工程施工合同纠纷和解协议书
发布时间:2024-02-24 合同纠纷和解协议书工程施工合同纠纷和解协议书(锦集六篇)。
一纸合同对于双方来说都是极为重要的文书。只有签订了合同,双方的权利和义务才能得到明确。合同包含了双方达成的协议和约定,是保障双方利益的法律文书。在商务活动中,合同更是不可或缺的一环,对双方都具有重要的法律意义。希望通过本文的介绍,能够让大家更加深入地了解合同的重要性,为日后的合作打下良好的基础。
工程施工合同纠纷和解协议书 篇1
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:××××有限公司
乙方:××建筑工程有限公司
鉴于双方在××××项目中存在施工合同纠纷,双方通过友好协商并经律师共同起草,特达成以下协议:
第一条、协商背景及目的
双方之间,因××××项目施工工程建设所发生的施工合同纠纷,为保障双方合法权益,促进和双方沟通,特制定本协议。
第二条、基本原则
双方应友好协商,诚信合作,共同承担责任,积极寻求和解,达成互利双赢的协议方法,以尽快解决纠纷,保障项目正常进行。
第三条、和解内容
1、双方同意在工程施工合同纠纷中寻求和解,撤销各自所提起的所有物料瑕疵、工程安全事故、工期违约、质量不达标等纠纷和法律诉讼,并自愿接受和解裁决;
2、本次和解内容不包括已经完成支付的费用及已完工的工程项目。
第四条、和解方案
1、甲方同意向乙方支付你方按合同约定应支付的款项,合计人民币××万元,由甲方于×年×月×日一次性支付到指定账户;
2、乙方同意在和解款项到账后,其诉讼请求中全部视为撤回,并且双方相互签署自愿履行协议书,作为本协议附件;
3、甲方确认已将本次和解款项支付完成,并同意乙方因本次纠纷咨询和解律师费用人民币××万元(大写:人民币××万元)由甲方支付。
第五条、和解的生效
1、本协议自双方签字、盖章之日起生效;
2、本协议是双方对和解的全面协议,代表本次和解的全部协议,任何与本协议相反的条款都应被认为无效或不存在;
3、本协议所述内容和生效日期都适用于合同规范的补充条款,生效日期为X年X月X日。
第六条、未尽事宜
本协议未尽事宜由双方修改或补充条款,双方共同商定后生效。
第七条、合同争议的解决
本协议的签署和解释属于中国法律法规的管辖范围,发生任何争议,双方应通过友好协商解决,若协商不能解决再提交有管辖权的法院解决。
甲方(盖章)
代表人:
日期:
乙方(盖章)
代表人:
日期:
工程施工合同纠纷和解协议书 篇2
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文是网为大家整理发布,其中范文内容可阅读参考学习。工程施工合同纠纷和解协议书范文能帮助到大家需求和解决方案,看完能有所启发及帮到您!内容下载可根据需要自行编辑修改,相关内容可进行关键字搜索。
2022工程施工合同纠纷和解协议书范文正文内容
甲方:_________________公司
乙方:_________________公司 原甲乙双方的______________工程施工合同纠纷一案,经友好协商,达成如下协议书:
1、甲方同意在本协议书经双方签收之日一次性支付给乙方工程款人民币________万元(除本协议书第4条约定外的建筑物的保修、维修及后期整理均由甲方承担),该款从法院业已冻结的款项中支付,且甲方同意从冻结款项中另行划款_______万元至法院并按照本协议书的约定支付;同时乙方同意申请法院解除对________万元外款项的冻结。
2、乙方同意在本协议书签定之日起的2日内将__________全部安装完毕;
3、在乙方完成上条之同日,甲方同意将乙方支付的_____万元保证金及其银行利息由甲方签字后向________市_______银行递交解封凭证。
4、乙方同意按照建筑法律法规的规定对本案工程的主体结构工程、基础工程承担设计合理使用寿命期限内的保修责任,并出具必须的质量保修书。
5、对于_______建设局质监站提出的应由施工单位提供的验收所需的完整合格的资料和手续,乙方同意在协议书签定之日起的30日内提供,并同意负全部提供责任,否则乙方每迟延一天扣付工程款______万元给甲方。本条义务完成后,乙方向法院提出并征求甲方及______县建筑局监督站书面意见同意后由法院将______万元予以转付。
6、甲方双方均放弃追究对方的本协议约定以外的其它违约责任和经济损失。
7、在上述条款履行完毕后,双方就施工合同已无其他经济纠葛,双方经济纠纷已经解决。
8、本案诉讼费用由乙方承担。
甲方:____________公司
乙方:____________公司
________年_____月_____日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇3
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:×××有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
乙方:×××工程有限公司
地址:×××
法定代表人:×××
电话:×××
鉴于:甲、乙双方于××年××月××日签订了×××项目工程施工合同,经过一段时间的施工,双方产生了合同纠纷。
经双方协商,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等有关法律、法规的规定以及本协议的约定,本协议旨在解决甲、乙双方在工程施工合同履行过程中所发生的争议,统筹协调双方利益,达成和解,维护合法权益,进一步促进双方友好合作和谐发展。
一、纠纷的核心问题和解决措施
(一)纠纷核心问题
1. 甲乙双方未能按照合同约定的工程进度和工程质量要求完成工程项目,导致工程无法按时交付。
2. 甲方迟迟未支付乙方工程款,导致乙方资金链紧张。
(二)解决措施
1. 甲、乙双方都承认在工程施工过程中存在一些问题,需要通过解决问题来达成和解。
2. 甲、乙双方同意按照合同约定,对工程进度和工程质量进行重新确认,并重新制定工程进度和质量保证措施,以确保工程能够按时交付。
3. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,解决乙方资金链紧张的问题。
二、问题解决条款
(一)工程进度和质量重新确认
1. 双方同意对工程进度和质量进行重新确认并达成一致意见。
2. 双方需在×××天内签署具体的工程进度和质量保证措施,约定具体的工程进度和验收标准。
(二)工程款支付
1. 甲方承诺在×××天内支付已到期的工程款,总额为×××万元。
2. 工程款的支付应按照合同约定的方式和时间进行。
(三)解决纠纷的费用
1. 本协议的签订、履行及执行所产生的费用由双方共同承担。
2. 在签订本协议的同时,双方已经确认并支付了包括诉讼费用在内的全部纠纷解决费用。
三、附则
1. 本协议自签署之日起生效。
2. 在本协议履行期间,如甲、乙双方在履行过程中发生了任何争议,双方应友好协商解决,如协商无法解决,双方可以按照合同约定或者《中华人民共和国合同法》的规定进行仲裁或诉讼。但双方同意优先采取和解的方式解决争议。
3. 在本协议履行期间,如甲、乙双方恶意违约、拖延履行或者强制执行,给守约方造成了经济损失,损失的惩罚金由违约方承担。
甲方:×××有限公司(盖章)
法定代表人:×××
签署日期:××年××月××日
乙方:×××工程有限公司(盖章)
法定代表人:×××
签署日期:××年××月××日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇4
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:xx工程有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号
乙方:xx建筑物业有限公司 地址:xx市xx区xx路xx号
经双方协商,就双方在工程施工合同方面发生的纠纷,达成如下和解协议:
一、工程施工合同纠纷原因
1、施工时间:乙方声称甲方没有在合同规定的时间内完成施工任务;甲方则声称乙方未按时支付施工款项。
2、工程质量:乙方声称甲方的施工质量不达标,影响了工程的使用效果;甲方认为问题出在乙方方面,乙方未按照合同约定的图纸进行施工,导致工程质量下降。
二、和解内容
1、施工时间:双方同意相互宽限,甲方在本协议签署之日起,须在一周内完成未完成的施工任务;乙方在甲方完成任务并验收合格后,即可支付相应款项。
2、工程质量:在工程使用过程中出现的质量问题,双方协商解决。如果是甲方原因造成的问题,甲方需负责修复。如果是乙方原因导致的问题,乙方需承担修复费用。
三、和解后的责任分配
1、在本次和解中,甲方和乙方都不向对方索要经济上的赔偿。
2、双方互相保证在工程施工过程中,不会再出现类似的问题,如发生纠纷将及时协商解决。
四、法律效力
本协议一式两份,双方各执一份。自双方签署之日起生效,并对双方具有法律效力。如双方需要修改或解除本协议,应当经过协商,并达成书面一致意见。
签署人:甲方代表 乙方代表
日期: 日期:
工程施工合同纠纷和解协议书 篇5
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方:××建筑有限公司
乙方:××装饰工程有限公司
地点:××市
经过双方友好协商,本着互惠互利的原则,特就工程施工合同纠纷达成如下协议:
一、纠纷背景
甲方与乙方签订了一份建筑工程施工合同(以下简称“合同”),约定了乙方完成某楼盘的装修工程,总价款为××万元,工期从××年×月×日开始,至××年×月×日结束。但在工程施工过程中,甲方发现乙方存在延误工期、工程质量不符合要求等问题,经过沟通协商后未能达成一致意见,双方产生了争议。
二、争议解决方式
甲乙双方同意,采用和解方式解决纠纷,撤销起诉,进行和解协商。
三、争议解决内容
1、 工程质量问题:乙方承诺,在××年×月×日前对存在的工程质量问题进行整改,并保证符合相关规定和标准,以配合甲方验收。
2、 延误工期问题:乙方承诺,对由于自身原因导致的工期延误进行补偿,并按照已经确认的施工工期进行工程完工、验收。
3、 价格问题:甲方与乙方协商后,乙方同意按照双方协商达成的新的价款标准,重新制定付款计划。
4、 保证金问题:甲方同意在收到经乙方确认的工程质量达到要求后,将装修工程施工合同保证金退还给乙方。
四、履行方式
1、 工程质量问题:乙方须在××年×月×日前提交整改计划,并在××年×月×日前完成整改工作,甲方以当地相关标准进行验收。
2、 延误工期问题:乙方承诺,按照新的工程完工时间表履行合同义务。
3、 价格问题:甲方与乙方协商制定新的价款标准,并按照新的价款标准重新制定付款计划,保证按时足额支付。
4、 保证金问题:乙方完成工程施工后,甲方验收合格并确认后,将退还合同保证金。
五、其他约定
1、 本和解协议书自双方签字生效,双方应在××日前履行协议内容,以消除争议。
2、 如在履行过程中遇到任何问题,应及时协商解决,保持沟通,避免影响工程进度。
3、 本协议书一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:××建筑有限公司 (盖章) 乙方:××装饰工程有限公司 (盖章)
签署日期:××年×月×日
工程施工合同纠纷和解协议书 篇6
工程施工合同纠纷和解协议书
甲方: 安徽省某某工程有限公司
地址: 安徽省某某市某某区某某路123号
法定代表人:张三
乙方: 某某建设有限责任公司
地址: 安徽省某某市某某区某某路456号
法定代表人:李四
在本合同履行过程中,由于甲方与乙方各自存在不同的违约行为,导致双方纠纷不断,经过多次协商和友好谈判,本着平等、自愿、诚信、互利、友好的原则,达成如下协议:
一、甲方与乙方均承认自己在本次合同履行过程中存在一定的错误和疏忽,互相道歉,并愿意承担各自的责任。
二、甲方与乙方愿意共同承担本次合同履行过程中的损失,甲方负责支付30%的赔偿金,乙方负责支付70%的赔偿金。
三、双方协商同意,甲方支付乙方200万元,乙方向甲方出具有关文件,以解决由此引起的各项问题。
四、本协议自签订之日起生效,双方应按照约定履行各自在本次协议中所承担的义务,不得再有其他的争议或问题,否则应依据本次协议规定予以处理。
五、本协议的签署未经双方协商一致,任何一方不得单方面撤销或修改,否则应该视为违约行为,被视为继续违反合同,按照双方在该协议中约定的方式予以处理。
六、本协议一式三份,自双方签字生效。一份交甲方,一份交乙方,一份存档备查。
甲方: 安徽省某某工程有限公司
签字:_____________
法定代表人: 张三
日期: 年 月 日
乙方: 某某建设有限责任公司
签字:_____________
法定代表人: 李四
日期: 年 月 日
yJS21.com更多精选幼师资料阅读
施工合同协议书9篇
在如今这个快速发展的时代,越来越多的合同被签订。一份合乎法律规定的合同是怎样的?幼儿教师教育网小编为大家准备了一篇精彩绝伦的文章题为“施工合同协议书”,以下措施或许对你有所帮助望谨慎参考!
