施工合同

施工合同15篇。

笔者将带领你一同探索“施工合同”的神秘之处。司法机构的裁决依托于国家的强制力，体现了国家的意愿，而对于劳动者而言，合同的重要性也日益突显。在任何合作关系中，合同都具备约束和保护的功能。快点击进入，探索更多有趣的内容吧！

施工合同(篇1)

甲方：(以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。

一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。

二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。

三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。

四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位，供给乙方棚布由乙方搭棚。

五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。

六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。

七、施工规格要求：

1、乙方施工时，应先砌护坡墙高1.4m，平面宽50公分;

2、随后架角子板、两边高1.4m，沟口宽1.7m，沟底1.4m，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。

八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。

九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。

十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。

十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一份，乙方持一份，工程指挥部持一份。

十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一， 如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。

甲方代表签字如下：

乙方代表签字如下：

年月日：

施工合同(篇2)

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担玉林市玉州区妇幼保健院门诊住院综合大楼玻璃幕墙施工。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

一、 承包内容：

工程承包内容：本工程玻璃幕墙按设计及规范包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用。

二、 工程承包单价：

本合同工程量约1000㎡，以按图纸理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用，按每平方650元计算。

三、 工程制作、安装及质量要求：

1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可采购材料制作加工及安装。

2、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(JGJ10296)的要求。

四、 工期：

1、暂定工期为：立铝柱开始30天完成。

2、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。

五、 工程验收质量保证：

1、工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ10296)进行。

2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求， 甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。

3、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款; 若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。

六、 付款方式：

1、合同签约同时预交工程保证金50000元。

2、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费(20元/天)。

3、工程施工完成，支付工程总额80%，余款待工程竣工验收合格后一月内付清。

七、 双方责任

甲方责任：

1、甲方应提供与该工程设计施工图纸一份;

3、按合同规定及时支付款项;

4、协调会议，及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;

5、乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同;

6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。

7、甲方负责协调相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。 乙方责任：

1、 保证加工及安装质量，严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;

2、 对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方;

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，应由乙方负责;

4、负责未验收前的成品保护

5、严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。

6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工，若由于施工方责任而不能执行计划施工，甲方有权给予乙方一定的处罚。

7、乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。 对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。

8、乙方必须保证施工安全，保证工人人身安全责任，施工过程安全事故发生的费用由乙负责。

八、 其它

1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件， 并具有法律效力。

2、本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。

3、本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，合同经双方签章后生效。

甲方经办人：

电话：

日期：

乙方经办人：

电话：

日期：

施工合同(篇3)

合同编号：_________

甲方：_________

乙方：_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和（1999－0201《建筑工程施工合同》）及有关法律顾问、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一致，订立本合同。

第一条工程概况

工程名称：_________市_________街_________气化站及管道供气项目。

工程地点：_________市_________街。

工程范围和内容：_________气化站：_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。

工程造价为：_________元整。（即：￥_________元）

第二条工程期限

合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本合同工程开工、竣工日期。

双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。

第三条材料供应

一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。

二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。

第四条工程结算方式

一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________％给乙方。如甲方未按合同付款，则工期自然推后。

二、当乙方收到甲方预付款后，_________日内正式进入安装工地。

三、当竣工后，甲方需在_________日将其余的_________％支付给乙方，余下_________％款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。

四、支付方式：采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。

第五条工程验收

一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_________天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。

二、工程交付使用后，甲方正常使用_________天，视甲方验收认可。

第六条保修维护

乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方提供无偿免费服务；二年后为有偿服务。

第七条组成合同的文件

组成本合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第八条甲方的承诺与保证

一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并承担施工引起的水、电费用；

四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第九条乙方的承诺与保证

一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

二、其有权进行本协议规定的交易，并已采取所有必要的公司和法律行为（包括获得所有必要的政府批准）授权签订和履行本协议；

三、保证在施工过程中，本着安全第一的宗旨，如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故，乙方承担一切费用及责任；

四、承诺按合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任；

五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第十条违约责任

一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_________％的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。

二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。

三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

第十一条保密

一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第十二条补充与变更

本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第十三条不可抗力

任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起三日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十四条争议的解决

本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条优先权

为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。

第十六条其它

一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。

二、合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

签订地点：_________签订地点：_________

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国合同法和有关规定，经双方协商一致签订本合同：

一、工程项目

（1）工程名称：

（2）工程地点：

（3）工程范围和内容：

（4）工程造价：全部工程预算造价人民币____元

（5）工程期限：

全部工程自____年____月____日开工，至____年____月____日竣工。

（6）施工前各项准备工作，根据双方协定及施工方案图，分别负责按时完成。

（7）施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。

a不可抗拒的灾害，被迫停工。

b因甲方变更计划或变更施工图

（8）工程所需的图纸有甲方负责提供。

（9）工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。

二、工程款结算

全部工程造价的结算方式，按下列规定办理。

1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。

2工程款拨付与结算办法，按双方协商的现行规定办理。

三、施工与设计变更

1、乙方根据甲方的质量标准施工，达到合格。

2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方，应以书面形式通知乙方，双方协商解决。

四、竣工验收、结算与保修

1、竣工工程验收合格，从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管，致使验收后的工程发生损失，应有甲方承担。

2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方协定的期限内完成，经验收合格后，再行移交。

3、竣工工程验收，乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件：

（1）工程完工报告

（2）设备清单。

（3）工程分布图纸。

4工程竣工验收后，乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修

网络设备在三个月之内出现故障，乙方提供新品替换，如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内，公司将免费保修，或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机，包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内，但附件若在购机后初次使用时有问题，可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的，不属于产品保修范围之内。

五、违约责任和仲裁

（1）由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，有乙方承担责任，负责解决未尽工程。

（2）双方不得借故拖欠各种应付款项。

（3）履行合同如有任何纠纷时，双方当事人应及时协商解决，协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。

六、合同份数及有效期

本合同一式两份，有甲已双方各执一份。

本合同自签订之日起生效。

甲方盖章：乙方盖章：

经办人：经办人：

电话：电话：

地址：地址：

签定时间：年月日签定时间：年月日

施工合同(篇4)

甲方：_______________

乙方：_______________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律，承建工程的实际情况并遵循平等，自愿公平和诚实守信的原则下，双方一致同意达成如下协议条款，以资甲、乙双方共同遵守执行。

一、工程概况：

1、工程房型：_______________________

2、工程地点：_______________________

3、结构层次：_______________________

4、工程质量：确保证是一次性验收合格。

5、工程工期：确保总包单位，在本工程节点和总进度计划前完成施工任务，进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起完成。

二、承包方式

三、承包范围：

乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工，按图纸要求，负责施工，二次结构的_______________________工程设计图纸，设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。

四、工程质量：

1、质量目标：同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。

2、人员进场须进行样板工程，一旦确认，后续工程需按照同等，质量要求进行施工，如样板工程不能满足质量要求，本合同乙方自动放弃。

五、施工工期：

1、乙方承诺：工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工，月时度计划要求完成。(包括法定的节假日在内)否则每延一天罚款1000元/天。.乙方保证每天施工所需要的人数。

2、在农忙期间，保证施工生产的正常进行，确保甲方要求的.节点工期，若乙方施工的节点工期天数有拖延的每延迟一天罚款20xx元/天。

六、安全生产：

1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。

2、乙方必须按安全施工要求进行施工，杜绝重大伤亡事故。

3、双方对各自施工安全分责任承担，若出现重大伤亡事故，根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。

4、安全防护乙方不得随意拆除和移动，在施工需改动的部位须经甲方项目负责人批准后方可实施，并按照防护要求，否则，每处罚款500元。

七、文明施工：

1、本工程的文明施工，目标为江苏省文明工地。

八、甲、乙双方约责任：

1、甲方负责：

甲方________为履行本协议的全权代表，行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，对工程的施工，生产、进度、质量、安全、文明施工等方面负全责，对乙方各项指标的考核有一票否决权，对乙方定期的召开生产协调会，并按合同条款拨付生活费和工程进度款，和对乙方各项工作的指导，检查和督促。

2、乙方负责：

⑴乙方委托________为履行本协议的代表人，行使合同的约定的权利，履行合同约定的职责，合约期内，乙方代表必须常住施工现场，每月不得少于25天，若确需离开工地，必须得到甲方现场负责人的同意。否则，每缺勤一天罚款贰佰元。

⑵乙方应按照甲方的编排合同，同等工程施工计划精心组织，按排施工，所有甲方在工作上的布置和调度，如乙方不执行，甲方可直接安排他人实行施工，因此发生的费用，在乙方工程款中扣除。

⑶根据工程进度，由甲方提供准确的要料计划，各工种自用钢丝绳、小型工具等由乙方自行采购。

⑷严格按照江苏省文明工地的要求组织施工生产，确保本地直到“江苏省文明工地

九、材料：

1、甲方只提供，

⑴置筋的钢筋，黄沙、水泥、红砖、石子、砼乙方根据施工图纸及承包人的要求，完成合格的二次结构砌体工程。

⑵升降机、塔吊、外架、搅拌机、电源提供至三级箱。

十、工程结算造价的确定：

1、本工程的结算价按图纸的_______________________结算价格为_______________________计算。

十一、工程结算造价的结算方法：

乙方凭单位工程负责人开具的工程完成情况证明并经甲方审核通过后可须结当月完成的工程量，当月完成的工作量可作为预付工资(生活费)的依据。

十二、工程款的支付方式：

工程款的结算参照甲方和总承包方的合同工程的结算方式进行结算。

十三、其它事项：

1、若乙方的劳动或工程的施工质量，进度、安全、文明施工等方面，不能满足合同中约定的要求，并经整改不力仍达不到约定要求，甲方可随时终止本合同的执行，退场不予结算。

2、工程施工中所有针对乙方的罚款，如乙方不签字同样生效。

3、未尽事宜，同甲方和总承包方的合同与本合同有同样的效力。

4、本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字生效，工程款清自行失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同(篇5)

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商，甲方决定由乙方承担华立天地豪园玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装。为明确双方责任，本着互相协作，紧密配合、分工负责的原则，根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，双方同意就本工程达成以下合同条款，双方共同遵守执行。

一、承包内容：

1、工程承包内容：257平方米玻璃幕墙，350平方米大白玻制作、安装等，并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。

2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包，包质量。

二、工程总价及数量：

1、乙方承包该工程的制作及安装，

其中：257平方米玻璃幕墙的单价为：65元/平方米；350平方米大白玻的单价为：50元/平方米；合同总价为：34205元人民币。

2、本合同工程量暂以理论计算数量为准，在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准，按合同不变单价进行调整。

三、工程制作、安装及质量要求：

1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计，图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作加工及安装。

2、安装质量：外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》（JGJ102—96）的要求。

四、工期：

2、乙方需与内装密切配合进行施工，以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。

3、暂定工期为：30天完成。

五、工程验收质量保证：

1、工程验收按国内现有国家行业标准（JGJ102—96）进行。

2、工程竣工后乙方先进行全面自检，确认无误后提出书面报检要求，甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。

3、乙方保证通过有关部门的验收，若不能够通过验收，甲方拒付余款；若影响整个工程竣工交验，乙方应赔偿甲方损失。

六、付款方式：

1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。

2、工程施工完成前，甲方按乙方人头支付生活费（20元/天，一周一发）。

3、工程施工完成，支付工程总额80%，余款待工程竣工验收后一次付。

七、双方责任

甲方责任：

1、甲方应提供与该工程设计、施工一份；

3、按合同规定及时支付款项；

4、协调会议，及时解决、处理施工过程中出现的有关问题；

5、乙方施工质量问题，甲方有权要求整改，如整改仍不能达到甲方及相关标准要求，甲方有权终止合同；

6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。

7、督促各单位保护好乙方产品，如发现有意破坏，责任由破坏方负责，由甲方协调。

8、如变更设计，需提前一周内通知乙方，否则造成成品、半成品的报废，责任由甲方负责；

9、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。

乙方责任：

1、保证加工及安装质量，严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行；

2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差，及时报于甲方；

3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工，应由乙方负责；

4、负责未验收前的成品保护

5、严格遵守工地现场施工管理制度，做到安全施工，文明施工，要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工，如发生安全和质量事故，或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。

6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工，若由于施工方责任而不能执行计划施工，甲方有权给予乙方一定的处罚。

7、乙方现场施工管理人员，必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员，乙方必须根据甲方要求进行更换，替换人员必须叁天内到岗。

八、其它

1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件，并具有法律效力。

2、本合同签订后具有法律效力，双方发生不可解决的争执时，可按照法律向当地有关部门起诉。

3、本合同履行过程中如有未尽事宜，双方另行解决。

本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，合同经双方签章后生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同(篇6)

一、合同签订前应注意的事项

在合同签订前，应对业主(发包人)及工程本身情况要做详尽的调查。比如工程的真实 性、可靠性以及业主的资信情况，工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信可靠、 工程合法、手续完备的条件下，与之签订合同，施工方的合同权利才能得到充分的保障。

1.对发包商主要应了解两个方面的内容：一是主体资格，即建设工程相关手续是否齐全 。例如，建设用地是否批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招 标 等。二是履约能力，即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前 对发 包方主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，将不合格的主体排斥在合同的大门之外 ，为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的基础。

2.如果施工方施工的是分包工程，要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项 目，发包人是否依法取得企业法人营业执照，取得了相应的经营资格和等级证书，审查发包 人签约代表人的资格，审查工程发包人的履约信用等。

3.对施工方的分包商主要了解的内容有：资质情况，施工能力，社会信誉，财务情况等 。

二、合同签订阶段应注意的事项

1.合同价款约定清楚。

(1)《协议书》中“合同价款”的填写，应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定，非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是双方共同约定的条款，第一，要协议;第二，要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。

(3)应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。

(4)对于风险范围内以外的风险费用，应约定调整方法。

(5)在施工过程中，会出现设计变更等情况，合同双方都会签订补充条款，重新约定 合同价款。所以补充条款中一定要约定一句话：“此补充合同与主合同具有同等效力。”

(6)甲方签署的工程量确认单十分重要，在合同纠纷中，法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。

2.工期、质量、造价的约定，是施工合同最重要的内容。

(1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。开工日期有“ 破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说，竣工日期有“验收合格之日”、“ 交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用哪种，均应在合同中予以明确约定，并约定开工、竣工应办理哪些手续，签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。

(2)目前在工程质量验收中，工程质量监督部门不再是工程质量评定的主体，竣工验 收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此，合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。 (3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程 中都不可避免有设计变更、现场签证和材料差价的发生，所以均难 “一次性包死，不作调整”。合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的 签发、确认做出明确规定。如果是单价合同，必须明确单价所包含的工程量内容的清单。

3.对工程预付款、进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。

一般情况下，工程进度款按月付款或按工程进度拨付，但如何申请拨付，需报何种文件 ，如何审核确定拨款数额以及双方对进度款认识不一致时如何处理，

往往缺少详细的合同规 定，影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作。因此，合同中应特别注重工程拨款和结算的程序约定。 (1)填写约定工程预付款的额度，应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。

(2)应准确填写发包人向承包人拨付款的具体时间或相对时间。 (3)应填写约定扣回工程款时间和比例。 (4)工程进度款的支付时间与支付方式，以形象进度可选择：按月计算、分段结算、 竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。 (5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依 据计算。

合同中对工程预付款、进度款应明确约定，发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。若发包人不按约定的时间和比例执行，引起的工期顺延可不 追究承包方的责任。承包方可以要求由于进度款或预付款付款不及时带来的损失。

4.总包合同中应具体规定发包方、总包方、分包方各自的责任和相互关系。

尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同，法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原则性的规定，但实践中仍常常发生分包方不 接受总包方监督，和发包方直接向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。因此，在总包合同中应当将各方责任和关系具体化，便于操作，避免纠纷。

以上的行为时有发生，会造成资金管理混乱，三者的资金往来出现交叉，在工程竣工结 算时出现纠纷。如果发包方将工程款直接拨入分包方账号中，总包方可以追认此款项，发包方必须将工程款拨入总包方账号。如发包方不执行，总包方可起诉法院，请求法院强制执行 ，将工程款追回。

但是一般情况下，以上情况很少出现，因为在合同履行过程中，都是合同双方之间有资 金往来和工作关系，只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。

5.明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。

建设工程在工程施工过程中，发包方、承包方、监理方参与与生产管理的工程技术人员 和管理人员较多，但往往职责和权限不明确或不为对方所知，由此造成双方不必要的纠纷和 损失。合同中应明确列出对方派出的管理人员名单，明确其各自职责和权限，特别应将具有 变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清楚，防止其他 人员随意签字，在最终结算时，双方不认可，引起纠纷，给施工方造成损失。

6.材料设备供应应约定清楚。

(1)应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供 的时间和地点。

(2)应约定供应方承担的具体责任。

(3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其 他方法)。

施工合同规定是甲方供料，合同条款中必须约定材料的具体内容、品种、规格、数量、 单价、质量等级提供的时间和地点以及验货方式。如果没有约定，工程质量由于甲方的供料 出现问题，会导致法律纠纷。虽然在法院审理中，法院会依据事实判定甲方的原因影响工程 质量，但是也让施工方消耗时间，影响企业的效益。

7.不可抗力要量化。

施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详 细规定，施工方在签订合同时都认为不可抗力的内容就是这些了。于是，在《专用条款》上 用“√”或填上“无约定”比比皆是。

国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少，较常 见的是风、雨、雷、震等自然灾害，达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力，《通 用条款》未明确，实践中双方难以达到共识，双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雷 、震等自然灾害程度应予以量化。

8.运用担保条件、降低风险系数。

在签订《建设工程施工合同》时，可以运用法律资源中的担保制度来防范或减少合同条 款所带来的风险。如施工方在向业主提供履约担保的同时，业主也应该向施工方提供工程款 支付担保。

业主工程款支付担保，是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务，由担保人 为业主向承包商提供的，保证业主支付工程款的担保。业主支付担保的担保金额应与承包商 履约担保的担保金额相等，且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额，最低担保金 额不得低于合同金额的10%。如果没有约定担保条款，一旦工程款不能及时拨付，会给承包 方带来损失。

9.违约条款就应注意：

(1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承担的具体违约责任。

(2)违约金与赔偿应约定具体数额和具体计算方式，要越具体越好，具有可操作行、 以防止事后争议。

约定违约金是防止违约条款发生时，双方发生纠纷。但是，双方签订中约定了违约金条 款，但根据我国《合同法》第114条第2款：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以 请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人 民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定，双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍 ，明显高于实际损失，应当根据本案情况适当减少。

10.争议应注意事项。

填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意 见。有的工程选择上级仲裁方式，有的工程选择诉讼的方式，但尽可能选择对施工方有利的 法院(有管辖的法院)。

施工合同(篇7)

委托方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。

一、工程项目：

1、工程名称：

2、交货及安装工程地点： 。

3、承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。

二、工程总造价及其支付：

(一)系统工程总造价

1、本工程含税总造价为人民币 (大写) 。

2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。

(二)工程款支付

1、工程经甲方测试、验收合格后，在30个工作日内付清全部款项为 (大写)。

三、工期：

1、本合同签订后，乙方于 年 月 日进场，到 年 月 日止，完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。

2、在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

四、供货及安装：

1、本工程乙方必须严格按照国家有关施工规范进行施工。

2、乙方并保证所提供的材料质量符合或优于技术规范，并做到优质服务。

3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

五、双方责任：

(一)甲方责任：

1、审核乙方提供的设计、施工方案，并向乙方提供必要的场地及施工用电。

2、委派 为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

3、在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

4、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

(二)乙方责任：

1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修，整体质保期为验收合格后一年。

4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方财产，由乙方负责赔偿。

5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

6、根据甲方对点位的要求，布线后提供详细的网络点位分布图和路由图。

六、违约责任：

1、除不可抗力(战争、自然灾害等)外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价 %的违约金，如果违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的 %计付违约金。

3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的 %向甲方计付违约金。

七、其他事宜：

1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后 天内付清，否则按逾期付款处理。

2、本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3、双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。

4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果 日内不答复视为认可。

6、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同(篇8)

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：4号点（许有刚等户）栋屋面瓦施工、屋面防水卷材（含基层处理），天沟水泥砂浆抹面、梯步间涂料、楼梯梯步摸面、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪（含回填夯实）以及其他整改项目。

承包范围：分两步实施：第一步，先对屋面盖琉璃瓦、天沟水泥砂浆抹面进行施工；第二部对梯步间刮仿瓷涂料、割楼梯梯步（含做滴水线）、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪（含回填夯实）工程的施工；以上分项工程施工，均包括材料采购（包括施工必须的辅助材料）、运输、安装施工，以及材料样品的试验检测、产品、材料的三证收集（交甲方）等工作内容。

二、合同价款及结算

本工程屋面琉璃瓦的施工面积暂定为1036m2，综合单价为60元/m2；屋面防水卷材（含基层处理），共计290㎡，综合单价为14元/m2；梯步栏杆（厚度90丝）综合单价100元/m，割梯步砂浆抹面（含滴水线）综合单价28元/m2；梯步间刮仿瓷涂料（三遍）综合单价8元/m2；天沟砂浆面分项工程共计240m2，综合单价18元/m2；梯步不锈钢栏杆300m/单元，高度按设计，4楼悬空平面栏杆高度为1、2m，综合单价为100元/m；楼梯间地坪含摸光（包括回填夯实），砼厚度5cm，综合单价为38元/m2；整改工程整改工程量以甲方与乙方、现场实测所施工工程量为依据，按实决算。以上分项工程的施工综合单价是按照施工图纸、承包范围、合同条款、现场条件、技术措施、文明施工等条件确定的，包含以上整改工程采购安装过程中所发生的一切费用（包括损耗和税金）。

三、付款方法

甲方按施工进度工作量逐次向乙方支付工程款；1、屋面整改工程施工完毕，经检查合格后，支付屋面工程进度款的90%；2、其他整改工程按进度分期支付，全部整改工程完工并验收合格后，办理工程结算，决算完成后一个月内支付结算总价。

四、合同工期

该整改工程采购施工工程必须服从每幢楼的施工进度计划要求，在协仪确定的时间内完成施工。1、屋面所有整改工程工期共计20天；2、其他分项工程的工期按实际情况确定。

五、质量标准

施工质量标准：按国家现行的质量评定标准及技术验收规范。施工质量等级为合格。

产品质量标准：所用的材料须达到行业标准规定的'要求。

六、甲、乙双方的权利和义务

1、甲方的权利和义务：

1）甲方协助乙方寻找材料的存放场地和施工场地，提供施工所需的水。

电源等，水电费用由乙方负责。

2）甲方提供盖瓦分项工程的施工塔吊，供乙方施工之用。

3）按时组织工程验收。按合同规定支付工程款。

2、乙方的权利和义务：

1）乙方在合同生效后应立即组织材料采购和人员进场实地勘察。并根据现场的实际情况，按甲方的施工步骤，在合同生效后的3天内编制完成施工组织设计送交甲方审查，做好施工准备工作，立即进场施工。

2）乙方须按国家和重庆市有关规定提供材料三证。

3）施工现场的产品保护工作由乙方自行负责。

4）乙方必须有施工技术、管理人员常驻现场，负责履行施工协议，按照协议要求组织施工，保质、保量、按期完成协议所规定的工作内容；否则，造成的损失由乙方自负。

5）乙方须向施工人员进行安全文明施工教育，施工中要加强施工安全管理；要服从甲方的施工、安全管理，否则乙方要承担由此产生的安全、质量经济损失。

七、违约责任

协议签订后双方必须严格遵守，若有违反，违约者赔偿守约方经济损失按协议总价的10%计算。

八、争议或纠纷处理

本合同在履行期间，双方发生争议时可采取协商解决或请有关部门进行调解，或请荣昌区市仲裁委员会进行仲裁。

九、合同生效

双方签字后本合同生效。本合同一式三份，甲乙双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同(篇9)

甲方：乙方：为高起点、高质量、高标准快速推进新农村示范化建设，经甲乙双方协商决定将文化广场建设工程交由乙方施工，现就有关事项达成如下一致意见：

一、工程建设内容及工程单价

1、挖土方。必须挖到硬底经甲方验收后进行砂石换填，XX整并进行夯实，工程单价为挖土方30元3，换填100元3。

2、广场硬化。必须按C25混泥土标准实施并刻印，工程单价为380元3。

3、其他工程以现场确认为准。如贴砖、栏杆、桌凳、下水道等。以上工程量均以验收为准。

二、工程质量要求

1、乙方必须指派专门的现场技术负责人专门负责工程质量管理，并主动接受甲方监督。

2、甲方负责组织专人全程监管工程质量，凡发现工程质量问题，甲方责令乙方限期整改至整改合格，否则甲方概不支付乙方工程款。

三、安全责任甲方有权随时对乙方工地进行安全检查，制止违章作业，对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿，乙方必须按照工程安全管理规定组织施工，凡施工中造成的一切安全事故，概由乙方负责。

四、工程期限________年____月底前全面完成文化广场建设。如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求，甲方有权选择其他工程队进行突击。

五、付款方式甲方按施工进度____区拨款进度分阶段支付乙方工程款，全部工程完工后，甲方将邀请区农委、区规划建设局等相关部门共同组织验收，对合格工程，除扣留5%的质量保证金外，其余工程款将及时支付，质保期限两年，若两年内工程未出现质量问题，甲方将全额支付质量保证金。

六、其他未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

七、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，报农委备案一份。甲方： （签章）甲方代表：（签字）乙方：（签章） 乙方代表：（签字

施工合同(篇10)

甲方：___________（简称甲方）

乙方：___________（简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

一、工程规模：___________________________________________________________。

二、工程内容：按图纸制作安装彩钢房，屋面彩钢板为YX100—970型，上板厚度为蓝色，下板厚度为_____mm，墙面彩钢板YX100—950型，外板厚度为白色_______mm，内板厚度为白色______mm。

