门窗安装合同

门窗安装合同汇编九篇。

在快节奏的现代社会，合同的实际作用变得更加重要，它给人们提供了安全感。您对于如何拟制合同了解多少呢？栏目小编根据您的要求准备了一份十分有价值的“门窗安装合同”，推荐您收藏本页面，随时浏览！

门窗安装合同【篇1】

甲方：

乙方：

丙方：

甲方根据工程建设需要，将工程中的铝合金门窗委托丙方制作安装，依据“建设工程施工合同”等相关内容，服从总包方管理和整体进度要求，经双方协商，达成如下协议：

1、工程名称：

2、工程范围：

3、承包方式：包工包料

4、承包范围：外墙铝合金门窗。

5、合同组成：本合同、招标文件、投标文件及承诺、图纸及变更、国家现行施工验收规程及规范标准、可能有的有关会议纪要等。

6、工程质量及验收

工程质量：优良。达到优良后奖励工程结算价的3%，否则处罚3%。

工程验收及标准：门窗安装完后随主体工程一并验收，执行国家现行施工验评标准、规范。

7、质量保证期限：通过竣工验收后一年。

8、工程开竣工时间：工程开工以业主单位开工令为准，标段合同工期60日历天。

9、工期的损失赔偿费：服从总包方管理和整体进度要求，每延期一天竣工，处罚壹万元。

10、合同价：合同暂定价10000元，以工程竣工最终结算为准。

11、结算方式及标准

门窗结算价=图纸门窗面积×1000元/平方米(门窗综合平均单价)+设计变更费用(设计变更实际门窗制作安装面积×540元/平方米(门窗综合平均单价)—各类罚款。上述门窗综合平均单价为全费用包干价格(此综合单价不包含总包管理费用及税金)，施工期间价格不予调整。

12、工程款支付

大框全部安装结束付总货款的20%，内扇全部安装结束付总货款的40%，工程竣工验收合格经甲方审计后付总货款的95%，余款5%作为质保金，质保期两年，工程竣工验收通过之日起算，甲方于质保期满后10日内，向乙方一次性付清全部费用。

13、各方责任权利义务

甲方

1、适时发布工程进场开工令。

2、负责协调乙丙方现场其他施工作业关系。

3、丙方不服从甲方管理，甲方有权对其进行处罚。

4、负责及时办理丙方工程款支付手续，不得无故拖延办理

5、会同监理单位依据国家现行相关施工验评规范对工程进行质检和验收。因丙方工程质量达不到合同约定的质量标准，由丙方无偿返工，直至通过验收。

6、会同监理方及业主方及时办理各类方案和变更的审批。

乙方

1、对丙方的工程质量、进度、现场调、报验等负有总包管理责任。

2、负责提供于门窗工程有关的配合服务(内容包括留洞、塞缝、补眼、共用脚手架和垂直运输，施工配合，现场管理，竣工资料的整理等)。其中，推拉门下口的封堵有门窗单位进行且必须采用防水砂浆和细混凝土。

3、负责提供丙方施工水电接口，丙方支付使用费用，价格执行当地主管部门核定的价格,结算时按实扣除。

丙方

1、丙方委派为本工程项目经理，负责项目的全面管理工作。

2、遵守工程管理有关规定，自行办理工程进点施工有关手续并承担费用。乙方不得在施工现场布置生产、生活临建。其费用投标人自理。

3、进场人员应服从监理工程师和业主单位及甲方管理并按当地公安部门规定办理暂住手续。

4、根据设计图纸，门窗的开启方式和立面须按甲方批准的分割方案图。施工除满足招标文件中的有关要求，还要满足现行国家、地方颁发的与本标有关的各中现行有效的技术规范、规程，设计院技术文件上的质量要求也适用于本工程。

5、五金配件及其他材料见附件招标单位门窗选用材料。

6、进场材料必须按附件要求与样品一致，色彩一致，且按要求做好装保护。达不到上述标准，所进场门窗材料清退出现场，其产生的一切后果由丙方负责。

7、提供的工程用材料必须符合国家相关标准，并提供产品合格证明，对材料质量负责。否则，丙方由此引起的一切损失和费用。

8、型材复试和安装前后的各项检测实验必须按规程、规范所规定的项目和指标进行，费用已包括在合同价中。

9、遵守甲方、业主方、监理单位的各项管理制度，服从甲、业主方及监理单位的管理、检查、验收及处罚。

10、工程款支付申请必须经甲方和监理单位及业主方确认同意，其款项由甲方委托业主方支付给丙方。

11、作好现场的安全文明施工工作。严格按照安全规程规范组织施工，采取必要的安全防护措施，消除安全隐患。因乙方安全措施不力造成的事故及由此引起的一切损失和后果由丙方全权负责。

12、已竣工工程未验收交付甲方前负责完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，丙方自费予以修复。

13、丙方保证其工程的整体进度要求，不得延误，否则，每延误一天罚款壹万元。

14、负责工程材料的报验、报批等，门窗工程交工前丙方必须向甲方提交完整工程资料一式四份，由甲方统一整理。

15、质保期为一年(房屋通过整体验收起计算)，一年内门窗出现质量问题，乙方免费维修.丙方接到业主方通知后24小进内至现场处理，否则。业主有权委托其他单位进行处理，其维修费用从乙方质保金中扣除。

16、未尽事宜，另行商定。本协议一式六份，甲方四分，乙方两份，丙方两份自签字盖章之日起生效。(合同附件：五金配件和辅助材料表)

甲方单位(盖章)：

乙方单位(盖章)：

丙方单位(盖章)：

年月日：

门窗安装合同【篇2】

甲方：_____________________

乙方：_____________________

依照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。

第1条工程概况、工期、合同款价

1.1工程概况

工程名称：江苏五星国际大酒店室内装饰工程

工程地址：范公路88号

工程内容：江苏五星国际大酒店室外阳台封闭

1.2工期

合同工期20个日历日，按批准的开工日期计算。

1.3合同价款

门窗数量：约400平方米(最终按实际完成面积计算)。

门窗单价：塑钢窗制作安装310元/平方米，含拆除原有阳台栏杆;采用双面安全玻璃另加40元/平方米、崁缝10元/平方米。

合同价款：￥壹拾肆萬肆仟元整(144000元)，含税价(暂估，最终结算价以实际发生量计算)。

1.4工程款支付：合同生效后乙方开始制作，窗框安装固定后甲方向乙方支付总工程款的30%，玻璃和窗扇安装后甲方再支付乙方总工程款的30%，在工程安装完验收合格后后15个工作日内甲方负责将核算后的剩余

工程款一次性支付给乙方。

第2条制作安装要求

2.1型材：主要材料质量必须达到国家标准要求，窗型与建筑外窗一致，材料为实德80系列塑钢型材，衬钢厚度1.5mm，中空5mm+9mm+5mm安全玻璃，辅材及配件必须满足质量要求，洞口尺寸由乙方自行测量。

2.2安装要求，符合塑料门窗安装及验收规范JGJ103-96的要求。

2.3塑钢窗安装工作范围包括崁缝、打胶。

2.4乙方向甲方提供型材合格证、检测报告、玻璃合格证，塑钢窗施工竣工资料，一式两份。

第3条保修期保修期两年，自塑钢窗工程验收合格之日起计算。

第4条违约责任

合同签订后，任何一方不得单方面撤消或不履行合同。否则，违约方向守约方一次性支付违约金：合同总价款的20 %，并承担由此给对方造成的一切经济损失。乙方按照甲乙双方制定的合同日期进行制作安装，如因乙方问题延误交工工期乙方向甲方支付每天500元违约金，其它违约责任按《经济合同法》执行。

第5条解决合同纠纷方式

双方友好协商;向经济合同仲裁委员会申请仲裁;向原告方所在地人民法院起诉等。

第6条本合同经双方签字后生效，壹式肆份，双方各执贰份。

第7条合同有效期

自合同签定之日起至工程验收合格剩余工程款支付完毕终止。

第8条合同附加条款

1.1施工安全：乙方进场施工人员必须服从现场的安全管理，乙方人员造成的安全责任事故甲方一概不承担责任。发现违反安全作业规定的行为每人每次罚款500元。

1.2现场抽样检验的材料检测费由甲方承担，因材料质量不合格造成的损失均由乙方承担。

第9条未尽事宜，双方协商解决。

第10条其它

甲方：_____________________乙方：_____________________

日期：_____________________日期：_____________________

门窗安装合同【篇3】

甲方：__________________

乙方：__________________

依照《中华人民共和国同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致同意，甲方将__________________的塑钢门窗、百叶窗制安工程由乙方承建施工。为明确双方权利和义务，签订合同如下：

第一条、工程概况

一、工程名称：中空玻璃朔钢门、窗、百叶窗制做与安装。

二、工程地点：__________________.

三、工程内容：门、窗、百叶窗的制作、搬运、安装、载装玻璃、安装五金配件等，包括国家规范要求的全部工作内容。

四、工程量：__________________的塑钢门窗、百叶窗工程，总面积约平方米，竣工后实做实收结算

五、施工工期：自签订合同之日起到______年______月______日乙方完成备料及加工，______年______月______日起开始安装（进场时间乙方要及时与土建方沟通），______年______月______日之前安装完毕（如有特殊情况乙方应与现场监理、甲方沟通同意后方可顺延工期），在加工期间甲方、监理要到现场检查（时间待定），半成品进场后乙方向监理申报组织破坏性检查，由于乙方原因导致无法施工，乙方每拖延一天，乙方按工程结算价款的千分之一支付给甲方；停工超过______天，乙方应无条件退场，所投入的工程材料及余款均不予结算，作为赔偿甲方的损失。

第二条、承包方式

包工包料，包安全，即：含伤亡事故费用及法律责任，包质量、包机械设备、包环境保护、包施工费、包工程验收、包材料费、税费、土建配合费、性能检测费等各种费用均包含在合同造价内，实行一次性包干价，在本工程竣工验收合格时限之内，不管市场价格如何变动，均不调整。

第三条、工程款计算及付款方式

一、计算标准

按总施工量实做实算，以窗框外沿尺寸为计算面积，以平方米为单位计算单价，具体尺寸按工程部制定的尺寸标准，门窗每边尺寸误差5mm，超出部分费用由乙方自行承担。

二、单价

塑钢推拉塑钢门窗______元整/平方米（小写：______元/㎡），平开门窗______元整/平方米（小写：______元/㎡），塑钢百叶窗______元整/平方米（小写：______元/㎡）。

三、付款方式

1、乙方施工完成总工程量的______%时，甲方应付总工程款的______%给乙方。

2、乙方施工完成总工程量的______%时，甲方应付总工程款的______%给乙方。

3、乙方施工完成总工程量的______%时，甲方应付总工程款的______%给乙方。

4、余下的______%工程款在工程验收合格后，乙方向甲方提供本工程款的全额______发票（为______市______区地税开具的______发票），甲方在一个月内付清；留______%作为保修金，保修期一年，保修期从整个小区综合竣工验收合格之日起算。到期在乙方履行保修义务后保修金返还乙方。在保修期间如因乙方的原因造成维修项目时，乙方接到甲方或物业的通知4个小时之内必须到达现场维修，如按时不到，物业有权另请他人维修，所产生的费用双倍从乙方的保修金中扣除。

第四条、甲、乙双方必须做到

1、甲、乙双方都必须制定施工方案，商议后统一方案，并遵照执行。

2、乙方应严格按照国家标准和现行规范进行施工。

3、制作尺寸按图纸和标准图集及现场实际洞口尺寸，并将各型号门窗大样报建设单位工程部签字确认后方可施工。

4、乙方在该工程使用的所有材料及配件都必须将样品报送甲方工程部，经甲方和监理验收同样后方可使用，并将样品保存作为验收的依据。

第五条、双方责任

一、甲方

1、甲方工程部及现场监理共同负责质量监督。

2、负责组织乙方和设计单位、监理及土建施工单位进行现场交底。

3、按合同条款向乙方支付工程款。

4、向乙方提供工程所需施工图一套。

二、乙方

1、按设计标准、图集、现场尺寸及甲方要求负责材料采购制作与安装。

2、接受甲方代表、现场监理的检查与监督，确保工程质量。

3、遵守甲方工地的规章制度生产，做到文明施工、安全生产，全额承担质量和安全事故所产生的一切经济费用与法律责任。

4、在施工中，若技术监督局等政府有关部门例行相关检查，因法律法规对本合同所产生的一切费用由乙方负责。

5、乙方所属施管人员，与甲方不存在任何关系。

第六条、质量与验收

一、质量等级：设计品种为白色中财牌塑钢系列，制安工艺要求达到合格等级。

二、原材料验收标准为：甲方工程部提供的门、窗、百叶窗尺寸、规格、型材型号及要求。

三、内窗推拉安装应关闭严密，间隙均匀，开关灵活，框、扇方正，表面平整，缝隙填嵌饱满、密实、平滑、无裂缝，配件齐全，安装牢固、适用，保证防水、防渗，窗、门外延与墙体间必须满打泡沫剂。

四、乙方制成的半成品和成品，必须经甲方和有关技监入员现场做破坏性抽查验收后，符合设计要求和本合同约定，方能进行窗框、窗扇安装。如破坏性抽查不合格，视乙方制成的半成品和成品均为不合格，在限期内全部返工修改，所产生费用均由乙方负责。

五、窗框制作尺寸，一律以施工图纸、变更通知单、标准图集，门窗大样报建设方审定为准，并保留该审定作为验收依据。

六、验收方式，按国家标准结合设计要求和本合同约定验收。

第七条、材料供应

一、材料由乙方自行采购，必须使用甲方指定的品牌。

二、乙方采购的材料和配件必须有产品合格证及产品相关进场报验资料，经甲方与监理验收并书面签字同意方能使用，若乙方的原因致验收不合格而造成的所有损失由乙方承担，由此造成了甲方或土建施工方的所有损失均由乙方承担。

第八条、其他条款

一、设计变更甲方须提前7个工作日通知乙方，如甲方未及时通知乙方造成的损失由甲方承担。

二、乙方的施工、管理人员进入施工现场必须佩戴安全帽及劳保防护用品用具，严格遵守国家、______省安全法规和条例。

三、双方协定，进场材料、半成品、成品保管由乙方负责。

四、如因乙方施工的原因造成渗水漏水将业主已装修好的房屋损坏时，乙方要负责金额赔偿。

五、本工程乙方不得转让他人施工，如有发现，甲方有权单方终止合同执行，并拒付任何款项，乙方已安装的所有工程及材料作为赔偿甲方，乙方在接到甲方书面通知之日起三日之内退出施工现场，不得有任何理由拒绝退场。

1、未尽事宜，双方协商解决。

2、本合同一式______份，甲乙双方各持______份，签字盖章生效。

甲方（公章）：__________________

乙方（公章）：__________________

日期：______年______月______日

门窗安装合同【篇4】

依照《中华人夷易近共和国条约法》、《中华人夷易近共和国修筑法》及其他有关司法、行政律例，遵循对等、志愿、公道和诚深信誉的准则，两边就本建设工程施工事变协商同等，订立本条约。

