检测合同

最新检测合同优选六篇。

在法治精神逐渐深入人心的当下，合同在很多场合都扮演着重要角色。为了保障自身权益，签订双方合同至关重要。下面是幼儿教师教育网编辑为大家整理的“检测合同”，相信您会对本文的观点感到满意！

检测合同(篇1)

立合同人：

委托方（简称甲方）：

（名称、营业执照号码、法定住址、法定代表人、职务、委托代理人、身份证号码、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱。）

受托方（简称乙方）：

（名称、法定住址、法定代表人、职务、通信地址、邮政编码、联系人、电话、传真、账号、电子信箱。）

根据《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分友好协商，就乙方接受甲方委托对甲方_____矿的资源核查检测事宜达成如下合同：

第一条 核查检测矿权概况

项目名称为：______；采矿许可证编号为：______；矿权的地理位置为：______；矿区面积为：______平方公里；开采矿种为：______；矿区范围坐标为：______（详见本合同所附矿区范围图）；采矿许可证有效期自______年______月______日至______年______月______日。

第二条 甲方的主要责任义务

1．甲方按检测要求向乙方提供基本满足核查检测需要的有关地质、采掘、测量等技术资料（详见附件______）；

2．协助乙方在矿区开展勘测工作，并提供安全措施、照明、通风等工作条件；

3．按规定向国土资源主管部门汇交乙方报送的核查检测成果资料及相应的电子文档；

4．按照合同约定向乙方支付核查检测费用。

第三条 乙方的主要责任义务

1。配备必要的专业人员，勤勉尽责地履行核查检测工作；

2按照《______省金属非金属矿山储量核查检测工作细则》及相关规范到矿山实地开展核查检测工作；

3。编制矿产资源核查检测说明书及相关图表，并按规定报送评审、修改。

第四条 资料提供和报告提交

1．自本合同鉴订之日起______日内，甲方应向乙方提供以下相关资料：采矿许可证（副本）及生产许可证复印件；地质报告及附件（附图、附表、选矿实脸）（含电子盘）；项目可行性研究报告（含电子盘）；开采过程新增加地质勘探工作的资料（含电子盘）；开采过程编录图件（含电子盘）、样品分析结果；开采设计方案及图件（含电子盘）；矿山开采现状图及文字说明（含电子盘）；开采坑口、中段、采空区等测量成果表（含电子盘）；矿山开采过程与原地质资料变化情况；矿产品市场需求情况简介；已关闭的采掘坑道、巷道；地质资料是否为国家出资勘查，其储量在矿山的占有量。上述资料应加盖采矿权人公章．

2．核查检测需要的样品，由甲方布！并监奋布置并监控乙方采取，甲方送交有资质的单位分析后向乙方提供测试报告。

3．核测完成后，乙方向甲方提交检测原始资料一套，成果资料五套及电子文档一套。

第五条 工作期限

工作期限计_____个月。自_____年_____月_____日起算，实地检测工作应当在_____年_____月底结束。_____年_____月底提交核查检测报告送审稿。

第六条 核测费用及支付

1．双方商定项目总费用为人民币_____万元。本合同签订之日起_____日内甲方应向乙方支付人民币_____万元整；报告评审通过后_____日内甲方应向乙方支付剩余款项_____万元整。

2．甲方不能提供相关测量数据因需补做工作而发生的费用和需在原勘查单位收集地质资料而发生的费用均由甲方承担。

3．甲方已有地质资料不能满足核查检测要求（如1：5000或1：20xx地形图、开采方案），需补做相关工作而发生的费用由双方据实另行协商。

第七条 违约责任

如因甲方责任造成项目不能实施，已经支付乙方的工作费用不予退还，并按合同费用总额的_____%赔偿乙方损失。如因乙方责任项目中途不能实施，乙方应退回甲方支付的费用，并按合同费用总额的_____%赔偿甲方损失。

第八条 通知

1．任何与本合同有关的需要送达或给予的通知、合同、同意或其他通信，除双方另有约定外，应按双方当事人在本合同中列明的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式进行；通过传真、电话、电子邮件发出的任何文件、资料、通知，在发出后即视为收讫。通过邮寄发出的任何文件、资料、通知，在寄出10日后即视为收讫。

2．任何一方在本合同所列的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发生改变的，应自变更之日起_____日内以书面形式通知对方，否则对方按照原来的地址、传真、电话、电子邮件或其他联系方式发出的文件、资料、通知等均视为在前款约定的时间内收讫，由此产生的一切后果，均由另一方自行承担。

第九条 法律适用及争议解决

本合同的订立、效力、变更、解释、履行、终止和由本合同产生或与本合同有关之争议的解决，均适用中华人民共和国法律。

2．凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如果争议自发生之日起30日内仍不能得到解决，则任何一方均有权选择以下第_____种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。

（2）向_____人民法院起诉，以诉讼解决争议。

第十条 合同的生效及其他

1．本合同的附件为本合同不可分割的一部分；本合同及其附件内空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

2．本合同中未尽事宜或出现与本合同相关的其他事宜时，由双方协商解决并另行签订书面补充合同，补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3．本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章之日起生效。

4．本合同一式合间份，每方各执合间份，国土资源局留存一份，具有同等法律效力。

5．本合同由甲乙双方在中华人民共和国______签署。

（以下无合同正文条款）

甲方：__________________（盖章）

乙方：__________________（盖章）

法定代表人或授权代表：__（签字）

法定代表人或授权代表：__（签字）

日期：__________________________

日期：__________________________

检测合同(篇2)

甲方(委托人)：四川__________公司大唐丘北__________马路风电场道路工程项目部

乙方(检测机构)：____________县建设工程质量检测中心

检测机构编号：

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《________省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：大唐丘北__________马路风电场道路工程

1.2工程地点：__________县舍得乡

1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

1.4监督单位：__________水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部

1.5开工日期：____________

1.6其它：

第二条：检测项目

甲方委托乙方的检测项目：

其它：

第九条争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

当地法院进行起诉。

第十条附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

甲方：______________________(盖章)乙方：____________________(盖章)

法定代表人：____________________法定代表人：__________________________

合同订立时间：________年____月____日

合同订立地点：___________________

检测合同(篇3)

甲方：xx

乙方：xx

甲方委托乙方对其建设防城港市北港永久安置住宅区进行外窗三性及玻璃节能检测，根据《中华人民共和国合同法》的规定，特签订本协议如下，甲乙双方必须严格执行。

1、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-20x);

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-20x);

3、“关于转发建设部发布国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》公告的通知”(桂建管[20x]20号);

4、“关于加强建筑施工阶段执行建筑节能强制性标准管理的通知” (桂建管[20x]26号);

5、“关于进一步加强民用建筑节能工程质量监管的通知”

6、设计要求。

1、检测费用按桂建质检协字[20x]第003号文规定的收费标准下浮5%后执行。yJs21.COM

2、检测费金额为：

3、检测费用的支付：本合同签订后一周内甲方先支付检测费的60%，余款提交检测报告后一周内支付。

1、负责提供检测所需的试样、设计图纸及计算书等技术资料。

2、按本合同规定的时间和方式向乙方支付检测费用及按约定领取检测报告。

1、按国家现行有关规范、规程、标准进行检测，按时提供真实、客观的检测报告。

2、在甲方送样且满足相应项目的检测条件后

3、乙方对检测报告本身的真实性、合法性负责，如因乙方检测报告的结论错误给甲方造成损失的，由乙方承担相应的赔偿责任。

甲方：xx乙方：xx法人代表/或委托代理人：

联系电话：XXX

201年法人代表/或委托代理人：月日201年联系电话：XX开户行：XX分理处帐号：XXXX

检测合同(篇4)

经过20天的公开征求意见，10件与市民密切相关的合同示范文本昨天正式公布。市工商局相关负责人告诉记者，2月15日至3月6日共收到社会各类反馈意见201条，修改和修正了64条条款，市民可根据新文本进行维权。

家庭居室装饰装修施工

1、增加了装修公司提供假冒伪劣装饰材料应承担违约责任的约定；2、对装饰后的室内空气质量必须进行检测，空气质量不符合规定不准交付使用，但检测费支付比例可由双方约定；三，删去了工程货款由消费者按工程进度分四期付款的约定，改由双方协商；4、取消将利润指标列入合同的约定。

互联网收费电子邮箱服务

1、原征求稿规定，用户利用服务商电子邮箱制作、复制、发布、传播违反国家法律法规，侵害国家、社会、他人利益信息的，服务商有权解除合同，相关费用不予退还。正式文本修改为：服务商应对用户的行为进行查证，查证属实后方可解除合同；2、由于服务商原因导致用户无法正常使用电子邮箱服务的，用户有权解除合同，并要求服务商支付违约金，如果用户选择继续履行合同，服务商应按照用户受影响时间的几倍顺延对用户的服务。

移动电话机买卖

1、合同名称改为《上海市移动电话机买卖合同》；2、只要移动电话机主机出现《移动电话机商品性能故障表》所列性能故障，经两次修理(不管是否属于相同故障)仍不能正常使用的，消费者就可凭三包凭证中修理者提供的修理记录，免费更换同型号同规格的主机。

婚礼庆典服务

增加了严格限制使用婚车备用车辆的约定，如果使用备用车辆，应退还约定比例的服务报酬差额；如果无法提供其他车辆的，应承担相应的违约责任。

纪实摄影及纪实摄像服务

针对消费者关注的摄影、摄像服务涉及隐私、著作权归属等问题，增加了特别约定：摄影、摄像服务方应保守通过合同所获悉的消费者隐私；合同履行完毕，摄影师仅享有摄影、摄像作品的署名权，如果摄影师将摄影、摄像作品另作他用，必须取得消费者书面同意。

居住房屋租赁

1、将原来按月支付租金的单一支付方式改为多项支付方式，由当事人双方自主选择；2、增加出租方逾期不维修的责任条款；3、明确有线电视等费用的支付方。(文/李硕君)

检测合同(篇5)

需方(甲方)：____________

供方(乙方)：____________

项目名称：____________

工程地点：____________

签订时间：____________

签订地点：____________

需方(甲方)：____________公司

供方(乙方)：____________

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确需方(甲方)和供方(乙方)的权利和义务，经甲乙双方友好协商一致，签订本合同。

1、产品名称、规格、数量、单价、金额：____________

2、生产厂家：____________

3、交货时间及地点：

乙方应在接到甲方书面通知之日起______日内将货物运至甲方指定的地点交货。

4、质量标准

乙方所供产品的质量应达到国家规定的有关标准(国家标准、行业标准或地方标准)，标准号为：____________。甲方在收到货物之日起日内对所收到的货物的质量进行检验，如不合格，甲方有权退货，乙方须承担由此发生的一切损失。

5、交付费用承担

乙方负责包装(根据标的物性质)、运输、装卸等因履行交付义务而产生的一切费用。

6、合理误差及计算方法

7、货物质量

7.1如在交货检验过程中发现乙方提供的任何货物的品名、规格、数量或生产厂家与本合同的约定有不符之处或任何货物的外观存在破损，甲方有权退货并向乙方提出索赔。

7.2乙方交货时应提交产品检测报告。若发现乙方提供的任何货物与本合同规定不符、存在质量问题或存在缺陷(包括内在缺陷或用料不妥)，甲方可向有关检验机构申请进行检验，并有权凭有关检验机构出具的检验证书向乙方提出索赔。如有关检验机构检验合格，则相关检验费由甲方负担;若检验不合格，检验费将由乙方负担。

8、结算方式及期限

8.1货物全部运至甲方指定的交货地点后，甲方在______日内，向乙方支付合同总价款的______%。

8.2货物所用工程项目竣工验收、结算完毕，甲方在______日内支付乙方合同总价款的______%。

8.3付款应以下列第______种方式进行：①汇兑(信汇或电汇)、②票据(支票或汇票)、③现金。

8.4付款地为甲方营业地。

8.5乙方指定其员工(须持乙方法定代表人的授权委托书)为从甲方领取本合同款项的唯一有权代理人，当该代理人发生变更时，乙方应当以书面方式通知甲方。

9、违约责任

9.1乙方未按本合同的要求在交货期限内交货的，应自交货期届满之日起，每个日历天按合同总价的%向甲方支付违约金，甲方损失超过违约金的部分乙方仍应赔偿。逾期超过30日的，甲方有权解除合同。

9.2乙方提供的货物不符合合同约定的数量、质量标准或缺少有关质量证明文件的，甲方有权拒收，并要求乙方立即给予更换或补齐，因此而发生的费用由乙方负担;乙方应在个日历天内更换或补齐完毕，且每日按合同总价款的%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此而遭受的一切损失。如乙方未能在上述规定的期限内更换或补齐完毕，视为乙方无法继续履行本合同，甲方有权解除合同。如因货物不符合质量标准或交货的数量不符合合同约定而造成甲方的损失超过违约金的，乙方仍应当就违约金不足部分向甲方赔偿。

9.3若乙方根据本合同的约定须向甲方支付任何违约金或承担任何赔偿责任时，甲方均有权在其应付的合同价款中予以直接扣除。

9.4甲方未按本合同的约定支付合同价款的，自逾期支付之日起，每个日历天应按逾期未付的合同价款数额的%向乙方支付违约金，但该违约金的累计数额不能超过本合同总价款的____%。

10、合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。

11、禁止权利转让

任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。

12、解决纠纷的方式

甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商;协商不成，双方同意按照以下第______种方式执行：

第壹种：将本合同引起的或与本合同有关的一切争议提交北京仲裁委员会并按该会仲裁规则仲裁;

第贰种：任何一方均有权向本合同签订地人民法院提起诉讼。

本合同关于管辖的约定不因合同无效、撤销及解除或本合同权利义务的转让而改变。

13、其他约定事项

13.1乙方保证对其所交付的全部货物享有处分权且无任何质量问题，保证货物交付后无任何第三人向甲方主张任何权利。如果任何第三方对所交付的货物主张任何权利，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

13.2乙方保证所交付的货物不侵犯任何他方的知识产权，乙方保证甲方在使用货物时不受任何第三方提出侵犯知识产权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，甲方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

13.3对本合同未尽事宜的进一步约定及对本合同条款的任何修改，均须由甲乙双方协商一致并签署书面补充协议方为有效。本合同的附件及补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14、补充条款

(以下无正文)

(本页无正文，为签字盖章页)

甲方(盖章)_____________乙方(盖章)____________

法定代表人____________法定代表人____________

委托代理人____________委托代理人____________

单位地址____________单位地址____________

检测合同(篇6)

甲方(委 托 人)：___________

乙方(检测机构)：____________

根据《中华人民共和国民法典》、《建筑工程资料管理规程》、《_____ 省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：______________________工程

1.2工程地点：______________________

1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面

1.4监督单位：______________________

1.5开工日期：______________________

1.6其它：

第二条：检测项目

甲方委托乙方的检测项目：

原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测

砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验

其它：

第九条 争议的解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向

当地法院进行起诉。

第十条 附则

本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。

甲 方：___________(盖章) 乙 方：___________(盖章)

法定代表人：___________法定代表人：___________

联 系 人：___________联 系 人：___________

联系人手机：___________联系人手机：___________

合同订立时间：________年____月____日

合同订立地点：___________

Yjs21.coM更多幼师资料延伸读

检测合同推荐五篇

在日常生活中，我们越来越频繁地使用合同。您是否知道如何拟写合法合同呢？幼儿教师教育网的编辑经过精心整理了标题为“检测合同”的相关内容，下面请您详细阅读，无需再去寻找其他来源，本文中一定包含您所需的信息！

检测合同 篇1

委托方：______________

服务方：______________

项目名称：合同编号：(以下简称甲方)昆山市建设工程质量检测中心(以下简称乙方)

昆山市建设工程质量检测中心

根据省建设厅《关于改变我省建设工程质量见证取样检测委托方有关事项的通知》(苏建质20_-372号)，甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好磋商，就相关事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程地址：建设单位项目负责人：联系电话：施工单位：施工单位项目负责人：联系电话：监理单位：项目总监：联系电话：建设(监理)单位见证员：联系电话：送样员：联系电话：质监编号：报建面积：(平方米)

检测费用：元(按建筑面积估算，工程结束以实际工作量结算)。

二、检测项目

1.常规建筑材料类：水泥、砼试块、建筑用砂、钢筋、建筑用砂、砖、瓦、高强钢结构用螺栓、铝合金等。

2.市政土工及防水材料类：沥青、各种防水卷材、防水涂料、外墙涂料、土工、道路回弹弯沉、沥青混合料、水泥土等检测。

3.现场结构检测：超声回弹测砼强度、钻芯取芯检测砼强度、钢结构焊缝测缺、饰面砖粘结强度、锚固件抗拉力、超声法检测砼缺陷、钢筋保护层、现场砂浆抗压强度、结构载荷试验、结构安全性评估等。

4.水电设备安装类：门窗现场三性、施工升降机、塔式起重机、接地电阻、线路绝缘、通球、水压等检测。

5.室内环境类：室内甲醛、苯、氡浓度、氨、TVOC检测;无机建筑材料放射性检测;内墙涂料检测;人造板及其制品甲醛释放量等检测。

6.保温节能材料类：EPS板材、保温浆料、抗裂砂浆、胶粘剂、界面砂浆、耐碱玻纤网格布、镀锌钢丝网、珍珠岩保温板等检测。

7.基桩检测：预应力管桩抗弯性能、静载试验、低应变动测桩身完整性、高应变。

8.基坑监测：基坑开挖过程中对支护结构体系及周边道路、房屋、管道等进行动态监测。

9.幕墙工程：幕墙三性检测(四性)、玻璃检测、型材检测、后置锚固件现场拉拔、铝塑板抗剥离、构胶等。

10.小区市政工程：井盖、管道、路缘石、道路砖等。

注：本工程实际检测项目根据质量监督部门、设计要求确定。

三、检测收费

1.常规建筑材料类、市政土工及防水材料类、现场结构检测类、水电设备安装检测类、室内环境类、

保温节能材料类等六大类检测项目的收费标准参照《江苏省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准》制定，本工程实际收费按收费标准的计价，并按实结算。

注：检测收费优惠是针对本合同内签订的所有检测项目均在我中心检测而特定，如未按合同签订项目委托检测则不享受优惠。

2.基桩检测：静载试验按元/吨计，低应变动测按元/根计，高应变按元/根计，预应力管桩抗弯性能试验：L≥10米，2300元/根计;L行业标准>企业标准。

七、甲、乙双方按照上述条款履约合同，如其中一方违约合同，另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效;

八、本委托书一式两份，甲、乙双方签字后生效。

九、补充说明：

甲方(签字盖章)：

乙方(签字盖章)：

法定代表人：

法定代表人：

联系电话：

联系电话：

传真：

地址：

传真：

地址：

建设工程见证人员授权书

茌平县建设工程质量监督站：

根据《山东省建设工程质量监测管理规定》的要求，现授权下列人员对茌平县安康小区廉租房18#楼工程施工过程中建筑材料取样送检实施见证：

以上见证人员对本工程见证取样送检试验的代表性和真实性负责。

建设单位(章)：

监理单位(章)：

__年__月__日

检测合同 篇2

no._________

│检测目的│[]了解产品性能[]质量检查[]产品认证型式试验[]│

│检测依据││检测方法│[]标准[]非标准│

│检测项目│与│技术要求│

注：灯具光度测试请提供如下参数：额定光通量，安装场所，照射距离，工作面高度，悬吊长度等。

│样品名称││型号规格│额定电压(v)│额定功率(w)│额定频率(hz)││额定电流(a)│样品信息│注册商标││样品数量│光源种类││镇流器种类│[]电感[]电子│