施工合同协议书【篇1】
工程委托施工合同协议书
甲方:_________(委托方名称)
地址:_________
电话:_________
联系人:_________
乙方:_________(承包方名称)
地址:_________
电话:_________
联系人:_________
为了顺利完成业务工程,甲方和乙方达成了以下协议:
一、合同的目的:甲方向乙方委托承包业务工程。
二、工程范围:本合同中的工程范围包括_________(具体工程项目描述)。
三、工程的质量:乙方必须按照国家、行业和地方的规定和标准完整、高质量地完成工程任务。乙方必须获得相关政府部门的工作许可证和执照并遵守法律法规规定。
四、工程期限:乙方须在_______(日期)前完成整个工程,并保证按时报告工程进展情况。
五、工程费用:总工程费用为_______(金额),其中甲方将支付总费用的_______%。剩余费用由乙方支付。所有费用须按照书面合同约定的支付方式和期限支付。
六、工程设计:如果本合同有明确的工程设计和细节描述,则乙方必须按照该设计和描述完成工程。如果没有,则乙方须与甲方商议并确定工程设计和细节描述。
七、工程物资:如果需要采购材料和设备,则乙方须遵守甲方的采购流程和要求,并严格按照成本预算购买物资和设备。如果需要更改采购的物资和设备,则必须事先征得甲方的书面同意。
八、工程施工:乙方必须安排充足的工作人员和设备,按照商定时间表准确、高质量地完成工程。乙方必须在施工期间保持现场秩序和环境卫生,并注意工作场所的安全和保险。
九、工程文档:乙方必须按照甲方要求提供所有必要的文件、签名、合同和报告。乙方必须按照法律法规要求保存所有工程档案和日志。
十、工程的验收:乙方完成整个工程后,甲方须对工程进行验收。如果工程达到协议的质量标准,则应得到甲方的书面认可和签字。如果工程未达到协议的质量标准,则乙方必须在指定时间内对工程进行整改。
十一、合同的解决:乙方必须在工程完成后的_______(天数)内对工程提出任何质量问题,甲方和乙方应协商解决此争议。如无法协商解决,则应通过法律途径进行处理。
十二、合同的生效:本合同从乙方签署前开始生效,并应持续_______(天数)。
十三、合同义务与违约:甲乙双方应按照约定的合同保证义务和责任,并应在合同下进行合法和诚实的商业交易。如果其中一个方违反了合同条款,则另一方有权要求其赔偿或采取其他补救措施。
十四、合同变更:合同的修改必须经过甲乙双方书面同意,并在合同上签署。
十五、合同的终止:如甲方或乙方无法完成合同约定的义务,另一方可以解除合同并要求赔偿。如果甲方决定终止合同,乙方必须在_______(天数)内妥善处理该工程项目。在解除合同前,双方应通过协商进行谈判。
十六、其他:本合同中未列明的所有问题应按照国家、行业、省级和地方的规定和标准予以处理。
本合同于____________年____________月____________日签署。
甲方(盖章):____________
乙方(盖章):____________
代表(签名):____________
代表(签名):____________
见证人(签名):____________
见证人(签名):____________
施工合同协议书【篇2】
甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋,由乙方承担施工,经双方充分协商,达成如下施工合同,希共同遵守。
第一条、建筑项目:_________________包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设,所有内外墙要抹灰,房屋正面外墙贴大理石。
第二条、建设地点:_________________纳新小区119号。
1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。
2、甲方应及时提供工程所需全部材料。
3、乙方自带建筑所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。
1.工程人工价为每平方米180元人民币。
2.付款方式:_________________基础施工先付壹万,主体过半再付叁万,屋面贴瓦再付叁万,拆架后再付贰万,余款作为质量保证金,验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。
1、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。
2、乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。
3、乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。
4、整体建筑建设内容:_________________房建工程规范中所指的主体工程的全部土建工程,含上下水管的孔洞预留,电路闭路电视线、电话线、管线路的预埋和安装,瓷砖粘贴等。
5、本工程一层和二层为全框架建筑,其余层数为砖混结构,建筑面积以测量实际面积而定。
6.外装修:_________________外墙立面均为大理石贴面,色泽自选。
7.内装修:_________________卫生间,厨房立面均贴200_____300白瓷面砖到顶,一、二层大厅,楼梯过道贴2米高200_____300白瓷面砖。
其余内墙面均为水泥砂浆抹面,刷室内白涂料二遍,所有房间地面均铺地板砖,地脚砖。
第七条、工程质量。
房屋四角垂直,墙体倾斜度不超过1厘米。
1、乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。
2、工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。
3、因乙方方面自身原因达不到工程质量合格条件,乙方应按甲方及其委派人员的要求返工、修改和重作,并承担导致返工、修改、重作等人工、材料等所有费用。返工、修改后仍不能达到约定的合格使用条件的,乙方承担工程质量违约责任。
1、甲方如未按照乙方的工程进度不能及时提供有关材料,造成乙方待料停工所受损失,均有甲方负责承担赔偿。
2、乙方承揽建设工程的质量达不到约定要求的,乙方要无偿修理、返工或重作。造成损失的,乙方要赔偿所有损失。因乙方原因有其它致使合同无法履行情形的,乙方要赔偿因其违约给甲方造成的一切损失。
3、甲乙双方因履行本合同发生争议,应耐心协商解决。如经协商仍无法解决的,双方同意提请法院进行仲裁。
第九条、合同的生效与终止。本合同一式二份,甲乙双方签字生效,各执一份。以上合同,双方必须共同遵守。如经双方协商同意签订补充合同,补充合同与该合同具有同等法律效力。
甲方签字(手印):_________________身份证号:_________________
乙方签字(手印):_________________身份证号:_________________
施工合同协议书【篇3】
发包人:(甲方)
承包方:(乙方)
甲乙双方根据我国《合同法》、《建筑法》、《消防法》《建设工程质量管理条例》等相关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,就甲方开发的市政花园小区住宅楼消防工程施工等相关事宜,经友好协商达成一致,签订合同如下,以资双方共同遵守:
第一条工程概况
一、工程名称:市政花园小区住宅楼四个单元及地下室
二、工程地点:银湖西街33号
三、工程内容:施工图纸范围内不含应急照明、线管预埋、防火门以外的所有消防内容。
第二条承包方式
包工包料
第三条工程造价
本工程总固定合同价款为人民币元整(¥元)(含消防验收费等一切费用)。不论施工中市场及材料等发生涨浮或下跌,合同总价款不变。
第四条工期
本工程工期为日(日历天数),自年月日开工,年月日完工。在工程完工后两个月内完成竣工交验并将相关检验合格证交付甲方。
施工期间遇下列情况之一的,工期相应顺延:
1、设计变更或工程量增加;
2、不可抗力(包括战争、空中飞行物坠落、政府强制性制约或非承包人责任造成的爆
炸、火灾以及风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害无法施工的);
3、因甲方原因导致不能正常施工,经甲乙双方和监理部门共同签证,工期顺延,但甲
方不承担乙方由此产生的经济损失。
第五条工程质量
1、乙方应规范施工,确保工程质量达到设计要求和符合消防规范并经相关部门验
收合格。
2、在施工过程中应接受甲方和监理方对质量的检查和监督。所有隐蔽工程须经甲
方代表和监理方签字确认后,方可进入下一道工序。
第六条工程价款的支付与结算
1、消火栓、喷淋系统管道及箱体全部完成并经初验合格,支付合同总价款的20%。
2、楼梯间火灾自动报警及消防联动控制系统线穿完并经初验合格,支付合同总价款的
20%。
3、火灾自动报警系统完成并调试合格,支付合同总价款的20%。
4、剩余消防工程全部完工并经初验合格后,支付合同总价款的20%。
5、消防工程全部验收合格并获取验收合格证、整体消防系统工程竣工资料齐全后支付
合同总价款的15%,留5%质保金,在交工满两年后,无质量问题一次性付清。在保修期内,乙方如在24小时内(紧急情况4小时内)不到场,甲方可另请人维修,维修费用(人工及材料费)在乙方的质保金内按3倍扣除;在保修期外,如因甲方使用不当,人为损坏,或因不可抗拒的因素造成消防系统不能使用,乙方免费维修,甲方负责材料费用;。
第七条甲方权利和义务
1、甲方派驻施工现场代表。负责双方往来的工程联系单、通知单、验收单、确认书等函件的签字确认。向乙方提供完整审核合格图纸一份(领图纸交费用300元),负
责组织图纸会审,审查乙方编制的施工组织设计和详细的作业计划;
2、对乙方的质量、进度、安全和文明施工进行监督;
3、负责提供工程定位,轴线控制点及水准点;
4、负责提供甲方现场管理人员名单,如有变动提前一周通知乙方;
5、负责组织现场的生产协调;
6、负责向乙方提供水、电源(生活用水、电产生的费用由乙方承担);
第八条乙方的权利和义务
1、按双方议定品牌及规格供应材料并按设计图纸、说明文件和国家有关规定、规范的标准要求施工,确保工程质量达到合格并向甲方交付相关验收达标材料及证件。
2、施工中自觉接受甲方工程师及监理的监督,按要求及时处理施工中存在的质量问题。
3、按照甲方通知的时间准时进场并按期保质完成施工。
4、未经甲方书面同意某一方面不得将整体工程转包给他人,也不得将工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
5、乙方负责做好所有施工资料,完成全部竣工验收资料并提交甲方备案。
6、施工期间保护好甲方已完成品工程和半成品工程,否则折价赔偿。妥善保管自身设
备材料等,费用自理。
7、按时足额发放劳务人员工资,否则甲方有权从应付工程款中监管发放。
8、乙方的工作范围还应包括相关施工和施工安全所要求的脚手架的搭设及拆除工作。
为现场施工人员办理足额的工伤保险,确保安全施工。由此造成的一切后果,由乙方承担。
9、遵守甲方施工现场的规章制度,配合其他工序的正常施工。
10、施工中经甲方工程师认可的停工整改,以书面形式通知乙方。乙方应无条件按
甲方要求施行。整改合格完成后向甲方书面提请复工,甲方应在收到申请后24小时内做出答复,否则视为同意复工。
11、负责工程报建。
12、乙方自行解决安装现场材料设备的堆放、运输,发生的任何和总包单位的配合
费用由乙方承担,不计入合同总价。
第九条安全施工
1、乙方应根据甲方提供的工程施工图及国家有关施工进行安装、调试,所有材料、设备等应符合国家消防工程标准要求,在公安部消防网上能查到,不能以假充真,以次充好,甲方及监理可对材料的采购及质量进行监督和抽查。
2、在施工中如有变更须经甲方、监理、设计出技术变更签字后,乙方方可按变更施工。
3、管理人员及技术人员工种均要持证上岗。
4、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按生产标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。若施工中发生任何机械和人身安全事故,一切责任由乙方承担。甲方不承担经济赔偿责任和其他任何法律责任。
5、乙方应在必要的处所设立安全警告牌或安全公告栏。
6、文明施工,工完场清。
第十条违约责任
1、履约中乙方不得以任何理由停工或终止合同履行,停工三日以上,处以合同金额日1‰的罚款,七日(含七日)以上,甲方有权单方终止本合同,之前所完工程不予结算。
2、甲方应按约定付款,逾期应以应付款为基数按每日万分之一向乙方承担延迟违约金。
3、乙方应按期完工并取得验收合格,逾期应按每日壹仟元人民币向甲方承担迟延违约
金。
第十一条设计变更
施工过程中,如遇设计变更,须经设计部门同意并出具书面变更图纸后方可施工。所发生的材料及人员费用的增减结算:套用20___年《山西省建筑工程预算定额》《山西省建筑工程装饰预算定额》《全国统一安装工程预算定额》等相关定额,材料价差调整:安装主材按市场价计取,如遇材料增加经甲方认质认价方可进场。
第十二条工程的竣工验收
1、乙方负责协调和消防支队的关系,保证工程顺利交验。
2、验收时,先由乙方联系好消防支队,确定验收日期,然后由甲方组织消防、设计等
有关人员根据设计和消防规范进行验收。
3、乙方应在工程具备完工验收条件后15日内联系好消防支队验收。
4、验收发生的费用乙方自理。
5、由乙方报请公安消防部门对工程进行消防验收,并承担费用,通过公安消防房产验
收并取得验收合格证,并保证甲方正常使用,视为本工程验收合格。
6、工程交验合格后,根据有关要求,乙方负责编制整体消防系统工程竣工资料(含土
建预埋管等消防材料的检验)报送有关部门或土建总包单位。
第十三条争议解决
履约中发生争议,首先由双方友好协商解决,协商不成,交由合同签订地人民法院诉讼解决。
第十四条本合同未尽事宜,由双方协商解决,签订补充协议具有同等法律效力。本合同自甲乙双方签字盖章后成立生效,本工程验收合格,工程款支付完毕后终止,合同书一式六份,甲方四份,乙方两份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
法定代表人:法定代表人:
委托人:委托人:
年月日年月日
施工合同协议书【篇4】
甲方:_________________
乙方:_________________
甲乙双方于_____________年__________月__________日_____签订为期__________年的劳动合同,现甲乙双方同意解除劳动合同关系。经双方协商一致,签订本协议如下:_________________
1、自_____________年__________月__________日起,解除双方签订的劳动合同,双方的权利义务随之终止;
2、乙方工资结算至离职之日,支付时间为甲方正常发放工资时间。乙方奖金为元,差旅费、交通费、手机费等费用合计_____元,以上费用均需扣除所得税,甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。
3、甲方同意向乙方支付经济补偿金共计人民币_____元。(税前)甲方同意在乙方办理完工作移交手续后三日内一次性支付给乙方。
4、甲方为乙方缴纳基本养老保险金、基本医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、住房公积金至_____年_____月_____日止。
5、甲方根据相关劳动法规和规定,向乙方提供劳动合同解除的证明并办理相关退工手续;
6、乙方应当于本协议签订后3日内妥善办理所有工作移交手续,离职后不得作出有损公司名誉或利益之行为。
7、乙方应为所掌握的甲方之任何商业秘密(包括本协议内容)进行保密,不得泄露给任何第三方,否则应向甲方支付违约金_____元。