工 期：共同总体工程进度施工，于 年 月 日完工。

1、乙方动工甲方付条约总价的40%作为工程进度款。

2、工程完工验收及格付60%。

2、玻璃为5+5双钢玻璃，玻璃均相符国度有关尺度。

工程验收提供相关质保资料、保修期为三年(自完工验收及格之日起算)。

3、按国度有关司法、律例、规范验收。

1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求阐明、有关洽谈变革及有关手艺文件等作为乙方产物设计和施工有用根据，因为甲方变革图纸或施工差错给乙方形成的损失由甲方卖力。

2、甲方无偿提供乙方用水、用电，资料堆放园地的运用，

3、和谐乙方与土建及其它施工单德共同问题，卖力核定施工进度计划和组织完工验收事情：

二、乙方责任：

1、屈服甲方、监理、建设单元的同一引导和调剂。

2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工形成质量问题，由乙方卖力无前提返工，由此给甲方形成的用度损失及工期延误由乙方自傲。

3、确保工程用材的质量，并提供有关手艺文件，所用资料入场前提供产物资量及格证及相关检测资料。

4、严厉依照甲、乙两边在条约中肯定的资料质量尺度进货，进入现场后两边要验货，如呈现与条约中资料质量尺度不符时，乙方应无前提实时退货，由此给甲方形成的损失由乙方负担。

5、确保平安功课，文化施工，安装现场做参预清料清，呈现平安、质量事故时由乙方卖力。

6、施工时代，现场资料由乙方治理掩护。若有损失，乙方自傲。

7、保障现场的治理和手艺力气。

8、严厉依照施工图和阐明书进行施工，确保工程质量，按条约规准光阴准期完工和托付。

本条约两边代表具名盖印后生效，任何一方守约，均应按条约法有关划定向对方补偿所形成的经济损失和偿付守约金。

甲乙两边产生纠葛，甲乙两边本着互助精力协商办理，办理不了，向本地人夷易近法院提告状讼。

-------------------华丽丽的分割线------------------

门窗安装合同【篇5】

甲、乙、丙三方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，在平等自愿、充分协商一致的基础上，甲、乙、丙三方就铝合金门窗加工、安装等事宜，签订本合同，三方必须严格遵守。

2、工程地点：

3、铝合金门窗加工规格、安装要求，三方协商一致，共同确认《门窗加工、安装技术要求》(列为合同的附件1)。

4、门窗规格、价格表：

开启方式 规格 数量(㎡) 型材元/㎡ 玻璃元/㎡ 五金件元/㎡ 加工费元/㎡ 运输费元/㎡ 安装费元/㎡ 综合单价元/㎡ 总金额(元)

5、甲方有权指定型材及玻璃厂商或品牌。

1、甲方应按合同约定时间向乙方支付总包管理费，向丙方支付门窗加工、安装费。

2、甲方对乙方实施监督和管理。

3、甲方负责协调乙方与丙方的工作。

4、甲方有权抽查丙方的加工和安装情况。

5、甲方应对丙方提供的价格体系保密。

1、乙方应及时向丙方提供所需的产品《计划表》和《规格尺寸要求》等，以保证丙方按时加工、安装。

2、乙方负责对丙方进场(安装前)门窗进行验收,对验收不合格的产品有权清除场外。

3、乙方负责为丙方提供门窗存放场地或存放库房。

4、乙方负责提供丙方安装门窗时必要的施工条件。

5、乙方负责协调、配合丙方施工。

6、乙方对丙方实施监督和管理。

7、乙方应对丙方的安装工作提供必要的技术支持。

8、乙方对甲方负责，对丙方的门窗加工、安装和现场施工管理等出现的问题，有权制止、要求整改、返工、停工等。

9、乙方负责将对丙方门窗加工、安装的监督、管理情况向甲方汇报。

10、丙方安装完毕后，乙方负责验收，有权对安装不合格的门窗要求整改、返工，直至合格为止，并在最终的验收报告上签字、盖章确认，提交甲方。

11、乙方应当对丙方的合同付款申请单确认无误后签字、盖章，无正当理由不得拒绝。

12、门窗安装完毕后，乙方负责为丙方提供淋水试验的必备条件。

13、乙方负责成品保护， 避免造成损坏。

14、乙方应对丙方提供的价格体系保密。

1、丙方负责对铝型材、玻璃、配件及辅料的验收，因丙方验收不严格，给甲方造成的损失，由丙方自行承担。

2、丙方接受乙方的监督和管理。

3、丙方应将门窗加工、安装进度计划提交甲方和乙方。

4、丙方应接受甲方关于门窗加工、安装方面的抽查。

5、丙方在任何时候都应接受甲方或乙方关于产品技术、加工、安装等方面的咨询。

6、门窗进场经乙方验收合格后由丙方委派的安装队专人负责保管，在此期间货物毁损、灭失的风险由丙方自行承担。

7、如果因甲方个别项目发生变化，致使安装期限发生变更(包括提前)或出现其他特殊情况，丙方应给予最大可能的支持。

8、丙方施工期间应严格遵守甲方及乙方有关规章制度，并接受乙方和监理单位的管理。施工过程中和工程竣工未移交甲方前，负责对甲方施工设备、工程设备及工程成品进行妥善保护，因丙方原因造成的一切损失均由丙方承担。

9、门窗安装完毕后，丙方会同乙方做好门窗成品保护。如丙方未按合同约定配合乙方做好门窗成品保护，致使门窗损坏的，由丙方负责。

1、门窗价格由铝型材价格、玻璃价格、配件价格、加工费、安装费和运输费六部分组成。

2、丙方承诺：以上六种费用市场价格下降时，合同价款根据下降比例相应减少。此六种费用中除铝型材外，其它为上封顶价格。根据市场行情，铝锭(铝型材)价格上涨不超过500元/吨时，丙方不得提出铝型材涨价申请;铝锭(铝型材)价格上涨超过500元/吨时，丙方可向甲方申请铝型材涨价，涨价范围不超过铝锭(铝型材)价格上涨的相应比例。

3、丙方从加工至送达甲方指定地点，甲方不再向丙方另行支付任何费用。

4、乙方对丙方的门窗加工、安装实施监督和管理，并对丙方产品质量负有连带责任，甲方向乙方支付门窗加工、安装合同总价款 %的总包管理费。

① 总包管理费的支付：丙方将门窗安装完毕后，由乙方负责验收，并将最终验收结果报告(乙方签字、盖章确认)提交甲方，甲方复检无误后，

在工程竣工结算时向乙方一并支付总包管理费。

② 加工、安装费用的支付：丙方向甲方请求付款前，必须征得乙方同意，并由乙方在合同付款申请单(详见附件二)上签字、盖章确认，甲方收到经乙方签字、盖章确认的合同付款申请单后向丙方支付相应款项。

门窗安装合同【篇6】

依据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程承包合同条例》和《建筑工程施工合同》的有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守执行。

2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在3天内进厂后 个自然天生产、安装完毕。

本工程总造价为人民币 元，单价为 元/平方米。

工程安装完毕，甲方应支付乙方工程款 元；验收合格后， 预留 元作为质保金（六个月内结清）。

1、负责提供构件堆放场地，提供合格的支撑面，并做好配合工作。

2、负责施工场地质量监督和组织验收，排除一切外来因素干扰，提供良好的安全施工环境。

1、严格按甲方提供的施工图及尺寸施工，确保工程质量。

2、严格执行甲方各项规章制度，安全生产、文明施工，杜绝一切安全事故及违法事件的发生。如发生安全事故，由事乙方负责。

工程竣工，乙方应在自检合格后通知甲方验收，甲方应在接到通知后3日内组织验收。验收合格的，双方签字确认；质量不符合合同和设计要求，验收不合格的，应予以返工或修理，并承担由此引起的损失和相关费用。

1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日千分之三偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。

2、乙方工程逾期交付，按 元/天赔偿甲方损失。

1、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同自双方签字后生效，工程款全部结清终止。

3、本合同未尽事宜，双方协商解决。

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据，由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。

2、甲方无偿提供乙方用水、用电，材料堆放场地的使用，

3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题，负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作：

二、乙方责任：

1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。

2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题，由乙方负责无条件返工，由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。

3、确保工程用材的质量，并提供有关技术文件，所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。

4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货，进入现场后双方要验货，如出现与合同中材料质量标准不符时，乙方应无条件及时退货，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5、确保安全作业，文明施工，安装现场做到场清料清，出现安全、质量事故时由乙方负责。

6、施工期间，现场材料由乙方管理保护。如有损失，乙方自负。 第六条：违约责任：

本合同双方代表签字盖章后生效，任何一方违约，均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。 第七条：争议处理：

甲乙双方发生纠纷，甲乙双方本着合作精神协商解决，解决不了，向当地人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：

门窗安装合同【篇7】

甲方：_________________________

乙方：_________________________

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方就门窗加工安装工程承包给乙方，并达成如下合同。

第一条、材料标准：型材必须由甲方选定的_______，颜色为_______，其壁厚_______毫米。玻璃选用_______建筑级浮法玻璃，材料加工前必须经甲方认定后，方可加工制作。

第二条、加工要求及标准：__________________。

第三条、加工及安装：加工安装运输由乙方负责。(运输安装过程中，产品损坏，包括：窗框、窗扇、玻璃及配件造成经济损失的由乙方负责)。门窗加工图型采用国家标准图集，并由甲方认定的样品进行加工制作。(若用甲方门窗加工设备不得损坏，损坏后照价赔偿，或修复原样。)外框安装完毕后，窗框于墙体缝隙要求填充柔性材料封堵防水密封胶。

第四条、价格及面积：门窗安装每平米_______元，(含纱窗)，门窗总面积按实际加工设计图计算，共计_______平方米，合计_______元。价格一次包定，食宿由乙方自理。

第五条、日期：开工日期为_______年_______月_______日至_______年_______月_______日完工，乙方应按甲方的施工进度及时配合，按时完工，否则要赔偿全部损失。

第六条、付款方式：外框安装完毕付_______%，全部安装完工后付_______%。验收合格后保修金_______%外全部付清，保修期为_______年。

第七条、权利与义务：乙方应及时于甲方联系、协调、并配合工队施工。自觉接受甲方及工队人员检验管理，不符合施工规范标准的工程质量和安全作业规范问题，甲方有权责令乙方停工或返工，乙方不得拒绝，因返工造成的损失由乙方承担。

第八条、安全责任：乙方必须按照建筑安全操作规范进行施工，如出现伤亡及其它经济损失，全部由乙方承担，甲方概不负责。

第九条、违约责任：合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

第十条、不可抗力：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明和征得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条、争议纠纷解决:因本合同而引起的纠纷，经协商或调解不能解决的，甲乙任何一方均有权在甲方所在地提起仲裁或者诉讼。

第十二条、合同补充：合同的任何修改或补充，只有在双方授权代表签字后生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

门窗安装合同【篇8】

发包人（甲方）：

承包方（乙方）：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，本着自愿、平等和诚信、互利的原则，经双方协商一致，签定本合同，以便共同遵守。

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程内容及造价

二、准备工作：

1、甲方应在合同签订后及时向乙方提供完整的门窗表（建筑窗口尺寸）及相关图纸、资料。

2、甲方应在安装前免费提供施工现场临时电源（乙方承担电费）、垂直运输。

3、乙方依据甲方提供图纸及说明文件的要求设计窗型，并绘制完整的窗型图交甲方审核，经甲方审定签字后方可制作和安装。

4、甲方按规定要求向乙方提供安装基准：包括打底灰、弹水平线、挂垂直线及窗口立樘的位置基准等。

三、施工配合、成品保护、施工安全：

1、甲、乙双方要密切配合，保证对乙方在工地现场的施工顺利进行，甲方应把工地土建进度计划及时送达乙方，使乙方及早知道土建工地的施工安排，做好本项目的施工进度安排，及时配合土建把相应作业面的项目完成。土建的施工安排要给本项目留有施工时间和施工技术间隙；

2、乙方在工地于甲方的施工配合要求，由乙方提出，甲方协调；

3、对于工地土建进度计划的变更，甲方应提前一周通知乙方；

4、本施工项目的材料和框扇（附五金件）进入工地后，乙方应妥善保管，甲方应协调进行成品保护，防止成品的损坏和五金件的丢失。框扇上墙后各单位不得在窗口进出，不得绑、凳脚手架，不得踩、压、碰、划，以免造成损坏。诺造成损坏和丢失的，由责任方负责；

5、玻璃安装应在土建湿作业结束后进行，以减少成品受损及污染；

6、乙方应加强成品保护、文明施工管理，进入工地的材料或成品应有保护膜全裹。施工人员应爱护已完工程成品，否则视情况甲方有权进行处罚；

7、乙方进入工地后应服从工地统一管理和安全管理，遵照有关安全施工规范进行施工，如发生安全事故由责任方负责；

8、甲、乙双方均派出工地代表，便于双方沟通协调。

四、工程期限：按栋号具体施工时间另行签订门窗施工时间

1、乙方的施工安装工期：乙方根据甲方要求和土建进度安排好施工安装进度。

2、如遇下列情况工期顺延：

①甲方未能按约定提供图纸、资料及开工条件；

②甲方未能如约支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行；

③设计变更及工程量增加；

④不可抗力；

⑤经甲方代表同意顺延的其他情况。

五、工程量结算及工程变更：

1、工程量以实际加工量为依据，按洞口尺寸据实结算；

2、甲方对原工程设计进度变更，应提前15天以书面形式通知丙方，并提供相应图纸和说明；

3、由于甲方对原工程变更，未给乙方造成损失的，乙方接通知后，按要求进行变更，造价相应增减；

4、由于甲方对原工程的变更，给乙方造成损失的，损失量由甲方承担；

5、增加原合同中未包括的项目，经甲、乙双方书面达成施工要求和造价协议的，乙方按要求施工，甲方对合同价款进行增加。

六、质量验收及保修：

1、工程验收按照国家或行业质量验收标准及规范执行；

2、验收分三步：

（1）材料及附近验收；

（2）上框验收；

（3）封闭后验收；

3、工程竣工后，由乙方向甲方提供竣工验收通知，由甲方组织有关单位实施验收，并有验收单位出具验收合格证明。如验收不合格，由乙方无条件整改至合格，所造成的费用由乙方承担；

4、甲方受到乙方竣工验收通知后15天内不组织验收，从第16天起承担工程产品保管及一切意外责任；

5、产品保质期为一年，从工程验收完成即日起开始计算；

6、在保质期内，凡因产品制做或安装造成的质量缺陷由乙方负责保修，诺因人为或其他外力造成的缺陷，由乙方配合维修，合理成本费用由甲方承担。

7、乙方铝材不符合招标文件及本合同要求，甲方可终止合同，委托另外门窗加工企业施工，期间一切经济损失由乙方承担。

七、工程价款支付：

1、合同签订后，甲方向乙方支付工程总价款的。

2、款的30%，第二批：玻璃安装完成，验收合格后付至总价的95%。

3、工程质保金为工程价款的5%。

4、甲方在工程保质期到期后10天内，无质量问题将质保金金额支付乙方。

5、当甲方未履行支付工程价款义务时，标的货物的所有权属乙方所有。

6、工程价款以实际工程量按国家规定计算进行结算。

八、违约责任：

1、由于承包人自身责任引起的违约，总承包人及建设单位损失由承包人承担；由总承包人自身责任引起的违约，承包人及建设单位损失由总承包人承担。

2、争议处理可依次采用以下方式解决：

①通过双方协商解决。

②向本地行业主管部门或对方主管部门申请调解解决。

③通过仲裁解决。

④通过诉讼解决。

九、门窗工程结算：

由承包人负责，总包人计取门窗总价的%的施工配合费及%税金后列入工程总结算，施工配合费由建设单位承担、税金由承包人承担。工程资料由分包单位收集、整理交总包汇总。

十、合同生效与补充：

1、本合同共份、乙方执份；

2、本合同自签字盖章之日起开始生效；

3、本合同未尽事宜，可由双方现场协商解决或签订补充协议。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