││提供的资料│[]说明书[]图纸[]产品标准[]材料清单│

甲，乙双方经友好协商，达成如下约定：

①本合同经双方签字，并且自到款，到样(包括测光夹具等试验所需附件)之日起生效。

②计算交付天数时应扣除试验中断天数。

③甲乙双方必须认真履行本合同中所有约定的各项条款，任何一方如有不尽责任而造成的经济损失，由违约方承担，另一方有权提出终止本合同。

④检测结束，乙方在领取检测报告时一般应同时取回样品，逾期三周不来领取样品将被视作放弃。

⑤甲方应保护检测样品的技术专利权，保守其技术秘密。

⑥本合同不受不可抗力因素的约束。

⑦本合同一式三份，乙方(委托方)执一份，甲方份(检测机构)执二。

检测合同 篇3

甲方将工程中混凝土桩基质量检测试验委托乙方，为了确保建设工程的质量，明确甲、乙双方责任，特订立如下工程质量检测合同：

检测项目

1、静载试验(承载力)

2、动测试验(反射波法、声波透射法、钻芯法)双方的责任

双方责任

1、甲方提供工程的桩基设计图纸和有关地质资料及其它相关资料。

2、甲方(监理)负责组织设计、施工、检测等相关质量责任单位确定试桩数量及桩位。

3、甲方负责静载堆载重物及设备安装等费用。

二、工程质量检测

1、管理部门

国务院住房和城乡建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理。

省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门负责对本行政区域内的.质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。

市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。

2、检测机构

检测机构根据《建设工程质量检测管理办法》分为见证取样检测机构和专项检测机构。

专项检测机构根据检测项目又分为：_________________地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑幕墙工程检测、钢结构工程检测。

3、资质要求

根据《中国建设工程质量检测行业发展趋势与投资分析报告前瞻》分析，检测机构资质的要求包括以下3点：

专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件： _

(一)专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构不少于80万元人民币;

(二)所申请检测资质对应的项目应通过计量认证;

(三)有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人;边远的县(区)的专业技术人员可不少于6人;

(四)有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所;其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用;

(五)有健全的技术管理和质量保证体系。

4、专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：

(一)地基基础工程检测类

专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。

(二)主体结构工程检测类

专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。

(三)建筑幕墙工程检测类

专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。

甲方： ___________

乙方： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

检测合同 篇4

委托单位，_________________________

项目名称，_________________________

认定等级，_________________________

委托日期，_________________________

一、基本情况及联系方式

项目名称

项目地址

认定栋号

土地使用证号

规划许可证号

总用地面积

总建筑面积

住宅建筑面积

住宅总栋数

容积率

绿化率

开工时间

竣工时间

开发建设单位

资质及证号

设计单位

资质及证号

施工单位

资质及证号

委托单位

通信地址

负责人

电话

联系人

电话

传真

邮编

二、委托住宅性能认定的等级与实施方案

1.工程所在具体位置及周边环境;

2.建设类型;

3.市政基础设施条件;

4.当地一般住宅建设成本、销售价格及销售情况，说明性能等级确定的依据;

5.开发模式;

6.进度安排。

三、委托单位意见

____________________________________________________________________

负责人，_________________　 单位盖章_________________

_______年______月______日

填写说明

1.随表附上土地使用权证书、规划许可证书和开发单位资质等级证书的复印件。

2.申请预审时，表中的施工单位可以暂时不填。

3.建设类型指新区开发、旧区改造、古城保护等。

4.开发模式指独家开发或多家开发。

5.表中各栏内容填不下的可附页。

检测合同 篇5

甲方(定作方)：

乙方(承揽方)：

定作方因 项目测量工作需要，委托承揽方完成本次测量任务。为明确责任，协作配合，确保测绘工作顺利完成，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

一、测区概况、质量要求与验收标准

测区范围：

测绘作业依据：

测图比例为：

二、交付工作成果时间

承揽方需于 年 月 日前完成并向甲方提交所有约定提交的测绘成果资料，如增加测量面积成果交付时间双方另行约定。

三、酬金单价和总价

序号工作内容单位数量单价(元)总价(元)

合计：人民币 元整￥ .00元(含税)

费用为全包价，其中包含但不限于所有承揽方人员的劳动报酬、差旅费、住宿费、交通费、电话费、打印费、社会保险费、商业保险费等。

四、付款方式

提交成果资料支付%，验收合格支付余下费用， 年 月 日前未验收，支付至%，如 年 月 日前仍未验收，5个工作日内结清费用。

五、甲乙双方责任

(1)定作方责任

1、定作方负责协调与测区内的地方关系。

2、定作方负责按本合同的约定支付承揽方酬金。

(2)承揽方责任

1、遵守 文件等规范、标准、文件的有关技术要求，应在合同约定时间内保证质量完成任务。

2、承揽方提交的成果定作方应在5个工作日内完成公司内部质检，经定作方质检不合格的，承揽方应按照定作方下达的整改要求及时整改合格，在测绘成果质检合格前，定作方有权拒绝支付工程款，如承揽方拒绝整改的，定作方有权终止合同，并有权向承揽方要求赔偿定作方为整改成果质量所产生的费用及因此向业主赔付的逾期罚款。承揽方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的定作方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他文件或信息的内容(简称“保密资料”)保守秘密，未经定作方书面事先同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。承揽方可仅为履行本合同所需要情况下向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

3、承揽方负有保守定作方商业秘密的义务。维护和尊重本次测量成果，测量过程中所掌握的相关测量资料不得提供给第三方。

4上述保密义务应在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

5、承揽方应保障测量组正常作业，承揽方自带测量仪器及配套设备、仪器精度要求应符合 文件的有关规定，承揽方自带电脑设备。经定作方同意，承揽方可以借用定作方仪器设备，承揽方应对借用设备负有安全责任，在借用期间对仪器造成损伤或损毁的，承揽方应照价赔偿。

6、承揽方应定期向定作方项目经理通报工作进度，并配合定作方项目经理不定期抽查所测得的数据及所绘图斑，以便定作方实时掌握工作进度及工作质量。

7、承揽方应接受定作人必要的监督和检验，以保证工作符合定作人的要求，遵从定作方项目经理提出的技术改进意见开展工作。

8、承揽方应为每位参加本合同项下业务的人员购买工伤保险及总额不低于50万元的人身意外伤害保险。同时应培训、约束其测量队成员注意生产安全，定作方不对承揽方及其工作人员在履行本合同过程中发生的人身意外伤害与财产损害负责。

9、承揽方在履行本合同过程中产生的成果和所交付的工作成果的知识产权归定作方。

六、违约责任

1、若承揽方无故推迟合同规定的时间提交测绘成果资料，则每超过一日，应扣减 元酬金。

2、承揽方违反本合同的任何条款给定作方造成直接或间接损失(含因此而导致的律师费、诉讼费、差旅费、误工费等)的，均应对定作方进行赔偿。

七、承揽方提交的成果资料

八、其他事项

1、本合同未尽事宜及与本合同相关的争议，双方本着实事求是的精神共同协商，协商不成的，应向南宁市青秀区人民法院提起诉讼解决。

2、本合同一式2份，双方各执1份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(定作方)乙方(承揽方)

法定代表人：法定代表人：

项目经理：项目经理：

地址：地址：

纳税人识别号：纳税人识别号：

银行：银行：

账号：账号：：

联系电话：联系电话：

签订地点：签订日期： 年 月 日

最新测绘合同(实用四篇)

俗话说，手中无网看鱼跳。。在幼儿教育专业的学生的学习中，常常会提前准备一些资料。资料可以指生产、生活中必需的东西。如：生产资料；生活资料。参考资料我们接下来的学习工作才会更加好！那么，你知道有哪些常见幼师资料吗？以下“最新测绘合同(实用四篇)”由小编为大家收集整理，请收藏好，以便下次再读！

测绘合同 篇1

合同编号：_________

甲方(定作人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方(承揽人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方测绘资质等级：_________

乙方测绘资质证书号码：_________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条测绘目的：_________。

第二条测绘范围

1、测区地点：_________

2、面积：_________

3、测区地理位置：_________

第三条测绘内容

1、测绘项目：_________

2、工作量：_________

第四条执行技术标准

测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。

其他技术标准：_________。

第五条测绘工程费

1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

2、取费项目及预算工程总价款：

3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

4、_________。

第六条结算方式

1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%，人民币_________元。

2、当乙方完成预算工程总量的_________%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________%，人民币_________元。

3、当乙方完成预算工程总量的_________%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________%，人民币_________元。

4、乙方自工程完工之日起_________日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

5、_________。

第七条资料提供

1、自合同签订之日起_________日内，甲方应向乙方提交以下资料，并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任。

(1)该项目全套设计图纸、电子图;

(2)符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;

(3)公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表;

(4)建设工程规划许可证及附件;

(5)人防部门批准或备案的人防建设方案;

(6)测绘工作中需要的其他相关说明、文件。

2、乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内，审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

第八条审定

甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

第九条进场

乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。

第十条条件提供

甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。

第十一条进度确保

乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位，从而使工程顺利能够进行。

第十二条测绘成果的使用

甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。

第十三条转包

未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第十四条测绘项目完成工期

全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。

第十五条验收与争议

乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_________日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第十六条权利约定

对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下：_________。

第十七条成果交付

自测绘工程费全部结清之日起_________日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。

乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_________元。

第十八条甲方违约责任

1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付预算工程费的30%，人民币_________元;乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_________%(_________元)向乙方偿付违约金。

2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值(_________元/日)计算，同时工期顺延。

3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5、_________。

第十九条乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%，人民币_________元，并归还甲方预付的全部工程款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天，到_________年_________月_________日完成，并向甲方提供测绘成果。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币_________元)的违约金。

6、_________。

第二十条声明及保证

甲方：

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第二十一条保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第二十二条通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下：_________。

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第二十三条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第二十四条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第二十五条不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第二十六条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十七条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十八条合同的效力

1、本合同有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

2、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_____年____月____日_________年____月____日

测绘合同 篇2

合同编号：___________

委托方（甲方）：____________________

承揽方（乙方）：____________________

签订地点：__________________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）

_____________________________________________________________________

第二条测绘内容（包括测绘项目和工作量等）

_____________________________________________________________________

第三条执行技术标准

序 号

标准名称

标准代号

标准等级

其它技术要求：_______________________________________

第四条测绘工程费

1．取费依据：________________________________________

2．取费项目及工程总价款：

序号

项目名称

工作量

单价（元）

合计（元）

工作总价款

第五条甲方的义务

1．自本合同签订之日起______日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。

2．自接到乙方编制的技术设计书之日起______日内完成技术设计书的审定工作。

3．应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作、生活提供必要的条件。

第六条乙方的义务

1．自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，根据甲方的有关资料和技术要求于______日内完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

2．自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起______日内组织测绘队伍进场作业。

3．乙方应当根据技术设计书要求按合同工期确保测绘项目完成。

第七条测绘项目完成工期

序号

测绘项目

完成时间

备注

全部成果应于_________年______月______日前交甲方验收。

第八条乙方应当于全部成果交付前五日通知甲方，甲方应自接到通知之日起______日内完成验收。

第九条对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的约定：

___________________________________________________________

第十条测绘工程费支付日期和方式

1．自合同签订之日起______日内甲方向乙方支付定金人民币______元。

2．_________年______月______日前甲方向乙方支付工程价款人民币______元。

3．_________年______月______日前再向乙方支付工程价款人民币______元。

4．自测绘成果验收合格之日起______日内甲方应向乙方结清全部工程总价款的余款。

第十一条

1．自测绘工程费全部结清之日起______日内，乙方向甲方交付成果（见下表）

序号

成果名称

规格

数量

时间

第十二条甲方违约责任

1．合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入现场工作，完成的工作量在50％以内时，甲方应支付工程总价款的50％；完成工作量超过50％时，则甲方应支付工程总价款的100％。

2．甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停、窝工时，甲方应付给乙方停、窝工费，停、窝工费按合同约定的平均工日产值计算，同时工期顺延。

3．甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。

4．对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权对因此造成的损失追究责任。

第十三条乙方违约责任

1．合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2．乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的1％计算。

3．乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同约定的要求（而又非甲方提供的图纸资料原因所致）造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任（由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责）。

4．对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务保密，不得向第三方转让，否则，甲方有权对因此造成的损失追究责任。

第十四条由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十五条其它约定：________________________________________________________

第十六条本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的，签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十七条因合同执行过程中双方发生纠纷，可由双方协商解决或由双方主管部门调解，若达不成协议，双方同意就本合同产生的纠纷向_____________________仲裁委员会申请仲裁。当事人双方不在合同中约定仲裁机构的，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向有管辖权的人民法院起诉。

第十八条附则

1．本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算完成后，本合同终止。

2．本合同一式______份，甲、乙方各执______份。

委托方

单位地址：

承揽方

单位地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

委托方单位名称（盖章）__________承揽方单位名称（盖章）__________

法定代表人：____________________法定代表人：____________________

或委托代理人（签字）：__________或委托代理人（签字）：__________

合同订立时间：____年____月____日

颁布单位：国家工商管理局经济合同司

颁布日期：1995

测绘合同 篇3

测绘合同书

合同编号：_________

甲方（定作人）：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方（承揽人）：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方测绘资质等级：_________

乙方测绘资质证书号码：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条测绘目的：_________。

第二条测绘范围

1、测区地点：_________

2、面积：_________

3、测区地理位置：_________

第三条测绘内容

1、测绘项目：_________

2、工作量：_________

第四条执行技术标准

测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。

┌────┬────────┬─────────┬──────────┐

│ 序号 │ 标准名称 │ 标准代号 │标准等级│

├────┼────────┼─────────┼──────────┤

││││ │

├────┼────────┼─────────┼──────────┤

│││││

├────┼────────┼─────────┼──────────┤

│││││

└────┴────────┴─────────┴──────────┘

其他技术标准：_________。

第五条测绘工程费

1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

2、取费项目及预算工程总价款：

┌───┬───────┬──────┬───────┬───────┐

│ 序号 │项目名称│工作量│单价（元）│合计（元）│

├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

││││││

├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

││││││

├───┼───────┼──────┼───────┼───────┤

││││││

├───┴───────┴──────┴───────┴───────┤

│工程总价款：│

└──────────────────────────────────┘

测绘合同 篇4

委托方(甲方)：________________承接方(乙方)：________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。

第一条 测绘内容及范围：

用地1∶500地形图测绘，面积约500亩，详见附件B区。

第二条 收费标准及付费方式：

2.1收费标准：按国家规定现行的《测绘工程产品价格》有关条款的收费标准，经双方协商的本工程单价收取。

2.2面积以实际完成的工程量结算工程费

第三条 执行技术标准：

________________

第四条 甲方义务

4.1、负责乙方工作期间委派专人与乙方配合工作联系，解决施工中发生的有关问题。

4.2、负责委派专人与乙方测绘人员共同到现场确定测绘范围。

4.3、甲方变更委托项目、规模、条件或因提供的资料有误，以致造成乙方工作需返工时，双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)，重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费，工期相应顺延。

4.4、按作业技术依据对乙方的成果资料进行检查验收。

第五条 乙方的义务

5.1、严格按照技术标准组织实施，把好质量关，测绘工程全部成果在合同签订后7个工作日内完成并交甲方验收(由于当地村民人为妨碍造成误工，则工作日顺延)，根据甲方需要，部分急需用图优先完成。

5.2、为确保测绘质量，如提交的成果资料不符合要求，负责返工完善，费用自理。

5.3、负责处理在测绘中因乙方之故造成的人身伤亡或设备事故。

5.4、乙方应当于全部成果交付前5日通知甲方，甲方应自收到全部测绘成果之日起15日内完成验收。

第六条 测绘工程费

在乙方提交测量成果资料并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方向乙方支付全部工程费用。

第七条 乙方向甲方交付成果内容(见下表)：

________________

第八条 甲方违约责任

8.1、甲方应按期提供测绘起算资料和必要的测绘成果。否则每天拖期费按支付给乙方。

8.2、付款时间每拖延一天按________________支付给乙方。

第九条 乙方违约责任

9.1、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失费按本合同约定的工程总价款的'计算。

9.2、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予返工直至合格以上。返工时间视作拖延工期(甲方同意除外)。

9.3、对于甲方提供的资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有义务做好测绘资料的 工作，不得向第三方转让，否则，甲方有权追究乙方因向第三方转让所造成的同等成果造价的经济损失的责任。

第十条 由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律、法规及时协商处理。

第十一条 其他约定：

无。

第十二条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。

双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 因合同执行过程中双方发生纠纷，可由甲、乙双方协商解决，若达不成协议，甲、乙双方同意就本合同产生的纠纷向 仲裁委员会申请仲裁。

第十四条 附则

1、本合同由甲、乙双方法定代表人签字，加盖甲、乙双方公章或合同专用章即生效。全部成果交接完毕和测绘工程费结算付款完成后，本合同终止。

2、本合同一式四份，甲、乙方各执两份。

甲方(公章)：___________________________乙方(公章)：___________________________

法定代表人(签字)：___________________________法定代表人(签字)：___________________________

___________________________年____________月____________日___________________________年____________月____________日

最新测绘合同(精品10篇)

人们开始认识到合同在我们的生活中日益重要。为了在某种程度上避免经济或利益损失，签订合同变得尤为重要。那么，我们应该如何撰写合同以便它受到法律的保护呢？为了使您更加满意，栏目小编特别为您准备了一篇名为“测绘合同”的文章，请将其收藏并与朋友们分享，让大家共同受益！

测绘合同【篇1】

测绘委托合同

合同编号：

委托方（以下简称甲方）： 受托方（以下简称乙方）：会泽平川测绘有限公司 受托人测绘资质等级：丁级 测资字号 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律、法规，经双方协商一致同意签订本合同。

第一条 自合同签订之日起，甲方名下位于 的房产建筑面积约平方米委托乙方承担测绘工作。第二条 测绘工程费

1、收费依据国家《测绘工程产品价格》的规定价格进行计费。本次不动产测绘工程合同价为（人民币）大写 贰万捌仟元整。

2、乙方不动产测绘工程完工后，按实际测绘工程量核算全部工程款。第三条 甲方的责任、权利及义务

1、甲方应当保证乙方的测绘人员顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。

2、甲方提供准确的设计图纸及施工、竣工图纸。如有共有共用部位需测绘时，应对共有共用部位进行认定并自行承担相应责任和认定结果。

3、允许乙方内部使用本合同所产生的测绘成果。同时保证工程款按时到位，以保证工程的顺利进行。

4、负责对乙方交付的测绘成果进行验收同时行使对乙方测绘成果申请上一 级验收检定的义务。如上级测绘产品质量监督检验站未检验合格时，甲方自行使用而造成的后果由甲方自行承担。

5、合同签订后，由于甲方工程停工及甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停工等原因，甲方承担顺延工期的责任。

