电气合同
发布时间:2024-08-26 电气合同电气合同推荐。
交易时要注重合同的拟定。签订合同是双方就合作内容进行协商的重要步骤之一,最近是否在寻找相关合同范本?本文将为大家分享关于“电气合同”的相关内容,希望这篇文章能够激发你的思考建议你把它保存下来!
电气合同(篇1)
电气合同是电气工程领域中的一个重要文件,用于规定电气工程项目的实施细节和责任分工,确保项目按照双方的要求和期望顺利完成。本文将详细介绍电气合同的内容和重要性。
一、电气合同的定义和目的
电气合同是指建立在电气工程项目基础上,由业主和承包商之间签订的一份文件,用于约定项目的各项具体要求和工作细节。电气合同具有法律约束力,双方应当按照合同的规定履行各自的责任。
电气合同的目的在于确保项目按照业主的要求进行设计、安装和调试,并保证工程质量符合相关规定和标准。合同中明确约定了双方的权利和责任,为项目的顺利实施提供了保障。
二、电气合同的主要内容
1. 项目概述和目标
电气合同中首先要明确项目的概述和目标,包括项目的性质、规模和目的。这部分内容通常由业主提供,承包商需要在此基础上进行合理的设计和施工方案。
2. 工程范围和分工
电气合同中要详细列出项目的工程范围和各种工作内容,并对工程的分工进行明确。这样可以确保每个环节都有专业人员负责,避免工程进展受阻。
3. 技术要求和规范
电气工程有一系列的国家和行业规范,电气合同中必须清楚明确地列出涉及的各项技术要求和规范,并要求承包商按照标准进行设计和施工。
4. 质量控制措施
电气合同中应当明确质量控制的要求和措施,包括材料采购、施工过程监督和质量检测等。这样可以确保工程质量符合相关标准和要求。
5. 进度计划和交付时间
电气工程通常有明确的交付时间要求,电气合同中要明确项目的进度计划和各项工作的完成时间点。这样可以避免项目延期或者出现其他时间上的冲突。
6. 付款方式和条款
电气合同中要明确承包商的付款方式和条款,包括首款、进度款和尾款等。这样可以确保双方在工程进展过程中的资金流动顺利,避免付款纠纷。
7. 保修期和售后服务
电气合同中应当明确电气设备的保修期和售后服务事项,以确保设备在保修期内正常运行并提供必要的维护和服务。
8. 违约责任和纠纷解决
电气合同中要明确双方的违约责任和纠纷解决方式。这样可以在发生纠纷时,便于正常和平的解决争议,避免造成不必要的损失。
三、电气合同的重要性
电气合同在电气工程项目中具有重要的作用和意义。电气合同明确了双方的权利和责任,避免了项目实施过程中的争议和纠纷。电气合同规范了项目的施工流程和质量要求,确保项目按要求顺利进行。电气合同约束了承包商的行为,提高了工程质量和效率。
电气合同是电气工程项目中一份重要且必不可少的文件。通过明确双方的权利和责任,规范工程实施流程,确保工程质量和进度,电气合同为项目的顺利进行提供了坚实的保障。在电气工程中,签订电气合同是一项必要而重要的步骤,为项目的成功完成起到了关键的作用。
电气合同(篇2)
电气设备安装
27.1 变压器安装
27.1.1 充氮变压器未经充分排氮(其气体含氮密度>18%),严禁作业人员入内,充氮变压器注油时,任何人不得在排气孔处停留。
27.1.2 大型油浸式变压器在放油及滤油过程中,外壳及各侧绕组必须可靠接地。27.1.3 变压器吊芯检查时,不得将芯子叠放在油箱上,应放在事先准备好的大油盘内或准备好的干净支垫物上。在松下起吊绳索前,不得在芯子上进行任何作业。变压器吊罩检查时,在未移开外罩或未做可靠支撑前,不得在芯子上进行任何作业。
27.1.4 变压器吊芯或吊罩时必须起落平稳,必要时可在吊钩上加设倒链。
27.1.5 进行变压器内部检查时,通风和照明必须良好,并设专人监护;工作人员应穿无钮扣、无口袋的工作服,耐油防滑鞋;带入的工具必须拴绳、登记、清点。严防工具及杂物遗留在变压器内。
27.1.6 外罩法兰螺栓必须对称、均匀地松紧。
27.1.7 检查变压器芯子时,应搭设脚手架或梯子,严禁攀登引线木架上下。
27.1.8 变压器附件有缺陷需要进行焊接处理时,应放尽残油,除净表面油污,运至安全地点后进行。
27.1.9 变压器引线焊接不良需在现场进行补焊时,应采取绝热和隔离措施,并配备足够的消防器材。
27.1.10 对已充油变压器的微小渗漏允许补焊,但:变压器的顶部应有开启的孔洞。焊接部位必须在油面以下。严禁火焊,应采用断续的电焊。焊点周围的油污应清理干净。应有妥善的安全防火设施,并向全体参加人员进行安全施工交底。
27.1.11 储油和油处理现场必须配备足够可靠的消防器材,制定明确的消防责任制;场地应平整、清洁,10m范围内不得有火种及易燃易爆物品。
27.2 变压器干燥
27.2.1 变压器进行干燥前应制定安全施工措施并交底。
27.2.2 变压器干燥使用的电源及导线应经计算,电路中应有过负荷自动切断装置及过热报警装置。
27.2.3 变压器干燥时,应根据干燥的方式,在铁芯、绕组或上层油面上装设温度计,但严禁使用水银温度计。
27.2.4 变压器干燥应设值班人员。值班人员应经常巡视各部位温度有无过热及其他异常情况,并做好记录。值班人员不得擅自离开干燥现场。
27.2.5 采用短路干燥时,短路线应连接牢固。采用涡流干燥时,应使用绝缘线;使用裸线时必须是低压电源,并应有可靠的绝缘措施。
27.2.6 使用外接电源进行干燥时,变压器外壳应接地。
27.2.7 采用真空热油循环进行干燥时,其外壳及各侧绕组必须可靠接地。27.2.8 变压器干燥现场不得放置易燃物品,并应配备足够的消防器材。
27.3 发电机及电动机安装(电气部分)
27.3.1 人工拆卸或安装电机的部件时,两人的抬运质量不得超过100kg,抬起高度不得超过1m。
27.3.2 在干燥房内对电机进行干燥时,应有防火措施。干燥房内不得有易燃物,并应配备足够的消防器材。
27.3.3 开启式电机在安装期间应有防止杂物掉入电机内的措施。
27.3.4 在滑环上打磨碳刷应在不高于盘车的转速下进行。打磨碳刷时操作人员应戴口罩。
27.3.5 发电机引出线包绝缘时应加强通风,严禁烟火。操作人员应使用必要的防护用品,操作时应有人监护。
27.4 断路器及互感器安装
27.4.1 在下列情况下不得搬运开关设备:隔离开关、刀型开关的刀闸处在断开位置时。油断路器、自动空气开关、传动装置以及有返回弹簧或自动释放的开关,在合闸位置和未锁好时。
27.4.2 在调整、检修开关设备及传动装置时,必须有防止开关意外脱扣的可靠措施,作业人员必须避开开关可动部分的动作空间。
27.4.3 对于液压、气动及弹簧操作机构,严禁在有压力或弹簧储能的状态下进行拆、装或检修工作。
27.4.4 放松或拉紧开关的返回弹簧及自动释放机构弹簧时,应使用专用工具,不得快速释放。
27.4.5 凡可慢分慢合的开关,初次动作时不得快分快合。空气断路器初次试动作时,应从低气压做起。施工人员应与被试开关保持一定的安全距离或设置防护隔离设施。27.4.6 就地操作分合空气断路器时,工作人员应戴耳塞,并应事先通知附近的作业人员,特别是高处作业人员。
27.4.7 在调整开关、隔离开关及安装引线时,严禁攀登套管绝缘子。
27.4.8 隔离开关采用三相组合吊装时,应检查确认框架强度符合起吊要求,否则应进行加固。
27.4.9 断路器、隔离开关安装时,在隔离刀刃及动触头横梁范围内不得有人作业。必要时应在开关可靠闭锁后方可进行作业。
27.4.10 对六氟化硫断路器进行充气时,其容器及管道必须干燥,工作人员必须戴手套和口罩。
27.4.11 检修六氟化硫断路器需拿取容器内的吸附物时,工作人员必须戴橡胶手套、护目镜及防毒口罩等劳动防护用品。
27.4.12 六氟化硫气瓶的搬运和保管:六氟化硫气瓶的安全帽、防震圈应齐全,安全帽应拧紧;搬运时应轻装轻卸,严禁抛掷、溜放。气瓶应存放在防晒、防潮和通风良好的场所;不得靠近热源和油污的地方,阀门上严禁油污和水分。六氟化硫气瓶不得与其他气瓶混放。
27.4.13 瓷套型互感器注油时,其上部金属帽必须接地。
27.5 蓄电池安装
27.5.1 蓄电池室应在设备安装前装好照明、水源、通风和取暖设施。蓄电池加注电解液前,必须将蓄电池室内的临时用电设施拆除。蓄电池加注电解液后,室内严禁烟火,并不得再进行与充电无关的其他作业。
27.5.2 安装蓄电池的作业人员,应穿戴防酸和防止铅中毒的防护用品,充电后不得穿容易引起静电的衣着入内。
27.5.3 配制电解液的容器应完好,配制电解液时,必须将硫酸缓慢地注入蒸馏水中,并用玻璃棒或塑料棒不断搅动。严禁将蒸馏水注入硫酸中。
27.5.4 在配制电解液的过程中,如硫酸溅洒在身上,应立即用小苏打溶液清洗;如洒在地上,应及时用清水冲洗干净。
27.5.5 蓄电池室应备用足够的小苏打溶液和清水。电解液、小苏打溶液及清水等均应贴有明显的标志并分别存放。
27.5.6平整及清扫铅极板应在有通风设施的条件下进行,作业人员应戴口罩、手套、护目镜等防护用品,袖口应扎紧。