_________年____月____日

门窗安装合同【篇9】

根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将 义务达成如下协议条款。

塑钢门窗的制作与安装。

一、塑钢门窗材质要求：

1、塑钢窗选用海螺65.60型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。

2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为3.5mm。

3、胶条使用POPK。

4、钢衬使用1.2mm热镀锌钢衬。

5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。

6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。

7、门窗价格：

塑钢窗三层玻璃每平米元，塑钢窗二层玻璃每平米 元，北阳台塑钢门每平方米 元。

工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。

二、拨款方式：

共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂拨工程总造价款的30%，做为材料的预付款；第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款；第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%；第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后拨工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为贰年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。

1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。

2、协调各分包部门的合作关系。

3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。

4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。

5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为20xx年xx月xx日，竣工时间为20xx年xx月xx日。

6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。

7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。

1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。

2、乙方不能以任何理由拖延工期。

3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。

4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。

5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。

工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为贰年（人为破坏不在内）。贰年后无质量问题甲方返还保修金。

乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。

第六条：本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成提请所在地人民法院诉讼解决

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

yJS21.com更多精选幼师资料阅读

装修合同(汇编六篇)

经验告诉我们，成功是留给有准备的人。在平日里的学习中，幼儿园教师时常会提前准备好有用的资料。资料一般指生产、生活中阅读，学习，参考必需的东西。有了资料的协助我们的工作会变得更加顺利！所以，你是否知晓幼师资料到底是怎样的形式呢？小编花时间专门编辑了装修合同(汇编六篇)，相信你能从中找到需要的内容！

装修合同 篇1

甲方：_________

代表人：_________

乙方：_________

代表人：_________

依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，结合住宅装饰工程施工的特点，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经友好洽谈和协商，就双方的住宅装饰工程的有关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1、工程地点_________。

2、工程内容及做法：详见双方确认的工程预算表、施工图和工程内容。

3、承包方式：双方商定采取下列_________种方式。

(1)包工包料;

(2)包工、包部分材料;

(3)包工不包料。

4、工程期限及保修期：工程期限_________天。自_________年_________月_________日起至_________年 _________月_________日止。保修期：_________月。自工程竣工经甲方验收合格，双方签字之日起计算，并由乙方开具工程保修单。

5、合同价款及付款方式：

本合同总价为(大写)：_________(小写)_________元，合同生效后，甲方按约定向乙方支付工程款：

工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算单，并将有关资料送交甲方，由甲方在五天内审核完毕如无异议视为同意，并在签字同时结清工程余款，工程发票(合同总价)中所应缴纳的税金由甲方承担。

二、双方应尽的责任及义务

甲方：

1、开工前_________天，为乙方入场施工创造条件，腾空房间，清除影响施工的障碍物，对只能腾空的部分房屋而滞留的家具、陈设应归堆，遮盖，采取保护措施;

2、提供施工期间的水源、电源，并承担相应费用;

3、负责协调施工队和邻里之间的关系;

4、不得变动建筑主体或者承重结构，如确需折改原建筑结构、设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;

5、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用;

6、对工程质量、施工进度进行检查和监督;

7、甲方家庭成员对工程的意见，均需经过甲方代表与乙方接触。

乙方：

1、根据施工图纸，提供施工方案和进度计划，交甲方备案认可;

2、施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

3、负责对现场设施和工程成品的保护，防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损害等事故发生，如有发生，应尽快负责修复;

4、文明施工，佩证上岗，保证施工现场的整洁，尽量减少噪音，不扰民及污染环境，工程完工后负责清扫施工现场。

三、工程变更

1、工程施工过程中，甲方提出修改意见及增减工程项目时，须提前与乙方联系，并签订书面变更协议后，方能进行该项目的施工。

2、甲方私自与工地施工人员商定更改施工内容所引起的一切后果，由甲方自负，给乙方造成损失，延误工期的，还应赔偿。

四、材料、设备的供应

1、由甲方提供的材料设备，应为附合设计和国家标准要求的合格产品，并应按施工进度计划及时供应到现场，并事先通知乙方，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管，并收取一定的保管费用，如造成损失，由乙方负责赔偿。

2、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。

3、由乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、品种、等级、质量、计量标准及数量相符，经甲方签字认可后再行使用。

4、乙方提供的材料设备如不符合国家标准质量要求或规格有差异时，禁止使用;如已使用，其后果和损失均由乙方承担。

五、质量标准及验收

1、本工程质量标准按XX年1月10日发布的江苏省《住宅装饰质量标准》执行。

2、工程验收分隐蔽工程验收、中间验收和竣工验收三部分，其中对隐蔽工程和中间验收应由甲、乙双方及时办理，以便进入下道工序施工，甲方如不能按通知时间到现场视作同意。工程全部结束后，乙方应通知甲方在5天内组织验收，填写工程验收单。如甲方因故不能在5天内参加验收，应及时以书面形式通知乙方，另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费和相关费用，验收合格签字后，结清工程余款，工程保修单即行生效

3、如未经验收，甲方自行搬入家具或居住，则视为验收合格。

4、施工过程中双方对工程质量发生争议，由质检部门对工程质量予以验证，经验证工程质量不符合合同约定及质量标准的，验证过程支出的相关费用由乙方承担，如符合合同约定和质量标准的，验证过程支出的相关费用由甲方承担。

5、室内环境质量。乙方与甲方共同做到使用符合国家标准(国家质量检验检疫总局XX年1月1日发布实施)的建筑装饰材料。工程完工后，乙方应根据国家质量检验检疫总局和建设部XX年1月1日联合发布实施的"民用建筑工程室内环境污染控制规范"，进行室内环境的检测，并提供检测报告。检测费用根据建设部建办质(XX)17号文件精神，室内环境质量检测属装修装饰工程最后一个环节，应列入工程预算中，检测结果不合格，双方应分析原因，明确责任，责任方应承担由此产生的治理费用。

6、甲方如有特殊施工项目和特殊质量要求，双方应确认，并另签补充合同。

六、工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误，经甲方确认签字，工期相应顺延：

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延，因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相应顺延。

4、因乙方责任未按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延，因乙方所提供的材料、设备质量不合格或造成的工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

七、工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理单位、监理工程师的姓名、联系电话及其职责等通知乙方。

八、违约责任

1、合同双方中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔给对方造成的直接经济损失。

2、合同生效后，在合同履行期间，任何一方在双方未取得一致意见并办理合同终止手续的情况下擅自解除合同，应按合同总造价的5%作为违约金，会付给对方，因一方擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金时，应进行补偿。如一方因故无法履行合同时，应及时通过另一方法办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

3、甲方责任：

(1)未按合同规定的时间、要求提供材料、设备，应偿付乙方因此造成的停工、误工机械台班的实际损失。

本站合同范文·建材订货合同范本·简单装修合同·工装装修合同·门面店面装修合同·办公室装修合同·室内装修合同(2)由于甲方提供的材料、设备质量的规格差异，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影响工程质量，其返工费用由甲方承担。

(3)工程未经验收，甲方提前使用造成质量问题或损坏，由甲方承担责任。

(4)甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。

(5)甲方未办理有关手续，要求乙方拆除原有建筑结构设备管线，乙方有权拒绝施工。

4、乙方责任

甲方：乙方：

年月日 年月日

装修合同 篇2

甲方： _____________ 乙方： ____________

甲方代表： 乙方代表：

年月日

江苏宏大装饰工程部

甲方_______________ 乙方______________

甲方代表： 乙方代表：

年月日

江苏宏大装饰工程部

附件三

甲方： ____________________ 乙方： _____________

甲方代表：乙方代表：

年 月 日

江苏宏大装饰工程部

甲方： _______________乙方： _______________

注： （ 1 ）若变更内容过多请另附说明；

（ 2 ）增加项目金额、减少项目金额后应将实付金额在签变更单认可时，将款付清。

甲方代表： 乙方代表：

年月 日

江苏宏大装饰工程部

甲方： _______________ 乙方： ______________

甲方代表： 乙方代表：

注： （ 1 ）分项检验评定：合格打“√”，不合格打“×”，补验合格打“√”签名。 （ 2 ）分项检验意见记录，印在反面

年月日

装修合同 篇3

核心内容：装修合同有哪些主要条款?装修合同中要有合同双方当事人的基本情况，装修工程的地点、面积和施工项目，承揽方式，费用及支付办法、期限和数额，施工依据和竣工、质量验收标准，装修工程期限和违法责任等等。接下来为您详细介绍。

装修合同应写明以下主要条款

一、双方当事人的姓名、联系地址、电话

此项条款中最好附上工程承揽人的身份证复印件、营业执照副本复印件或包工头的家乡单位出具的外出施工证明，经核实后作为附件，防备日后一旦发现严重的工程质量问题，能够找到承担责任者。

二、装修工程的地点、面积和施工项目

该条款应对照施工图力求详尽。施工过程中如果需要修改合同设计，必须签订书面修改协议。

三、承揽方式

通常承揽方式有包工包料、包工不包料或包工包辅料等方式。业主可以选择一种方式并约定是否允许转包、分包。

四、费用及支付办法、期限和数额

装修费的支付可采用一次性付清或分期按进度支付。多数居室装修工程都采用按工程进度分期支付装修费的办法，但你必须在合同中明确规定具体的支付时间和金额，并保留大约5%-10%的装修费至工程验收完毕后，你入住时间满两个月，一年后再支付。因为工程质量问题只有入住后才能发现，这样会使你的工程维修相对有些保障。

五、施工依据和竣工、质量验收标准

设计图和效果图、工序和进度表作为合同的附件由双方签字确认，这些文件是工程队施工的依据，也是竣工验收的标准。至于工程质量验收标准，是一个比较复杂的专业技术问题，你不妨在合同中约定，工程质量可以根据如《北京市家庭装饰工程质量验收规范(试行)》或《住宅装饰装修工程施工规范》等这样的规定验收，对施工行为起到制约作用。

六、装修工程期限和违约责任

工程队通常会同时承接几个单位的工程，因此你必须对工程期限和违约责任进行约定，保障家装工程能按时完工。

七、装饰材料的保管及损失的赔偿责任

施工期间，装饰材料会再不经意间被低素质的工程队以伪劣换好，调包拿走，或者买多用少，私藏私拿。因此，应在合同中明确装修材料由工程施工人员负责保管，如果丢失或被换，则由施工方负责任赔偿。

装修合同 篇4

1、装修合同签订前陷阱

与装修公司签订合同前必须有装修公司提供详细的报价单，需要注意的是，应该要求装修公司尽量详细的在报价单中标明每个项目的具体工程量，特别是在水电路改造这样的项目中，特别要避免装修公司使用“按实际发生算”这样模糊的描述，因为，同样实现你所要求的水电改造项目，不同公司的工程量可能是不一样的，让装修公司给出具体的工程量，这样更方便你在不同公司的报价中比较，你可能会发现，同样的电路改造项目，有的公司出的工程量是80米，而有的却是100米，因为合理的设计可以让你以更少的改造量实现一样的结果。

所以不但应要求装修公司给出具体的工程量，而且应该约定报价单中预算工程量应该和最终结算工程量的误差值在10%之内，否则差价由装修公司来承担(这条约定在很多专业水电改造公司的合同中都有)。

2、常见的装修合同陷阱

现在的装修公司有很多家装设计师在设计的时候故意增加一些装修项目，如，不需要做梁的地方增加一个梁，不需要的地方非要吊顶。这样一下来整个房屋的装修报价就高出了很多，相对来说装修的报价也就高出了很多。设计师这样做的目的是如果提高了装修报价，那么设计师所获取的提成也就高了很多。

我们业主在装修房屋的时候一定要明确自己的居住需求。如果在装修设计的中发现造价较高，有没有很大的实际价值的项目，在装修设计的时候一定要坚持自己的要求。

现在很多建材商家都和设计师是私下约定好了的吗，只要是装修设计中使用了建材商家的材料，那么建材商家就会给设计师一定的回扣。很多设计师在设计装修的时候就会故意使用这些有回扣的材料。即便有其他价格比较便宜、装饰效果更好的装饰材料，设计师在设计中也不会采用，结果让消费者花冤枉钱。

3、如何识别装修合同中的陷阱

装修合同需谨慎，拿到房子的时候，很多人第一时间先想到的，就是找个装修公司，全包或是半包给装修公司，自己既可以省事，装修出来的效果也要比自己这个门外汉要好。装修是一门大学问，装修公司确实更加拿手，但他们有时候在装修合同中使用种种陷阱来谋取更大的利益。为了让我们的装修更加的顺心也更加的省钱，我们对装修合同中的陷阱一定要多加注意，西安装饰网提醒您千万不可落入装修公司的无底洞中，投入巨大的人力和物力，却得不到想要的效果

其一，在装修设计费上大做文章，增加不必要的费用。很多装修公司会有意的增加一些装修的项目，在测量家居面积时会多报，在装修事项上会多报甚至谎报，以此来增加工程量，使装修的费用更加的高。所以在找装修公司前，我们不妨先对自己的房子进行大体的测量，比如看一下哪里需要改动的，房子套内面积一共有多少，并且对装修中的一些建材做一些价格上的市场了解，这样才能够有底气与装修公司在装修的具体事项上讨价还价。同时我们也可以多参考一些装修的图片和式样，同时参考已经设计好的房子，做的有效的成本控制。

其二，将不必要的装修条目细化，以此来增加收钱的名目，达到敛财的效果。有时候装修公司会把一个项目化分成多个单项来报价，比如墙面，他会分成底漆、面漆、磨平等小项，虽然每项的价格不高，但是加起来却是一笔不扉的费用，所以我们一定要注意装修合同中的每一个小项，不可让装修公司钻了空子。装修合同模板

本合同双方当事人：

发包方(以下简称甲方)：

姓名(名称) 联系电话

承包方(以下简称乙方)：

名称 工程责任人 联系电话 住所

根据《中华人民共和国经济合同法》及其它有关法律、法 规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修 工程的有关事宜，达成如下协议：

1、工程地点

2、工程承包方式：

3、工程期限

开工日期

竣工日期

4、双方商定，本工程的价款为人民币(大写) 元。 首付 元。

5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

6、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

7、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。

8、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国 家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的， 均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

9、因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时 通知另一方， 办理合同终止手续， 并由责任方赔偿对方相应的 损失。

10、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

11、甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，甲乙 双方各持一份。

发包人(签字)：

承包人(签字)：

日期

开户银行：

账户：

装修合同 篇5

一、解决装修纠纷，需要了解的法律法规

随着我国装修市场上的“鱼龙混杂”，装修纠纷层出不穷，国家对于装修纠纷也制定了一系列的法律法规，而了解这些法律法规能够有效地保障自身的权益，例如《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部[997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部[997]9号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。

根据《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼。

二、解决装修纠纷，需要了解的五大途径

在装修房屋的过程中，出现装修质量问题，或者装修设计等不符合要求，或者是装修房屋材料出现问题等，都可以和装修公司进行商讨，当出现纠纷的时候，依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：