6、甲方应按合同要求支付乙方工程费，如10日后还未支付的，按逾期每日加收总工程费10%的违约金给乙方。

7、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目。第四条 乙方的责任、权利及义务

1、自收到甲方有关资料起，根据甲方的有关资料和本合同的技术要求，乙方人员于7日内进入现场工作。

2、乙方应当根据国家技术标准之要求确保测绘项目如期完成。测绘成果质量有异议时，由主管部门给予认定后由乙方负责重测，重测周期另行约定。

3、在甲方提供必要的工作条件及保证了工程款按时到位，乙方未能按合同 规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿延期损失费，延期损失按合同约定的预算工程总等价款的10%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等甲方原因造成的工程延期，乙方不承担赔偿责任。

4、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责对本合同项目进行无偿重测直至达到国家相关测绘工程产品质量要求。如因测绘成果不合格而造成相关损失的由乙方承担相关赔偿责任，但赔偿金额不超过本合同内约定的测绘工程费用总价。

5、乙方擅自转包本合同标的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费的10%的违约金。

6、达到国家相关测绘工程产品质量要求的测绘面积表、测绘报告及测绘图纸，乙方须以电子和纸质两个版本交至甲方。

第五条 乙方应当于工程完工之日通知甲方验收乙方的测绘成果。甲方如对乙方的测绘成果有异议的在收到测绘技术报告的15日内向测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站申请检验及裁决，逾期责任由甲方自负。

第六条 测绘工程款支付日期和方式 自本合同鉴定后，甲方支付总价的40%作为乙方的测绘工作经费。乙方完成工程后，经甲乙双方交接测绘技术报告时甲方应根据工程总量结算并一次性支付全部工程款。

第七条 自测绘工程费全部结清之后，乙方即向甲方递交所委托完成的测绘成果报告书并由甲方保管使用，甲方自行承担因违法使用或违反本合同规定而改变测绘技术报告内容所带来的一切责任后果。

第八条 由于不可抗力或因本合同发生争议，致使合同无法履行时由双方当事人协商解决或由相关主管部门仲裁，协商或仲裁调解不成的，可向会泽县人民法院起诉。

第十一条 本合同执行过程中的未尽事宜，双方共同签订补充协议。补充协议与本合同具同等效力。

第十二条 本合同由双方签字，加盖公章或按印生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

委托人名称：（盖章）受托人名称：（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签章）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）联系电话： 联系电话： 签订时间： 年 月 日

测绘合同【篇2】

甲方：_________________

乙方：_________________

第一条项目来源

由于设计规划的需要,甲方委托乙方对甲方内约_________亩地进行1：500地形图测量,经双方协商,达成本协议。

第二条甲方委托乙方的工作内容

对设计规划涉及的甲方生活区内约_________亩土地进行1：500地形图测绘(详细范围见附图红线),绘制出准确的1：500地形图。

第三条甲方的责任与义务

(1)向乙方提交需要进行测绘的范围界线图。

(2)按约定支付测绘费。

(3)配合乙方做好相关部门的协调工作。

第四条乙方的责任与义务

(1)按约定向甲方提交1：500地形图成果2份。

(2)乙方保证按时按质完成此项工作。

第五条合同金额及支付方式

经双方友好协商,一致同意按_________元进行项目包干。

支付方式：乙方完成全部工作后的5个工作日内,甲方一次性将工程的款项支付给乙方。

第六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方：_________________

_______年_______月_____日

乙方：_________________

_______年_______月_____日

测绘合同【篇3】

房产测绘合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：大理中勘测绘咨询服务有限公司楚雄分公司（以下简称乙方）

为明确甲、乙方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》 的有关规定，甲、乙双方经过平等协商，就乙方接受甲方委托，对甲方需要测绘的房产进行测绘事项，订立本合同，双方必须共同遵守。

一、乙方对甲方位于的房屋进行测绘并计算房屋建筑面积。

二、乙方测绘房屋应按《房产测量规范》（GB/—2000）的规定进行测绘、计算。

三、乙方应在日内完成所委托的测绘工作，交由甲方用于房屋权属登记。

四、测绘费甲方以人民币元/㎡支付给乙方，款项待测绘成果交由甲方后，三日内一次性付清给乙方，乙方应开具等额的正式发票给甲方。现预付测绘费元，大写元整。

五、成套房屋建筑面积的计算中，共有共用面积的计算，甲、乙双方应遵循《房产测量规范》中关于共有共用面积的处理原则。

六、甲方应提供真实的房屋权属状况，房屋总平面布置图、房屋平面图、房屋产权分割协议书。乙方对测绘成果承担相应责任，如因甲方隐瞒，没向乙方提供真实情况的，导致乙方测绘成果有误，1

应由甲方承担责任。

七、违约责任：甲方中途违约，甲方不得向乙方索还定金，乙方中途

违约，乙方应在违约之日起十五日内将定金退还给甲方，另付给

甲方相当于定金数额的违约金。乙方不能按期将测绘成果交由甲

方、或甲方不能按期付清测绘工程产品费用，每逾期一日由违约

一方向对方付给产品费用总额 5%的滞纳金。

八、本合同在履行中若发生争议，甲乙双方应采取协商办法解决，协

商不成时，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

九、本合同自双方签字盖章后生效。

十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：（签章）

法定代表人：

委托代理人:

年月日

乙方：大理中勘测绘咨询服务有限公司楚雄分公司（签章）法定代表人：

委托代理人：

年月日

测绘合同【篇4】

合同编号：_________________

甲方(定作人)：________________

法定住址：______________________

法定代表人：____________________

职务：__________________________

委托代理人：____________________

身份证号码：____________________

通讯地址：______________________

邮政编码：______________________

联系人：________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

帐号：__________________________

电子信箱：______________________

乙方(承揽人)：________________

法定住址：______________________

法定代表人：____________________

职务：__________________________

委托代理人：____________________

身份证号码：____________________

通讯地址：______________________

邮政编码：______________________

联系人：________________________

电话：__________________________

传真：__________________________

帐号：__________________________

电子信箱：______________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条测绘目的：_________。

第二条测绘范围

1、测区地点：_________

2、面积：_________

3、测区地理位置：_________

第三条测绘内容

1、测绘项目：_________

2、工作量：_________

第四条执行技术标准

测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。

序号

标准名称

标准代号

标准等级

其他技术标准：_________。

第五条测绘工程费

1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

2、取费项目及预算工程总价款：

序号

项目名称

工作量

单价(元)

合计(元)

工程总价款：

3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

4、_________。

第六条结算方式

1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%，人民币_________元。

2、当乙方完成预算工程总量的_________%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________%，人民币_________元。

3、当乙方完成预算工程总量的_________%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________%，人民币_________元。

4、乙方自工程完工之日起_________日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

5、_________。

第七条资料提供

1、自合同签订之日起_________日内，甲方应向乙方提交以下资料，并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任。

(1)该项目全套设计图纸、电子图;

(2)符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;

(3)公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表;

(4)建设工程规划许可证及附件;

(5)人防部门批准或备案的人防建设方案;

(6)测绘工作中需要的其他相关说明、文件。

2、乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内，审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

第八条审定

甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

第九条进场

乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。

第十条条件提供

甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。

第十一条进度确保

乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位，从而使工程顺利能够进行。

第十二条测绘成果的使用

甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。

第十三条转包

未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第十四条测绘项目完成工期

序号

测绘项目

完成时间

备注

全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。

第十五条验收与争议

乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_________日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第十六条权利约定

对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下：_________。

第十七条成果交付

自测绘工程费全部结清之日起_________日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。

序号

成果名称

规格

数量

备注

乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_________元。

第十八条甲方违约责任

1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付预算工程费的30%，人民币_________元;乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_________%(_________元)向乙方偿付违约金。

2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值(_________元/日)计算，同时工期顺延。

3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5、_________。

第十九条乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%，人民币_________元，并归还甲方预付的全部工程款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天，到_________年_________月_________日完成，并向甲方提供测绘成果。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币_________元)的违约金。

6、_________。

第二十条声明及保证

甲方：

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第二十一条保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第二十二条通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下：_________。

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第二十三条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第二十四条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第二十五条不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称不可抗力是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第二十六条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十七条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十八条合同的效力

1、本合同有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

2、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：____________________ 乙方(盖章)：____________________

法定代表人(签字)：______________ 法定代表人(签字)：______________

委托代理人(签字)：______________ 委托代理人(签字)：______________

签订地点：________________________ 签订地点：________________________

_____年____月____日 _________年____月____日

测绘合同【篇5】

合同编号：_________

合同名称：_________

测绘地点：_________

委托方（甲方）：_________

受托方（乙方）：_________

签订日期：_________

根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》和有关法律法规规定，结合本测绘具体情况，经双方协商签订本合同。

第一条：测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）。

第二条：测绘内容（测绘的项目及达到的标准）。

第三条：测绘的收费依据和测绘费总价款。

根据国家xxx颁发的国测财字3号文件精神核定项目费用额，委托方应向受托方支付测绘总价款人民币元。

第四条：双方的权利和义务。

１.甲方要根据乙方的需要提供相应的图件和资料。

２.乙方须按甲方的要求在规定的时间内保质保量的完成勘测任务，如不能及时完成，甲方所造成的损失，由乙方负

责，并继续完成勘测工作。

3.甲方应在乙方提交完图件等资料成果后，支付全部勘查测绘费用，如无特殊原因而不支付勘查测绘费用的，甲方需支付乙方合同总额5%的滞纳金。

第五条：本合同发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，甲乙双方可向人民法院起诉。

第六条：本合同甲乙双方签字盖章后生效。甲乙双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

第七条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

委托方（甲方）名称：_________

受托方（乙方）名称：_________

法定代表人：_________

法定代表人：_________

测绘合同【篇6】

锦测字第( )号

委托方：(以下称甲方)

承揽方：(以下称乙方)石家庄锦业测绘有限公司

签订地点：( )

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国测绘成果管理规定》、《测绘市场管理暂行办法》和有关法律法规经甲乙双方协商一致签订本合同。

第一条、委托事项及范围：现甲方委托乙方对坐落在 ( ) 的 ( )项目做( )测绘。

第二条、甲方按照乙方要求提供图纸等其它必要的基本资料。

第三条、测绘工程费

1、测绘产品价格执行国家和地方颁布的测绘产品价格标准。

2、合同签订后甲方需向乙方缴付定金 元，以保证乙方测绘工作的顺利进行，工程完工后 日内，一次性交付剩余工程款 元。

第四条、甲方义务

1、甲方应在合同签订之日起( )日内向乙方提交有关资料和提出具体书面的技术要求。

2、甲方应提供交通工具并带领乙方实测人员顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作生活提供必要的条件。

3、甲方应允许乙方内部使用执行本合同所产生的测绘成果。

第五条、乙方的义务

1、自收到甲方的有关材料之日起，根据甲方的资料和本合同的技术要求，乙方按约定时间入场工作。

2、 如果发现甲方提供资料不全，或者不符合测绘要求，应及时通知甲方。

3、 乙方应根据技术标准要求确保测绘项目如期完成

第六条、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补测措施，已达到质量要求。由于甲方提供图纸等原因造成测绘成果质量不合格的，由甲方自己负责。甲方对乙方所提供的测绘结果有异议的，可由测绘机构所在地的测绘产品质量监督检验站裁定，其费用由败诉方承担。

第七条、甲方在约定之日内到乙方单位缴费，自测绘工程费全部结清之后，乙方根据技术标准的需求交付甲方全部测绘成果壹份。

第八条、甲方违约责任

1、 合同签订之后，由于甲方工作中的原因导致乙方未能进行现场工作的，甲方承担责任，乙方不予退还定金;甲方在乙方约定之日内，未到乙方缴纳全部测绘费用并领取测绘成果的，乙方不予退还定金，并不保留测绘成果;或甲方在缴纳相关费用后一个月之内还未到乙方领取测绘成果，责任由甲方承担，乙方不予退还定金，并不保留测绘成果。

2、 乙方进场之后甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成窝工，则工期重新约定，甲方承担其责任。

第九条、乙方的违约责任

1、 合同签订后如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方退还全部定金。

2、 甲方提供了必要的工作，并且保证测绘款按时到位，乙方未能按规定日期提交测绘结果时，应向甲方赔偿拖期损失费。因天气、交通、政府行为，甲方提供的资料不准确等客观原因造成的工程拖期，乙方不承担责任。

3、 对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务。

第十条、测绘成果仅对测绘人员现场测绘时负责，对现场测绘后发生变化不具有任何约束力。

第十一条、由于不可抵抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

第十二条、 本合同执行过程中的未尽事宜双方应本着实事求是，友好协商解决，双方协商一致的，签订补充协议，补充协议与合同有同等效力。

第十三条、 其他约定事项：

第十四条、 附则

1、 本合同由双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即可生效，全部成果交接完毕和测绘工程费结算完后，本合同终止。

2、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(签字、盖章) 乙方(签字、盖章)

年 月 日

测绘合同【篇7】

合同编号：_________

甲方(定作人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方(承揽人)：_________

法定住址：_________

法定代表人：_________

职务：_________

委托代理人：_________

身份证号码：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系人：_________

电话：_________

传真：_________

帐号：_________

电子信箱：_________

乙方测绘资质等级：_________

乙方测绘资质证书号码：_________

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经双方协商一致签订本合同。

第一条测绘目的：_________。

第二条测绘范围

1、测区地点：_________

2、面积：_________

3、测区地理位置：_________

第三条测绘内容

1、测绘项目：_________

2、工作量：_________

第四条执行技术标准

测绘技术标准按照国家和_________有关技术规范执行。

其他技术标准：_________。

第五条测绘工程费

1、取费依据：国家颁布的测绘产品价格标准。

2、取费项目及预算工程总价款：

3、工程完工后，根据实际测绘工作量核计实际工程价款。

4、_________。

第六条结算方式

1、自合同签订之日起_________日内甲方向乙方支付定金人民币_________元。并预付工程预算总价款的_________%，人民币_________元。

2、当乙方完成预算工程总量的_________%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________%，人民币_________元。

3、当乙方完成预算工程总量的_________%时，甲方向乙方支付预算工程价款的_________%，人民币_________元。

4、乙方自工程完工之日起_________日内，根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，做为工程价款结算依据。自测绘成果验收合格之日起_________日内，甲方应根据工程结算结果向乙方全部结清工程价款。

5、_________。

第七条资料提供

1、自合同签订之日起_________日内，甲方应向乙方提交以下资料，并保证提供给乙方的全部资料及文件均为真实、合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件而引起的全部责任。

(1)该项目全套设计图纸、电子图;

(2)符合相关文件规定的共用面积分摊说明及配套的分摊彩图;

(3)公安部门批准的项目坐落及房间号码编排表;

(4)建设工程规划许可证及附件;

(5)人防部门批准或备案的人防建设方案;

(6)测绘工作中需要的其他相关说明、文件。

2、乙方自收到甲方的有关材料之日起_________日内，审查甲方提供的资料是否符合测算要求。根据甲方的有关资料和本合同的技术要求完成技术设计书的编制，并交甲方审定。

第八条审定

甲方自接到乙方编制的技术设计书之日起_________日内完成技术设计书的审定工作，并提出书面审定意见。

第九条进场

乙方自收到甲方对技术设计书同意实施的审定意见之日起_________日内组织测绘队伍进场作业。

第十条条件提供

甲方应保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，对乙方进场人员的工作提供现场升降工具以及生活等必要的条件。

第十一条进度确保

乙方应当根据技术设计书要求确保测绘项目如期完成。甲方应保证工程款按时到位，从而使工程顺利能够进行。

第十二条测绘成果的使用

甲方允许乙方内部使用执行本合同所生产的测绘成果。同时乙方也允许甲方内部使用为执行本合同所提供的属于乙方的所有测绘成果。

第十三条转包

未经甲方允许，乙方不得将本合同标的的全部或部分转包给第三方。

第十四条测绘项目完成工期

全部测绘成果应于_________年_________月_________日前交甲方验收。

第十五条验收与争议

乙方应当于工程完工之日起_________日内书面通知甲方验收，甲方应当自接到完工通知之日起_________日内，组织有关专家，依据本合同约定使用的技术标准和技术要求，对乙方所完工的测绘工程完成验收，并出据测绘成果验收报告书。

对乙方所提供的测绘成果的质量有争议的，由测区所在地的省级测绘产品质量监督检验站裁决。其费用由败诉方承担。

第十六条权利约定

对乙方测绘成果的所有权、使用权和著作权归属的具体约定如下：_________。

第十七条成果交付

自测绘工程费全部结清之日起_________日内，乙方根据技术设计书的要求向甲方交付全部测绘成果。

乙方向甲方交付约定的测绘成果_________份。甲方如需增加测绘成果份数，需另行向乙方支付每份工本费_________元。

第十八条甲方违约责任

1、合同签订后，由于甲方工程停止而终止合同的，乙方未进入现场工作前，甲方无权请求返还定金。双方没有约定定金的，向乙方偿付预算工程费的30%，人民币_________元;乙方已进入现场工作，甲方应按完成的实际工作量支付工程价款，并按预算工程费的_________%(_________元)向乙方偿付违约金。

2、乙方进场后，甲方未给乙方提供必要的工作、生活条件而造成停窝工时，甲方应支付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均工日产值(_________元/日)计算，同时工期顺延。

3、甲方未按要求支付乙方工程费，应按顺延天数和当时银行贷款利息，向乙方支付违约金。影响工程进度的，甲方应承担顺延工期的责任，并根据本条第二项的约定向乙方支付停窝工费。

4、对于乙方提供的图纸等资料以及属于乙方的测绘成果，甲方有义务保密，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则乙方有权要求甲方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5、_________。

第十九条乙方违约责任

1、合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。双方没有约定定金的，乙方向甲方赔偿已付工程价款的_________%，人民币_________元，并归还甲方预付的全部工程款。

2、在甲方提供了必要的工作、生活条件，并且保证了工程款按时到位，乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方赔偿拖期损失费，每天的拖期损失费按合同约定的预算工程总价款的_________%计算。因天气、交通、政府行为、甲方提供的资料不准确等影响测绘作业的客观原因造成的工程拖期，乙方不承担赔偿责任。

3、乙方提供的测绘成果质量不合格的，乙方应负责无偿予以重测或采取补救措施，以达到质量要求。因测绘成果质量不符合合同要求(而又非甲方提供的图纸资料原因所致)造成后果时，乙方应对因此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任(由于甲方提供的图纸资料原因产生的责任由甲方自己负责)。返工周期为_________天，到_________年_________月_________日完成，并向甲方提供测绘成果。

4、对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的测绘成果，乙方有保密义务，不得向第三人转让，否则，甲方有权要求乙方按本合同工程款总额的20%赔偿损失。

5、乙方擅自转包本合同标的的，甲方有权解除合同，并可要求乙方偿付预算工程费30%(人民币_________元)的违约金。

6、_________。

第二十条声明及保证

甲方：

1、甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、甲方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是甲方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1、乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2、乙方签署和履行本合同所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。

3、在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4、乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

第二十一条保密

甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该资料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

第二十二条通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下：_________。

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第二十三条合同的变更

本合同履行期间，发生特殊情况时，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第二十四条争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

(1)提交_________仲裁委员会仲裁;

(2)依法向人民法院起诉。

第二十五条不可抗力

1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争(不论曾否宣战)、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。

第二十六条合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第二十七条补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

第二十八条合同的效力

1、本合同有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

2、本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_____年____月____日_________年____月____日

测绘合同【篇8】

测绘合同([**************])工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXX地形测量合同编号:[***********]国家测绘局国家工商行政管理局制定定作人(甲方):XXXXXXXXXXXXXXXX承揽人(乙方):XXXXXXXXXXXXXXXX公司根据.和有关法律法规,经双方协商一...

xx年测绘质量监督检查实施方案根据国家xxx国测国字[xx]12号xxx关于开展xx年测绘成果质量监督检查的通知xxx的安排,我局计划于xx年5-11月实施全省测绘成果质量监督检查工作,为指导监督检查工作按计划进行,保证监督检查工作的质量,制定(以下简称xxx实施方案xxx),在检查工作中实施.1...

