编码,______________________
联系人,________________________联系人,________________________
电话,__________________________电话,__________________________
传真,__________________________传真,__________________________
开户银行,______________________开户银行,______________________
账号,__________________________账号,__________________________
合同订立日期,____年____月____日地点,__________________________
第十五条成果汇交
双方按照国家有关基础测绘成果汇交的规定,向测绘地理信息主管部门汇交成果副本,约定如下,
□甲方汇交。
□甲方委托乙方汇交。
第十六条甲方违约责任
1.因甲方原因导致合同终止的,按乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.因甲方未履行本合同第六条第1、2、3款义务而造成工期延误或项目中断的,甲方按日向乙方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,项目工期顺延。
3.承担因甲方未履行本合同第六条第4款义务引起的损害赔偿责任。
4.甲方未按合同约定期限支付乙方服务费用,逾期____日以内的,自约定的支付期限届满次日起至实际支付之日止,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之_____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,乙方有权解除合同。解除合同的,乙方书面通知甲方,甲方自解除合同通知送达之日起____日内按照乙方完成的实际工作量支付服务费用,并向乙方支付本合同约定服务费用____%的违约金;乙方不解除合同的,甲方按日计算向乙方支付本合同约定当期服务费用万分之____的违约金。
5.甲方未履行本合同第六条第6款约定的,赔偿乙方损失。
6.甲方未履行本合同第八条约定的,赔偿乙方损失。
7.其他违约责任,___________________________________________________________
第十七条乙方违约责任
1.因乙方原因导致合同终止的,乙方向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。
2.乙方未履行本合同第七条第1、2款义务而造成工期延误或项目中断的,乙方按日向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
3.乙方未按合同约定期限交付质量合格的项目成果,逾期____日以内的,自约定的交付期限届满次日起至实际交付之日止,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金,合同继续履行。逾期____日之上的,甲方有权解除合同。解除合同的,甲方书面通知乙方,乙方自解除合同通知送达之日起____日内向甲方返还已收到的服务费用,并向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金;甲方不解除合同的,乙方按日计算向甲方支付本合同约定服务费用万分之____的违约金。
4.乙方未履行本合同第七条第5、6款义务的,赔偿甲方损失。
5.乙方转包、擅自分包合同业务,甲方有权解除合同,乙方向甲方支付本合同约定服务费用____%的违约金。_
6.乙方未履行本合同第八条约定的,赔偿甲方损失。
7.其他违约责任,______________________________________________________
第十八条不可抗力的处理
由于不可抗力致使合同无法履行时,双方按有关法律规定协商处理。
第十九条合同变更
本合同履行期间,甲、乙任何一方需要变更本合同的,及时书面通知对方,征得对方同意后,双方签订书面变更协议。未经双方签订书面变更协议,任何一方无权变更合同,否则承担由此造成对方的经济损失。
第二十条补充协议
本合同履行过程中的未尽事宜,双方本着实事求是、友好协商的原则解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第二十一条争议的处理
合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可申请相关部门调解;不愿协商、调解或协商、调解不成的,按下列第____种方式解决,
1.向____________仲裁委员会申请仲裁。
2.依法向人民法院起诉。
第二十二条其他约定
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
第二十三条附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和服务费用结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式____份,甲方____份,乙方____份。
发包人(盖章),________________承包人(盖章),________________
法定代表人(授权代表),________法定代表人(授权代表),________
地址,__________________________地址,__________________________
邮政编码,______________________邮政编码,______________________
联系人,________________________联系人,________________________
电话,__________________________电话,__________________________
传真,__________________________传真,__________________________
开户银行,______________________开户银行,______________________
账号,__________________________账号,__________________________
合同订立日期,____年____月____日地点,__________________________
测绘合同(篇3)
甲方(定作人),
法定代表人,
住所,
联系电话,
传真,
电子邮箱:
统一社会信用代码,
乙方(承揽人),
法定代表人,
住所,
联系电话,
传真,
电子邮箱:
测绘资质等级,
统一社会信用代码,
根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国测绘法和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等),
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等),
第三条 执行技术标准,
序号标准名称标注代号标准等级,
其他技术要求,
第四条 测绘工程费
1.取费依据,国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款
序号项目名称工作量单价(元)合计(元)备注
预算工程总价款(大写),
3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
第五条 甲方的义务
1.自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起 日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
3.应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关材料之日起 日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起 日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条 测绘项目完成工期序号测绘项目完成时间备注,