1、与装修公司协商解决

2、业主请求消费者协会调解

3、向有关行政部门申诉

4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁

5、向人民法院提出诉讼但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。

三、解决装修纠纷，需要了解的相关流程

在解决装修纠纷的时候，还需要依照法律规定的相关流程，所以我们需要注意相关的流程，例如在进行投诉之后，——质检部根据合同及图纸进行现场核查——调解部、质检部依核查结果进行调解——若双方达成协议则进行维修或返工;若未达成协议或不履行协议，申请仲裁或向法院起诉。

四、解决装修纠纷，需要保持平和的心态

在出现纠纷的时候，有些住户或者装修公司方面的人员大打出手，导致不必要的损失，其实在解决纠纷的时候最需要保持平和淡定的心态，将责任明确之后，进行协商和调节。

装修合同 篇6

甲方：深圳享装电子商务有限公司

住所：深圳市宝安区新安街道大宝路49-1号金富来大厦903A

法定代表人：魏通兴

乙方：

住所：

法定代表人：

鉴于：

1、甲方拥有由其独立运营的享装网（xxx）装修平台（以下简称“享装网装修平台”）；乙方为一家拥有家装装修资质的根据中华人民共和国法律合法成立的有限公司；

2、乙方同意按照本协议约定成为“享装网装修平台”入驻商户；

3、甲方已就本协议中的内容向乙方进行了解释和说明，乙方已全部理解和接受，并同意及承诺完全遵守本协议约定。

甲乙双方在自愿、平等、互利的原则下，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就乙方拟入驻“享装网装修平台“，成为其加盟商户的相关事宜，经友好协商一致，达成以下条款，以资共同遵守。

第一条 定义

第1页共9页

1、“享装网家装平台”及相关软件：指由甲方通过合法授权向乙方提供技术支持和服务的电子商务平台，其域名为xxx。

2、“商家及商家注册”：乙方必须是合法、有效的法律实体，如无经营资格的组织不当注册为甲方加盟商家或超越其民事权利或行为能力范围从事交易的。其与甲方之间的协议自始无效，甲方一经发现，有权立即注销该乙方的服务账户，并追究其使用甲方电子商务平台软件服务的一切法律责任。

3、装修合同：是指乙方与甲方所提供的装修业主所签订的装修施工合同。

4、乙方：本协议所指的适格的乙方必须满足在其住所地无不良口碑，拥有1个以上的门店或者拥有正规的经营场所，设计师总数不少于3人，年营业额在500万以上的合法设立的经营主体。

第二条 合作模式

1、合作期限：自年月日至年月日止。

若乙方在本协议期限届满起按拟与甲方续签本协议，则由乙方在本协议期限届满前一个月向甲方提出续签本协议的书面申请，经甲方审核同意后，与乙方重新签订书面协议。

2、在本协议有效期内，甲方不定期向乙方提供有效的业主信息及派单服务。“享装网装修平台”所有家装项目所有权归甲方所有,乙方不得以任何形式转给第三方。

3、甲方向乙方提供“享装网家装平台”服务，具体服务内容包括：

1）网络展示空间支持

2）订单系统支持

3）商品管理服务

4）信息发布服务

5）呼叫中心服务

6）短信平台服务

7）360°室内设计展示软件支持

8）品牌建材集中采购支持

第2页共9页

9〕品牌家具集中采购支持

10〕享装网APP软件支持

11〕论坛发布支持

12）网络技术及培训支持

4、甲方提供有效的业主信息及派单服务，乙方应积极参与报价、后续跟进及装修完成。

5、甲乙双方约定家装业务模式如下：

1）乙方提供家装项目报价方案供装修业主参考，最终由业主选定装修公司；

2）为确保装修业主的权益，维护甲方的良好信誉，甲方提供统一装修合同模板，乙方与业主签订合同后即将合同扫描件或复印件交给甲方存档，同时乙方与业主签订合同后三个工作日内缴纳合同总额5%信息服务费至甲方账户；

3）全程第三方监理。

6、甲方负责对“享装网家装平台”进行市场推广，提高市场知名度，包括组织进小区、网推等多样的宣传活动为乙方进行营销宣传、推广。

7、乙方委派配合与甲方的工作，包括但不限于信息的发布、对账、数据的收集、工作的协调等具体事务。乙方委派人员的行为视为乙方的行为，委派人如有变更，乙方须书面通知甲方。

8、乙方成为“享装网装修平台”入驻商户后，可获相应展示空间，乙方可展示公司介绍、装修样板房、装修案例、发布乙方的品牌形象或商品（服务）信息。

9、乙方须安排人员维护网络展示空间，对网页内容进行管理，按甲方网站要求及时更新相关信息，乙方须安排人员积极参与甲方网站论坛发帖讨论，并策划、参与甲方组织的各项活动。

10、甲方提供优质的家装建材家具家居品牌，乙方应推荐装修业主使用“享装网装修平台“网上商城的建材和家具。

11、第三方监理全程负责乙方所有工程规范和质量的审核，并有权要求乙方进行工地施工整改。

第3页共9页

12、为确保装修业主的权益，维护甲方的良好信誉，针对乙方服务质量的装修业主投诉，甲方在乙方不作为或者虽然已作为但装修业主仍不满意的情况下，可根据当地消费者保护协会的相关规定先行对装修业主进行合理补偿、赔偿、维修。该款项从乙方质量保证金中扣除。甲方先行赔付后5个工作日内，乙方应当无理由补足保证金，并将赔偿款全额支付给甲方。乙方在补足质量保证金及支付赔偿款后方能再次开展业务（如乙方不补足保证金，甲方有权无条件关闭乙方展示空间，乙方对此无异议）。

第三条 甲方的权利和义务

1、甲方负责“享装网装修平台”的平台建设以及管理。保证按照协议所规定的内容向乙方提供服务。

2、甲方有权对“享装网装修平台”相关频道、栏目做出结构或内容调整；保留因技术、设备或国家政策等原因对相关业务的服务功能、操作方法做出修改、调整和取消的权利；对于甲方增加的增值服务，甲乙双方另行签署补充协议。

3、对于乙方在甲方装修服务电子商务平台软件发布的下列各类信息，甲方有权在不通知乙方的前提下进行删除，但删除后需通知乙方，乙方对此无异议：

1）以规避费用为目的的信息；

2）以炒作信用为目的的信息；

3）甲方有理由相信存在欺诈等恶意或虚假内容信息；

4）甲方有理由相信存在恶意竞价或其他试图扰乱正常交易秩序因素的信息；

5）甲方有理由相信属违反公共利益或严重损害甲方或其他用户合法利益的信息等。

4、甲方有义务按照上述规定及时支付给乙方销售提成费用（在抵扣信息服务费用后支付），如未按时支付则按未支付费用的万分之五/天支付逾期违约金。

第四条 乙方的权利与义务

1、在使用甲方网络展示空间过程中若无法正常使用，应及时与甲方取得联系，并记录当前故障现象，便于甲方及时做出诊断：在甲方服务人员完成相关服务后，须配合检查平台系统运行是否正常。

2、乙方必须确保其发布在甲方网络展示空间内的所有信息（包括图片、文字、音像、视频等）来源合法，不存在侵害第三方合法权益的情况。如有违反，乙方应对第三方做出

第4页共9页

赔偿，如由此给甲方带来损失的，乙方亦应赔偿给甲方（包括且不限于诉讼费、仲裁费、律师费、调查费、交通费等一切相关费用）。

3、双方协议终止或解除后，乙方仍需要履行其产品及服务的售后保修承诺，如导致甲方损失或涉诉，甲方有权向乙方追偿损失。

4、合作期内甲方提供乙方使用“360°室内设计展示软件”，乙方不得给予除乙方外的其它公司及个人使用该软件，如有违反，乙方应支付违约金人民币1万元/次，并赔偿甲方由此引起一切经济损失（违约金可从乙方保证金中先行扣除、乙方被扣除保证金后应在三个工作日内补足。如乙方不补足保证金，甲方有权无条件关闭乙方展示空间，乙方对此无异议）。

5、乙方有义务按照上述规定与甲方核对乙方的信息服务费并按规定时间支付，如未按时支付则按万分之五/天支付逾期违约金。

6、乙方不得擅自将甲方提供的平台信息账户外泄，如外泄后对甲方平台造成影响的，甲方有权向乙方追偿损失，损失金额从乙方的保证金内先行扣除，不足部分，甲方有权进行追诉。

7、乙方不得将甲方提供客户信息转售给其他公司。

第五条 甲方声明

1、甲方保留在任何时候自行决定对服务及其相关功能、应用软件变更、升级的权利。

2、甲方进一步保留在服务中开发新的模块、功能和软件或其他服务的权利。

3、甲方有权审查乙方在网络展示空间内的信息内容，对不符合法律、法规、或侵犯第三人合法权益的内容，甲方有权要求乙方进行修改，否则甲方有权关闭乙方的网络展示空间，有关损失由乙方自行负责，乙方对此无异议。

4、由于权限或技术等原因，甲方难以对乙方提供的所有文件进行严格的技术鉴定，乙方应保证所提供的文件复印件及证件均真实有效,由此产生的全部责任由乙方承担，并对自有文件的真实有效性负有全部责任。

第六条 乙方声明与保证

1、乙方在签署本协议时，应向甲方提供以下资料，复印件应加盖公章，以供甲方保存留底：

甲方签名：

乙方签名：

年月日

装饰合同汇集九篇

如果您希望对这个话题有更深入的了解，不妨阅读一下“装饰合同”。这些极具感染力的文章将给您带来独特的品味体验。现今社会的法律体系不断进步，合同的存在为我们的权益提供了保障。合同是规范市场经济下财产转移的协议。

装饰合同 篇1

上诉人黄某因与被上诉人梁某建筑装修工程合同纠纷一案，不服广东省佛山市顺德区人民法院（顺法民一初字第01001号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭进行了审理，现已审理终结。

原审判决认定：算报价表，总工程造价为306406元，按八折结算价为245124.8元。如有增加，另行计算。工程验收后付清工程款，工程保质期为一年。签订协议后，原告进场施工，在施工过程中，根据原告的要求，增加了部分工程项目，故房屋装修工程结算总造价为327209。68元。20xx年6月，原告将装修后房屋交付被告，被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元，余款87000元却以工程不合格为由没有支付给原告。

另查，原告并不具备房屋工程装修资质。

原审判决认为：由于原告不具备房屋装修工程资质，故原、被告之间的房屋装修工程合同无效，但由于房屋装修工程已完成，被告亦已使用该房屋，其亦当庭表示工程预（结）算报价表中装修项目已装修完毕，故被告应按约支付工程款。由于被告使用房屋，并表示收到工程预（结）算报价表及清楚其内容，故应视为双方已结算，被告应承担支付工程款第二百八十六条的规定，判决：被告黄某应自本判决生效之日起三日内，支付原告梁某装修工程款87000元。本案受理费3120元，由被告负担。

上诉人黄某上诉称：

一、上诉人与被上诉人签订合同并进行不合格装修工程明显存在欺诈的手段；

二、原审适用关于建设工程合同的规定是错误的，本案应适用承揽合同。承揽合同的一个重要原则是承揽合同是完成工作的合同，承揽合同必须要求承揽人按照发包人的意思，完成了承揽项目，再进行项目的结算。上诉人在一审庭审中已多次表明被上诉人未完成合同约定的义务，故上诉人依法未将余款付给被上诉人，并非上诉人延付工程款。

三、本合同纠纷中，被上诉人必须承担瑕疵担保责任。在上诉人入住该房后，发现该房存在超过工程款的结算价格存在争议。五、上诉人是香港人，不熟知大陆的有关法律规定，原审在上诉人不知情的情况下，作出不公平的判决。综上，特提出上诉请求：

顺法民一初字第01001号民事判决；

2、驳回被上诉人的诉讼请求；

3、本案的诉讼费由被上诉人承担。

被上诉人梁某辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求二审法院予以维持。

本院对于原审认定的事实予以确认。

本院认为：本案的上诉争议焦点系上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款87000元。

首先，双方当事人系因在履行房屋装饰装修工程合同中引起该纠纷，故该案的案由应定性为建设工程施工合同纠纷。建设工程施工合同系承揽合同中的一种特殊形式合同，所以建设工程施工合同在适用承揽合同的一般规定的同时，在法律法规对建设工程合同有特殊规定的情况下应当优先适用该特别规定。双方当事人于20xx年2月8日签订的《协议书》，因被上诉人不具有房屋装修工程资质，故该协议违反法律及行政法规的强行性规定，应属无效合同，不受法律保护。原审对该合同效力定性正确，本院予以维持。

其次，关于上诉人是否应当向被上诉人支付尚欠的讼争工程款义务明确，上诉人应当向被上诉人承担其尚欠工程款87000元之支付义务。故上诉人关于其不应支付87000元工程款的上诉请求，缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

至于讼争工程的质量问题，在原审法院行使了充分的释明权的情形下，上诉人明确表示就质量问题，另案解决。原审法院对于讼争工程质量问题没有处理，符合民事诉讼中“不告不理”原则，程序合法，本院予以维持。上诉人在二审诉讼期间提交的《调查取证申请书》是要求法院对讼争房屋工程质量问题进行处理，因原审法院对讼争房屋工程质量问题不作相应审查，故本院不予准许。上诉人可另循其他法律途径进行救济。综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第（一）项的规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

二审案件受理费3120元，由上诉人黄某负担。

本判决为终审判决。

装饰合同 篇2

装饰合同

装饰合同是指在装饰施工项目进行前或进行中，由甲方（业主）与乙方（装饰公司）签署的一份法律文件。该合同用于约定装饰项目的具体规格、工期、价格以及双方权责等事项，旨在保障双方的权益，确保装饰工程的顺利进行。

一、合同背景

装饰合同的签署前，业主往往需要详细规划装修方案以及装修预算。业主可以根据自己的需求和审美观念，制定出具体的要求，并进行市场调研，选择合适的装饰公司进行合作。一旦确定了装饰公司，业主和装饰公司之间会联合签署一份装饰合同。

二、合同重要内容

1. 工程规模与类型

装饰合同应详细描述装修工程的规模和类型，例如装修的房屋面积、层数、装修风格等。这对于装饰公司来说是非常重要的信息，以便确定所需的人力、材料和工期。

2. 装饰材料和设备

装饰合同中需要列出所使用的装饰材料和设备，具体包括地板、瓷砖、涂料等。这样可以确保双方在装修过程中遵守同样的标准，以及装修后的品质和风格与业主的要求相符。

3. 装修工期

装饰合同应规定装修工程的开始时间和预计完成时间，并约定可能的延期情况和相应的赔偿办法。这样能够保证装修工程按时完工，避免给业主和装饰公司带来不必要的损失。

4. 装修费用和付款方式

装饰合同需要明确规定总装修费用以及分期付款方案。常见的分期付款方式包括工程开始前支付定金、进入装修不同阶段时支付相应款项等。支付方式的明确化有助于确保装修公司得到及时付款，同时也保护了业主的利益。

5. 保修期和质量保证

装饰合同应规定装修工程的保修期限和质量保证期。装饰公司应确保在合同规定的期限内，对于工程的质量问题进行修复和保养。这样可以为业主提供一定的保障，确保装修工程后的使用效果。