第二条 工程造价

合计工程总造价为_______________________元，（超出面积和变更另行计算）。

第三条 技术要求

1、按甲方提供的图纸生产加工。

2、工程材料均应为达到国家行业标准的合格品。

3、施工按设计说明及图纸施工（材质及施工项目详见报价单）。

第四条 质量要求

1、工程质量标准：合格。

2、一方必须严格按照通过甲方审核的施工图纸规定进行施工并接受甲方代表监督。

3、工程竣工后，乙方按规定对工程进行保修，保修时间自通过竣工验收之日起算起，为期一年。

第五条 付款方式

1、合同签订生效后甲方向乙方预付人民币为生产定金。

2、方管进入现场后，甲方支付乙方总工程款元，彩钢板进入现场后，甲方再支付给乙方总工程款的40%。

3、工程完工后，甲方将剩余工程款全部付清。

第六条 合同工期

1、开工日期以甲方具备开工条件，通知乙方开工。

2、合同日期：合同签订后。

3、如遇下列情况之一，经甲方现场查证后，工期相应顺延：

（1）因天气或人为、不可抗拒的原因被迫停工。

（2）因甲方提出变更设计而影响进度。

（3）非乙方原因而影响下道工序施工。

（4）甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。

第七条 工程结算

1、单价以本合同预算单价为准，面积以实际发生面积计算，如设计变更，减少或增加的数量应计入结算中。

2、如遇下列情况，合同总价做相应调整，以双方最终结算为准：

（1）在施工中增加的工程项目。

（2）因设计变更而增加的费用。

第八条 双方的责任和义务

（一）甲方：

1、按合同规定及时兑付工程款。

2、负责施工现场管理和协调各方面关系。

3、负责为乙方施工创造便利条件，提供施工人员住所、水、电、设备及材料仓储库房。

（二）乙方：

1、负责按合同规定的工期和质量要求设计并组织施工。保修期为一年。

2、乙方施工人员在施工现场服从甲方管理并自觉遵守甲方及各项规章制度。

3、乙方对现场施工人员要有专人负责管理，保证施工现场的整洁，做到安全操作文明施工。

4、必须保证提供和使用安全用品、用具及劳动保护品，并对施工人员及第三者安全负全责。

5、乙方在工地的安全由乙方负责，与甲方无关。

第九条 纠纷处理

未尽事宜，双方在施工过程中协调解决或另行签订补充协议。出现纠纷，双方协商解决，协商不成可通过长春市仲裁委员会解决。

第十条 合同的生效与终止

本合同自双方签订之日起生效，工程完工验收后自行终止。

第十一条 附则

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：______________ 乙方：________________

联系方式：__________ 联系方式：____________

_____年_____月____日 ______年______月_____日

施工合同(篇11)

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地址：

3.承包范围和内容：

二、承包方式：

三、合同金额(大写)：

四、双方一般权利和义务

(1)发包人责任：

a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。

b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。

c.甲方应按时支付乙方工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付合同总额的0.05%为违约金。

(2)承包人责任：

a.严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量.

b.做好现场文明施工、安全生产。

c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。

d.在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。

e.服从甲方统一安排指挥。

f.由乙方原因造成工期拖延每天支付合同总额的0.05%违约金。

五、合同工期

1、本合同工期总日历天数天。以合同签订正式开工之日起开始计算。如遇以下情况，工期相应顺延：

a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;

b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;甲方材料未及时进场。

c.发包方原因造成影响下一道工序施工;

d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;

e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;

f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。

六、工程质量

1、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。

2、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。

七、工程款的支付和结算

本合同签订生效后，施工人员进入现场,甲方支付乙方合同总额：30%计人民币作为进场费;余款随工程完工后结清。

八、施工与设计变更

1、经甲方确认的设计图纸和有关资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。

2、甲方生产工艺需要变更设计的，必须作出设计修改通知书，乙方方可实施并组织施工，因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价，必须另行协商。

九、纠纷解决办法

乙方在施工期间，若发生任何事故与甲方无关。施工期间甲方必须协助配合乙方工作。任何一方违反本合同规定，双方协商解决，如协商不成时，可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。

十、附则

1、本合同双方签字确认后即生效，工程竣工验收符合要求，付清工程款后终止，保修责任仍然保留。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2、合同履行过程中，双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件，具有与合同同等的约束力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工合同(篇12)

发包方 (以下简称甲方）

承包方 （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称

2、工程地点

3、工程内容

4、工程造价

二、双方责任

甲 方：

1、工程开工前，交给乙方施工图纸1份，地质勘察报告1份，组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，提供会审纪要和修改施工图。

2、开工前，做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电，地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作，须具备开工条件。

3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置，并现场交验。

4、协调施工现场周围居民环境。

甲方因以上约定未能如期完成，造成工作上的延误或施工中的损失，应承担由此而造成的损失及经济责任等。

乙 方：

1、做好施工准备工作，根据设计图纸，按规范组织施工。

2、确保工程质量，出现质量问题负责处理并承担其费用。

3、乙方施工现场的内外安全责任由自己承担，发生费用由乙方自理，做到文明施工。

4、按合同规定的时间，如期完工和交付收验。

5、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书2份。

乙方如不能履行以上各项义务，造成工期延误或质量损失，应承担其经济责任。

三、合同工期

1、有以下原因影响施工，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

（1）人力不可抗拒；

（2）设计变更；

（3）甲方计划调整；

（4）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；

（5）凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要退换而影响进度；

（6）在施工中如因停电、停水影响正常施工；

（7）非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工；

（8）未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。

四、工程质量

1、质量要求：

2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。

3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后，方可进行下一道工序。

五、工程价款支付与结算

六、违约责任

乙 方：

1、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工；由于修理或返工造成逾期交付，偿付逾期违约金。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。

甲 方：

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失；同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

3、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

4、不按合同规定拨付工程款，超时限付款另需支付银行同期贷款利息，并承担由此造成的一切损失。

七、其它

1、乙方食宿问题自行解决。

2、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决，不能协商解决的，可向当地人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜双方协商解决，或签订补充协议作为本合同的附件，享有同等法律效力。

4、本合同自双方代表签字盖章生效，工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。

5、本合同壹式 份，甲乙方各执 份。

发包方（盖章） 承包方（盖章）

法人代表（签字）法人代表（签字）

联系电话：联系电话：

施工合同(篇13)

发包方： （以下简称甲方）

总包方： （以下简称乙方）

承包方： （以下简称丙方）

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，揽 外墙装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方管理，丙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。

一、工程名称及内容

1.1工程名称： 酒店（1#~4#企业总部）裙房石材幕墙装饰工程；

1.2工程地点：；

1.3工程内容：幕墙装饰工程所有干挂石材幕墙、清洗预埋挂件、防雷接地、主入口钢架等等图纸中所有内容。

二、合同价款及承包方式

2.1合同价款：估算人民币约陆佰伍拾万元整（￥：6500000元）。本合同采用固定单价（大面平板559.00/m2、裙楼腰线609.00/ m2、裙柱面590.00 m2、檐口菱形状面板750.00 /m、勒脚板线条278.00/m、勒脚平板643.00/ m2、裙楼大面弧形板905.00/ m2、裙楼弧形线条386.00/ m、裙楼勒脚弧形板939.00/ m2、）确定合同价款。本合同价中对应投标中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误，如有设计变更按变更后工程量，其中图中的裙楼石材为湖北黄金麻，勒脚1.20m高为（英国棕）以上用料均不作调整。

2.2承包方式：包工包料；包工期、质量；包安全文明施工；包验收（含施工资料）通过，严禁转包。

2.3本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验检测费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的（不含乙方配套费）包干费用。乙方配套费由甲方与乙方结算。

三、工期要求

3.1开工时间：_____年_____月_____日；竣工时间：_____年_____月_____日；工期共90个日历天。

3.2开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。

3.3竣工日为为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。

3.3.1通过甲乙方、设计、监理、乙方和相关质检、消防验收单位共同验收并完成整改。

3.3.2丙方退场，施工场地腾空，已交完毕。

3.4乙方必须在合同签订后7日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图，将合同工期细化到每月份的旬，并确保按以上时间节点完成，以及完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后由丙方实施。

3.5在施工工期内如遇下列情况，经双方协商，以联系单签证为准，工期可做顺延：

3.5.1合同履行中发生重大设计变更（变更工程量超过施工图工程量的30％）直接影响施工进度；

3.5.2甲方进度款支付滞后2周以上的；

3.5.3不可抗力因素；

3.5.4丙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方材料供应不及时的；

3.5.5甲方同意顺延工期的其他原因。

四、合同工程款支付

4.1本工程无预付款。

4.2工程款（进度款）支付：按月完成工程量的70％支付上月工程款(按已完成工程量扣减相应发生的`甲供材料款)。工程完成后，付至合同价的80％后暂停支付，工程竣工验收通过且竣工资料交齐后甲乙双方书面确认不在增加其他资料15天内付至合同价90％，结算价款经双方确认后一个月内，支付至结算价款的95％，尾款5％留存作为质量保证金，若无质量问题，保修期满后结清余款（满1年退还质量保修金的40％），不计利息。支付至结算款的95％时乙方应提供至全部结算价款的发票。乙方申报进度款必须附想关的预算书，否则甲方有权拒绝付进度款。每次收款乙方应提供相应金额符合当地税务要求的建筑安装业发票。

4.3签证变更应当月确认，结算后一并支付。

4.4月度工程款的支付前提：乙方的施工进度必须达到甲方认可的施工进度计划的节点，否则甲方有权拒绝支付相应工程款。

4.5施工用水、电已包含在合同价中，乙方自行从总包处接水接电装表计量，进场前应与

总包方做好原始数据的书面确认，水电费用由乙方自行与总包方结算。

4.6丙方保证未经甲方的同意，不进行债权转让。

4.7丙方须须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款，丙方须优先用于支付工人劳动报酬。

4.8施工中涉及土建墙面的修补、临时设施费、建筑垃圾清理、土方外运费等费用由乙方自行与总包方协调结算。

五、工程质量

5.1本工程的质量监督验收单位为：甲乙方、监理公司、市质量监督站。

5.2工程质量要求：合格。

5.3施工图设计：应符合国家标准和行业规范。

5.3.1规范、标准

《建筑结构荷载规范》 gb509-2001

《建筑抗震设计规范》 gb50011-2001

《建筑设计防火规范》 gbj16-87（修订本）

《高层民用建筑设计防火规范》 gb50045-2001

《建筑防雷设计规范》 gb50057-94

《钢结构设计规范》 gb50017-2003

《混凝土结构设计规范》 gb50010-2001

《民用建筑隔声设计规范》 gbj118

《建筑工程施工质量验收统一标准》 gb50300-2001

《建筑装饰装修工程质量验收范》 gb50210-2001

《钢结构工程施工质量验收规范》 gb50205-2001

5.3.2门窗、幕墙工程技术规范

《建筑幕墙》 jgj3035-1996

《玻璃幕墙工程技术规范》 jgj102-1996

《金属、石材幕墙工程技术规范》 jgj133-2001

《建筑玻璃应用技术规范》 jgj113-97

《建筑幕墙工程技术规范》 dbj08-56-96

《全玻璃幕墙工程技术规范》 dbj/ct014-2001

《点支式玻璃幕墙工程技术规程规》 cecs127：-2001

《玻璃幕墙工程质量验收标准》 jgj139-2001

5.3.3主要材料标准等

5.4工程质量验收：应符合国家标准和行业规范：

5.4.1玻璃幕墙工程质量检验标准，jgj/t139，j139-2001。

5.4.2建筑装饰装修工程质量验收规范gb50120-2001.

5.4.3建筑工程施工质量验收统一标准，gb50300-2001。

5.4.4质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准，乙方承担返工损失和违约责任。

5.4.5双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分担承担。

5.5本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》（gb 50300-2001）的规定。

5.6本工程的质量保证期为二年，自工程竣工验收合格之日算起。

5.7乙方提供的半成品必须是乙方生产基地加工制作的，乙方发运前应通知甲方到场验货。非乙方加工制作的半成品一律不得进入工程安装，否则乙方还须承担由此给甲方造成的经济损失和工期延误损失。

5.8施工前，监理单位组织甲方、乙方及总包方对移交工作面质量及完成尺寸标准的验收，验收后发生的问题，须整改返修达到验收合格标准所产生的费用由乙方自行承担。

六、甲乙丙三方责任

6.1甲方职责

6.1.1甲方指派王xx为现场负责人（联系电话：）。

6.1.2由甲方组织乙方和总包方进行图纸会审和工作面交接，明晰各方工程相互交叉、连接的部分，及时纠正不合理的走向和结构。

6.1.3履行甲方与乙方签订的施工合同中甲方应负的责任。

6.1.4负责对工程施工质量、安全、进度等监督协调。

6.1.5审核乙方的施工组织方案和进度计划报表，处理有关重大的施工技术问题。

6.1.6协调乙方、总包方的配合关系。

6.2乙方职责：

6.2.1乙方必须按照甲方、总包方的施工进度要求，组织力量进场施工，保质、保量、保工期完成各项工程，并保证一次验收达到合格标准。

6.2.2乙方指派为现场管理负责人（联系电话：） ，乙方必须在经过甲方及监理单位书面同意后方可换现场负责人，现场负责人每周驻场的时间不少于4天，每天不少于8小时，由甲方进行考勤，如有违约，处乙方违约金 500/天。

6.2.3乙方负责做好安全工作，在施工过程中发生的工伤事故均由乙方自行承担相关责任。丙方负责将自身的建筑垃圾运至总包方指定地点，否则将按总包方规定给予罚款。

6.2.4工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方自行负责修复或赔偿。丙方应做好其他单位已完工程的成品保护工作。

6.2.5乙方负责施工项目的有关资料一式_3 _份，其中原件__1__份，符合市档案资料要求，交总包方及监理单位审阅归档。

6.2.6丙方施工人员自理食宿。

6.2.7承担由丙方引起的误工及延长工期所造成的损失（按每延长1天处罚金5000元）及违约责任。

6.2.8配合参加防雷检测和验收。

七、材料和设备

7.1丙方采购的材料必须按甲方指定品牌（铝型材料：浙江栋梁；硅酮结构密封胶：浙江之江；门窗开启配件：广东坚朗；钢材：国标q235b型钢材），进场材料须经甲乙方、监理方书面认可的前提下，符合有关规范、图纸规定的质量要求并提供产品合格证明，在使用前必须进行检验或试验，不合格的不得使用，所有检验费用由乙方承担。代用材料时，必须经甲方和监理书面批准，由此增加合同价款、甲方不予签证。

7.2合同价中已充分考虑了建材市场的风险，材料价格的变动不影响本合同价款，乙方不得以此为由拖延或拒绝履行合同，否则以违约处理。违约费用计算：由于单价原因纠纷乙方每拖延甲方指令一日，向甲方支付2000元违约金；改变原合同单价签证才落实施工的，违约金按乙方当时要求并签证的该笔增加费用的2倍计并直接在结算款中扣除。

7.3材料的采保费、卸货费及按规定要求的对有关材料抽样检测费、试（实）验、检测费、三性试验费等，已包含在合同总造价中，甲方不再另行支付。

7.4各主要设配、材料由丙方自行采购，但必须与本合同对应投标书中的品牌、型号、规格材质一致，并接受甲方和监理人员的抽查和监督管理，若发现不符合项或假冒伪劣产品，丙方应及时认真按合同和甲方要求更换到位，并承担违约责任。

7.5施工合同中甲方有权要求更改相关主材的品牌、规格或系列，材料单价以甲方签证的价格为准，只计1.6％的采保费，不考虑任何利润。若主材改动，原合同中的综合单价只换算其中的主材价格及主材对应的税金和总费用。

八、变更修改及合同结算

8.1如无设计变更，工程量及单价按合同价包死。

8.2双方约定合同价款的其他调整因素：①甲方认可的设计变更；②甲方和监理方均认可的签证；③甲方确认的图纸内容未做部分对应的合同价款应予扣除。

8.3因有设计变更造成的工程量增减，按甲方确认的设计变更通知单及现场签证，竣工结算时进行调整，并执行本合同对应投标书中组价明细的报价同比例优惠。

8.3.1对于原有相应项目（指不论施工图内还是施工图外设计变更新增）的工程量调整：按甲方签证联系单调整以及设计变更对于原图纸取消不作或甲方确认的现场实际减少项目部分的工程量，其增减计价按本合同对应投标书工程量清单报价书中该项目综合单价执行，并考虑优惠承诺在内。8.3.2对于联系单和设计变更单的新增项目部分（仅指原施工图没有的项目且属本合同价对应投标书工程量清单报价书中无对应子项的，原施工有的项目但本合同价对应投标书工

程量清单报价书中无的已含在合同总价中）调整，可按双方协商核价。

8.4丙方不得对施工前确认的工程设计进行变更，因乙方自身原因导致的工程变更，须根据甲方确认的工程设计进行重新施工，直至达到甲方要求，丙方无权要求追加合同价款，并且应承担甲方由此造成的损失。

8.5丙方承诺每月10日前汇总上报上月现场完成实施的并由甲方、监理方签章确认的变更、签证单，超过申报日期再申报的增加工程量或价款的签证单无效。

8.6本合同总价已完全按施工图纸包死，考虑并完善了图纸中的错、漏、碰、缺项，并符合各规范及验收要求一次性包死。对于施工图纸中无明确说明或绘出的但按各规范和验收要求实际需要施工的，而本合同对应投标书（工程量清单报价表）中未明确体现的工程项目，或施工图上有明显标志而本合同对应投标书（工程量清单报价表）中未明确体现的工程项目，均已含在合同总价中，不得以任何理由增加费用，否则

结算时以违约处理，违约金的收取为丙方当时要求的该笔增加费用的2倍并直接在结算款中扣除。

8.7零星增加项目、因甲方原因需要返工的项目的费用计算和优惠幅度与本合同的计算方法相同。

8.8零星计时用工签证工日，计时工统一按打工250元/工日，普工120元/工日，不计其他任何费用，只计税金3.5%。

8.9本合同对应投标书中各子目的固定单价的适用范围：包括但不仅限于合同中描述的施工范围和设计变更，如遇工期内甲方要求的其他新增或整改项目等工作，并考虑优惠承诺在内。

8.10工程变更及签证必须按本合同规定的结算办法进行，任何违反此规定的变更签证均不作为结算的依据，在竣工结算审核时将按本合同规定的结算办法重新计算核实。

九、工程验收

9.1隐蔽工程安装完毕后，由总包方、监理单位组织隐蔽验收，验收合格后才能进入下一道工序。隐蔽之前需留下每处不少于1张的照片资料，并登记造册，竣工时随同验收单一起交付甲方。

9.2丙方认为工程具备完工验收条件须提前3天书面通知总包方、监理单位和甲方申请预验收和系统调试。监理接到申请报告、资料后经核查同意后方可进行工程预验收和系统调试工作。如须整改，丙方按整改意见认真按时进行整改。

9.3防雷检测和验收过程中，乙方负责配合具体办理相关手续，并及时提供甲方和相关验收单位要求的所有资料。如须整改，丙方应及时整改合格，并承担由丙方自身施工质量和方案等因素造成的整改费用。

9.4丙方向甲方交付竣工资料包括如下内容；

9.4.1竣工图纸4套；

9.4.2工程全过程原始记录和验收单；

9.4.3材料质保书、检验签证单、材料试验报告；

9.4.4有关设计变更的技术资料；

9.4.5质量评定报告、消防验收合格证；

9.4.6工程竣工结算的全部资料，包括符合甲方要求编制的结算书及结算资料；

9.4.7甲供设备进场验收及交接单；

9.4.8其他按规定应提交的资料；

9.4.9其中（9.4.2—9.4.8）项均为一式二份，其中原件壹份。丙方资料需在竣工验收后30天内移交甲方，所移交资料应符合上虞市城建档案馆送档要求。

9.5丙方必须在完工后一个月内向甲方及相关部门交齐所有竣工资料，如有延迟予以5000元/天的处罚，甲方可直接从结算款中扣除。

9.6丙方在工程竣工验收结束后一个月内必须上报结算报告，丙方的结算报告的内容应按甲方和合同的规定进行详细和完整的编制，上述工程费用报告至少应包括以下内容：

9.6.1封面和目录；

9.6.2整体编制说明；

9.6.3结算造价报告书、计算表；

9.6.4签证及工程变更费用的汇总表、通知单等，以及必要的辅助资料；

9.6.5其他费用的构成明细（包括但不限于工程奖励或违约金、水电费结算证明、甲供材料领用证明、相关单位的扣款书等）；

9.6.6已付款对账单；

9.6.7各项工程检验、检查和验收方面的证书及证明文件等资料（包括但不限于工程验收单、工程验收证书及城建档案等全套工程资料）；

9.6.8已按规定支付民工工资的承诺函；

9.6.9监理单位根据国家、省、市有关规定需索要的资料；以及合同规定的其他资料；

9.6.10工程本体实际开竣工报告书。

9.7验收后至交付之日期间本合同内所有成品保护工作由丙方负责，相关费用已含在合同总价中。

9.8材料、设备及工程交付甲方前的检测费用由乙方承担。

十、文明施工及安全生产

10.1本工程要求参照绍兴市《市建筑工地文明施工管理规定》组织施工。现场必须标准化管理，保证施工现场清洁，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生。施工中发生安全及人身事故责任，均由乙方负责处理，全部费用由乙、丙双方承担。乙方应严格遵守国家及地方政府办法的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和管理单位的现场管理规定。

10.2施工期间，丙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元；以上物品在不需要时应按甲方要求清理出工地。

十一、保修期和最后验收

11.1保修期从取得本工程竣工验收合格证之日计算，保修期为二年。

11.2保修期内丙方应履行保修责任，确保维修的时间和质量。

11.3保修范围：属于乙方原因所造成的各部位的质量问题或其他缺陷均属保修范围。

11.4质量保修责任：

11.4.1属于保修范围、 内容的项目，丙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。丙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由丙方（保修单位）全部承担，并在质保金中直接扣除。甲方通知丙方派人前来维修，连续四次以上不前来维修，甲方以后可以不通知丙方，直接委托他人修理，费用由丙方全部承包，并在质保金中直接扣除。

11.4.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在二小时内到达事故现场抢修，否则甲方可以委托他人进行抢修，费用由丙方（保修单位）全部承担，并在质保金中直接扣除。

11.5保修费用：

11.5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；

11.5.2丙方不及时进行维修或两次维修不好的，甲方另行委托他人维修，丙方须承担全部维修费用（按照本协议约定的造价计算方式计算及另加甲方10%的管理费）；甲方有权直接在质保金中扣除。

11.5.3对于由质量问题造成 的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，保修单位须视情况进行相应赔偿。

11.6保修期满后，经甲、乙丙三方最终验收，确定丙方已完成保修责任，甲方应在一周内办理保修金的结算。

十二、违约

合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约，并按照本合同条款的具体约定承担相应的违约责任。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方承担。

十三、解决纠纷办法

甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议应相互协商解决，协商不成，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。

十四、附则

14.1本合同在履行期间如遇地震等不可抗力造成的损失由甲、乙丙三方共同协商解决。未尽事宜，双方协商解决。

14.2本合同经甲、乙丙三方法人代表或授权代表人签字并加盖公章生效，保修期满，丙方结清质量保修金后合同终止。

14.4本合同一式四份,甲方执二份，乙方执二份。

14.5附件：（报价书）共26页

甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 乙方：（盖章）

法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：

授权代表签字： 授权代表签字： 授权代表签字：

签约日期： 年 月 日

施工合同(篇14)

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规，经双方充分协商，一致同意签订本合同，共同遵守：

第一条工程名称：蕉城区农业科技综合大楼

第二条工程地点：宁德市蕉城区宁川北路02号

第三条工程范围及内容：玻璃幕墙工程

第四条承包方式：包工包料，铝材选用140系列铝型材幕墙料，幕墙胶等。

第五条工程造价：

本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包，按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米1000元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用)，总数量约为360平方米。普通塑钢窗每平米200元;Low-e中空玻璃每平方米195元。

第六条工程价款的支付、结算：

1、合同签订后，乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的30%，验收合格后付总工程款的90%，此工程款一并记入决算内。

第七条双方互相协作事项：

一、甲方责任：

1、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据，

2、协调乙方与各单位之间工作关系。

二、乙方责任：

1、负责工地施工范围内的防火工作。

2、服从甲方现场负责人员指挥。

3、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。

4、负责工地范围内安全及施工安全工作。

5、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。

第八条工程交工验收：

1、工程交工验收，应施工图纸及说明书，有关变更增减的书面文件。

2、工程(包括单项工程)竣工前五天，由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后7天内进行，并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的，同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，如工程质量不合格或工程局部尚未完成者，由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后，再进行验收，直至达到符合验收标准的要求为止。

第九条材料、设备问题：工程所需材料，全部由乙方负责。

第十条工程质量保修及保修条件：

工程质量保修期为壹年，确因施工而引起的质量问题，乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当，自然灾害外造成的质量问题，乙方概不负责保修。

第十一条其它事项：

1、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字章盖后生效。

2、本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护，具有法律约束力，未经双方协商同意，任何一方不得擅自变更或解除合同。

3、有关工程的施工图纸与说明，以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等，都是据以施工和交工验收技术资料，也是本合同的有效组成部分。

4、本合同若有不详或不尽之处，双方应本着互相协作，平等互利的精神协商解决。

5、若增加工程，增加部份也适用本合同。

6、工程所有款项均以人民币支付。

第十二条本合同经双方签字盖章之日起生效，到保修期满之日起自然失效。

发包方：(盖章)承包方：(盖章)

甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：

___年___月___日 ___年___月___日

施工合同(篇15)

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为扩大销售，以建设样板房促进销售的办法，双方就曲靖市天欣苑小区样板房装修工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 天欣苑小区

工程地址： 曲靖市

工作内容：样板房室内装修装饰工程

二、工程承包范围及方式

1、工程承包范围：样板房室内(客餐厅、卧室、卫生间、厨房、阳台)装修的人工、辅料、主材、软装饰品等均包含在本施工合同范围内;不包含范围为，样板房室内砖砌体、粉刷、外墙收口、门窗(含阳台封窗等)、下水管及排污管铺设、煤气管及消防铺设、管安全通道，楼梯道及电梯前室装修等。

2、设计要求：甲方已出具设计意向图，乙方根据甲方的意向图进行修改，由乙方出具施工图(不出效果图)，由甲方确定后做为样板房的最终施工图。

2、工程承包方式：采用大包干(即包工、包料)

三、合同工期

开工日期： 20xx年 4 月 24 日

竣工日期： 20xx年 5 月 29 日(希望调整到5月29日)合同工期总日历天数 35 天(室内装修30天，砖砌体要5天)若遇以下情况，工期可顺延：A、甲方施工现场不具备施工;B、国家政策规定不充许施工;C、不可抗拒因素;D、甲方未按合同约定支付款项。如乙方未按约定时间按质、按量、按时完工时，将承担500元每天的罚款。

四、质量标准

1、工程质量必须达到装饰优良标准,并达到建设单位和监理单位的验收和认可，符合装饰工程质量验收标准。

2、材料要求：装修中所使用的材料均达到环保要求，样板房中使用的辅材、主材、软装饰品由乙方提供品牌、厂家、规格、型号及使用位置等，由甲方审核;样板房施工周期比较紧张，乙方根据合同条款中的辅料、主材、软装饰品配送至施工现场，甲方及监理方应即时到现场核对，如一个工作日甲方及监理方未提出相关意见时，乙方视为送至材料合格并投入装修使用;但乙方配送的材料必须达到质量要求并且按照合同条款中约定的配送。

3、由于乙方自身因素造成施工面出现的质量问题，乙方应积极整改并自觉采取补救措施，所产生的后果和费用均由乙方承担。

4、工程质保期为 壹 年。质保期为验收合格之日算起

五、合同价款

1、 合同单价：采用平方米计价方式，样板房单价为 2300.00 元/平方米

2、工程量：采用房屋建筑面积计算方式，A1户型(东南亚风格)计价面积为 114.93平方米A2-A3户型(后现代风格)计价面积为89.35平方米总面积 204.28平方米

4、工程总造价暂定为： 469，844.00元(人民币)。(大写)：肆拾陆万玖仟捌佰肆拾肆元整 。

5、结算方式：办理结算时乙方出具工程结算总价的正式发票，或甲方代扣税收的办法。

六、付款方式

1、正式进场后支付工程款的 35 %;待完成隐蔽工程(水电、防水、木做基层完工时)，支付工程款的 85 %;工程竣工验收后7天内支付至 98 % ; 剩余2%在壹年后7天内(无质量问题)无息支付。

2、付款帐号

开户名称：成都市中建凯德建筑装饰工程有限公司曲靖分公司

开户帐号：24040101040000687

开户行：中国农业银行曲靖金穗分理处

3、工程施工中如有项目增减或变更，双方应签订补充合同附件或办理书面签证。

甲方指定授权 为甲方书面签字审批人，若未经甲方指定授权人审批的书面签证，甲方有权拒绝支付增加或变更的款项，一切损失由乙方负责。

4、甲方的工程款应支付给乙方指定的账户，并取得相应财务凭证，如支付到乙方指定帐户外的其它帐户而造成的经济损失乙方不予承担。

5、甲方不按合同约定的价款、额度和时间支付工程款，乙方有权停止施工，并由甲方承担违约责任(违约金为总造价的20%)，竣工验收合格后，甲方不按约付款，承担逾期总款5%每日的违约金

七、双方职责：

甲方职责：

1、甲方必须免费提供装修期间的工程水源，并具引至施工现地的主水管道，乙方负责架设施工中的临时供水及储水设施。

2、甲方必须免费提供装修期间的工程电源，并具引至施工现地的主电源，乙方负责架设临时照明及施工设备电力设施。

3、甲方必须免费提供装修期间的升降机搬运材料，乙方负责搬运材料所需的设备，如甲方未能提供升降机搬运材料时，搬运费另算，以装修项目总价的8%做为搬运费用。

4、甲方在乙方每一阶段施工完成后1天内及时安排工作人员对工程质量的验收及签字。

5、甲方必须按照合同约定的期限和付款方式支付合同的价款及相应的进度款项;如甲方不按照合同约定的期限和付款方式支付合同的价款时，乙方有权停工，待甲方支付后开始复工，工期顺延。

6、甲方不履行上述各种义务，造成工期延误和费用，应对乙方的损失给予赔偿。

7、甲方应积积配合乙方协调样板房装修中的其它单位，协调事项由乙方书面提出。

乙方职责：

1、积极配合甲方各项工作的顺利开展。

2、乙方必须组织专业对口、技术熟练的工人进场，人数必须满足施工进度要求。必须严格执行甲方制定的施工进度计划，自行合理组织施工，按质、按量、按时的完成本次装修工程。

3、乙方必须严格按照质量标准要求进行施工，每个工序完成后，应组织自检、自验等工作，待自验合格后通知甲方验收。

4、乙方必须提供完整的材料、报验等相关资料，并保证本工程顺利通过验收工作。

5、乙方必须严格执行文明施工、工完场清，即在工作完成后必须将剩余材料及建筑垃圾清理干净，并具保证施工现场干净整洁，注意环境保护。

6、乙方必须严格执行安全施工规范，并具组织施工人员进行安全施工培训及技术交底，指派专人做为安检员，负责本作业人员所需的安全防护措施及劳保用品。由于乙方自身责任造成的安全事故，其责任由乙方承担。

7、乙方负责按照国家规定标准执行工程装修质量保证期，如质保期内由乙方自身原因发生的质量问题，乙方在接到甲方书面通知三天内维修。

8、按照甲方提出的设计要求，乙方出具的装修施工图纸并经甲方审核签字确认后作为现场唯一的施工图纸。

9、乙方必须提供所用材料的品牌、厂家、规格、型号、使用位置经甲方确认。

八、 违约责任

甲、乙双方严格执行合同，双方有任何一方违约，应向另一方支付合同总工程造价20%的违约金

九、解决合同纠纷方式

1、甲、乙双方友好协商解决。

2、双方协商未果，经由工程所在地促仲裁机构进行载定。

十、组成合同的文件

1、本合同书。

2、相关附件及检验报告。

3、施工图纸。

4、乙方提供的材料清单及预算报价清单。(清单详附件，共 页)

5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十一、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。

十二、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十四、合同生效

合同订立时间：

合同订立地点：

本合同双方约定 签字盖章 后生效

本合同一式 份，甲方存 份，乙方存 份

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

yjs21.cOm更多幼师资料编辑推荐

工程施工合同书系列15篇

不为明天做好准备的人是没有未来的，平常的学习工作中，幼儿园教师会提前准备一些资料。资料通常是指书籍、报刊、图表、图片等。资料对我们的学习工作发展有着重要的意义！那么，关于幼师资料你了解哪些内容呢？小编特地为大家精心收集和整理了“工程施工合同书系列15篇”，相信你能从中找到需要的内容！

工程施工合同书【篇1】

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

甲乙双方在平等自愿的基础上，依照《中华人民共和国合同法》及国家其他有关法规的规定，经友好协商达成一致，甲方将其?

的坑探施工工程承包给乙方，就该坑探工程施工事宜达成如下条款，签订本合同。

一、工程内容

1．1工程名称：青海化隆县永顺矿业有限公司

1．2工程地点：

1．3工程内容：平巷（2×2.2m）长度以实际坑探为准，其它坑探项目以甲方设计为准。

1．4工程单价：

平巷（2×2.2断面）价格:1560元/m（不含税），巷道进度到300米每米补贴150元。

斜井（2×2.2断面）价格:根据斜度大小、价格另议。

注：每米补贴柴油费300元。

二、工期要求

2．1计划开工日期：合同签定后一个月内开工。

2．2计划工程量：开拓巷道工程量：以矿山实量为准。

2．3进度要求：平巷进度≥3.5米/工作面·天（通路通电），斜井≥2.0米/工作面·天（通路通电）。（特殊情况除外）。

三、技术指标及质量要求

3．1断面形状为梯形：

3．2方位偏差小于3o，越角要求3‰左右；

3．3消除松石；

3．4底板设排水沟；

四、资料的保密与提供

乙方应对所获得的地质信息保密，不得以任何方式向第三者披露或提供有关勘查信息。若有泄露，经查实后，由乙方承担与之相关联的经济及法律责任；

五、延期开工与暂停施工

5．1开工时间以合同所规定的时间为准，若乙方不能按合同规定的日期开工，应提前5天提出延期开工的书面申请报甲方审批，并承担相应工期延误责任（不可抗力因素除外）；若甲方原因造成乙方停工或返工或合同终止给乙方造成了经济损失的，其直接损失及间接损失均由甲方承担。

5．2确有必要时，甲方可要求乙方临时停工，并在48小时内提出处理意见，乙方须按甲方要求停止施工，妥善保护已完及未完工程，相应工期顺延；该次临时停工如果超过三天，甲方需自第四天开始向乙方现场所有工作人员按照100元/人·天当做乙方工人的生活费和基本工资直至回复施工，除此之外，甲方不再承担乙方的其他补偿、赔偿要求。

5．3遇下列情况之一者，经甲方审核批准后，乙方工期可作调整。下列情况发生五天内，乙方应将工期延误内容书面报告甲方，甲方应在按到乙方报告后五天内给予答复：

5.3.1重大设计变更;

5.3.2不可抗力;

5.3.3在施工过程，因甲方原因而影响工程施工的，以甲方出具的最后的任务变更书为依据来确定工期；

5.3.4合同中约定的其它可调整工期的情况；

非本条款规定之原因而导致的工程延误或不能按时完工，乙方承担相应的责任。

六、工程变更

6.1对于施工过程中甲方提出的设计变更或工程量增减，甲方以任务变更书形式下达给乙方，乙方应无条件地按新的任务变更书要求组织施工。甲方要求乙方坑口位置调整时，应给予乙方两天调整期，工期相应顺延。

6.2施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方各有关单位批准后方可实施，但工期不予顺延。

七、工程验收

7.1坑探工程全部完工后,乙方通过自检认为工程具备竣工验收条件,应于竣工验收前三天向甲方提交竣工验收申请报告.甲方在收到报告后三天内组织人员进行验收,在验收后三天内提出修改意见,乙方按修改意见修改并承担由乙方原因造成修改的费用,甲方三天内没有下达修改意见书将做为验收合格处理。

7.2下列情况发生，甲方有权拒绝验收日期顺延。

7.2.1收到乙方的验收资料被发现有虚假内容、不合格或资料不全的；

7.2.2发生其他甲方不可控制的意外并已征得乙方认可的情况。

八、项目价款的支付与结算

8.1综合考虑岩石稳定性及岩石硬度等级等因素，工程价款实行单价包干，平巷(2×2.2断面)价格为1560元/m；斜井(2×2.2断面)价格以斜度大小价格另议；其他工程内容变协可根据实际情况来协商价格。

本包干单价已包含人工费，生活费，炸药费，钻头，钻杆，管理费，柴油费，风险费。

8.2乙方在施工过程中，发现破碎带应及时通知甲方，根据甲方的要求对破碎带进行安全支护，施工所需费用根据破碎带的严重情况价格另议,破碎带的支护材料由甲方负责。

8.3乙方进场正式开工前七日内，由甲方预付人民币壹拾万元（￥100000.00）做为预付款。（每月在从工程款中扣出第一月、第二月、第三月各扣30%，第四月扣10%）。

8.4工程款按月结算，甲方每月按乙方完成的合格工作量的97%凭双方验收的进度给予结算，剩余3%的工程价款做为工程保证金，（扣完预付款后此条款方可执行），本合同工程全部完工后或开始采矿后在由甲方审核通过后统一结算。

8.5全部工程完工后，工程总结算应在最终验收合格后按实际完成工作半个月内办理完成，工程尾款应在总结算完成后十日内全部付清。

8.6全部工程完工时，乙方保质保量保进度完成合同且期间无任何重大事故出现，甲方一次性奖励乙方壹拾万元整。

甲方：

乙方：

日期：

工程施工合同书【篇2】

委托方甲方：

承建方乙方：

根据《中华人民共和国经济合同法》与《建筑安装工程承包条例》规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律保护，双方代表必须履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。

1、 工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水

2、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。

3、 承建方式：由乙方包工包料。

4、 保修办法：免费保修期为 5年，自 年 月 日至年 月 日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费维修，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。

5、乙方在施工中发现与甲方有关的问题及时通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部承担。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方承担全部责任。

6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收

7.付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。

8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。

甲 方

乙 方

年月日：

工程施工合同书【篇3】

一、词语涵义

1 词语涵义

除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义：

1.1 有关合同双方和监理人的词语

(1)发包人：指专用合同条款中写明的当事人。

(2)承包人：指与发包人签订本合同协议书的当事人。

(3)分包人：指本合同中从承包人处分包某一部分工程的当事人。

(4)监理人：指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。

1.2 有关合同组成文件的词语

(1)合同文件(或称合同)：指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作而列入本合同条件第3条的全部文件和图纸，以及其他在协议书中明确列入的文件和图纸。

(2)技术条款：指本合同的技术条款和由监理人作出或批准的对技术条款修改或补充的文件。

(3)图纸：指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)，以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。

(4)施工图纸：指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。

(5)投标文件：指承包人为完成本合同规定的各项工作，在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其他文件。

(6)中标通知书：指发包人正式向中标人授标的通知书。

弱电施工合同·消防工程施工合同·防水工程施工合同·爆破施工合同·成都市白蚁预防工程合同书·水利水电工程施工协议书·绿化施工合同·施工分包合同·公路、道路施工合同

1.3 有关工程和设备的词语

(1)工程：指永久工程和临时工程或为二者之一。

(2)永久工程：指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。

(3)临时工程：指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。

(4)主体工程：指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。

(5)单位工程：指专用合同条款中写明的单位工程。

(6)工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

(7)施工设备：指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品(不包括临时工程和材料)。

(8)承包人设备：指承包人的施工设备。

(9)进点：指承包人接到开工通知后进入施工场地。

1.4 有关工期的词语

(1)开工通知：指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。

(2)开工日期：指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。

(3)完工日期：指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。

1.5 有关合同价格和费用的词语

(1)合同价格：指协议书中写明的合同总金额。

(2)费用：指为实施本合同所发生的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.6 其他词语

(1)施工场地(或称工地)：指由发包人提供的用于本合同工程施工的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所。

工程施工合同书【篇4】

发包方：

承包方：

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规，本着诚信守约、平等互惠的原则，经双方协商一致，签订塔机安装合同。

（一）、安装塔机的概况

1.1塔机型号：QZT-63

1.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。

1.3塔机安装说明书

1.4塔机安装高度说明：

（二）、安装塔机时间地点

2.1地点：

2.2时间：20xx年4月26日

（三）、费用及付款

3.1安装费、安检费资料费。

3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。

（四）、甲方责任

4.1提供安装塔机的全部技术资料

4.2提供安装塔机的整件和合格配件。

4.3提供《甘肃建筑起重机械登记表》

4.4督促施工总包方单位创造安装塔机的施工条件。

4.5协助安装单位做好安装塔机全过程的安全技术工作。

（五）乙方责任

5.1应提供安装单位资质证书和安全生产许可证。

5.2特种作业人员必须持证上岗（应提供单位名称及证书）

5.3安装塔机，专职安全生产人员和专业技术人员必须亲临现场，加强管理。

5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。

5.5应与施工总包单位签订安装塔机的安全协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的安全。

5.6安装完毕应提供塔机安装相关资料和验收记录。

（六）其它

6.1合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。

6.2合同一经双方签字、盖章即生效。

6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。

发包方：

承包方：

日期：

工程施工合同书【篇5】

为了强化***工程管理，确保工程质量，加快施工进度，法库县***(全称以下简称甲方)将****工程，承包给***(全称，以下简称乙方)施工，经双方协商订立如下合同并共同信守。

一、 工程名称：****新建工程

二、 工程内容及工程量：*******。

三、工程总造价：大写(￥******元)

四、工程质量标准：乙方应按甲方提供的***施工设计图纸进行施工，施工必须符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。

五、约定施工工期：20xx年*月*日20xx年*月*日 六、工程款结算方式：甲方按照工程进度和工程质量标准拨付。(扣10%质量保证金，无质量问题到期返还)

七、资金来源：省、市、县村级活动场所建设资金。

八、甲乙双方责任：甲方提供施工设计图，乙方应在开工前仔细核对甲方提供的所有施工图纸。如发现施工图存在偏差或问题，应及时与甲方取得联系，解释权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境保护措施，促进和谐社会发展，履行安全生产职责，建立健全施工安全管理体系。施工中若出现的任何安全问题，均由乙方负责。

九、质保期(一年)：此工程质保期*年(***年*月**日均由乙方负责。

十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

发包方(以下简称甲方)：

承包方(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国经济民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

1、工程概况

(一)工程名称： xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(二)工程地点： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2、工程承包范围

安全维护及整改

3、合同工期 30天

4、工程造价

工程造价为： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整

5、质量标准

5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：

5.2.1本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

5.2.2本工程适用的地方标准、规程必须符合湖南省标准规程。

6、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

7、工程计价

7.1 本工程计算编制原则：按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20xx), 《湖南省建设工程造价管理办法》(省人民政府令第192号), 《湖南省建设工程计价办法》,20xx《湖南省修缮定额》、20xx《湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20xx《湖南省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。

7.2人工、材料价格的确定：人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价[20xx]237号文件综合工资单价计取,材料价格按照施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。

7.3具体工程量以甲方签证单为准。

8、工期

有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。

8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。

8.2因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。

8.3因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。

8.4因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。

9、工程款的支付

9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。

9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。

10、违约责任

10.1违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案民法典及相关法规执行。

10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。

11、安全生产和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。

12、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。

13、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建设单位(以下简称甲方)：

施工单位(以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国经济民法典》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

第一条 工程项目

(一)工程地点：

(二)工程内容：具体详见附件一改造项目工程表

(三)承包方式：包工包料

第二条 工程造价为人民币

第三条 合同工期

1.双方商定总工期 30天。

开工日期： 20xx 年 05 月 20 日，竣工日期： 20xx 年 06 月 20 日

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的停工。

②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

第四条 工程质量标准和保修期

(一) 工程质量标准按国家现行施工规范验收

(二) 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，

(三) 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。

第五条 材料设备供应

(一) 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。

(二) 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条 付款方式

(一)由乙方完成工程量的30%，甲方付总造价的30%给乙方;

(二)乙方完成工程量的60%，甲方再付总造价的30%给乙方;

(三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的 37 %;

(四)剩余3 %工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。

第七条 责任范围

(一)甲方责任：

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;

2、及时组织工程竣工验收工作;

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

(二)乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

① 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

② 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

③ 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：

3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

第八条 其它事项

(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

1、经双方充分协商，发出设计变更通知单

2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可;

3、增加或变更内容所需材料必须落实;

(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;

(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失;

(四)合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条 本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同书【篇6】

建设单位(甲方)：

施工单位(乙方)：

根据市建委有关规定，甲方将首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。

一、工程名称：

______绿化工程。

二、施工地点及范围：

本工程位于______，绿地总面积为__又平方米。

三、工程内容：

1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收;

2.绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等);

3.工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算);

4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植;

5.种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

四、工程造价：

工程总造价为人民币____元整，一次性包干。

五、付款方式：

1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%;

2.第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%;

3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%;

4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。

六、施工期限：

本工程自__年__月__日至__年__月__日竣工。

七、甲方委托______，乙方指派______负责施工现场的管理协调工

八、其他约定。

九、本合同一式__份，甲乙双方各执义份，图纸预算各__份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程施工合同书【篇7】

甲方： XXX公司

乙方： XXX公司

经甲乙双方共同协商，就XXX公司职工住宅小区配电房安装工程达成如下协议，为了明确甲、乙双方各自的权利、责任义务，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲、乙双方协商，达成以下条款，以资共同遵守。

一、工程名称：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程

二、工程地点：XXXXX

三、工程范围：XXX公司职工住宅小区配电房安装工程施工设计图所有工程范围。

四、工程价款及工程结算：

乙方的报价是根据甲方提供的工程量清单和部分设计图纸进行的报价，合同总价为人民币：XX 。工程结算以施工图工程量为基础，根据最终完成的工程量及单价进行结算。

五、工程工期：

根据甲乙双方商定，乙方在X年X 月 X日开始施工，X

年X 月X 日前完成配电房所有机、电（含接地网）设备安装及调试工作。在乙方安装过程中，如遇不可抗拒自然因素，工期顺延。如非乙方原因造成工期延误，则相应责任方按照每月X元人民币为标准赔偿乙方人员误工费。

六、付款方式：

（1）工程预付款：

在本合同签订后X天内，甲方按合同总价的X%支付工程预付款，便于乙方组织生产、生活设施及人员进场。

（2）工程进度款：

按进度实际完成工程量（甲方派出现场人员验收合格）和合同单价支付工程款，并按照比例扣去工程预付款，留足X%的保修金后支付。保留金在工程竣工验收未发现质量事故并通过相关部门验收后甲方一次性结算付清给乙方。

七、双方责任：

甲方：

1、提供技术资料一套（或现场口头交待乙方），并组织乙方进行施工现场及技术交底。

2、甲方提供乙方在施工现场的施工用电（有需要时）。 乙方：

1、严格按设计施工图纸及有关电力安装规程、规范及甲乙双方签订的技术协议进行施工，不得随意更改设计，若出现责任事故其责任及经济损失一切由乙方负责。

2、乙方在施工期间，做好安全生产、文明施工，尊重单位驻派人员，并处理好与各施工单位的关系。

4、乙方不得将工程分包或转包给其他单位施工。

八、质量验收：

1、乙方在配电房机、电（接地网）设备的安装过程中，严格按照设计图纸要求和有关规范、标准进行施工，确保工程质量达到设计图纸和标准要求。

2、设备安装单元质量检查、验收的签证单，作为工程款结算支付的依据。

3、由乙方自行采购的设备材料，必须保证质量可靠、进货渠道正常，配置合理,主要零部件必须提供生产及相关厂家的合格证及相关资料并备案。坚决杜绝使用不合格的材料。

4、全部工程完工后保证相关部门验收一次通过并出具其盖有公章的验收合格证明；否则由此耽误的工期损失由乙方赔偿给甲方。

九、安全管理：

1、乙方必须认真贯彻国家的有关安全生产法规，牢固树立安全生产，责任重于泰山的高度责任感，建立完善的安全管理机构，严格执行安全技术操作规程，加强安全管理工作，强化安全技术措施的实施，并接受甲方和有关安检部门的监督和检查。

2、加强施工现场对特殊工种人员的安全管理工作，坚持持证上岗；以提高全体施工人员的安全意识，保证施工现场安全。

3、设置必要的安全设施和配备防护用品，对于危险地段，设置必要的警示标志、安全哨和防护设施。

4、乙方必须重视施工现场的文明生产和消防防火工作，杜绝发生安全责任事故。如果施工中发生因乙方原因的人员伤害、机械设备损坏及材料损失，所发生的一切费用由乙方自行

负责，甲方不给予经济补偿。由于乙方的原因造成对第三者的伤害和其他损失，均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任。

十、违约、仲裁：

1、甲、乙各方不得无正当理由（除不可抗拒因素外）拒不履行合同。如一方违约，对方有权按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》追究其经济责任，违约方必须赔偿对方经济损失。违约金按工程承包总价5%进行处罚。

2、甲、乙双方在执行合同过程中发生纠纷时，双方友好协商解决，当不能协商时，可在甲方当地，按法律有关程序执行，其发生的费用由违约方承担。

十一、其他：

1、下列文件均作为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

1）设备安装工程单元质量评定表、记录表。

2）设计变更通知等技术文件。

2、乙方必须对现场的施工人员进行人身保险，保险费由乙方自行承担。

工程施工合同书【篇8】

建设方：________________以下简称甲方

施工方：________________以下简称乙方

依据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

一、工程项目

（一）工程名称：________________

（二）工程概况：________________

（三）承包方式：________________

（四）承包范围和内容：按__设计的施工图纸。

（五）、承包造价：按招标价承包，结算时按摊投施工期的《造价管理与信息》及市场价格。

二、施工准备

（一）甲方

1、年月日前负责做好建筑物施工现场协调工作。

2、甲方委派为现场代表，对工程质量进行监督，检查隐蔽工程、负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关事宜。

（二）、乙方

1、组织施工人员和材料、施工机械进场；

2、乙方委派现场代表，负责工程施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。

三、工程期限

（一）根据施工单位的工期承诺，工程总工期为天（日历天）自年月日开工至年月日竣工验收。

（二）如遇特殊情况（经甲方现场代表签证后，工期相应顺延）。否则必须接期交工。

四、工程质量与安全施工

（一）本工程竣工质量按要求为：合格等级。

（二）乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工。

（三）乙方在施工中必须遵守下列规定：

1、凡用于工程（包括特殊情况下由甲方提供）的主要材料、设备、构配件、半成品必须按有关标准和规定提供质量合格证，并经检测合格后方可用于工程，对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发下式书面通知和甲方派驻代表签证后，方可用于工程；