全部测绘成果应于 年 月 日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定。
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币 元(大写, )。并预付工程预算总价款的 %,人民币 元(大写, )。
2.当乙方完成预算工程总量的 %时,甲方向乙方支付预算工程价款的 %,人民币 元(大写, )。
3.当乙方完成预算工程总量的 %时,甲方向乙方支付预算工程价款的 %,人民币 元(大写, )。
4.乙方自工程完工之日起 日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,作为工程价款结算的依据。自测绘成果验收合格之日起日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
第十一条 测绘成果的交付
1.自测绘工程费全部结清之日起 日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果(见下表)。
序号成果名称规格数量备注
乙方向甲方交付约定的测绘成果 份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费 元(大写, )。
第十二条 甲方违约责任
1.合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,向乙方偿付预算工程费的 %,人民币元(大写, );乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的 %( 元,大写, )向乙方偿付违约金。
2.乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值( 元/日,大写,)计算,同时工期顺延。
3.甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第2项的约定向乙方支付停窝工费。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的%赔偿损失。
第十三条 乙方违约责任
1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方应当向甲方赔偿已付工程价款的 %,人民币 元(大写,),并归还甲方预付的全部工程款。
2.在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。
3.乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为天,到 年 月 日完成,并向甲方提供测绘成果。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的 %赔偿损失。
5.乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费 %(人民币 元,大写, )的违约金。
第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其他约定
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均提请 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第十八条 附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。
定作人(盖章), 承揽人(盖章),
法定代表人,
委托代理人, 法定代表人,
委托代理人,
年 月 日 年 月 日
测绘合同(篇4)
测绘是指通过测量和绘制地理空间数据,为规划、工程和土地管理等领域提供准确的地理信息和空间数据。而测绘合同则是在测绘项目展开前,双方约定的一份法律文件,旨在明确项目目标、工作内容、费用、责任等事项,保障项目顺利进行和各方合法权益。本文将从测绘合同的定义、内容、注意事项等方面,详细探讨这一重要合同的具体要点。
一、测绘合同的定义与重要性
测绘合同是测绘项目进行前的一份重要文件,它是测绘单位与委托方之间进行沟通、约定、协商的基础文书。这一合同充分明确了项目的目标、工作内容、费用、责任等关键事项,为双方提供了明确的规范和约束,保障了项目的顺利进行和各方合法权益。
二、测绘合同的基本内容
测绘合同应包含以下基本内容:
1. 项目目标与范围:明确测绘项目的目标和范围,比如地形图测绘、地籍测绘、工程测量等。
2. 工作内容与方法:详细描述项目的工作内容和技术要求,包括测量方法、设备要求、数据处理等。
3. 工作时间与进度:约定项目的开始时间、完成时间和各阶段工作的进度要求。
4. 费用与支付方式:明确测绘费用的结算方式、支付时间和支付条件。
5. 风险与责任:规定项目中的风险分担和责任承担,包括双方违约责任、不可抗力等条款。
6. 材料与设备要求:列举委托方需提供的材料和设备,以保证项目的顺利进行。
7. 保密条款:明确测绘项目中的保密要求,保护相关信息的安全。
8. 合同终止与争议解决:规定合同的终止条件和争议解决方式。
三、测绘合同的注意事项
1. 合同的具体性:合同应尽量具体、详细,避免一些模糊不清的表述,以减少后期的争议和纠纷。
2. 法律法规的遵守:合同的订立要遵守国家相关的法律法规,确保合同的合法性和有效性。
3. 保密内容的明确:对于测绘项目中涉及的专有技术、商业机密等内容,应明确列出,并约定保密责任。
4. 费用的合理性:合同中应明确费用的计算方式和支付条件,并保证费用的合理性和公正性。
5. 规避项目风险:合同应明确规定双方在项目中的风险分担和责任承担,以降低项目风险。
6. 合同的变更与补充:当项目发生变更或需要补充内容时,应及时与委托方进行协商,并通过书面形式进行合同变更和补充。
7. 合同的保管和文书档案:合同一旦订立,应妥善保存,并按照法律要求进行文书档案管理。
小编认为,测绘合同作为测绘项目进行前的一份合同文件,对于确保项目的顺利进行和各方权益的保护至关重要。双方应充分理解和认识测绘合同的重要性,认真履行合同约定,共同维护合同的合法性和有效性,为测绘事业的发展作出积极贡献。
测绘合同(篇5)
测绘合同是指测绘工程开展时,测绘工程各方之间签订的合同文件。测绘工程是指通过测量、绘制等技术手段,对土地、地形、设施等进行勘测和记录的工程。测绘合同的签订,不仅是对测绘工程的具体实施进行约定,还涉及到工程款项、责任范围、工期要求等方面的规定。本文将从测绘合同的主要内容、合同签订流程以及合同履行过程中的注意事项等方面进行详细阐述。
一、测绘合同的主要内容
测绘合同的主要内容包括项目范围、测绘方法、测绘结果、工期要求、价格及款项结算、违约责任等方面的内容。首先是项目范围,即明确需要进行测绘工程的具体地点、面积和所要测绘的内容。例如,测绘合同可能是关于一座建筑物的测绘,那么合同中应明确该建筑物的位置、面积、高度等具体要求。其次是测绘方法,即确定采用的测量手段和工具,例如使用全站仪、GPS等设备进行测量。测绘结果是测绘合同中非常重要的一项内容,它明确了测绘工程需要提供的具体成果,包括测量数据、图纸等。工期要求是指合同中明确的测绘工程完成的时间限制,以及各个阶段的工作节点。价格及款项结算是指明确测绘工程的费用以及款项结算的方式和时间。最后是违约责任,即合同中对于各方违约行为的责任和赔偿方式的规定。
二、测绘合同的签订流程
测绘合同的签订流程一般包括需求方提出需求、测绘单位报价、双方洽谈、合同起草、合同签订五个主要步骤。首先,需求方根据工程需要提出相关测绘需求,例如土地测绘、建筑物测绘等。然后,测绘单位根据需求制定报价,并与需求方进行洽谈,以确定最终的测绘内容、工期要求和价格等。双方达成共识后,正式起草测绘合同,并在合同中明确各方的权益与责任。最后,双方在合同上签字盖章,确认合同的有效性。
三、合同履行过程中的注意事项