三、装饰合同的重要性

1. 保障业主权益

装饰合同明确了装修工程的各项细节和双方权益，确保在装修过程中双方的权益得到充分保护，避免出现纠纷。

2. 规范装修过程

装饰合同规定了装修工程的各项要求和要求，使得双方对装修项目达成一致，在装修过程中能够提高沟通效率，减少误解。

3. 防止装修陷阱

装饰合同规定了装修费用和付款方式，可以防止装修公司在工程进行中要求额外费用或改变付款计划，保护业主的财产权益。

4. 提高工程质量

通过装饰合同的签署，装修公司明确了工程规模和质量要求，对工程全程进行监管和控制，提高工程质量。

装饰合同是一份重要的法律文件，它保障了业主和装饰公司的权益，规范了装修工程的各项细节，确保了装修工程的顺利进行。在装修项目之前，业主应详细了解装饰合同的内容，确保合同中包含了双方的需要和要求。同时，在签署合同之前，业主还应与装饰公司进行充分的沟通和协商，以达成满意的合作。

装饰合同 篇3

甲方：

乙方：

经甲乙双方共同协商，特订立如下协议：

一、协议时间：________年____月____日起至________年____月____日止。

二、协议内容：

（一）工作要求：

1、严格遵守公司的各项规章制度，不迟到，不早退，不旷工，有事事先履行请假手续。

2、依据公司与建设方意向，及时拿出装修设计预案，可考虑多种方案供參考

3、工程合同签订后，应在开工前拿出整体设计方案，时间紧迫的，必须加班配合。

4、设计人员应对尺寸进行现场实地复核，设计内容要完整。

晒蓝图等由公司向设计部负责人交底；未交底的事项不得操作。

6、设计图纸必须经设计部负责人审签，审签后方可出图。

技术要求，对工作难度大或标志性装饰要现场指导实施，确保一次成功。

不合理的设计部分与同行及施工管理人协商，酌情修改，力争不返工、少返工。

，并在年终结算时扣除。

对各工程方案图纸要分别整理归档，做好保密工作，设计草稿要及时销毁，需调用存档图纸时向公司汇报，征得同意方可借出、复制。

计划。否则，公司将作严厉处罚，直至辞退。

数量由设计人员填写委托工单，交给设计部负责人，负责人审签后交财务扎口。财务收款后，开出收款凭据，并签字放行，客户凭此据领图。不见凭据，不得发出图纸。

从事违法犯罪活动。

4、坚决服从公司分配，及时完成公司交办的其他事务。

（二）工资待遇

，根据个人业绩及表现每月考评一次，年终结算时作为兑现依据。

2、其他待遇：

1）电话费补助50-200元月。

2）提供中餐一顿。

3）平时加班原则上调休，如未能调休，到年终按30元/天发给补助费。

（三）考核办法工作业绩60%，工作态度20%，劳动纪律20%。

（四）协议解除设计人员要具备良好的职业道徳，合同期满或辞职时，应提前1个月与公司沟通，以便公司安排工作。自己负责的工程项目必须完工交付方可离开公司，离开公司前必须结清与公司帐务。否则，公司有权扣除乙方的一个月工资。

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，公司财务部一份。

甲方代表：

乙方：

签订日期：________年____月

装饰合同 篇4

甲方：

乙方：

甲方委托乙方承担 样板房内的家具及饰品等购买、摆放，经双方协商一致，签订本合同。

第一条 承包方式

1、按家具布置图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;

2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。

3、承包方式是全包形式，则摆放家具及饰品的涵盖性应按乙方软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。

第二条 承包内容

共 3 套样板房家具及饰品进行购买及摆放，详细内容见本合同附件(样板房软装饰设计方案及样板房定制类产品清单)

第三条 工作期限

1、 本项目合同总工期为工期从乙方收到甲方 (不含节假日)。

2、本项目完工日期为 月乙方必须按时完成所有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：

甲方无法提供正常的进场条件。

甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。

第四条 合同价款

1、本项目合同总价为人民币(大写 元整),

2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价款及履行费用按变更后的方案据实结算.

第五条 双方权利及责任

(一) 甲方责任

1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予以确认，以甲方满意为准。

2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。

3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。

(二) 乙方责任

1、乙方产品清单内费用含次上门陈列服务, 超过次需要乙方提供陈列服务, 乙方收取每次200 元的服务费.

2、乙方负责本样板房的, 超过, 乙方按乙方门店店堂公示的条款收取运输服务费.

第六条 项目款支付和结算

1. 合同签订后100%的货款(即 (大写, 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.

第七条 退换货和增补商品条款

1. 合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货.

2. 外采部分产品不接受退换货.

3. 在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.

4. 在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.

第七条 项目竣工验收及标准

1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。

2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。

第八条 违约责任

1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计算违约金。

2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的0.5%计算违约金。

3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。

第九条 其他事项

1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。

2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不成时，可向乙方所在地人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

甲方：

乙方：

年月日：

装饰合同 篇5

需方：_________（以下简称甲方）

供方：_________（以下简称乙方）

甲乙双方本着平等互助，诚实首信的原则，根据中华人民共和国民法典，经营法，经双方协商，签订以下合同，以资共同遵守。

一、合同内容：_________

品牌、规格、型号、数量及单价等相关信息。

二、质量要求（乙方需提供的产品符合下列质量要求）：_________

，表面无划痕，无碰撞痕迹，且权属清楚，付产品合格证书及检测报告，不得侵害他人的知识产权。

2、材料必须符合或优于国家规定的"装饰装修材料有害物质限量"的环境保护标准以及国家和行业规定的其他质量要求，技术指标与出厂标准，做到外观整洁，标识清楚。

，所产生的费用由乙方自行承担、包修期满后甲方享有终身成本价维修服务。产品质量出现问题，甲方同时有权解除合同，并追究其经济责任、另选供货商。

其他质量要求：_________ 。

三、交货时间与地点：_________

保管、装卸的费用。并在材料交付给甲方前承担风险责任，甲方在交货地点对数量、外观检查后验收，对材料质量不符合或规格不符的，有违合同原则的产品甲方有权拒收，并由乙方承担因此而产生的经济费用和一切损失。

2、交货时间：_________

交货地点：_________

四、付款方式：_________

1、乙方在材料交付甲方指定地点并验收合格后，要求甲方提供收货确认单并支付材料款的50%，余款在甲方安装验收合格后的15个工作日内凭发票一次结清。

。

五、双方违约责任：_________

甲方责任：_________

规格、型号、质量或包装，应提前天通知乙方，经乙方同意后，可以签订书面合同副本。

2、甲方如中途退材料应事先争得乙方的同意，乙方同意退材料的，应由甲方支付乙方由此造成的相应损失或赔偿相应材料总值

_________%的违约金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同规定收材料，产品质量不符合国家标准行业规定及合同约定的情形除外。

3、甲方如未按合同约定的日期向乙方付款的每延期一天，应按延期付款总额的'_________%计算支付给乙方，或按银行同期利率支付，作为延期付款违约金。

乙方责任：_________

的违约金。

2、乙方应在合同约定的时间及地点交材料，如果乙方逾期交材料，应争得甲方同意，然则每逾期一日，乙方应按总材料款的_________%计算，向甲方赔偿逾期违约金，如因乙方原因材料逾期天数过多给甲方造成不可估量损失的乙方应赔偿因此产生的一切损失及相关费用。

3、乙方未按本合同规定的产品数量交材料时，少交部分，甲方如需要，应照数补齐，甲方如不需要，可以退货，由退货所造成的损失，由乙方自行承担，如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应该给甲方不能交货部分材料款总值的_________%的违约金，甲方另行采购。

六、条款：_________

甲乙任何一方如确因不可抗拒力的原因、因素，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由，在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或履行部分，并全部或部分免予并承担违约责任。

七、合同争议解决方式：_________

本合同一式两份，在执行本合同中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，也可以由合同鉴定地的工商行政管理部门调解协商，调解不成的可由当地人民法院或当地仲裁机构仲裁解决。

八、合同生效：_________

本合同一式二份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章之日起生效，本合同在执行期间，如有未尽事宜，可由甲乙双方协议解决，并签订补充协议，且有同等效力。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

电话：_________电话：_________

授权代表签字盖章：_________授权代表签字盖章：_________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

装饰合同 篇6

发包方（甲方）名称（业主姓名）：_______________________________________________

甲方现居所地址：______________________________

身份证号：________________________

联系电话：_______________________________

手机号：________________________

承包方（乙方）：_______________________________________________________________

法人营业执照编号：_________________________

法人办公地址：________________________

法定代表人姓名：_____________________________

联系电话：________________________

建筑资质证编号：__________________________

资质专业等级：________________________

委托代理人姓名：________________

办公处所：_________________

联系电话：_____________

设计负责人姓名：________________

办公处所：_________________

联系电话：_____________

施工负责人姓名：________________

办公处所：_________________

联系电话：_____________

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，结合本市住宅装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的住宅装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：

第一条工程概况

路小区（村）号楼室（号）。

____室____厅____厨____卫____阳台；

（____室，建筑面积分别为：__________________________平方米；

（____厅，建筑面积分别为：__________________________平方米；

（____厨房，建筑面积分别为：________________________平方米；

（____卫生间，建筑面积分别为：______________________平方米；

（____阳台，建筑面积分别为：________________________平方米；

（，____________建筑面积为：____________________平方米。

二和施工图纸)；

1-4.工程承包，采取下列第种方式:

(乙方包工、包全部材料(见附件四)。

(

(。

1-5.工程日期：开工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

：（金额大写）____元，其中：材料费：，人工费：，设计费：，其他费用：。双方约定：如施工图纸变更，造成材料、人工费用调整的，工程价款据实调整。

第二条工程监理本工程可由甲方直接聘用专业监理公司实施工程监理，与工程监理公司另行签订《工程监理合同》。监理公司名称、职责，监理工程师姓名、联系方式等，甲方应于________年____月____日以前书面通知乙方。

第三条工程施工图

。

3-2.所有图纸必须符合相应的国家设计规范要求。

3-3.提供图纸一方，应向对方作完整的技术交底，所有图纸必须由甲方签字认可。

设计方案等资料复制或转让给

第三方，也不得用于本合同以外的项目。

第四条甲方责任与义务

4-1.开工____日前为乙方提供必要的施工条件,以便于施工为原则。

电源。

4-3.负责到物业管理部门告知家装工程开工事宜，办理相关手续。

4-4.支付应当由业主承担的有关对外相关费用。

4-5.负责协调乙方施工人员与邻里之间以及其它相关部门之间的关系。

4-6.不得有下列行为：

(随意改动房屋主体和承重结构，破坏厨房、厕所地面防水层。

(在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸，拆除连接阳台门窗的墙体。

(对室内楼地面加载超过设计承载标准的荷载，如铺贴较厚石材、砌筑墙体等。

(未经相关部门许可拆改热、暖、燃气等管道设施。

(其他违章施工行为。

4-7.凡涉及4-6款所列内容的，甲方应当向物业管理部门提出申请并获得批准，经由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案出具书面证明和施工图纸后，交乙方存档实施。

4-8.施工期间甲方仍需使用该处所部分居室的，则应当负责配合乙方做好保卫及消防工作。

施工进度、材料供应等其它义务。

第五条乙方责任与义务

质量标准、安全操作规程、防火规定等，安全、保质、按期完成本合同约定的工程内容。

省、市建设行政主管部门施工现场管理规定：

(未经许可，不拆改工程内的建筑主体和承重结构，不对楼地面施加较大荷载，未经许可不改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(不扰民，不污染环境，每日十二时至十四时、十八时至次日八时之间不从事敲、凿、刨、钻等产生噪声的装饰装修活动。

(承担因施工造成相邻居民住房停水、停电、管道堵塞、渗漏等事故的修理和损失赔偿责任。

(负责工程成品、设备和居室留存家具陈设的保护。

(保证居室内上、下水管道畅通和卫生间的清洁。

(保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场，并将垃圾存放于甲方指定地点。

规范、计算书、参考价格等。

第六条工程变更在施工期间对合同约定的工程内容如需变更,双方应当协商一致，签订书面变更协议，议定调整相关工程费用及工期，作为竣工结算和顺延工期的根据。

第七条材料供应

设备，应符合设计要求，产品合格，并按时供应到施工现场；乙方验收后由乙方承担保管和质量控制责任，乙方可收取保管费，费率由双方约定；由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。如甲方供应的材料、设备产品不合格，乙方应及时向甲方书面提出，甲方坚持使用的，由此造成的损失，由甲方承担。

设备，未经甲方同意，乙方不得挪用到本合同规定以外的其它住宅装饰工程。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。

，到施工现场前应通知甲方，双方就材料、设备的质量、环保标准共同进行验收，并确认备案签字。如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。如使用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍赔偿给甲方。

设备，以具有由有关行政主管部门认可的专业检测机构出具的检测合格报告为准。如一方对对方提供的材料持有异议需要进行复检的，检测费用由异议提出方先行垫付；材料经检测确实不合格的，检测费用由最终责任方承担。

第八条工期延误

8-1.对以下原因造成施工工期延误,经甲方确认,工期应当顺延：

(工程量变化或设计变更；

(不可抗力；

(甲方同意工期顺延的其他情况。

8-2.对以下原因造成施工工期延误,工期应当顺延：

(甲方未按合同约定完成其应当负责的工作而影响工期的；

(甲方未按合同约定支付工程款影响正常施工的；

(因甲方责任造成工期延误的其他情况。

8-3.因乙方责任不能按期完工的，工期不顺延。

8-4.判断造成工期延误以双方签字认定的文字约定为确定双方责任的依据。

第九条质量标准

____省、市建设行政主管部门制定的其它地方标准。

gb50325-《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。

室内空气质量发生争议时，应当由相关行政主管部门认可的专业检测机构予以检测认证；其费用先由申请方垫付，最终由责任方承担。

第十条工程验收

对工程质量进行验收：

第一阶段

第二阶段

第三阶段

第四阶段

第五阶段阶段验收合格后，双方共同签署工程验收单（见附件6）。

10-2.各阶段工程完成，乙方应提前两天书面通知甲方进行验收，验收不合格不得进行下道工序，若甲方接到乙方通知后二天内不能按期参加验收，乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方承担，工期也予顺延。

10-3.工程完工后，乙方应提前三天通知甲方验收，甲方自接到竣工验收通知单后____日内组织验收。验收合格后，双方办理移交手续，签署保修单，结清尾款。乙方应向甲方提交其施工部分的水电改造图。双方进行竣工验收办理移交手续前，乙方负责保护工程成品和工程现场的全部安全。

10-4．甲方不能如期组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但时间不得超过三天。如甲方在接到竣工验收通知后，____日内既不组织验收也不通知乙方提出异议，视同验收合格。期间甲方应另外承担乙方所发生的看管以及其他相关费用。

后，亦可先行入住。

卫生间防渗漏工程保修期限为________年。

第十一条工程款支付方式

11-1.本合同工程款采用银行委收委付的支付方式。既合同生效后，甲方按进度先后分批支付合同价款的70%给乙方，然后在银行，开立个人结算帐户，将合同价款的30%存入银行，并向银行出具《委托监管存款申请书》。