27.5.7 搬运硫酸瓶时,应有防止震动和酸瓶破损的措施。搬运未封口或破裂的硫酸瓶时,必须采取可靠的安全措施。
27.5.8 配制、储存、输送电解液的一切设施必须是耐酸制品。
27.5.9 配制电解液使用的工器具及防护用品用过后,应用小苏打溶液及清水进行清洗,清洗前不得用手触摸。
27.5.10 镉、镍碱性蓄电池的安装:配制和存放电解液应用耐碱器具,并将碱液缓慢倒入蒸馏水或去离子水中,用干净的耐碱棒搅动。严禁将水倒入电解液中。装有催化栓的蓄电池初充电前应将催化栓旋下,等初充电全过程结束后再重新装上。3 带有电解液并配有专用防漏运输螺塞的蓄电池,初充电前应取下运输螺塞换上有孔气塞,并检查液面,不应低于液面线。
27.5.11 不得在蓄电池内进餐及存放食物和饮料。
27.6 盘、柜的安装
27.6.1 动力盘、控制盘、保护盘等应在土建条件满足安装要求时方可进行安装。与热机安装交叉作业时,应采取协调或防护措施。
27.6.2 动力盘、控制器、保护盘在安装地点拆箱后,应立即将箱板等杂物清理干净。27.6.3 盘撬动就位时人力应足够,指挥应统一,狭窄处应防止挤伤。
27.6.4 盘底加垫时不得将手伸入盘底,单面盘并列安装时应防止靠盘时挤伤手。27.6.5 盘在安装固定好以前,应有防止倾倒的措施。
27.6.6 安装盘上设备时应有人扶持。
27.6.7 在墙上安装操作箱及其他较重的设备时,应设置临时支撑,待确实固定好后方可拆除该支撑。
27.6.8 动力盘、控制盘、保护盘内的各式熔断器,凡直立布置者必须上口接电源,下口接负荷。
27.6.9 新装盘的小母线在与运行盘上的小母线接通前,应采取隔离措施。
27.6.10 对执行器、变送器等稳定性较差的设备,安装就位后必须立即将全部安装螺栓紧好,严禁浮放。
27.6.11 在已运行或已安装仪表的盘上补充开孔前应编制施工措施,开孔时应防止铁屑散落到其他设备及端子上。对于邻近的因震动可引起误动的保护装置应申请临时退出运行。
27.6.12 高压开关柜、低压配电屏、保护盘、控制盘、热控盘及各式操作箱等需要部分带电时:需要带电的系统,其所有设备的接线应安装、调试完毕,并设立明显的带电标志。2 带电系统与非带电系统必须有明显可靠的隔离措施,确保非带电系统无串电的可能,并应设警告标志。部分带电的装置,应设专人管理。
27.6.13 在部分带电的盘上作业时:必须了解盘内带电系统的情况。应穿工作服、戴工作帽,穿绝缘鞋并站在绝缘垫上,严禁穿背心、短裤作业。3 工具手柄必须绝缘良好。必须设监护人。
27.7 其他电气设备安装
27.7.1 凡新装的电气设备或与之连接的机械设备,一经带电或试运行后,如需在该设备或系统上进行工作,则其安全措施应严格按第26章的关规定执行。
27.7.2 远控设备的调整应有可靠的通信联络。
27.7.3 凡具有甲、乙两系统的回路及远控回路必须经过校核,确认其一次及二次回路均对应无误后方可启动。
27.7.4 所有转动机械的电气回路,应经操作试验,并确保控制、保护、测量、信号等回路均可靠无误后方可启动。转动机械在初次启动时,就地应设有紧急停车装置。27.7.5 无论用何种方法干燥电气设备或元件,均应控制其温度。干燥场所不得有易燃物,并应有足够的消防器材。
27.7.6 严禁在组合式阀型避雷器上攀登或进行作业。
27.7.7 10kV及以上升压站(配电室)进行扩建时,已就位的设备及母线应接地或屏蔽接地。
27.7.8 在运行的升压站及高压配电室内搬动梯子、线材等长的物件时,应放倒搬运,并应与带电部分保持安全距离。
27.7.9 在带电设备周围不得使用钢卷尺或皮卷尺进行测量工作,应采用木尺或其他绝缘量具。
27.7.10 电气设备及设施的拆除:必须确认被拆的设备或设施不带电,并应按第20章的有关规定做好安全措施。2 不得破坏原有安全设施的完整性。防止因结构受力变化而发生破坏或倾倒。拆除旧电缆时应从一端开始,严禁在中间切断或任意拖拉。拆除有张力的软导线时必须徐徐释放,严禁突然释放。弃置的旧动力电缆头,除有短路接地线外,应一律视为有电。
27.7.11 电力电容器试验完毕后必须立即进行放电。已运行的电容器组需检修或扩容时,必须先进行放电。
27.7.12 起吊、装卸大型或精密电气设备,如主变压器、电子计算机等,应事先由专业技术人员制定安全施工措施,并按条的有关规定办理安全施工作业票。母线安装
28.1 软母线架设和硬母线安装
28.1.1 测量软母线档距时必须确保有绳、尺与带电体保持安全距离的措施。
28.1.2 新架设的母线与带电母线靠近或平行时,新架设的母线应接地,并保证安全距离。安全距离不够时应采取隔离措施。
28.1.3 母线架设前应检查金属附件是否符合要求,构架横梁是否牢固。
28.1.4 放线应统一指挥,线盘应架设平稳。导线应由盘的下方引出。推转线盘的人员不得站在线盘的前面。在放到线盘上的最后几圈时,应采取措施防止导线突然蹦出。28.1.5 在挂线时,导线下方不得有人逗留或行走。
28.1.6 紧线应缓慢,并随时检查导线是否有挂住的地方,严禁跨越正在收紧的导线。28.1.7 切割导线时,应将切割处的两侧扎紧并固定好。
28.1.8 软母线引下线与设备连接前应进行临时固定,不得任其悬空摆动。
28.1.9 在软母线上作业前应检查金具连接是否良好,横梁是否牢固。使用竹梯或竹
2杆横放在导线上骑行作业时应系好安全带。骑行作业母线的截面一般不得小于120mm。
28.1.10 压接软母线所用油压机的压力表应完好,压接过程中应有专人监视压力表读数,严禁超压或在夹盖卸下的状态下使用。应经常检查油压机的油位,如油位过低应及时补充。
28.1.11 绝缘瓷瓶及母线不得承重。
28.1.12 硬母线焊接时应通风良好,作业人员应穿戴防护用品,并应遵守第11章的有关规定。
28.2 软母线爆破压接
28.2.1 进行母线爆破压接的操作人员必须经过培训,考试合格,并取得安全作业证。28.2.2 进行爆破压接作业,每次不得超过两炮,作业时严禁吸烟。
28.2.3 炸药、导火索、导爆索及雷管应分别存放并设专人管理,由专人领用,用毕应立即将剩余的炸药及雷管退库。
28.2.4 药包应在专设的加工房内制做,室内严禁烟火,作业人员不得穿带钉子及铁掌的鞋。雷雨天气严禁填装药包。装药必须用木棒、竹棒轻塞,严禁用力抵入或用铁器捣实。药包装雷管的作业必须在爆破现场于爆破前进行。
28.2.5 在运行的升压站内进行爆破压接时,严禁使用电雷管或将电雷管改作火雷管使用。
28.2.6 导火索在使用前应作燃速试验,其长度应使点火人离开后到起爆之间的时间不少于20s,但不得短于20cm。
28.2.7 切断导爆索及导火索应使用锋利的刀子,严禁使用剪刀或钳子,雷管与导火索连接时,必须使用专用钳子夹雷管口,严禁碰触雷汞部分及用牙咬雷管口或用普通钳子夹雷管口。
28.2.8 爆破点离地面一般不得小于1m,离瓷件一般不得小于5m。人员应离开30m以外,距爆破点50m以内的建筑物玻璃窗应打开,并挂好风钩。
28.2.9 放炮时应通知周围作业人员及电气运行值班人员,并设警戒。
28.2.10 遇有瞎炮时,必须待15min后方可处理。
28.2.11 爆破操作的其他安全规定应按第15章以及SDJ276、SDJ277的有关规定执行。电缆
29.1 电缆敷设
29.1.1 装卸、运输电缆盘时,应有防止电缆盘在车上、船上滚动的措施。盘上的电缆头应固定好。电缆盘严禁从车上、船上直接推下。滚动电缆盘的地面应平整,破损的电缆盘不得滚动。
29.1.2 敷设电缆时,电缆盘应架设牢固平稳,盘边缘与地面的距离不得小于100mm,电缆应从盘的上方引出,引出端头的铠装如有松弛则应绑紧。
29.1.3 在开挖直埋电缆沟时,应取得有关地下管线等资料,否则在施工时应采取措施,加强监护。只有在确认地下无其他管线时方可用机械开挖。
29.1.4 敷设电缆前,电缆沟及电缆夹层内应清理干净,做到无杂物及积水,并应有足够的安全照明。
29.1.5 敷设电缆应由专人指挥,统一行动,并有明确的联系信号,不得在无指挥信号的情况下随意拉引。
29.1.6 在高处敷设电缆时,应有高处作业措施。直接站在梯式电缆架上作业时,应核算其强度是否足够,必要时采取加固措施。作业人员应系好安全带。严禁攀登组合式电缆架或吊架。
29.1.7 进入带电区域内敷设电缆时,应取得运行单位的同意,办理工作票,采取安全措施,并设监护人。
29.1.8 用机械敷设电缆时,应遵守有关操作规程,加强巡视,并有可靠的联络信号。放电缆时应特别注意多台机械运行中的衔接配合与拐弯处的情况。
29.1.9 电缆通过孔洞、管子或楼板时,两侧必须设监护人,入口侧应防止电缆被卡或手被带入孔内。出口侧的人员不得在正面接引。
29.1.10 敷设电缆时,拐弯处的施工人员应站在电缆外侧。
29.1.11 临时打开的隧道孔应设遮栏或标志,完工后立即封闭。
29.1.12 敷设电缆时,不得在电缆上攀吊或行走。