龙凤苑C区商品房预售方案项目名称:凤凰新村二期龙凤苑C区工程建设单位:申报日期:一.项目概况二.本项目建成后满足规划控制指标和规划设计要求.三.本项目开发建设满足房地产开发年度计划.本项目已开发建设平方米,已申请销售平方米.本项目本年度开发建设平方米,纳入市区年度房地产开发计划平方米,其中纳入市区本年度房地产开发计划3...

测绘成果保密管理知识点1测绘成果保密的概念和特征概念测绘成果保密是指测绘成果由于涉及国家秘密,综合运用法律和行政手段将测绘成果严格限定在一定范围内和被一定的人员知悉的活动.测绘成果密级的划分:绝密级测绘成果(包括:国家大地坐标系.地心坐标系以及独立坐标系之间的相互转换参数:分辨率高于5'×5',精度优于±1mgal的全国性高精度重力异常成果:1:1万.1:5万全国高精度数字高...

篇一:房产买卖委托公证书样本委托书委托人:xxx,女,xxxx年xx月xx日出生,身份证住址:,身份证编号:xxxxxxxxxxxxxxxxxx.委托人:xxx,男,xxxx年xx月xx日出生,身份证住址:,身份证编号:xxxxxxxxxxxxxxxxxx.受托人:xxx,男,xxxx年xx月xx日出生,...

卖方(以下简称甲方):买方(以下简称乙方):甲方根据及有关规定,已依法通过划拨方式取得北京市______区(县)地块的国有土地使用权,土地面积为______平方米,国有土地使用证件为______.甲方在上述地块上建设的项目名称为______,现已竣工,取得房屋所有权证(房屋所有权证______字______号),经北京市国土资源和房屋管理局审核,准...

注册岩土工程师考试大纲(基础部分)一.高等数学空间解析几何向量的线性运算:向量的数量积.向量积及混合积:两向量垂直.平行的条件:直线方程:平面方程:平面与平面.直线与直线.平面与直线之间的位置关系:点到平面.直线的距离:球面.母线平行于坐标轴的柱面.旋转轴为坐标轴的旋转曲面的方程:常用的二次曲面方程:空间曲线在坐标面上的投影曲线方程.微分学函数的有界性.单调性.周期性和...

阳山县规划市政局38个xxx美丽乡村xxx村庄地形测绘服务采购项目(0658-1401SZTCG049)测量项目实施方案广州市昊兴测绘有限公司xx年5月12日目录一.概述.....................................................................................................

测绘合同【篇9】

委托人(以下简称甲方)：

受托人(以下简称乙方)：

根据《xxx合同法》、《xxx测绘法》、《房产测绘管理办法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致，就甲方委托乙方房屋面积测绘事宜，签订本合同。

一、测绘项目

1、测绘项目名称：

2、测绘项目地址：

3、测绘项目内容：房屋面积预测绘

二、测绘资质

乙方测绘资质证书等级及编号：乙测资字320____036

三、测绘项目执行技术标准

《房产测量规范》(GB/T17986)、《江苏省房屋面积测算技术规程》(DGJ32/TJ131-20____)等相关房产测绘技术标准。

四、测绘费用结算

1、测绘费用标准：按盐市价发[20____]120号、盐市价发[20____]62号、盐财综[20____]18号文件标准收费，该楼收费标准为元/m2。测绘费用根据测绘总建筑面积按实结算;成果报告已经形成，在反馈环节因甲方变更设计导致面积重新计算，变更范围测绘费重新结算。

2、结算方式：在收到乙方交付的项目测绘成果时，甲方向乙方支付全部测绘费用。

五、测绘工期

双方约定本测绘项目自合同签订后，甲方提供项目测绘全部材料之日起，个工作日内提交初步测绘报告交甲方验收，验收意见到达后，无变更的，乙方在1个工作日提交测绘成果报告。

六、甲方义务

1、甲方负责提供完整准确的经规划审批的总平图和各幢房屋建筑平面图(内容一致的纸质图和电子图各一份)及立项批文、建设用地规划许可证、土地使用证、建设工程规划许可证、房屋结构、层次、用途及阳台封闭情况的说明、民政部门关于小区命名的批复、派出所关于房屋座落的证明等其他相关资料，并在所提供资料上加盖单位公章，注明报测日期。乙方在测算过程中需要甲方补充的材料，甲方应按要求于2日内补齐或改正。

2、保证提供给乙方的全部资料及文件均真实、合法、有效、完整、准确，并承担由该等文件、资料而引起的全部责任，该责任与乙方无关。

3、甲方及时组织技术人员对乙方提供的初步测绘成果报告进行核对、验收。

4、甲方按照房产测绘报告的要求将共有建筑面积组成和分摊方式在房屋销售或转让合同中注明，并在销售现场进行公示。

七、乙方义务

1、审查甲方提供的资料是否符合测算要求。如发现甲方提供的资料不全或不符合测绘要求，应于收到资料起7日内通知甲方。

2、乙方应当严格

遵守有关法律、法规，执行房产测量规范和有关技术标准、规定，根据甲方提供的资料对甲方委托的项目进行准确及时的测绘，依本合同的约定向甲方提供符合现行房产测量规范和相关规定的测绘成果，并对其完成的测绘成果质量负责。

八、违约责任：

1、因甲方提供资料不及时等原因，引起乙方工作延误或造成乙方损失的，由甲方承担全部责任。

2、因乙方过失造成测算错误的，乙方应当退回相应测绘费用，并依据法律规定承担相应的责任。

3、因不可抗力，造成工期延误或合同无法如约履行的，乙方不承担责任。

4、因甲方未按测绘报告要求对共用面积组成及分摊方式进行公示或在合同中注明，造成纠纷的，由甲方承担。

九、合同争议的解决方式

本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下列第_________种方式解决：

1、提交盐城仲裁委员会申请仲裁;

2、依法向人民法院起诉。

十、其他约定事项：

_________

十一、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字或盖章之日起生效。

如有未尽事宜，由双方协商解决。本合同一式两份，甲、乙方各执壹份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

测绘合同【篇10】

房产测绘合同

委托单位（以下简称甲方）：

委托单位（以下简称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就___________项目房产测绘，经双方协商一致，签订本合同：

一、测绘范围与测绘内容：

二、测绘项目的执行技术标准：

1、中华人民共和国国家标准gb/t17986.1--2000、gb/t17986.2--2000《房产测量规范》；

2、浙江省建设厅浙建房[20xx]130号印发《关于贯彻执行房产测量规范的若干规定》的通知；

3、浙江省建设厅建房发[20xx]85号《转发建设部关于房屋建筑面积计算与房屋权属登记有关问题的通知》；

4、其它：______________________。

三、测绘项目完成工期

签定本合同后，乙方应在___________天内将全部房屋预测测绘成果交付甲方。乙方在进场后___________天内完成实测测绘成果交付甲方。

四、双方应积的义务

1、甲方应在签定本合同时向乙方提供以下资料（复印件）：

a、申请产权初始登记的房屋

规划许可证（含规划红线图）；土地使作权证或土地使用说明；

竣工建筑平面图（蓝晒图）；人防红线图（含地下室高层房屋）；

地名证：规划验收合格证；

公用部位设计说明，如有需要，需提供各种部位的归属协议，预测提供建筑平面图（全套）。

b、自然状况发生变化的房屋

房屋所有权证或房产测绘成果；

证明房屋自然状况发生变化的材料（析产、合并公证书、协议书等）；

c、房屋权利人或其他利害关系人要求测绘的房屋验收，并出具测绘成果验收意见。

d、乙方作业过程中，甲方需紧密配合。

e、预测结束后甲方更改设计等原因引起的重测，费用甲方另付。

2、测绘时，甲方应密切配合，并做好指界工作，对乙方完成的测绘成果进行验收、并出具测绘成果验收意见。

3、乙方应严格遵守国家有关法律、法规，执行国家房产测量规范和有关技术标准、规定，对其完成的房产测绘成果负责。

4、乙方完成的测绘成果，应及时向______市房产交易产权登记管理中心登记备案。

5、乙方对甲方所交付的房产卷宗应妥当保管，卷宗内所有资料严禁涂改，防止遗失，乙方在作业中违章作业而造成的一切后果由乙方承担。

五、测绘项目工程费：

1、取费依据：

2、取费项目及工程总价款：

序号项目名称单价（元）总价款

依据实测总建筑面积计算

六、测绘工程款支付日期和方式：

1、自签定合同之日起___________日内，甲方向乙方支付定金人民币___________元。

2、预测结束后结清预测费用。

3、自测绘成果登记备案后，甲方应向乙方结清全部测绘工程总价款。

七、测绘工程价款全部结清之日起，乙方向甲方交付测绘成果：

序号成果名称规格数量时间

八、甲方违约责任：

1、合同签定后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方无权请求返还定金；乙方已进入现场工作，完成工作量的______%以内时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%；完成工作量超过_____%时，甲方应支付测绘工程总价款的_____%。

2、甲方未给乙方提供必要的配合，造成测绘工程停工、窝工的，测绘工期顺延。并支付窝工费。

九、乙方违约责任：

1、合同签定后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还定金。

2、乙方提供未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应向甲方偿付拖期损失费，每天的拖期损失按合同约定的测绘工程总价款的_____%计算。

最新合租合同(优选11篇)

认真重视合同价值是非常重要的。合同是涉及当事人或双方之间的民事关系所达成的协议，所以对于如何拟定基本合同，我们需要有一定的了解。针对这个问题，幼儿教师教育网的编辑特别挑选了一篇好文“合租合同”，希望你们阅读后可以获得收获并收藏本文。

合租合同【篇1】

甲方：_______________________

乙方：_______________________

第一条 本合同所指标的为______市____县______镇____园____单元______房间。

第二条 甲方作为联系人，负责和房东联系。乙方向甲方支付房租，享有房间一卧室的完全独立使用权，以及公共区域的共同使用权。乙方如果要增加合租人数，必须取得甲方同意，重新订立合同，方可进行。

第三条 租金支付形式为，在合同订立时，乙方需向甲方交_______个月的押金 _______元押金会在合租关系正常中止时退还。

第四条 租金

1.付款方式：乙方以______________方式支付房租。

2.付款时间：乙方应于本合同所规定之起租日前缴纳首期租金共计人民币____仟____佰____拾____元整，小写人民币___________元。以后每期房租到期_______日前付清下期租金。

乙方有下列情形之一的，出租人可以终止合同：

a、乙方擅自将房屋转租，转让，转借的;

b、乙方利用承租房屋进行非法活动，损害公共利益的;

c、乙方拖欠租金达_______天的。

如乙方逾期不搬迁，甲方有权向人民法院起诉，甲方由此所受损失，由乙方负责赔偿。

第五条 共同使用区域为客厅、厨房、卫生间、阳台及这些区域里面的相关设施。

第六条 合租期间，水、电、煤气、物业管理费由甲方负担。

第七条 合租期间，本着和平、友好相处的原则，双方应共同维护居住环境的卫生、安全。不得随意的干扰对方的私人空间。对方的合理建议，应积极采纳。

第八条 朋友来访，应尽量保持安静，以不干扰对方学习、生活为宜。超过_______个朋友来访，应提前告知对方。

第九条 周末的时候，私人做饭，还是搭伙，根据双方的饮食习惯，协商解决。

第十条 在租住期间，双方应本着“节约、爱惜”的原则，不得浪费水、电、煤气等。应共同维护设施的安全。

第十一条乙方需退房的话，因提前_______个月告知甲方。租住不满一月，租金按一个月收取。

第十二条 乙方具有续租的优先权。

第十三条 因为合租的特殊性质，甲方和房东租赁关系中止时，本合租合同自动失效，甲方不负违约责任。甲方必须在与房东解除合约前______个月，知会乙方。

第十四条 本合同自订立之日起，即告生效。

第十五条 本合同一式_______份，由甲方、乙方各执_______份。

甲方签章：________________________________

身份证地址： ______________________________

身份证号：________________________________

电话：____________________________________

乙方签章：________________________________

身份证地址：______________________________

身份证号：________________________________

电话： ____________________________________

签署日期：__________年_______月_______日

合租合同【篇2】

合同编号：________________

出租人：_______（以下简称甲方）

地址：_________________________

邮编：_________________________

电话：_________________________

传真：_________________________

电子邮箱：_____________________

承租人：_______（以下简称乙方）

地址：_________________________

邮编：_________________________

电话：_________________________

传真：_________________________

电子邮箱：_____________________

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、租赁物资的品名：_________；规格：_________；数量：_________；质量：_________。

二、设备租赁期限为_________年，即自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

乙方因工程需要延长租期，应在合同届满前_________日内，重新签订合同。

三、租金总额为_________元（包括手续费_________％），分_________期交付，每期租金_________元。如乙方不能按期承付租金，甲方则按逾期租金总额每天加收_________％的罚金。

四、经双方协商，甲方收取乙方押金_________元。乙方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿金后，押金余额退还乙方。

五、甲方于_________年_________季交货。乙方收货后应立即向甲方开回设备收据。

六、设备的验收、安装、调试、使用、保养、维修管理等，均由乙方自行负责。

七、设备在租赁期间的所有权属于甲方。乙方收货后，应以甲方名义向当地保险公司投保综合险，保险费由乙方负责。乙方应将投保合同交甲方作为本合同附件。

八、乙方对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的《租赁物资缺损赔偿办法》，由乙方向甲方偿付赔偿金。租赁期间，租赁物资的维修及费用由_________承担。

九、违约责任

1．甲方违约责任

（1）未按时间提供租赁物资，应向乙方偿付违约期租金_________％的违约金。

（2）未按质量提供租赁物资，应向乙方偿付违约期租金_________％的违约金。

（3）未按数量提供租赁物资，致使乙方不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金______％的违约金。

（4）其它违约行为_____________________________________________。

2．乙方违约责任

（1）不按时交纳租金，应向甲方偿付违约期租金_________％的违约金。

（2）逾期不还租赁物资，应向甲方偿付违约期租金_________％的违约金。

（3）如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，乙方还应向甲方偿付违约期租金_________％的违约金。

（4）其它违约行为_____________________。

十、本合同一经签订不能撤销。如乙方提前交清租金，结束合同，甲方给予退还一部分利息的优惠。本合同期满，甲方同意按_____元的优惠价格将设备所有权转给乙方。

十一、_________同意作为乙方的经济担保人，负责乙方切实履行本合同各条款规定，如乙方在合同期内不能承担合同中规定的经济责任时，担保人应向甲方支付乙方余下的各期租金和其它损失。

十二、变更

1．在租赁期间，甲方如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知乙方，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。

2．在租赁期间，乙方未经甲方同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。

十三、声明及保证

甲方：

1．甲方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完

成，本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

乙方：

1．乙方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本合同。

2．乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。

3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4．乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。

十四、保密

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为 _________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

十五、不可抗力

本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

十六、通知

1．根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等方式）传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2．各方通讯地址如下：____________________________。

3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

十七、争议的处理

1．本合同受_________国法律管辖并按其进行解释。

2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第___种方式解决

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

十八、解释

本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行，本合同的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本合同的解释。

十九、补充与附件

本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

二十、合同效力

本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为____________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

甲方（盖章）：___________

负责人（签字）：_________

开户银行及帐号：_________

_________年_____月_____日

签订地点：_______________

乙方（盖章）：___________

负责人（签字）：_________

开户银行及帐号：_________

_________年_____月_____日

签订地点：_______________

担保人（盖章）：_________

负责人（签字）：_________

开户银行及帐号：_________

_________年_____月_____日

签订地点：______________

合租合同【篇3】

承租人:(以下简称甲方)

出租人:(以下简称乙方)

为了更好地适应水运市场激烈竞争的形势，增强竞争力，提高经济效益，谋求双方在水运业方面良好的发展前景，依据有关法律法规的要求，本着平等、互利、自愿的原则，经甲、乙双方协商一致，签订如下合同：

一、乙方将所有的“ ”船（船舶识别号：船舶登记号 ，主要参数：总长： M，型宽：M，型深： M，总吨： ，净吨： ，总功率：台× KW）租赁给甲方经营内河航线运输。

二、租赁期限为 年，自年 月 日起至年 月 日止。

三、租金为人民币 元/年，甲方每年 月 日前向乙方交清当年租金。

四、甲方的权利和义务

1、甲方租赁船舶期间的一切经营费用由自己负责，如燃料、润料、船员工资、车船使用税、运输代办费、承运责任保险、货物保险、营业税及其他各种规费、附加费、安检费等。

2、甲方负责承租期间的船舶、机械等修理费用及各种另配件更换费用。

3、甲方租赁船舶经营期间，要遵守《海商法》、《货物运输规则》、《货物运输管理规则》等有关法律、法规，服从相关部门的管理，如有违反，由此所引起的责任由甲方负责。

4、甲方在承运货物时，必须按规定办理运输手续，必须足额购买货物保险和承运责任保险，按章纳税。如发生海损事故或货损货差，所引起的经济责任和法律责任由甲方负责，但甲方需要办理保险索赔等事宜的，乙方要给予配合，费用由甲方负责。

5、甲方租赁经营期间，所聘用的船员由自己负责，甲方必须为所聘用的船员购买人身意外伤害保险。甲方要严格遵守船舶各部职责和船舶、船员运作规范，确保船舶安全生产，要做好安全宣传教育工作，不得违规操作，不得超载，如发生海损事故或货损货差，一切后果甲方负责。

6、甲方必须妥善保管好船舶工属具和船舶证书，并经常检查船舶各种证书是否齐备有效，如有损坏或灭失，按价赔偿。必须保养好船舶，每航次卸货后把货舱及甲板冲洗干净，每两航次冲洗一次船旁，保持舱底干爽，不受潮生锈。

7、甲方有权要求乙方保证船舶完整性和合法性，不存在任何扣押。具备有效的船舶相关证书，包括船舶维修保养记录，以及保证正常运营的相关手册资料等，处于适航状态。

8、甲方保证已取得有效的交通主管部门批准的国内水路运输经营资格。

9、甲方保证船舶营运范围与交通主管部门批准的国内水路运输经营范围一致。

10、甲方不得以任何借口不交或拖交租金，否则，乙方可以随时终止本合同，并要求甲方把船舶驶回宜春港，由此而发生的一切费用由违约方负责。

11、甲方独立承担《中华人民共和国航运公司安全与防污染管理规定》所有有关安全与防污染的责任和义务。

12、在不妨碍船长履行其职责并独立行使其权力的前提下，甲方对处理涉及安全与防污染的事务具有最终决定权。

13、当安全与防污染同生产、经营、效益发生矛盾时，应当坚持安全第一和保护环境优先的原则。

五、乙方的权利和义务

1、乙方交船时，按船舶检验证书的基本要求配备各种工具属具，使船舶处于适航状态，交验船舶所需证书（详见船舶物品清单）。

2、乙方负责出租期间船舶例行打漆的费用。

3、乙方负责出租期间船舶检验及的费用。

4、乙方有权监督甲方按合同的要求进行经营，必须遵章守法，属国家指令性计划及抢险救灾、军用物资运输，须无条件服从有关部门的调配。

5、乙方向甲方保证其具有把船舶出租给甲方的权利能力和行为能力，并保证与甲方签署的合同及其与本合同有关的各项文件合法合理。

六、甲方如要将船舶转租给第三方，必须取得乙方同意并签字的书面合同。

七、其他条款

1、为了更好地做好租船期间该船的维修保养工作，并适当照顾乙方家属就业，甲方在租船期间所招聘的船员应该优先安排乙方及其家属到原船工作，工资、补贴及相关的福利待遇参照同类行业标准由双方另行协商解决。