2、隐蔽工程必须经甲方派驻代表（或监理工程师）检查验收签章后，方可进行下一道工序，甲方派驻代表应在接到隐蔽工程检查通知单24小时之内进行检查；

3、乙方在施工中发生质量事故，应及时报送甲方派驻代表和有关部门，一般质量事故的处理结果应送甲方，重大质量事故的处理，应经甲方、建筑管理部门、设计单位共同研究并经签证后实施；

4、竣工验收后，乙方向甲方提供完整的竣工验收资料二套。

（四）乙方应该按规定采取严格的安全措施，做到安全生产、文明施工，甲方应予积极配合，施工中发生的安全事故由乙方负责，其它责任事故由责任人负责。

五、施工与设计变更

（一）、乙方必须严格按甲方交付的设计图纸、说明文件施工，甲乙双方均不得擅自修乞改。

（二）、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式设计变更通知单和修改图纸，乙方才予实施。

六、工程价款的支付与结算

一、工程进度款支付：工程竣工验收后，竣工资料交给甲方，甲方十五天内付清工程费。

二、乙方在单项工程竣工验收后二十天内，将竣工结算文件送交甲方审查，甲方在接到结算文件七天内审查完毕，如有争议，双方协商解决，解决不成可提请造价管理部门审定。

三、下列情况工程价款必须调整：

1、设计变更引起的工程量增减：其结算按年（省份）定额直接费进行结算。

2、人力不可抗拒而发生的自然性灾害。

七、奖罚条件

（一）工期

按合同工期完工者不奖不罚，延误竣工，每延误一天，由乙方按合同造价的0.5‰向甲方支付违约金，但累计奖罚总额不得超过建安总价的3‰。

（二）签订合同后，甲方因国家计划调整，引起不能继续施工履行合同时，应向乙方支付实际发生的费用。

（三）由于乙方的原因不能继续履行合同或完成工程后，经双方协商同意可解除合同，但必须向甲方支付合同总造价2%的违约金。

八、纠纷解决办法

任何一方违反本合同规定，协商不成，按以下方式解决：

（一）向经济合同仲裁机关申请仲裁。

（二）向人民法院起诉。

九、附则

（一）本合同一式四份，加盖双方公章或合同专用章。

（二）未尽事宜，参照国家工商行政管理局、建设部工程施工合同协商办理。

甲方：________________（公章）

乙方：________________（公章）

甲方代表人：________________

乙方代表人：________________

日期：________________

日期：________________

工程施工合同书【篇9】

建设单位：(简称甲方)

地 址：

施工单位：(简称乙方)

地 址：

兹有 工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。

第一条：工程地点

第二条：工程内容

第三条：承包方式

第四条：工程价款及调整

1. 工程价款

2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：

(1)甲方代表确认的工程量增减;

(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;

(3)工程造价管理部门公布的价格调整;

(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;

(5)合同条款以外得其他增减或调整;

第五条：付款方式

第六条：合同工期

1.双方商定总工期为 天。

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。

(1) 甲方不能按合同约定提供开工条件，

(2) 工程量变化和设计变更;

(3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停

(4) 工程款未按时支付;

(5) 不可抗力(如地震台风火灾等)

3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。

4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款 元，反之每提前一天奖励 元。但奖罚累计不超过总造价得2%。

第七条：工程质量要求：

第八条：材料设备：

第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任

1. 甲方：

(1)进场前 天内，甲方必须将施工现场清理干净。为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;

(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;

(3)按时支付工程款项;

(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;

(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;

(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;

(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;

(8)组织工程竣工验收工作。

2.乙方：

(1)做好施工组织管理及向甲方提供工程进度情况;

(2)做好施工安全防范措施，确保施工安全;

(3)负责做好材料、设备的采购和保管工作;

(4)遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方代表同意，需办理有关手续的，由甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外;

(5)参加工程竣工验收工作。

第十条：保修

保修期限：工程竣工验收合格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。本工程保修期为 个月。

第十一条：工程停建或缓建：

1. 因政策调整，人力不可抗力及甲.乙双方之外原因导致工程停.缓建，是合同不宜继续履行，双方应签订工程停缓建协议。

2. 工程停缓建后，乙方应妥善做好已完工和已购材料设备器具的保护及移交工作，并将自有机械设备，以及人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤离提供必要条件，并支付撤出的一切费用，同时按合同支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。

3. 已订货的材料设备器具等款项，由甲方承担，应退货的由订货方负责退货，不能退货的货款和退货发生的费用，由甲方承担。

第十二条：其它

1. 如甲方要求变更工程内容，改变安装范围及条件，应征得乙方的同意，并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算，否则乙方有权拒绝设计和施工。

2. 工程款项必须汇入合同指定的乙方银行帐号，否则因此引起的法律纠纷由甲方负责全部责任。

第十三条：合同生效与终止

本合同自甲乙双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。

第十四条：本合同一式 份，其中：甲方 份，乙方 份，均具有同等法律效力。

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号 ：

甲方盖章： 乙方盖章：

甲方签字： 乙方签字：

年 月 日

_________年_________月_________日，_________(简称甲方)，与_________(简称乙方)，签订安装主机的项目合同。

1、安装工程名称：_________。

2、工程地点：_________。

3、工程范围：本合同所附图纸及估价单。

4、完工期限：本安装工程将配合甲方在_________建造工程完工后六十(60)天内，完成安装工程，其中包括_________主机试验运行。

5、安装工程总价格：_________美元整。

6、安装工程付款进度：

第1期：甲方在本合同开始实施时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

第2期：甲方在a港口造船工程开始时，付给乙方工程总价15%，即_________美元整;

第3期：在安装管路时，甲方付给乙方工程总价10%，即_________美元整;

第4期：在主机的主要设备运抵工地时，甲方付给乙方工程总价的40%，即_________美元整;

第5期：在安装工程完毕时，甲方付给乙方工程总价的10%，即_________美元整;

第6期：在工程验收合格后，甲方付给乙方工程总价余额的10%，即_________美元整。

7、违约罚款：因乙方原因未准时完工时，应由乙方负责，应付违约罚款，每天按总价的1%计算，即_________美元整。

8、增加或减少工程：若甲方需修改、增加或减少其工程计划时，总价之增减，应按双方规定之订单计算。若需新增加工程量，双方应另行协商该项新增加工程之单价。若甲方因修改原计划而将已完工部份工程或已运抵工地之材料弃置，甲方在验收后，应按双方规定的单价对乙方已完成的工程费用及材料费，予以支付。

9、监督进度：甲方派去的监督人员或代表对工程进度予以监督并有权予以监工、指导。乙方应按甲方人员或代表的指示正确施工，不得以任何借口置之不理。

10、工程停止：若甲方通知乙方将工程停止，其原因并非应由乙方负责者，乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的数量、运抵工地的材料及其他合理费用，在已交款中增付或扣除。

11、工程保管：在工程开始时，完工移交前，已完工的工程及留在工地的材料、工具、设备等，均由乙方保管。除人力不能抵抗的灾害外，乙方应对保管中的一切，负损害之全责。如遇不可抵抗的天灾人祸，乙方应详列损害实情，向甲方提出恢复原状的价格及日期，以供甲方核对付款之用。若甲方决定不再继续施工，按合同第10 条规定结束。

12、工程保证：除天灾或因甲方使用不当的原因外，乙方应在甲方验收后保证工程质量良好一(1)年。

13、附带条款：在工程进行中，若因乙方的过错，使甲方或其他人员受到损害，乙方应负责赔偿。但其损害原因是由甲方或与甲方订约之其他工程人员的过错所造成，则应由甲方完全负责。

14、附件：本合同附件应视为本合同的一部份，与其他条款有同等效力。

15、合同形式：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。另各保留两份副本供双方存档备查。

16、附加条款：主机的保养--乙方应在甲方验收后，提供免费及定期对_________主机保养服务一(1)年，每六(6)个月派员一次维护正常运行。

本合同按双方所签日期生效。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

签订地点：_________签订地点：_________

地址 _____ 邮编 _____

tel ______， fa_ ______ 机构名称：____

民用建筑工程室内环境污染

委托检测合同书

工程名称：

委 托 方： (甲方)

检 测 方： (乙方)

签订地点：

签订时间： 年 月 日

**

地址 _____ 邮编 _____

tel ______， fa_ ______

本合同签约各方就本合同书中所描述的技术服务内容、工作条件、费用支付、验收标准、违约责任以及与之相关的技术和法律问题经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上根据《中华人民共和国合同法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同遵守。

第一条 工程项目基本信息：

1. 工程名称：

2. 工程地址：

3. 设计单位：

4. 建设单位：

5. 施工单位：

6. 监理单位：

工程类别 □ i类 □ ii类

房间总数 间

第二条 检测试验内容：选项

(在□处划“√”代表选择，不选择项应划“/”锁定。)

□ i类 □ ii类

机构名称：____

注：检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。

第三条、检测费用及付款方式：

1.检测费：= σ实际检测数量_单价

(大写)：

(小写)￥ 。

2.支付方式：

□a.一次性支付。支付时间：

□b.分期支付。

①本合同书生效后 日内，甲方即向乙方预付总金额的 %，

地址 _____ 邮编 _____

tel ______， fa_ ______ 机构名称：____

计(大写) 拾 万 千 百 拾 元，￥ 2乙方向甲方提供正式检测报告时，甲方即向乙方结清所余款○项，

计(大写) 拾 万 千 百 拾 元，￥

第四条、甲、乙双方的权利和义务

1、甲方

(1)甲方应如实向乙方以书面形式提供与公章相符的委托单位全称;与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型、委托人姓名。

(2)甲方应依据各种材料相应规范、标准，提供相应信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应报告。

(3)委托应提供符合要求的现场采用条件。

(4)委托时应提出明确的检测依据和检测项目(参数)。

(5)因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方承担相应的检测费。

(6)保证检测费用按合同要求及时支付。

(7)甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

(8) 若不按合同约定完成上述工作时，应承担由此引起的一切损失。

2、乙方

(1)乙方根据甲方提供的工程名称、委托单位、委托人等信息根据不同样品，不同规范、标准，出具相关检测报告。

(2)检测时限在规范、标准中有规定的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排采样、检测。

地址 _____ 邮编 _____

tel ______， fa_ ______

(3)乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

(4)乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类资质印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。

(5)乙方保证在规定期限内完成检测并出具相应的检测报告，同时收取检测费。

(6)若不按合同约定完成上述工作时，应承担由此引起的一切损失。

第六条 保密要求(不要求时，应划“/”锁定。) 机构名称：____

1. 保密范围

2. 保密期限

第七条 检测报告提交时间及份数

提交报告时间： ;检测报告一式 3 份。

第八条 违约责任

甲、乙双方任何一方违反本合同的约定，按以下方式承担违约金 □a.违约方支付 元违约金给另一方。

□b.违约方按合同总金额的 %支付违约金给另一方。

第九条、其他

1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决;协商解决不成，可向有管辖权的人民法院起诉。

2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等效力。

3、本合同书一式 份，甲、乙双方各执 份，具有同等法律效力。 4 、合同经双方共同盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

地址 _____ 邮编 _____ tel ______， fa_ ______ 机构名称：____

工程施工合同书【篇10】

承包人(全称)：(以下简称乙方)

一、 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

资金来源:

二、 施工工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数 天

三、 质量标准

工程质量标准：

四、合同价款金额(大写)(小写)

五、协议生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本协议双方约定： 后生效。

六、工程款支付双方约定的工程款支付的方式和时间：

七、竣工验收本工程按上级竣工验收的有关规定，向发包人提供竣工验收报告，然后由相关部门组织验收。

八、本工程双方约定质量保修金金额为 。工程竣工后，经有关部门验收无质量问题后返还承包方。

九、合同份数

双方约定合同副本份数：

十、补充条款

十一、其他

双方约定的其他工程质量维修事项：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签)：_________ 法定代表人(签)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同书【篇11】

甲方(业主)：

乙方(施工方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《____省建筑市场管理条例》的规定，结合装饰工程交易规则及本工程具体状况，双方在友善、友好的状况下达成如下协议：

一、合同主要资料：

打井工程以形式交给乙方施工。

2、工程总造价(大写)

3、工程资料：

①甲方约定乙方打井深度暂定为米，根据钻水取样若取水样本达不到饮用水标准，经甲方同意，乙方可增加打井深度。

②暂定每米按500元标准计取打井费用。

③根据甲方确定的打井位置，如乙方遇到石砾性地层造成乙方钻头损毁的，由甲方承担钻头购置费用。

4、工程付款方式：签合同当天首付65%元，元。

5、工期天，自________年____月____日起至________年____月____日止。

6、工程保修期________年。

7、工程结束后____日内结清余款。

8、根据甲方要求，乙方为甲方带给取水设备一套，其中深水井泵元，井房一套，金额元，计入工程合同总额计算。

甲方交自己位于市路工程过半中期款30%元，工程完工付余款5%一台，金额元，无塔供水装置一套，金额

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

________年____月____日________年____月____日

工程施工合同15

发包方(甲方)：____市____电力实业总公司。

承包方(乙方)：____省____市____电气安装工程有限责任公司。

第一条合同依据

本合同的法律依据是中华人民共和国(合同法)和(建设安装工程合同及施工条例);工程内容及工程量是按____能达电力设计有限责任公司设计的(____岭110kv变电所新建工程电气部份第一卷第六册全所照明及第一卷第七册防雷接地)施工图为依据进行计算及核定。

第二条工程名称、地点和范围及内容

一、工程名称：____岭110kv变电所全所接地及照明安装工程。

二、工程地点: ____岭110kv变电所内。

三、工程范围及内容:

1：____岭110kv变电所防雷接地安装。

2：____岭110kv变电所全所照明安装。

第三条承包方式

本工程甲方将工程以包工包料按实结算下浮%的方式承包给乙方施工。(结算定额采用xx年北京地区价目本;装置性材料预算价格执行____电力公司黔电定字(xx)04号文件颁发的(关于发布____省电力建设装置性材料综合预算价格(xx年价)的通知);费用构成执行(电力工业基本建设预算管理制度及规定)(xx年版);根据____省电力公司电技经(xx)43、44号文件：其它相关费用依据其它相关资料计算。

第四条工程价款支付及结算方式

1.该工程以____省____市____电气安装工程有限责任公司编制的(____岭110kv变电所全所接地及照明工程预算书(其中工程款129760元))为依据签订施工合同。

2.预付款方式：按工程预算书的工程款129760万元的%即万元(万元整)付给乙方。

3.结算方式：工程竣工验收合格后，按审计后的结算工程款将余款在一个月之内付给乙方。

第五条工程质量标准、验收和保修条件

本工程参照国家(110kv及以下电气安装规范)进行施工，相关验收标准执行国家及电力行业规定，并通过相关职能部门验收，本工程的保修期一年。

第六条双方协作事项

甲方负责：

一：甲方应协调好该工程与有关单位的联系，确保该工程的施工进度。

二:甲方应根据乙方施工进度及隐蔽资料及时组织有关部门进行中间验收.

乙方负责：

一：乙方在施工中发现问题应及时向甲方反应。

二：乙方应按时按期完成该工程内的所有工作内容，不得影响其他工程。

三：竣工资料报有关部门审核。

第七条违约责任

按国家的相关法律法规追究对方的违约责任。

第八条发生经济纠纷处理方式

如发生经济纠纷，双方应本着实事求是的原则，协商解决，若不能达到目的，可向人民法院申请仲裁。

第九条施工工期

本工程_________年_______月_____日前完工。

第十条工程承包方式

本工程合同价款是该工程的:人工费、机械费、辅材费、主材费。

第十一条安全责任

施工中的安全责任由乙方自行负责，独立承担相应责任。

第十二条工程造价

本工程的工程款：暂定壹拾贰万玖千柒佰陆拾元整(129760.00)，本工程包工包料按实结算。

第十三条合同份数

本合同正本2份，双方各执正1份。

第十四条该合同经双方代表签字、盖章后生效。

甲方：(公章)乙方：

负责人：(签章)负责人：(签章)

日期：_________年_______月_____日日期：_________年_______月_____日

工程施工合同书【篇12】

发包人：______________________

承包人：______________________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建筑工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：______________________年重点道路桥梁建设项目施工三标段

工程地点：南大港管理区

工程内容：路基槽下处理80cm 30cm灰土16cm水稳7cm油面及水簸萁、绿化、标志、标线、恢复原有路口等。

资金来源：财政资金

二、工程承包范围

承包方式：承包人包工包料

承包范围：以发包人提供的设计图纸及发包人要求的工程内容为准。

三、合同工期

工程合同工期总日历天数：159天

从______________________年4月10日开始施工，至______________________年9月15日竣工完成。

四、质量标准

1、工程质量标准：合格

2、工程必须严格按照施工图纸及发包人要求施工，认真遵循现行操作规程、施工规范及国家有关验评标准，不得偷工减料。接受工程建设质量监督部门、检测部门、监理人、发包人的检查与监督，经验收达到合格等级。

3、工程完工后一个月内，承包人负责将施工资料整理成册，并一式两份交与发包人，否则由承包人支付竣工资料保证金。

五、合同价款及付款方式

合同总价(大写)：

1、北环路：壹仟捌佰陆拾肆万伍仟肆佰捌拾玖元柒角壹分(含二标段、三标段招标文件的补充文件中第2条，三标段北环路外购土款：15元/m3×79653 m3=1194795元)

2、孔西路至马营桥段(马营路)：壹仟零陆拾肆万陆仟壹佰壹拾元捌角伍分(含二标段、三标段招标文件的补充文件中第2条，三标段马营路外购土款：15元/m3×45117 m3=676755元)

付款方式：

1、路基工程完工后，经验收合格，付合同总价的30%;油面工程完工后，经验收合格付合同总价的40%;排水工程、绿化工程、标志和标线工程完工后，经验收合格，经审计等部门审核后付合同总价的25%。质量保证金为合同总价的5%，质量期为二年，保质期二年后，经发包人、监督部门、监理部门、设计部门、财政部门、审计部门、承包人、接养单位等联合验收后，无质量问题，质量保证金全部付清。

2、工程款必须打入乙方指定账户，否则视为工程款未到帐。

六、机械设备及其他要求

1、摊铺设备：摊铺机采用ABG，双钢震动轧路机或同级别摊铺设备。

2、水稳碎石必须采用厂拌。

3、灰土拌合必须使用灰土拌和机。

4、标志、标线、标牌由公路处指定厂家制作。

5、工程设计中线、设计高程等发包人按线路实际情况在设计图纸的基础上可进行调整，所发生的费用不予变更。

6、单项签证变更造价超过万元(不含5万元，以财政最后审核为准)可以调整，否则不予调整。

7、承包人应建立健全安全生产和文明施工制度，发生的人员伤亡事故及其他安全事故损失均与发包人无关。

8、发包人派出的监理人员监督和检查工程质量、进度，监理人员做出的指令，承包人应予执行。

七、发包人完成下列工作：

1、______________________年4月10日前办理土地征用、拆迁工作、平整场地等工作，使施工现场具备施工条件。

2、______________________年4月10日前协调施工所需水、电、通讯线路的接驳。

3、______________________年4月10日前协调处理施工现场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作。

八、承包人完成工作：

______________________年4月15日前完成施工现场办公和生活的房屋设施的建设。

九、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量无偿保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

十、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款，履行本合同所约定的全部义务。

十一、违约责任

1、因承包人原因不能按合同工期竣工的，每推迟一天扣合同总价额的千分之一。

2、因承包人原因造成工程质量达不到约定标准，由承诺人无条件修复，如因此造成合同延期的按本条第1款执行。对由此给发包人造成的经济损失由承包人负责赔偿。

十二、其他

1、本合同相关招投标文件、适用的技术规范和标准、设计图纸、质量保修书等均为本合同组成部分。本合同未尽事宜双方可作出补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成由沧州仲裁委员会仲裁解决。

3、本合同订立时间：______________________年4月8日

4、发包人、承包人约定合同自双方签字签章后生效。

5、本合同订立地点:南大港管理区

6、本合同一式四份，发、承包人各执一份，送财政局、建设局各备案一份。

发包人：______________________(公章)承包人______________________(公章)

地址：______________________地址：______________________

法定代表人：______________________法定代表人：______________________

委托代理人：______________________委托代理人：______________________

电话：______________________电话：______________________

传真：______________________开户银行：______________________账号：______________________邮政编码：______________________电子邮箱：______________________

传真：______________________开户银行：______________________账号：______________________邮政编码：______________________电子邮箱：______________________

工程施工合同书【篇13】

甲方：__________________公司

乙方：______________________

根据甲乙双方友好协商，签订本合同，共同遵守。

一、 租机范围及内容 甲方租用乙方钻机两台，用于_______________________，乙方根据甲方要求及施工设计图纸进行施工，保证质量、包安全按期完成甲方分配的成X任务。

二、 甲方责任

1．乙方进场前，做好场地的三通一平；

2．派___________为驻工地代表，负责现场签证，并协调解决施工中遇到的问题，协调与业主、总包、设计及监理的关系；

3．协助解决工人住宿。

三、乙方责任

1．根据施工要求，保证质量、包安全，按甲方要求的工期完成钻孔；

2．做好施工原始记录；

3．按照甲方的进度计划施工，服从甲方驻工地代表的管理；

4．严格把好质量关，如因乙方施工原因造成工程质量不合格，乙方必须返工，费用自理；

5．严格按照操作规程进行作业，确保施工安全，如发生安全事故，乙方负责解决，费用由乙方承担。

四、质量标准 按照现行有关规范要求及施工设计图施工。

五、付款及结算方式

1．成X按元米计价，按实际完成工作量结算。该单价不含税，乙方只向甲方开具收据。成X用的泥粉及套管由乙方负责承担费用。钻孔穿导墙和旧桩基础时，给予补偿，补偿原则为：甲方与业主协商后，其补偿金额的全部支付给乙方。

2．乙方全部钻机进场开钻后，甲方按每台钻机________元支付预付款。

3．锚杆施工进度达到50%时，甲方再按乙方已经完成工作量的________% 支付进度款。

4．工程完工后，甲方支付乙方完成工作量的________%，但此时应扣除已经支付的款项。尾款在________个月内结清。

5．乙方不负责施工用的水、电费用，但水、电表由乙方提供并按甲方的要求安装。

6．未尽事宜，双方协商解决。 本合同自签订之日起生效，至工程结清款项之日失效。 本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

甲方（签章）：_________

乙方（签章）：_________

________年____月____日

________年____月____日

签订地点：_____________

签订地点：_____________

工程施工合同书【篇14】

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双 方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条 概况

1、项目名称：。

2、项目地点：。

3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺 设。

第二条 工期

1 、本项目的施工期限为合同签订后的 个工作日。

2 、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。

2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期 变化，并经甲方书面确认;

2.2 、 双方书面确认的计划工期改变;

2.3 、不可抗力因素。

第三条 承包方式和造价

1、承包方式：包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。

2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程 施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际 施工工程量结算。

第四条 付款方式、结算方式

(一)付款方式

1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写) 。 (￥ );

3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%， 即人民币(大写) 。(￥ );

(二)结算方式：

1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量， 本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。

2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有 的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程 施工时发生减项部分的计算。

第五条 材料供应

1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。

2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行 使用。

第六条 甲、乙双方责任

(一)甲方责任

1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合 理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。

2、按合同规定及时支付工程款项。

3、指定项目负责人一名，负责与业主及相关协作单位的协调工作，为乙方 提供可持续施工的作业面，并负责平时乙方增、减项的签证。

4、组织本工程项目的竣工验收。

(二)乙方责任

1、按合同规定按时完成并交付该工程。

2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。

3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。

4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。

5、因乙方的过错造成工程有质量问题时，经甲方确认后，乙方必须在三天 内采取有效措施纠正，并承担由此造成甲方的经济损失，承担相应的法 律责任。

6、在合同履行过程中，双方有异议应及时协商解决，未经甲方同意乙方不 应随意停工或借故拖延工期。

7、服从甲方施工现场的一切规定和要求，承担因自身原因违反有关规定造 成的损失和罚款。

8、负责施工场地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及卫生等工作。

第七条 工程项目及设计的变更、修改

甲方因最终客户需要，作出设计变更时，应书面通知乙方，经确认后签证， 若由此导致工程延期的，工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及 图纸与投标内容及图纸不同处，按实际情况作增项或减项处理，由乙方提出书面 报告，乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。

第八条 工程质量

1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工，工程质量必须符合设计要求，达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。

2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量，均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议，请质量监督部门仲裁，仲裁费用及因此 造成的损失由责任方承担。

第九条 竣工验收

1、工程竣工三天内，乙方将全部有效的技术档案资料二份，送交甲方，确定 验收日期，并组织进行验收，验收合格之日即为竣工日期。验收不合格， 乙方应在甲方的限期内进行整改，再实行验收，并以最后验收合格的日期 作为竣工日期。

2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家 颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。

3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。

第十条 违约责任

(一)甲方违约责任

甲方不按规定支付工程款，乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。

(二)乙方违约责任

1、乙方不按规定按时完成该工程，甲方除有权要求乙方完成该工程外，另 外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。

2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的，甲方有权让乙方返工整改，并由乙方承担由此 而引起的一切经济、法律责任。

3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款，甲方有权终止合同， 并终止支付未结算的工程款。

第十一条 合同争议

遇人力不可抗拒的自然灾害损失，由甲乙双方友好协商解决，协商不成，则 由贵阳市经济合同仲裁委员会裁定。

第十二条 工程保修

工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题，由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修，设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。

第十三条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通 报不能履行或不能完全履行合同的理由，并向对方提交有关主管机关证明材料， 根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 决定部分或全部免予承 担违约责任。