（第二次付款时扣除）________年____月____日100%元备注：除合同尾款为银行划拨外，其余为现金支付。

电管线全部铺设完成，门、窗及细木白茬制品基本制作安装完成，为界定工程过半的标准。

第十二条违约责任

12-1.一方当事人未按约定履行合同义务给对方造成损失的，应当承担赔偿责任；因违反有关法律规定受到处罚的，最终责任由责任方承担。

12-2.一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

12-3.甲方未按合同约定期限支付工程款，每延误____日，应当向乙方支付迟延部分工程款2的违约金。

12-4.由于乙方责任延误工期的，每延误____日，乙方支付给甲方本合同工程造价金额2的违约金。

综合治理和赔付：

(对工程质量不合格的部位，乙方必须进行彻底返工修理。因返工造成工程的延期交付视同工程延误，按12-4的标准支付违约金。

(对室内空气质量不合格，乙方必须进行综合治理。因治理造成工程的延期交付视同工程延误,按12-4的标准支付违约金。

(室内空气质量经治理仍不达标且确属乙方责任的，乙方应当向甲方返还合同的全部价款。

第十三条争议解决方式本合同发生争议时，双方应协商或向行业主管部门、行业协会等申请调解解决，协商或调解解决不成时，直接提交仲裁委员会仲裁或起诉至甲方所在地人民法院。

第十四条附则

后生效。并按甲方意愿决定是否到协会备案登记

14-2.本合同签订后工程不得违法转包。

14-3.双方可以书面形式对本合同进行变更或补充。

14-4.因第三方原因影响了合同履行或造成损失的，双方应当本着公平原则协商解决。

14-5.本合同履行完毕后自动终止。

第十五条其它约定：

第十六条合同附件附件

一：装饰施工内容表；附件

二：工程报价单；附件

三：甲方提供材料、设备表；附件

四：乙方提供材料、设备表；附件

五：工程项目变更单；附件

六：阶段验收通知单；附件

七：工程竣工验收单；附件

八：工程结算单；附件

九：工程保修单；如企业另有合同附件，其内容应包括上列示范附件内容。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

委托代理人：

法定代表人：

住址：

委托代理人：

电话：

电话：

地址：

邮编：

邮编：

签订日期：________年____月____日

签订日期：________年____月____日

签订地点：

签订地点：

装饰合同 篇7

发包方(甲方)： 身份证： 联系地址： 联系电话：

承包方(乙方)： 身份证： 联系地址： 联系电话：

根据《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》及其它有关法律、法规的规定，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿、公平和诚信原则，经双方协商达成如下协议：

一、 概况

1、 装饰施工地点：

2、 承包方式：乙方包工、部分材料，甲方提供部分材料。

3、 工程期限： 个工作日;(从双方确定的动工日期起计算)自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期 天。

4、 总价款：￥ 元，大写(人民币)：

5、 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按《工程报价单》标准另计。

二、关于材料供应的约定：

1、 甲方提供的材料，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍书面同意表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管;

2、 乙方提供的材料：《工程报价单》;

3、 乙方对甲方提供的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的赔偿给甲方;

4、 乙方提供的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料、设备系伪劣商品，应及时更换符合质量要求材料、设备。

三、甲、乙双方责任

甲方责任：

1、 甲方应在开工前一天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明，并向乙方进行现场交底。指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更等手续和其它事宜;

2、 提供施工期间水源、电源并承担施工期间水电费用;负责办理装修报批手续;

3、 甲方负责办理物业施工保证金。

乙方责任：

1、 参加甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。指派 为乙方驻工地代表，负责履行合同。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方;

2、 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线;

3、 在施工中严格遵守小区内的规章制度，及采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿;

4、 施工过程中严格执行GB50327-20xx《住宅建筑装饰工程技术规程》施工规范及质量标准，按期保质完成工程;

5、 协助甲方办理物业手续;

6、 保证施工现场的整洁，工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，工程完工后负责清扫施工现场。

四、关于工程质量及验收的约定：

1、 本工程执行GB50327-20xx《住宅装饰装修工程施工规范》、GB50210-20xx《建筑装饰装修工程质量验收规范》标准、质量评定验收标准。

2、 甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

3、 甲方设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗力因素影响，工期顺延;

4、 甲方未按期支付工程款，工期顺延。

5、 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用及物业办理延期费用由乙方承担，工期适当顺延。

6、 在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提前与乙方联系，在甲方签订《工程项目变更单》后，乙方方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。

7、 工程验收：甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方应及时按预约规定日期参加验收。

8、 工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知七日内组织验收，并办理验收移交手续《工程质量验收单》。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方，另定验收日期。时间应在接到通知后14天进行验收。

五、关于工程价款及结算的约定：

1、 工程支付进度如下表：

2、 工程结算：工程完工后甲方出具《工程结算单》。 并提供收款收据。

3、 工程保修期两年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

六、违约责任：

1、 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按每天500元甲方支付违约金;

2、 甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由甲方负责并担责任;

3、 乙方未经甲方书面同意擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担责任。

七、纠纷处理方式：

1、 乙方派遣人员不是合同的主体，与甲方不存在合同关系及雇佣关系。倘若乙方与派遣人员存在劳动纠纷则与甲方无关;

2、 甲乙双方应本着相互信任、以诚相见的原则，共同协商解决。因工程质量双方发生所有争议，甲乙双方均同意提交甲方住所地人民法院诉讼裁决。

八、附则：

1、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，经甲、乙双方签字(盖章)后生效;

2、 本合同签定后工程不得转包，合同履行完后自动终止;

3、 附件“报价单”文件，为合同不可分割部分，与本合同具同等效力。

甲方(签字)： 乙方(盖章)：

装饰合同 篇8

甲方：代表：地址：电话：

乙方：代表：地址：电话：风险提示：

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。

本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。

甲乙双方本着平等自愿、互惠互利、共同发展的精神，按《民法典》有关条款规定，经双方友好协商，就甲方向乙方供应装饰装修材料(以下简称材料)，合作经营事宜达成一致意见，并签订如下合作协议：

一、合作材料甲乙双方共同合作的材料为：______。

二、合作期限合作期限为________年，自________年____月____日起至________年____月____日止。

三、合作方式风险提示：

应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

乙双方总部直接签署合作协议，建立合作关系。

2、甲方授权装饰公司会员店与乙方指定分部签署相关合作协议。

四、产品价格

材料现行市场最低限价及市场标价。

2、乙方必须严格执行甲方的价格制度，不得低于甲方材料现行市场最低限价销售，否则视为无效合同，因此而造成的后果，由乙方自负。

3、甲方保留对向乙方供应材料价格的调整权，并在调整价格前以书面形式通知乙方，同时将该材料的价格提供给乙方。

五、结算方式主材款由甲方直接与终端用户按实际发生材料量和终端用户订单价格结算，而后甲方及时将结算情况回执乙方，并向乙方提供终端用户验收签字的安装确认单，以便进一步办理相关手续。

六、甲方权利、义务风险提示：

应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。

再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。

1、对于乙方违反甲方价格政策及结算制度的行为，甲方有权向乙方提出警告，直至终止协议。

2、对于乙方擅自违约的行为，甲方有权扣除部分利润作为对甲方的补偿。

3、对于乙方蓄意扰乱甲方销售市场的行为，甲方有权向乙方提出索赔。

贬低甲方产品，损坏甲方品牌形象的行为，甲方有权要求乙方做出合理解释，情形严重的，终止合作协议。造成甲方损失的，甲方有权追究乙方的法律责任。

价格以及合作的其它机密发生泄漏以致给甲方造成损失，甲方有权追究乙方的法律责任。

产品目录、产品说明书、技术标准、检验检测报告、价格表等文件、资料。

7、甲方向乙方提供产品须符合国家相关标准。

运输及安装过程中，应遵守双方约定的要求，并遵守乙方作业环境的要求。

9、甲方应对所供产品的安装承担保修义务，保修期为________年，自安装之日起算，甲方在其所供产品保修期内出现质量问题，由甲方向终端用户履行保修责任及义务。

七、乙方权利、义务

与甲方指定的专卖店进行合作。

2、乙方对甲方提供的不符合国家规定标准产品，有权向甲方提出索赔。

3、乙方对甲方不能按合同及时安装的可以按民法典的约定，提出赔偿。

推荐甲方的产品。

5、乙方积极协调甲方与终端用户的主材供需事宜。

等。

价格及合作的其它机密给予保密。

八、合同的解除

1、本协议规定终止之日前____日，双方协商续约事宜。

2、本协议规定终止之日后没有续签的，本协议自动解除。

3、本协议有效期内，经甲乙双方协商同意解除，本协议自动解除。

严重自然灾害、国家政策或法规等因素使本协议不能正常执行，本协议自动解除。

九、保密原则风险提示：

应约定保密及竞业禁止义务，特别是针对项目所涉及的技术、客户资源，以免出现合作一方在项目外以此牟利或从事其他损害项目权益的活动。 乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。

十、其他条款

盖章后与本协议具有同等法律效力。

2、凡因执行本协议过程中发生的争议，友好协商解决。如经协商不能解决时，可提交______区人民法院，采取法律诉讼解决。

3、本合同一式______份，甲乙双方各执______份，甲乙双方授权代表签字盖章后正式生效。

甲方（签章）：代表人（签字）：________年____月____日

装饰合同 篇9

委托方(甲方)：

被委托方(乙方)：

根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。

第一条 工程概况

1、施工地址：

2、房型： 室 厅， 橱 卫。结构： 。

3、建筑面积： ㎡, 使用面积： ㎡

4、委托方式： 。

5、施工工期: 年 月 日至 年 月 日，共 天。

6、施工总价币：拾万。

7、施工过程中质量有特殊要求，双方应达成一致意见，签订补充合同。

第二条 价款支付

1、施工合同签定后，乙方水电进场甲方付给乙方(合同价款的20%)，

2、在施工过程中如有增减项目，双方应在《增减项目单》上，明确增减项目的名称、规格、价款并双方签字，据实将增加项金额当时结清或将减项金额在结算时抵减。

3、工程在正常施工情况下，若甲方不按本合同支付工程进度款时乙方有权对该工程进行停工待款,且工期相应顺延。

第三条 竣工验收

1、 工程即将完工时，乙方提前通知甲方正式验收的预期时间，且甲方必须

2、 正式验收之日，若因甲方不能按时到场或无故不验收时，视为该工程验收合格。

3、由于人力不可抗拒的.因素(停水，停电，台风，地震 等)应顺延工期。双放同时应妥善保管已装部分。

第四条 合同变更

1、双方已达成协议，如有一方要求变更内容，须征得另一方同意并履行签约手续。

第五条 补充条款

1、 甲方若需增加项目时，应一次性支付增项款给乙方后，乙方才能进行增项施工。

2、 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

3、 合同签定后，若因一方未考虑周全而要求终止合同时，应由责任方按本合同总价的10%赔偿违约金给对方。

第六条 合同文本

本合同未尽事宜，双方协商解决，一式二份，甲乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：

委托人：

身份证号码：

地址：

联系电话：

年 月 日：

乙方：

委托人：

身份证号码：

地址：

联系电话：

年 月 日：

安装合同汇总9篇

你有没有准备好你的合同样本模板？随着全民法律意识的不断提高，合同成为了一种民事法律行为，是当事人协商一致的文件。本着这个主题，幼儿教师教育网的编辑特意搜集了一些相关内容：“安装合同”，希望你能够浏览本页的内容！

安装合同 篇1

委托方(以下简称甲方)： 承包方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程具体情况，经甲乙双方协商，签订本合同。

一、工程慨况：

1. 工程名称：

2. 交付设备及工程安装地点：

3.承揽方式和范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计(设计方案以甲方书面认可为准)的形式由乙方承揽，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个工程的设备供应及安装和调试。

二、工程造价：

1.本工程总造价为人民币：( 元)(大写： )。

2.整个工程必须满足甲方认可的设计方案和功能要求，以甲方书面审定的设计方案为标准，在此基础上单价不再作任何调整(甲方要求增加工程除外)。

三、工程付款方式：

1. 甲乙双方签订本合同之日起( 个工作日内)甲方一次性向乙方支付工程总造价的( )即( 元)。(大写： 整)。

2. 线缆敷设完毕，设备全部进场经甲方检验符合合同要求后( 个工作日内)甲方一次性向乙方支付工程总造价的( )即( 元)。(大写： 整)。

3.工程完工通过甲方验收合格双方在( 个工作日内)办理完结算，在办理完结算后，甲方一次性向乙方支付工程总造价的( )即( 元)(大写： 整)。

4.质量保证期满后，乙方履行了保修义务后( 个工作日内)，甲方一次性向乙方支付工程总造价的( )即( 元)(大写： 整)。

5.乙方必须提供当期工程款同等金额的工程发票，否则甲方有权不付或者缓付工程款。

四、工期：

1.本合同签订后，乙方在( )日内组织施工人员及相关设备进场，整个施工及安装调试工期为( )天，从甲方支付首期工程款之日起计算。

2.在履约过程中，由于甲方单方面变更原有设计方案所影响的工期由甲方负责,由于不可抗拒因素等造成工期延期的，经甲乙双方协商认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

五 、供货及安装

1.乙方使用的材料、设备必须符合国家相关规定和行业规范以及甲方认可的设计方案的规定。否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

2.乙方使用的材料必须先提供样品和质检证书并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

六、售后维修：

1.本工程设备保修期为 壹 年，自工程完工并通过甲方及相关部门验收合格之日起计。保修期内，设备出现的质量问题或故障，乙方在接到甲方通知后24小时内派人维修，遇到特殊情况如设备反厂维修的维修时间相应推迟,维修费用由乙方承担。

2.保修期届满后，乙方应对甲方提供优惠的有偿维护。

3.保修期内人为因素或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况在保修期内不属于保修范围：人为因素或自然灾害引起的故障或损坏，自行拆卸改换设备任何部件(如：线路、零件)后造成损坏，非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

七、甲乙双方责任：

(一)、甲方责任：

1.甲方应审核并批准乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的两日内完成，并向乙方提供必要的场地及施工用电。

2.甲方应按约定向乙方支付工程款。

3.甲方应委派 姓名: 电话: 为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度，处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4.在乙方供货后，甲方应组织人员对设备进行验收。

5.工程完工后，甲方在接到乙方书面验收申请后，应组织人员对工程进行竣工验收和办理竣工结算,如超过5个工作日未安排工作人员进行验收的视为验收合格。

(二)、乙方责任：

1. 乙方在本合同签定后5个工作日内向甲方提供施工方案，经甲方书面批准后按施工方案进行施工。

2.乙方按本合同确定的时间进场施工，并按工期要求完工。

3.乙方应按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量问题、安全事故，均由乙方负责并及时报告甲方及有关部门。

4. 施工中因乙方原因造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方承担，所有设备和材料验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

5. 乙方应对验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费维修或更换。

6. 乙方应对现场所有已完工的建筑装修、设备具有保护的责任，施工时如损坏甲方财产，由乙方负责赔偿。

7. 乙方应遵守甲方有关场地管理的规定并办理相关手续。

八、违约责任：

1.甲方如未按本合同的规定付款，每延迟一日，以按未付款项的5%计付违约金。

2.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，向甲方支付500元违约金;逾期10日后甲方有权单方面解除合同。

3.除不可抗拒因素(如战争、天灾等)外，甲乙任何一方违约导致合同不能履行或终止的，违约方须向守约方支付工程总造价30%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