2、船舶光租合同期届满后，由甲、乙双方商议是否续租，在同等条件下，甲方有续

租优先权。承租期满因各种原因无法再履行协议时，乙方要使船舶处于适航状态，保持船体无损伤，机械运转正常，否则，由甲方负责修理好后才能交乙方验收。

3、承包金按实际交船起止日期计收，中间剔除年检修理的时间。

4、船舶的交接工作在即本合同生效之日乙方将船舶在给甲方经营，合同期满或遇证书到期等原因无法再租赁时甲方也要在 港将船交还给乙方。

八、违约责任

双方都必须按照合同的内容执行。如有违约，违约方应向守约方承担违约责任。

九、如遇不可抗力原因（如战争、自然灾害、国家水运政策调整或其他特殊情况等）而导致租船合同无法履行的，则由双方协商解决。

十、本合同一式三份。甲、乙双方各执一份，船舶登记记机一份。自双方签字或盖章之日生效，在本合同执行完毕后失效。

甲方：

法定代表人：

乙方：

身份证号码：

签订地：

签订时间： 年月日

合租合同【篇4】

甲方：______（出租方政称甲方）

乙方：______（承租方下称乙方）

双方就称商铺一事，经双方协议达成如下事项：

一、甲方就出租莲塘村号首层______间共计______平方，租给乙方使用，每月租金______元。乙方第一个月先付交２个月租金其中一个月租金作保证金，直至租用期满退还。中途退出，没有退回。期满后，续约，乙方优先、转租与甲方商议后可转租。

二、乙方必须依时每月交清租金，过期______天，作为违约，取消商铺租用合约。

三、商铺内不得作任何违法行为，如有发生违法行为，乙方承担全部责任。

四、乙方每月准时交清水、电费，拖迟停电自负，签约后，按交水、电保证金______元。

五、乙方在使用商铺时，不能自行拆改，不得将商铺改作其它用途。商铺内装饰物，退房一律不准拆除，不作任何赔偿。

六、如国家建设征用，城中村改造，乙方无条件按时搬迁，不作任何赔偿。

七、乙方租用期间，必须清洁卫生好，损坏房屋设施，水电设施，按件赔偿，修理好。每月按时交村收清理垃圾费、治安费、管理费。做好防火安全责任。

八、如乙方有违反合约以上条例，甲方有权将商铺收回。

九、合约未尽事宜，双方协商解决。

十、合约有限期

自______年______月______日至______年______月______日止。有效期______年。

甲方：______乙方：______

代表：______代表：______

签订日期：______年______月______日

合租合同【篇5】

出租方：身份证号码：(以下简称甲方)

承租方：身份证号码：(以下简称乙方)

本合同依据《中华人民共和国城市房地产管理法》《中华人民共和国合同法》，经双方友好协商，自愿签订，有关内容由双方共同信守。使用。

二、租期为一年，由20××年7月1日只xx年6月30日止，如续租另行协商。

三、每月租金为2200元，每季租金为6600元，交款方式为每季度支付一次，押金3000元整，水、电、物管、有线费由乙方承担，房屋租金应提前半个月支付，若延期支付，乙方须按应支付数额每日千分之五的比例向甲方支付延迟履行金。

四、房屋内的一切现有设施，退房时，房屋无损坏，押金如数退还给乙方，如有损坏，由乙方负责修理、赔偿。

五、承租方不得将房屋转租或在房内从事违法活动。一经发现，甲方不负责任，并可解除本协议，所付未到房屋租金以及押金概不退还。

六、房屋承租人：入住时须注意水电安全，厕所的畅通，如有使用不当，由承租人负责维修及赔偿。

七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，本协议自签字之日起生效。

甲方：乙方：

签约日期：

合租合同【篇6】

甲方：

乙方：

为加快工程进度，乙方需要租用甲方场地进行白灰熟化、砂石料存放等工作，经甲乙双方平等协商，明确了双方的责任和义务，商定协议如下：

1、甲方的场地位于县沥青拌合站位于，占地亩，租给乙方使用。

2、租用时间，至.租用期间，

场内外出现的一切由外来因素引起的纠纷和出行道路、周围农田污染等问题，均由甲方协调处理。若运输材料车辆轧坏出行道路，乙方不负责任。如果乙方人员出现意外，事故自负。

3、甲方应保证本宗土地上的水电等基本设施的供应完整，并帮助乙方接洽水、电供应方等有关事宜，但具体收费事宜应由乙方和水、电的供应方协商，甲方不得干预。水、电费用由乙方承担。

4、甲方不得向乙方收取约定租金以外的其他任何费用而且甲方不能以任何借口干预乙方买进材料的活动。乙方施工完毕撤离时，负责其租赁土地的地表清理，不负责土地复耕，如果甲方提出其他要求，乙方有权拒绝。

5、租赁费用以及付款方式：乙方租赁甲方场地的费用共计租元，分两次结清。签订协议后先支付叁万，待租期到期后再支付剩余价款。

本协议经甲乙双方签字盖章后生效，自协议生效后，甲乙双方都应遵守协议，否则违约方按国家有关法律法规承担违约责任以及赔偿损失。本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。在本协议施行过程中，甲乙双方有异议，通过友好协商解决。

本协议一式两份，甲乙双方各一份。

甲方（盖章）乙方（盖章）

代表人：代表人：

担保人：

日期：日期：

合租合同【篇7】

合同编号：_______________

出租方：____________________________

承租方：____________________________

签订地点：__________________________

签订时间：__________年_____月_____日

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

第一条租赁财产及附件的名称、数量、质量与用途

第二条租赁期限

租赁期共_____年零_____月，出租方从_____年_____月_____日起将______交付承租方使用，至_____年_____月_____日收回。

第三条租金和租金的交纳期限

第四条租赁期间租赁财产的维修保养

第五条出租方与承租方的变更

1．在租赁期间，出租方如将出租财产所有权转移第三方，不必征求承租方同意，但应告知承租方所有权转移情况。所有权转移后，出租财产所有权以得方即成为本合同的当然出租方，享有原出租方享有的权利，承担原出租方承担的义务。

2．承租方如因工作需要，将租用财产转让第三方承租使用，必须事先征得出租方的同意。

第六条违约责任

第七条争议的解决方式

第八条其它约定事项

第九条本合同在规定的租赁期届满前______日内，双方如愿意延长租赁期，应重新签订合同。

本合同未尽事宜，一律按《中华人民共和国民法典》的有关规定，经合同双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式______份，合同双方各执______；合同副本______份，送____________单位备案。

出租方（章）__________承租方（章）________

单位地址：____________单位地址：__________

法定代表人：__________法定代表人：________

委托代理人：__________委托代理人：________

电话：________________电话：______________

电挂：________________ 电挂：______________

开户行：______________ 开户行：____________

帐号：________________ 帐号：______________

邮政编码：____________ 邮政编码：__________

鉴（公）证意见：______________________________

经办人：______________________________________

鉴（公）证机关（章）__________________________

___________年________月______日

有效期限：_____年_____月_____日

至_____年_____月_____日

监制部门：_____________________

印制单位：_____________________

（注：除国家另有规定外，鉴（公）证实行自愿原则）

合租合同【篇8】

甲方:

乙方:

第一条租赁车辆数量及用途:甲方向乙方租用5辆通勤班车，供教职工上下班使用。

第二条租赁期限:20xx年2月25日-20xx年7月20日

第三条租金及结算方式

1路公交车黑A2路公交车黑A

3路黑色A4路黑色A5路黑色a6路

1.结算方式:1月1日结算，按实际发生额计算。甲方应在一个月期满后五天内付清上月租金，乙方应出具正式发票。

第四条租赁期间的车辆安全保障

1、每辆车核定人数原则上不超过50人；

2.本着就近上下车的原则，要明确通勤站(包括通勤线路和车站)，公交车只能停在通勤站。

第五条双方的责任和义务

甲方:

1.甲方应自觉爱护车辆，保持车内卫生和设施；

2.甲方因故变更通勤时间和通勤路线，须经双方协商同意；

3.对于甲方非通勤车辆，费用另计；

4.甲方应自费为乙方司机提供一个午餐场所。

乙方:

1.乙方应向甲方提供状况良好的通勤车和司机，保证冬季供暖设施和车内一定温度，保证甲方安全、准时上下班。通勤时间应在上午7.50和4.30之前；

2.乙方同意甲方在通勤车上做车身广告，广告费300元/车。相关手续由乙方全权负责；

3.如在驾驶过程中发生事故，乙方应全权负责处理事故及相关费用，并保证承租人的通勤车将全权负责和承担因驾驶员驾驶技术造成的人员伤害和车内灾害的费用；

4.乙方提供的车辆仅供甲方早晚上下班使用，其他活动车辆另计；

5.乙方有下列情形之一的，甲方有权进行处罚:迟到(不可抗力因素除外)、旷工或缺站等。，甲方将视情节轻重扣除乙方违约金，自行车每天不等待100元至500元；

6.若车辆因交通事故或故障而停止行驶，乙方应在尽可能短的时间内安排车辆通勤，费用由乙方承担，并保证学院教职工上下班的时间。

7.乙方司机态度端正，提高服务质量，处理好与甲方骑行老师的关系。个别问题通过甲方车队协调解决，与教职工无冲突。

第六条争议由双方协商解决。协商不成的，由人民法院裁定。单方违约，违约方应承担对方的经济损失。

第七条本合同未尽事宜，双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定协商订立补充合同，补充合同与本合同具有同等效力。

第八条本合同一式两份，双方各执一份，供双方遵守。

甲方(公章):

乙方(公章):

法定代表人(签名):

合租合同【篇9】

甲方： 乙方：

电话： 电话：

为了美化环境，陶冶情操，提高工作效率，经 (以下简称甲方)、 (以下简称乙方)双方友好协商，达成如下协议：

1. 乙方提供花卉 盆供甲方租摆，用于 ，其中大花 盆，小花 盆，共计 盆。

2. 乙方负责向甲方所提供花卉的日常管理(浇水、施肥、修建)，做到无病虫害、叶面无尘土。花卉出现病虫害情况及时更换，根据季节因素进行花卉的调整，调换期为一个季度，保持所供花卉的新鲜和美观。

3. 乙方工作人员遵守甲方的一切规章制度，不得进入与租摆业务无关的区域，做与租摆无关的事。乙方工作人员在摆放植物及日常维护时应注意安全，不得损坏甲方设施，保持现场清洁卫生，做到人走净场。

4. 甲方应为乙方提供管理上的方便条件，并保证不丢失、不损坏，否则应按赔偿给乙方(赔偿金额为该花卉月租摆管理费用的五倍)，但花卉的自然死亡由乙方承担，甲方不负责任。

5. 甲方对乙方所提供的花卉只能在上述指定的范围内摆放，不可做其他用途。甲方如需要更换摆放位置及品种(同种规格及价格的)应及时通知乙方办理及需支付更换花卉的运费，未经乙方允许，私自搬动更换位置，造成花卉死亡和套盆损坏，应由甲方负责赔偿(赔偿金额为该花卉月租摆管理费用的五倍)。

6. 甲方每季度付给乙方花卉租摆管理费用 元(人民币)，甲方如果需要增加花卉数量，可随时和乙方协商，乙方按合同指定的租摆价格的单价来计算增加的租摆费用。在花卉摆放好后，立即签订附加合同。

7. 租金必须于租摆费用到期七日前按时交纳，最迟不得超过三天，否则每天按花卉租摆管理费用的10%追加滞纳金。

8. 租摆时间：从二零 年 月 日至二零 年 月 日止，为期 。

9. 甲方如果更换或迁移地址，必须事先通知乙方，协商解决花卉的租摆问题。

10. 违约责任：甲乙双方如果单方面违约提前终止合同，需付对方违约金，违约金为一个月的`绿植租金，合同到期后，甲乙双方有权终止合同或者续签。

11. 本合同一式两份，双方各执一份。双方签字、盖章后即生效。

12. 双方未尽事宜，双方本着友好协商的原则另行协议。

甲方： 乙方：

日期： 日期：

合租合同【篇10】

出租人：_______________身份证号：_______________

承租人：_______________身份证号：_______________

居间人：_______________

第一条甲方自愿将坐落在的房屋出租给乙方，该房屋建筑面积________________平方米，房产性质为________________，证号________________，甲方保证出租该房的合法性。

第二条租赁期限自________年________月________日至________年________月________日。

第三条租金________________元/月。租房保证金________________元，在本合同到期时，房屋无损坏且各项费用结清后三日内甲方将租房保证金无息退还给乙方。

第四条租金支付方式：乙方每支付一次，首期租金与保证金在本合同签订时支付，以后每期租金乙方应于到期前一个月支付给甲方。

第五条甲方必须保证该房屋建筑结构完好，设施均能正常使用，并负责该房屋的维修，维修费用由甲方承担。但因乙方造成的损失，应由乙方负责维修，并承担维修费用。第六条甲方应于年月日前将房屋交付乙方，乙方承诺房屋用于，未经甲方书面同意，乙方不得改变该房屋用途。

第七条租赁期内，乙方负责承担该房屋相关水、电、煤气、电话、有限电视、宽带业务、卫生、物业管理等费用。

第八条租赁期内，乙方如需对房屋进行装修或增加附属设施，必须事先征得甲方书面同意，且乙方不得改变房屋结构。租赁期满后，房屋内由乙方增设的附属设施，乙方自行拆除带走，并将房屋恢复原样。

第九条乙方必须遵守国家的法律、法规，不得利用该房屋进行违法活动。乙方不得私自转租、分租该房屋，如确属必要，可由甲、乙双方另行商定。

第十条租赁期满后，乙方如需续租，应在房屋租赁期满前一个月将续租意向书面通知甲方，如甲方继续出租房屋，则在同等条件下应优先考虑乙方的续租要求。

第十一条租赁期内，一方要求提前解约，必须提前一个月通知对方，并征得对方同意。未经对方同意，擅自单方终止合同的，应向对方支付一个月租金作为违约金，并赔偿损失。

第十二条居间人的甲方佣金元，乙方佣金元在本合同签订时一次性支付，具体支付方式为。甲乙双方任何一方不履行合同，或者不完全履行合同致本合同终止的，违约方应在违约行为发生之日起三日内向居间人支付全部佣金，届时守约方已支付的佣金将予以退还。

第十三条本合同签订后，居间人责任自行终止。甲、乙双方在租赁期间发生的.纠纷，居间人有协助解决的义务。

第十四条本合同约定条款，三方应共同遵守。逾期付款的，每逾期一日，应按月租金的%支付违约金，逾期超过十日的，守约方有权解除合同，并有权要求违约方支付一个月租金作为赔偿。第十五条甲方承诺出租此房已征得共有权人同意。

第十六条合同争议应协商解决，若协商不成，应向出租房屋所在地的人民法院提起诉讼。

第十七条本合同签订时水表读数度，电表读数度，煤气表读数度

1、屋内附属设施：

2、其他：

第十八条本合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，居间人留存一份，每份均具有同等法律效力。

甲方：________________联系电话：________________

乙方：________________联系电话：________________

居间人：________________经办人：________________联系电话：________________

________年________月________日

合租合同【篇11】

承租方：_________

第一条租赁古筝的状况。

__________________牌_________成新古筝一台，零配件有_________，_________，_________，_________，_________，_________，_________。

第二条租金。

1.每月租金共计人民币_________元，承租方于接收古筝时向出租方付清。

2.古筝租赁3个月起租，租赁日期不足3个月按3个月计算。

第三条押金条款

1.承租方应于租赁合同书签署之日一次性足额交付_________币_________元押金给出租方，押金不计利息。

2.出租方应于租赁合同书期满或双方协议解除合同后，在无任何纠纷的情况下，除依照本合同及附件的规定应扣除的费用外，剩余押金即时归还承租方，押金将于当日内退还。

3.租期过期后承租方可自行将押金抵作租金。

4.承租方在租期满后在本机构购买新琴的一律八折优惠!