29.1.13 电缆穿入带电的盘内时,盘上必须有专人接引,严防电缆触及带电部位。29.2 电缆头制作
29.2.1 制作电缆头时,敷胶、化铅使用的各种炉子均应防火措施。熬胶、化铅应在通风良好处进行,加热应缓慢。
29.2.2 熔化锡块、铅块、绝缘胶的容器和工具必须干燥,熔化过程中严防水滴带入熔锅。熔化材料不得超过容器容积的3/4。
29.2.3 电缆胶的加热和搬运应采用有嘴的容器,不得使用密封容器。传递时应放在地上换手。
29.2.4 熔化或浇制焊锡、封铅及电缆胶时,操作人员应戴防护眼镜、手套。29.2.5 制作环氧树脂电缆头应在通风良好处进行,操作人员应戴口罩和手套。29.2.6 做完电缆头后应及时灭火,清除麻包、油纸等杂物。
29.2.7 阻燃电缆应有防止纤维吸入体内及刺激皮肤的措施。
电气合同(篇3)
发包方, (简称甲方)
承包方, (简称乙方)
甲方项目HSE负责人是 ___________
乙方项目HSE负责人是 ______
为在__________________________________项目合同的实施过程中明确甲乙双方健康、安全和环保(简称HSE)职责,切实做好本项目的HSE管理工作,保证甲、乙双方作业人员的人身安全和设备安全,依照国家、地方政府、中国石油化工集团公司、中原油田以及甲方相关HSE规定,经双方协商一致,特签订本协议。
一、工程项目名称,
二、工程承包范围:
三、工程项目期限, 自 年 月 日至 年 月 日
四、甲方的职责、权利、义务
(一)甲方的职责、权利
1、负责对乙方的工商营业执照、企业资质证、安全生产许可证、分包商安全资格证、特种作业操作证及主要设备清单的符合性、有效性进行审查,保存上述各种资质的复印件,并要求乙方在复印件上加盖单位行政印章(复印的行政章无效)。
2、对乙方的HSE工作负有管理、监督、检查和考核责任。
3、督促乙方建立健全符合要求的HSE组织机构及各项HSE管理制度,配备专、兼职HSE管理人员和工程技术人员。
4、组织HSE检查,监督乙方施工过程中的HSE管理。甲方有权对乙方施工过程中存在的HSE隐患提出整改要求,并监督乙方及时整改。乙方存在重大安全隐患时,甲方有权责令其停工。
5、督促乙方针对施工特点做好其施工人员的HSE教育培训工作,推行“周一”安全(HSE)活动、班组HSE活动,编写HSE作业计划书,开展危害识别和风险控制,并监督实施。
6、开工前,负责审查乙方施工安全技术措施和施工组织设计(方案);必要时,应经业主方审批项目开工安全许可证。
7、有权对违反国家、中国石油化工集团公司、中原油田和甲方HSE相关管理规定的人员清退出施工现场。
8、有权要求乙方参加甲方组织的应急预案演练及各种HSE活动。
9、出现事故后,监督并参加事故调查,督促乙方严格按照事故“四不放过”的原则进行处理。
10、如果乙方在施工过程中,施工人员有违章、违规行为,或者乙方对甲方下发的隐患通知单不整改或整改不彻底的,甲方有权扣减乙方交纳的安全生产保证金,差额部分由乙方补交或从工程款中扣除。
11、其它职责和权利,
(二)甲方的义务
1、对乙方进场施工人员进行HSE教育培训、考试和安全技术措施交底,并对工作岗位中存在的危害因素进行告知。
2、审查乙方制定的HSE管理制度、施工安全技术措施、应急预案或应急处置措施及施工组织设计(方案)等,并监督执行。
3、不得要求乙方违反HSE管理规定进行操作或施工。
4、监督和指导乙方解决影响安全、环保、职业卫生工作的问题。
5、负责组织事故的调查处理,并按规定对相关责任人进行处理。
6、项目完工后,没有发生事故,甲方全部退还乙方上缴的安全生产保证金。
7、其它义务,
五、乙方的职责、权利、义务
(一)乙方的职责、权利
1、对所分包工程项目内的HSE工作全面负责,确保本单位人员全面履行HSE职责。
2、严格遵守国家、地方政府、中国石油化工集团公司、中原油田及甲方有关安全生产的法律、法规、制度和规定,严格遵守中国石油化工集团公司、中原油田安全生产禁令。
3、建立健全符合甲方要求的HSE组织机构及各项HSE管理制度,配备专、兼职HSE管理人员和工程技术人员,并向甲方提供主要项目负责人、主管安全负责人及HSE管理人员的安全资格证。
4、向甲方申报施工安全技术措施和施工组织设计(方案),负责对施工人员进行安全技术措施交底,做好开工前及施工过程的HSE教育培训。负责现场HSE检查和安全监护工作,并定期向甲方汇报单位HSE管理工作情况,积极参加甲方组织的有关安全生产会议。
5、凡在危险区域施工作业的,应按照甲方指定的路线通行并在划定区域内施工。在施工前应按规定办理相应的作业许可证(高处作业许可证、临时用电作业许可证、工业动火作业许可证、破土作业许可证、进入受限空间作业许可证等),审批后,方可进行作业。
6、施工人员要认真执行本岗位安全技术操作规程,特种作业人员必须持证上岗。
7、严格执行甲方的HSE管理制度,服从甲方的HSE监督管理,及时整改甲方提出的HSE问题和隐患,并将整改情况按时反馈至甲方HSE管理部门。
8、针对项目特点,编制应急救援预案(应急处置措施)并定期组织演练;突发事件应急处置过程中或发生事故后,要服从甲方的指挥,发生事故时,在保证人员安全的前提下,积极组织抢险救援,避免事件(事故)进一步扩大。
9、对使用的施工设备、机具进行定期检查、维修,确保设备、机具始终处于良好的工作状态。
10、有权知情合同服务范围内的施工场所和岗位存在的危险有害因素、防范措施及事故应急联系方式,并采取有效措施加以控制。
11、有权要求甲方完善甲方应该保证的安全生产条件,有权拒绝甲方的违章指挥或强令冒险作业。
(二)乙方的义务
1、向甲方提供工商营业执照、企业资质证、安全生产许可证、分包商安全资格证、特种作业操作证及主要设备清单等相关资料,在上述各种资质的复印件上加盖单位行政印章(复印的行政章无效),并为其提供的相应证件负责。
2、自觉接受甲方的HSE教育、监督、检查和考核。
3、项目开工前,应向甲方交纳合同价款3-5%的安全生产保证金。发生事故的,所交纳的安全生产保证金全部沉没。
4、应为员工提供合格的劳动保护用品和个体防护用品,完善施工现场安全防护设施。
5、承担因乙方责任给甲方造成的经济损失以及政府安全环保部门的罚款;承担因不服从甲方管理,违反HSE管理规定造成事故或事件的全部责任。
6、发生事故后,应立即向甲方HSE管理部门报告,并配合甲方做好事故的调查和处理工作。
7、为员工办理人身意外伤害等保险。
8、其它义务,
六、附则
1、甲乙双方已明确本协议所规定的所有内容,并无异议,双方一致同意严格遵守本协议的要求进行合作。
2、本协议经甲、乙双方代表签字并加盖公章后生效。
3、本协议一式两份,甲方、乙方各持一份。每份具有与本项目主合同同等法律效力。
4、本协议随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
5、未尽事宜,双方协商解决。
甲方代表, 乙方代表,
(签章) (签章)
年 月 日 年 月 日
电气合同(篇4)
按照《中华人民共和国建设道路施工合同管理方法》的原则,结合本工程的施工实际情况,经双方协商后签订本合同。
一、甲方的职责与责任和付款方式:
(1)机械进场后要向乙方付款:
(2)在施工过程中付款:
(3)施工完成后一次付清:
(4)甲方负责技术上的问题:定点、放线、标高和一切的技术上的问题,如出现技术的问题由甲方负责。
二、乙方:
(1)清废料;
(2)起方砖、铺路岩石、清表皮;
(3)上二灰要达到甲方的要求,厚度、压实度要达标;
(4)保证机械按时进场;
(5)摊铺要达到甲方所要求的质量、安全标准;
(6)摊铺沥青要平整、厚度、压实度要达到实际标准;
(7)乙方负责一切的机械、燃油、人工。
(8)以上所有的工程费用共计165元/平米。
三、本协议双方签字之日起生效,至该项目完成后、帐目清终止。
四、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
五、本工程不含各种税票。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电气合同(篇5)
发包人(简称甲方):
承包人(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接甲方电力(电器)安装工程所涉及的双方权利与义务等事项签订本合同,双方共同遵守:
1、工程概况:
1.1、工程名称:电力(电器)安装工程施工
1.2、施工内容(以本合同附件1施工图纸;附件2当地供电局的供电方案为准);
1.2.1、10KV外部电源安装;
1.2.2、新建10KV开关站一个;
1.2.3、新建二级环网柜一台;
1.2.4、新建10KV电缆分支箱9台,新装400箱式变压器21台,原有5台施工用箱转为正式用电(根据设计要求需对旧变压器的回路进行调整修改,本合同不包括此改造费用,该费用以实际结算造价为准);