4、工程中途停建、缓建，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的返工、停工、人员设备调迁、设备材料积压的实际损失。

5、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用有关设备，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

九、其他事宜：

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，在明确责任后3天内付清。

2.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3.双方执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼。

4.双方签订认可的工程设计和施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后失效。

6.本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，具有同等法律效力，双方签字、盖章后生效。

甲方： 乙方：

(盖章) (盖章)

签约代表(签字) 签约代表(签字)

年 月 日 年 月 日

安装合同 篇2

甲方：

乙方：

本合同由以下签署处签字盖章的甲、乙双方按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》相关规定，就乙方承接本合同所述的'太阳能安装工程施工事宜达成以下内容：

一、 工程概况

1.1工程名称：太阳能热水系统安装工程

1.2工程地点：

1.3工程内容：（1）钢支架制作；（2）太阳能集热器固定安装、介质管道、水路管道铺设

1.4工程承包方式：包清工施工，所有安装调试工具乙方自备，施工材料由甲方负责提供。

二、工程工期

2.1本工程自 年 月 日开工，于年月 日竣工。

2.2如有工期延误，出现以下2.2.1—2.2.3条约定的情形，并且乙方在约定情形发生后三天内，就延误的内容、原因以及补救措施向甲方提出书面报告，并经甲方书面批准后，工期可相应顺延。

2.2.1甲方因故临时调整或变更乙方的施工时间，对施工完成进度有影响的，应予乙方书面形式通知，并加强协调工作。

2.2.2一周内，非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时

2.2.3出现本合同规定的不可抗力；本合同中的“不可抗力”仅指足以影响到本合同相关义务正常履行的不可预见、不可避免的自然灾害，以及双方书面确认的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影响的一方应在出现不可抗力的24小时内通知另一方，并在7日内提供不可抗力事件发生地区的公证机关或经另一方认可的其他机构出具的证明材料。超出规定时间未提供有效的证明文件将被视为未出现不可抗力。

2.3非上述原因，工程不能按竣工日按时竣工，乙方须向甲方支付合同总价款的0.3%每天的违约金。

2.4由甲方协调原因造成乙方不能连续施工停工时，甲方应承担乙方下次人员施工时的来回路费。

2.5工期提前乙方在保证工程质量前提下的工期提前完工甲方不应被拒绝。

三、合同价款：

本项目合同款总价为：人民币大写

四、关于工程质量的约定：

4.1质量要求：工程质量应符合相关国家法律法规和双方约定质量要求，并适合工程项目用途。

4.2质量不符的责任：在工程验收之时或工程保修期内工程质量不能达到质量要求，乙方应承担全部费用负责返工。

五、关于验收的约定

5.1本工程制作图纸、说明及太阳能相关标准由甲方提供，竣工后由甲方按制作图纸、说明及太阳能相关标准验收。

5.2甲、乙双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方没有验收，乙方不得进行后续施工，否则后果自负。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方全部承担，并承担因此给甲方和第三方造成的一切损失，工期不顺延。

六、合同价款支付方式

6.1合同签订后，乙方施工人员进场开始施工后，甲方支付给乙方工程总价的25％，计人民币大写

6.2乙方施工人员进场开始施工后，到工期施工一半时甲方支付给乙方工程总价的35%：计人民币大写

6.3在工程竣工后具备验收条件下，验收合格后7天内，甲方支付给乙方工程总价的35%，计人民币大写

6.4余下工程款的5%，一年后付清。

七、双方的责任与义务

7.1甲方的责任与义务

7.1.1甲方每次出示书面委托给乙方，指派甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续及其它事宜。

7.1.2乙方施工时，甲方需提供与其相关部分的配合和协调。

7.2乙方的责任和义务

7.2.1乙方负责本合同管道保温的修复及外防护层制作，乙方施工如不符合甲方的要求，甲方有权责令乙方全部返工，直至达到甲方的设计要求和质量标准。

7.2.2施工期间，乙方须按国家的法律、法规、标准及规范执行，并对现场作业的安全及工程质量负责。乙方应采取所有合理的措施保障施工的安全，并对施工过程中发生的所有人员伤亡、财产损坏及由此造成的一切问题承担一切责任。发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即报告保险公司等相关机构和相关个人并通知甲方驻工地代表，同时按政府有关部门要

求处理。甲方仅负责协助对乙方安全行为和有关措施进行检查和监督，但对其行为的结果不负任何责任。

7.2.3服从现场甲方驻地代表、监理及总包方管理，合理安排施工进度，按期竣工，做好甲方成品保护工作，如出现损坏，照价赔偿。

八、售后与维修

8.1乙方承诺接到甲方通知后48小时内按甲方提供的地址上门为顾客服务

8.2本工程自竣工验收之日起，乙方将对本工程施工问题免费保修一年。

8.3一年免费保修期满后如出现问题，由甲乙双方协商维修费用，乙方上门负责维修调试好。

九、合同的变更和解除

9.1合同变更方式：甲方驻工地代表的权限为对合同约定的工程进行初验收（最后结算应以总包方加盖公章的正式验收证明为准）和本合同明确约定的其它事项，甲方代表权限以外的其他事宜（如工程量增减、设计变更、乙方是否可转包、分包等）由甲方与乙方另行签订书面补充协议，自双方签字并加盖公章后生效，与本合同具有同等法律效力，其他形式无效。如无签署生效的书面补充协议，乙方应严格按照本合同约定履行，否则应被视为违约行为，乙方应在甲方要求下恢复原状并赔偿甲方损失。

9.2合同的变更、解除权：一方对合同进行变更或解除时，应提前向另一方发出书面通知，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方有此造成的经济损失。

9.3乙方违约时的解除：如乙方违反有关法律规定或合同约定，甲方有权变更或解除合同，乙方应该按本合同约定承担违约责任，并赔偿因此而给甲方造成的损失。

十、争议或纠纷处理：本合同执行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意提交济南仲裁委员仲裁。

十一、本合同未尽事宜，由双方另订补充协议，作为本合同的组成部分。

十二、合同生效条件与份数

12.1生效条件：合同双方签字盖章后生效。

12.2合同份数：本合同正本叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有相同法律效力。 十三、本合同履行完成后自动终止。

本合同经双方协商后形成，而且各方对本合同条款的含义已经全部理解并无异议后签署。 甲方：（章）乙方：（章）

签字人： 签字人：

时间： 时间：

安装合同 篇3

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

签订地点:根据>和>的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商后同意签订本合同。

第一条 工程项目

【工程名称】: 地暖工程

【工程地点】:

【承包范围及内容】:分集水器(含)以内地暖施工部分安装，不含回填层部分

施工。做法和选材详见施工图纸。

【工程单价】: 34 元 /平米 ，工程面积 ㎡。

工程预算总造价 元

(大写金额): 。

第二条 施工准备

【甲 方】:

1、保证施工现场平整，地面障碍物清除干净，地面无大的突起物。水、电能保证正常供应。

2 、进场前应提供用于存放材料及施工工具、器件的库房。

【乙 方】:

本合同签订后收到甲方进场通知后 五 天内组织施工管理人员和材料、施工工具进场。

第三条 工程期限

一、工程总工期为 天，从甲方通知的开工日期算起，顺延 个日历日竣工验收。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延:

1、按施工准备规定，不能提供施工场地(经乙方和有关各方验收不符合条件要求)，障碍物未能清除，影响进场施工;

2、凡甲方负责提供的条件未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代换而影响进度;

3、不属于包干系统范围内的重大设计变更，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4、在施工中如因停电、停水影响正常施工;

5、人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

一、工程质量经双方研究要求达到规范要求和图纸设计要求。

二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定:

1、由乙方提供的主要原材料必须经监理和甲方审验合格后方可用于施工;

2、乙方应按质量及验证标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方和监理方，单位工程结构完工时，应会同甲方、监理方等进行结构中间验收;

3、乙方在施工过程中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和监理方代

表。一般质量事故的处理结果应送甲方和监理方备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、监理单位、甲方等单位共同研究，并经设计、建设单位签证后实施;

4、竣工后，乙方对工程进行保修二年，保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条 工程款的支付与结算

一、 合同单价在合同实施内为固定价款，不因市场因素和其它因素而变动(此价格不含工程配合费、水电费、检测费、地税等);

二、 乙方在交付工程时按合同约定的价款向甲方提供工程结算单，甲方应在三日内予以审核确认，否则视同甲方确认乙方提供的工程结算单。甲方按合同约定的期限和价款向乙方支付款项。甲方在支付合同款项时不得另行以任何其它合同以外费用名义、项目卡扣乙方款项。

三、 本合同签订后 日内，甲方应支付工程材料备料款 元 (大写金额: )，乙方收到该款项后，组织工程材料及施工管理人员进场。材料进场后甲方应支付工程材料款 元(大写金额: )，工程竣工验收合格后，甲方根据工程量付清余款。

备注:

五、因甲方拖欠工程款，而影响工程进度造成乙方的停工、窝工的损失应由甲方承担。

第六条 施工与设计变更

乙方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经甲方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施。增加的工程量经甲乙双方协商确定后，由甲方追加工程款。

第七条 工程验收

一、竣工验收，以国家颁发的GB 50242-20xx 即《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》、及企业的验收标准和施工图纸说明书、施工技术文件等为依据。

二、该工程应具有隐蔽验收签证、试压、试水等记录，甲方须及时办理验收签证手续。

三、乙方验收通知书送达 三 日内甲方未进行验收的，视同甲方验收合格。

四、工程竣工验收后，甲方方可使用，在规定的二年保修期内，凡因乙方施工造成的质量事故和质量缺陷由乙方无偿保修。

第八条 违约责任

一、乙方的责任

1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

2、工程不能按合同规定的工期完工的，按相关“建设工期提前或拖后的奖罚规定”偿付逾期罚款。

二、甲方的责任

1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延以外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、储运、人员和机械设备、材料和构配件积压等实际损失。

3、工程未经验收，甲方提前或擅自使用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

4、乙方验收通知书送达七日内甲方未进行验收的，应按规定偿付逾期违约金。

5、不按合同规定拨付工程款，按逾期天数每日千分之八付给乙方赔偿金。

6、工程竣工验收合格后，甲方不得在地暖施工面上进行打眼、凿洞、取暖等作业行为，否则由此造成的一切后果由甲方承担。

第九条 纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商解决，协商不成，向承包方人民法院起诉解决;

第十条 附 则

一、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份。

二、本合同自双方代表签字、加盖双方公章或其他有效印章后生效。

三、合同签订时，甲乙双方如需提出修改，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

签约代表(签章): 签约代表(签章):

电 话: 电 话:

日 期: 日 期:

安装合同 篇4

合同编号：

签订地点： 东营区

签订日期： 20xx年 10 月日

发包单位（甲方）：东营市华纳科工贸有限公司

承包单位（乙方）：胜利油罐网架公司

依照《合同法》及有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就乙方承包甲方 水罐制作，经充分协商达成一致意见，特制订以下条款供双方共同信守。

一、 工程名称：

水罐制作

二、 工程内容：

1、乙方制作立式水罐4个。（具体尺寸、技术要求、详见附件油罐制作图）

2、安装 储水罐及所有相关管道及安装，管道与加油机对接安装全部工程。

3、油罐及有关的防雷、防静电工程。

4、上述一切容器、配件、防腐防锈工程。

三、 材料配件及工程质量要求

1、 所有材料配件，施工质量要求均必须符合国家现行规定的材料质量标准和施工验收规范要求，设备、材料均需有质保书、合格证。所有材料统一采用国标材料（足尺材料）。

2、全部配件材料详见附件表，有关全部配件材料应标明厂牌、规格型号。

四、 承包方式：

包工、包料、包机械、包运输的总包价方式承建。

五、 工程总承包价款（不含税）：

人民币 万元整（￥ 117240 元）。

六、 付款方式

1、双方签订合同之日五个工作日内，甲方向乙方支付工程合同总价30%，计￥ 元。

2、乙方完成工程中的水罐制作安装，甲方对工程进行初步验收合格后，乙方开具甲方认可的全额税务发票，甲方需支付给乙方合同总价的65%，计（￥ 元）。

3、余下合同总价5%计（￥ 元）作为工程的质保金，质保期自工程骏工验收合格之日起期限一年。质保期内工程出现质量问题由乙方进行免费保修，质保期满甲方返还给乙方质保金。

4. 乙方委托如下账户为代收本合同的工程价款：

开户银行：

收款名称：

帐号：

七、 检验及竣工验收

1、 乙方完成工程制作水罐气压试漏，水罐检验汽压0.1Mpa，恒压6小时，合格后方能进行下一道施工工序。

2、 该项工程由甲方组织按国家现行质量规范进行竣工验收，经验收合格后甲方正式认可验收合格。

八、 施工工期：

乙方合同签订之日起7个工作日内，将水罐制作完成（包括试压、防腐）并运送到施工现场吊装到位。进行初步验收。安装地点 。

九、 双方的责任

1、乙方施工用电和生活用水的水电费由甲方承担，但接驳水、电的工作和设备材料由乙方负责及提供。乙方食宿自理，甲方应给乙方提供必要的协助。

2、乙方进场后，如因甲方原因造成或下雨天气影响造成乙方不能正常施工的，由甲方书面签字确认，工期按实际相应往后顺延。

3、现场施工过程中，乙方应做好保卫工作，防止失窃事件发生。甲方应协助乙方做好治安范防工作和与土建施工队的协调工作。

4、乙方在施工过程中，必须做到安全生产、文明施工，施工过程中的一切安全责任由乙方负责和承担。

5、乙方应及时向甲方提供该工程有关技术文件、资料、施工图纸及竣工图资料、资质证书，配合甲方向各有关职能部门办理报建和工程竣工验收手续。

十、 违约责任

1、 除不可抗力事件外，甲、乙双方任何一方违约，违约方负责赔偿给对方（即未违约方）带来的经济损失。乙方不得以任何理由拖延施工工期，如有违反，甲方有权单方面终止合同并有权另请其他施工队完成该工程的施工，由此而造成该工程建设造价的增加由乙方承担。

2、 乙方必须严格按图施工，原材料必须国标材，不得以次充好。因此造成的一切损失由乙方负责。

3、 保修期内乙方应及时派出维修人员对设备的故障进行排除维修，如不及时维修甲方有权请本地技术人员维护或修理，所产生的一切费用由乙方负担。

4、甲方须按本合同约定的付款比例和期限按时向乙方支付合同款项，逾期未付的，每超过一天，甲方须按应付未付款项总金额的1%向乙方支付违约滞纳金。；乙方未按期完成制作或安装的，每超过一天，须按货款总金额的1%向甲方支付违约金。

5、如因乙方原因造成质量问题导致甲方生产中断或安全事故的，乙方须承担由此给甲方造成全部经济损失。

十一、

合同未尽事宜，由双方协商解决，并签订补充协议，补充协议和附件、图纸与合同具有同等法律效力，补充协议与合同条款不一致的以补充协议为准。合同在执行过程中，双方如发生争议应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提出诉讼。 十二、合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（公章）： 乙方（公章）：