8、甲乙双方之间无任何竞业限制协议,合同解除后,乙方无需履行任何竞业限制义务。
9、本协议是解决双方之间劳动争议的所有安排和规定,双方之间不再存在其他任何劳动争议。
此协议书一式三份,各份具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份,另一份留存乙方本人档案。自双方签署之日起成立并生效。
甲方(盖章):_________________乙方(签字或盖章):_________________
法定代表人或授权委托人(签字或签章):_________________法定代表人或授权委托人(签字或签章):_________________
________年____月____日________年____月____日
施工合同协议书【篇5】
现位于路号一栋私人住宅占地面积约㎡,投影面积约㎡的建筑工程由乙方承建施工,在建筑期间,为保障双方利益,加强落实双方责任,使本工程能按时保质保量完成,经双方协议一致共同签订如下协议:
一、该项工程甲方以包工不包料形式给乙方承建,按建筑投影面积计算,造价每平方米人民币:,如有夹层的按造价一半计算。
二、建筑工期为即________年____月____日至________年____月____日。
三、乙方必须按图纸结构保质保量施工,未经甲方同意不得擅自更改图纸施工,如施工途中甲方需要大面积更改已做工程或增加部分工程,乙方必须无条件接受,但工价互相协商
四、在施工过程中,甲方如要修改未建部分建筑或小部分已做工程,乙方必须义务更改,工价不作任何补偿。
五、乙方在建筑过程中,负责一切建筑施工工具,机械配备等,施工工具要提前到施工场地及施工过程中全保证机械搅拌,如中途机械设备损坏及时更换,确保不耽误工程进度,模板,柱板要采用最少八成新,楼面模板不少于二层。
六、在施工过程中,乙方要购买员工建筑保险,费用由乙方负责。
七、在施工过程,乙方要做好一切安全措施,如发生任何工伤等事故,劳资纠纷及带来的经济责任全部由乙方负责,与甲方无关;乙方的工人并要遵守国家的所有法律法规,乡规民约,如有违反的一切后果责任由乙方负责与甲方无关。
八、在施工过程中,甲方在建筑材料必须及时进场,保证不耽误乙方施工,材料进场后乙方负责看管,发现工地工人自盗乙方必须赔偿。
九、本楼房绝大部份采用商品混凝土,在倒楼面时采用泵车,如遇倒柱或其他小型混凝土件时,由乙方用人手搅拌或用斗车将商品混凝土运输施工。
十、在施工期间乙方负责一切水,电费并清理一切建筑余泥和垃圾,所需费用由乙方负责。
十一、施工要求如下:
1、在基础施工时,必须按照甲方的要求做2个化粪池,乙方不得有异议和负责基础回填余泥和石粉。
2、房屋一,二层业主自己使用的,具体装修要求乙方按甲方施工。
3、房屋外墙装修所贴的外墙砖经甲方决定取用一种,乙方不得有异议;室内装修乙方要负责将所有房间,客厅内墙;各层楼梯,走廊,卫生间,阳台,厨房内墙瓷片贴到顶;卫生间,厨房,阳台顶全部要贴马赛克或外墙砖;卫生间,阳台,厨房,厨房灶台,厕盆,窗台,窗户等一切附属设备要全部按照甲方要求及倒水泥件施工。
4、房屋所有地板乙方要采用湿浆铺设施工;楼顶台面全部要用湿浆铺设地板砖或做其他隔热。
5、乙方负责安装该房屋的排水管,粪管,费用乙方负责。
6、在工程骏工后,乙方负责房屋做好四周的排水沟,地面,并清洗因在建筑时损坏或沾污四邻外墙,楼面,路面等工程。
4、内外墙装修按进度付工程款,但总借支款累计不能超过总工程款的70%。
5、剩余的工程款30%,待工程全部完成经甲方验收合格后,一次性结算支付给乙方。乙方并同意剩元作为房屋质量保修金,为期个月,如在此日前房屋出现任何建筑质量问题的,甲方可通知乙方补修,乙方必须在2天内到场补修,如2天内不到补修的,甲方聘请他人维修,费用在保修金内扣除,乙方不得有异议;如保修期过后没有任何问题出现的甲方即退回。
十三、乙方在施工期间,出现人手不足或拖工现象和质量问题的,甲方有权单方面终止合同,在终止合同所造成的经济损失由乙方负责
十四、此合同双方共同遵守执行,未尽事宜本着双方利益协商解决。本合同一式两份,甲、乙双方各执一份为凭,签字后生效。
施工合同协议书【篇6】
工程委托施工合同协议书
甲方:(委托方名称)
乙方:(承建方名称)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程质量管理条例》等相关法律法规,甲乙双方在平等自愿的基础上,经友好协商,达成如下合同:
一、合同项目
1. 根据甲方需求,乙方同意在合同约定工期内承担某某项目的建设任务。
2. 本合同中工程项目的详细情况包括:项目名称、建设地点、工程范围、计划开工日期、工程期限、建设内容、质量要求、工程设计、施工标准、验收标准、工程款支付方式等详细内容均列于本合同附件之一。
二、合同价格及支付方式
1. 本工程的合同总价为:(工程总价),包括材料费、设备费、人工费、管理费、税金等,均由甲方支付。
2. 合同约定工程款支付方式为:(具体约定,如分期支付、阶段性支付等),具体规定如下:
(1) (支付方式一):在乙方提供开工前的进项资金后,甲方支付工程款的30%。
(2) (支付方式二):工程完工后,由甲方组织质量验收,验收合格后,甲方支付工程款的80%,并确认结清工程款。
3. 工程款支付过程中,如有纠纷产生,应先由双方友好协商解决,协商不成时,可向当地建设工程质量管理部门申请调解或者向人民法院提起诉讼。
三、工程保修期
1. 工程完工后,乙方应按照合同规定的质量标准,向甲方提供一定期限的保修服务,其具体保修期为:(保修期时间及保修内容)
2. 在保修期内,如果因工程质量问题出现故障,乙方应在24小时内派遣技术人员处理,并自行承担因故障所导致的一切费用。
四、违约责任
1. 任何一方因自身原因导致违反本合同的约定,均应承担相应的违约责任,包括但不限于:
(1) 若甲方未按照合同期限支付工程款项,应承担延迟支付的违约责任,每日按照工程款的百分之○○计算违约金。
(2) 若乙方未在合同规定时间内完工,应承担延期交工的违约责任,每延期一天,每日按照工程款的百分之○○计算违约金。
2. 出现重大违约事件,应当由被违约方向违约方发出书面通知,并采取合理措施进行补救,如仍未能得到解决,违约事件的解决方式及有关程序,按照相关法律法规的规定执行。
五、合同解除
在下列情况下,本合同可以被甲乙双方协商解除:
1. 违反本合同规定,被违约方提出书面通知并要求解除合同的;
2. 无故延期工期,致使甲方需要解除合同的;
3. 双方发现约定工程无法完成的,甲乙双方均同意解除合同的。
六、争议解决
1. 在履行本合同过程中,如发生争议,甲乙双方应携带有关材料进行友好协商,以解决纠纷。
2. 如无法通过协商互相解决,可向当地建设工程质量管理部门申请调解或者向人民法院提起诉讼解决。
七、信息保密
甲乙双方应对履行本合同所取得的技术、管理、财务等所有信息严格保密,不得向任何第三方披露。
八、法律适用和其他条款
1. 在双方未约定事项的情况下,本合同的执行将参照《中华人民共和国合同法》。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为工程完工并交付验收之后的保修期结束之日止。
3. 本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。
甲方:
乙方:
施工合同协议书【篇7】
根据《中华人民共和国合同法》及轻钢龙骨隔断墙施工04J114—2国家标准,结合本工程具体情况,经双方协商同意签订本合同,双方共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称: 办公室隔断墙 2、工程内容: 轻钢龙骨隔断墙施工
5、工程范围包括:楼内办公室隔墙,具体施工按图纸和施工方案施工。
二、质量要求及施工方法:
轻钢龙骨按国家标准规范要求施工。过梁符合国家建筑标准设计图集04J114—2中技术指标有关规定及要求。墙面平整度不超过8毫米,垂直度不超过8毫米,接缝处不超过4毫米并补平。质保期为一年,确保墙体或墙体连接处无开裂无返潮现象。
三、工程量的计算方法:
按实际隔断墙面积(双面)型号结算。
四、结算方式:
工程施工完成后30个工作日内乙方向甲方提供正规机打工程发票并提供经
乙方公司盖章的验收记录表后结清总工程款的100%。,质保期满后30个工作日付清。
五、施工期限:
施工暂定于月日开工,于20月日内完工。
六、甲方的责任与义务:
1、甲方对工程进程的质量进行监督,解决应由甲方解决的.问题及其他事宜。如出现质量问题,甲方有权单方面终止合同,乙方所有损失由自己负责,并赔偿甲方损失。
七、乙方的责任与义务:
1、严格按甲方要求施工,保证现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
2、严格按现行有关标准进行施工,完全配合电力安装,确保整体工程质量。
3、服从甲方施工现场管理,对甲方原有设施进行保护如有损坏照价赔偿。
4、除自然灾害外非甲方原因造成乙方停工,乙方应负违约责任并尽快继续施工。
5、安全文明施工,乙方保证施工人员在施工范围内活动,乙方必须执行安全生产责任制度,采取有效措施防止伤亡和其它安全生产事故发生,施工中乙方的施工安全全权由乙方负责,如在施工过程中发生安全事故,责任由乙方全部负责。
八、违约责任:
以上所定条款双方共同遵守执行,如有一方违约需承担工程总造价3%的违约金进行补偿对方。
九、本合同未尽事宜双方协商解决,一式贰份,双方各执一份,签字盖章后生效。
甲方(签章):
施工合同协议书【篇8】
甲方(全称):
乙方(全称):
经甲、乙双方协商,甲方将北重一中工程的地砖铺贴等分包给乙方施工。为明确甲、乙双方的责、权、利,确保工程的质量、进度、安全及文明生产,特定立本合同,供双方共同遵守执行。
一、 工程概况
工程名称:北重一中教学楼工程
工作范围:室内地面和墙面铺贴砖分项工程
工 期:20xx年5月20日至20xx年6月20日止
二、 承包方式和计费标准
1. 合同价格:
⑴单价:
地面大理石单价: 28元/㎡
地角线单价:
窗台板单价:18元/m
楼梯单价: 40元/㎡
卫生间墙面砖单价: 32元/㎡
卫生间地砖单价: 32元/㎡ (卫生间蹲便安装计入铺地平米内)
⑵本合同单价包含但如下工作内容:
楼地面地坪包括清理基层、备料、调制砂浆、拌制半成品,铺设面层、捣固压实、收平加水泥抹光及养护。 楼地面块料面层包括清理基层、备料、抹结合层、铺贴块料、勾缝,
清理; 墙面镶贴块料面层包括清理、修补基层表面、打底抹灰、砂浆找平,选料、抹结合层砂浆、贴磁片、擦缝或勾缝、清洁表面,施工操作架的搭设拆除; 上述单价是工程质量达到合格标准的单价,工程质量标准以国家施工验收规范为准,并应使项目部质监部门和上级检查督促部门满意。如检查施工质量达不到合格标准,必须返工到合格标准,除返工的一切材料及人工等费用由乙方负责外,甲方有权视情况对乙方另行经济处罚。若安全、文明施工不合要求,应自费整改直至合格。 本单价包括由乙方支付的员工工伤保险。(如乙方没有购买工伤保险,出现事故与甲方无关) 本单价包括由乙方支付的员工的个人所得税。
三、 工程款审核及支付
1. 乙方根据工程实完成情况向甲方申请借资生活费。
2. 乙方工程施工10天后上报进度经甲方初步验收合格付至进度工程款70%,待业主验收合格,决算完成后付至总工程款95%,剩余5%作为质保金,2年后质保金付清。如果出现质量问题,甲方通知后,乙方须在24小时内到场维修。
3. 乙方在领取劳务费时须提供班组工资表和个人签名。
四、 甲乙双方责任及权利
1. 甲方配备管理人员,负责编制进度计划、施工方案,负责物料、设备的供应及调度,及时进行施工的安全和技术交底。
2. 甲方负责向乙方提供施工场地及其他施工作业的便利条件。
3. 乙方必须根据甲方提供的施工任务、技术要求组织勤奋而有系统的管理班子,配备足够数量及熟练的两班轮换的各专业班组,甲方有权要求乙方辞退或更换不合适的工人及班组;
4. 乙方施工工人人员要满足甲方的合理进度安排;
5. 乙方须自备所需之施工专业机械工具、机具,机具维修保养及易损件更换由乙方自理。
6. 乙方晚上按需应加班,以配合公司管理人员的各项(安全文明施工,质量及进度)安排;
7. 乙方有义务对交叉施工的其他班组进行配合,为其提供工作面及其他施工之便利条件;
8. 乙方必须服从甲方管理人员在安全、技术、进度、材料、劳动力、文明施工等诸方面的安排,保证工完场清,达到公司有关文明生产的要求;若乙方拒绝或漠视甲方对文明施工的要求,甲方可安排工人另行完成,费用由乙方承担。
9. 乙方在施工期间应合理用材、节约用材,各种材料的损耗应控制在1.5--2%以内。如超出规定范围应在乙方工程款中扣除,如控制在2%以下给予奖励。
10. 乙方工人施工期间患病、因病身亡或残废等费用由乙方自理。
五、 工期、质量及安全生产
1. 工期为20xx年6月10日之前全面完工(按需满足甲方赶工要求),如因乙方劳动力不足、组织不力等因素影响工期,甲方可予以经济处罚。
2. 若乙方不能增加工人,甲方可联系另外队伍进场施工,由此发生的一切费用(含额外增加费用)由乙方承担。
3. 乙方须确保工程质量达到合格标准,若乙方在施工过程中出现质量问题,除无偿返工和赔偿材料损失外,甲方也有权予以经济处罚。若造成重大质量事故,甲方有权取消合同且对乙方已完成施工量不予结算,以赔偿损失。
4. 乙方开始任何一个分项施工前须先进行样板施工,若样板施工达不到质量标准(或合同约定标准),则乙方不得进行下一步施工;
5. 施工过程中,乙方应随时接受甲方的检查,发现施工质量不符合要求的应及时整改;
6. 乙方应切实加强安全生产管理,确保达到甲方的安全生产责任目标要求,否则甲方有权依据相关规定予以处罚。《安全生产责任管理目标》及《安全生产责任目标管理分解》详见)
六、 治安文明管理
1. 乙方须对其所有工人的治安负完全责任,若发生打架斗殴或其他刑事案件,其后果与甲方无关。同时甲方可根据《安全文明施工条例》和肇事者对工地造成直接或间接损失情况,对乙方予以经济处罚。
2. 乙方须对工人进行现场文明教育,包括宿舍内和施工场地的清洁卫生、大小便等方面的规定;若有发生,甲方可根据《安全文明施工条例》中的有关条款予以处罚。
3. 如因业主未能及时支付甲方工程款,乙方不得因工程款原因影响工程施工,特别是不得发生员工闹事、上访等事件,发生时所有由此引起的经济损失由乙方承担。
七、 补充说明
1.安全文明施工条例属本合同副本,签字生效。
八、 未尽事宜:合同未尽事宜,双方协商解决。
九、 合同份数:本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力,在甲
乙双方签字后生效,在工程竣工、结算款支付完毕后自动失效。 十、 合同附件:《安全文明施工条例》
甲方: 乙方:
盖章: 盖章:
日期:年 月 日
合同附件1: 安全文明施工条例
1. 进入施工现场必须戴安全帽,并扣牢系带,违者每次罚款50元。 2. 高空作业必须系安全带,违者每次罚款100元。
3. 在工地作业时,不准穿短裤、打赤膊、穿拖鞋,违者每次罚款50元。 4. 在楼层作业时,建筑垃圾等杂物须以塔吊/提升机或人力逐层搬运至地面,不得随意倾倒;违者每次罚款50元。
5. 工人未经许可不得将家属或小孩带入现场,违者一经发现除立即清退外,每次 罚款100元。
6. 工人须无条件服从管理人员的调度和指挥,若拒绝或漠视有关指示,违者每次 罚款50元,情节严重者立即清退。
7. 施工作业中,要爱惜现场上的材料及机械等,不得肆意浪费、乱放、乱割、乱 摔等野蛮操作,一经发现,罚款50-500元。
8. 工人须自觉保护工程中的成品或半成品,若保护不当造成修补或返工者须赔偿 实际发生的损失。
9.各工种应保证工完场清,保持现场清洁、设备材料堆放有序,否则,视情况 罚款50-200元。