1.2.5、新装一户一表3445只,单元楼道照明表76只,物业及庭院照明表2只,商业用表7只(此为初步统计具体以实际安装户数为准);
1.2.6、乙方应保证本工程验收合格,办理与通电有关的一切手续。
1.3、施工地点:
1.4、工期要求:
1.4.1、如无特殊情况,双方同意本合同项下工程总工期为30个日历日,工期自乙方接到甲方书面通知正式进场之日起算。
1.4.2、因电网统一调度原因或遇非乙方引起的工期延误、地下障碍及不可抗力因素影响而无法顺利施工时,双方同意工期顺延。
2、工程费用:
2.1、双方一致同意工程费用为包干费用:总计:¥22310329.30元(大写:人民币贰仟贰佰叁拾壹万零叁佰贰拾玖元叁角)由乙方向甲方收取。
2.2、合同价款构成:
2.2.1 开关站及开关站前外部电缆费用:¥4211180.20元(大写:人民币肆佰贰拾壹万壹仟壹佰捌拾元贰角)
2.2.2 开关站间隔至每户用户表箱(含表箱)间的电力系统设备(具体范围见附件清单):¥18099149.10元(大写:人民币壹仟捌佰零玖万玖仟壹佰肆拾玖元壹角)
2.3. 发生下列情况之一的,双方约定的工程总费用按实结算。①五台变电箱改造费用及户表数量变化引起的费用增减。②双方确认的设计变更。③国家相关政策的调整。④双方确认的工程量增减。⑤双方约定的其他增减或调整。
3、技术资料的准备和提交:
3.1、在本合同签订之日起 3个工作日内,甲方应向乙方提供一套施工图纸及所需设备材料清单,乙方按照清单及工程的需要及时自行采购相关设备和材料。
3.2、在本合同项下工程完工之日起五日内,乙方应将通过相关供电部门验收的竣工资料交给甲方,以便办理竣工验收手续。
4、付款方式:
4.1、本合同签订之日起21个工作日内甲方向乙方支付工程备料款,即总价的50%,即¥11155164.65元(大写人民币:壹仟壹佰壹拾伍万伍仟壹佰陆拾肆元陆角伍分)作为预付款。
4.2、主要设备进场后21个工作日内甲方向乙方支付工程总价的30%,计¥6693098.79元(大写人民币:陆佰陆拾玖万叁仟零玖拾捌元柒角玖分)作为工程进度款。
4.3、工程完工验收合格通电后21个工作日内向乙方支付工程总价的15%,计¥3346549.40元(大写人民币:叁佰叁拾肆万陆仟伍佰肆拾玖元肆角)作为工程尾款。
4.4、工程完工验收合格通电后留工程总价的5%作为工程质保金,质保期满后21个工作日内甲方向乙方付清工程质保金。质保期内出现质量问题的,乙方除负责免费维修、全面处理外,给甲方造成损失的,还应赔偿甲方损失。
5、工程质量及验收:
5.1、双方同意本合同项下的工程由甲方委托乙方向金牛供电局组织申请验收,并以该单位出具的验收报告作为本工程的质量鉴定结论。
5.2、双方同意本合同项下的工程应按电力部设计规程及工程验收标准的要求,达到合格。
5.3、工程质保期为从正式通电并且移交甲方之日起计算,连续365个日历天。
6、甲方的责任:
6.1、为乙方进场施工提供便利条件;
6.2、接通乙方施工过程中所需的水源、电源和运输道路,清除妨碍乙方施工的障碍物,甲方有义务配合乙方;
6.3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,并按合同规定的期限和份数交付乙方;
6.4、经乙方确认具备施工条件的基础上,及时通知乙方进场施工;
6.5、对乙方采购的设备及材料进行验收,甲方对接收的设备、材料进行清点、验收,不减除乙方对采购设备、材料应该承担的质量责任;
6.6、按本合同约定及时向乙方支付工程款。除双方一致同意外,不得以任何借口和理由扣减工程款;
6.7、其他应由甲方负责的工作事项。
7、乙方的责任:
7.1、负责布臵施工现场,指定电源、水源、道路和材料堆放位臵,负责临时设施的施工。
7.2、根据甲方提供的设计图纸和施工图纸等技术材料,编制施工方案,经甲方确认后,做好各项施工准备工作。
7.3、工程所需购臵的设备及材料由乙方采购,乙方应向甲方提供所购设备及材料质量合格证明文件,并且对采购设备、材料承担全部质量责任。
7.4、在具备施工条件的前提下,及时向甲方发出开工申请书。
7.5、严格按照施工图和说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付使用。
7.6、按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,乙方应负责及时取得相关部门验收合格的文件。
7.7、乙方应保证其安装完成的设备能通过供电部门的验收。
7.8、在合同规定的期限内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理,根据质量标准更换相应设备、材料直至达到施工质量标准要求为止,以上维修、更换费用,以及因为工程质量造成对用户的赔偿责任均由乙方承担。
7.9、乙方应在工程竣工后10日内向甲方提供竣工结算资料。
7.10、乙方在施工过程中应做好安全文明施工工作,若发生安全事故由乙方承担全部责任。
7.11、其他应由乙方负责的工作事项。
8、乙方的义务
8.1、乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:
8.1.1、需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间:无。
8.1.2、承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:乙方根据甲方和监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施,自行负责实施并承担一切费用。
8.1.3、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:环保和施工噪音问题,按照市政府有关规定执行,乙方自行办理一切手续并承担一切费用。
8.1.4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工验收移交前,均由乙方负责成品保护,承担毁损的一切风险,并自行承担一切费用。
8.1.5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:均由乙方负责,并自行承担一切费用。
8.1.6、施工场地清洁卫生的要求:按照施工组织设计和“成都市建筑施工现场监督管理条例”规定执行。在施工过程中,乙方必须随时保持施工场地的整洁有序。竣工验收移交前,清运所有建筑垃圾,并自行承担一切费用。
8.1.7、乙方必须接受甲方及其委托的建设管理单位、监理单位、造价咨询单位、会计师事务所和律师事务所的管理。
8.2、与建设管理单位的关系:建设管理单位即代理业主,在甲方授权范围内,履行甲方职责。乙方所有需向甲方请示的事项,先向建设管理单位请示,建设管理单位有对乙方的处理建议权,报甲方认可后,负责具体执行。乙方对建设管理单位的执行不得拒绝。
8.3、 与监理单位的关系:监理单位负责对工程的质量、进度、投资、安全进行控制,对合同进行管理。乙方必须接受监理单位的监督和管理。
8.4、 与造价咨询单位的关系:造价咨询单位按照国家、四川和成都的有关政策法规以及合同的约定,负责对工程全过程的投资进行控制。乙方必须接受造价咨询单位的管理,乙方应配合造价咨询单位的工作。
8.5、与会计师事务所的关系:会计师事务所对工程款的支付有审查权和调查权,乙方应配合会计师事务所的工作。
8.6、 与律师事务所的关系: 甲方和乙方发生争议,律师事务所有权进行调查,乙方应配合律师事务所的工作。
8.7、以上各单位的职责有的有交叉,但不妨碍对乙方的管理。甲方对上述各单位的意见不一致时,有最终的决策权和解释权。
8.8、按照法律、法规和合同约定的质量标准、甲方和乙方最终确定的工期完成该工程施工。否则,视为违约。
8.9、乙方必须服从甲方要求的管理模式、工作方式和工作要求。否则,视为违约。
8.10、双方约定乙方应做的其他工作:乙方必须完成甲方发出的不明显增加乙方工作量的工作指令,该部分工作已包含在合同价中。否则,视为违约。
9、违约责任:
9.1、甲方未按本合同的约定履行自己应负的义务,除工期顺延外,甲方应赔偿因此给乙方带来的经济损失。
9.2、工程未经验收,甲方提前使用或者擅自动用,因此引发的质量问题或其他问题,由甲方负担责任。
9.3、甲方无正当理由拒不组织验收也不委托乙方组织验收的,视为工程合格,乙方对此不再承担任何责任。甲方除应一次性付清所有款项外,还应赔偿由此给乙方造成的经济损失。
9.4、对工期的约束:工程实际施工的时间与甲方和乙方最终约定的竣工日期比较,每延误一天,乙方向甲方承担合同总额的千分之五违约赔偿金。
9.5、工程质量经验收为不合格,乙方应负责修理或无偿返工。由于修理、返工造成工期逾期交付的,乙方应按合同总额的每日千分之五向甲方支付违约金,给甲方造成损失的,应赔偿甲方损失。