在测绘合同的履行过程中,各方应注意以下几个方面。首先是工作进度控制,要确保按照合同规定的工作进度进行,及时报告进展情况并解决可能影响工期的问题。其次是测绘过程中的数据安全,要确保测量数据的准确性和安全性,避免数据丢失或泄露。另外,合同履行过程中可能出现的变更和补充事项需要及时进行协商和变更合同文件。在工作完成后,需进行验收工作,以确保测绘结果符合合同要求。最后,根据合同的约定进行款项结算,并保留相关合同文件和测绘成果。
综上所述,测绘合同作为测绘工程开展的基础文件,对测绘工程的开展、费用结算和责任界定起到了重要作用。合同的签订流程和合同履行过程中的注意事项,都对保证测绘工程质量和确保各方利益具有重要意义。因此,在实施测绘工程时,各方应加强对测绘合同的了解和掌握,确保其有效执行,以实现工程的顺利进行和合同目标的实现。
测绘合同(篇6)
2022测绘合同样式三是网为大家提供及整理发布,其中里面内容可阅读参考学习。测绘合同样式三能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022测绘合同样式三正文内容
工程名称:——————————
合同编号:——————————
国 家 测 绘 局
制定
国家工商行政管理局
定作人(甲方):合同编号:
承揽人(乙方):签订地点:
承揽人测绘资质等级: 签订时间:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等):
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
第三条 执行技术标准: 序 号 标 准 名 称 标 准 代 号 标 准 级 别
其他技术要求:
第四条 测绘工程费:
1、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2、取费项目及预算工程总价款: 序号 项 目 名 称 工作量 单价(元) 合计(元) 备注
第五条 甲方的义务
1、自合同签订之日起日内向乙方提交有关资料。
2、自接到乙方编制的技术设计书之日起日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
3、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
4、甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
5、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条 乙方的义务
1、自收到甲方的有关材料之日起日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求,完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2、自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起日内组织测绘队伍进场作业。
3、乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5、未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条 测绘项目完成工期 序号 测 绘 项 目 完 成 时 间 备 注
全部成果应于年月日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于工程完工之日起日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求,对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1、自合同签订之日起日内甲方向乙方支付定金人民币元。并预付工程预算总价款的%,人民币 元。
2、当乙方完成预算工程总量的%时,甲方向乙方支付预算工程价款的 %,人民币元。
3、当乙方完成预算工程总量的%时,甲方向乙方支付预算工程价款的 %,人民币元。
4、乙方自工程完工之日起日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
第十一条
1、自测绘工程费全部结清之日起日内,乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。(见下表)
序号 成 果 名 称 规 格 数 量 备 注
乙方向甲方交付约定的测绘成果 份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费 元。
第十二条 甲方违约责任
1、合同签订后,乙方未进入现场工作前,由于甲方工程停止而终止合同的,甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的,偿付乙方预算工程费的30%,人民币元;乙方已进入现场工作,甲方应按完成的实际工作量支付工程价款,并按预算工程费的%(元)向乙方偿付违约金。
2、乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费,停窝工费按合同约定的平均工日产值(元/日)计算,同时工期顺延。
3、甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
第十三条 乙方违约责任
1、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的%,人民币元,并归还甲方预付的全部工程款。
2、在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总造价款的%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。
3、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为天,到年月日完成,并向甲方提供测绘成果。
4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
5、乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币元)的违约金。
第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其他约定:
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第十八条 附则
1、本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
2、本合同一式份,甲方份,乙方份。
定作人名称(盖章) 承揽人名称(盖章)
定作人住所:承揽人住所:
邮政编码: 邮政编码:
联系人:联系人:
电 话:电 话:
传 真:传 真:
e-mail: e-mail:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
法定代表人:法定代表人 :
签字: 签字:
(委托代理人)(委托代理人)
测绘合同(篇7)
测绘合同是指在测绘工作中,测绘单位与业主签订的一种合同。测绘合同的签订是为了明确双方的权利和义务,确保测绘工作的顺利进行。测绘合同的内容通常包括测绘范围、工作内容、工作期限、报酬等方面的约定。下面将详细介绍测绘合同的具体内容。
一、合同的签订
测绘合同的签订通常是在测绘单位和业主之间进行,合同双方应当是具备测绘资质和法律资质的单位或个人。在签订合同之前,双方应当详细讨论工作内容、工作范围、工作期限等细节,并达成一致意见。
二、测绘范围
测绘合同应明确测绘工作的范围,包括需要测绘的区域、地物、用途等。例如,在土地规划测量中,范围可以涉及土地界址、用地用途等;在公路施工测量中,范围可以涉及路线、交叉口、桥梁等。确切规定测绘范围对于双方都是十分重要的,可以避免误解和争议的发生。
三、工作内容
测绘合同应明确具体的工作内容,包括需要测绘的地物、测绘方法、测量精度要求等。例如,在道路工程测量中,工作内容可以包括道路平面布置图的绘制、大地测量点的布设等。工作内容的明确有助于双方明确任务分工和工作要求,提高工作效率。
四、工作期限
测绘合同应明确工作的期限,包括起始日期和完成日期。起始日期是指工作开始的时间点,完成日期是指工作完成的时间点。工作期限的确定应考虑到实际的测绘工作量和技术要求,确保工作能在合理的时间内完成。