10. 施工现场内不得随处大小便,吸烟要将烟蒂熄灭并放入指定地点,不可随处乱 扔违者每次罚款50元。
11. 宿舍内不得从事聚众赌博等非法活动;工人中午不准饮酒,违者每次罚款100元
甲方: 乙方:
施工合同协议书【篇9】
建设单位(以下简称甲方):代理人:联系电话:联系地址:风险提示:
发包人或者发包单位审查承包人主体资格,应注意以下几个方面:
(1)审查承包人的企业形式,如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业,按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。
(2)审查承包人企业是否具有建筑企业资质,资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定,将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的,按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。
(3)审查承包人是否存在挂靠情况,挂靠导致合同无效。
发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质,是否存在超越资质等情况,避免合同无效。
承包单位(以下简称乙方):
代理人:联系电话:联系地址:为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》,双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
第一条 施工工程概况
1、施工项目:_______________________________________
2、有效期限:________年____月____日至________年____月____日
3、工程地点:________________________________________
第二条 管理小组乙方及其各班组要建立安全施工领导小组,设立专职安全员与甲方保持联系,并定期对其职工进行安全教育,经常进行安全施工检查(特别是班前教育检查),且和职工个人要签定安全责任书,不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。风险提示:
施工现场情况复杂,有的一个施工工地,会同时有几个不同的分包单位在施工,因此,针对安全生产来说,就是要服从总承包单位的安全生产管理,包括制定安全生产责任制度,遵守相关的规章制度和操作等。
同时,发包方与承包方双方的安全责任也应当明确界定,保障工程建设安全,双方应当做好沟通与管理,避免发生安全事故时候双方相互推诿。
第三条 甲方安全责任
1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策,落实各项安全生产制度,对本项目的安全生产负责。
2、审查承包方的安全生产资质和专项施工方案,对承包方的安全生产管理进行监督检查。
3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正。
4、建立安全生产检查制度。
第四条 乙方安全责任
1、认真履行安全生产责任,自觉接受发包方对安全生产的监督管理,遵守工程建设安全生产有关管理规定,执行发包方有关安全生产的规章制度。
2、加强对作业人员的安全教育与培训,作业前应针对工程特点进行再教育,提高作业人员的安全素质及自我防护意识,严格按照安全标准组织施工,消除事故隐患,保证作业环境的安全。特种作业人员必须持证上岗。风险提示:
工程开工前,承包方必须组织全体施工人员分工种进行安全教育、技能和安规考试,合格后方可进入现场施工。需调换工种、增补或调动人员者,在上岗前均必须进行安全教育和技能安规考试,并报给发包方安全部门备案。特种作业人员,必须持有有效的《特种作业证》。
3、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
4、在施工过程中,乙方必须自觉遵守法纪,遵守甲方安全管理规章制度、措施、规定。严格遵守安全操作规程。对违反本条款所造成的损失和后果,由乙方承担。情节严重的甲方有权终止合同。
5、在施工期间,乙方自带或外租的设备、设施,必须符合规范要求,经甲方安全管理人员验收合格后方可进场。凡未经验收批准,擅自投入使用,由此造成的损失,由乙方承担。
6、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清,确保安全文明施工。
7、对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情况,有权拒绝施工并向甲方汇报。
风险提示:
如果一方存在违反以上规定或者违反消防、治安及其他安全规定的,其行为严重影响另一方正常生产经营及安全管理工作的开展,双方可以据此约定违约责任,以便发生违约行为,可以比较方便执行。
第五条 违约责任
1、若因乙方人员未遵守本安全责任协议书或相关安全规章制度、标准,违章作业,由此造成的一切后果均由乙方承担全部安全责任。
2、若因合同期内乙方安全管理不力或安全防护措施不到位,造成重大安全责任事故,一切后果均由乙方承担全部责任。
第六条 出险理赔责任对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。
第七条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第八条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖X后生效。甲方:(盖X)法定代表人或委托代理人:(签字)签订时间:________年____月____日乙方:(盖X)法定代表人或委托代理人:(签字)签订时间:________年____月____日
施工协议书锦集
在当今商业互通的社会中,我们在生活和工作中越来越频繁地使用合同。但是,我们应该注意合同拟制时的一些细节问题。作为一名幼儿教师教育网编辑,我为大家准备了一份非常权威的“施工协议书”资料,相信你会从中受益!
施工协议书 篇1
总包单位(以下简称甲方):分包单位(以下简称乙方):
工程名称:
承包形式:劳务专业承包范围:
其他专业承包范围:
乙方在施工现场从事生产经营人员总数_____人。
为了切实加强施工现场防治扬尘、控制噪声的管理,依照《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市城市房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《北京市人民政府关于禁止车辆运输泄漏遗撒的规定》、《北京市人民政府关于加强垃圾渣土管理的规定》以及《中华人民共和国大气污染防治法》、《北京市建设工程施工现场环境保护标准》、《规范化管理达标工地标准》的有关规定,双方本着平等的原则,签订本协议书。甲方和乙方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保施工现场的清洁整齐。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场文明施工,保护环境的法规和管理规定,对施工现场进行全面的管理和监督检查。
2、提供施工现场防治扬尘,控制噪声的条件,木工房、垃圾站等设施由甲方提供的,交付使用前双方要办理交接手续,由甲方按照北京市有关标准对乙方进行日常监督检查。
3、对乙方施工区域进行监督检查,及时纠正乙方施工过程中的违规行为,并按照有关规定予以查处。
4、对乙方的环保知识培训,防治扬尘,控制噪声的设施设备的使用提出指导意见,并监督落实情况。
5、对乙方提出的环境保护的要求积极提供帮助。
6、由于甲方责任造成的被行政主管部门处罚的由甲方承担责任。
7、由于双方责任造成的被行政主管部门处罚的,根据市政府有关部门的责任划分承担相应的责任。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、贯彻落实国家及北京市有关施工现场文明施工,保护环境的法规和管理规定,对分承包施工区域的环境保护负全部责任。
2、服从甲方的管理,有权拒绝总承包单位违反环境保护法规、规定的指令。
3、设专人负责环境保护的监督工作,并指派专职卫生保洁员负责对本作业区域卫生清理和洒水降尘。
4、配置专用的洒水降尘的设施设备,并保持使用性能良好。
5、对自行携带和使用的电锯、电刨、振捣器等设备负有安全管理和维护保养的责任,并符合北京市有关标准。
6、严禁从楼上向下抛撒垃圾,拆除脚手架、平台时应先将尘土清理干净。
7、由于野蛮施工产生的人为噪声和扬尘污染造成社会影响和被地方行政部门处罚或影响工期的承担其责任。
8、负责对本单位从业人员环境保护知识的培训教育,认真贯彻国家、北京市有关环境保护的法律、法规和规定的'文件精神,使本单位全体人员都有保护环境、共创和谐社会的责任感,严格控制人为噪声。
9、按照北京市有关规定,不定期对所辖施工区域进行检查,及时发现问题解决问题,在检查中发现甲方或其他单位管辖范围内存在的问题,应及时与相关单位联系解决或向甲方报告。
10、服从甲方的统一安排和管理,对自己所使用的材料、工具等,按要求在指定的地方存放,并码放整齐。
11、对因自己施工所产生的施工垃圾应及时清理,并按要求存放于封闭的垃圾站内,对不能及时运至垃圾站的要严密覆盖。
12、因施工需要所计划的易扬尘的颗粒和粉状材料,到场后应及时入库和覆盖严密。
13、积极配合甲方迎接政府各级行政主管部门的检查。
本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份。
本协议与双方经济合同时效相同。签订经济合同时同时,签订本协议。经济合同到期后,本协议同时终止。
甲方单位(章):乙方单位(章):
项目负责人:项目负责人:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
施工协议书 篇2
甲方:______
乙方:________
一、 为了加强施工现场安全生产的管理,保障工程顺利进行,促进安全生产、文明施工,确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。双方本着平等、自愿的原则,签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务,确保在施工过程中安全生产。
一、甲方的权利、责任和义务:
1、严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例,掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达,并对落实情况进行监督检查。
2、有权对其中出现的问题进行批评、教育,甚至停工整顿。
3、严格审查乙方施工资质,不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的施工单位签订合同。
4、对乙方进行定期或不定期的检查,发现隐患、违章要及时通知,提出整改措施。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿,不执行甲方要求的,清除出场。
二、乙方的权利、责任和义务:
1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规安全管理制度,对进入施工现场所有施工单位工作人员,做好安全教育、安全技术交底。
2、乙方对施工现场安全生产负有全面的责任,任何第三人在施工现场发生伤亡事故的,除依法由第三责任人承担责任以外,均由乙方承担相应的责任。
3、乙方对、工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。
4、乙方按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施,消除事故隐患,防止伤亡及其他事故的发生。
5、乙方必须设专、兼职安全管理人员,负责乙方的安全生产管理,协助甲方工作。
6、设置保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具,并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。
7、服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查,遵章守纪,杜绝三违现象的发生。
8、乙方所使用的施工机械(小型电动工具等)必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证,操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理,做到经常检查,发现问题及时整改。
9、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标,制定出安全管理计划,并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果,有乙方负责。
10、乙方每次更换和调动人员,必须落实好各项合法手续,严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故,由乙方第一负责人和相关责任人承担。
11、所有特殊作业人员,必须持有有关行业部门颁发的上岗证书,严禁无证上岗。
12、由于乙方责任造成生产安全事故,导致甲方或第三方人员伤亡时,由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。
三、安全注意事项:
1、 检修、保养的电梯,应悬挂“检修停用”等相应警告牌。
2、 保养、检修时,应断开相应的电源开关,一般不允许带电作业。如必须带电作业时,应遵守带电作业有关规定,设专业监护,作好安全防护措施,几台电梯功用机房场所,在停电电梯的电源开关把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
3、 处理故障时,在底坑、骄厢或骄顶操作的维修人员应听从检修负责人的指挥,未经许可,不得随意进出底坑、骄厢或骄顶。
4、 应尽量避免在井道内上下同时作业,必须同时作业时,应戴上安全帽,上、下照应,协调一致,共同做好安全防护。
5、 需要长时间在井道内进行操作时,机房隔音层、地板孔洞应遮盖好,以免掉下东西造成人身伤亡事故。
6、 在井道内作业时,严禁一脚踏在骄顶,另一脚在井道中的固定点上操作,要特别注意骄厢和对重交错时的距离。
7、 严禁维修人员站在井道外探身到井道内,以及两只脚分别站在骄厢顶与层门上坎之间,或层门上坎与骄厢踏板之间检修操作。
8、 登上骄顶前的准备一开启井道层门前,确认你即将进入的'井道和所在楼层位置正确,按照一般规则,从井道最上端的层门登上骄顶是可取的方法。
9、 需要在机房操纵电梯时,必须在层门、轿门关闭,切断门机回路后可进行。
10、 用手轮盘车升降电梯时,须先断开总电源开关,至少要有2人以上操作,并密切注意电梯位置。
11、 在骄顶和底坑进行保养或检修时,应确定一个安全藏身区。如需开电梯,应与司机应答,并选好站立位置不准倚靠护栏,身体任何部位不得探出轿厢顶投影之外。
12、 在底坑作业时,应将限速器张紧装置的安全开关和底坑的检修急停开关断开,并在首层门外派人看守,或在门口设置障碍和明显警告标志。不允许进入有积水的底坑作业。
13、 坑深度超过1.5m的,应使用梯子或高登上下,切勿跳入底坑,禁止攀附随线和轿底其他部位上下。在底坑作业时须随时警惕失足的危险隐患,如油线,集油孔等。