9.6、乙方在办理签证单后,甲方应在接到签证单72小时内做出回复,逾期视为甲方同意签证。
9.7、因非乙方原因导致工程设计变更而产生的损失,乙方不承担责任。因此造成工期延误的,工期应相应顺延。
9.8、乙方每出现合同约定的违约行为1次,将支付合同总金额千分之一的违约金。乙方拒绝承担合同约定的责任,甲方有权单方面解除合同,并且要求乙方退还全部已经支付的工程款,对延误甲方工期额外承担合同总金额30%的赔偿金。
10、特别约定:
10.1、如在施工过程中如有国家政策性调整的则按政策执行。
10.2、所有涉及甲方签字的文件自乙方提交给甲方的7个工作日内,甲方如未及时签字确认视为甲方已认可。
10.3、双方同意本合同履行中的纠纷,由双方协商解决。协商不成,任何一方有权向成华区人民法院起诉,通过诉讼解决。
11、本合同附件:附件是本合同组成的一部分,与合同具有同等法律效力。
11.1、施工图纸
11.2、土建施工图纸
11.3、工程预算
11.4、相关设备和材料清单及合格证明
11.5、竣工资料及验收报告
11.6、其他与本合同履行相关的资料和文件
12、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
13、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以此作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由该方承担全部责任。
14、本合同一式伍份,正本贰份,甲、乙双方各壹份;副本叁份,甲方贰份,乙方壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电气合同(篇6)
建设单位:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国经济合同法》、《湖北省项目招投标管理暂行办法》等法律、法规的有关规定和本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。
第一条工程概况
1、工程名称:某库区标准农田建设工程
2、工程地点:
3、项目计划批准文号:
4、设计单位:
5、监理单位:
6、工程内容:水利措施、农业措施等。
7、承包范围:本标段施工范围(具体详见施工图和工程量清单)
第二条工期。经双方商定,本工程开工完工日期如下:
1、开工日期:____年____月____日
2、竣工日期:____年____月____日
3、总日历天数:200天。
第三条工程内容及工程量
本项目工程及数量见工程量表(详见附表)
第四条工程质量要求
合格、达到设计要求
第五条双方责任
甲方负责该项目的资金投入,并及时提供工程施工设计方案和施工图纸、检查施工进度﹑质量情况和工程竣工验收。乙方负责按甲方提供的工程施工设计方案和图纸施工,保质保量按时完成施工任务。
第六条合同价款
本标段工程项目实行单价结算总价中标方式,本合同约定中标价为________元。(大写人民币):________。
第七条竣工结算办法
按照各单项项目的竣工验收管理办法及相关验收标准规定和财务决算有关规定执行。竣工结算以本标段合同约定的工程量和价款为依据。最终结算价款以国家审计机关审定数为准。
第八条付款方式
项目具备开工条件由现场监理部审核下发《项目开工令》。合同内的建设内容,均由施工企业或个人垫资先建,工程款分期分批拨付。工程竣工验收后除10%的质量保证金外一次性付清(10%质量保证金在正式验收后半年付清)。工程竣工验收后结算审计前工程支付应控制在中标合同价款的80%以内。
第九条履约保证金
履约诚信保证金按中标价格的10%交付,在工程量全部完成后退还,不计利息。
第十条合同文件应能互相解释,互相说明,除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
1、合同条件;
2、洽谈、变更与明确双方权利义务的纪要、协议;
3、工程中标通知书、投标书和招标文件;
4、确定工程造价的工程预算和图纸;
5、标准、规范和其他有关资料、技术要求;
6、国家和省、市关于施工合同管理的规定。
第十一条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律
1、合同语言:本合同文件使用汉语。
2、适用法律法规:国家有关法律、法规和省市有关规章及规范性文件有约束力。
3、适用标准、规范:按国家和省市现行标准和施工验收规范执行。
本合同自签字之日起生效。合同履行中,双方协商同意的有关协议签证资料均是合同组成部分,在竣工结算、工程价款支付完毕,乙方将工程交付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其他条款即告终止。保修期满后,有关保修条款终止。
第十二条甲方代表
1、甲方驻施工现场代表姓名:
2、甲方代表易人,甲方应提前七天书面通知乙方,后任继续承担前任应负的责任和承诺。
第十三条总监理工程师
1、总监理工程师姓名:
2、总监理工程师职责范围:全权负责各标段项目施工全过程监理;
第十四条甲方工作职责
甲方应按时完成以下工作,如未能及时完成造成工期延误,要承担有关损失。工期相应顺延
1、对乙方项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员和预算员等是否持证上岗进行督促检查,并实行上述人员押证管理。
2、负责协助乙方处理与本工程有关的周边协调关系。
3、负责协调清障及其补偿工作。
4、负责对工程施工费拨付,由现场监理单位提交拨付计划。
5、负责对工程进度和工期进行统一调度,组织质量监督管理人员,对工程质量进行严格管理。
6、负责对项目建设中出现的的工程变更进行审查、审核、上报。
7、负责制定工程管护方案,落实管护责任,组织有关人员对竣工工程进行交接。
8、及时组织相关参建单位进行图纸会审,和向乙方进行设计交底。
9、对施工中的有关情况负责记录、签证。
10、本项目重大变更或隐蔽工程在施工前或隐蔽前应及时通知审计机关参与查看现场。
第十五条乙方代表(项目经理)
1、乙方驻施工现场全权代表人姓名:,项目经理姓名:
2、乙方代表和项目经理是施工单位的现场负责人,从招标到施工期负责人不得易人,因特殊情况需要易人的,乙方应提前七天书面通知甲方,并征得甲方同意后,方可易人,后任继续承担前任应负的责任承诺,否则,合同履行终止。
第十六条乙方职责
乙方履行以下义务和责任,如未能正常履行义务与权利造成工期延误和工程损失,乙方必须赔偿全部损失。
1、由乙方负责办理的施工手续和外劳、暂住、工商、税务登记及相关费用和税金由乙方承担,若乙方不能按时交纳则甲方有权从乙方工程款中按国家标准代收代缴;
2、向甲方按月提供工程进度及施工计划报表;
3、按监理方要求做好各项施工资料和竣工资料;
4、乙方应加强安全宣传与安全措施,施工中和施工以外所发生的一切安全事故全部由乙方负责;
5、保证施工现场整洁,符合文明施工等有关规定,工程交工前要达到完工清净场地的要求。承担因违反规定造成的有关方面的罚款;
6、负责已完工程的成品保护,承担未交付甲方之前发生损坏的修复和费用。接受甲方对已完部分工程采取特殊保护措施的要求;
7、参加甲方组织的图纸会审和设计交底;
8、提供各类人员上岗证的复印件,交监理审查;
9、负责对现场施工人员进行计划生育、安全施工与文明教育,切实加强场地材料、设备安全检查和保管,做好施工现场的防火防盗等工作;
10、施工企业应优先考虑使用当地劳动力资源,且不得拖欠农民工工资,否则,甲方有权从应付给乙方的工程款中代为支付。
11、乙方应建立与本项目直接相关的基建财务专账,接受相关部门监管。
第十七条材料供应
1、材料全部由乙方负责。
2、乙方应按照设计规范的要求购买材料,在材料到货24小时前通知甲方技术管理人员和监理现场人员并上报进场材料报验单进行验收签证。分批次,分品种验收签证。对按规定应抽样检测的材料应经甲方代表、监理人员现场见证取样并送有资质的检测单位检验合格后方能使用。对于不符合设计规范要求的材料和成品,乙方必须按要求的时间运出施工现场,重新购置符合要求的材料和成品,并承担由此带来的一切费用和工期责任。
第十八条工程质量和责任
1、项目工程施工要求:严格按设计图纸(图纸确需变更的,按规定的变更程序办理)施工,未经批准乙方不得擅自变更设计。
2、项目工程质量必须达到合同规定质量等级。
3、工程质量应服从监理方的技术要求;
4、乙方必须在施工现场成立项目部,并实行“五大员”和项目经理持证上岗,并将其证上交甲方管理。项目经理及主要施工管理人员和安全员、质检员等必须驻现场负责施工。
5、确定的项目施工单位不得向他人转包,也不得将本工程肢解后向他人转包。
6、对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料工序、工程和不安全的施工作业,监理人员有权通知乙方停工整改、返工,乙方得到监理人员复工令后方可复工。