甲方办公地址： 乙方办公地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

安装合同 篇5

合同编号：_______________

甲方（需方）：____________________乙方（供方）：____________________

甲、乙双方本着遵循合法、公平自愿、诚信的原则，为了更好地保障双方的共同利益，明确双方的经济责任以及权利和义务，经充分协商一致，签定本合同，以便共同遵守下列条款。

第一条、本合同约定的系统功能及附属产品设备规格型号及数量：

1、本合同约定的系统为无线会议系统，其功能主要包括：会议签到、会议信息浏览、附件资料查阅、会议切换、签到表打印、会议选举投票、会议决策事项投票。

2、附属设备情况

第二条、交货及验收

1、交货时间：____________________交货地点：____________________

若甲方调整采购产品数额、规格或型号的，应当提前7日通知乙方，最终以乙方出具的有甲方指定收货人签字的实际发货明细或实际供货安装的数额为结算依据；若甲方调整供货时间或地点的，其中调整供货时间的，应当提前7日通知乙方；调整供货地点的，应当提前3日通知乙方，乙方不得以此为由增加费用。

2、乙方交货时应当向甲方提供产品三包凭证，产品到达甲方指定交货地点后，甲方安排工作人员按照合同要求对产品的数量、包装、颜色等外部属性进行验收，并经甲乙双方签字盖章后出具书面验收单；如产品不符合本合同要求的，甲方有权拒绝接收，并通知乙方予以更换或补足，乙方应当在收到甲方通知后10日内予以更换或补足；甲方验收时如发现多余产品，有权通知乙方收回，因乙方不及时收回产品而导致其部分或全部毁损或灭失的，由乙方承担责任；产品验收合格后立即交付甲方使用，产品毁损或灭失的风险由甲方承担。

3、乙方保证产品质量符合国家标准、行业标准，符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况及本合同特定的合同目的，具备产品应当具备的使用性能；甲方发现已经验收的产品存在内在质量问题，应当在质量保证期内提出，无质量保证期的在验收后12个月内提出，否则视为产品质量符合约定。对于存在质量问题的产品，乙方应当按产品三包凭证所约定的事项及时予以修理、更换或退货。

第三条、系统安装、调试、维护及人员 培训工程地点：____________________开工时间：____________________竣工时间：____________________

1、无线会议系统服务器安装及调试：乙方进入工程地点安装之前，甲方应提供用于安装无线会议系统的服务器，服务器要求：操作系统为Window 20xx Server；内存2G及以上；硬盘80G及以上。乙方负责服务器配置及无线会议系统部署、调试；

2、负责无线平板电脑软件设置；

3、无线会议系统网络部署乙方负责无线会议系统网络部署：1）负责确定IP地址段及IP地址设置；2）负责无线网络安全设置；3）负责无线WIFI热点及多点漫游设置（自动切换）；4）负责路由器及无线接入器设置；5）负责网络调试；

4、系统维护及人员培训，系统安装、调试完成后，由乙方负责对甲方指定人员进行整个无线会议系统的使用、维护进行培训，培训内容包括服务器无线会议系统的使用、无线网络维护、无线平板电脑使用。培训完成及竣工验收合格后，系统的维护交由甲方负责。

第四条、系统扩容，本合同约定的无线会议系统为公司自主开发设计，对接入系统的平板电脑点数不限，系统扩容时由乙方按甲方要求增设平板电脑点数。增设平板电脑型号、单价、客户端按本合同所签订型号、单价、客户端执行。

第五条、合同金额及付款方式

1、合同总金额及资金明细

本合同所签工程总款为：____________________元（大写：整）。

2、付款方式：乙方在交付工程及竣工验收后，甲方应在乙方出具正式发票30天内一次性将本合同总款付与乙方。

第六条、违约责任：本合同签订后，双方均应严格执行，违约方应承担相关的违约责任。

1、乙方未按本合同要求按时完成系统安装，每延迟1日应当支付合同总金额1‰的违约金。

2、甲方未按合同约定支付款项的，每延迟1日应当支付未付金额1‰的违约金。

3、乙方单方面违约的，应退还甲方所交货款，并赔付甲方本合同总金额5 %的违约金，本合同自动终止。

4、甲方单方面违约的，应赔付乙方本合同总金额5 %的违约金，本合同自动终止。

第七条、未尽事宜，双方协商解决。

第八条、本合同一式二份，甲、乙双方各一份，双方签字盖章后生效。

甲方：____________________

乙方：____________________

签订时间：__________年__________月__________日

安装合同 篇6

发包方：(以下简称甲方)

承包方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

3、工程范围和内容：

第二条 工程期限

1、本工程合同安装总工期为

2、本工程开工日期以构件进场时间为准。

第三条 工程合同总价

总建筑面积为平方米，价格为/平方米，总价格为 元(大写 )如有变更，以实际面积结算。

第四条 材料、设备供应

1、本工程安装所需吊车设备，焊割材料由承包自备;工程所需的钢结构及其它材料由发包方负责，甲方保障材料准时到场，不能拖延。

第五条 工程质量和检查验收

承包方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师监督检查。保证安装质量，如果发包方发现安装质量问题，属于承包方责任的工作质量问题，负责无偿修理。

第六条 工程价款的支付与结算

1、本合同签订后，承包方进场安装主钢结构时，发包方支付合同总价的 %的预付款，结构安装完毕，发包方支付 %的进度款，彩板安装完毕，发包方支付 %的进度款。

2、乙方整个工程安装完后，经甲方验收合格，工程办完交工验收并办理工程结算后 天内，所有余款全额支付完毕。

第七条 争议的解决方式

合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，如双方属于同一部门的，由上级主管部门调解，调解不成，或双方不属于同一个部门的，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条 附则

其他本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。

本合同正式本 份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

安装合同 篇7

甲方：________________

乙方：________________

甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》等法律的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，经双方协商一致，就乙方向甲方销售、安装百叶窗一事达成如下协议：

一、乙方的安装义务乙方在向甲方销售百叶窗过程中，应当承担百叶窗的安装工作，由此产生的安装费用由甲方承担。

二、销售、安装费用百叶窗单价：空调百叶__元/㎡。以上单价为包工包料不含税价。安装费用：百叶窗安装费用为__元/个。百叶窗面积：__6平方米。百叶窗总数：__个。合同总价预计为人民币__元（大写：__），最终结算价格按实际工程量结算。

三、付款方式甲方在合同生效后，向乙方支付__元定金。甲方在百叶窗全部安装完成且验收合格后，5日内付清甲方应向乙方支付的剩余价款。

四、安装时间乙方须在__年__月__日前完成所有百叶窗的安装工作。

五、质量要求

1.安装完工后，由甲方验收百叶窗质量及百叶窗安装质量，如若验收不合格，乙方应无偿维修，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

2.乙方在百叶窗安装完成后，如果2年内百叶窗出现质量问题，由乙方无偿进行维修，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

六、安全责任乙方在安装百叶窗过程应当注意安全，在安装期间所发生的一切工伤事故均与甲方无关，由乙方自己负责。

七、其他

1.甲方负责安装现场的配合协调工作，若因甲方公司人员的过错造成损失的，由甲方承担责任。

2.如需延迟工程期限的，乙方应当报甲方批准后进行，因此给甲方造成的一切损失由乙方承担。

八、违约责任

1.若甲乙方任何一方违反本协议规定，另外一方有权单方面终止本协议，并要求对方支付总价款10%的违约金。

九、争议解决合同未尽事项，由双方本着实事求是、友好合作的原则，协商解决；协商不成的，提起诉讼的一方应当向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十、本合同自双方签字或盖章后生效。

十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：________________乙方：________________

20__年__月__日20__年__月__日

安装合同 篇8

甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）

甲、乙双方本着平等互利、共同合作的原则，就甲方委托乙方承接厨房设备制作安装工程，并经双方友好协商达成如下合同：

一、工程名称：

二、工程地址：

三、工程内容： 设备制作、安装、调试，具体内容详见合同附件（即设备清单共页和图纸共页）。

四、工程总造价：

计人民币大写为：

五、工程期限：

（1）即从签订合同并收到第一批预付款之日起共计 日内完工。（如有特殊情况另行协商）

（2）自签订合同之日起 日内，甲方必须完全交出厨房场地给乙方进场安装使用。

（3）施工中有以下情况之一，乙方工期则应该顺延：

A、因自然灾害或人力不能抗拒的原因而被近停工。

B、甲方提出变更计划或者变更设计方案而不能继续施工。

C、甲方未能按合同规定期限内交出厨房场地给乙方进场安装而影响乙方进场施工。

D、施工用电连续中断4小时以上，而影响正常作业。

E、甲方未按本合同的付款时间或付款进度支付款项，而影响到乙方的施工进度，则乙方工期相应顺延。

六、付款方式：

1、工程合同签订即付工程总额的50%即款；

2、货到场地不卸货付工程总额的40%即元；

3、工程安装完毕，验收合格后，付工程总额的10%即 元。

七、施工设备以及其它条件：

1、在乙方施工前，甲方应在厨房内提供施工用电和用水各一处，供乙方安装使用，费用由甲方负责。

2、供本工程设备所使用的水源和电源，由甲方安装到厨房各设备使用位置，由乙方提供抽风管道设计布置图，穿墙孔由乙方负责，甲方负责协调。

3、甲方按工程图纸施工要求完成土建、供排水、电路设施。

4、厨房场地完工后，甲方应以书面形式通知乙方进场。

5、乙方进场施工前，必须提供技术人员及施工主管人员名单给甲方。

6、乙方厨具设备进场后，由乙方自己负责好现场厨具设备的保管和产品的完整，甲方人员须撤离厨房工地。

7、乙方烟管施工时，甲方必须确保墙壁开孔，并负责后期回填和加固，烟管安装部分由乙方自行施工。

八、工程质量：

1、乙方必须按合同附件（即设备清单）上的设备进行生产、制作、安装以及采购。

2、乙方必须严格按照设计图纸、产品结构指标和有关技术要求进行安装施工。

3、未经甲、乙双方同意不得随意修改图纸和方案。

九、标准和质量异议期限：

工程安装调试完毕后三天内，甲、乙双方必须组织人员进行验收，并签署验收单。按本合同设备清单内容的要求验收。有国家标准的，按国家和工程设计要求验收。甲方验收后质量异议期限为七天，超出期限一概视为产品合格。未经验收而甲方擅自使用，则视为甲方对乙方设备验收合格并且造成人为后果，自行负责。按国家验收标准，定购产品的规格和产品相关资料数据允许8-10%偏差，甲方确认验收。

十、保修期限及售后服务：

1、保修期按产品要求进行保修；

2、保修期内，人员操作不当造成设备损坏，不在保修范围，因此产生的费用，由甲方承担；

3、保修期内，由乙方设备质量原因造成的损坏，所产生的费用由乙方承担，但产生的路费费用不在承担范围，但乙方需接到电话后，积极协调处理，尽快按甲方要求处理售后问题。

十一、违约责任：

1、甲方未付清乙方货款之前，乙方所提供的设备所有权归属乙方。

2、交货及付款超期，违约方应按合同总款的千分之三（每天）计息支付给乙方。

3、甲、乙双方中的一方单方面毁约终止合同，毁约方应赔偿另一方一切的经济损失。

4、按国家合同法和合同条例（因履行本合同发生的和与本合同有关的一切争议，将由甲、乙双方当事人，通过友好协商解决，如果不能协商一致，应将争议提交人民法院审理解决）。

十二、互相互约：

1、货到甲方所在地时，甲方提供乙方所属设备堆放地和乙方在安装调试过程中所需的水和电。

2、乙方负责完成安装调试，直至验收合格正常运行。乙方提供的设备验收不合格的乙方应免费维修或更换，直至验收合格。

3、乙方必须遵守甲方有关工地管理规定。

4、乙方必须向甲方提供水、电、土建、燃气等厨房工程配套的所有图纸及相关说明。

5、遇定制产品及定购设备，确认恕不退换。

十三、附则：

1、本合同为一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自双方盖章签字之日起生效。

2、备注：所有设备型号必须按合同报价的品牌和型号提供。

甲方：乙方：

法人代表（或委托代表）： 法人代表（或委托代表）： 地址：地址：

联系电话： 联系电话：

签订日期：年月日

安装合同 篇9

发包方： (以下简称甲方)

承包方： (以下简称乙方)

甲、乙双方根据>和>的原则,结合本工程的所有塑钢门窗、百叶窗具体情况,本着平等互利、自愿公平和诚实信用的原则,甲、乙双方达成如下协议，希共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称: 1﹟、2﹟、3﹟、4﹟、5﹟、6﹟、7﹟楼

二、承包范围

奉节县 1﹟、2﹟、3﹟、4﹟、5﹟、6﹟、7﹟楼工程设计图纸所标注的所有塑钢(海螺80型材)窗(6+12A+6双层普通中空玻璃)及百叶窗。

三、工期要求

乙方自本合同签订后接甲方通知3日内进场，根据土建施工单位进行施工，并不得影响下道工序施工。

四、质量要求

结合图纸设计和现场实际要求：

1、塑钢窗的材质(海螺牌：白色)80型材和玻璃厚度(双层普通中空玻璃6透明玻璃+ 12A+6透明玻璃)按图纸设计(根据甲乙双

2、(1)、壁厚要求:按图纸设计和甲乙双方协商厚度安装;

(2)、塑钢窗的材质(海螺牌：白色)80型材和玻璃厚度(6+12A+6双层普通中空玻璃)按图纸设计和甲乙双方协商方案方式进行施工;方案方式如有变动乙方必须得到甲方的认可才可施工，并满足国家规范要求。由于新规范出台，如需要提供检测报告，检测由乙方负责检测，检测费用由乙方承担;

(3)、所有安装好的窗框必须进行半成品保护。

五、安全责任

1、乙方进场工人的安全防护用品由乙方自行负责，甲方不提供任何安全防护用品。

2、乙方在施工过程中应严格遵守安全操作程序，严禁违章作业，在临边作业时工人必须系好安全带、保险绳。施工过程中若发生安全事故壹仟元范围内由乙方自行承担，壹仟元范围外由甲方承担。

六、单价及付款方式

1、工程价款：

(1)工程总量按图纸设计或实际安装数量计算。

(2)根据甲、乙双方自愿协商达成协议：塑钢窗(双层普通中空玻璃6透明玻璃+

12A+6透明玻璃)的单价为245.00元/平方米;塑钢窗(双层普通中空玻璃6透明玻璃+

12A+6透明玻璃)的玻璃如需钢化的在原来单价为245.00元/平方米的基础上增价15.00元/平方米;

2、付款及结算方式：乙方材料进场甲方支付工程总造价的5 %给乙方;塑钢窗框组装安装到位甲方支付工程总造价的40%给乙方;塑钢窗扇和玻璃组装安装到位后甲方支付乙方至工程总造价的90%给乙方。

(1)工程竣工验收合格后壹月内甲方结算工程总价的97 %给乙方，结账时乙方不须提供任何发票就可结账。剩余工程款总额的3%作为质量保修金。

(2)保修期壹年,在保修期结束后的一个月内付清保修金。

七、本工程在施工过程中，甲方配合乙方做好施工必备工作，协调土建施工单位并提供电源和垂直运输工具，解决必要的现场材料、工具堆放场地、加工场地。由于施工过程中对墙体难免有破坏，由甲方负责恢复。

八、履约：因一方不履行合同造成对方经济损失的，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。

九、如有未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决，补充协议与原合同有同等法律效力。

十、 合同在履行过程中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，可通过诉讼程序解决。

十一、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

发包方(盖章)：代 表(签字)： 年 月 日

承包方(盖章)： 代 表(签字)： 年 月 日