第十四条 其它

1、合同签定当天内，甲方向乙方提供本项目施工图纸，乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故，由乙方自 行承担相关责任，因此而引起甲方连带损失的，由乙方做相应赔偿。

2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的，甲方按每日按合同总价的'千分 之三做相应补偿。

3、本工程施工过程中，所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内，合 同价款中也不包含以上的工程量报价。

4、本合同未尽事宜，由双方协商解决，可另行签订补充协议。补充协议作 为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力。

5、本合同自签订之日起生效，在竣工结算、甲方支付完毕，乙方将工程交 付甲方后，除有关保修条款仍然生效外，其它条款即告终止。

6、合同正本及附件共柒页，本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具 有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效，多页的须盖骑缝章方为有效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

工程施工合同书【篇15】

建设单位： (简称甲方)

施工单位： (简称乙方)

按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。

第一条 工程概况

1、 工程名称：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程

2、 工程地点：泉州市商贸学校

3、 工程内容：泉州市商贸学校运动场及三期围墙工程。

4、 承包范围：根据甲方提供的设计文件(包括设计图纸、会议纪要及更改通知等)的建筑安装工程。

第二条 承包形式与工程造价

1、本工程的承包形式：包工包料。

2、工程造价：

⑴、泉州市商贸学校运动场工程计人民币

⑵、泉州市商贸学校三期围墙工程计人民币

⑶、以上两项工程合计人民币

第三条 工程结算和付款方法

1、工程增加项目结算形式： 根据甲方提供更改通知、甲方签证等设计文件进行按实结算，材料按20xx年6月份信息价调整，费率及劳保按有关规定计取。

2、付款方式：三期围墙工程项目按当月完成的工程量的90%拔付工程进度款，工程竣工后付至总计的95%，工程竣工验收合格后半个月内付清全部款项;运动场工程项目待竣工验收合格后半个月内付清全部款项。

3、资金开户银行：

甲方开户银行： 帐号：

乙方开户银行： 帐号：

第四条 工程施工期限及竣工验收。

1、三期围墙工程项目总工期为 45 天，于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工;运动场工程项目总工期为60 天，于二○○二年 月 日开工至二○○二年 月 日竣工。若由于不可抗拒力或雨天及甲方原因造成的工期延误，经甲方现场代表签证后顺延。

2、工程开工前，甲方应组织设计单位、施工单位和有关部门进行图纸会审，乙方应提供本工程的负责人及现场施工员名单。

3、工程竣工后，乙方应提前五天通知甲方，甲方应在五天内组织有关人员进行验收。

4、乙方应切实做好各项施工的安全措施，确保工程施工安全，接受甲方的安全检查和监督。在施工中如属乙方原因造成的安全 事故均由乙方负责。

第五条 工程质量

1、在施工中乙方必须严格按设计施工图纸及说明进行施工，严格执行国家颁发的施工验收规范、质量评定标准，根据双方协定工程质量评定等级达到(合格)。乙方必须切实建立有效的工程保证机构和采取有效的保证质量措施。

2、乙方施工时定期进行质量检查，精心施工严把质量关，工程中不得使用不符合质量要求的产品材料，否则应返工，费用及工期延误由乙方负责。

第六条 甲、乙双方分工协作

1、甲方应负责：

(1)甲方派 为住工地代表，依照施工图纸和施工验收规范对施工质量、配合乙方进行检查或抽检，对不合格的项目或未按图纸施工的项目，有权拒绝验收签证。

(2)甲方负责设计单位解决在施工中出现的图纸中存在的问题。

(3)施工前应做施工现场的三平一通，提供设计标高。

(4)组织有关单位进行图纸会审，及时办好纪要，按规定提供乙方设计图纸四份。

(5)对工程进度、工程质量进行监督、隐蔽工程验收签证。

(6)及时审定工程进度，按时拔付工程款，确保工程进度。

2、乙方应负责：

(1)乙方派 为本工程的负责人。

(2)组织工地进行质量检查评定，负责技术签证，按时向甲方报送每月质量检查评定表。

(3)确保施工有计划进行。

(4)确保工程进度按签订工期内完成，每月底应将下月施工进度计划表报送甲方。

(5)认真做好隐蔽工程，在隐蔽前，施工单位应具备原材料的产品出厂合格证及检验合格证。隐蔽工程在隐蔽前一天，乙方应通知甲方及质检部门进行检查，必须签证后方可隐蔽，乙方不得私自隐蔽。若甲方接到通知后二天之内未到现场检验，乙方可自行复检，并做好记录，方可隐蔽，并及时办理补签证手续。

第七条 其他事项

第八条 本合同一式2份，甲方1份，乙方1份，经双方法人代表签章后生效，至竣工交付使用款项结清后失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工劳务合同(精华15篇)

为了避免过多纠纷，合同是工作中必不可少的一部分。签订好合同在生活和工作当中都是十分重要的，合同书写的时候应当注意什么？我们已经按照您的需求为您准备了一份“施工劳务合同”的文章，相信你会找到适合自己的使用技巧！

施工劳务合同 篇1

8.1 承包人应及时如实向发包人提供所有材料规格、型号及用量清单(所用材料损耗按3%计，超出损耗部份从工程款中扣除)，发包人应按照合同约定向承包人提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、构配件。如质量、品种、规格、型号不符合要求，承包人应在验收时以书面形式提出，发包人负责在三日内更换或调整。

8.2 承包人应妥善保管、合理使用发包人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损坏，承包人应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失。

8.3施工中所需的周转、低值易耗材料由 承包 方提供，并出具清单双方确认(详见附表3)。

(2)工程量按发包人项目经理及项目预算员审核的工程量，据实调整。

(3)经发包人签认的工程变更洽商、经济签证调整方法：○1合同已有的项目，执行合同单价;○2合同中没有的项目，双方协商解决。

10. 1 本工程无预付款，按承包方施工进度付款，每月验工计价工作完成后支付工程进度款的50%，待工程结算审计通过后向承包方支付47%工程余款。同时发包方财务部门按3%留取质量保修金，保修期满 后向承包方结付，保修期限为壹年，保修金不计利息。

11.1 整体工程完工并经验收合格后，承包人应在10日内向发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行结算审核，并按发包方有关规定办理分包工程结算手续。

11.2承包人和发包人对合同结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

11.3 承包人向发包人报送的结算应真实有效：包括工程量清单计价表、发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，并取得有效的书面签证单或书面洽商变更。所有书面签证必须由项目部负责人

12.1发包人不能按时提供附件1中约定的质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件;导致工期延长时，工期顺延。

12.2 发包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况时，发包人顺延延误的承包人工作时间。 12.3 当发生下列情况之一时，承包人应承担违约责任：

(1)承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，按合同总金额的 1 %支付违约金。

(2)承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，发包人可以要求承包人返工，承包人无法完成的，发包人可以委派其他分包方完成，产生的费用由承包人承担，且承包人应按合同总价款的30%向发包人支付违约金，延误的承包人工作时间不予顺延;如上述违约金不足以赔偿发包人因此受到的损失，则发包人有权要求承包人赔偿上述损失。

(3)非因发包人原因，承包人不履行或不按约定履行合同的部分或全部义务时，对于已完成的工作发包人有权不予结算和支付工程价款，且发包人有权要求承包人承担其因此而受到的全部损失。

12.4 承包方违约后，如果发包方要求承包方继续履行合同时，承包人承担上述违约责任后仍应继续履行合同，如不继续履行合同，发包人有权不予结算和支付工程价款。

12.5承包方严重违约或故意不履行合同或自动撤场，发包方有权中止合同，承包方应无条件在3日内退场，对于已完成的工作发包人有权不予结算和支付工程价款，且发包人有权要求承包人承担其因此而受到的全部损失。

12.6施工过程中如出现人员伤亡事故，发包方概不负责。

本合同正本两份，具有同等效力，由发包人和承包人各执一份。

14.1 双方签字盖章后本合同生效。

14.2合同附件为本合同不可分割之一部分，与合同具有同等效力。

根据工程需要，经双方协商同意，由甲方承建的齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#~38#楼工程的外墙及屋面涂饰工程承包给乙方施工。

第一条 工程名称：齐齐哈尔市棚户区改造工程福鼎家园35#~38#楼工程。

其他：自备小型工具、脚手架、吊挂及现场文明施工、安全防护，施工管理及协助甲方做好所有工作和费用。

2、乙方按甲方安排的工序与工程的总进度控制计划认真执行，合理调配劳动力、科学组织施工。未经甲方同意，乙方不得擅自变更施工计划与方案，乙方必须在外脚手架拆除前刮完底腻子，如出现现场进度与计划不符，拖延一天处罚1000元。

3、每栋楼外墙涂料必须在外墙脚手架拆除外后7天内完成。

2、乙方必须保证进场作业人员及相应管理人员满足现场施工需要。否则，甲方有权处罚或将其清除出工地。

2.1承包方式：劳务清包。劳务单价一次性包死，单价中包括：施工现场内的所有零用工，创“安全文明工地”投入的所有用工，成品保护用工，场内材料的倒运、二次搬运用工，材料卸车、返料装车等的一切用工;队伍进退场费用，所有办证费用(如暂住证、做工证、健康证、上岗证等)，所有乙方的车旅费、办公费、招待费等;除合同另有规定外甲方不再支付其他任何费用。

2.3 现场机械操作人员(必须持证上岗)由乙方自行负责管理。

3、协议价款包括以下内容：乙方按照协议约定的范围完成全部工作并承担违约责任的全部费用。

1.1乙方按时完成承包的全部工程内容，经验收为符合合同约定的标准。

2、协议价款的支付：每栋楼刮完外墙腻子支付工程款的30%、刷完两遍外墙涂料后支付工程款的50%，待工程验收竣工后预留总造价的5%作为质保金，剩余一次性支付给乙方。

本工程为合格标准，质保期：为五年，所刷的涂料保证五年内不脱落，不起皮，不退色否则后果由乙方负责。乙方必须严格按图纸及规范要求规定组织施工，质量必须达到合格标准，如乙方施工的质量达不到规范要求或者由于甲方原因造成工程返工，其一切经济损失均由责任方承担。

1、乙方在施工过程中，必须严格按安全生产操作规范施工并听从现场管理人员指挥，严禁违章操作，如发生事故一切均由责任方负责。

2、乙方在施工过程中不得自行拆除安全装置，必须拆除时，应征得安全员同意后方可拆除，但每天收工时必须恢复原样。

3、乙方施工人员必须服从甲方管理，严禁打架斗殴、滋事，否则每发生一次，罚款1000元。

4、乙方在涂饰外墙涂料时应注意成品保护，如破坏外墙保温及损坏污染玻璃乙方应自行包赔损失并马上进行恢复及清理。

为了双方共同利益，双方在施工中因互相密切配合，尽量满足建设单位的工期要求。甲乙双方必须相互配合，防止出现停工、窝工现象。

本工程甲方代表 负责日常施工的管理、协调工作，有现场办理洽商变更的权利。

本工程乙方代表： 为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作。

1、合同的生效和终止：本协议经双方法定代表签字后生效，结清工程尾款后，即宣告终止。

2、本合同一式两份，双方各执一份。

3、未尽事宜，双方另行协商，在本合同之外签订协议，与本合同具有同等法律效力，内容与本合同相抵触者按本合同相关规定执行。

4、进度按拟定的施工计划执行，滞后一天罚一仟元整，如属于甲方责任造成延误，工期顺延。

5、甲、乙双方如发生经济纠纷，以协商解决为主，如协商未达成一致意见，可到施工所在地当地法院申诉解决。

施工劳务合同 篇2

1、木工每层模板3—4天要全部完工，如哪层超4天，按每天计算罚款500元/每天，施工中不允许停工，如停工每天罚款1000元。

2、自工程开工时起，乙方应合理安排好施工计划表，确保一次性验收合格，如在竣工初验时达不到合格质量要求，经整改返修的一切费用均由乙方承担。柱头、梁板如违反施工规范，表面不好，项目部给乙方按总造价的10%罚款，旧料利用，乱锯木料每根罚款30元。

3、乙方施工质量不符合验收标准，应负责无偿返工、直到返修合格。工程不能按期交付使用，按其承包项目费用的款价每天10%给予罚款。

4、上班进入工地时应戴好安全帽，如发现一人未戴安全帽，罚款（元），未扣安全带罚款（。收工时施工操作小型机、具、电缆线等应专人及时收回，如有丢失，按价赔偿，并在工程款中扣赔。

5、乙方在施工中必须服从施工长的合理安排，按甲方总体施工计划，如不服从或擅自改变施工计划程序，施工长有权责令其停工乃至请退及罚款，以造成后果应承担相关经济责任。

6、施工中如为抢工期，甲方要求加班加点乃至阴雨天加。乙方必须服从统一调配，协作配合施工。不得以阴雨为由停工，如不服从统一调配，若造成相关后果，甲方有权扣除乙方工程款按总造价作为罚款。如延误工期，每延误工期一天罚款 元。

7、乙方人员在工地及施工场地应尊纪守法，团结互爱，不吵嘴、打架，围护工地卫生环境，注意自身生活卫生。

8、乙方在施工中途没有任何理由自动退出或停工不干，一旦出现由此现象，甲方一律拒付工程款，其由此造成的后果由乙方自负。

9、以上协议双方共同遵守，如有一方违约按相关法律追究经济责任。

10、本协议经双方商定，在施工中如发现其他事项，双方可另行协商解决。

11、本协议一式两份，双方各执一份，自签章既日起生效。

甲方（公章）：_________                   乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________         法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日                     _________年____月____日

施工劳务合同 篇3

甲方：

乙方：

甲乙双方本着平等、公平、互惠、互利的原则，结合本工程具体事宜，经双方协商订立此合同，当事人双方必须全面履行此合同规定的义务及责任，任何一方不得擅自变更或解除。

工程内容和承包范围

1、 工程名称：

2、 承包内容： (包工，包料，包安全)

3、 承包方式：工程造价必须包含为实施及完成工程所需的施工机械、劳动、安装、缺陷修复、保险、管理、总分配合，以及合同明示及暗示的一切风险、责任和义务等全部费用

4、承包价款：人民币 ￥ .00

一、甲方责任：

1、对施工现场进行监督。

2、组织各相关方进行验收

3、按合同规定的期限办理工程结算

二、乙方责任

1、施工范围内保修壹年，按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全，由于乙方在施工过程中违反有关安全操作规程、导致发生安全事故，均有乙方负责且承担由此引发的一切经济损失。

2、工程完工后清理现场，包括施工过程中产生的垃圾及其他堆积物，生产的临时设施拆除，做到工完场清。

3、乙方应对自己的安全负责，乙方在工作中如发生安全事故或做出违法、违章行为，其后果由乙方自行负责，甲方不承担任何责任和费用;乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，有乙方承担全部的赔偿责任。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工劳务合同 篇4

发包方（甲方）：___________________________

承包方（乙方）：___________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就_____工程施工的劳务人工费事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行

一、工程概况

1、工程项目名称：________________________

2、工程施工地点：________________________

3、承包内容：____________________________

4、承包方式：____________________________

5、承包面积：____________________________

6、承包价格：每平方米工价为____元。

二、工程期限

1、开工日期：_____年____月____日

2、竣工日期：_____年____月____日

三、甲方责任

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。

5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

四、乙方责任

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付劳务作业人员工资。

4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。

（1）乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

（2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

五、工程验收

1、工程质量，以国家工程质量检验评定标准的优良等级进行要求以分项工程优良确保分部工程优良，分部工程确保单位工程优良。

2、以甲方施工人员及监理工程师签证为验收依据。

3、因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并承担其材料及人工费损失。

4、因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工，以每人____元一天支付给乙方。

六、安全责任

乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。

七、结算办法及付款方式

1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。

2、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_______%。所承包工程完工后付结算款的_______%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_______%付清。

3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_______%的劳务管理费。

八、违约责任

1、当发生下列情况之一时，工程承包方应承担违约责任：

（1）工程承包方违反本合同约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬；

（2）工程承包方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

2 、工程承包方不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_______‰的违约金。

3 、工程承包方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_______元，工程承包方尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

4、当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

（1）劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_______元的违约金；

（2）劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_______的违约金；

（3）劳务分包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_______元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

5、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

九、其它

1、施工人员的安全保险金，由乙方出资购买；

2、乙方如果中途退场、拖延时间，甲方有权另行安排施工队，其所有工资作为自动放弃；甲方所有损失由乙方赔付。

3、本合同一式三份，双方各执一份，存档一份。甲乙双方签字后生效，具有法律效力作用。

4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

发包方签字：________________________

承包方签字：________________________

签约时间：_______年_______月_______日

施工劳务合同 篇5

甲方 代表(以下简称甲方)

乙方 代表(以下简称乙方)

一： 工程名称：__________________

二： 工程地点：__________________

三： 工程范围与内容：

( 1)室内给水管网预埋及安装;

(2)室内排水管网预埋及安装;

(3)室内暖气主管道预埋及安装;

(4)室内照明线路预埋及安装;

(5)室内照明灯具及开关预埋及安装;

(6)防雷接地安装

(7)弱电预埋及安装

(8)现场临水临电管理

四： 工期要求

1、乙方必须在 年 月 日前竣工。乙方在招标方规定的时间内完成施工任务，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。

五: 工程承包方式：包工、包安装(含防雷接地及弱电)、包质量、包文明施工、包竣工调试验收的方式。使本工程按照甲方规定工期通过有关部门的验收并交付使用。

六: 合同价款

本合同价款为人民币： 24元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、施工安装、调试.

七: 付款和结算方式

1)由于本工程量较大，工期较短，计划采用分阶段支付劳务费，(施工中途可以适量支取生活费)二层封顶付总工程量的10%，主体封顶付总工程量的30%，上下水安装完毕付总工程量的60%，穿线完毕及开关插座灯具安装完毕付总工程量的80%，工程验收合格后付总工程量的95%，留合同范围内的5%为保修金，保修期为12个月，余额保修期后无质量问题，一次性付清。

八：设计变更

因施工变更导致工程量增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期相应顺延。

九： 材料设备供应

1本合同工程所有用于水电主材料均有甲方采购供应。

2水电安装的小型工器具乙方自备，甲方不再提供相应的工器具。

十：双方职责

1甲方职责

(1)按时提供施工工作面给乙方使用和甲方提供的给排水、电气、弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容

(2)负责协调配合管理施工现场，指定相应的施工员监管施工工作，负责有关签证。

(3)甲方提供施工用水、电源连接点及施工工人现场住宿

2、乙方责任

(1)土建面积、施工图内所有的水电及弱电安装工程

(2)给排水、电气安装，暖气主管道

(3)应按照设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准

(4) 乙方提前3天提出计划材料由甲方审核购买

十一：违约责任

1、甲方违约责任

如甲方违约，必须按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。

2、乙方违约责任

(1)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工安全不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮20%后作为结算价款付给乙方。

(2)乙方必须服从甲方及其项目经理部管理人员的指挥、安排、调派，有故意刁难、停工、罢工、不服从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格结算价款付给乙方，扣除预留款项。

(3)乙方必须按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工安全技术交底，认真完成甲方下达的各项指标任务.

(4)以上违约金，凡未指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中直接扣除。

十二: 安全文明施工

1 乙方在施工作业中要文明施工，不浪费材料，不出安全事故，必须服从甲方管理人员的安排和管理，如不服从管理和安排，后果由乙方自行负责

2 乙方在施工作业中必须安全保护和甲方提供的水电材料，如发现浪费材料和不保护材料，甲方有权对乙方做出罚款

十三: 如有工程增加量，甲方应按实际工程量收方 十四: 未尽事宜，又甲方和乙方共同协商

1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。

2、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，均具有同等法律效力。

甲方

公司地址

身份证号码

联系电话

乙方

居住地址

身份证号码

联系电话

日期

施工劳务合同 篇6

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规规定，甲、乙双方本着，平等自愿，公平公正，互利互惠的原则达成以下劳务施工合同：

一、合同项目名称及施工内容：

1、甲方自愿将德昌县金沙乡观音堂村一、五社特色村寨入社道路路面硬化劳务施工承包给乙方。

2、乙方将按照德昌县金沙乡观音堂村一、五社特色村寨入社道路路面硬化工程的设计标准施工，此设计标准为路面宽度4.0米、厚度20cm的C30混凝土路面硬化标准，路面长度根据现场情况而定。

二、合同价格：

乙方按甲方所发包的工程项目标准施工，甲方按路面硬化每平方米16元的单价给乙方结算劳务施工费用，乙方施工过程中所用费用除水电，汽油的费用由甲方支付外，其余一切费用由乙方自付。合同总金额以实际施工总量结算。

三、付款方式：

1、甲方在乙方施工队伍进场施工后向乙方支付工人生活费、车辆运输所需油费。

2、工程竣工验收合格及审计后、甲方一次性向乙方付清工程余款。

四、工程质量及验收：

乙方须配合甲方的工程质量验收根据甲方管理部门的标准进行完工验收，如不达标，乙方将承担自己所有损失。

五、安全责任：

乙方必须按照“安全第一、预防为主，”和“管生产必须管安全”的原则加强安全生产管理。乙方在施工过程中所发生的一切人员伤亡和财产损失事故均由乙方自行承担和负责解决，与甲方和其他部门无关。

六、争议的解决：

本合同在履行过程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的，双方均可依法向项目所在地人民法院起诉。

七、合同的生效和终止：

1、本合同一式两份，双方签字盖章后生效，由甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、甲乙双方履行完合同全部义务，竣工结算双方两清后本合同即告终止。

发包人：承包人：

合同订立时间：年月日

施工劳务合同 篇7

甲方：_________________

乙方：_________________

一、工程名称：_________________

二、工程地点：_________________

三、工程内容：水泥搅拌桩包工。

乙方承接_________________集团股份有限公司沙公高速一标水泥搅拌桩工程。

经甲方同意,乙方挂靠甲方河北德昌。结合本工程的具体情况,双方达成如下协议;

甲方责任：

(1)、甲方为乙方提供该项目施工所需的相关证件,为乙方办理委托书。

协助核算乙方工程所需材料,办理工程款的转账。

(2)、项目部将乙方工程款转入甲方账上后,甲方应将工程款转入乙方账上。

乙方责任：

(1)、乙方以单向搅拌_______元/米,双向搅拌_______元/米单价分配到的水泥搅拌桩工程。

(2)、乙方必须保证项目的施工安全,施工质量。

(3)、乙方在项目施工中发生安全,质量事故,与甲方无关。

(4)、乙方在项目施工中发生的费用,除由其它方承担的费用外,所产生的费用乙方自行承担。

四、付款方式：

根据该项工程质量验收标准验收合格后。

按照项目部水泥搅拌桩劳务分包合同付款方式同步实施;给予乙方支付工程款。

上诉双方协议,必须共同遵守,双方签章生效,工程交付使用,工程款清算完毕后合同自行失效,本合同一式三份。

签章：_________________

甲方：_________________

乙方：_________________

________年____月____日

施工劳务合同 篇8

施工单位：__________________

总承包人：__________________(以下简称甲方)

分包人：__________________(以下简称乙方)

甲方承建的建设工程，因工作需要将砼工程分包给乙方，为明确双方责任和权益，确保工程施工，经双方协商，达成如下协议，双方共同遵守执行。

一、工程概况：

工程名称：

工程地点：

二、承包范围及内容：

土方平整，砖胎模砌筑和抹灰，底板垫层，楼层砼(不包含二次构造)，清理。

附：砼使用商砼(尽量天泵，若不行就用地泵)不接管。

三、承包方式

包工不包料，乙方使用的振动器，振动棒及配置电缆，铲子，扒子，水鞋，手套，卷尺，线，浆桶，以上工具、机具由乙方自备，甲方提供搅拌机，斗车，软水管，钨丝灯，打夯机，雨具。

四、计量单位及承包单价

楼层砼单价按照图纸建筑面积计算，每平方米12、5元。地下室砼单价按图纸建筑面积计算，每平方米12、5元乘以

1、5系数，其它单价按实际工作量计算。

土方平整及夯实：7元/m2

砌砖：180元/m3

抹灰：11元/m2

垫层砼：8元/m2

筏板砼：14、5元/m3

五、付款方式

装第二层模板时付地下室工程款80%，装第三层模板时付第一层工程款80%，其它以此类推，主体结构封顶付90%，清理完成后付完余款，若遇见春节，则按以前完成工作量工程款90%计算。

六、合同生效及终止

1、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

2、本合同双方签字盖章后生效，工程款全部付清自动失效。

3、本合同未尽事宜，双方另行友好协商。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工劳务合同 篇9

甲乙双方兹就文家湾花岗岩开采工程承包的有关事项，经自愿、平等协商达成一致，特订立本合同，以资共同遵守，

第一条 承包标的物：宁陕县新场乡文家湾花岗岩矿(证号：************)。

第四条 风险保证金：乙方须向甲方交纳风险保证金20万元(人民币，以下币种均指人民币)，本合同签订之日支付。当发生工伤事故需要进行医治、赔偿时，如乙方未能及时履行义务，甲方可以用该项风险金进行预先处理，而后由乙方承担相关费用并及时补足;当该项风险金不足予偿付时，甲方有权依法向乙方追偿。承包期限届满，乙方如无违约行为或欠款，甲方应全额退还风险保证金(不计息)。

第五条 保证金及安全责任：根据作业岗位设置的要求，乙方向甲方提供岗位职数和人员名单，由甲方向保险公司投保，险额为20万元/人，保险费由甲方承担。如发生事故造成人员伤亡，除保险公司赔偿或给付的保险金外，其余不足部分的费用概由乙方承担，与甲方无关。乙方如需提高保险金额，自行支付相应的保险费。由于乙方责任原因造成从业人员漏保、未保，一切责任由乙方承担。