7、检验程序。乙方必须严格按照国家颁发的技术规范、标准,采取正确的施工方案和工艺流程进行合同内全部工程项目的施工。为确保施工质量,乙方在施工过程中应执行下列质量检查、验收程序:
(1)在规定的项目开工前,报送“开工申请报告”,未经批准,不得擅自开工;
(2)每道工序完成后,向甲方代表和监理人员报送“现场工程量签证单和单元工程报验单”并附上按规范进行的全部自检资料(自检必须合格才允许报验);
(3)甲方代表和监理人员对报验工序进行检查验收,填写“质量验收单”,本道工序未经检验合格,下道工序不得进行施工;
(4)工程达到规定的质量标准后,填报“中间交工证书”(附上所有工序的质检资料),作为乙方工程计量、支付依据。
7、隐蔽验收。需要覆盖隐蔽的工程项目,乙方必须在24小时内书面通知甲方代表和监理人员进行现场检验,并在隐蔽工程检验单上签认后再覆盖。对未经检验签认而擅自覆盖者,乙方必须清除覆盖,经检验合格重新覆盖。甲方代表和监理人员在接到乙方的书面申请后,应在24小时内进行检查验收,不得无故拖延。
第十九条施工技术规定
一、一般规定
1、甲方提供的施工图纸和文件
乙方可在施工前7天内,自费复制建设单位提供的施工所需要的图纸。
2、乙方提交的施工图纸和文件
(1)如专用合同条款中有约定,乙方应在开工前7天内提交为施工所需要的图纸和文件,经甲方批准后执行。
(2)乙方应在签订合同后7天内,提供施工组织设计和施工进度计划,主要内容有:工程施工总进度横道图、工程施工总布置图及说明、施工程序、施工方法与措施、施工质量保证体系、施工质量目标与质量控制、测量成果及用于本合同机械设备、劳动力计划及安全文明管理措施。
(3)全部工程完工后乙方提交三套竣工资料和竣工图纸并提出竣工验收申请。
3、图纸和文件的审核和审批
按合同规定须经监理机构批准图纸和文件,必须经过监理机构报甲方审核签章后方能施工。
4、施工协调会议与报表
(1)乙方应参加监理机构和驻现场代表在每月定期召开的工地例会,以及其他协调会议和专题会议等,检查乙方的合同进度计划执行情况和工程质量情况,协调解决工程施工中发生的有关问题。
5、现场临时设施
(1)乙方应在规定的范围内负责全部临时工程设施的建造、管理和维修,费用由乙方自行承担。
(2)场内施工道路
乙方负责修建、维护和管理场内施工进出道路。
(3)施工用电
本工程施工用电由乙方自行解决。
(4)供水、排水
乙方必须在合同规定的施工期内使用水质良好的施工用水和生活用水,水质应符合国家有关规定,排水工程自行解决。
(5)照明
承包人应自行解决施工工区和生活区的全部照明系统,确保工程施工顺利进行。
(6)通讯
乙方应与当地电信部门协商,解决工地的电信服务设施,项目经理要与甲方和监理机构保持电话畅通。
(7)临时生活设施
乙方应在整个施工过程中负责管理和维护全部临时生活设施。
6、现场施工测量
(1)测量基准
甲方负责向乙方提供测量所需的基本控制点、基线和水准点的基本数据。乙方接到甲方提供的测量基本数据后,应校测其基本控制点和基线的`测量精度,并复核其资料和数据的准确性,如有异议应在得到数据后3天内以书面形式通知甲方。甲方、乙方、监理方共同进行核实,核实后数据由监理方以书面形式提供给乙方。
(2)施工测量
乙方应按照本工程施工精度要求,负责设计施工所需要的全部施工放线工作。乙方应将测量成果资料报甲方审核,必要时甲方可直接监督复核测量。
经三方核签的测量成果应编写入竣工资料。
乙方应负责保护好测量基本控制点,使之容易进入和通视。乙方应对测量控制点的损失和损坏负全部责任。
7、质量管理
(1)乙方应建立质量保证体系,选派有经验的工程技术人员对施工现场的各个施工环节和工程质量进行检查,乙方的质检人员应及时向甲方的驻场代表和监理机构报告检查中发现的问题,并提供必要的资料。
(2)所有取样(含材料、试块、土料)要有监理人员在场的情况下进行见证取样,并在取样上标记监理签字。
(3)试样的试验必须在监理机构批准的试验室进行,试验结果按规定的时间报送监理机构。
(4)监理机构应对乙方的现场试验设备和仪器进行核验,如需要应免费提供给监理机构使用。
(5)单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请甲方的驻场代表和监理机构检查复验。
(6)经监理人员检查认为质量不合格时,乙方应按监理人员要求进行整改和返工,由此引起的工期延误和费用由乙方自负。
(7)全部工程完工后,乙方应整理全部质量检查资料,报监理机构,作为整个竣工验收资料的一部分。
(8)未经批准,乙方擅自更变图纸或超出实物工程量,甲方一律不予计量。由此,引起工期延误和费用由乙方自负。
8、治安保卫和施工安全
(1)乙方应教育施工人员遵纪守法,维护社会治安。协助治安管理机构做好管理辖区内的治安保卫工作。
(2)乙方应对劳动保护、照明安全等安全防护负责,同时应制定安全防护规程,定期召开安全会议进行安全教育,也应在工程范围内设置必要的标志和信号。乙方负责承担施工期间所有安全事故的全部责任,并不得因此要求增加费用或拖延工期。
(3)乙方应负责辖区内的消防、防汛和抗灾工作,应对工程及其管辖区内的人员和财产负责。为此,必须配备一定数量的常规消防器材,定期进行防火检查;配置必要的防汛物资和器材,做好洪水和气象灾害的防护工作。
9、环境保护
(1)乙方应遵守国家和地方有关环境保护的法规、规章,不得使有害物质(扬尘、废油等)污染土地、河流。在施工时要控制噪声,防止扰民。若因违反环境保护有关规定而受到处罚或赔偿,乙方应负全部责任。
(2)乙方应保持施工区和生活区的环境卫生,设置足够的临时卫生设施,定期清理施工废弃物和垃圾。并将其运到指定的地点进行掩埋或焚烧处理。
(3)在全部工程完工后,除已经得到监理机构同意外,乙方必须拆除一切必须拆除的临时施工设施和临时生活设施。拆除后的场地应彻底清理。凡甲方决定保留的设施,由甲方与乙方协商解决处理办法。
10、计量要求
(1)本合同工程项目的单项工程量,严格按图纸施工,无重大地质和高程变化不予计量与变更。确定需要变更和增量工程,严格履行规定审批程序,否则,一律作无效工程处理。
(2)所有工程项目的计量方法均应符合技术条款有关章节的规定,首先由乙方负责计量,并保证计量设备和仪器符合国家度量衡标准的精度要求。
(3)实物工程量经监理人机构签认后,列入乙方每月工程量报表,作为支付的依据。
11、技术标准和规程规范
除本技术条款另有规定外,乙方施工所用的材料、设备、施工工艺流程和工程质量的检验和验收应符合本技术条款中引用的国家和行业颁布的技术标准和规程规范规定的技术要求。
当本技术条款的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时,应以本技术条款的规定为准。
在施工过程中,监理人为保证施工质量和施工进度要求,有权指示乙方或批准乙方采用新技术和新工艺进行施工。
二、技术规定
1、单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请监理单位和甲方驻现场代表检查验收。
2、经监理人员、驻现场代表检查为质量不合格时,乙方应按照监理人员及驻现场代表的要求进行整改和返工。由此引起的工期延误和施工费用由乙方自负。
3、全部工程完工后,乙方应整理全部施工资料,报监理机构和甲方,准备竣工验收。
4、实物工程量经监理人员和建设单位的驻场代表共同签字以后列入乙方月工程报表作为支付的依据。
(二)水工建筑物工程
1、施工技术的依据是GB5202--20__《建筑物基础工程施工质量验收规范》、GB50203--20__《砖体工程施工质量验收规范》。
2、严格按照施工图纸施工。建筑物几何尺寸、轴线、高程的测量放线必须精确,偏差控制在允许范围内。
3、进场的砂、石、水泥、红砖、钢筋等材料必须经过监理人员现场见证取样送检,付出厂合格报告,外购预制构件必须有生产资质的企业出厂合格证方可安装使用。
4、质量要求:水工建筑物工程严格按图纸施工,不准擅自变更设计。严格按设计标准和施工规范组织施工,每道工序必须报请监理人员验收合格后方可隐蔽覆盖或进入下道工序施工。土方工程、砼工程、模板工程、钢筋工程、安装工程严格按施工规范施工,并按规定取样送检。各建筑工程的几何尺寸偏差控制在规范允许的范围内。
5、对不合格的建筑物,乙方必须无条件拆除、加固或补强,对拆除重建的重新要进行验收。经设计验算可加固补强的按设计提出的方案加固补强,返工费用由乙方自负并承担由此造成的经济损失。
(三)排灌沟渠工程
1、施工技术依据是SL223--1999水利水电建设工程验收规程和农田水利工程技术标准编制。
2、主要工程内容
(1)疏挖沟渠工程:疏挖沟槽及边坡土方,排除施工期内的明水、暗水、清理沟渠施工范围内的障碍、整理边坡、整理疏挖、开挖堆放的弃土。