五、报酬
测绘合同应明确报酬的支付方式和金额。报酬的支付方式可以是一次性支付或分期支付,具体要根据双方的约定来确定。报酬的金额应根据工作的复杂程度、工作量和工作的重要性等因素来决定。同时,还应明确在合同履行期间如发生变更等情况,报酬的调整方式和原则。
六、合同解决争议的方式
测绘合同一旦发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商不能解决争议,可以通过仲裁或法律途径解决。在合同中应明确解决争议的方式和程序。
七、合同效力和变更
测绘合同应明确其效力和变更方式。双方签订合同后应当严格按照合同的规定履行义务。如需变更合同内容,双方应重新协商和签订书面变更协议,确保变更的合法性和合同效力的保持。
综上所述,测绘合同是测绘工作中重要的法律文件,对于明确双方的权利和义务,保证测绘工作的顺利进行起着重要作用。合同的签订、测绘范围、工作内容、工作期限、报酬等方面的细节都需要明确约定。只有遵守合同的约定,才能保证测绘工作的质量和效果,维护测绘单位和业主的合法权益。
测绘合同(篇8)
委托单位(以下简称甲方):______________________
委托单位(以下简称乙方):______________________
依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就___________项目房产测绘,经双方协商一致,签订本合同。
一、测绘范围与测绘内容:
二、测绘项目的执行技术标准:
gb/t17986.2--XX《房产测量规范》;
2、浙江省建设厅浙建房[XX]130号印发《关于贯彻执行的若干规定》的通知;
3、浙江省建设厅建房发[XX]85号《转发建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》;
4、其它:______________________。
三、测绘项目完成工期
签定本合同后,乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。
四、双方应积的义务
:
a、申请产权初始登记的房屋
规划许可证(含规划红线图);土地使作权证或土地使用说明;
竣工建筑平面图(蓝晒图);人防红线图(含地下室高层房屋);
地名证:规划验收合格证;
公用部位设计说明,如有需要,需提供各种部位的归属协议,预测提供建筑平面图(全套)。
b、自然状况发生变化的房屋
房屋所有权证或房产测绘成果;
证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、合并公证书、协议书等);
c、房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收,并出具测绘成果验收意见。
d、乙方作业过程中,甲方需紧密配合。
e、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测,费用甲方另付。
并出具测绘成果验收意见。
法规,执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定,对其完成的房产测绘成果负责。
4、乙方完成的测绘成果,应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。
5、乙方对甲方所交付的房产卷宗应妥当保管,卷宗内所有资料严禁涂改,防止遗失,乙方在作业中违章作业而造成的一切后果由乙方承担。
五、测绘项目工程费:
1、取费依据:
2、取费项目及工程总价款:
序号______项目______名称______单价______(元)总价款______
依据实测总建筑面积计算
六、测绘工程款支付日期和方式:
1、自签定合同之日起___________日内,甲方向乙方支付定金人民币___________元。
2、预测结束后结清预测费用。
3、自测绘成果登记备案后,甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。
七、测绘工程价款全部结清之日起,乙方向甲方交付测绘成果:
序号______成果名称______规格______数量______时间______
八、甲方违约责任:
1、合同签定后,乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金;乙方已进入现场工作,完成工作量的______%以内时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%;完成工作量超过_____%时,甲方应支付测绘工程总价款的_____%。
窝工的,测绘工期顺延。并支付窝工费。
九、乙方违约责任:
1、合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失按合同约定的测绘工程总价款的_____%计算。
造成后果的,由______市房产管理局给予警告并责令限期改正,并处以_____万元以上_____万元以下的罚款;情节严重的,由发证机关予以降级或者取消其房产测绘资格(由甲方提供的图纸、公用部位设明等资料原因产生的责任由甲方自己负责)。
十、因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调节,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向______市仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致,签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
十二、其它约定:
十三、本合同一式肆份,甲、乙双方各执壹份。双方签字生效。
委托单位(甲方)__________________(盖章)测绘单位(乙方)_______________________(盖章)
法定代表人__________________法定代表人________________________
或委托代理人(签字)______或委托代理人(签字)______
电话:____________电话:____________
开户银行:____________开户银行:____________
帐号:____________帐号:____________
合同编号:________________________
签订地点:________________________
测绘合同(篇9)
工程名称:
合同编号:
国 家 测 绘 局
制定
国家工商行政管理局
测 绘 合 同
工程名称:
定作人(甲方): 合同编号:
承揽方(乙方): 签订地点:
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一致签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积、测区地理位置等):
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):
第三条 执行技术标准:
序号标 准 名 称标准代号标准等级
其他技术要求:
第四条 测绘工程费:
1、取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2、取费项目及预算工程总价款:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
预算工程总价款:
3、工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
第五条 甲方的义务:
1、自合同签订之日起 日内向乙方提交有关资料。
2、应当保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作,并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。
3、甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
4、允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