第三条应尽事宜

在古筝租赁期间承租方应爱护古筝，如出现古筝非自然损坏如硬伤等，应按损伤程度折旧。零件丢失，按原价赔偿。

第四条本合同未尽事宜，甲乙双方可共同协商，签订补充协议。本合约一式两份，各具法律效应，

出租方：承租方：地址：地址：

电话：电话：

签约地点：签约时间：

合同有效期限：至年月日

检修合同优选

出色的合同有哪些优秀的要素？现在人们对合同的重视也越来越高。合同的内容是由签署合同的双方共同约定的，幼儿教师教育网编辑为您搜集整理了与“检修合同”相关的信息，希望能给您一些启发。相信这篇文章能为您提供有价值的帮助，并且相信您会对自己的选择感到满意！

检修合同(篇1)

检修合同是指设备、设施、建筑等在运行中或者正常使用期间需要进行维修、保养、改造等工作的合同，一般包括服务内容、服务标准、服务期限、价格、支付方式、责任承担等内容。检修合同的签订对设备的维护和延长使用寿命具有重要意义，因此需要严密制定，确保各方利益得到充分保障。以下是一份检修合同的范文，供参考。

甲方：XXX设备有限公司

乙方：XXX维修服务有限公司

在本合同中，甲方是设备的拥有者或者运营者，乙方是设备的维修服务提供者。

一、服务内容

1. 甲方将设备交由乙方进行定期维护，包括但不限于机器清洁、检查设备运行状况、更换易损件等工作。

2. 甲方可以根据需要要求乙方进行设备的紧急维修或者设备升级改造，乙方将负责协商工作方案并实施。

3. 乙方将向甲方提供设备维护的详细记录，包括维护时间、维护内容、设备运行状况、维修费用等，并及时报告设备的异常情况。

二、服务标准

1. 乙方将按照行业标准和设备使用说明书的要求进行维修服务，确保设备具有良好的安全性、可靠性和稳定性。

2. 乙方将采用先进的维修技术和设备，确保维修质量和效率达到最佳水平。

3. 乙方对设备维修期间造成的任何损失均应进行赔偿或者补偿，并承担相应的责任。

三、服务期限

1. 本合同的服务期限为一年。在服务期限内，乙方将为甲方提供合格的设备维修服务。

2. 如需延长服务期限，甲方和乙方需提前协商，并签订书面合同以确认延期。

四、价格

1. 根据双方协商，每次维修服务的价格应在合理范围内，并包括维修费、人力费、材料费、差旅费等。

2. 如发生紧急维修或者设备升级改造，双方应协商价格并确认后再进行工作。

五、支付方式

1. 甲方应按时支付乙方所提供的维修服务费用，如未按时支付，乙方有权暂停服务并要求甲方支付滞纳金。

2. 支付方式包括银行转账、现金、支票或者其他协商方式。

六、责任承担

1. 甲方和乙方应根据本合同的内容和服务要求履行各自的责任。

2. 如因乙方的原因导致设备损失或其他问题，乙方应承担全部责任，并进行相应的赔偿和处理。

3. 如因甲方的原因导致设备损失或其他问题，甲方应承担全部责任，并进行相应的赔偿和处理。

七、解决争议

如双方发生争议，应协商解决。协商不成的，可向当地仲裁委员会或者法院起诉解决。

八、其他事项

1. 本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。

2. 本合同自双方签字盖章后生效，履行完毕后自动失效。

甲方：XXX设备有限公司

签字：___________________日期：__________________

乙方：XXX维修服务有限公司

签字：___________________日期：__________________

检修合同(篇2)

依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，遵循平等自愿、公平和诚信的原则，双方就日常改造施工事项订立如下合同条款：

2、工程承包范围：精制中效排风机组、多功能净化器拆除和高效排风机组安装工程。

4、工程承包方式：承包人对工程的人工、主材、辅材和机械实行总承包；承包人需要提供主材的检验合格证、检测报告，经发包人确认后方可用于施工。主辅材的具体划分双方共同确认。

5、施工要求及验收：承包人必须严格施工过程控制，及时办理过程控制手续；按照甲方要求提交《施工方案》、《安全施工计划》、《安装验证计划》等等。按照发包人提供的施工图纸和技术要求，结合现场实际情况进行组织施工。工程施工必须符合相关施工规范的要求。工程验收依据图纸和技术要求现场进行，验收必须有双方代表参加。验收后承包人提供竣工资料一套，并按发包人提供的标识材料和要求进行管道标识。工程质保期为验收后一年。

6、工程结算：施工结束后，双方依据现场竣工内容进行工程量确认，承包人将确认的工程量依据河北省安装定额据实编制工程决算书。发包人提供的设备及主材不计入决算总额。

7、工程费支付：合同总金额（即该工程决算，含税价）为人民币43809元，（大写：肆万叁仟捌佰零玖元整）

7.1工程交工后，承包人按照第6条的要求据实编制工程决算书，决算书递交10日内发包人审核，决算书经双方确认后，10日内发包人支付100%工程款。并开具全额发票。

关于主材和结算价格：承包人按照发包人要求的材料标准进行材料采购，主材结算价格为双方认可的价格。主材质量由承包人负责，由于材料质量引起的问题，由承包人承担相关责任。

8、其他约定：

9.1已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速将其运出场外。具有合格证书的建筑材料、设备，任何一方如有异议要求检验时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检验的一方承担；如属不合格产品，检验费用由供料一方负担。没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格的建筑材料、设备、构配件等，双方均不得用于本工程。若由材料人员失职或其它原因造成不良后果，由责任一方负责。

9.2工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的_5_％偿付逾期违约金。

9.3工程交付时间不符合规定，按合同总价的'__5_％偿付逾期违约金。

9.4施工过程中出现修改或变更，双方执行变更签证。

9.5 承包人在现场施工时，必须严格遵守发包人现场的厂规厂纪；服从发包人和监理的现场监督管理；履行承包商现场《安全生产、消防安全和治安保卫协议书》、《三级安全教育》、《保密协议》规定的义务；若有违反，发包人有权终止合同，由此产生的后果承包人承担责任；由于安全措施不力造成的事故，责任由承包人承担。

合同的有效期为工程款付清和质保期满。

本合同经双方代表签字、盖章后生效。

本合同一式肆份，双方各执贰份。

本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成双方同意向秦皇岛经济技术开发区人民法院提起诉讼。

发包方（盖章）：秦皇岛紫竹药业有限公司 承包方（盖章）：河北建设集团安装工程有限公司

签订时间：

检修合同(篇3)

检修合同范文

一、合同的缘由

甲方是一所大型发电企业，为确保设备运行状态，甲方需要对其电厂内机组进行年度检修。甲方希望将检修任务委托给专业的机电检修公司。因此，甲方与乙方机电检修公司签订了本次检修合同。

二、合同的基本情况

甲方：xxxx大型发电企业

乙方：机电检修公司

合同编号：xxxxxx

检修时间：2021年xx月xx日至xx月xx日

检修内容：

1.对电厂内xx台机组进行全面检修

2.清洗、调整、更换机组零部件

3.检查机组的运行状态及运行参数；

4.对发现的问题及时进行维修

三、合同的条款

1.合同签订后，甲方应向乙方提供组织机构代码证、营业执照、税务登记证、法人代表授权书等必要资料，以保证乙方有资格承担此次检修任务。

2.甲方应准备好机组所需的各种专用工具和物资以及必要的安全防护设施，确保乙方员工作业时的安全。

3.乙方派遣检修人员应具有相关的电力检修经验和专业技术水平，并必须接受甲方的安全教育和操作规范的培训。

4.乙方必须按照检修合同规定的时间和进度完成检修任务，如因乙方原因导致任务延期，乙方需要承担相应的违约责任。

5.乙方承认并保证其在检修过程中遵守国家法律法规以及行业规范和标准。

6.乙方在检修完成后，应向甲方提供检修报告并就具体检修方案和进度汇报给甲方。

7.乙方不得利用检修任务泄露任何甲方机密信息，责任自负。

8.本合同自签订之日起生效，即便双方之间存在争议或纠纷，也应该互相尊重，协商解决。

四、合同的签署

甲方公司（盖章）：_______________乙方公司（盖章）：_______________

法定代表人：___________________法定代表人：___________________

签署日期：______________________签署日期：______________________

检修合同(篇4)

检修合同范文

一、检修合同简介

随着社会的不断发展和科学技术的不断进步，各行各业的设备和工具的使用率越来越高，而为了保证设备的正常运转，也为了降低设备的维护成本，企业会定期进行设备检修，那么，在进行检修前，就需要签订一份检修合同。

检修合同即是指企业与检修公司或个人之间所签订的一份正式合同，是用于规定检修双方的权利义务和设备检修的具体细节的一种规范性文件。

二、检修合同的主要内容

1.检修双方的基本情况，包括检修企业和检修公司或个人的公司名称、地址、联系人、电话等；

2.检修设备的详细信息，包括设备名称、型号、规格、数量、使用年限等；

3.检修的具体内容，包括检修的时间、地点、检修人员的资格要求和人数等；

4.检修报价和付款方式，包括检修费用的具体标准、优惠政策、付款方式等；

5.检修的保修期限以及保修范围和保修方式，包括如果检修后设备出现了问题，检修公司如何进行售后服务，维修的标准和费用等；

6.双方的违约责任与解决争议的方式，包括对于双方违反合同的责任和赔偿标准，争议解决的方式等。

三、检修合同的样板模板

检修合同

甲方：检修企业

联系人：

电话：

地址：

乙方：检修公司或个人

联系人：

电话：

地址：

经协商一致，甲乙双方在平等自愿的基础上，签订以下检修合同：

一、设备情况

品名：

型号：

规格：

数量：

使用年限：

二、检修内容

检修时间：

检修地点：

检修人员要求及人数：

检修费用：

（1）检修费：

（2）其他费用：

（3）付款方式：

三、保修情况

保修期限：

保修范围：

保修方式：

四、违约责任

甲方如未按约定时间准备设备或无正当理由取消检修，则按照检修费的30%收取违约金。

乙方如未按约定时间完成检修或检修不合格，则向甲方赔偿相应的损失（包括设备损失和生产中断损失）。

五、争议处理

任何因本合同引起的争议，双方应友好协商解决，如无法协商解决，则应提交仲裁解决。

六、其他事项

1.本合同一经签署即生效，自始到止。

2.本合同附件为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3.本合同二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

时间：年月日

检修合同(篇5)

委托方（甲方）： _____________________

服务方（乙方）： _____________________

经双方协商，____________煤焦油加工厂（以下简称甲方）委托______________大型电机变压器修理厂（以下简称乙方）维护甲方三台电力变压器密封问题。协议内容如下：

一、职责划分：

1、甲方负责被检修变压器的停送电及、母排的拆接工作，确保检修期间的安全停送电。

2、甲方专业人员对乙方在变电站的维修工作及安全工作负有工作指挥权。

3、甲方负责对电气设备日常的管理，协调处理检维修与生产的相关事宜，积极配合乙方做好维护工作。

4、甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。

5、甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等。

6、乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。

7、乙方在工作之前应接受岗前安全教育，并签订安全责任状（安全操作措施）。

8、乙方在工作范围内应严格服从甲方有关职能部门的工作安排。

9、乙方负责甲方被检修变压器的检修工作及竣工实验工作，确保检修质量。

10、乙方应确保所检修电力变压器的完好率达到甲方的规定要求。

11、乙方应根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

12、乙方维护人员必须每日定时进行巡检，并确保安全工作。

13、维护中所需要的常规工具由乙方自行解决。

二、双方权利：

1、乙方工作人员必须持证上岗。

2、甲方有现场指挥作业的权利，乙方应积极予以配合。

3、甲方对检修质量有检查评定的权利。

4、未经甲方安排的项目施工，乙方不得开工。

5、甲方负责提供安全的作业环境，并办理有关手续。

6、乙方负责审核工作票办理、及现场的安全措施。

7、乙方有向甲方上报检修项目改造建议的权利和义务。

8、乙方有权拒绝违章操作、指挥， 有权拒绝在不符合安全施工规范条件下作业，保证人员和设备的安全。

9、乙方有义务根据设备检修后的.运行情况进行跟踪，出现问题应及时解决。

三、维护范围：

根据《石油化工设备维护检修规程》和电气设备维护检修相关文件的要求进行维护检修，具体工作内容为：

1、处理变压器大盖密封不良的问题，必要时可更换变压器大盖密封胶圈：变压器规格：S9—M—800/10 数量：2台；S9—M—1250/10 数量：1台。

2、处理变压器卫生，及检修现场的杂物，绝对不允许带电体表面和周围有杂物。

3、对检修完的变压器做耐压实验，并出具合格的实验报告。

4、乙方应与甲方一起对检修质量进行检查，对存在的问题乙方应在两日前进行整改。

四、检修费用：

总价： 三千元整（小写：￥3000元）。

甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：____________

甲方机电厂长：__________ 乙方负责人：______________

甲方检修负责人：________

日期：__________________ 日期：_____________________

检修合同(篇6)

发包单位， 发电厂 (以下简称甲方)

承包单位， 电力检修有限公司 (以下简称乙方)

一、工程概况，

1.工程名称， 发电厂主设备检修、维护

2.工程地址，

二、工程项目期限，

自 年 月 日起开工至 年 月 日止完工。

三、总则

甲方将本工程项目委托乙方施工，为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订工程合同的同时，签订本协议，作为工程合同的附件，双方必须严格执行，经双方协商达成如下协议，

1.乙方必须具备承揽工程所必须的、符合规定的资质和条件。

2.在签订工程承包合同之前，双方必须签订安全协议书作为工程合同的附件，协议书一式四份，一份甲方发包部门保存，一份由乙方承包单位保存，一份交发包部门合同管理，一份交发包单位安全环境监察部存档。

3.乙方应指定一名安全负责人，对施工人员和施工现场的安全工作负责。乙方安全负责人每周五下午到甲方安全环境监察部汇报施工中的安全情况,参加甲方的安全会议,服从甲方安全环境监察部的领导。

4.施工中发生安全事故和较严重问题必须立即汇报甲方安全环境监察部、设备部。

5.为保证本协议的贯彻执行，乙方必须向甲方安全环境监察部交纳工程总造价的5%作为安全施工保证金，此保证金作为对违反本协议的处罚和赔偿用款，不足时由乙方补齐，节余款退给乙方。

6.施工中，因乙方责任或乙方施工人员违章行为造成的人身和设备事故，乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。乙方必须配合甲方进行事故的调查和分析，相关的事故报告由乙方填报。

四、甲方的安全责任

1.甲方在工程项目发包前，必须对乙方承包单位的资质和条件进行审查，凡资质和条件不符合要求的承包单位不能承包企业本项工程。

2.开工前，甲方根据乙方提供的花名册，审查施工人员的年龄、健康状况、工种配备情况是否符合施工工程要求。

3.甲方负责人对乙方负责人、工程安全负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底，并应有完整的记录。

4.在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，甲方在乙方教育培训的基础上，对乙方全体施工人员进行安全教育培训和考试，并提供有关安全生产的规程、制度、要求。

5.向乙方提出制定确保施工安全的组织措施、安全措施和技术措施(简称，三项措施)要求，并按三项措施要求做好落实，在有关设施、设备上设置明确的安全警告标志。

6.对乙方提供的不符合安全要求的施工机械、工器具、安全用具、安全防护用具应及时制止。现场安全设施不满足安全需要不允许开工。

7.在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，甲方应事先要求乙方做好危险点分析，并制订安全措施和应急预案，经甲方审核批准后，监督乙方实施，并按电业安全工作规程要求乙方设监护人。

8.甲方有义务根据工作的需要，为乙方的工作办理工作票、动火票，现场派监护人员。

9.发现乙方或施工人员的违章行为有责任及时制止，并按规定给施工单位考核罚款，严重时有权停止作业，进行必要的整改。

10.乙方因违章作业造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，甲方有权对承包方按有关规定进行处罚。对于情节严重的，甲方有权停止该项工程合同的执行。

五、乙方的安全责任

1.必须按照甲方的要求提供相关材料，接受资质和开工条件等审查手续;并交纳本工程合同总价5%的安全施工保证金。

2.乙方在开工前必须对全体施工人员进行全面的安全规程、消防安全、电力设施保护和社会治安等方面知识的培训和考试。在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，乙方必须请甲方进行再教育培训。

3.积极主动地了解所承包工程的生产和工艺流程的特点，对作业现场可能的危险因素进行分析;组织全体施工人员认真学习，学习要有签字。

4.在有危险性的电力生产区域内作业，有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏及电网破坏事故的，要主动配合甲方完成对施工负责人、技术人员和施工人员的培训和教育考试。乙方应事先做好危险点分析，并制订安全措施和应急预案，经甲方审核批准后，监督乙方施工人员实施，并按电业安全工作规程的要求设专职监护人。

5.开工前主动到甲方设备部、安全环境监察部、保卫部办理开工申请、施工安全协议、施工人员生产准入(出入证)等手续，并要求施工人员佩戴好证件。

6.认真制定确保施工安全的组织措施、安全措施、技术措施和相关预案，经甲方审核批准后，贯彻落实。

7.乙方不得擅自将工程转包或分包，严禁返包，即乙方将工程的某些具体工作交由甲方的二级部门、班组或个人完成。乙方在工作中遇有特殊情况确实需要由甲方配合完成的工作，需书面提出申请，经甲方领导批准后，指派有关部门、班组完成。

8.乙方在施工过程中不得擅自中途换人，特殊情况需要换人时须提前2天履行手续征得甲方设备部的同意，并对新参加工作人员履行相应的安全教育、培训和考核，合格后方可使用。

9.现场施工中，必须严格执行电业安全工作规程、电力建设安全工作规程和甲方安全管理考核标准、承发包工程安全管理规定、“两票”使用管理规定、反违章考核管理办法、消防安全管理制度等有关安全、消防、治安及文明生产的相关规定，严格执行工作票制度。

10.乙方必须自觉接受甲方的安全监督、管理和指导，对甲方提出的技术和安全方面的意见必须及时整改;发生危及人身或设备安全的情况，除按规定逐级上报外,还必须立即停止作业并报告甲方。

11.乙方施工人员因违章作业,造成设备停运、损坏，火灾及人身伤亡等影响安全生产的，必须接受甲方的处罚。

12.乙方办理入厂手续时，需提供施工人员的登记表，提供施工机械、工器具及安全防护用品登记表。并对提供的数据和信息的真实性负责。

13.乙方不得使用童工;非技术性的工作，工作人员年龄不得委派低于18周岁或超过55岁;所有工作人员不得有电力生产的职业禁忌症。

14.乙方特种作业人员，必须经过有关部门的安全、技术培训，并取得相应的操作证，并持证上岗。

15.乙方人员不得随意进入甲方生产车间开启、关闭运行设备，导致设备异常运行和机组非计划停运。更不得随意接驳电源、气源、水源等，如需临时接驳，须经甲方设备部批准，办理手续，明确正常及事故情况下的操作范围。

16.乙方车辆进入厂区不大于15km/h，保证车辆、行人、厂区设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，并对造成交通等意外事故承担全部责任。

17.乙方在施工过程中当天产生的垃圾应当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。

六、违约责任，

1.由于甲方不进行开工前安全教育,不审批“三项措施”方案、现场交底不清楚,标识有误造成的事故,由甲方承担责任。

2.甲方承担由于设备、系统隔离措施不严密、系统泄漏所造成的各类事故责任。

3.乙方承担未受过安全教育,未按规定穿戴劳动保护用具,不服从甲方现场安全管理、超指定区域、超时限作业而造成的各类事故责任。

4.乙方承担违反甲方安全管理制度和规定,违反安全规程、安全技术措施不落实、现场安全管理不到位而造成的各类事故责任。

5.乙方承担由于自身违章指挥、违章作业、擅自动用甲方设备、管线及其它设施而造成的各类事故责任。

6.乙方承担未进行不间断检测分析、不及时采取措施所造成的各类事故责任。

7.乙方承担车辆超速、超载、超高、超长或未按指定路线行驶，各类设备、物料乱放及未经许可占用消防通道未办手续进入易燃易爆区域所造成的事故责任。

8.由于乙方违章作业,造成乙方人员人身伤害和急性中毒,由乙方承担责任并负责善后处理。

9.由于乙方责任造成甲方人员受到伤害和财产损失,由乙方负责赔偿。

七、违章考核

1.承揽工作现场不戴安全帽及不规范者，考核责任单位50元/人次。

2.严禁吸烟现场吸烟者或责任区域每发现一个烟头考核责任单位100元/人次。

3.使用不合格的工器具、安全用具，对责任单位进行安全教育并考核责任单位500元/件。重复性发生考核责任单位1000元。

4.发生一次火险事件考核责任单位500元，停止其工作并进行安全再教育。重复性发生考核责任单位1000元。

6.发生一次高空落物未遂事件考核项目责任单位500元，停止工作并进行安全整改。重复性发生考核责任单位1000元。

7.发生一次环境污染未遂事件考核项目责任单位500元，停止其工作并进行安全整改学习。重复性发生考核责任项目单位1000元。

8.未按规定办理生产准入手续(人及车辆)，每发现一次考核项目单位责任人50元。

9.项目检修当日完工或竣工结束，现场必须彻底清洁，没有达到点检竣工验收要求或没有清洁当日工作现场，视面积考核施工方100元至500元。

11.现场孔洞未及时封堵(防护)、封堵(防护)措施不严密可能对人身、设备的安全构成威胁的考核责任单位100元，停止工作进行安全整改。重复性发生考核责任单位1000元。

12.施工单位使用童工;非技术性的工作，工作人员年龄低于18周岁或超过55岁;工作人员有电力生产职业禁忌症的，每发现1人罚款50元，同时责令施工单位限期清退，逾期不清退，施工现场再次有年龄超限人员的加罚500元。