(2)硬化沟渠工程:清理淤泥、夯实边坡基础,排除明水、暗水、清理施工障碍。
3、规格与质量要求
(1)严格按照图纸施工,施工前认真搞好测量放线工作。沟渠线型必须顺直,“三度”必须达到设计要求。总的要求是沟渠顺畅、边坡稳定、坡面美观。
(2)硬化(衬砌)沟渠构件的几何尺寸必须符合设计图纸要求,构件质量必须达到设计强度标准。构件拼装必须规范。基础浇筑、砌筑质量达到设计标准,外观质量要求精细美观、边坡稳定。
(3)硬化灌渠:线型顺直,接头止水严密,分水口、过路涵(板)符合设计要求。
4、单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,报请监理或甲方的驻现场代表复验。对不合格沟渠工程乙方无条件返工,必须达到设计标准,否则,不予计量。
(四)田间道路工程
1、施工技术的依据:TD/T1011--1013--20__《土地开发整理标准》、JTJ033--95《道路路基施工技术规范》和GBJ--97--87《水泥砼路面施工及验收规范》进行编制
2、主要工程内容
(1)水泥路工程:主要包括路基、挖填土方、灰土层、路基碾压整平、砼路面施工及砼路面两边路肩培土夯实。
(2)碎石路面施工用压路机压实、整平、清理边坡余土。
(3)泥土田间道路工程,土路基必须碾压密实、路面要求平整,临田面边坡余土要妥善整理好;临田边坡线要求整齐、顺直。
3、规格与质量要求
(1)水泥路工程:路基宽度、平整度、密实度、路面宽度、厚度、砼强度必须达到设计标准,几何尺寸误差控制在允许偏差范围内,线型顺直美观。
(2)碎石路工程:碎石路基要求平整,碎石面层宽度、厚度、密实度达到设计标准,几何尺寸偏差控制在允许范围内。碎石路表面平整光洁。
(3)泥土田间道路(生产路):要求路面宽度、厚度平整度达到设计标准,几何尺寸偏差控制在允许范围内。沟渠余土要求清理成直线,线型顺直美观。树蔸及建筑垃圾运出施工场地,其费用由乙方承担。
(4)严格按照图纸施工,擅自变更工程量一律不予计量。
(5)进场材料经监理人员现场见证取样送检。经有资质的检测单位出具合格的检验报告后方可使用。砼施工按规定留置试块并送检。
(6)每道工序应报请现场监理人员验收合格后方可进行下一道工序的施工。
(7)单元工程完工后,乙方应认真进行质量检查,符合设计要求和工程质量标准后,提请监理检查复验,隐蔽工程必须经甲方驻场代表和现场监理人员验收后方可隐蔽。
4、工程计量:土路基纵横断面无重大地质和高程变化不予增量(不办变更手续),达不到设计标准一律减量。
第二十条工程验收交付
1、工程竣工验收,按设计要求及有关部门制订的竣工验收规定对该项目组织竣工验收。
2、工程施工中地下工程部分必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。
3、工程竣工后,乙方按有关规定向甲方提交竣工验收报告及完整的竣工材料。甲方收到报告后,应在10天内组织有关人员进行初步验收,并按验收标准提出整改意见。乙方必须在规定的时间内按要求进行整改,并承担因自身原因所造成的整改损失。最后验收时间由甲方通知乙方。
4、工程竣工按正规验收程序验收合格,甲方开出使用通知书后,乙方方可交付使用。
第二十一条保修
1、项目工程验收交付使用后,其质量保修期为一年。
2、如有质量问题,乙方应按国家有关规定予以重修或重建,费用由乙方负责。
第二十二条违约责任
(一)甲方违约责任
1、未按本合同规定拨付工程款,每日按欠款额的万分之二支付乙方逾期付款违约金。
2、超过合同规定期限验收,承认乙方的竣工日期。
(二)乙方违约责任
1、单位工程质量验收不合格,除负责无偿重建、返工或修缮外,处以重建、返工、修缮部分价款10%罚款,罚款从乙方工程款中扣除。
2、甲方在施工监管中若发现设计错误,如因乙方未能积极配合甲方整改,造成损失扩大的,乙方无权就扩大的损失部分要求赔偿。
3、乙方要确保工程质量,如发生工程质量问题,除责令乙方无偿返工、重建、修缮外,处以返工、重建、修缮、部分总额10%的罚款,罚款从乙方工程款中扣除。
4、乙方必须文明施工、安全施工。施工期间发生人员伤亡和一切事故,乙方要承担一切经济责任和法律责任,甲方概不负责。
5、工程如延期交付,每日按工程造价的万分之五支付甲方逾期竣工违约金。
6、乙方不得转包工程。如发生工程转包,甲方有权终止合同,乙方按转包工程造价赔偿甲方损失并承担相应法律责任。
7、乙方由于资金和技术上困难停止施工和终止合同的,除赔偿停止施工标段合同价款外,还支付甲方停止标段工程价款百分之十的违约金。
第二十三条工程变更
(一)设计变更
1、任何设计变更都必须履行以下程序,否则无效。
程序为:由乙方提出申请——总监审定——甲方审核——建设单位审批。
2、因设计变更,提出方应在该项目施工十五日前书面通知对方。经建设单位审批、设计单位修改后的设计方案,是乙方新的施工依据,乙方无条件执行,甲方在乙方违约的情况下,有权终止合同实施。
(二)现场签证
所有现场签证必须履行以下程序,否则无效。
程序为:由乙方提出申请——分片监理审查——总监审核——甲方现场人员组织设计等部门审批。
所审批材料必须签字盖章,一式三份,作为工程量竣工结算的依据
(三)工程调整条件
1、发生承包范围以外的设计变更,并增加了工程量的。
2、发生不可抗拒自然灾害的。
第二十四条其它
1、本合同一经签订,甲乙双方应严格遵守。
2、本合同一式六份,甲乙双方各执一份,其它分送有关部门备案。
3、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲方:(章)乙方:(章)
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:
开户银行:
账号:
邮政编码:
____年____月____日____年____月____日
电气合同(篇7)
职称类培训专家
注册电气工程师挂靠解析
概念:
“挂靠”,即所谓“企业挂靠经营”,就建筑业而言,是指允许一个施工企业允许他人在一定期间内使用自己企业名义对外承接工程的行为。允许他人使用自己名义的企业为被挂靠企业,相应的使用被挂靠企业名义从事经营活动的企业或自然人为挂靠人。最高人民法院在制订《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》时并没有直接将该行为定义为“挂靠”,而是表述为“借用”,即没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义从事施工,“挂靠”与“借用”实际上系同一概念。
企业和个人(以下简称挂靠方),挂靠有资质的企业(以下简称被挂靠方),承接经营业务,被挂靠方提供资质、技术、管理等方面的服务,挂靠方向挂靠企业上交管理费的行为,是挂靠行为。挂靠经营行为实质是承包承租经营行为。若挂靠方以被挂靠方名义对外经营,由被挂靠方承担相关的法律责任;挂靠方的经营收支全部纳入被挂靠方的财务会计核算;挂靠方和被挂靠方的利益分配以被挂靠方的利润为依据;挂靠方与被挂靠方的结算属于内部承包经营行为。
特点
其一:资质
[5]例如现实中大量存在的包工头或者掌握了一定社会关系资源的企业,他们要么完全没有施工资质,或者仅有专业分包资质或劳务分包资质,或者仅有低级别的总承包施工资质,根本无法参与只有高等级资质施工企业才能入围的工程投标。
其二:能力
被挂靠的施工企业具有与建设项目的要求相适应的资质等级证书,但往往缺乏承揽该工程项目的能力,或者即使具备施工能力但由于大量工程招投标的暗箱操作导致其自行投标并
职称类培训专家
中标的机会几乎为零,因此施工企业需要和有实力并且有关系的挂靠人进行“合作”。
其三:费用
被挂靠企业在投标过程中所需缴纳的投标保证金,以及中标后需要缴纳的履约保证金或银行履约保函所需资金,均由挂靠人负责筹措并以被挂靠企业名义缴纳。
挂靠人需向被挂靠的施工企业交纳一定数额的“管理费”,并需承担被挂靠企业派驻施工现场的几个管理人员的工资。一旦被挂靠的施工企业与挂靠人达成所谓合作协议,则被挂靠企业以自己名义对外订立总承包施工合同以及办理有关手续,但被挂靠企业基本不对实际施工活动实施管理,或者所谓“管理”也仅仅停留在形式上,往往象征性地派几个管理人员,双方签订的合作协议一定都约定被挂靠企业不承担工程的工期、质量及安全责任,且由挂靠人自负盈亏。
相关法律
第一
《建筑法》已对挂靠行为作出了禁止性规定。《建筑法》明确禁止挂靠行为,该法第二十六条明确规定“禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照,以本企业的名义承揽工程”。
第二
挂靠人与被挂靠企业之间的“挂靠”行为的效力。各地法院在审理涉及挂靠纠纷时,对于挂靠人与被挂靠企业签订的《合作协议》、《分包协议》或《内部承包协议》一般都认定为无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第四条也