第六条 乙方的义务:
1、自收到甲方提交有关资料之日起 日内组织测绘队伍进场作业。
2、乙方应当根据合同要求确保测绘项目如期完成。
3、允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
4、未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
第七条 测绘项目完成工期:
序号测 绘 项 目完成时间备注
全部测绘成果应于 年 月 日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于工程完工之日起 日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起 日内,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求。
工程施工改造、水、电线路工程, 泥水工程铺设等完工, 双方应在五个工作日内现场对本期已完成的工程量进行核算及验收。验收合格后木工程开工前,甲方支付乙方第二期工程款,即工程预算造价的 45% 。¥ 元
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
施工及安装竣工验收后,15天内办理结算,即工程结算造价(乙方提供双方确认的结算单。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定。
第十条 测绘工程费支付日期和方式:
1、自合同签订之日起 日内甲方向乙方支付定金人民币 万元。
2、乙方自工程完成之日起 日内,根据实际工作量编制工程结算书,经甲、乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起 日内,甲方应根据工程结算结果向乙方结清工程价款。
甲方责任:因甲方原因影响工期,损失由甲方承担,工期相应顺延[包括:A,不能按期供应水电;B,不能保证每天有七个小时以上工作时间;C,不能按期提供自购材料,设备;不能按期付进度款;E,因甲方原因变更设计而造成的材料人工浪费;因甲方原因终止协议,而总造价工程量未过半,乙方拥有收取工程预算造价的 2 %的设计费的权利;因甲方原因终止合同或施工减项,乙方除收取已施工项目费用外另收取双方签认的报价单中未施工项目金额的20%作为项目设计费补偿;凡未办理有关手续。
第十一条
1、自测绘工程费全部结清之日起 日内,乙方根据合同书的要求向甲方交付全部测绘成果。(见下表)
序号项 目 名 称规格数量备注
乙方向甲方交付约定的测绘成果 份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费 元。
第十二条 甲方违约责任:
1、合同签订后,由于甲方工程停止而终止合同的,乙方未进入现场工作前,甲方无权请求返还定金。
2、乙方进场后,甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时,甲方应支付给乙方停窝工费、停窝工费按合同约定的平均工日产值计算,同时工期顺延。
乙方责任:A、不能按期开工或中途无故停工,工期不顺延,相应损失由乙方承担,B、竣工验收之日起水电工程保修期为1年;保修期内发现的证实属于乙方责任的质量问题,乙方将无条件免费返修,并对甲方造成的损失提供相应的赔偿,C、由于乙方施工中违反操作规程造成人员伤害;责任由乙方自负,D、由于乙方施工造成甲方物品损坏;乙方应予以修复或赔偿,由于乙方没听从甲方规劝。
3、甲方未按要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷款利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
甲方提出变更设计而造成的停止施工或增加项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更增减项目的理由、工程部位、时间、材料。乙方根据变更要求在二个工作日内向甲方提供变更所采取的措施,按照本合同第六条约定的工期延误的计算及赔偿方式进行,乙方不得另行索赔。本条款中的工期延误与本合同第六条约定的工期延误一同计算及适用赔偿限额)。因变更而无法再利用所造成的材料损耗,乙方应向甲方提供费用清单。
4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第三人提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
竣工后,乙方应书面通知甲方验收。甲方在接到通知后十天内验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能验收,需及时书面通知乙方,否则视为工期延误。若另定验收日期。
第十三条 乙方违约责任:
1、合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。
2、在甲方提供了必要的工作、生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方赔偿拖期损失费,每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的 %计算。
由于乙方原因,逾期竣工(不包括由于甲方对整体工程另定验收日期造成的延误),每逾期一天,乙方付甲方 0.1% 元违约金,
3、乙方提供的测绘成果质量不合格的,乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施,以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任。
由于甲方原因导致延期开工或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。甲方不按合同的约定拨付款,每拖期一天按付款额的 0.1% %支付滞纳金。
天,到 年 月 日完成,并向甲方提供测绘成果。
4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三人转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
因合同双方中任何一方非本合同约定原因或法定原因造成合同无法履行时,应书面通知对方终止合同。
5、乙方擅自转包本合同标的的,甲方有权解除合同,并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币 元)的违约金。
依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在协商一致的基础上。
第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其他约定:
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
承包人包工、部分包料(承包人提供装饰装修材料表),发包人提供部分材料(发包人提供装饰装修材料表);
第十七条 因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意 仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定书面仲裁机构。
条 工程监理 若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。
第十八条 附则:
1、本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)____________元。
2、本合同一式 份,甲方 份,乙方 份。
委托方单位名称: 承接方单位名称:
(盖章) (盖章)
法定代表人: 法定代表人:
单位地址: 单位地址:
邮政编码: 邮政编码:
电 话: 电 话:
电 传: 收款单位:
传 真: 开户银行:
开户银行: 银行账号:
银行账号: 备 注:规划设计室(设计费)
签订合同代表(签字): 签订合同代表(签字):
日期: 日期:
年 月 日 年 月 日
测绘合同(篇10)
合同编号:
委托单位及个人(以下简称甲方): 联系电话:
测绘单位(以下简称乙方):XX测绘队(资质证书编号) 联系电话:
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》的规定,现甲方委托乙方进行房产测绘,经双方协商一致,签订本合同,具体事项如下。
一、测绘范围与测绘对象:
该房产坐落 镇 路(村) 巷(组) 号, 层,规划或设计面积 ㎡, 结构,设计用途为 。
二、测绘项目的执行技术标准:
中华人民共和国国家标准GB/T17986.1——2000、GB/T17986.2——2000《房产测量规范》。
三、测绘项目开始和完成日期:
1、签定本合同后,乙方应在 个工作日内到达房屋现场进行测绘。(测绘地点在城关范围内为3个工作日,乡镇为5个工作日,若出现对现场测绘作业不利天气或情况时顺延,如发现工程未完工可以拒绝测绘)
2、乙方在现场测绘结束后 个工作日内完成实测测绘成果交付甲方。(500㎡以内为5个工作日,500㎡以上和商品房为10个工作日,房屋形状不利于绘图和计算的顺延2日,若现场测绘结果不详时或需要复测时顺延)
四、双方应积的义务:
1、 甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料(复印件):
A、申请产权初始登记的房屋(新建房屋)
a、规划许可证;
b、土地使用权证;
c、公用部位设计说明,如有需要,需提供各种部位的归属协议;
d、预测提供建筑平面图(全套)。
B、 自然状况发生变化的房屋
a、房屋所有权证或房产测绘成果;
b、证明房屋自然状况发生变化的材料(析产、协议书等);
2、乙方作业过程中,甲方需紧密配合,为测绘工作提供方便。
3、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测费用甲方另付(更改部分)。
4、测绘时,甲方应密切配合,并做好指界工作,对乙方完成的测绘成果进行验收、并出具测绘成果验收意见。
5、乙方应严格遵守国家有关法律、法规,执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定,对其完成的房产测绘成果负责。
五、房地产测绘收费标准:
1、新建房屋住宅按1.40元/平方米收取;非住宅按2.40元/平方米收取。
2、存量房(二手房)。存量房交易,应当以原产权证书上的测绘结果为准。但如交易当事人对原产权证书上的测绘面积产生异议时,可委托重新测绘。测绘结果误差在±1%(含1%)以内的,
测绘费用由要求复测的委托人支付;测绘结果误差在±1%以上的,测绘费用由原产权人支付。存量住房测绘费按1.80元/平方米收取;存量非住房按2.60元/平方米收取。
六、测绘费用支付日期和测绘成果交付场地:
1、自签定合同之日起时,甲方向乙方支付定金人民币 元。(200㎡以内80元,商品房或200㎡以上为200元,多退少补)
2、测绘成果交付前,甲方应向乙方结清全部测绘费用。
3、测绘成果交付场地为乙方的办公地点。
七、甲方违约责任:
1、 合同签定后,乙方未进入现场测绘前由于甲方单方面要求测绘停止而终止合同时,甲方无权请求返还定金。(再次要求测绘同处时,另签合同)
2、 甲方未给乙方提供必要的配合或是工程未完工的,造成测绘工作停工、窝工的,测绘作业顺延。并支付窝工费和必要的成本费。
八、乙方违约责任:
1、 合同签定后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。(若测绘对象属于违章建筑或有纠纷的除外)
2、 乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失按合同约定的测绘费用总金额的1%计算。
3、 乙方提供的测绘成果不合格,乙方应负责无偿给予重测,以达到要求(由甲方提供的图纸、指界等资料有误的原因产生的责任由甲方负责,若甲方认为结果不合格后乙方复测后无明显误差的,属甲方要求二次测绘,甲方应按收费标准另支付测绘费用)。
九、因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决或由双方主管部门调节,若达不成协议,双方同意就本合同产生的纠纷向岳西县仲裁委员会申请仲裁。(当事人双方不在合同中约定仲裁机构的,事后又没有达成书面协议的,可向有管辖权的人民法院起诉。)
十、本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是、友好协商的态度加以解决。双方协商一致,
签订本补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。
十一、本合同一式两份,甲、乙双方各执壹份。合同双方签字(盖章)后生效。
委托单位或代理人(甲方)(盖章)
(乙方)(盖章)
签订时间: 测绘单位200 年 月 日
测绘合同(篇11)
工程名称:______________________
定作人(甲方):________________ 合同编号:________________
承揽人(乙方):________________ 签订地点:________________
承揽人测绘资质等级:____________ 签订时间:________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,经双方协商一签订本合同。
第一条 测绘范围(包括测区地点、面积,测区地理位置等):_____________________________
第二条 测绘内容(包括测绘项目和工作量等):_________________________________________
第三条 执行技术标准:
序号
标准名称
标准代号
标准等级
其它技术要求:____________________________________________
第四条 测绘工程费:
1.取费依据:国家颁布的测绘产品价格标准。
2.取费项目及预算工程总价款:
序号
项目名称
工作量
单价(元)
合计(元)
备注
预算工程总价款:
3.工程完工后,根据实际测绘工作量核计实际工程价款。
4._______________________________________________
第五条 甲方的义务
1.自合同签订之日起_________日内向乙方提交有关资料。
2.自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作,并提出书面审定意见。
生活提供必要的条件。
4.甲方保证工程款按时到位,以保证工程的顺利进行。
5.允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。
6._________________________________________________
第六条 乙方的义务
1.自收到甲方的有关资料之日起_______日内,根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制,并交甲方审定。
2.自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。
3.乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。
4.允许甲方内部使用乙方为执行本合同所提供的属乙方所有的测绘成果。
5.未经甲方允许,乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。
6.__________________________________________
第七条 测绘项目完成工期
序号
测绘项目
完成时间
备注
全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。
第八条 乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收,甲方应当自接到完工通知之日起_________日内,组织有关专家,依据本合同约定使用的技术标准和技术要求。对乙方所完工的测绘工程完成验收,并出据测绘成果验收报告书。
对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的,由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。