乙方对安全管理负全责，应对安全专项经费列入预算，设置专职安全管理人员，采用各项安全防护措施，配备有关安全保护设备用品。有关特殊工种(如爆破、装载机、挖掘机、电焊等)须持有岗位资格证书，否则不准上岗作业。

第十七条 其他约定事项：

1、开工时间初步拟于**年4月上旬，具体时间根据天气、公路工程进度而定，以甲方的开工令为准(提前15天通知)。开工时间提前或延后不视为甲方违约。

2、承包单价中不含税金，由甲方承担。乙方在购买材料、设备时应以甲方的名义开具发票，交由甲方建账。

3、乙方负有现场保管荒料的责任，如有失窃、盗采，应承担全部赔偿责任。

4、甲方制定的施工方案，如与现场有出入之处，乙方有权建议甲方进行变更、调整，未经甲方同意不得擅自改变。对于甲方下达的不安全、不合理的施工指令，乙方有权拒绝执行。

4、在确保安全的前提下，乙方应全力提高工程进度和工程质量，按时、保质保量完成甲方下达的各项目标任务。荒料的全年产量不得低于10000m如为矿体结构、矿石质量、甲方责任等因素，则不受此限)。

5、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章后即日生效。未尽事宜，双方可经协商后签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

施工劳务合同 篇10

甲方：

乙方：

因甲方 (工程名称)工程施工的需要，甲方现将 (承包内容，如：模板，钢筋，零星工作等) 分包给乙方施工。经甲、乙双方友好协商，在平等、互惠、互利的基础上签订本协议， 协议条款如下：

一、工程名称及承包内容

工程名称：

承包内容：

承包形式：乙方包工,不得影响工程进度且保质量、保安全。

二、承包价格、计算方式及付款方法

1、承包价格：

(一)砌体墙凿除、垃圾清理、垃圾转运按： 元/m2计算。

2、计算方式：

按实际施工工程量计算，乙方施工完成后，报甲方分管施工员进行验收签认工作，双方核对后报甲方生产负责人审核，最终作为付款的依据。

3、付款方法：

每月甲方按照乙方所完成工程量的80%支付乙方工程款。所有的工程完成后，工程款一次性付清。乙方所用生活水电费，结算时按照乙方总造价的1.5% 包干由甲方从乙方的工程款中予以扣除。

三、工期要求:

乙方在接受甲方的施工任务后，必须安排好足够的施工人员来保证甲方的工期，不得耽误甲方工程进度。

四、安全生产、文明施工要求:

乙方在进入甲方工地施工后，必须服从甲方的管理，做好本方施工人员的安全教育和文明施工工作，做到不违章作业，不随意拆除甲方工地上的安全设施，不乱接乱拉电线;所使用的手提电动工具必须符合要求，如因乙方人员违章作业而造成的安全事故由乙方自行承担;乙方施工人员不准在工地上打架斗殴，如有发生按 500 元/人次予以罚款。

本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份;双方签字或盖章后生效，工程款项付清后失效。 如本协议在施工过程中有争议双方本着友好的原则协商解决。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

施工劳务合同 篇11

发包方：_________________项目部（以下简称甲方）

承包方：_____，身份证号：______（以下简称乙方）

甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、信用的原则，经友好协商，根据《民法典》、《爆破安全管理规程》、《爆破作业项目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理条例》及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于__________________ 的责任管理达成以下协议：

一、工程概况：

工程名称：______爆破工程

工程地点：______________

承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、提供空压机给孔桩班组辅助清渣（含所有孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不含孔底清渣。

二、工程单价和工程量：

1．工程单价：爆破单价按_________元/m（不含税费），钎探单价按_________元/元，甲方代扣_________%的保险费用。

2．工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。

三、进度款支付：

1．工程进度款的支付：按照当月实际完成工程量的_________%支付进度款。

2．工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。

四、工期要求：

本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为____年____月____日；竣工时间为____年____月____日，若乙方原因拖延工期的，甲方有权按照5000元/天对乙方进行罚款处理。

五、双方责权利：

甲方责权利：

1．给乙方提供施工基础图1份。

2．及时办理技术交底。

3．为甲方工程师，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、安全、进度、文明施工管理。

4．甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。

5．每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方安全运送民爆物品爆破提供必要条件。

乙方责权利：

1．乙方负责办理爆炸物品使用相关手续。

3．乙方须遵守爆破工程建设安全生产有关管理规定，严格根据经审批后的《爆破设计方案》组织施工。

4．严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方服从甲方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方承担。

5．乙方爆破作业人员必须持证上岗，并严格按安全作业证规定的作业级别进行爆破作业

6．按照《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》及相规定，必须进行爆破安全评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破安全评估和安全监理费用由乙方承担，各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。

7．乙方严格按照《爆破设计方案》《爆破施工方案》实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方承担。

8．若乙方在爆破过程中，由于装药量过多（少）爆破导致孔桩垮塌（欠爆），由乙方全权负责。

六、安全责任：

1．甲乙双方必须严格执行《爆破作业项目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》等国家、省、市有关规定，做好安全防护工作。

2．乙方根据爆破区域实际条件及时优化爆破参数，科学管理。精心施工，确保爆破震动控制在国家规范允许范围内。

3．若爆破中发生安全伤亡事故，医药费由乙方垫付，待甲方报保险公司后，所报销的费用归乙方所有，其它费用由乙方承担，甲方不再支付任何费用。

七、违约责任

除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承担违约责任。

1．甲方不安合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应承担违约责任。

2．如乙方原因不按期完工给甲方造成损失的，由乙方承担并赔偿甲方损失。

八、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。

九、本合同一式_________份，甲方执_________份、乙方执_________份。

甲方：__________________ 乙方：__________________

授权代理人（签字）：____ 身份证号：______________

电话：__________________ 电话：__________________

日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

施工劳务合同 篇12

工程承包人（以下简称甲方）：代表人：劳务分包人（以下简称乙方）：负责人：风险提示：严格签订劳务分包合同

承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，避免一旦发生工期、质量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确，施工企业就很难维护自己的权益。：

劳务分包人合法运作必须包含两种形式：

一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人（总承包企业或专业承包企业）建立劳务分包合同关系；

二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。甲乙双方立足于《中华人民共和国民法典》，遵循诚实信用的原则，就_______________工程的劳务分包事项达成一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：

5、工期：________年____月____日开工，________年____月____日完工。

二、质量标准

1、本工程按照国家现行的《建筑安装工程施工及验收范围》和《建筑安装工程质量评定标准》进行施工。

2、质量标准为达到省级优秀工程。

三、分包价格以国家建筑规定的规范计算面积，每平方米______元（含基础、主体结构、二次结构）按图纸尺寸计算。若有变更及图纸以外的工作内容以现场签证单为准，另行计算。

四、付款方式

1、完成基础工程，支付工程款的______%，共计____________元；

2、完成主体结构，支付工程款的______%，共计____________元；

3、二次结构完工后，支付工程款的______%，共计____________元；粉刷、装饰完工后余款付清（不含税金）。

五、安全生产及文明施工

1、进场施工人员必须服从甲方工作人员管理、戴好安全帽，必要的地方加安全带，必须严格按安全生产操作规程进行施工，杜绝事故的发生，严禁违规操作。若施工工程中因乙方原因发生事故，均由乙方承担，甲方不负任何责任。

2、现场施工人员必须文明施工，所用材料必须按甲方要求分类堆放整齐，不准乱堆、乱放，一定做到工完清场，否则甲方另外安排整理所需费用均由乙方承担。

六、甲方职责及义务

1、负责工程测量、定位、每层楼的主控线和技术交底，并配合检查乙方每层楼的轴线和分部控制线，及模板安装质量。

2、组织原材料、半成品按时足数进场，以组织工期为准。

3、办理各项相关手续，协助处理周边环境。

4、监督检查乙方工程进度、安全文明施工、材料节约等，有权制止乙方材料浪费现象和不规范施工行为。

5、按时支付工程款，受到验收通知后，及时组织人员验收。

七、乙方的职责与义务

1、乙方组织的工人须符合一定的资质。

2、乙方自备加工设备及各类工具，并负责塔吊、货梯以下的小型工具。

3、乙方现场施工人员自佩戴好安全帽，严格遵守现场安全文明施工措施条例，如不遵守安全措施施工发生的安全事故由乙方负责。

4、乙方现场施工人员严禁酒后作业，严禁穿拖鞋及胶底鞋进行施工，不得违反施工安全操作，如发生安全事故由乙方负责。

5、乙方应保质保量完成工程量，并由专职人员负责安全、质量、文明施工，且每次分项验收自检合格后报甲方验收，并积极有效的配合甲方搞好工作。

八、违约条款合同履行过程中，任何一方无端违约，均应向守约方负担因此收到的所有损失。

九、附则

1、未尽事宜由甲乙双方协商解决。

2、此协议一式______份，甲乙双方各执______份，从甲乙双方签字起生效，工程款付完后此协议自动作废。

3、因履行合同发生争议，双方协商不成的，均可以向合同签订地、合同履行地的法院提起诉讼。甲方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：________年____月____日乙方：地址：联系方式：合同签订地：合同履行地：________年____月____日

施工劳务合同 篇13

甲方：

乙方：

经乙方要求，甲方将清镇学府城小区木工架子工包工包料给乙方，为了保证本工程质得量安全顺利完成，依照《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》没有关法律法规，结合本工程具体情况本着平等互利，自愿的原则，经甲乙双方反复协商达成以下协议望共同遵守执行。

1、工程名称及地点：清镇市博德鑫房地产开发有限公司开发的学府尚城小区。

2、承包内容：（约10万平方米/3栋）先开工两栋约7万平米不足部保健 在新的项目补足平方面积。

3、钢筋混泥土结构中的模板与支架的制作，其中地梁可采用钢模，主体工程必须采用的未模，包括模板材料（含所有的钉子、铁丝机具，粘颖胶带、脱模剂、对拉杆，所有梁里面的混泥土内撑对拉片，止水条地下室的防水螺杆及止水带，所有的辅材止水钢板所需的焊接等，各种焊接内外架的钢管扣仲，工字钢、安全防护网，楼梯防护，每层楼的防护、及防护网项骆及钢管扫油漆，包括所有的辅材、二次结构的构造柱等。

3、乙方承自范围内的所有周转材料及跳板，架料、安全网与封闭等各种安全防护材料，安全防护材料的钢管按规定刷漆，封闭网不得少于2000目/平方厘米（人工与材料等费用均在承包单价内）。

4、施工现场内的钢筋制作棚的搭拆。

5、安全防护设施：按甲方的 施工方安搭设内，外墙防护脚平架防护栏杆，所有规范要求挑架防护材料等及折外架的切割等，各通道口和窗边护护栏杆结构施工的支撑架，施工中的材料卸料平台，第隔八层的防护挑架的搭设及工字钢，防护跳板栏杆的辅设及封闭网和安全等一切安全防护设施的搭及和拆除（人工与材料贵在承包价内），乙方打磨到值式刮修补平整顶棚按清水模板施工不作水泥砂梁粉刷如不平整。

6、零星计时工单价：100元/工计算技工按260元/工计算。

7、本工程的主体及装饰工工期为720元，以地梁及符基施工完毕后开始计算返工的材料损央由乙方负责。

8、乙方的每一作业人员必须戴好安全帽高空作业拴好安全带。

9、乙方违规作业，不按操作规程施工，发生人身伤亡时产生的费用按以下约定分摊。

10、经济损失在5万元以内，全部由乙方承担（含5元）

11、若经济损央5万元以上时，超过5万元的超过部份乙 方承担。

12、20%，甲方承担80%。

13、如发生重大人生伤亡甲方承担80%，乙方承担20%（5万元）内的部份由乙方自负。

14、木工及人工材料辅材、架子及工材料及辅材每平方180元平头米。辅换 层退40%，16层退30%，工程完工退清。

15、乙方垫资到转换层后，甲方付款按80%付款，每月按进度付8%

工程竣工验收后30日以内结清工程款。

16、保证金150万元，转换层退总额/栋数40%万元，施工到十六层时，退保证金总额/栋数30%万元，封顶主体验收合格时退约保证金总额/栋楼30%万元，余款在竣工验收合格后已安全事故质量，时7日内退清，该保证金不计利息。

17、连续5天停工待料内由自行负责，5以上按每人每天30元一天生活费标准支付乙方。

18、本合同生效后，如乙方组织人力不足或财力不够和中途变换队伍，甲方除以前已支付的工资外不再支付任何费用给乙方，且保证金不退还乙方，乙方 本班组的人工工资其它所有费用均由乙方自筹资金解决《本合同基本跟总承包合同》。

甲方：乙方：

身份证：身份证：

电话：电话：

年月日年月日

施工劳务合同 篇14

发包人：

承包人：

工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程

施工地址：罗田县大河岸滚石坳

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1工程名称：罗田大别川旅游驿站综合楼工程

1.2工程概况：建筑面积

1.3包工内容：桩基基础及桩基基础以上的主体施工

第二条 合同工期：

开工日期20__年20__年

第四条 合同价款

4.1合同价款：按建筑面积确定承包价_____元/平方米，合同总造价为：_____元人民币。

4.2对合同价款内容的明确：

泥工：含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。

第五条 合同价款的支付方式

5.1进场施工第一个月只支付工人生活费，第二个月支付第一个月工程量的30%（含已支付的生活费），第三个月支付第二个月工程量的30%，以此类推，主体工程竣工后支付到总工程量的60%，九月份支付到总工程量的90%，20__年年底一次付清余款。

5.2前期合同价款的支付必须以工人领取生活费得方式由乙方造表签字，按照造表直接发放到工人手上的方式进行。

第六条 安全施工

6.1安全施工：承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。

第七条 工程质量、验收与保修

7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。

7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。

7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同要求，工程交工。

第八条 工期延误

8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。

8.1.1因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不可抗力；

8.1.2设计变更和工程量增加；

第九条 文明施工

9.1发包人、承包人应严格执行国家颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。

9.2所有施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，并保证其务工人员不随地大小便，不打架斗殴，不偷盗，如果有以上事件发生，按照14.2.3执行。

第十条 ：承包人自备工具及须知

10.1承包人自备工具为：翻斗车、震动泵、铁锹等。

10.2由承包人自备的工具须其自带入现场，发包人提供电力供应到施工现场（100米内）。

10.3承包人自备机具，其维修保养自理。

第十二条 发包人的权利及义务

12.1负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底及解决施工中存在或发生的技术问题。

12.2负责于20__年3月15日提供施工图纸1套，提供必要技术资料和办理施工洽商。

12.3负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。

12.4负责本工程中各工种，工序间的协调与配合，承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改意见，督促承包人进行整政。

12.5负责组织工程的验收工作。

12.6本工程发包人施工代表为周勇，负责日常施工的管理、协调工作。发包人也可委托现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人。

第十三条 承包人的权利和义务

13.1承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。

13.2承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码，作为人工工资发放的依据。

13.3在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于5%，服从发包人的统筹安排，统一调动。

13.4承包人必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。

13.5承包人应对其作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守发包人现场管理规定，服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向发包人提供有关情况和资料。

第十四条 违约责任

14.1发包人违约责任

14·1·1由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人办理书面洽商，如超过三十天以上酌情予以补偿。

14·1·2由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。

14·1·3发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，15天布予以回应的，承包人有权依法追索拖欠款。

14.2承包人违约责任

14.2.1因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在3日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。

14.2.2因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。

14.2.3由于承包人的劳务人员发生在施工现场打架斗殴，偷盗等事件，承包人负全部责任，为此发包人有权终止本合同，并追究由此遭受的经济损失。

第十五条 合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解调解或和解调解不成的可以向罗田县人民法院起诉。

第十六条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本一份。

本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工劳务合同 篇15

发包人：

承包人：

经双方协商甲方将 工程部分项目委托乙方施工。为明确双方责任，本着互惠互利的原则，订立如下协议，供双方共同执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、分包内容：主体承建（从基础到屋面封顶）。

四、工程施工单价： 元㎡（按图纸确定的总平方）。

五、工程款的支付：主体封顶付40%，余款工程验收交给镇政府时结清。

六、工程质量：符合国家验收规范标准及地方有关规定标准。

七、工程安全：施工过程中做好安全防护工作，如因乙方自身操作不当、不按安全的'规范要求执行等自身原因所造成的一切事故均由乙方自行承担，与甲方无任何关系。

八、在质量、安全、进度等方面乙方没有做到位，并经甲方多次督促后还没做到位，( )甲方有权对乙方进行经济处罚，无需乙方签字确认。

九、双方责任

甲方责任：

1、负责提供施工所需图纸、标高等各项手续。（做好放线和交底工作）。

2、及时提供工程施工所需的各种材料。（钢材、水泥、红砖、砂石等）。

3、及时对隐蔽工程进行验收，以确保不影响乙方下道工序的施工。

4、及时对乙方进场人员进行安全生产的宣传教育，认真落实安全生产的各项规章制度。

乙方责任：

1、严把质量关，由于质量问题而造成的工期延误，材料浪费等损失由乙方承担。

2、按时发放工人工资，不得因发放不及时而造成停工损失，其后果由乙方自己承担。

3、认真搞好安全生产文明施工，乙方自带安全帽，在施工中若发生一切安全事故及不文明施工现象造成的后果均由乙方承担。

十、补充条款：

1、如果因乙方的原因，不能按进度计划完成，甲方有权找别的工人做点工，并按100元人每天计；或者分包部分工程给别的工程队做，其所付出的费用和工程款由乙方付。

2、乙方不得在工地打架闹事，如果发生一次罚5000元，直接从工程款中扣除。

3、乙方交保证金伍仟元整，基础上来后返还。

本合同一式贰份，签字生效。

甲方代表：

乙方代表：

________年____月____日

新版施工合同(模板15篇)

本文主题是关于"合同"的，我们会根据您的要求量身打造一篇文章，希望您能够满意。随着法律设施的不断健全与完善，人们对合同的使用越来越频繁。签订合同是缔约各方在达成协议之前接触和洽谈的整个过程，而且在今天的社会中扮演着至关重要的角色。如果您想要了解更多相关信息，请持续关注我们的网站！

新版施工合同(篇1)

2022新版私人施工合同范本是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。新版私人施工合同范本能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022新版私人施工合同范本正文内容

甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

一、工程承包范围、内容及要求

(一)万安XX景观主干道、步行区、车行区道路施工。

(二)工程标准及要求：

1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70㎝，石子、白灰、素土压实30㎝

2、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30标准 18㎝厚

3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚

二、双方权利和义务

(一)甲方权利和义务

1、负责场地通水和通电的保障

2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。

3、按合同约定支付工程款。

(二)乙方的权利和义务

1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。

2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。

3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。

4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。

三、工程价款结算及给付办法

(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。

(二)工程价款采用不变单价：合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。

1、园区景观主干道按标准 元㎡ ㎡, 合计 元

2、园区步行区道路按标准元㎡ ㎡，合计 元。

3、园区车行区道路按标准元㎡ ㎡，合计 元。

(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。

四、安全文明施工：

(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。

(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。

五、竣工验收乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。

六、违约责任

(一)发包人违约：因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

(二)承包人违约：

1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 1000 元天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

七、在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。

八、合同生效与终止

(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。

(二)合同订立时间：________年____月____日

(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

九、合同份数本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

十、本合同其它未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________________年____月____日

________年____月____日

新版施工合同(篇2)

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、 工程承包范围：

承包范围：

三、 合同工期

开工日期：

竣工日期：

合同工期总日历天数：

四、 质量标准

工程质量标准：

五、 合同价款：

金额(大写) 元(人民币)

六、 组成合同的文件

1、 标准、规范及有关技术文件

2、 图纸

3、 工程量清单

4、 工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、 本协议中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。

八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、 发包人向承包方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付款项。

十、 合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点：

本合同双方约定 后生效。

发包方(公章)：地 址：法定代理人：委托代理人：电 话：传 真：开户银行：帐 号：邮政编码：

承包方(章)：地 址： 法定代理人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 帐 号： 邮政编码：

新版施工合同(篇3)

甲方： (以下简称甲方)

乙方： (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、 工程概况

1. 工程名称： ;

2. 工程地点： ;

3. 工程规模： 。

二、 承包范围

承包范围： 。

三、 合同工期

1. 计划开工日期： 年 月 日(实际开工时间以甲方书面通知为准);

2. 计划完工日期： 年 月 日;

3. 合同总工期： 天(不包括：雨天、不可抗力因素影响的日历天);

4. 养护期限：自 年 月 日起至 年 月 日止(自工程完工之日起 年)。

四、 质量标准

工程质量标准： 。

五、 合同价款、款项支付和结算

1. 合同价款：

a) 总造价(小写)： 元;

b) 总造价(大写)： 。

2. 工程款支付方式：

a) 预付款：甲方向乙方支付预付款的时间、金额或占合同价款的比例约定：合同签定后七日之内，甲方向乙方支付合同总造价的20%，作为工程预付款;

b) 进度款：双方约定的工程进度款支付的方式和时间约定：工程量完成50%，支付合同总造价的30%;工程基本完成，支付合同总造价的20%;，工程完工后支付到结算价的80%，余额20%作为质量保修金，交工验收通过后第一年养护期满后支付质量保修金的50%，第二年养护期满后结清余款;

c) 工程结算方式：本工程确定为固定单价合同。

六、 甲、乙双方责权利关系

1. 甲方：

a) 甲方委派的现场代表职务和名称： ;

b) 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：乙方进场施工3天之前，要求现场场地平整，道路开通;

c) 将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：乙方进场之前3天，将施工和养护管理用水、用电接至施工现场，并保证施工期间的需要;施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：乙方进场施工3天之前开通施工机械、材料、人员等直接能进场的道路;甲方负责提供现场搭设临建的地方，协调解决办公、生活房屋，房屋租赁费用由乙方承担;甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项;负责边坡复绿项目实施全过程的技术监督、质量把关和完成时限控制，包括各分项、分部和单位工程验收工作的协调;负责协调施工单位(乙方)与涉及该工程施工有关事宜。

2. 乙方：

a) 乙方委派的现场负责人姓名和职务： ;

b) 全面负责该工程现场施工，严格执行岩石边坡复绿工程有关技术标准;

c) 精细组织施工，保证安全、文明施工，在保证质量的基础上缩短工期，控制成本;

d) 已完工程成品保护的特殊要求及费用承担，如在施工和养护期间发生损坏，乙方自费修复，如乙方采取特殊措施的部位和相应经济支出由甲方承担，甲方提前使用发生损坏的保养维修费用由甲方承担; e) 乙方承诺2年内覆盖率保持90%以上;

七、 中间验收内容约定的中间验收： 。

八、 工程验收

1. 分项、分部工程验收时间：各分项、分部工程完成后3天之内验收;

2. 工程交工验收与结算时间：各分部、分项工程均完成，在收到验收申请后一个月之内由甲方组织专家进行，验收合格以后在一个月之内结算完毕。

3. 工程竣工验收时间：在交工验收通过后对边坡植被恢复停止养护一年后进行。甲方在收到竣工申请后15天之内组织验收，否则视为同意验收通过。

九、 不可抗力

不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非甲方、乙方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

1. 七级以上的地震;

2. 十级以上持续一天的大风;

3. 持续降雨24小时且降雨量为100㎜以上;

4. 十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续2天的高温天气;

5. 其它不可抗力的原因。

十、 不可抗力事件导致的费用承担

1. 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及送至施工场地用于施工的工程材料和设备的损害，由双方协商决定;

2. 甲方、乙方人员伤亡由其所在单位负责，并各自承担相应费用;

3. 乙方机械设备损害及停工损失，由乙方承担;

4. 工程所需清理、修复费用，由双方协商决定;

5. 延误的工期相应顺延。

十一、 履约保证金

乙方在合同签订后7天之内交付合同额的10%作为履约保证金，工程施工完工后一次性返还。

十二、 违约与争端

有关事宜双方协商解决，协商不成，可向舟山市仲裁委员会申请仲裁。

十三、 合同生效

本合同壹式陆份，双方各持叁份。

本合同订立时间： 年 月 日，

合同订立地点： 。

本合同双方签字后生效，移交验收、支付余款后自动失效。

甲方：(公章) 乙方：(公章)

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人(签章)：

委托代表人： 委托代表人(签字)：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

新版施工合同(篇4)

甲方：____________

乙方：____________

针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，根据《中华人民共和国民法典》及其他法律法规，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下合同：

一、 工程概况

1、工程名称：____________;

2、工程地点：____________;

3、工程范围：____________;

4、工程内容：___________办公楼的局域网网络架设工程。

二、工程任务

1、乙方按照甲方网络工程项目采购相应的材料。

2、委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。

3、施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。

三、工程造价

工程总价：￥_______(大写：_______元整)工程在本监控系统工程采用总价包干的形式，一次包干;超出本监控系统工程范围内的项目若有实际需要增加的，由双方协商定价。

四、结算方式

甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。

五、工程期限

甲乙双方约定工程期限为_______日，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

六、甲方责任和权利

1、甲方派______同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。

2、办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。

七、乙方责任和权利

1、乙方派_______同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。

2、按工程施工规范、规程进行施工，所有施工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。

八、违约责任

1、由于甲方未能依约履行义务的，应赔偿乙方因此而造成的经济损失。

2、由于乙方未能依约履行义务的，应赔偿甲方因此而造成的经济损失。

九、争议纠纷解决

1、因履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方当事人应通过友好协商方式解决。

2、如果协商未成，双方同意向______仲裁委员会提交仲裁并接受其仲裁规则。该仲裁裁决是终局的，双方将无条件地履行该仲裁裁决。

十、其他约定

1、本合同未尽事宜，甲、乙双方可另行订立补充条款或补充合同。补充条款或补充合同以及本合同的附件均为本合同不可分割的部分。

2、本合同自甲乙双方签订之起生效。

3、合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同一式_______份，甲乙双方各持_______份，自双方签字盖章之日起生效。