13.施工单位施工人员擅动生产设备、设施等，造成甲方生产附属设备停运或故障，罚款5000元。重复性发生考核责任单位10000元。

14.施工单位施工人员擅自进入施工区域以外的生产场所，考核责任单位500元/人次。

15.施工中发生不安全情况未按规定及时上报，罚款5000元。重复性发生考核责任单位10000元。

16.施工中，乙方对甲方提出的安全隐患不及时整改，罚款500元;情节严重或对甲方造成影响的，停止该项工程合同的执行，扣除全部施工安全保证金，同时，负责赔偿甲方的损失。

17.无论施工项目大小，因乙方责任造成的甲乙双方人身重伤及以上人身事故，没收全额安全保证金，并接受甲方工程罚款。同时承担地方政府的经济处罚。

18.施工中，因乙方责任造成的生产设备事故，乙方要承担全部责任，并负责赔偿甲方全部损失。

八、执行规程，

1.双方在履行合同时执行电力安全工作规程和电力建设安全工作规程及中国大唐集团公司、甘肃公司、甘谷发电厂的安全生产相关规定。

九、本协议为承包合同附件，与所承担的工作内容配合使用，工作结束，协议期限结束自行终止。

发包单位盖章(合同章) 承包单位盖章(合同章)

法人代表， 乙方法人(委托人)代表，

甲方安全负责人， 乙方现场负责人，

安全环境监察部负责人，

安全环境监察部(盖章)

年 月 日

检修合同(篇7)

检修合同是建筑工程中的重要合同之一，它是为了确保建筑物在一定时间段内能够保持安全、顺畅运行而签订的。本文将从检修合同的定义、签订、履行等方面进行详细分析，以期对读者有所启发。

一、检修合同的定义

检修合同，是指由建筑物的所有人或运营者与检修公司签订的一种协议。合同规定了检修公司要负责对建筑设施进行定期或临时的检修、维护、保养的工作，并规定了检修费用、工作周期、工作内容、职责等事项。检修合同旨在确保建筑物的运行状况不会影响业务运营，并及时发现和解决建筑物的问题，以确保建筑物的安全运行和扩展使用寿命。

二、检修合同的签订

1. 签订方

检修合同的签订方通常是包括建筑物所有人、管理公司、运营公司等。它们通常会在合同中规定自己的权利和义务，并约定检修公司的服务范围、条件等。

2. 合同内容

（1）指定检修范围：确定需要检修的具体设备、设施、部位等，并约定检修的频次和检修地点等。

（2）约定服务内容：确定检修公司的具体工作任务和职责，包括检修方案、检修材料、技术人员、安全措施等。

（3）约定检修费用：约定检修费用的支付方式、标准、结算时间等。

（4）约定违约责任：约定双方在合同期内遇到的违约责任和相关的赔偿方式。

（5）保密条款和延期约定：约定双方在签订合同后，在合同有效期内针对相关事项的保密条款和延期情况。

3. 合同履行

检修合同的履行一般应包括以下几个阶段：检修准备、实施检修、检修后处理和检修总结。在检修准备阶段，一般需要双方沟通确认检修周期和检修金融，明确服务购买方的需求和检修公司的工作规范。在实施检修阶段，检修公司需要专业技术人员按照计划完成检修任务，确保检查设备能够正常工作。在检修后处理阶段，检修结果需要由检修公司写成检修报告，经过验收后向服务购买方提交检修报告及收费说明。在检修完成后，服务购买方应给予一定的评价和反馈意见，检修公司也应及时改进，使服务得以不断优化。

综上所述，检修合同在建筑工程管理中具有重要的作用，可以有效地确保建筑设施的运行安全和扩展使用寿命。因此，签订合同双方应共同确保检修合同的权益得到切实维护。

检修合同(篇8)

1、概述

承德正和炉料开发有限公司现有日产500吨活性石灰套筒窑2座，已形成年产35万吨石灰的能力。

主要设备包括套筒窑本体设备、上料设备、出灰设备、压球设备、钝化设备、动力介质供应设备等相关设备设施。

为保证正和炉料开发有限公司在线运行设备及附属设施得到及时的维护、检修，确保设备性能保持良好的状态，甲方将正和炉料开发有限公司所属生产、生活设备设施的日常检修、维护(以下简称维保)交给乙方。根据中华人民共和国民法典以及其它有关规定，为进一步明确双方的责任、权利、义务，签订以下协议，双方共同遵守执行。

2、主要设备承包范围及检修内容，

2.1承包范围

承德正和炉料开发有限公司在线运行设备、设施、构筑物(结构部分)等维护检修实现年度承包。承包范围如下，

2.1.1、截止 年 月 日，维护检修中心负责承德正和炉料开发有限公司现有所有设备设施的维护保养、检修、事故抢修、现场清理等。

2.1.2、备件的组装、安装;离线设备部件的组装、修配;小型件的改造、制作;简单工器具的制作。

2.1.3、维护检修中心负责备件的倒运吊装。

2.1.4、负责液压站及站内地面保洁等日常管理工作。

2.1.5、现场消防、安全设施的维护。

2.1.6、负责公辅设施如办公楼、休息室采暖、供水的维护。

2.1.7、介质管线的节点以新钒厂大墙为准。

2.1.8、特种设备包含起重设备(不含叉车)、压力容器、压力管道、吊夹具等。

2.1.9、设备(含介质管线)、设施、构筑物的防护、防洪、防汛、防雨、防寒、保温等措施的实施按2.4条款相应内容执行。

2.1.10、承包区域内安全隐患整改、现场管理整改等工作，设备检(定)修等。

2.1.11、日常检修所需简易脚手架由维检中心负责自行搭建，需要搭钢管架子由正和公司负责。

2.2 维保界面

2.2.1设备具体维护界面

2.2.1.1、维检中心负责维护所用备件、材料、二类机电的领换。

2.2.1.2、链条、链轮及钢丝绳的润滑由正和厂岗位。

2.2.1.3、减速机箱体的日常检查加油，由正和厂岗位负责，清洗、换油由维护检修中心负责。风机轴承箱或轴承座的日常检查加油由正和厂岗位负责，清洗油箱及换油由维护检修中心负责。

2.2.1.4、液压站及稀油润滑站的检查加油、换油及在线过滤由维护检修中心负责。

2.2.1.5、无加油嘴的电动机的加油由维护检修中心负责。

2.2.1.6、电动机(包括电动滚筒)由自动化中心负责检测，现场保存由正和厂岗位负责，7.5kw以下(含7.5kw)不需要找正的电机更换由自动化中心负责，其它电机更换由维护检修中心负责。电机更换时要求将旧电机的联轴器或叶轮拔下的由维护检修中心负责。

2.2.1.7、电动滚筒的加油、日常补油及油品的准备由正和厂岗位负责，维护检修中心配合。电动滚筒漏油及端盖紧固处理由维护检修中心负责。

2.2.1.8、各皮带机滚筒的日常加油(有加油点的)由岗位工负责,检修时开盖加油由维护检修中心负责。皮带跑偏器的调整及上托辊、下托辊的领换由正和厂负责。皮带机配重的调整由正和厂岗位负责，维护检修中心配合吊装。皮带机清扫器的调整维护由正和厂岗位负责，制作、更换由维护检修中心配合。

2.2.1.9、通径在DN25以上的电动阀门的更换由维护检修中心负责，DN25以下(含DN25)的电动阀门(螺纹连接)的更换由自动化中心负责，法兰连接的由维护检修中心负责。电动执行机构的更换由维护检修中心负责，电磁换向阀及线圈更换归自动化中心负责。调节阀的阀体的更换由维护检修中心负责。仪表、热电偶的更换由自动化中心负责(压力管路的开孔、焊接由维护检修中心配合)。流量孔板、流量计(DN25以上及法兰连接)的更换由维护检修中心负责。

2.2.1.10、压力表(带电接点)的备件、领换由自动化中心负责。

2.2.1.11、正和厂负责皮带机的皮带计划、更换及废旧皮带的回收，维护检修中心负责皮带的胶接、接头的日常修补。

2.2.1.12、整体制动器、推动器、制动瓦的领换、调整由维护检修中心负责，制动器线圈的日常领换由自动化中心负责，机电一体的液压缸、分体式的液压缸、电机的领换归维护检修中心负责。

2.2.1.13、各种临时用电的电缆、照明线缆、灯具、灯泡等由正和厂提供，接电由自动化中心负责。

2.2.1.14、DN300以下的手孔及煤气系统人孔的拆封由岗位负责，其它人孔的拆、封由维护检修中心负责。

2.2.1.15、阀门填料由维护检修中心负责，丝杆加油由岗位负责。

2.2.1.16、设备转动及传动部位的安全防护罩，在维护或修理时，哪个单位揭开的在修理完后，由哪个单位负责恢复，岗位负责监督。

2.2.1.17、所有设备使用的钢丝绳由维护检修中心负责更换。

2.2.1.18、日常套件的组装，更换下来的设备及备件修理由维护检修中心负责，需返回厂家修理的设备、备件由正和厂负责并承担费用。

2.2.1.19、套筒窑用品的制作(包括扒灰耙子、吹扫管等)由维护检修中心负责，材料由正和厂负责准备。

2.2.1.20、现场检修用车(汽车、吊车)由正和厂负责。

2.2.1.21、检修完成后48小时内维护检修中心清理完现场，将更换下的设备或备件放到指定地点，乙方拆除的报废件由乙方负责切割,甲方负责运输。

2.2.1.22、办公楼、职工休息室、主控室等建筑物内采暖及上水，回水设施的维修保养(包括改造)，由维护检修中心负责。

2.2.1.23、正和厂路灯钢构部分维护由维护检修中心负责。

2.2.1.24、正和厂化验室设备机械部分由维护检修中心负责，电气部分由自动化中心负责。

2.2.1.25、维护检修中心负责日常维护中自动化的电、气焊配合工作。

2.2.1.26、气动风管的更换归维检，仪表管更换归自动化。

2.2.2除尘界面

2.2.2.1、除尘器外委维护界面以外的部分均由维检、自动化进行维护。

2.2.2.2、维检、自动化负责维护单位不在现场，除尘器出现故障不能使用的应急处理。

2.2.2.3、凡属设备有加油点其日常检查加油由正和厂负责，需要开盖加油由维护检修中心负责;各减速机、风机轴承座、轴承箱体的日常检查加油由正和厂负责，清洗及换油由维护检修中心负责。

2.3 承包方主要工作内容，

为保证承包方范围内设备的安全、经济、稳定运行，保证设备性能在承包期内处于良好的状况，按期、按质、按量完成承包任务。其主要工作要求如下，但不仅限于下列内容，

2.3.1、对承包区域设备按点检标准进行点检，并配合甲方的点检工作。

2.3.2、24小时设备保驾工作。

2.3.3、所有设备定修、日修，计划检修、临时计划检修和单台主体设备停产解体检修、主要零、部件的更换工作;

2.3.4、维保设备、设施的日常维护、保养，机械设备给油脂工作;液压系统换油、充氮。

2.3.5、区域内设备、设施的紧急抢修工作;主要根据甲方具体负责人通知和所制订的方案、时间及质量要求，迅速组织人员进行抢修。夜间，值班人员10分钟携带工具到达现场，非跟班人员要求30分钟之内赶到现场。

2.3.6、根据设备技术状况，提出设备定修、日常检修计划，以及维护、检修、改进的建议，并能够准确的提出检修项目和制定检修方案。

2.3.7、设备检修前的各项准备工作(各类物料的领取、准备、检修过程质检、提前试验等)。2.3.8、备品备件、单台成套设备的离线修复、线外组装、预检预装等。

2.3.9、结合检修所安排的设备缺陷处理、技术改进。

2.3.10、承包区域内甲方所临时安排的维护、修缮工作;设备隐患、安全隐患的处理等。

2.3.11、配合测绘、标定(装卸)等。

2.3.12、辅料、备品备件自库存地到现场的装卸、倒运等，现场机旁备品、备件管理(涉及车辆甲方负责)。

2.3.13、承包范围内各种钢结构件的维修和临时设施制作和安装;因正和厂需要的设备设施改进工作。

2.3.14、各种工业建(构)筑物(含地下)、钢结构(含厂房钢结构、门窗等)的维护、检修、更换等工作(按照条款2.4执行)。

2.3.15、负责承包区域内设备检修后的旧件回收，装卸、倒运到甲方的指定位置，安全设施恢复应齐全、完好、可靠;现场清洁;修旧利废工作。

2.3.16、特种设备(起重设备、压力容器、管道)的维护、保养、检修，国家法定检验的配合工作。

2.3.17、配合上级有关职能部门(安检，质检，环保)对所包区域内的相关设施设备进行检查、验收、整改、达标工作。

2.3.18、负责巡检方案、标准、路线的制定;负责设备检修作业标准的制定;配合甲方修定完善设备维护、检修规程、点检标准、技术标准。

2.3.19、配合甲方，对主要、关键设备实行四化管理与维护。

2.3.20、设备检修后要及时形成技术报告，并积极配合甲方的验收工作。

2.3.21、现场保洁，液压站设备及站内地面保洁。

2.3.22、乙方应积极开展“5S”管理和检修标准化作业，配合甲方做好相关活动开展工作。

2.3.23、厂房、构建筑物修缮(土建部分除外);承保区域办公室(楼)、值班室、休息室、操作室及公用设施等采暖、通风、给排水、门窗等修缮工作(以条款2.4为主)。

2.4以下内容不在承包方范围之内，

序号 名称 内 容

1 起重设备 法定年检

2 压力容器 压力容器、安全阀评估及检定

3 标定 压力表、计量仪器标定

4 理化分析 材料、油样化验

5 清洗 压力容器、管道的专业清洗

6 地面车辆 叉车等地面车辆的维修和改造

7 炉体、管道的耐材清理、砌筑

12 除尘系统的清灰、清泥工作

13 技改项目

15 土建基础，地面的开挖及回填工作

16 煤气系统和相关设备检修时对煤气进行置换及检测。

17 厂房结构制作、安装、厂房彩钢瓦的更换。

18 设备及管道保温。

19 设备及管道防腐。

20 无损探伤、风机动平衡试验。

以上承包范围不明确处，请到正和厂设备科确认。解释、判定权归承德正和炉料开发有限公司设备动力部。

3、备品备件及材料的供应与管理

为确保维修过程顺利、有序，对于备品备件的供应及材料供应管理的各个方面、环节予以明确。对供应界面，机旁及备品备件、材料的管理及质量控制做以下规定，

3.1 设备、备品备件及材料的供应界面

3.1.1、设备维护、保养、检修所需要的机械设备、备品备件和钢材、二类机、润滑油脂、冬季保温材料、防腐材料、油漆及辅助材料由甲方供应。

3.1.2、通用工、机具、工具运输车辆由乙方自备，甲方厂房内吊车设备可供乙方使用。备件运输及检修需用吊车、板车、叉车等时，经甲方确认同意后由甲方提供。

3.1.3、乙方配备检修维护所必须的测量器具由乙方自备。

3.1.4、乙方需配备检修及日常维护所必需的电缆及照明灯具由乙方自备。

3.1.5、检修完毕后，乙方负责将检修施工后换下的废旧设备清理至甲方指定地点。

3.2 备品备件及材料计划管理

3.2.1、备品备件和材料的领用乙方到甲方库房进行领取，并负责预检预装。

4、质量要求

乙方必须具有完善的体系，维修准备到交工的各个环节都要做到精心组织，科学管理,对检修质量严格要求。

4.1质量管理

4.1.1、设备维护、保养，按照甲方的相关技术规范或标准按时、按量、按质履行设备的维护、保养工作，质量达到甲方相关技术规范或标准。

4.1.2、设备检修，按照甲方下达的检修计划按时、按量、按质完成检修任务。

4.1.3、质量目标

1)检修项目完成率100%，检修执行率100%，涉及正和厂的主体设备检修均要达到优良等级。

2)无责任质量返工，杜绝检修质量事故。

3)确保定修后48小时无故障。

4.1.4质量保证

按照GB/T19000-ISO9002质量管理和质量保证系列标准建立、完善质量保证体系，在本项目中将严格按照质量保证措施实施。

1)严格贯彻国家有关部门制定的质量方针和政策。

2)认真落实质量责任制，健全质量检验保证体系，质量员配合巡检员进行过程监督检查，班组设立质量自检员，做到层层责任明确，层层把关，环环相扣。

3)要求参加施工的管理人员和作业人员，首先从思想意识上重视工程质量，行动上加强科学管理，做到精心准备、精心施工，一丝不苟、科学合理，以保证质量创一流。

4)检修工程质量必须保证设备的正常运转状态。

5)密切与甲方联系，加强质量信息往来与反馈，会同甲方质检部门和有关质检人员进行质量检查和抽查。

6)严格执行计量法，质量检测使用法定计量单位，使用合格有效的测量器具。

7)认真编制大型检修作业施工方案，做好作业设计，认真坚持技术交底，确保施工方案的贯彻执行。

8)开工前，必须做好对设备、材料、加工件等质量检查验收工作。

4.2质量控制

4.2.1、文件资料控制

1)所有与检修相关文件和记录应分别进行编号、分类、登记、发放、传递、保管和回收，必须与作业区管理同步。

2)检修图纸及检修计划、任务单、各类检修会议纪要(记录)按程序文件的要求统一编号、分类、登记、标识、存档，按甲方批准的范围发放、传递。

3)如检修项目修改原设计，乙方必须征得甲方同意并在检修资料相应位置明确标识，并将修改存档，同时将修改指令复印件附在检修图中。对作废图纸应及时回收，交甲方统一处理。

4)保留一整套检修规范、标准等文件，对于标准的更新及规程、规范的变化应及时报告甲方，并在相应部位做替代说明，待甲方批准后执行。

4.2.2、过程质量控制

1)承包方检修隐蔽项目时必须提前通知甲方有关人员,得到甲方确认后方可进入下道工序的检修.