第九条 对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定:_____________________________
第十条 测绘工程费支付日期和方式
1.自合同签订之日起______日内甲方向乙方支付定金人民币________元。并预付工程预算总价款的______%,人民币________元。
2.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
3.当乙方完成预算工程总量的_________%时,甲方向乙方支付预算工程价款的_________%,人民币_________元。
乙双方共同审定后,做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内,甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。
5._______________________________。
第十一条
。
序号
成果名称
规格
数量
备注
乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数,需另行向乙方支付每份工本费_________元。
第十二条 甲方违约责任
;向乙方偿付违约金。
计算,同时工期顺延。
3.甲方未按期要求支付乙方工程费,应按顺延天数和当时银行贷*利息,向乙方支付违约金。影响工程进度的,甲方应承担顺延工期的责任,并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。
4.对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果,甲方有义务保密,不得向第
三方提供或用于本合同以外的项目,否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
5.____________________________。
第十三条 乙方违约责任
1.合同签订后,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的,乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%,人民币_________元, 并归还甲方预付的全部工程款。
生活条件,并且保证了工程款按时到位,乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时,应向甲方偿付拖期损失费,每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期,乙方不承担赔偿责任。
造成后果时,乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任,并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天,到_________年_________月_________日完成,并向甲方提供测绘成果。
4.对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果,乙方有保密义务,不得向第三方转让,否则,甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。
的违约金。
6._______________________________________________。
第十四条 由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
第十五条 其它约定:____________________________
第十六条 本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。
第十七条 因本合同发生争议,由双方当事人协商解决或由双方主管部门调解,协商或调解不成的,当事人双方同意__________仲裁委员会仲裁(当事人双方未在合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。
第十八条 附则
1.本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后,本合同终止。
2.本合同一式 __________份,甲方__________份,乙方__________份。
定作人名称(盖章):____ 承揽人名称(盖章):____
定作人住所:____________ 承揽人住所:____________
邮政编码:______________ 邮政编码:______________
联系人:________________ 联系人:________________
电话:__________________ 电话:__________________
传真:__________________ 传真:__________________
e-mail:________________ e-mail:________________
开户银行:______________ 开户银行:______________
银行帐号:______________ 银行帐号:______________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
(签字):______________ (签字):_______________
(委托代理人)__________ (委托代理人)___________
国家测绘局
国家工商行政管理局 制定
二0XX年三月
测绘合同(篇12)
委托方(甲方):
受托方(乙方): ______ _____________
签约地点:
土地测绘承揽合同
委托方:(以下简称:甲方) 法定代表人: 联系电话: 通讯地址: 邮 编:
受托方:(以下简称:乙方) 法定代表人: 联系电话: 通讯地址: 邮 编:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规,甲方委托乙方就 项目测绘事宜达成如下协议,供双方遵守执行。
第一条 工程概况、委托测绘目的
工程地点: 内容、技术要求
委托工作技术要求:GPS点测:
(要求每个GPS点,必须进行固定及保护。没有进行保护的视为无效测放点。
地形图:
(构筑物(如房屋、公用设施、电力设备、道路等)进行1:500比例尺的现状图测量;
(2)表示出现状高程,以10×10m方格网形式测放;
(坐标;
(坐标、胸径、树的高度;
(通信线路等的路由及线杆坐标、高度。
物探:
(材质、埋深和坐标;
(2)要求采用专有探测仪器,进行探测。 红线桩点:
(要求每个折点均测放出桩点,并洒出白灰线; (放测及定桩:
(每个桩点要求进行固定并采取保护措施。
第三条 执行的技术标准(下列的为一般常用规范,技术人员根据实际需要进行删选与填写,不能不加删选直接应用)
1、《城市测量规范》(CJJ/T 8-20xx);
测量规范》(GB/T 18314-20xx)
3、《全球定位系统实时动态测量(RTK)技术规范》(CH/T 20xx--20xx)
4、《1:500 1:1000 1:20xx外业数字测图技术规程》(GB/T 1491 2-20xx)
5、《国家基本比例尺地图图式第一部分:1:500 1:1000 1:20xx地形图图式》(GB/T 20257.1-20xx)
《土地勘测定界规程》; 8、《土地利用详查技术规程》;
法规、文件等。
第四条 乙方提供的工作成果
1、 乙方工作内容应按甲方要求分批次现场作业及形成相应成果文件。
2、提供工作成果的时间要求:
:
(及电子版1份;
(2)GPS点测,需分两次提供,第一次提供3个点,其中2个带高程点;
(及电子版1份。
第五条测绘工程费
1、取费依据 :颁布的测绘产品价格基础上双方协商确定。
2、取费项目及工程价款总额:
3、工程完工后,根据实际工作量同比核计实际工程价款总额。
费用明细表
注:上述综合单价已包含人工费、材料费、图纸费、现场费用、管理费、利润及税金等乙方完成本合同内容所需的全部费用,除非甲方书面同意,上述综合单价不予调整。