14、 严格禁止将安全开关如安全窗开关,安全钳开关,门锁开关等用机械方法或电气短路方法封起来运行。
15、 检修电气设备前,必须用低压验电笔检验确实不带电后,方可进行操作。
16、 用汽油清洗机件时,应注意避风。严禁烟火,防止电气火花和静电起火。剩油、废油、油棉丝、油抹布严禁乱放,乱倒,必须随身带回处理,不得留在工作现场,擦拭设备的棉丝应拿在手上,切勿把棉丝缠绕在手上。
17、 检修用行灯必须采用带护罩的、电压为36v以下的安全灯。
18、 维修时不得擅自改动线路,必须时应报告有关部门,允许后方可改动。改动部分应有相应的技术资料存档,并使全体维修人员详细了解改动情况。
19、 检修未完,检修人员需暂时撤离现场时,应做到:
a) 关闭所有层门,一时关不上的必须设置明显障碍物,并在该层门口悬挂“危险”,“切勿靠近”警告牌,并派人看守。
b) 切断总电源开关。
c) 排除热源,如喷灯、烙铁、强光灯]、电焊、气焊等。
d) 通知有关人员,必须时应设专人值班。
20、 转动部位加油、清洗,或观察钢丝绳的磨损情况时,必须停闭电梯。
21、 人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时,必须牢牢握住轿厢绳头板、轿架上梁或防护栅栏等其他轿顶固定部件,切勿扶握钢丝升绳,并要注意整个身体置于轿厢外框尺寸之内,防止被其他部件碰伤。
22、 禁止在井道内和轿顶上吸烟和使用明火。
23、 检查和润滑钢丝绳应当使轿厢停止运行,并与绳头装置保持安全距离。
24、 遇到井道顶层高度有限时,则注意观察头顶障碍物十分重要。
25、 在轿顶电源插座上插接照明灯,应当使用接地工作灯,工作灯应具有合适的绝缘良好的或有接地的网罩和反光罩。切记电线不得挂在轿厢或对重钢丝绳上。
26、 如果轿顶不清洁应当清扫干净。轿顶应保留一个既无润滑油、又无油脂,既坚实又安全的,供作业人员站立的平面。
本协议自签字盖章之日起开始生效,从 年 月 日至 年 月 日,协议到期后自行解除。
本协议一式贰份,甲方、乙方各保存一份。
甲方(章): 乙方(章):
甲方负责人: 乙方负责人:
_______年____月____日_______年____月____日
施工协议书 篇3
甲方: 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《宁波神化国际物流仓储中心厂区工程施工总合同》等有关规定,经过双方友好协商,为确保竖向工程质量和进度控制。明确各方在施工过程中的权利、义务和经济责任,特订立本合同,望双方共同遵守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、建设单位:
4、承包范围:
二、承包方式及工作量
1、承包方式:
2、总价暂定万元,计价规则参见总包合同,最终以审计审核为准。
三、工程款结算与支付
(一)、结算方法
1、工程预算编制依据:同总合同条款。
2、乙方按建设方最终审计结算价为依据,向甲方上交结算总价 ,税金甲方代缴,工程决算编制由乙方负责。
(二)、付款方式及形式
1、本工程按当期工程量依据总合同同比例支付进度款。工程通过竣工验收合格,甲方收到建设单位结算总价款的95%时,甲方支付乙方应得到结算款(工程造价5%的保修金按保修条款预定暂扣)。结算时,乙方提供总价的40%人工工资清单,开具劳务发票,剩余部分以材料发票抵充。
2、本工程质量保修金为结算总价的5%,保修期二年;在保修期内,由于施工质量原因发生的缺陷或质量事故均由乙方负责;保修期满后15天内无息返还。
四、工期
本工程施工工期要求为:工程年 月底竣工(具体满足业主要求),工期延误按元/天处罚。
五、安全文明施工要求
1、乙方在施工中,应严格遵守安全操作规程和文明施工要求进行,安全管理按照施工总合同《浙江省二建建设集团公司安全生产奖条例》的规定执行,切实做到安全生产。
2、如由乙方原因造成的安全事故,一切责任与费用均由乙方自负。
3、施工中乙方应严格遵守场内文明施工有关条例,做到文明施工,场外保证交通安全以及道路清洁等。
六、双方职责
(一)、甲方职责
1、参与质量、进度等管理监督工作;
2、参与资料整理验收、盖章工作;
3、履行总包职责并完成建设方指定的其它工作;
(二)、乙方职责
1、乙方必须按图纸和甲方的施工方案要求施工,接收甲方在技术、质量、安全等各方面的监督和配合监理验收与整改,施工时不得任意更改,确保工程质量满足设计要求。
2、乙方应服从甲方正常范围的调度和安排,反之,甲方有权终止合同,由此引起的经济损失和工期延误,乙方应承担所有责任。
3、乙方在施工中不得碰撞或弄脏已完工程,因此造成需试验、修补、返工、清理、延误工期等一切费用均由乙方承担。
七、其它
1、乙方施工人员进场施工时,应做到三证齐全,严禁无证上岗。
2、本合同未尽事宜,各方可参照上级有关规定协商解决。如协商不成,由经济合同仲裁或向甲方所在地法院起诉。
3、本合同壹式陆份,其中甲方执肆份,甲方执贰份,双方代表签字后生效,款项付清同时合同终止。
甲方(盖章):
代表(签字):
乙方:
代表(签字):
签订日期: 年 月 日
施工协议书 篇4
甲方:
乙方:
经过甲乙双方协商,本着互惠互利,平等自愿的原则,就_____________________工程达成如下协议:
一、甲方愿把_____________________工程承包给乙方,由乙方按照双方的约定进行制作安装。
二、乙方在工程施工期间,应遵守甲方的制度。安全施工,不得违反操作规程。
三、甲方有权利在乙方施工期间,负责工程质量监督,工程进度督促,并为乙方提供施工便利条件。
四、乙方不得擅自终止协议。乙方如擅自终止协议,影响工程进度,由此造成的经济损失,由乙方负责,情节严重者,可追究刑事责任。
五、本工程面积约有________________㎡,每平方米按__________元计算,工程总造价为_________________元,施工结算最终以实际发生的数量为准。
六、工程质量要求:
1、本工程型材采用华佳65(2)三玻,60钩双玻咖啡色供挤系列主材及相关的配套配件型材,中空玻璃,颜色为厚度白色玻璃。
2、安装标准和施工方法必须按照现行的有关标准规范要求执行。
3、制作安装允许的偏差必须符合JGJ103–96的规定。
七、付款方式:
签订本协议后,第一车成品窗(200平方米以内)进入工地,甲方付工程总价的20%,单栋楼框架安装完毕后,再付该号楼总工程款的30%,所有玻璃安装完毕时,付到95%,保修金5%待保修期满一年,无质量问题时付清。
八、本协议一式两份,双方各执一份,签字盖章后生效,未尽事宜,另行商定。
九、合同保证金六万元,工人进场后全部返回。
十、本合同由______________________公证处公证生效。
甲方:乙方:
___年___月___日
施工协议书 篇5
根据工程的需要,经甲、乙双方共同协商,自________年________月________日起,甲方租用乙方的型施工吊篮台,为明确责任,便于管理,确保安全,利于生产,制定本协议书,双方共同遵守。
一、甲、乙双方共同执行国家和北京市有关电动吊篮租赁、使用的安全管理规定。
二、乙方必须保障施工吊篮完好和安全、按照施工吊篮生产厂家的技术文件安装、维护、拆除。
三、乙方负责施工吊篮的`安装和验收工作,电动吊篮安装合格后经甲万联合验收后方准投入使用。
四、施工吊篮在拆除、安装作业时,甲方应给乙方划分作业区并负责现场协调。
五、甲方在租用期间不得随意拆除和损坏设备的安全装置,电动吊篮安装完毕后不得随意改动,否则,出现的物品丢失和安全事故,责任由甲方负责。
六、在使用过程中,操作人员的安全带必须扣在生命安全绳上,使用人员因违反《高处作业吊篮操作规程》发生的事故,责任由使用方负责。但因施工吊篮本身的缺陷或安全装置失效发生的事故由乙方负责。
七、乙方在安装、维护、保养、拆除过程中发生的电动吊篮机械事故,责任由责任方负责。
八、施工吊篮在作业中发生事故时,甲、乙双方均应保护现场,积极抢救并向上级主管部门报告,配合上级部门调查处理。
九、本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。
十、本协议有效期:自签定之日起至电动吊篮退场后终止。
十一、本协议未尽事宜,凡属国家、北京市有关规定的均按有关规定执行;凡属国家、北京市无规定的甲、乙双方可协商补充。
十二、需要补充的条款:________。
注:凡合同内容有改动的,须经甲、乙双方认可并盖章后才生效,如没盖章的,按原有条文执行。
甲方代表签字(盖章):________乙方代表签字(盖章):________
________年________月________日________年________月________日
施工协议书 篇6
甲方:__________(以下简称甲方)
乙方:__________(以下简称乙方)
为便于管理,确保工程质量,施工安全,加快施工进度,甲方将泥工劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程具体情况,双方就本工程泥工工程事项经甲、乙双方协商一致,订立本合同。
一、工程地点:湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库
二、工程名称:湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库迁建项目(二期工程)
三、承包方式:以包工不包料包安全、包进度、包验收。
四、承包项目:
1、本工程所含的内灰、外灰及屋面工程
2、配合基础、主体、墙体的分中、放线及标高控制。
3、现场材料堆放所需地面硬化等。
4、建筑房屋内、建筑物周边10m内自身施工的建筑垃圾清理及转运至指定地点堆放。
5、砼施工:承保范围内所有垫层、墙、板、柱、梁、屋面砼工程。含前后台工作,布泵管、拆泵管、移泵管、清洗泵管、搭拆砼浇灌运输道、放料、振捣、收捡落地砼、配合试验取样、清洗各种设备、机具、用具及找平、收面压光、覆盖(包括覆盖物运输、清理)、垫块制作、养护等分部工作内容。乙方应正确使用和爱惜浇灌砼的机械设备,拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐。
6、砌体施工:所有内外墙体、女儿墙的砌筑,含放线分中、筛砂、砂浆搅拌与运输、材料场内转运、吊运、楼层转运、前后台运输、立皮数杆、挂线、吊直、选砖、铺灰、砌砖、湿水、过梁制作安装、安装砌体加固筋、预埋筋、铁件、木砖、配合水电组预留明(暗)管槽、灌缝、划缝、勾缝、清扫墙面及清理落地灰砖并运至现场指定地点堆放等,并包括砌筑操作脚手架和安全防护设施的搭拆、材料堆码等全过程。浇捣小体积砼(如:门窗过梁、压顶、线条、构造柱、圈梁等砼的前后台运输、捣固、收面)、抹防潮层、地梁砖胎模砌筑等全部工作内容,搅拌机周边保持清洁。
7、甲方提供商品砼以及砼的垂直运输设备、提供砌体工程使用的砖、砂、水泥、石灰浆等主要材料,甲方提供电源至二级配电箱。其它施工所需的设备、工具由乙方负责,如电线电缆、插头、移动箱,后浇带及梁柱接点不同砼标号时的钢丝网、锄头、箢箕、扁担、手套、灰桶、灰线、挂尺、铁铲、筛子、锤子、振动棒、振动器、尺条、斗车等。乙方自备的设备必须有质量合格证。
五、承包单价:
包干综合单价为元/m2,具体数量施工蓝图建筑面积计算,工程不分施
工部位,不分砼厚度和墙体厚度,包干单价中均已考虑。本劳务工程单价为包干价,均已包含为完成该工程所发生的所有人工费、劳务管理费、工具费、低值易耗费、小型机械费、工人社会保险费与人身安全保险费、劳保用品费、二次转运用工,为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费,安全文明施工和不可预见费等,所有涉及本工程所发生的其他分包单位配合费也均包含在劳务工程单价中,乙方不得再向甲方及其它分包单位要求增补费用或签工。
六、决算方法:
按本幢楼建筑面积乘以单价为总工程款进行决算。
七、双方责任
1、甲方职责:
① 组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
② 组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
③ 负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
④ 按计划提供材料至施工现场。提供食宿位置、所有班组统一集中食宿,提供工人安全帽。
⑤ 提供施工水准点、轴线高程点。提供垂直运输机械。电源提供至二级配电箱。
⑥ 按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
2、乙方职责:
① 施工班组严格遵守一切规章制度、劳动纪律,遵纪守法,服从施工员指挥,做到文明施工,保证安全生产,杜绝安全事故发生。班组长必需24小时在工地上,如有事需向施工员请假、并委托他人负责。
② 按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,按时完成甲方的工期计划。
③ 教育职工遵守国家法令、法规,不得有偷盗和斗殴行为,违者送公安机关办理。
④ 合同签订前,交一份施工方案和质量责任保证书给甲方存档,以促进后段工作的实施及考核依据。
⑤ 乙方进场必须提供花名册一套,三证必须齐全(身份证、计生证、暂住证),如果甲方代办,费用由乙方负责。
⑥ 按时足额支付劳务作业人员工资。
⑦ 乙方民工冲击甲方或辱骂管理人员,甲方有权将乙方驱逐施工现场,并处以1000-3000元的罚款。
⑧ 自备工作所需雨衣、雨鞋、手套,二级配电箱以后电线电缆(含夜间照明)由乙方负责。
⑨ 乙方不得将无业游民、前科人员及犯罪潜逃人员滞留在工地,否则处以200~500元罚款。
八、进度要求:
为确保工程进度,乙方作业人员不管晴天下雨,白天黑夜,每天24小时听从施工
员安排,不得因短时间停电、停水、下雨而无故离开工地外出或回家,影响工程进度,乙方所组织的工人必须满足连续作业要求,把所承担的工程量按施工进度计划表提前完成,如在规定的时间内未完成施工任务,施工员有权调突击组完成,但工资按甲方点工的三倍支付给突击组,在乙方工资内扣除。乙方不能以任何理由停工、延误工期,因乙方进度和质量返工原因延误工期一天,罚款1000元(除天气影响外)。在施工中,承包人必须坚守工地,否则每缺一天罚款100元,并认真执行项目部制定的规章制度。开会不能缺席、迟到,否则每次罚款200元。必须配戴安全帽进入施工现场,违者每人每次处以100元罚款。
九、施工安全:
乙方应按国家规范做好自身完全防护措施。应严格遵守国家现行颁发的建筑安全
生产有关管理规定,严格按国家现行颁发的安全标准组织施工,杜绝违章作业,确保安全生产。乙方在施工全过程中,应服从甲方安全员,施工人员指挥。乙方应自始至终地做好安全思想教育,提高工人的安全生产思想意识,做好自身和他人安全思想教育。如若是乙方人员自身工伤亡事故或是由乙方引起伤害他人事故,应负经济和法律全部责任。同时乙方的所有人员应遵守社会治安的综合治理。严禁在施工场内出现打架、赌博及盗窃等行为,凡是由此产生一切恶果,一律由乙方自负全责。与甲方无关。不听甲方有关人员指挥,甲方有权对工人按规定处罚(扣乙方工程款)。凡乙方发生工伤亡事故,违章施工,造成罚款或违反社会治安综合治理,造成恶果,以及工人暂住证、婚育证、劳务证等,应支付的费用和事故中产生的经济、法律等一切责任,一概由乙方承担,与甲方无干。
十、施工质量:
本工程质量要求应达到合格标准。质量验收标准,按现行国家行业的有关标准、规范及工程质量检验评定标准执行和验收。乙方应保证施工质量,如出现施工质量事故及不合格,返工造成材料损失,应负赔偿全责。
1、乙方必须熟悉图纸,严格按图纸和施工验收规范施工,每道工序必须做到工完场清。浇捣混凝土时确保混凝土密实与平整度,并养护好混凝土。砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计与规范要求,表面垂直度、平整度达到不找平的质量要求。