5、除非遇到不可抗力因素导致本合同不能履行，未经甲、乙双方一致书面同意，任何单方无权变更合同内容。

新版施工合同(篇5)

2022新版承包施工合同模板是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。新版承包施工合同模板能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022新版承包施工合同模板正文内容

甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建筑分包工程外墙瓦施工事项协商一致订立本合同。(注：进场时间听甲方通知)。

一、 工程名称：

二、 工程地点：

三、 技术要求：依据甲方对乙方技术交底进行施工，外墙采用

西瓦，甲方应安排质检人员进行质量抽查，达到验收合格，乙方可继续施工，对出现问题，乙方应及时进行整改。施工验收合格为：《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》。

四、 承包方式合同价格：本工程由甲方提供材料及外墙瓦，乙方专业人员负责铺贴工作。本工程外墙瓦人工费按实际铺贴面积计算，计 元平方米。

四、承包范围：

1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责：(如：切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。

2、如乙方在途中找借口退场，工程款按已完成工程量的50%计算。

3、在乙方施工过程中要保质，保量、保安全，要服从甲方管理人员的安排。

4、材料搬运由乙方负责。

五、付款方式：乙方施工完成一栋外墙瓦后，铺

第二栋时，待甲方、施工员，验收

第一栋瓦面合格后，付

第一栋瓦面的总面积造价80%，待公司全部工程完工后，全部工程验收合格后____日之内，将剩余的工程款全部付清给乙方。

六、工期要求：每栋铺贴时间 天。如果完不成超期按每天1000元罚款处理。

七、双方遵守责任：

(一)甲方责任：

1、甲方提供主材料，搅拌机、提升机、手推车。

2、按合同约定支付分包工程款。

3、甲方给乙方提供住宿及水电。

(二)乙方责任：

1、乙方提供工人的安全用具，如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准，确保验收达到合格工程。

2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期，产生的后果由乙方负责。

3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场，若喝酒后上班，被公司项目部发现，发款从工程款里直接开单扣除。

4、乙方必须安全生产，服从项目部的指挥及安排去施工，乙方在施工工程中，出现返工事件由乙方自付。

八、违约责任：甲、乙双方必须覆约双方的责任，并按合同约定的相关条款进行施工。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字或盖章生效。

十、如乙方质量不达标，人力跟不上，管理跟不上，甲方有权单方解除合同，结算方式按合同《

四、2》条执行。甲方签字：乙方签字：签订日期：________年____月____日

新版施工合同(篇6)

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：A区一期1#～6#楼、20#楼、8#楼、9#楼、26号楼圆弧窗，窗台板做防水。

工程地点：路交叉口

工程内容：窗台板做防水。

二、承包形式

包工包料，工程量以实际施工为准。施工工艺为：

1、底层缝隙用堵漏材料涂刷一层。

2、A用防紫外线的防水涂膜涂刷一遍

B附加层一遍(起到抗拉强度的作用) C再次涂刷防紫外线的防水涂膜二遍。

三、合同工期

开工时间：x年xx月xx日——x年xx月xx日

四、暂定价：单价按延长米计算，每一延长米34元，定总价17万元，结算按实际工程量计算。

五、质量标准：

工程质量标准为合格，不是人为破坏，乙方包修一年，从窗框、空调板、墙面砖、小阳台漏水与本次维修无关，如需要维修另行计费。

六、付款方式和结算方式

防水工程完工后甲方付乙方工程款总额的95%，预留5%的保证金，保修期满后一周内付清，并开具正式的发票。

七、设备采购及设备安装要求

1、承包人采购的材料、设备应满足验收的要求。

2、承包人负责自身安全及第三人安全，承包人，产生任何安全事故，均由乙方承担，和甲方无关，乙方应遵守发包人制定的施工现场管理办法，并与其它工种配合施工。对承包人在现场存在破坏、损坏、偷盗等行为时，发包人有权按现场管理制度处罚。

3、甲方应协调承包方的用水、用电、费用由承包方承担。

八、验收标准、方法：保证窗台没有开裂、漏水现象产生。

九、保修期：保修期一年。

十、违约、索赔和争议

承包人在合同签字后不能按合同约定履行合同或放弃合，承包人应赔偿发包人的损失，发包人有权解除合同，扣罚承包人已完工程量的5%的工程造价。因发包方原因延迟开工，工期顺延。在履行合同过程中产生争议时，解决地为xx市xx区人民法院。

甲方签字：负责人：年 月日

乙方签字：负责人： 年 月 日

新版施工合同(篇7)

第七部分

******中心工程施工图纸

一．总图

序号图纸编号图纸名称规格附注

01ZS001总平面图±0.00层A0

02ZS002屋顶层平面图A0

03ZS003消防总平面图A0

04ZS004竖向及道路平面图A0

05ZS005管线综合图A0

06ZS006详图A

建筑专业，

演艺中心（一）

序号图纸编号图纸名称规格附注

01JS02-01地下层平面图A2

02JS02-02一层平面图A2+

03JS02-03二层平面图A2

04JS02-04三层平面图A2

05JS02-05四层平面图A2

06JS02-06屋顶[平面图A2

07JS02-072-W轴～2-A轴立面图，2-16轴～2-1轴立面图A2

08JS02-082-A轴～2-W轴立面图，2-1轴～2-16轴立面图A2

09JS02-091-1剖面图A2+

10JS02-102-2剖面图A2+

11JS02-11大剧场观众厅一层放大平面图A2

12JS02-12大剧场观众厅二层放大平面图A2

13JS02-13大剧场观众厅三层放大平面图A2

14JS02-14大剧场观众厅马道放大平面图A2

15JS02-15大剧场观众厅剖面放大图（一）A2

16JS02-16大剧场观众厅剖面放大图（二）A2

17JS02-17大剧场视线分析图A2

18JS02-18大剧场舞台放大平面图一、二A2

19JS02-19大剧场舞台控制室及一层天桥平面图A2

20JS02-20大剧场舞台二、三层天桥平面图A2

21JS02-21大剧场舞台栅顶、栅顶悬吊构件，灯光吊杆位置A2

JS02-台面景区位置示意图

22JS02-22大剧场舞台剖面图A2

23JS02-23小剧场平面及剖面放大图（一）A2

24JS02-24小剧场平面及剖面放大图（二）A2

25JS02-25小剧场平面及剖面放大图（三）A2

26JS02-26小剧场平面及剖面放大图（四）A2

27JS02-27小剧场平面及剖面放大图（五）A2

演艺中心（二）

序号图纸编号图纸名称规格附注

28JS02-28防火分区面积图（一）A2

29JS02-29防火分区面积图（二）A2

30JS02-3防火分区面积图（三）面积计算图（一）A2

31JS02-31面积计算图（二）A2

32JS02-32面积计算图（三）A2

33JS02-33玻璃幕墙轴测图A2

34JS02-34玻璃幕墙一层平面图A2

35JS02-35玻璃幕墙二层平面图A2

36JS02-36玻璃幕墙四层平面图A2

37JS02-37玻璃幕墙顶视图A2

.8JS02-38玻璃幕墙南北立面图A2

39JS02-39玻璃幕墙东立面图A2

40JS02-40玻璃幕墙技术参数表A2

41JS02-41铝板幕墙轴测图A2

42JS02-42铝板幕墙一层平面图A2

43JS02-43铝板幕墙南立面图A2

44JS02-44铝板幕墙东西立面图A2

45-50JS02-（45-50）楼梯大样图A2

51-52JS02-（51-52）卫生间大样图A2

53-54JS02-（53-54）地下室设备用房放大图A2

55-70JS02-（55-70）立面放大图A2

70-75JS02-（70-75）墙身及节点大样A2

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01JS03-01地下层平面图A2

02JS03-02一层平面图A2

03JS03-03二层平面图A2

04JS03-04三层平面图A2

05JS03-05四层平面图A2

06JS03-06五层平面图A2

07JS03-07顶层平面图A2

08JS03-08A-A剖面展开图、6-F轴～5-A轴立面展开图A2

09JS03-095-A轴～6-F轴立面展开图、6-4轴～5-1北立面、B-B剖面图A2

10JS03-10电影院观众席视线分析图A2

11JS03-11防火分区面积图（一）A2

12JS03-12防火分区面积图（二）A2

13JS03-13面积计算图（一）A2

14JS03-14面积计算图（二）A2

15JS03-15地下人防战时平面图A2

16JS03-16地下人防平时平面图A2

17JS03-17口部大样，1-1剖面图A2

18-23JS03-（18-23）楼梯大样图A2

24-25JS03-（24-25）卫生间大样图A2

25-26JS03-（25-26）地下室设备用房放大图A2

26-30JS03-（26-30）立面放大图A2

30-35JS03-（30-35）墙身及节点大样A2

结构专业，

演艺中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01GS001结构设计说明一A2

02GS002结构设计说明二A2

03GS003桩基平面图A2

04GS004桩承台及地下室底板结构平面图A2

05GS005承台详图（一）A2

06GS006承台详图（二）A2

07GS007地下室墙、柱定位图A2

08GS008地下室外墙配筋图A2

09GS009地下室水池详图A2+

10GS010一层墙、柱定位图A2+

11GS011二层～四层墙、柱定位图A2

12GS012柱及砼墙配筋详图A2

13GS013一层结构平面图布置图A2

14GS014一层梁配筋图A2

15GS015二层结构平面布置图A2

16GS016二层梁配筋图A2

17GS017三层结构平面布置图A2

18GS018三层梁配筋图A2

19GS019四层结构平面布置图A2

20GS020四层梁配筋图A2

21GS021屋面结构平面布置图A2

22GS022屋面梁配筋图A2

23GS023出屋面结构平面布置图A2

24GS024出屋面梁配筋图A2

25GS025观众厅悬挑梁配筋详图A2

26GS026钢梁详图A2

27GS027钢结构详图（一）A2

28GS028钢结构详图（二）A2

29GS029节点详图A2

30GS030楼梯详图（一）A2

31GS031楼梯详图（二）A2

32GS032楼梯详图（三）A2

33GS033楼梯详图（四）A2

34GS034楼梯详图（五）A2

35GS035楼梯详图（六）A2

培训中心，

序号图纸编号图纸名称规格附注

01GS01结构设计总说明一A2

02GS02结构设计总说明二A2

03GS03桩施工图A2

04GS04地下室底板结构平面布置图及底板配筋图A2

05GS05承台详图（一）A2

06GS06承台详图（二）A2

07GS07地下室墙、柱定位图A2

08GS08柱及暗柱配筋图A2

09GS09人防口部墙定位及配筋图A2+

10GS10一层结构平面布置图A2+

11GS11一层梁配筋图A2

12GS12二层～屋顶层柱定位及配筋图A2

13GS13二层结构平面图布置图A2

14GS14二层梁配筋图A2

15GS15二层板配筋图A2

16GS16三层结构平面布置图A2

17GS17三层梁配筋图A2

18GS18三层板配筋图A2

19GS19四层结构平面布置图A2

20GS20四层梁配筋图A2

21GS21四层板配筋图A2

22GS22五层结构平面布置图A2

23GS23五层梁配筋图A2

24GS24五层板配筋图A2

25GS25屋顶层结构平面布置图A2

26GS26屋顶层梁配筋图A2

27GS27屋顶层板配筋图A2

28GS281#楼梯详图A2

29GS292#楼梯详图（一）A2

30GS302#楼梯详图（二）A2

31GS313#楼梯详图（一）A2

32GS322#楼梯详图（二）A2

33GS334#楼梯详图（一）A2

34GS342#楼梯详图（二）A2

35GS355#楼梯详图A2

给排水专业，

演艺中心及培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01SC000给排水图纸目录A4

02SC001人防给排水设计说明主要材料图例A1

03SC002地下车库人防战时给排水平面图A0

04SC003地下车库战时给水排水系统图A1

05SC004演艺中心地下层给排水及消防栓平面图A0

06SC005演艺中心地下层自动喷水平面图A0

07SC006演艺中心一层给排水及消火栓平面图A0

08SC007演艺中心二层给排水及消火栓平面图A0

09SC008演艺中心三层给排水及消火栓平面图A0

10SC009演艺中心四层给排水及消火栓平面图A0

11SC010演艺中心屋顶给排水平面图A0

12SC011演艺中心一层自动喷水雨淋水幕平面图A0

13SC012演艺中心二层自动喷水雨淋水幕平面图A0

14SC013演艺中心三层自动喷水雨淋水幕平面图A0

15SC014演艺中心四层自动喷水雨淋水幕平面图A0

16SC015培训中心地下一层给排水及消火栓自动喷水平面图A0

17SC016培训中心一层给排水及消火栓平面图A0

18SC017培训中心二层给排水及消火栓平面图A0

19SC018培训中心三层给排水及消火栓平面图A0

20SC019培训中心四层给排水及消火栓平面图A0

21SC020培训中心五层给排水及消火栓平面图A0

22SC021培训中心一层自动喷水平面图A0

23SC022培训中心二层自动喷水平面图A0

24SC023培训中心三层自动喷水平面图A0

25SC024培训中心四层自动喷水平面图A0

26SC025培训中心五层自动喷水平面图A0

27SC026培训中心屋顶给排水消防平面图A0

28SC027地下车库给排水及消火栓平面图A0

29SC028地下车库自动喷水平面图A0

泵房放大平面

泵房给水系统图卫生间给排水大样

卫生间给排水大样系统图

30SC029给水排水雨水系统原理图A1

31SC030消火栓系统原理图A1

32SC031自动喷水雨淋水幕系统原理图A1

空调专业:

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01KS000通风空调施工图图纸目录A4×2

02KS001通风空调工程施工图设计总说明(一)A1+

03KS002通风空调工程施工图设计总说明(二)A1+

04KS003主要材料设备表(一)A1+

05KS004主要材料设备表(二)A1+

06KS005防排烟系统原理图A1

07KS006空调水路系统原理图(一)A1

08KS007人防通风设计说明A1

09KS008地下人防战时通风平面图A1

10KS009人防口部通风平面详图A1

11KS010人防口部通风剖面图A1

12KS011制冷机房平面、剖面图A1

13KS012空调机房（一）平面、剖面图A1+

14KS013空调机房（二）平面、剖面图A1+

15KS014空调机房（三）平面、剖面图A1+

16KS015空调机房（四）平面、剖面图A1+

17KS016组合式空调机定货图A1

18KS017冷却塔配管图A1

19KS018地下层通风平面图A0+

20KS019一层通风空调平面图A0

21KS020一层空调水管平面图A0

22KS021二层通风空调平面图A0

23KS022二层空调水管平面图A0

24KS023三层通风空调平面图A0

25KS024三层空调水管平面图

26KS025四层通风空调平面图A0

27KS026四层空调水管平面图A0

28KS027五层通风空调平面图A0

29KS028五层空调水管平面图A0

30KS029地下层～五层通风剖面图A0

弱电（智能化）

演义中心及培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01XS000弱电图纸目录A4共5页

02XS001弱电设计说明（一）A1+

03XS002弱电设计说明（二）A1+

04XS003图例A2

05XS004智能化系统图A1+

06XS005消防自动报警及联动系统图A1+

07XS006公共广播系统图A1+

08XS007消防主要设备材料表A4+

09XS008综合布线系统图A1+

10XS009有线电视系统图A1+

11XS010综合安防系统图A1+

12XS011门禁系统图A1+

13XS012综合安防系统配电干线系统图A1

14XS013综合安防系统配电箱系统图A1

15XS014网络系统配电系统图A1

16XS015楼宇自控系统图A1+

17XS016楼宇自控系统监控原理图（一）A1

18XS017楼宇自控系统监控原理图（二）A1

19XS018楼宇自控系统监控点统计表A1+

20XS019演艺中心地下一层综合布线平面图A1+

21XS020演艺中心一层综合布线平面图A1+

22XS021演艺中心二层综合布线平面图A1+

23XS022演艺中心三层综合布线平面图A2

24XS023演艺中心四层综合布线平面图A2

25XS024演艺中心地下一层安防、门禁及有线电视平面图A2

26XS025演艺中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2

27XS026演艺中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2

28XS027演艺中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2

29XS028演艺中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2

30XS029演艺中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2

31XS030演艺中心地下一层楼宇自控平面图A2

32XS031演艺中心一层楼宇自控平面图A2

33XS032演艺中心二层楼宇自控平面图A2

34XS033演艺中心三层楼宇自控平面图A2

35XS034演艺中心四层楼宇自控平面图A2

36XS035演艺中心机房层楼宇自控平面图A2

37XS036演艺中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

38XS037演艺中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

39XS038演艺中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2

40XS039演艺中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2

41XS0340演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

42XS041演艺中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

43XS042演艺中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A2

44XS043培训中心地下一层综合布线平面图A2

45XS044培训中心一层综合布线平面图A2

46XS045培训中心二层综合布线平面图A1+

47XS046培训中心三层综合布线平面图A1+

48XS047培训中心四层综合布线平面图A1+

49XS048培训中心五层综合布线平面图A2

50XS049培训中心机房层综合布线平面图A2

51XS050培训中心地下一层安防、门禁、停车场及有线电视平面图A2

52XS051培训中心一层安防、门禁及有线电视平面图A2

53XS052培训中心二层安防、门禁及有线电视平面图A2

54XS53培训中心三层安防、门禁及有线电视平面图A2

55XS054培训中心四层安防、门禁及有线电视平面图A2

56XS055培训中心五层安防、门禁及有线电视平面图A2

57XS056培训中心机房层安防、门禁及有线电视平面图A2

58XS057培训中心地下一层楼宇自控平面图A2

59XS058培训中心一层楼宇自控平面图A2

60XS059培训中心二层楼宇自控平面图A2

61XS060培训中心三层楼宇自控平面图A2

62XS061培训中心四层楼宇自控平面图A2

63XS062培训中心五层楼宇自控平面图A2

64XS063培训中心机房层楼宇自控平面图A2

65XS064培训中心地下一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

66XS065培训中心一层火灾自动报警和公共广播平面图A2

67XS066培训中心二层火灾自动报警和公共广播平面图A2

68XS067培训中心三层火灾自动报警和公共广播平面图A2

69XS068培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

70XS069培训中心四层火灾自动报警和公共广播平面图A2

71XS070培训中心五层火灾自动报警和公共广播平面图A2

72XS071培训中心机房层火灾自动报警和公共广播平面图A1+

73XS072弱电井道及线槽洞内布置图A1+

74XS073机房布置图A1+

强电，

演艺中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01DS02-00图纸目录A4

02DS02-01高压配电系统图A2

03DS02-02低压配电系统图一A2

04DS02-03低压配电系统图二A2

05DS02-04低压配电系统图三A2+

06DS02-05低压配电系统图四A2

07DS02-06低压配电系统图五A2+

08DS02-07空调机房、水泵房动力配电系统A2+

09DS02-08剧场舞台动力配电系统图（一）A2+

10DS02-09剧场舞台动力配电系统图（二）A2+

11DS2-10剧场灯光音响配电系统图A2

12DS02-11演艺中心防排烟动力配电系统图A2

13DS02-12演艺中心竖向配电干线系统图A2

14DS02-13演艺中心地下层动力平面图A2

15DS02-14演艺中心一层A2

16DS02-15演艺中心二层A2

17DS02-16演艺中心三层A2

18DS02-17演艺中心四层A2

19DS02-18演艺中心屋顶层动力平面图A2

培训中心

序号图纸编号图纸名称规格附注

01DS03－00图纸目录A4

02DS03－01设计说明A1

03DS03－02动力配电系统图(一)A1+

04DS03－03动力配电系统图(二)A1

05DS03－04动力配电系统图(三)A1

06DS03－05动力配电系统图(四)A1+

07DS03－06竖向配电干线系统图A1

08DS03－07地下层动力平面图A1+

09DS03－08一层动力平面图A1

10DS03－09二层动力平面图A1

11DS03－10三层动力平面图A1

12DS03－11四层动力平面图A1

13DS03－12五层动力平面图A1

14DS03－13顶层动力平面图A1

15DS03－14地下层人防动力平面图A1+

16DS03－15设计说明A1

17DS03－16战时动力配电系统图A1

18DS03－17通风控制台二次接线图A1

19DS03－18战时进排风机及三种通风方式控制原理图A1

20DS03－19电缆穿墙防护密闭图A1

点式玻璃幕墙工程技术规范（CECS127－2001）

建筑玻璃应用技术规程（JGJ113－97）

予应力混凝土管桩基础技术规程（DBJ/T15-22-98）

建筑安装工程资料管理规定（**省地方标准）

近期颁布的电、水、空调通风、电梯质量验收规范

**省、**市有关建筑施工的规范、规定

（注，以上规范、规程、标准的编号或备案号如有误，应以正确的为准）

第八部分

******中心工程招标补充文件

根据中华人民共和国招标投标法第二十三条的规定，现对本投标须知附件B中的“1.技术标的评分说明”增加第（4）款，其内容如下，

（4）每一个投标人技术标的评分结果为，对所有评委打分进行排列，去掉其中的一个最高分及一个最低分，然后取剩下分值的平均数。

******中心工程

总承包招标文件的答疑（一）

一、关于对场地条件的答复

1.场地临时给排水、临时电源的位置

答，招标文件专用条款第8.1对场地临时给排水、临时电源有了明确约定。5月22日在现场勘察时，业主指明了具体位置。

2.现场大门的设置有何要求

答，招标人希望投标人在做施工组织设计时，应考虑到现场大门的设置“不要影响城市主干线交通”这一因素。

3.关于深基坑支护

答，应由具有岩土工程设计资质（深基坑设计）的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。

4.关于施工用地范围

答，除代征绿地，红线内场地均可作为施工场地。

二、关于对扩大初步设计图纸的答复

1.本工程有无后浇带

答，地下室的砼后浇带在设计说明书P40页中和设计图GC002及GC004中均有所交待，其他图纸也还有类似说明，初步设计图纸中确实存在一些问题，如地下室的底板、墙、顶板没形成贯通的后浇带。目前先按设后浇带考虑，待施工图出图后做合理调整。

2.关于能否提供电子版总平面设计图纸的问题

答，在扩大初步设计阶段，要求设计人提供电子版总平面设计图，业主认为是有困难的。

业主仅能提供勘察院绘制的现场给排水平面图的电子版。（请于收此文件两天内到**市兴**桂苑商务区610栋领取，周六日不休息）

3.能否提供钢筋用量的大概数量

答，在初步设计阶段，设计人无法提供。

4.能否提供钢结构图纸

答，在初步设计阶段，设计人无法提供。

5.能否提供工程桩的大约长度设计考虑为端承桩还是摩擦桩

答，关于工程桩的桩长，通过初步设计及地勘资料应有初步交待，具体情况待试桩后由设计人确定。本工程以预应力管桩为主，端承桩及摩擦桩两种受力情况均有所考虑。

三、关于施工组织设计

1.由于仅提供了扩大初步设计图纸，是否需编制钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境等工程的施工方案

答，扩大初步设计说明中和扩大初步设计图纸对钢结构、幕墙、室内精装修、室外环境工程等方面有了初步的表达。招标人希望投标人在做施工组织设计时，依据群众娱乐、**类设施建筑的施工经验，作出项目目标的策划和所采取的技术措施，从而体现出投标人的综合技术实力。

2.关于施工组织设计是明标还是暗标

答，本施工组织设计的评标是明标。

四、关于投标文件

1.内层信封在开缝处是否要用专用封条密封

答，仅在内层信封背面上方封口处使用专用封条密封。

2.投标函、分包计划是放入“技术标函1”中，还是“技术标函2”中装订

答，投标函、分包计划放入“技术标2”中封装。

3.项目部组成（包括项目经理）是否一定与预审文件一致

答，可以按照扩大初步设计图表达的工程难度，进一步合理组成项目部机构，但各人员的资历不得低于预审时人员的资历。

4.投标文件中的有关学历证书、职称证书、获奖证书、资格证书、资质证书等是否需要带原件到开标现场

答，除企业的营业执照、资质等级证书和招标须知25.3款规定的证件外，其余的不用带至现场，但需在投标文件内相对应的复印件上加盖公司公章，并注明原件存放地，以便查询。

5.投标文件中“在保证不低于个别成本的基础上结合本工程的实际，提出具有市场竞争性平均水平的价格”中的“个别成本”如何解释

答，“个别成本”指本工程中各分部、分项工程的企业成本。

6.如果招标人提供的内层信封袋太小，能否自制内层密封袋

答，应使用招标人统一提供的内层信封，如文件过厚，可分上下册进行装订。如内层信封数量不够，可到******中心筹建办领取。

7.投标须知P13页第四行中“参考依据”为何意

答，见**省安装工程计价办法P9页第二十条相关内容。

五、关于投标函

1.投标保证金、投标保函、投标担保书有关问题。

答，采取其中一种方式即可。但采取投标担保书方式的投标人应在5月19日前15天，将担保人的财务状况、资信情况、营业执照等资料报给招标人，招标人在律师的协助下对其确认后，投标人才可采用投标担保书方式。基于以上原因，招标人希望投标人采取前两种方式为宜。

2.可否委托授权分公司公章进行本次投标活动

答，不允许，只可使用总公司公章。

3.投标函附录4如何填写

答，相关内容与专用条款相对应，请按专用条款有关内容填写。

六、履约保函

履约保证金和履约保函由投标人根据企业情况任选其中一种方式。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真****）

******中心工程

总承包招标文件的答疑（二）

1.有投标人问，投标文件商务部分中的承包价浮动率是税前浮动还是税后浮动

答，为包税报价。

2.有投标人问，业主供应或指定的材料价格是否参与浮动

答，请投标人看投标须知16.2款第（1）条中有关“总包服务费”的说明，以及16.2款第（6）条中有关“暂估项目”的说明。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（****）