第六条双方的义务
平面图 等资料,按时支付测绘费用。
2、乙方根据有关技术标准要求和甲方委托的内容如期完成并出具相应的图件及报告。
测绘合同(篇13)
房产项目测绘合同
在房地产开发领域,房产项目测绘合同是一份非常重要的文件,它规定了测绘工作的范围、方法和费用等内容,保证了房地产项目的准确性和可靠性。本文将详细介绍房产项目测绘合同的重要性以及具体的内容要点。
一、合同背景
房产项目测绘合同是由甲方(业主或委托人)和乙方(测绘公司或个人)签订的一份法律文件,旨在确保房地产项目的测绘工作能够按照相关法规和标准进行,并保证精确性和可靠性。该合同是房产项目开发的重要组成部分,是确保项目可持续发展的基础。
二、合同内容
1. 项目概述:合同应明确规定房产项目的名称、位置和规模,确保双方对项目的基本情况具有一致的认识。
2. 测绘范围:该部分需要详细列出需要进行测绘的区域,包括土地、建筑物、道路、管线等。同时要规定测绘的精确要求,例如误差限度和测绘标准。
3. 测绘方法:合同应详细说明测绘所采用的方法和技术,确保测绘结果的准确性。同时,合同应规定测绘所需的设备和人员配备等要求。
4. 测绘报告:合同应规定测绘报告的格式和内容要求,包括平面图、高程图、三维模型等。还应明确报告的提交时间和审批程序。
5. 费用支付:合同应明确规定费用的支付方式和周期,避免因费用问题引发纠纷。费用可能包括测绘费、设备租赁费、人员工资等。
6. 合同期限:合同应明确规定房产项目测绘的时间范围。根据项目的规模和复杂性,该期限可能从几周到几个月不等。
三、合同签署与履行
1. 合同签署:双方在合同签署之前应进行充分的沟通和协商,确保双方对合同内容的理解和认同。双方应在合同上签字并加盖公司公章或个人签章。
2. 合同履行:在合同实施过程中,甲方和乙方应按照约定严格履行各自的义务。甲方应提供项目的详细信息和必要的支持,乙方则负责按照合同要求完成测绘工作。
3. 变更和解决争议:如果在合同履行过程中需要对合同内容进行修改或有任何争议出现,双方应进行及时协商,并签订补充协议。如果双方无法达成一致,可以依法提起诉讼解决。
四、合同的意义和作用
1. 保证房产项目的准确性:房产项目的测绘工作是开展后续工作的基础,通过签署合同可以保证测绘结果的准确性,减少后期修正和改正的成本。
2. 保障业主权益:合同明确规定了双方的权利和义务,保护了甲方的合法权益。一旦乙方未按合同要求履行义务,甲方可以依法追究其责任并要求赔偿。
3. 防止纠纷和诉讼风险:合同的签订可以明确双方的责任和义务,减少因沟通不畅引发的争议和纠纷。同时,合同作为法律文件的依据,可以降低诉讼风险。
房产项目测绘合同对确保房地产项目的成功开发起着重要的作用。通过明确规定测绘范围、方法和费用等内容,合同能够保障房产项目的准确性和可靠性,保护业主的权益,减少纠纷发生的概率。因此,合同的签订和履行是房地产开发过程中不可或缺的一环。
测绘合同(篇14)
委托人(以下简称甲方):
受托人(以下简称乙方):
房地产面积测绘合同(精选3篇)由于甲方原因而终止合同的,如乙方未进入现场工作,则甲方应向乙方支付预算测绘费的30%的违约金,如乙方已进入现场工作,则甲方应按完成的实际工作量支付测绘费。
一、测绘项目
1、测绘项目名称:
2、测绘项目地址:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《房产测绘管理办法》和有关法律法规,经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方房屋面积测绘事宜,签订本合同。甲方未按合同约定的时间支付乙方测绘费,应向乙方支付的违约金;影响测绘进度的,甲方应承担顺延工期的责任。
二、测绘资质
3、测绘项目内容:房屋面积预测绘甲方委托乙方按照《房产测量规范》GB/T17986-20xx、《武汉市房产测绘实施细则》规定进行房屋测绘工作。根据《中华人民共和国合同法》《房产测绘管理办法》等法律法规规定。
三、测绘项目执行技术标准
《房产测量规范》(GB/T17986)、《江苏省房屋面积测算技术规程》(DGJ32/TJ 131-20xx)等相关房产测绘技术标准。甲方向乙方支付预测绘预付款 元;乙方完成预测绘工作,测绘成果经甲方验收确认后 日内,甲方支付剩余预测绘所需款项,甲方自通知乙方进行实测绘工作 日内,向乙方支付实测绘预付款 元;乙方完成实测绘工作,测绘成果经甲方验收确认后 日内,甲方支付实测绘所需剩余款项。
四、测绘费用结算
1、测绘费用标准:按盐市价发[20xx]120号、盐市价发[20xx]62号、盐财综[20xx]18号文件标准收费,该楼收费标准为 元/m2。测绘费用根据测绘总建筑面积按实结算;甲方向乙方支付预付款 元;乙方完成测绘工作,测绘成果经甲方验收确认后 日内,甲方支付剩余款项。
2、结算方式:在收到乙方交付的项目测绘成果时,甲方向乙方支付全部测绘费用。
五、测绘工期
双方约定本测绘项目自合同签订后,甲方提供项目测绘全部材料之日起,个工作日内提交初步测绘报告交甲方验收,验收意见到达后,无变更的,乙方在1个工作日提交测绘成果报告。若因甲方原因(如配合乙方的工作人员不能按时到位、未按时提供所需图纸资料和相关文件或在乙方实施测绘工作后。
六、甲方义务
1、甲方负责提供完整准确的经规划审批的总平图和各幢房屋建筑平面图(内容一致的纸质图和电子图各一份)及立项批文、建设用地规划许可证、土地使用证、建设工程规划许可证、房屋结构、层次、用途及阳台封闭情况的说明、民政部门关于小区命名的批复、派出所关于房屋座落的证明等其他相关资料,并在所提供资料上加盖单位公章。向乙方提交以下资料(在□内打V选择):预测时提供 实测时提供 (1) 房屋全套规划设计图纸、电子图;(2) 销售(分割)方案及公用部位说明;(3) 有关部门批准的房屋坐落及房间号码编排表;(4) 建设工程规划许可证及附图(复印件);(5) 土地使用权证及附图(复印件);
2、保证提供给乙方的全部资料及文件均真实、合法、有效、完整、准确,并承担由该等文件、资料而引起的全部责任,该责任与乙方无关。乙方须严格依据《房产测量规范》、《武汉市房产测绘实施细则》等规定,公正、准确地测算,向甲方交付下表所列房屋测绘成果。乙方向甲方交付预测绘成果 套,甲方如需增加测绘成果套数。
3、甲方及时组织技术人员对乙方提供的初步测绘成果报告进行核对、验收。
4、甲方按照房产测绘报告的要求将共有建筑面积组成和分摊方式在房屋销售或转让合同中注明,并在销售现场进行公示。乙方测绘工作完成后将成果提交甲方申请验收确认,甲方应在 个工作日内组织有关人员按照本合同约定的测绘标准进行验收,并应在 工作日日内出具正式验收意见。
七、乙方义务
1、审查甲方提供的资料是否符合测算要求。如发现甲方提供的资料不全或不符合测绘要求,应于收到资料起7日内通知甲方。本次测绘工作完成后,若设计或销售方案发生变化,甲方应及时通知乙方重新进行测绘,费用另行结算;未及时通知作变更测绘的。
2、乙方应当严格
遵守有关法律、法规,执行房产测量规范和有关技术标准、规定,根据甲方提供的资料对甲方委托的项目进行准确及时的测绘。由于乙方原因造成工程质量不符合合同约定的,乙方负责无偿返工。因测绘成果不合格使甲方造成损失的。
八、 违约责任:
1、因甲方提供资料不及时等原因,引起乙方工作延误或造成乙方损失的,由甲方承担全部责任。
2、因乙方过失造成测算错误的,乙方应当退回相应测绘费用,并依据法律规定承担相应的责任。
3、因不可抗力,造成工期延误或合同无法如约履行的,乙方不承担责任。
4、因甲方未按测绘报告要求对共用面积组成及分摊方式进行公示或在合同中注明,造成纠纷的,由甲方承担。
九、合同争议的解决方式
1、提交盐城仲裁委员会申请仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
十、其他约定事项:
十一、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章之日起生效。如有未尽事宜,由双方协商解决。本合同一式两份,甲、乙方各执壹份。因不可抗力导致合同不能履行或者不能完全履行时,遇有上述不可抗力事故(事件)的一方,减少损失,并应 个工作日内将事故(事件)情况及有效的证明文件以书面形式通知对方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日