2、墙体砌筑必须做到灰浆饱满,表面平整度符合规范要求,主体验收时如因乙方原因造成砖砌体工程不能通过验收,则乙方负责无条件进行整改,同时应承担由此产生的一切损失。
3、凡乙方原因造成的质量问题返工全部由乙方负责,甲方所造成的经济损失由乙方承担。如在施工中发现混凝土柱、梁、墙、板浇捣有空洞或严重蜂窝及砼养护不到位烧坏,墙体轴线偏移与立面偏斜超过规范要求,处以每处200元罚款。做到现场文明施工,材料堆放整齐有序,并做好其他工程成品保护,如发现破坏成品,由乙方赔偿损失并处以重罚。工程质量必须达到优良,达不到优良验收标准,则按乙方总工资下浮5%。
十一、付款方式:
甲方按乙方月进度完成工程量付给乙方%进度款,粉刷完工后再付给乙方__________%,(但质量评定必须达到合格)。余下%待本工程竣工验收合格后,月内付清。乙方如中途退场,工资一概不结付,且履约保证金不予退还。
十二、工期要求:
乙方应按甲方和监理方审批的施工组织方案的工期为依据。延误规定工期,甲方有权每天按500元人民币累计,对乙方进行罚款。
十三、其它事项:
安全文明施工要求及处罚措施、安全、技术交底是合同的一部分。乙方负责人或
委托代理人必须全天靠在施工现场。
十四、本合同未尽事宜,有补充条款与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起
即生效,工程价款付清后失效。望双方共同遵守执行。恐口无凭,今特凭立合同书一式肆份,甲、乙双方各执两份为据。
甲方代表:__________乙方代表:__________
__________年__________月__________日__________年__________月__________日
施工协议书 篇7
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据中华人民共和国民法典以及相关规定,本着自愿平等诚信互利的原则,经甲乙双方共同协商,达成如下条款供双方信守:
一、项目工程概况
1、项目名称:
二、塑钢门窗工程内容、造价、材料要求:
1、塑钢门窗综合单价按______元每平方米发包,具体数量以图纸为准。
发包价格包括加工安装费、运费、检测费,以及税金在内。
2、塑钢平开窗型材选择中财管道有限公司生产的“中财”牌C型—60系列型材壁厚为2、0毫米。
平开窗选用中财集体四川中财管道有限公司生产的“中财”牌C—80系列型材,壁厚为2、0毫米。
(材料封样)颜色为全灰价格另加拾元。
3、玻璃选用(5毫米+6A+毫米)中空玻璃。
(材料封样)
4、钢衬为1、2毫米(正负2%)热镀锌防锈。
(材料封样)
5、其它五金件(毛样、皮条、锁、胶、发泡)按封样(现送样),达到国家标准。
产品必须提供产品合格证。
三、前期工作
1、甲方应在合同签订后十日内向乙方提供完整的门窗表及施工图纸和相关资料。
2、甲方应在安装施工现场免费提供临时电源。
3、乙方依据甲方提供的图子及国家建筑标准设计图集)06J607的窗型,经甲方监理签字认可后方可制作安装。
四、施工配合、成品保护、施工安全:
1、双方要密切配合,保证对方在工地的顺利施工,甲方应按工地土建进度及时告知乙方,使乙方的施工有序进行,做好相互调整配合施工。
2、乙方在工地与甲方的施工配合要求,由甲方出面协调。
3、玻璃安装应在土建与涂料施工结束后进行,避免玻璃的受损和污染。
4、甲乙双方应加强成品保护,文明施工管理,进入工地的材料或成品要用保护膜全裹,施工人员应爱护已完成的成品,若因施工人员过程造成的.损害,甲方可要求必要的赔偿或更换。
5、乙方进入施工现场后应服从工地统一管理和必要的安全措施,规范施工作业,如发生安全事故由责任方自行承担,乙方在施工过程中自己造成的安全事故由乙方自行承担。
6、为便于施工甲方工地代表为_______(电话:______________)
乙方工地代表为:_______
五、工期:_____天。
六、付款方式
阶段施工完毕,安装完窗后支付20%,安装完玻璃30%,45%等工程完毕后一次性支付,尾款5%作为维护资金一年后一次性结清。
拖欠工程款逾期一个月以上将以银行同期利率为基准计息,合并利息支付乙方。
七、门窗工程的结算由乙方汇总后甲方进行核准,双方签字后方可支付工程款。
八、违约责任
由甲方自身引起的违约甲方应承担赔偿乙方的责任,由乙方引起的违约责任乙方应赔偿甲方的损失责任。
九、本合同的不完善之处双方共同协商解决,发生争议可以双方协商解决,协商不了的可以通过诉讼解决。
十、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,本合同自签字盖章后生效。
甲方(盖章):
乙方(签字):
代表:
签约时间: 年 月 日
施工合同协议
前辈告诉我们,做事之前提前下功夫是成功的一部分。在平日里的学习中,幼儿园教师时常会提前准备好有用的资料。资料的定义范围较大,可指代生产资料。有了资料的协助我们的工作会变得更加顺利!所以,你是否知晓幼师资料到底是怎样的形式呢?推荐你看看以下的施工合同协议,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
施工合同协议(篇1)
发包方(简称甲方):_________
承包方(简称乙方):_________
根据《中华人民共和国民法典》以及相关规定,甲乙双方本着自愿平等诚信互利的原则,经甲乙双方共同协商,达成如下条款供双方信守:
第一条、工程概况
1、工程地点:________________。
2、工程内容:________________。
3、工程面积:________________。
4、工程承包方式:________________。
第二条、塑钢门窗工程造价、材料要求
1、塑钢门窗综合单价按______元每平方米发包,具体数量以图纸为准。发包价格包括加工安装费、运费、检测费,以及税金在内。
2、门窗材料选择__________________,必须达到国家标准,产品必须提供产品合格证。
第三条、前期工作
1、甲方应在合同签订后十日内向乙方提供完整的门窗表及施工图纸和相关资料。
2、甲方应在安装施工现场免费提供临时电源。
3、乙方依据甲方提供的图子及国家建筑标准设计图集)06J607的窗型,经甲方监理签字认可后方可制作安装。
第四条、施工配合、成品保护、施工安全
1、甲乙双方要密切配合,保证对方在工地的顺利施工,甲方应按工地土建进度及时告知乙方,使乙方的施工有序进行,做好相互调整配合施工。
2、乙方在工地与甲方的施工配合要求,由甲方出面协调。
3、玻璃安装应在土建与涂料施工结束后进行,避免玻璃的受损和污染。
4、甲乙双方应加强成品保护,文明施工管理,进入工地的材料或成品要用保护膜全裹,施工人员应爱护已完成的成品,若因施工人员过程造成的损害,甲方可要求必要的赔偿或更换。
5、乙方进入施工现场后应服从工地统一管理和必要的安全措施,规范施工作业,如发生安全事故由责任方自行承担,乙方在施工过程中自己造成的安全事故由乙方自行承担。
6、为便于施工甲方工地代表为_____________(电话_____________),乙方工地代表为_____________(电话_____________)。
第五条、工程期限
1、本合同工期总日历天数_____天。以合同签订之日起开始计算。
2、如遇以下情况,工期相应顺延:
(1)甲方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
(2)一周内非乙方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;
(3)甲方原因影响下一道工序施工;
(4)未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
(5)不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;
(6)甲方代表同意工期顺延的其它情况。
第六条、付款方式
1、阶段施工完毕,安装完窗后支付20%,安装完玻璃30%,45%等工程完毕后一次性支付,尾款5%作为维护资金一年后一次性结清。拖欠工程款逾期一个月以上将以银行同期利率为基准计息,合并利息支付乙方。
施工合同协议(篇2)
甲方: 乙方:根据《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程实际施工情况,在乙方承包本工程要求的前提下,本着互惠互利的原则,经甲乙双方协商签订本合同,以资共同信守。
一、工程项目:
二、承包范围:
三、承包方式及工作内容:本工程采取包工包料的承包方式,乙方承包施工图内(含二次结构) 及人货梯基础、塔吊基础与卸料平台、附属工程所有模板工程;包含范围:模板套数必须配备3套以上全新模板及钢支撑用碗扣架、梁柱墙采用钢方管楞、木支撑材料的采购、运输、装卸、保管、整理堆放及场内运输;模板制作、安装、拆除、清理模内杂物、刷隔离剂;支撑的搭设与拆除;加固件的制作及安装;安装模板用铁丝、铁钉;模板、木枋加工机械,楼层放线预留洞口的设置。柱模钻孔。甲方仅提供每层楼两条控制线及四个标高点,墙、柱、梁具体定位尺寸由乙方严格按照施工图施工。如乙方不能提供3套全新模板,甲方有权要求乙方退场。
四、合同工期:基础到主体结构施工总天数____日历天,开工时间以甲方书面通知为准。地下室二个月完成,楼层进度安排6天一层。地下室装模板10天,标准上部每层2.5天完成。如乙方中途不能按甲方的进度计划实施,则甲方有权要求乙方加强施工力量,并给予1000-3000元的经济处罚;必要时甲方可自行补充施工力量,更换施工队伍,由此造成的一切损失由乙方负责。
五、结算方式:本工程按照优质优价的原则,在保证质量进度安全的前提下,执行综合单价包死,不再计取任何费用,模板工程计算方式按混凝土接触面积每平方45元结算。人货梯基础、卸料平台安装模板每座补贴1200元。以上包干价包含以下内容:
a)现场材料二次转运;
b)一般性缺陷消除及施工工艺现场调整修改用工;
c)墙、柱模板钻孔。如漏埋所产生植筋与拉拔费用,由乙方负责经济赔偿责任。
d)定额内计时工;
e)安全文明施工用工及清退场用工;
f)政策性调整及市场价格调整;
g)夜间施工增加费及赶工增加费;)本工程质保期间的工程维修;)配合现场测量放线、承包范围内的检验试验;
六、工程质量:工程质量必须达到“榕城杯”验收标准。平板平整度用铝合金6尺检测。如主体装修时水平度超过1c造成天棚超厚,部分的粉刷层的所有费用由乙方负责。所有模板对混凝土各分项工程暴模部分,乙方应负责打平费用自付,个别接缝最大不超过0.5c,阳台、檐口、楼梯、柱垂直度与水平平直度要达到通线,所有梁侧必须通线。踏步宽、高度尺寸要一致。阳XX、阳X必须方正。乙方在施工过程中应严格按照施工规范和操作规程精心组织施工,确保工程质量达到国家现行施工验收规范优良验收标准。如质量达不到“榕城杯”验收标准,乙方应无偿返工修理直至达到合同要求,并承担由此造成的经济损失,甲方视情节轻重予以经济处罚。
七、安全生产及文明施工:乙方必须认真遵守国家及当地政府部门制定的有关安全生产的法律、法规,采取措施确保施工安全,工伤频率控制为零,杜绝重大伤亡事故。施工中若因乙方操作不当、不服从指挥等原因造成安全事故,乙方承担全部经济和法律责任。现场施工过程中,必须遵守项目部有关文明施工的规定,料具按项目部要求堆放应整齐,做到工完料净、场地整齐有序。
八、付款方式:合同签订后2天内乙方开始材料进入施工现场,乙方每月____日向甲方项目部申报当月进度,经甲方审核后,按照核定金额的75%支付进度款,春节应付80%进度款,工程主体施工完毕经甲方验收合格,拆架后付至总工程款的90%,工程竣工验收优良后一个月付清尾款。
九、双方职责:
(一)甲方职责
1、现场责任人:
2、负责现场施工、生活用水电,按施工方案接至施工现场;
3、配合项目部全权管理质量、安全生产、进度、文明施工、结算考评;
4、对编制施工组织设计,乙方进行技术协助,并于施工前对乙方进行书面技术交底和安全交底,解决施工中遇到的技术难题,并配备相应机操工、电工等,满足施工要求;
5、工程中若有变更,及时书面通知乙方;
6、负责对乙方的工作过程和结算实施监督检查,在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程所需时,甲方有权要求乙方限期整改,直至满足要求;
7、负责现场施工协调工作;
8、根据合同条款,如乙方因转包、工期、质量等原因,导致本合同无法正常履行或自动终止时,乙方必须无条件退场,并承担相应的经济和法律责任。
9、甲方向乙方提供必要的生产、生活临建及垂直运输机械。
10、甲方针对每个楼层仅提供楼层控制线两条及楼层标高点两个,柱、梁定位尺寸由乙方负责。
(二)乙方责任
1、现场负责人:
(1)模板验收:按合同约定为满足工期进度要求,乙方应提供不少于3套全新模板,材料进场前应通过甲方验收,合格后方可进场,在施工过程中出现的破旧模板,乙方应及时更换。
(2)乙方作业人员须自觉遵守工地安全文明规定、服从项目部统一指挥,进入工地必须带符合要求的安全帽,施工机具,三级箱等作业设备由乙方自备。所有机具设备必须符合安全标准,数量符合要求。施工中,若甲方检查发现乙方作业人员未戴安全帽,有权处以50-100元人次处罚。不符合要求的施工机具、设备,甲方有权要求乙方更换,若乙方在规定期限内未更换,甲方有权先自行购买,费用由乙方工程款中扣除,乙方作业人员须及时清理施工现场的卫生(如作业中产生的破旧模板、木渣等)按规定处理,不得将木渣、塑料瓶等杂物丢入未浇筑柱、梁中,若发现一次,甲方可处罚1000-20元次。由此产生的质量缺陷及后果由乙方负全责。
(3)在检查中发现的问题(包括建设、监理、施工、安全站、质监站等部门检查提出),乙方应立即配合整改。若乙方在规定期限内拒不整改,甲方可自行叫班组进场整改。由此产生费用从乙方工程款中扣除。若乙方拒不配合超过三次,甲方有权勒令乙方退场。
(4)乙方须及时配合项目部做好作业人员的安全生产工作(包括提供作业人员身份证复印件、三级安全教育等)施工机具须提供质量合格的证明材料。
(5)乙方须积极配合劳务公司做好劳务工作(包括提供身份证、工资发放等相关事宜。
(6)每次浇筑砼时必须有专人在场看模,若经检查发现,看模人员不在场,每次罚款300元。
(7)工作过程中,各工种必须完成本工种工作内容。必须派专人清理
施工合同协议(篇3)
甲方:________________
乙方:________________
甲方将_____________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:
一、工程地点:__________________
二、工程量:_______________
三、工程造价:__________________
四、付款方式:_________________乙方设备进场开始_____________作业,甲方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。
五、甲乙双方责任
(一)甲方责任:_________________
1.负责___________________,以方便乙方_____________作业。
2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。
(二)乙方责任:_________________
1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。
2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_____________楼体结构不予影响及破坏。
3.作业人员持证上岗。
4.加强安全警戒工作。
六、违约责任