2)检修过程中发生的质量问题或质量事故要及时报告甲方和乙方的有关部门，乙方必须及时制定处理方案，经甲方和有关部门审批后进行实施。

3)检修工作完成后，应及时整理竣工资料，并交付甲方有关部门审核、确认。

4)检修项目，检修班组应对检修工作内容认真自检，确认合格后，再报甲方确认。

5)所配备使用的各类维修工量器具等，必须满足先进正和厂要求，符合国家质量检测标准，并在有效鉴定周期内。

6)对正和厂提供的备件资材要进行检查(包括设备文件及材料合格证)，确定合格后方可开展检修作业。

7)严格施工方案的作业程序，做好施工技术交底，对重点工序、关键部位和薄弱环节建立质量管理点，严格监督检查。

5、文明施工、环保、安全、消防要求

由于检修区域设备集中，作业环境情况复杂，因此必须严格按照标准化作业，认真做好安全、消防工作，确保安全施工。

承包方要负责自身的安全教育和管理，所自备的施工设施、人员、装备以及施工操作等均要符合安全要求,并具备完善的安全技术措施和装备，服从甲方的管理。否则，所造成的自身损害，责任自负;给甲方造成损害，要承担完全赔偿责任。合同期间要注意环境保护，不得造成污染，作业完毕，现场清理整洁并恢复原貌。

5.1文明施工及环保

为了加强检修现场有系统、有条理的科学集中管理，切实做好检修期间的文明整治及安全防范工作，特制定以下文明施工守则，

1)实施检修工作的区域或层次文明管理，确保现场场地整洁，道路畅通，无积水、无油污、无垃圾、无障碍，保障现场的安全和文明施工。

2)需在现场临时堆放的备件、机具、材料，应一律按甲方的有关要求，有计划、有条理地堆放。如中途有变动，则应按甲方的要求及时办理。

3)检修准备和实施过程中必须使用的机具和用具(如电焊机、氧气乙炔瓶、电盘箱、电焊线、氧气乙炔管和钢绳、夹具等)应随时摆放有序、规整，并应有防潮湿、防雨、防漏电和现场保养措施。

4)检修现场应养成每天下班前清理、打扫、回收废料(如电焊头、破布及废弃材料)的良好习惯;对开箱拆除的设备箱板、填充和包装材料应随时拆卸，随时回收，集中处理，保证检修现场的环境卫生。

5)严禁酒后上岗，工作时间内不得从事与工作无关的任何活动，执行公司劳动纪律相关规定。

6)遵守公共的道德准则和文明条文，现场不得随地大、小便，不得随意乱丢东西和乱吐痰。

7)遵守施工现场的安全条例和各工种的安全规则。

8)严格遵守标准化程序，坚持每天做好“5s”工作。

9)做好现场保卫工作，同时不得乱拿公共财物。

10)服从甲方指挥，保证服务到位，满足正和厂的需求。

5.2安全消防保证措施

由于检修区域设备集中，情况复杂，作业环境恶劣，因此必须严格按照标准化作业，认真做好安全、消防工作。

5.2.1、严格执行国家相关法律、法规和承德正和炉料开发有限公司安全管理规章制度。

5.2.2、消防保卫措施

1)严格执行国家及地方、承德正和炉料开发有限公司的消防规章制度;

2)严格按照操作规程办事，在易燃、易爆区域动火作业必须办理动火证，严禁无证动火，动火须有专人监护。

3)做好施工教育及班前教育。

4)保管好各类消防工器具及消防设施，并按甲方有关规定及时到指定地点调换使用过的灭火器材。

6、相关考核细则

6.1组织机构评价

组织管理机构不完整、不合理的单位，要求限期整改。没能较好完成所承担维保任务，处5万元以下罚款。情节严重的，甲方有权提出申请，终止合同。

6.2人员配置评价

乙方应确保稳定的维护队伍和具有一定技术水平的维护人员，总数不低于30人，主要技术维护人员保持相对稳定，维保单位配备的人员技术水平没达到合同要求的，影响日常维护，每月以5000元进行考核。

6.3着装评价

工装穿着不符合要求的人员，每人次每日扣50元。对不符合特种作业要求的人员，一经发现每人次扣150元，并立即停止相关特种作业。

6.4安全考评

6.4.1、执行甲方检修安全管理办法。

6.5.2、检修现场安全防范措施落实不到位，按500元/项的标准考核。

6.5.3、因检修安全防护措施不到位,导致检修作业出现伤害事故、险肇事故按10000元/次的标准考核。

6.5.4、因检修安全防护措施不到位,导致火灾事故情况发生的，按10000元/次的标准考核，造成设备损坏的，另对承包方按直接损失额的30～50%考核。

6.5.5、出现工伤或更严重的安全事故，对安全事故进行分析并按公司有关安全管理制度和国家相关法律对责任者进行追究。

6.5.6、因维修协作原因被安全、环保部查处的违章情况，按相关部门的相关管理规定进行处罚。

6.6卫生及定置管理

6.6.1、承包区域内设备本体不能有杂物、油污。发现一处扣200元。

6.6.2、液压站内设备周围没有漏油，接油盒干净，阀台整洁，无杂物。发现问题每处扣200元。

6.6.3、范围内的阀台没有杂物和油污。发现一处扣200元。

6.6.4、定置管理按照甲方的要求执行，按甲方相关科室管理制度考核。

6.6.5、检修完后48小时内未现场清理，考核每个检修区域1000元。未清理设备卫生，每台套设备考核500元。

6.7日常点检维护

6.7.1、进行电焊作业二次线应该规范，引线不能裸露、不能随意搭接。否则每次考核1000元/次。

6.7.2、违反工序服从的原则或未执行分厂调度的统一指挥、协调，每发生一次扣1500-2000元。

6.7.3、值班期间执行正和公司劳动纪律和安全管理规定。违反按照相关规定进行处理。

6.7.4、在接到抢修通知后，立即组织抢修，确保30分钟内非当班人员组织到抢修现场，不到位考核500-2000元/次。

6.7.5、设备发生事故后，未在规定时间内携带工具到达现场，根据情况，扣100-200元/人次。

6.7.6、抢修设备事故过程中，因乙方原因组织不严密，造成延长检修时间，扣500-2000元/次。

6.7.7、对于抢修设备事故，如在设备投用24小时之后因乙方原因出现相同事故，视抢修事故不合格，扣500-1000元/次。

6.7.8、维护单位未按要求及时报各种报表和检修计划等文字材料，根据具体情况进行考核100-200元/次。

6.7.9、干油、稀油及液压的漏油点未按要求恢复，每点考核200元;因维护不到位造成稀油、液压油大量泄漏、污染，每次考核5000元。

6.7.10、在线备用设备要处于无故障状态，由甲方定期进行检查，以保证随时使用。需在线维修的由甲方下达整改通知单并协调时间由乙方处理。如因乙方原因发生备用设备无法投用造成停机，停机时间加倍进行考核，如构成事故另加扣1000元/次。

6.7.11、承包范围内设备点检不到位造成设备故障停机考核500-1000元。

6.8检修评价

6.8.1、乙方必须完成甲方下达的月计划指标，并接受相应考核。在乙方承包范围内因乙方原因造成停窑按30元/分钟进行考核。

6.8.2、乙方承担的检修项目必须保证检修质量。每次检修后24小时内，本次检修的设备出现5分钟以上故障，每次考核3000元。在一个检修周期内(从检修24小时后开始计算)凡因维护保养、检修不到位原因造成设备故障，导致设备非计划停机，造成停产四小时以下故障考核1000元/小时，四小时以上事故按照正和公司事故管理办法进行考核。

6.8.3、重复性事故确因乙方原因造成的每重复一次，除对事故进行考核外，每次额外考核2000元。

6.8.4、甲方下达的检修计划项目完成率100%。因乙方原因未按规定的时间全部完成所下达的检修项目任务，每少一项考核1000元。

6.8.5、因乙方原因造成定修延时，按5000元/小时考核。

6.8.6、检修过程中，对协调事项推诿扯皮，无故拒绝配合或不接受甲方的委托项目，并造成不良影响的，按1000元/项、次考核。

6.8.7、在检修、备件装配、运输过程中，因乙方过失或维护、保养不到位造成设备损坏或增加备件消耗，按直接损失额的10%~20%考核。

6.8.8、主控项目未进行施工方案交底，按500元/项、次考核。

6.8.9、检修作业未按点检要求进行测量和记录相关参数实绩，按500元/次考核。

6.8.10、造成检修返工，如因乙方检修质量、技术水平原因造成的返修，按500元/次考核，甲方不另行支付费用，所需要的一切物料及人工费用由乙方自行承担。

6.8.11、没有按操作规程进行确认、造成检修后设备仍存在隐患，按500元/(项、次)考核。

6.8.12、检修时乙方应保证人力及工具满足检修要求，因人员不到位造成检修甩项考核200-1000元/项。尤甲方在检修前与乙方进行沟通合理排布皮带胶结时间，确因乙方人员及工具问题造成皮带胶接头甩项按1000元/头考核，如因甲方原因造成乙方劳动量增加按照预算收费。

6.8.13、无故缺席检修管理相关会议，按200元/次考核，无故迟到检修管理相关会议10分钟以上，按100元/次考核。

6.8.14 、职能管理部门布置的工作不能按时或按要求完成，按500元/次考核。

6.8.15、检修拆卸的旧件、废件，48小时内清理出现场，否则每次、每点100元考核。

6.8.16 、临时抢修后要及时清理现场。否则每次、每点100元考核。

6.9计划检修与故障停机评价

6.9.1故障停机:所属设备由于设备原因发生运行故障造成的停机为故障停机。

6.9.2计划检修，预先提出，经设备部、生产部同意安排的检修为计划检修。

6.9.4故障停机时间按相关技术协议的考核条款进行考核。

6.9.5计划检修超时部分(因乙方原因)计入故障停机。

6.10检修质量评价

6.10.1、因维护、保养不到位或因为检修质量原因造成设备故障、事故，导致设备非计划停产，按照故障停机进行考核。

6.10.2、要求维保单位承担的检修项目一次性验收合格率100%。因维保单位检修质量原因造成的验收不合格考核1500元/项。对甲方所提供的设备、备品备件、材料，乙方必须执行预检预装制度，因为预检预装不到位造成的检修质量不合格，由乙方承担责任。

6.10.3、甲方下达的检修计划项目完成率要求达到100%。无原因未按规定的时间、质量全部完成所下达的检修项目任务，考核1000元/项。

6.10.4、无论是试用期还是合同期，因维保方检修质量原因造成的返修，甲方不另行支付费用，所需要的一切物料及人工费用由维保方自行承担。

6.11另行结算项目

10万元以下另行结算项目由正和厂在维保结算时给予结算，10万元以上由承钢公司审批。

6.11.1立项的大、小技改项目;

6.11.2技改工程消缺;

6.11.3由于工艺变动所进行的设备更新、改造、优化项目;

6.11.4非乙方原因造成的设备事故抢修按2009冶金设备检修预算定额预算直接费在10000元以上的。

6.12 甲方每月将考核项目提前用书面形式通知乙方。

6.13 另行收费项目可以按照月进度进行申报预算，并预提相关费用，计入维护检修中心当月产值，最终采用多退少补的方式进行结算。

7、其他

7.1本技术协议与主合同具有同等法律效率，双方自觉遵照执行。

7.2有不可抗拒力，双方协商解决。

7. 3本协议自 年 月 日至 年 月日止。到期后续签与否，由甲乙双方在协议到期前的一个月内协商决定。协议一方因故终止协议，须提前三个月以书面形式向协议另一方提出。

1本协议一式6份，甲方执2份，乙方执4份;双方代表签字并加盖公章后生效。

甲方， 乙方，

代表签字， 代表签字，

年 月 日 年 月 日

检修合同(篇9)

检修合同是指在设备或工程的使用过程中，为了确保设备运行正常、保障工程建设顺利进行，必须对设备或工程进行检修、维护、调试、改进等一系列工作所制定的合同。该合同内容通常包括双方当事人的基本信息、合同的签订时间和地点、合同的履行期限、工作的范围和方式、报酬及支付方式、保密义务等内容。

一、主题：检修合同的必要性

随着社会的发展,大量设备的投入使用以及工程建设的进行,检修合同对于保障设备和工程正常运行，维护设备和工程的使用寿命，减少生产事故的发生等方面具有十分重要的意义。本文将就检修合同的必要性进行阐述。

首先，设备或工程的长时间使用会产生各种问题，包括功能的衰退、性能的下降、易损部件的损坏以及老化等。检修合同的存在保证了设备或工程及时进行检修、维护、调试等工作，提高了设备或工程的可靠性和稳定性，延长了使用寿命，充分发挥设备或工程的效益。

其次，对于一些关键性的设备或工程，检修合同能够保证其运行的稳定性和安全性，减少生产事故的发生。特别是对于一些环境敏感的设备或工程，如核电站、油气开采设备等，检修合同具有至关重要的意义。

另外，检修合同不仅能够保证设备或工程的正常运行，同时也可以较好地管理设备或工程的维护和调整。检修合同的签订可以规范检修的方法、质量和时限，这样可以减少误操作和疏漏，并提高维护效率，避免了资产损失和不必要的成本支出。

二、主题：检修合同的内容和签署方式

检修合同的内容应该包括各方当事人的身份、检修的内容、质量要求及时间限制、费用、违约金、保密协议、知识产权、风险和保险等方面。其中最重要的是检修的内容、质量要求及时间限制等，这些事项应该在一份正式的合同中详细规定，以确保检修工作的有效性和顺利进行。

对于检修合同的签署方式，可以选择口头或书面形式，但最好是以书面形式签署，例如电子文档或实体纸质文档。在签署之前，应确保双方当事人了解和同意合同的具体内容，并由双方签字或盖章。若检修涉及第三方，则需通过正式协议或合同签署后才可执行。

三、主题：检修合同的违约责任和解决争议方式

检修合同是保证设备或工程正常运行，及时维护和调试的重要保障。因此，在签署合同时，双方当事人应该认真履行合同义务，并承担相应的法律责任。在合同履行过程中如出现违约行为，应根据合同书面规定及相关法律规定分别承担违约责任。

在签署检修合同时应规定解决争议方式。当事人可以通过谈判、调解等方式解决争议，若无法解决，也可以通过仲裁或诉讼的方式解决。无论采取哪种解决方式，都需遵守相关法律规定和合同约定。此外，在解决争议时应注意保护自己的权益，在承担相应责任的前提下减少损失和影响。

总之，检修合同对于设备或工程的正常运行和效率提升至关重要。无论是签署合同的方式，还是合同的内容和责任分担，都可以从有效保证设备或工程运行稳定、保证安全和延长使用寿命，避免不必要的损失和成本支出方面考虑。因此，及时制定一份完整的检修合同是十分必要和可行的。

检修合同(篇10)

导言：

检修是所有机器设备、工厂、设施都需要完成的一项关键任务，而对于这项任务，检修合同则是必不可少的一部分。在现代经济体系中，各种工厂、机械设备、设施用品都需要经过检修，以保证它们的正常运转和生产的顺利进行。

在此背景下，本文将详细介绍检修合同这一重要合同的相关内容，包括检修合同的定义、内容标准、签署流程以及应对纠纷等方面，以期为承包商、雇主和管理机构提供参考价值。

一、检修合同的定义

检修合同是指雇主和承包商之间就设备、机械或设施进行检修的一种正式文件。这份合同规定了检修内容、要求、用时、用人等细节，以确保工作有条不紊地完成，另一方面也明确了双方的权益和责任，以避免出现不必要的争端。

二、检修合同的规范要求

在起草检修合同时，应注意以下几点：

1、明确检修目标和内容。

检修合同必须准确地描述检修目标和内容，包括哪些设备或部件需要检修、检修对象的规格、型号、数量等细节。合同中应包括检修工程所需要的设备材料、工具和人员等方面的要求。

2、确定安全要求和专业标准。

安全是检修合同中必须重视的一个方面。在合同中应明确如何保证检修过程的安全性，包括制定安全措施、培训员工等。

3、明确验收标准和时间。

检修结束后必须进行验收，验收标准应在检修合同中明确规定。同时，验收时间和方式应该在合同中详细说明。

4、双方权益和责任的明确定义。

在合同中，应明确双方的权益、责任。在遇到任何争议时，双方可参考合同约定来解决问题。

三、检修合同的签署流程

检修合同的签署流程如下：

1、确定检修需求方，即雇主

2、找到适合的承包商

3、确定需求方与承包商之间的业务细节，以编制合同

4、双方签订合同

5、进入检修阶段

6、完成检修任务后进行验收

7、验收合格后，支付合同费用

四、应对检修纠纷的方法

在检修期间，常常会发生各种矛盾和争议。在此情形下，以下方法可能有帮助：

1、避免矛盾的发生

首要的方法当然是尽力避免矛盾的发生。为此，检修合同必须条理清晰、详实，并列明双方的权利和义务等。

2、积极沟通和协商

如果在检修过程中出现了争议，应及时与对方进行沟通和协商，共同解决问题。合同双方应协商制定可行方案，在双方都认可的情况下，进行调整。

3、法律诉讼

在协商失败或不愿意通过协商来解决问题的情况下，双方可以通过法律途径解决纠纷。但考虑到官司的花费和漫长的过程，这种方法并不理想。

结论：

检修合同在现代经济体系中是不可或缺的一部分，它对于各个领域的机器设备、工厂、设施的运转或生产有着至关重要的作用。同时，检修合同的编写也是一项重要的工程。通过规范检修合同的内容，合作双方可以减少可能会发生的矛盾，保障各自的权益，同时也可以加强合作的信任度和稳定性。

检修合同(篇11)

检修合同是指在设备、设施、建筑等方面需要进行维修、保养或检查时，由委托方与承包方之间签订的一份协议文件。该合同详细规定了双方的权利和义务，确保了检修工作的顺利进行，并保障了设备的正常运行。下面，将从合同的重要性、合同的内容和签订合同的步骤等方面详细介绍检修合同。

首先，检修合同的重要性不可忽视。设备、设施以及建筑在使用一段时间后，由于长期磨损或故障等原因可能出现问题，因此定期的检修是必要的。检修合同的签订，能明确委托方与承包方之间的责任和义务，确保了双方的合作顺利进行。同时，在出现纠纷时，也能提供有力的法律依据来保障双方的权益。因此，签订检修合同对于设备的正常运行和维护至关重要。

其次，检修合同的内容通常包括以下几个方面。

1. 双方的基本信息和联系方式。合同应明确委托方与承包方的名称、地址、电话等基本信息，方便双方进行沟通和联系。

2. 检修的范围和要求。合同应详细列明需要进行检修的设备、设施或建筑物的名称、型号、规格等信息，并明确检修的具体内容和要求。比如，需要更换哪些部件，进行哪些维修工作等。

3. 检修的时间和工期。合同中应明确检修开始时间、结束时间以及具体的工期要求。这样可以确保检修工作按计划进行，并限制检修时间，以不影响正常的生产和使用。

4. 费用和付款方式。合同中应明确检修工作的费用和付款方式。比如，是否按小时计费，还是按项目计费，以及支付方式等。这样可以避免后期纠纷，确保顺利支付费用。

5. 质量保证和返工要求。合同中应规定对于检修工作的质量要求和保证期限，并明确返工责任和要求。这样能确保检修工作的质量，避免后续问题。

6. 保密条款和争议解决。合同中应包含保密条款，明确双方对于涉及商业秘密的信息保密的责任和义务。同时，合同应规定争议解决的方式，以防止纠纷的发生或及时解决。

最后，签订检修合同的步骤如下。

1. 需方提出检修需求。委托方需要明确自己的检修需求，包括设备、设施或建筑的名称、型号、检修内容等，并向承包方提出检修需求。

2. 承包方提供方案和报价。承包方根据需方的需求，提供检修方案和相应的报价。方案应详细说明检修步骤、所需材料和人员等，并根据工作量和其他因素给出合理报价。

3. 双方协商并达成一致。委托方和承包方进行协商，就方案细节、费用、工期等进行沟通，并逐步达成一致。

4. 签订合同。双方根据达成的一致意见，起草合同并进行双方签字、盖章等手续。合同应详细准确，以确保合作的顺利进行。

5. 履行合同。委托方和承包方按照合同约定的内容和要求，开始进行检修工作。检修完成后，按合同的规定进行验收和付款等手续。

综上所述，检修合同是委托方和承包方之间签订的一份协议文件，主要用于明确双方的权利和义务，确保设备的正常运行和维护。合同的内容应涵盖检修范围、时间、费用等方面，并明确质量保证和付款方式等事项。签订合同需要经过需方提出需求、承包方提供方案和报价、双方协商达成一致以及签订合同等步骤。只有合同签订后，双方才能按照约定进行检修工作，确保设备的稳定运行。