******中心工程

总承包招标文件的答疑（三）

1.问，标书文件提及劲性混凝土，但图纸中未有明确显示，请告知具体位置。

答，本工程招标须知附件A“一、土建工程”中第2点钢筋混凝土结构工程，包括现浇钢筋混凝土结构、劲性钢筋混凝土结构、预应力钢筋混凝土结构。

其中对劲性钢筋混凝土是统一指，

①初步设计说明P39页中11－4.1演艺中心结构形式的描述。

②结构图--演艺中心屋面层结构平面图（GC009）中对型钢和钢筋混凝土结构的平面布置。（由于初步设计表达不够，跨度较大的现浇混凝土板中，有将型钢埋入钢筋混凝土的可能性）

2.问，投标须知第15页倒数第二行“分包计划，拟分包的项目与拟用分包人名单、资质、业绩、实力等，每个分包项目至少应列出3家候选人。”而本工程招标范围一览表中有“总包选择的分包，但需甲方确认”项目，也有“业主、总包联合择优选择分包”项目。投标单位应提供前一项目分包商候选人，还是两项目均提供

答，提供“总包选择的分包，但需甲方确认”项目分包候选人即可。

3．问，投标须知第6页下数第一行“投标人的开户银行提供的投标人财务状况证明书”是否指银行的资信证明

答，是指银行出具的投标人有效资信证明。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（0760）8882071）

******中心工程

总承包招标文件的答疑（四）

1.问，答疑中答复施工组织设计为明标，那么在施工组织设计中可否出现投标单位名称等相关内容，技术标1部分的封面能否由投标单位自行设计

答，在2003年5月23日答疑（一）中第三款第2条已说明。

2.问，投标须知第21.2条规定，参加开标会的授权委托人的“授权委托书”原件应密封在“技术标2”部分，并要本人亲自参加。其“授权委托书”是否指投标文件签署授权委托书如不是有否格式要求

答，投标须知第21.2条中，“授权委托书”即指6月2日发至投标人处的“法定代表人授权委托书”。同时要求各投标单位应准备一式两份，一份密封在“技术标2”中，作备案存档之用，一份用于开标前验证授权委托人身份。

3．问，答疑中答复深基坑支护应有具有岩土工程设计资质的总包或其具有相应资质的分包完成深基坑支护设计。请问能否采用在投标阶段由各投标单位自行设计，在中标实施阶段，再由有设计资质的单位设计

答，在投标阶段必须由具有岩土工程设计资质的单位设计。

4．问，投标须知第16.4.1条其他文件部分主要是项目部配备情况表（1）～（5），而在技术部分中项目部配备情况表只有附表（1）～（4），两者不统一

答，投标须知第16.4.1条中表（1）～（5）应为表（1）～（4），见技术部分中附表（1）～（4）。

5．在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中是否要放上候选人及相关资料

答，在资格预审项目管理班子配备中各岗位有候选人，在本次投标项目管理班子配备中不用放上候选人及其相关资料。

6．培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板是否采用预应力预应力是否采用无粘接后张法预应力

答，培训中心的电影厅楼面及屋面采用预应力砼梁结构体系，其板为普通钢筋砼板。经与设计联系，砼梁采用有粘结后张法施工。请注意在图纸上除电影厅之外还有排练厅、舞厅有类似情况。

7．机械设备是否一定与资格预审文件一致

答，本次投标机械设备并不一定要与资格预审文件一致，但本次选用的机械设备其性能必须能满足该工程施工需要。同时评委也将考虑该机械设备的可行性。

8．招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是否不需要抹灰找平直接进行装修

答，招标范围一览表中楼地面工程、内墙面工程、天棚工程按设计图纸要求做至结构层，是指暂不考虑抹灰（因初步设计交待不细，今后有更详细的图纸后再做安排）。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真***

******中心工程

总承包招标文件的答疑（五）

问，图纸中有若干交待不明及各图纸互相之间不一致现象，请解释。

答，本工程按扩大初步设计图进行招标，现有图纸对若干细部作法的确交待不清，各张图纸之间也确有不一致的地方，很多设计（特别是装修工程）要待今后各阶段施工图出图后才能解决。但是当前的设计图纸仍能从工程的总体及各部概况帮助我们认识工程，进行投标工作。对图纸的理解要充分联想，如观众主入口两侧外墙是与小剧场外弧墙同属一片墙，而建筑说明中3.7.2.D又对该墙做法作了规定。无障碍入口处在观众主入口台阶下，图纸只示意了位置，这样一个小局部的作法对整个工程的影响是比较小的。各个图纸之间不一致的问题也需要从建筑功能及总体布置来分析，从而作出比较准确的判断，希望各投标单位从现实条件出发，结合您们的经验来进行当前的投标工作。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（***）

通知

投标保函、投标保证金收款单位为**市**局，特此通知

收到此传真后请24小时内予以书面答复。

通知

各投标单位，

北京**工程***有限公司会同******中心工程建设领导小组就******中心工程总承包招标开标有关事宜通知如下，

1．****中心工程总承包定于2003年6月20日9时30分准时开标；

2．原招标文件投标须知中28.4条（5）款“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人迟到15分钟以上的”现变更为“参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人不得迟到”

3．投标人应于2003年6月20日9:00至9:30到达投标现场，并接受投标人代表资格检查。

4．2003年6月20日下午至2003年月21日进行评标，投标人应随时准备接受评标委员会的质疑。

注，投标人在收到本文件（招标文件的答疑）后，应在24小时内给予招标人书面回应。（传真，（****）

新版施工合同(篇8)

甲方(发包人)：

电话：

乙方(承包人)：

电话：

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室内装饰装修有关事宜(以下称工程)，达成如下协议：

第一条工程概况

1.工程名称：__________。

2、工程地点：__________。

3、工程承包方式：双方商定采取承包人包工、包料的承包方式

第二条甲方工作

1、开工前5天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物(合同已经包清理的除外)，为承包人进场做好准备工作。

2、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。

3、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

第三条乙方工作

1.施工中严格执行安全施工扫做规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

2.未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.保护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管道的通畅。

4.对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐蔽工程的验收、竣工验收等)需要甲方确认的，应当及时并给予其必要的准备时间。

5.严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

6.工程竣工前未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行保护。

第四条关于工期

1.工程期限____________天，开工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。

2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供应不及时、不按期支付工程款等)导致工期延误的，工期顺延。因乙方及其代理人(代表)原因导致工期延误的，工期不予顺延。

3.因为如下因素影响而导致不能完成工作的，工期顺延，双方互不承担责任：

(1)遭遇严重影响施工的恶劣天气、停水、停电、等不可抗力的;

(2)经双方同意的工程量变化和设计变更;

(3)经甲方同意的属新材料或新工艺采用而导致的工期拖延或试验时间浪费;

(4)经甲乙双方同意工期顺延的其他情况。

第五条关于质量和验收

1.由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量，由甲方自行负责。由乙方负责返工的，返工费用由甲方负责。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，并办理验收移交手续。

3.乙方承诺自竣工日期起，为工程项目保修年。损耗品、使用不当、人为破坏以及非工程自身原因的损坏不在保修范围。

4.工程未验收的，甲方不得先行使用。

第六条关于工程价款及结算

1.合同生效后，发包人按下表中的约定，直接向承包人支付工程款：

支付次数_________支付阶段或时间_______支付金额

第一次______________________支付____________元;

第二次_________工程验收后三天，支付余下工程全款约____________元。

2.双方同意工程的结算方法为固定价格，本工程总价款为____________元进行结算：

3.特别费用的约定：

(1)施工过程中，施工现场发生的一切水电费用由甲方负责。

(2)物业管理机构收取超过正常的物业小区内运输费用的，由甲方负责交涉或向乙方补贴差额。

4.工程验收合格后，乙方应将有关资料送交甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后天内未有异议，即视为同意按照该资料进行工程结算，双方应填写工程结算单并签字，甲方应按照前述期限约定付清乙方工程款。

第七条责任与罚则

1.施工调度、安全管理等事务由乙方负责，其他人事包括甲方均不得无理干涉。甲方擅自指挥工人或亲自进行任何操作，由此引起的损失和事故由甲方负全责。

2.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延误的，应当赔偿乙方因此造成的人工费损失。

3.甲方不能按照前述约定期限足额支付乙方工程款的，应当按照____________支付乙方延期付款违约金。

4.未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由其自行负责。

5.因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

6.乙方在遭遇不可抗力影响施工的，应当及时采取措施避免损失扩大，并将有关情况通知甲方。否则，应当对造成的损失扩大部分承担赔偿责任。

第八条双方如对合同的执行发生争议，应友好协商解决：协商无效的，可提交人民法院诉讼。

第九条组成本合同的文件包括：

1.本合同条款及合同附表;。

2.施工图纸及做法说明;

第十条附则

1.本合同一式两份，双方个执一份，同具法律效力。

2.本合同履行完成后自动终止。

甲方(签字)：_________________乙方(签字)：____________

__________年____月____日___________年____月___日

新版施工合同(篇9)

建设方（以下简称甲方）：____________________

承揽方（以下简称乙方）：____________________

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确双方在承包过程中的权利、义务，经双方协商后同意签订本合同。

一、钢结构工程概况

（1）工程名称：____________________

（2）工程地点：____________________

（3）工程范围和内容：本房为_______跨钢结构厂房，规格：长_______米；宽_______米；檐高_______米，按图纸施工。

（4）建筑外包面积：_______平方米。

二、工程施工日期

（1）开工日期：________年____月____日；

（2）竣工日期：________年____月____日；

（3）合同工期总日历天数_________天。

三、工程合同造价及结算

（1）本合同的总造价经双方约定后，任何一方不得擅自改变，但发生图纸变更或本项目中面积有增减时，以工程联系单形式可作调整，将调整后的金额以书面形式通知对方。

（2）本合同签订后，甲方须付预付款______％计人民币______元作为合同定金及备料款，乙方钢材进场甲方付本工程合同总造价的______％计人民币______元作为工程进度款，乙方彩钢板进场后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程进度款，工程安装完毕验收后甲方付本工程合同总造价的______％，计人民币______元作为工程款。

（3）工程竣工验收后，甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用或提前使用则视为本工程验收合格。

（4）如甲方因未及时支付工程款而影响工程进度所造成乙方停工，窝工损失，甲方应承担相应经济损失责任，并应向乙方支付拖欠金额的百分之三的违约金。

（5）本合同造价结算方式：____________。风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

四、质量标准工程质量标准

质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

五、甲方的义务责任

（1）办理好各种施工手续，并在乙方进场前提供给乙方；

（2）施工过程中，协助乙方协调好各种关系；

（3）提供施工所需的水、电源。

六、乙方的义务责任

（1）乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明，并按相应标准进行加工制作，如不相符，甲方有权提出整改或相应经济赔偿；

（2）在施工过程中，乙方应文明施工；

（3）乙方在施工中发生的一切事故，由乙方负全责。

七、安全责任

乙方进场后，要严格按照操作规程及有关施工安全规范进行施工，严禁违章施工，如施工中违章发生安全事故及施工质量达不到要求，一切经济损失及责任全部由乙方承担。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责任。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

八、材料的提供

工程中所需材料及装饰方面的材料必须先以书面形式上报甲方，并附合格证、实验报告，经监理和甲方按工程管理条例要求认可签字盖章后方能用于工程中。

九、工程验收

（1）乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用，凡因乙方原因造成屋面渗漏等质量问题，由乙方无偿保修________年（本工程由甲方单位人员验收或由甲方报质监站组织为准）。

（2）甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在____日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。

十、维修期限

承包人应按法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修合同，并对交付发包人使用的工程，在质量保修期内承担质量保修责任。保修期为：________年____月____日________年____月____日。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

十一、违约责任

（1）因承包人原因导致工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担返工或采取加固措施发生的全部费用；

（2）因承包方原因导致延误工期，按工程总造价的万分之三天赔偿发包人；

（3）发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任并按工程总造价的万分之三天赔偿承包人。

十二、争议解决

若双方就经济纠纷协商不成，可依法向起诉方住所所在地人民法院起诉。

十三、其他

（1）发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告终止。

（2）合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

（3）本合同正本____份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存____份。

（4）双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。

发包人：____________________（公章）

________年____月____日

承包人：____________________（公章）

________年____月____日

新版施工合同(篇10)

2022新版建筑工地施工合同样书是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。新版建筑工地施工合同样书能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022新版建筑工地施工合同样书正文内容

甲方：乙方：按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称：有意思装修工程

二、工程地点： 新东商城XX201

三、工程期限：________年____月____日开工至________年____月____日完工。

四、工程造价： 万元

五、付款方式：开工前 天内付 万元整，工程进程过半付 万元，工程结束并验收后付清剩余全部款项。

六、施工要求：按图施工，质量不合格由乙方负责。

七、质量要求：经验收合格，________年内出现质量问题，保修。

八、违约责任：由于乙方施工问题，造成的一切后果由乙方负责。如甲方没有及时通知乙方，工程变更所造成的损失由甲方负责。

九、安全责任：甲方有权监督乙方施工，乙方必须完善安全保障措施，必要时制定安全应急预案，确保施工安全，如发生意外，责任由乙方负责。

十、本合同一式两份，具有同等法律效率，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效，工程竣工价款结清后自行失效，如发生争议，可双方协商解决，也可申请仲裁。十

一、有意思装饰工程报价单见明细表。甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________________年____月____日 ________年____月____日

新版施工合同(篇11)

发包人：(全称)

承包人：(全称)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

群体工程应附承包人承揽工程一览表(附件1)

工程立项批准文号：

资金来源：

2、工程承包范围

承包范围：

3、合同工期

开工日期： 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

合同工期总日历天数 天

4、质量标准

工程质量标准：

5、合同价款

金额：(大写)： 元(人民币)

￥：

6、组成合同的文件

6.1组成合同的文件包括：

(1)、本合同协议书

(2)、中标通知书

(3)、投标书及其附件

(4)、本合同专用条款

(5)、本合同通用条款

(6)、标准、规范及有关技术文件

(7)、图纸

(8)、工程量清单

(9)、工程报价单及预算书

双方有关工程的洽商变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同约定施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、合同生效

10.1合同订立时间： 年 月 日

10.2合同订立地点：

10.3本合同双方约定 后生效。

发包人：(公章) 承包人：(公章)

地 址： 地 址：

法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字)

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

新版施工合同(篇12)

甲方：

乙方：

兹有甲乙双方施工事宜，经双方协商，一致达成以下协议：

一、工程项目名称：

二、工程项目内容：

该工程具体内容详见工程预算、图纸。

三、施工地点：

甲方联系人：联系电话：

乙方联系人：联系电话：

四、工程承包形式：

五、工程预算方式：

1、工程采用总承包形式的结算方式：

工程总承包造价计人民币元，此价为最终价，开工前付清总额的，计人民币元；工程竣工后一次性付清余款。

六、工程竣工日期：

该工程暂定为工程款到后且现场具备进场条件的情况下工作日内竣工(具体竣工时间以供电公司的停电计划为准)。如因工程款没到位或遇特殊等不可预测情况，工期顺延。

七、工程质量要求：

工程质量严格按有关工程施工规程内容标准要求施工。因施工质量所造成的材料损失及返工责任由乙方自负。该工程施工质保期为壹年。

八、双方应尽责任和义务

1、甲方应协助乙方做好工程施工中的有关应协助工作；

2、凡施工中涉及政策理赔等事宜，由甲方负责处理；

3、乙方应确保协议内的工程竣工期，如遇特殊情况应提前通知甲方。

4、工程竣工后如甲方设备款未到位，乙方将不予出具竣工资料。

九、其他未尽事宜，由双方视具体情况共同商定解决，并以附件形式加以补充。

十、本协议一式肆份，双方各执壹份。自双方盖章（签字）之日起生效

甲方：乙方：

负责人：委托负责人：

经办人：经办人：

新版施工合同(篇13)

2022新版大型施工合同范文是网为大家提供及整理发布，其中里面内容可阅读参考学习。新版大型施工合同范文能帮助到大家需求和解决方案，看完能有所启发及帮到您！内容下载可根据需要自行编辑修改，相关内容可进行关键字搜索。

2022新版大型施工合同范文正文内容

甲方：乙方：根据《中华人民共和国民法典》以及有关规定，为了明确甲乙双方在施工过程中的权益、义务和责任，经双方共同协商同意，签订本合同，甲乙双方应共同遵守。

第一条：工程概况

1.

1.工程地点：

1.

2.施工工艺：环氧树脂地板（详见乙方提供的工艺说明）。

1.

3.颜色：色

1.

4.工程面积约： ㎡.

1.5工程单价：㎡。

1.6工程总造价约： 元。大写：说明：最后结算金额以实际施工面积为准，地脚线(每米元)和画线（每米元）按长度计算。

第二条：工程期限

2.

1. 本工程总工期为天。

2.

2. 本工程开工日期为________年____月____日至________年____月____日。

2.

3. 如遇以下情况，工程工期相应顺延。a .因天气原因或其它因素地面出现潮湿且甲方确认同意延期的。b. .因甲方原因不能如期清空施工现场者。c. 因不间断停水停电超过8小时导致无法正常施工的。d. 未按合同规定支付预付款影响施工进度的。

第三条：双方责任

1.甲方责任A. 甲方提供乙方施工所用水电及施工人员住宿。B．开工前要完成地面铺设，保证施工地面的干燥、平整及无油污现象。C．乙方施工期间甲方不得安排其它工程的交叉施工（不影响乙方施工的除外）。D．实际地面施工颜色与色样略有偏差，以实际颜色为准，但颜色偏差严重影响工程整体效果的，乙方须应甲方要求承担修复责任。

2.乙方责任A．乙方按照双方协议的工艺要求进行施工，。B．施工完成后，涂层表面应光滑、无分层、无底色突出。C．施工质量在质保期内出现问题，乙方确保在24小时内给于书面答复，并在三个工作日内完成修复，以符合工艺标准及甲方的合理要求。

第四条：工程款的支付与结算

1.合同签订后，甲方付乙方工程总款的％即 元。施工人员和材料进入工地后，甲方再付乙方总工程款的%，合计元。中底涂完成、上面漆之前甲方再付乙方总工程款的%即元 合同书

2.工程结束后甲方再付乙方总工程款的%即元。

3.结算方式以现金或电汇、转账支票均可。

第五条：违约责任

5.

1.工程质保期为________年，质保期间由乙方原因出现的质量问题由乙方负责维修，但由于甲方出现的人为和机械及其它原因造成的质量问题，由甲方负责。质保期满后如需维修，乙方应收取合理费用。

5.

2.甲方因未按合同规定支付预付款的，乙方每天按应付款的%收取滞纳金，逾期超过____日的，乙方有权终止合同，甲方承担总工程款%的违约金，即 元。

5.3乙方未按合同期限按时完工的，甲方每天按已付款的 %收取滞纳金，逾期超过____日的，甲方有权终止合同，乙方承担总工程款 %的违约金，即 元。

5.4乙方施工完成三天内甲方应及时验收，经甲方认为不合格的（指颜色出现明显色差、分层、露底、脱层），乙方应再甲方届时给予的宽限期内修复或重做并自行承担费用。

第六条：本合同自签订之日起即产生法律效力，到保修期满之日失效。

第七条：本合同未尽事宜，由甲乙双方互相协商解决，如经双方协商未能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。

第八条：本合同一式贰份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方：

乙方：签约代表：

签约代表：签约日期：

签约日期：

新版施工合同(篇14)

甲方，___________________

乙方，___________________

日期，___________________

劳务分包方(乙方): _________________________________

为了保证完成工程施工,需要乙方劳务分包作业，依照国家、省、市政府的有关规定，本着自愿公平信用、协商一致的原则，甲乙双方协商订立本合同。

一、工程概况，

1、工程名称，

2、工程地点，

3、施工工期，______________________________

4、质量要求，合格

5、安全文明目标，杜绝重大伤亡等安全事故

6、建筑面积和工程量，总建筑面积约11041.26平?方米，工程量依据合同约定面积计算方式为准。

二、劳务承包内容与范围

1、劳务承包方式，包活工、包辅材、周转材料、包机械、包质量、包工期。采

用大活包形式。

2、劳务承包范围及工作内容，

2.1. 人工费，

2.1.1. 结构王体，基础垫层、室夕卜回填土人工配合、基础(不包括防水层)、主体框架结构模板、钢筋、电渣压力焊、混凝土。

2.1.2. 砌体，建施图中砌体、构造柱、圈梁、过梁、压顶、造型及零星构件部分的土建人工费。

2.1.3. 粉刷，宰内抹灰(毛而)、地坪(毛而)、天棚抹灰批顶、散水、台阶、坡道、屋面、外墙粉刷。

2.1.4. 现场安全，按规范规定应该考虑的施工脚手架、安全围栏、或空间安全防护脚手架、搭拆和维护四口五临边安全防护、施工用电按规范防护和维护。

2.1.5.文明施工，施工区、生活区的场地硬化人工配合、临时用电(含二级配电柜一下的材料)、用水的管理及维护保养、现场垃圾活运等。脚手架，按规范搭设脚手架(钢管，扣件，槽钢，预埋件，立网，兜网;硬防护，加固件，跳板等)。

2.1.6. 配合其他承包方进行的预埋(装饰预埋件除外)。

2.2. 施工机械工具费，

2.2.1. 主要机械，塔吊、施工电梯、龙门架、包括塔吊、施工电梯、龙门架司机。

2.2.2 辅助机械，搅拌机、砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。

2.3材料费，

2.3.1 周转材料，模板、方木、钢管、扣件、对拉丝、止水螺栓、蝴蝶卡、螺丝帽。

2.3.2.小型材料，二、三级配电用电线、配电盘、照明灯管、电焊条、铁丝、铁钉、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵胶带、线锤、冲击钻头、膨胀螺栓、绝缘胶布、砂轮片、金刚片、穿墙用PVC管等。

2.3.3.施工用电由甲方提供至一级配电柜;施工用水由甲方将总水管引至施工现场、乙方负责支路水管的安装及材料。施工区、生活区的水电费用由甲方承担。

3. 承包内容中不包含的项目及材料

3.1.不包含项目，基础降水、基坑护坡、安装工程(水、电、暖、消防、电梯)门窗、防水、机械土方及回填(机械部分)、外墙保温、内外墙瓷砖、涂料油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、空调铁件、阳台栏杆制作及安装。

3.2. 不含材料，临建工程的材料、钢筋、商品碌、砌块、砖、水泥、砂、石、白灰、外墙涂料。

三、劳务分包资质情况，

1、营业执照，

2、资质专业及等级，模板、钢筋壹级，止各资质证编号，

4、安全生产许可证编号，

四、工期、质量、安全

1、总工期日历天，以甲方要求的控制点为准，因甲方原因或不可抗拒的因素工期顺延。

2、工程质量标准为合格(以质量部门评定的工程质量为准)。

五、甲方的责任和义务

1、甲方负责提供乙方材料堆场场地及生活住房，以满足乙方在现场的生产和生活所需。

甲方，___________________

乙方，___________________

日期，___________________

新版施工合同(篇15)

甲方： 乙方：

根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规规定，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

一、工程承包范围、内容及要求

(一)万安______景观主干道、步行区、车行区道路施工。

(二)工程标准及要求：

1、景观道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70㎝，石子、白灰、素土压实30㎝

2、车行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%，20㎝、C30标准 18㎝厚

3、步行区道路施工标准：素土压实、三级混土白灰30%、素土70%、C30标准、18㎝厚

二、双方权利和义务

(一)甲方权利和义务

1、负责场地通水和通电的保障

2、工程协调、管理、监督、验收与及时安排下道工序。

3、按合同约定支付工程款。

(二)乙方的权利和义务

1、合同签订之日起2天内进场，完成施工准备。在规定的期限内按时保质完成全部工程施工。

2、负责做好现场设备、材料的照管工作，做好现场施工记录及相关联的其它产品保护。

3、负责各种技术资料、质保资料的收集、整理、归档和移交甲方。

4、承担在施工过程中的安全工作，严格实施安全防范措施。

三、工程价款结算及给付办法

(一)工程款分四个阶段给付，开工后首笔款按工程总额20%给付;工程完成80%时按工程总额的50%给付;竣工验收后补足为工程总额90%，余10%作为工程的保证金。 。

(二)工程价款采用不变单价： 合同为暂定量，工程量按实际工程工作量为准进行验收结算。

1、园区景观主干道按标准 元㎡ ㎡, 合计 元

2、园区步行区道路按标准元㎡ ㎡，合计 元。

3、园区车行区道路按标准元㎡ ㎡，合计 元。

(三)以上单价全部为含税费价格，以正式发票为结算票据，如人工费可不要正式发票结算则扣除税收的6%后支付。

四、安全文明施工：

(一)、乙方应按有关管理规定及甲方现场代表的指令精心组织，文明安全施工，当乙方施工人员出现违反现场管理制度的行为时甲方有权制止，罚款直至解除合同。

(二)、乙方在施工过程中若发生安全事故，乙方承担一切责任和因此产生的全部费用。

五、竣工验收

乙方在工程具备验收条件前3天通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位及相关人员进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见，承包人按要求整改并承担自身原因造成的整改费用。

六、违约责任

(一)发包人违约： 因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

(二)承包人违约：

1、因承包人原因，未按本合同约定工期按时竣工，每延误一天，承包人按 1000 元天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

2、因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的发包人有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。

合同生效与终止

(一)本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效。

(二)合同订立时间：________年____月____日

(三)发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

合同份数 本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

本合同其它未尽事宜双方协商解决。 甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________ ________年____月____日

________年____月____日