1.乙方按甲方要求完成爆破施工。
2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。
七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。
八、本合同一式肆份,双方各执二份。
甲方(盖章)_________________乙方(盖章)_________________
甲方代表(签字)_____________乙方代表(签字)_____________
_____________年_______________月_______________日_____________年_______________月_______________日
施工合同协议(篇4)
一、合同主体审查1、承包人应注意审查发包人资质。对发包方主要应了解两方面内容:①主体资格,即建设相关手续是否齐全。例:建设用地是否已经批准?是否列入投资计划?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等;②发包人如果是属于分包人,审查其是否具有分包资格;③履约能力即资金问题。发包人的实力、已完成的工程、市场信誉度、施工所需资金是否已经落实或可能落实等。2、发包人应注意审查承包人资质。①承包人一般应为建筑企业法人,除了内部承包之外,公民个人不能成为建设工程合同的主体;②承包人应具有承包建设工程的资质。二、工程范围。发包人与承包人都应当对合同工程范围条款的进行明确的约定,最好应在合同中附上工程项目一览表及其工程量。三、建设工期。合同应对工期约定要准确、完善,如果存在中间交工工程,对中间交通工程的开工、竣工日期,也应在合同中做出明确约定。四、工程质量。1、发包人注意如下条款的约定:①施工的工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求,经质量监督站核定为合格或优良;②工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告;③工程完工时承包人应向发包人提交完整的工程技术档案和竣工图,并负责办理工程竣工交付使用的有关手续;④应注意工程保修的约定。2、作为承包人,关于工程质量条款的约定应确保己方能够满足,并且,对于质量条款的约定应尽量做简单约定。五、工程造价。发包人与承包人都应当注意以下事项:1、工程造价,如为招标工程,则应以中标时确定的中标金额为准;如按初步设计总概算投资包干时,应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为工程价款;如按施工图预算包干,则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。2、合同造价是双方共同约定的条款,是承包方的利益所在,价款数额及付款日期应当明确具体。暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。并且采用的合同价款方式双方要作出明确的约定。①对可调价格合同,双方对价款调整的方法应进行明确约定,包括材料、设备价格的涨落,设计变更,降雨、台风等自然因素等。②采用固定价格应注意明确包死价的种类。如:总价包死、单价包死,还是部分总价包死,以免履约过程中发生争议。还必须把风险范围约定清楚,约定具体的风险费用的计算方法,双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。一般来说固定价格合同,特别是固定总价合同,承包人往往承担的风险较大。因此,双方在合同中要对相关的承包工程范围、设计图纸所涵盖的工程量进行详细约定,并对物价因素、非承包人原因引起的工程量变化(如设计变更)、地质条件变化等因素给予充分考虑,将必要因素纳入风险范围。xxx六、技术资料交付时间。承包人应注意在合同中约定发包人向承包人提供与本工程项目有关的全部施工技术资料的时间,并且约定若发包人未按时提供资料,造成的工期损失或者工程变更应由发包人负责。七、材料和设备供应责任,1、若材料和设备供应采用承包人采购的方式,则发包人应注意在合同中详细的约定以下内容:①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;②应约定供应方承担的具体责任;2、若材料和设备的供应采用发包人供材、发包人指定、发包人审核,则承包人应注意在合同中详细的约定以下内容:①应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级、提供的时间和地点;②应约定供应方承担的具体责任;③双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。④由发包人指定材料时应将材料名称、品牌、型号、厂家、价格调整方式等约定清楚。⑤如发包人限价时应注意约定发包人审核的程序及期限,以免耽误工期。八、工程进度款的拨款和结算。对于承包人,工程进度款的约定尤为重要。对于工程进度款,通常是按月付款或按工程进度拨付。1、约定按工程进度拨付的,应注意约定审核的时限及未能在时限内确认的违约责任,如约定xxx甲方应在收到乙方月进度报告后7日内审核完毕,逾期则以乙方送审的工程量为准xxx。有的发包人为了加大对审核进度款的约束,故意约定复杂的审核程序,如约定工程量审核需经项目经理、财务部长、主管经理、董事长签字并加盖公章。此时承包人应引起重视,并采取相应的对策。2、约定按月支付,支付额度为上月完成工程量的相应比例。但某些建设项目大量增加合同外的工作量,使工程造价成倍增长,而工程款支付以合同价款为基数,并根据形象进度付款,造价的不准确必然导致工程款支付严重不足。合同外增加的价款,应约定当月签证,纳入当月支付。九、竣工验收。此条款的约定应以国家有关部委颁发的《关于基本建设项目竣工验收的暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量评定标准》和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。十、质量保修范围和质量保证期。发包人应当特别注意在合同中约定建设工程的质量保修范围和质量保证期。十一、违约责任的约定应具有可操作性,以利于执行。十二、其他条款。1、作为承包人或者发包人,由于工程大,或者工程数量多,因此要办理授权手续。对于双方各自委派有人员,要向对方列出名单,明确职责和权限。特别应将具有变更、签证、价格确认、验收确认等具有签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等等约定清楚,防止无权人员随意签字,或走出权限签字。2、争议管辖的约定不能违反级别管辖、专属管辖的规定,选择仲裁的,仲裁委员会的名称应当准确无误3、如果合同各方对合同履行有特殊要求的,均应当在合同中予以明确约定。
施工合同协议(篇5)
一、词语涵义
1.词语涵义
除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:
1.1 有关合同双方和监理单位的词语
(1)发包方:指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
(2)承包方:指已由发包方授标,并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
(3)分包人:指本合同中从承包方分包某一部分工程的当事人。
(4)监理单位:指专用合同条款中写明的由发包方委托对本合同实施监理的当事人。
1.2 有关合同组成文件的词语
(1)合同:指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。
(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。
(3)图纸:指招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及投标图纸和由承包方提交并经监理单位批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理单位批准的直接用于施工放样的图纸。
(5)投标书:指承包方为完成本合同规定的各项工作,向发包方提交并为发包方所接受的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。
(6)中标通知书:指发包方正式向承包方授标的通知书。
1.3 有关工程和设备的词语
(1)工程:指永久工程和临时工程。
(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包方使用的工程(包括工程设备)。
(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。
(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。
(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。
(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。
(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和不包括临时工程和材料在内的其它一切物品。
(8)承包方设备:指承包方的施工设备。
(9)进点:指承包方接到开工通知后进入施工场地。
1.4 有关工期的词语
(1)开工通知:指发包方委托监理单位通知承包方开工的函件。
(2)开工日期:指开工通知中写明的开工日。
(3)完工日期:指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。
1.5 有关合同价格和费用的词语
(1)合同价格:指协议书中写明的为完成合同规定的各项工作应付给承包方的总金额。
(2)费用:指为实施本合同所发生的所有开支,包括管理费和应分摊的其它费用,但不包括利润。
1.6 其它词语
(1)施工场地(或施工地):指由发包方提供的用于本合同工程的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。
(2)书面形式:指任何手写、打印、印刷的各种函件,包括电传、电报、传真和电子邮件等。
(3)天:指日历天。
二、合同文件
2.语言文字和法律
2.1 语言文字
本合同使用的语言文字为汉语文字。
2.2 法律、法规和规章
适用于本合同的法律、法规和规章是中华人民共和国的法律、行政法规以及国
务院有关部门的规章和工程所在地的省、自治区、直辖市的地方法规和规章。
3.合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应能互相解释,互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时,由监理单位作出解释或修正。除合同另有规定外,解释合同文件的优先顺序如下:
(1)协议书(包括协议书备忘录);
(2)中标通知书;
(3)投标报价书;
(4)专用合同条款;
(5)通用合同条款;
(6)技术条款;
(7)图纸;
(8)已标价的工程量清单;
(9)组成合同的其它文件。
三、双方的一般义务和责任
4.发包方的一般义务和责任
4.1 遵守法律、法规和规章
发包方应在其组织实施本合同的全部工作中遵守与本合同有关的法律、法规和规章,并应承担由于其自身违反上述法律、法规和规章的责任。
4.2 发布开工通知
发包方应委托监理单位按合同规定的日期向承包方发布开工通知。
4.3 安排监理单位及时进点实施监理
发包方应在开工通知发布前安排监理单位及时进入工地开展监理工作。
4.4 提供施工用地
发包方应按专用合同条款规定的承包方用地范围和时限,办清施工用地范围内的征地和移民,按时向承包方提供施工用地。
4.5 提供部分施工准备工程
发包方应按技术条款的有关规定,完成应由发包方承担的施工准备工程,并按合同规定的时限提供承包方使用。
4.6 移交测量基准
发包方应按第27.1款和技术条款的有关规定,委托监理单位向承包方移交现场测量基准点及其有关资料。
4.7 办理保险
发包方应按合同规定负责办理由发包方投保的保险。
4.8 提供已有的水文和地质勘探资料
发包方应向承包方提供已有的与本合同工程有关的水文和地质勘探资料,但只对列入合同文件的水文和地质勘探资料负责,不对承包方使用上述资料所作的分析、判断和推论负责。
4.9 及时提供图纸
发包方应委托监理单位在合同规定的时限内向承包方提供应由发包方负责提供的图纸。
4.10 支付合同价款
发包方应按第33、35条和36条的规定支付合同价款。
4.11 统一管理工程的文明施工
发包方应按国家有关规定负责统一管理本工程的文明施工,为承包方实现文明施工目标创造必要的条件。
4.12 治安保卫和施工安全
发包方应按第29条的有关规定履行其治安保卫和施工安全职责。
4.13 环境保护
发包方应按环境保护的法律、法规和规章的有关规定统一筹划本工程的环境保护工作,负责审查承包方按第30条规定所采取的环境保护措施,并监督其实施。
4.14 组织工程验收
发包方应按第52条的规定主持和组织工程的完工验收。
4.15 其它一般义务和责任
发包方应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。
5.承包方的一般义务和责任
5.1 遵守法律、法规和规章
承包方应在其负责的各项工作中遵守与本合同工程有关的法律、法规和规章,并保证发包方免于承担由于承包方违反上述法律、法规和规章的任何责任。
5.2 提交履约担保证件
承包方应按第6条的规定向发包方提交履约担保证件。
5.3 及时进点施工
承包方应在接到开工通知后及时调遣人员和调配施工设备、材料进入工地,按施工总进度要求完成施工准备工作。
5.4 执行监理单位的指示,按时完成各项承包工作
承包方应认真执行监理单位发出的与合同有关的任何指示,按合同规定的内容和时间完成全部承包工作。除合同另有规定外,承包方应提供为完成本合同工作所需的劳务、材料、施工设施、工程设备和其它物品。
5.5 提交施工组织设计、施工措施计划和部分施工图纸
承包方应按合同规定的内容和时间要求,编制施工组织设计、施工措施计划和由承包方负责的施工图纸提交监理单位审批,并对现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。
5.6 办理保险
承包方应按合同规定负责办理由承包方投保的保险。
5.7 文明施工
承包方应按国家有关规定文明施工,并应在施工组织设计中提出施工全过程的文明施工措施计划。
5.8 保证工程质量
承包方应严格按技术条款中规定的质量要求完成各项工作。
5.9 保证工程施工和人员的安全
承包方应按第29条的有关规定认真采取施工安全措施,确保工程和由其管辖的人员、材料、设施和设备的安全,并应采取有效措施防止工地附近建筑物和居民的生命财产遭受损害。
5.10 环境保护
承包方应遵守环境保护的法律、法规和规章,并应按第30条的规定采取必要的措施保护工地及其附近的环境免受因其施工引起的污染、噪声和其它因素所造成的环境破坏以及人员伤害和财产损失。
5.11 避免施工对公众利益的损害
承包方在进行本合同规定的各项工作时,应保障发包方和其他人的财产和利益以及使用公用道路、水源和公共设施的权利免受损害。
5.12 为其他人提供方便
承包方应按监理单位的指示为其他人在本地或附近实施与本工程有关的其它各项工作提供必要的条件。除合同另有规定外,有关提供条件的内容和费用应在监理单位的协调下另行签订协议。若达不成协议,则由监理单位作出决定,有关各方遵照执行。
5.13 工程维护和保修
工程未移交发包方前,承包方应负责管理和维护;移交后承包方应承担保修期内的缺陷修复工作。若工程移交证书颁发时尚有部分未完工程需要保修期内继续完成,则承包方还应负责该未完工程的管理和维护工作,直至完工后移交给发包方为止。
5.14 完工清场和撤离
承包方应在合同规定的期限内完成工地清理并按期撤退人员、设备和剩余材料。
5.15 其它一般义务和责任
承包方应承担专用合同条款中规定的其它一般义务和责任。
四、履约担保
6.履约担保
6.1 履约担保证件
承包方应按合同规定的格式和专用合同条款规定的金额,在正式签署协议书前(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)向发包方提交经发包方同意的银行或其它金融机构出具的履约保函或经发包方同意的具有担保资格的企业出具的履约担保书。取得证件的费用由承包方承担。
6.2 履约担保证件的有效期
承包方应保证履约保函或履约担保书在发包方颁发保修责任终止证书前一直有效,发包方应在保修责任终止证书颁发后14天内把上述证件退还给承包方。
五、监理单位和监理人员
7.监理单位和监理人员
7.1 监理单位的职责和权力
(1)监理单位应履行本合同规定的职责;
(2)监理单位可以行使合同规定的和合同中隐含的权力,但若发包方要求监理单位在行使某种权力之前必须得到发包方批准,则应在专用合同条款中予以规定,否则监理单位行使的这种权力应视为已得到发包方的事先批准;
(3)除合同中另有规定外,监理单位无权免除合同中规定的承包方或发包方的责任和权利。
7.2 总监理工程师
总监理工程师(以下简称总监)是监理单位驻工地履行监理单位职责的全权负责人。发包方应在开工通知发布前把总监的任命通知承包方,总监易人时应由发包方及时通知承包方。总监短期离开工地时应委派代表代行其职责,并通知承包方。
7.3 监理人员
总监可以指派监理人员负责实施监理中的某项工作,总监应将这些人员的姓名 、职责和授权范围通知承包方。他们出于上述目的而发出的指示均视为已得到总监的同意。
7.4 监理单位的指示
(1)监理单位的指示应盖有监理单位授权的现场机构公章和总监或按上述第
7.3款规定授权的监理人员签名。
(2)承包方收到监理单位指示后应立即遵照执行。若承包方对监理单位的指示持异议时,仍应遵照执行,但可向监理单位提出书面意见。监理单位研究后可作出修改指示或继续执行原指示的决定,并通知承包方。若监理单位决定继续执行原指示,承包方仍应遵照执行,但承包方有权按第44.1款的规定提出按合同争议处理的要求。
(3)在紧急情况下,监理人员可以当场签发临时书面指示,但监理单位应在发出临时书面指示后48小时内补发正式书面指示,如监理单位未在48小时内及时补发,则承包方可提出书面确认函,声明已视临时书面指示为正式指示。
(4)除合同另有规定外,承包方只从监理单位总监或上述第7.3款规定的监理人员处取得指示。
7.5 监理单位应公正地履行职责
监理单位应公正地履行职责,在按合同要求由监理单位发出指示、表示意见、审批文件、确定价格以及采取可能涉及发包方或承包方的义务和权利的行动时,应认真查清事实,并与双方充分协商后作出公正的决定。
六、函件
8.函件
8.1 联络以书面函件为准
合同文件中述及的由任何人提出或给出的与合同有关的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等是双方联络和履行合同的凭证,均应以书面函件为准,并应送达双方约定的地点和办理签收手续。
8.2 来往函件的发出和答复
上述第8.1款中的通知、指示、要求、请求、同意、意见、确认、批准、证书、证明和决定等来往函件均应按合同规定的时限及时发出和答复,不得无故扣压(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)和拖延,否则由责任方对由此造成的后果负责。
甲方:_____________________ 乙方:________________________
法人代表:_________________责任人:______________________
________年________月______日________年________月________日
施工合同协议(篇6)
甲方名称:___________
乙方名称:___________
送达地址:___________
送达地址:___________
邮编:___________
邮编:___________
电话:___________
电话:___________
传真:___________
传真:___________
联系人:___________
联系人:___________
开户行:___________
开户行:___________
帐号:___________
帐号:___________
税号:___________
税号:___________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律规定,甲乙双方就工程施工事宜,经协商达成一致,确立本合同,以明确双方的权利、义务,确保合同双方共同执行。
第一条工程概况
1、工程名称:___________。
2、工程地点:___________。
3、工程内容:___________。
4、工程造价:合同造价暂定为人民币(大写)___元整,即¥___元,以竣工验收合格后实际工程结算为准。
第二条工程款的结算、支付及质量保证金
1、工程承包方式:___________。(包工包料详单见附件)
2、工程结算方式:___________。
3、工程款支付方式:___________。
4、质量保证金:本合同工程款的%作为质量保证金,质量保证金自工程验收合格之日起年质保期满履行保修义务且无质量问题后,甲方在日内无息付清。
第三条工期
1、工期总日历天数:天。工期总日历天数与根据前述开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
2、计划开工日期:___。计划完工日期:___。
3、竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方验收合格之日。
4、出现以下原因工期相应顺延:
(1)不可抗力。
(2)工程量变化或设计变更。
第四条材料检查、保管
1、本工程所使用材料必须符合本合同约定及国家、行业标准。
2、乙方保证所使用的材料未侵犯第三方的专利权、商标权等专有权利。
3、本工程使用的材料,乙方应于进场时,通知甲方检查,经检查合格后乙方方可进行施,进场工地的材料经检查合格后,未经甲方同意不得撤离工地。如进场时,因乙方原因导致甲方不能检查,因此造成乙方停工的,甲方不承担赔偿责任并有权向乙方追偿所致的损失。
4、材料进场后,由乙方负责保管,非因甲方原因造成的材料丢失、损毁,由乙方自行承担全部责任。
第五条施工协助
1、甲方应最迟于开工日期天前向乙方移交施工现场。
2、甲方应提供施工条件:
(1)将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内;
(2)保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件;
(3)按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
3、按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料,甲方应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供,合理期限应以不影响乙方的正常施工为限。
4、因甲方原因未能按合同约定及时向乙方提供施工现场、施工条件、基础资料的,乙方顺延工期。
第六条工程质量
1、甲乙双方约定本工程质量标准为合格。
2、本工程质量应符合设计图纸、国家和项目所在地现行质量评定标准和施工及时验收规范及行业主管部门要求,如相关工程质量标准有关条款规定存在不一致情形,以要求严格的为准。
第七条工程验收
1、工程完成后,乙方应书面通知甲方验收,甲方应于10日内开始验收。验收合格即向乙方出具工程验收证明;甲方在使用中发现隐蔽工程存在质量瑕疵的,不视为乙方完成工程验收合格,乙方应予以修复和完善并最终达到工程验收的质量标准。
2、工程全部竣工验收时,如发现工程与本合同约定及国家规范规定不符,乙方应在甲方指定期限内修复完善,经验收合格后,甲方即行接管。
第八条工程图纸
1、本工程施工图纸由乙方负责设计完成,经甲方审核后方可施工。
2、乙方未经甲方同意,不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后,除乙方存档需要的图纸外,应提供全部竣工图纸给甲方存档。
3、本工程施工图纸为保密信息,未经甲方书面同意,乙方不得向任何第三方泄露。
第九条质量保证期
1、工程质量保证其为二年,质量保证期内因乙方施工及材料质量影响甲方正常使用的,乙方予以免费修复、完善。
2、乙方应在接到甲方通知3日内对工程进行维修,紧急情况下应在24小时内进行维修,5日内完成。如经甲方二次通知后,包括但不限于乙方未予维修、拒绝维修、不予回复的、无法接受通知,甲方有
权委托第三方进行维修,因此发生费用甲方有权从质保金中扣除,不足部分有权向乙方追偿。
4、一方变更送达地址、联系人、电话及传真应书面通知对方,否则通知电话、函件按照本合同发出、寄出,即发生法律效力。
第十条施工安全
1、乙方应严格贯彻执行国家有关安全生产的法律法规及甲方相关安全制度及其他安全生产规定,必须制定相应的安全管理制度。乙方应对施工人员进行安全教育及采取安全防护措施,专业施工人员应具备有关部门核发的上岗资格证书
2、乙方必须接受甲方的监督、检查,对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。未及时进行整改的,甲方有权停止乙方施工。
3、未经甲方同意,乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备;不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标志。
4、乙方施工过程中发生人员伤亡、设备事故或危及生产运行的不安全情况,应立即报告甲方并采取补救措施。因乙方在施工中所致的人员伤亡由乙方承担全部赔偿责任。
第十一条工程分包
乙方未经甲方书面同意不得将本合同工程的任何部分分包、转包,也不得将其承包的工程肢解以后以分包的名义全部分别转包给他人。乙方违法分包、转包或肢解后分包的,乙方支付合同总价20%的违约金。甲方有权解除合同,因解除合同所造成的全部损失由乙方承担,甲方已支付的工程款乙方应全额返还。
第十二条不可抗力
1、本合同所指不可抗力是本合同签字生效后发生的不能预见、不能避免、不能克服的客观事由,包括但不限于:严重的自然灾害(如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等)、战争、叛乱、正式罢工等等。合同双方的任何一方,由于不可抗力而影响合同义务执行时,则延迟合同义务的期限相当于不可抗力事件的时间,但不能因为不可抗力的延迟而调整价格。
2、受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后,应在不可抗力事件发生的5日内将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方,并出具有关政府部门出具的不可抗力证明文件作为免责依据。
3、如不可抗力事件的影响持续到六十日以上,甲乙双方应通过友好协商解决本合同履行事宜。
第十三条违约责任
1、本合同签订后,双方均应严格恪守。任何一方违反本合同规定的义务给对方造成损失的,应承担赔偿责任。
2、因乙方原因造成工程不合格的,经乙方修复或采取其他补救措施仍无法至达到合同要求的质量标准,甲方有权解除本合同,乙方支付合同总价20%的违约金并返还已经支付的工程款。
3、甲方如不能按期付款,每延误一日,甲方向应乙方追加支付全部工程的0.05%作为违约金。
4、乙方如不能按期竣工,每延误一日,乙方应向甲方追加支付全部工程的0.05%作为违约金。延期超过三十日,甲方有权解除合同,乙方支付合同价款20%违约金并返还已付全部款项。
5、乙方违反本合同约定保修义务的,每延迟一次应支付违约金500元,甲方从质保金中扣除,造成
其他损失超过已支付的违约金的,甲方有权向乙方追偿。
第十四条防腐败
乙方不得以任何形式行贿甲方工作人员,一经发现并掌握有效证据,将合同价款的30%作为处罚金,赔偿给甲方。如甲方的工作人员无理刁难项目实施单位,乙方可进行投诉。
第十五条附则
1、按合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,逾期按应支付金额的0.05%计收利息。
2、解决合同纠纷的方式:执行本合同过程中发生争议,由当事人双方协商解决。协商不成,双方同意:提交甲方所在地的有管辖权的人民法院诉讼解决。
3、本合同未经对方同意,任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容,以确保双方的商业机密。
4、本合同共页,一式份。甲乙双方各执份。附件为主合同的一部分,具有同等法律效力。附件与主合同内容不一致的,以主合同为准,传真件有效。
5、本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜,由双方共同协商达成补充协议解决。
第十六条附件
1、___。
2、___。
签约方:___________
甲方:___________
乙方:___________
甲方代表(签字):___________
乙方代表(签字):___________
甲方(盖章):___________
乙方(盖章):___________
日期:___年___月___日
日期:___年___月___日
施工合同协议(篇7)
业主方:(甲方)
施工方:(乙方)
依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》等相关法律,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本合同承包工程事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程总面积:
二、工程内容:
三、承包方式:本工程按包()进行施工承包。
四、本工程因人力不可抗拒的自然灾害或甲方原因致使施工不能正常进行的应给予理解。
五、工程施工质量
1、按照施工图纸,工程技术要求,经甲方确认的施工技术方案进行施工。
六、甲方责任:
七、开工前甲方应对乙方进行施工技术交底,协助乙方放线、定位。
1、甲方应委托相关负责人对工程质量,数量确认。
2、当甲方需要进行图纸变更和采取技术处理措施时,应以通知单书面通知乙方。
3、甲方负责协调好施工周边关系,确保材料,机械设备进出场及施工的顺利进行。
八、工程总造价()元,人民币大写()元。
九、付款方式:
1、签订合同当天付预付款%。
2、工程完工后,甲方应付清全部工程款。
十、其他事项:
1、本合同未尽事宜,双方协商签订补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同甲乙双方在合同期如发生纠纷,双方友好协商解决,协商解决不成提交法院裁决。
3、本合同一式两份、甲乙双方各持一份,签字盖章生效。备注:若甲方在本合同约定的时间内未付清全部工程款,乙方有权收取违约金人民币()元。木材有天然性开裂,有点瑕疵情况属于正常,不存在质量问题。本合同上的价格不含发票。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日