职称类培训专家
明确规定“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定,收缴当事人已经取得的非法所得”。
第三
关于被挂靠企业与业主方签订的总承包施工合同效力问题。关于被挂靠企业与业主方签订的施工合同效力,法学界主流观点均认同司法解释的意见,该解释第一条明确规定“建设工程施工合同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定,认定无效:(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的”。因此,只要是确有证据证明没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与业主方签订总承包施工合同,则该施工合同将被认定为无效。
依笔者看来,该条规定无疑对业主方具有非常大的法律风险。为什么这么说呢,请看该司法解释第八条规定“承包人具有下列情形之一,发包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:将承包的建设工程非法转包、违法分包的”,该条司法解释得以成立的前提显然是总承包施工合同有效。也就是说,如果出现了承包人将建设工程非法转包或违法分包的情形,发包人仅仅具有总承包施工合同的解除权,而没有宣告总承包施工合同无效的权利。
挂靠转包
在现实中,挂靠和转包在相当多的情况下实际上很难界定,很多挂靠都是以转包或分包的形式出现的。当前国内很多施工企业采取挂靠方式承接工程时,一般都会在投标前事先和挂靠方签订一份内部协议,约定挂靠方和被挂靠企业在投标过程中的各自分工,一旦工程中标,则挂靠方和被挂靠企业再签订一个正式的转包合同(或名为分包合同),当然,这些协议都不会对外透露,一切都蒙在鼓里的业主方很难知悉,往往是施工合同履行过程中发生纠纷后,业主方才发现其中的玄机,只能在诉讼或仲裁过程中通过庭审进一步查清相关事实。因
职称类培训专家
此,选择总承包合同有效或无效的决定权实际上在被挂靠企业,而非业主方。
如果想认定总承包合同无效,则被挂靠企业可以拿出证据证明实际上是挂靠方借用其资质承接工程,因为即使合同无效,也可以按照合同约定的结算条款办理结算手续,对被挂靠企业没有任何法律风险。如果想认定总承包合同有效,则被挂靠企业可以拿出证据证明它是中标后转包给其他单位或个人施工。
但对于业主方而言,总承包施工合同有效,就意味着业主方可以依据合法有效的施工合同条款追究被挂靠企业的工期、质量或安全等违约责任。但如果总承包施工合同无效,则违约条款也就无从谈起,业主方根本无法追究被挂靠企业的违约责任,相反还得依据施工合同约定的结算条款与被挂靠企业办理工程结算手续。无疑,最高人民法院颁布的这个司法解释给业主方造成了巨大的法律风险,业主方始终处于被动状态。笔者认为,为维护交易安全,保护业主方作为善意第三人的合法权益,除非当事人主动要求解决该项争议并提出足够证据,否则法院或仲裁机构没有必要主动去审查是否存在借用、挂靠的情形并宣告被挂靠企业与业主方签订的总承包施工合同无效。
挂靠形成
指高校学生毕业时,找单位临时接收档案。由于没有找到合适的工作,但为了正常转出档案,联系好某单位,与其签订三方协议,并将档案调到该单位存档。手续上毕业生已经成为该单位员工,而实际上只有档案关系的调动,毕业生与挂靠单位并没有劳动关系。
如果毕业生未能在限定日期之前签订三方协议,学校的就业率会受到影响,因此很多院校都鼓励没有找到工作的学生暂时找单位挂靠。挂靠以后,毕业生就与学校脱离关系,学校与教委也认为该生正常就业了。挂靠是一种非正当途径。
其它途径
职称类培训专家
如果毕业生未能找到合适工作,毕业时有几种正当选择。
1.将档案暂时留在学校(如果学校同意)两年内如果找到工作可以签订三方协议就业。超期则退回档案所在地。
2.毕业时与人才市场签订三方协议,将档案转入当地人才市场。
一般情况下学校会鼓励挂靠,如果找不到可以挂靠的单位,学校又不同意留档案,可以要求学校与人才签三方。学校可能会有其他处理方式。但是容易出现问题,一定要了解清楚规定与政策,否则档案出现问题很难解决。
挂靠价格
注册电气工程师挂靠价格分为两种的,一种是发输变电,另一种是供配电,挂靠价格差距挺大,供配电挂靠价格在34万到40万之间,发输变电挂靠价格在74万到80万之间,全国差异不大。
证书挂靠“十大”行规
1、挂证不挂章
一般而言,持证人(尤其是全国注册证书)只愿挂证,不愿挂章,证章由持证人保管。
2、费用全报销
异地挂靠者,所产生的差旅费、住宿费、误工费等由用证单位全全报销。
3、多证合一
持证人拥有多本证书者,需挂靠于同一单位(国家规定),若除了欲挂靠到外单位的证书
职称类培训专家
外还有其它证书挂在别处,需将以往注册的证书办理注销或退工后方可挂靠。
4、不参与投标
持证人需要挂靠本人证书时,一般证书仅用于企业升级资质或保级,不用于招投标或挂项目,不参与审图等工作,如确实需要,则费用另算。
5、社保另算
除证书挂靠费用外,根据当地人事部门政策,企业有可能需要为持证人缴纳社保等费用,此费用不计在证书挂靠费之内,切记。
6、注册期签约
多数一级证书(如一级建造师)及设计类证书(如建筑师、结构师)挂证者挂靠协议签订时间一般为一个注册周期(如2年或3年),费用分为每年支付或三年一次付清。
7、见证付款
持证人与用证单位达成意向约见后,一般而言,用证单位见到证书原件后须支付订金给持证人,建委验收后支付挂证费用(一般为一年的挂证费用)的剩余款项。
8、转注与注册
初始证注册新单位对企业而言注册流程相对繁琐,而已注册证书的持证人对证书挂靠市场行情的把握度较高,基于这两方面原因,初始注册的挂靠费用一般会低于转注册的挂靠费用,(ps:新考出初始证,建议尽快升级为转注册证书,先找个单位注册,不要在乎第一次的费用)。
9、注册问题
职称类培训专家
由于证书原因造成的注册不成功,企业方有权索回之前支付给持证人的订金,拒绝支付协议商定的挂证费用。
10、约满退证
为避免协议期满后持证人证书能顺利取回,一般在协议签订之后,用证单位应提前为持证人开好协议期满后的退工单(即解聘证明)和职业道德证明。
协议书样本
甲方:
乙方:
身份证号码:
因公司发展需要,经过双方协商,本着平等、互利、自愿的原则,达成本协议:
一、乙方提供的注册电气资格证只作甲方办理企业资质用,不包括注册资质用。如果乙方需要对资格证进行注册,甲方应退还资格证(甲方优先享有乙方的注册权利),(费用按实际使用时间计算)。
二、聘用期:甲方聘用乙方的期限为 年。自交付注册电气工程师资格证起,自乙方需要注册时止,甲方按每60000万元支付乙方报酬(按实际时间结算),个人所得税由甲方缴纳。
三、乙方向甲方提供注册电气工程师师执业资格证书、考试合格人员登记表、符合要求的学历证书、身份证复印件、工程师职称证书、乙方一寸彩色相片5张(或电子版照片)。甲方收到乙方证书时,应一次支付乙方一年酬金60000万元整。
四、如果实行电气注册,甲方优先享有乙方的注册权利,乙方应协助甲方完成注册。酬
职称类培训专家
金按注册后市场价调整。注册成功后,执业印章由乙方保管,所有原件(注册电气工程师证书、职称证书及证书在协议期内由甲方保管)注册完毕3日内归还乙方保管。
五、自成功注册之日(以建设部网站公示为准)2日内,甲方应即时支付给乙方当报酬 元,(此费用为注册后费用,上述金额包括了聘用工资等所有按国家法律法规应支付的费用)。
六、聘用期间,乙方应配合进行每年的继续教育等维持该注册证书所必需的活动,以保证注册证书的正常使用及满足乙方今后转注册的条件,如条件允许,甲方将单独完成此项工作。乙方继续教育等维持该注册证书所必需的活动的所有费用均由甲方承担。鉴于国家法律规定注册电气工程师必须要有业绩,为对乙方负责,乙方同意由甲方无偿安排合适的工程为作为乙方的工程业绩(安排前,甲方应征得乙方同意,乙方有权核实工程的安全状况及质量状况,工程中的所有法律责任有甲方承担);否则由此导致的注册电气工程师因无工程业绩不能延续注册的责任由乙方承担。
七、聘用期内,乙方应承担以下责任和义务,否则承担违约责任。
1、乙方承诺所提供材料、证件真实、有效,保证在协议期限内甲方为注册电气工程师资格证书、注册证书、执业印章(均为原件)的唯一全权使用人,乙方不得再在第三方注册、使用;
2、未经甲方同意不得将证书信息变更,不得有挂失、注销证书等影响甲方正常使用的行为;
3、在甲方办理资质年检及建设行政主管部门的检查或其他业务需要乙方提供相关俱证书原件的,甲方应提前七天通知乙方,由乙方根据甲方需要及时提供相关证件,不得有任何推诿行为。本协议履行过程中如需乙方亲自到场办理相关事宜的,甲方应提前七日通知乙方,职称类培训专家
乙方应根据甲方需要全力配合;所有差旅费由甲方支付,食宿由甲方提供,并给予每天二百元的补助。
4、乙方对所知悉的甲方的所有情况有保密的义务;
六、聘用期内,甲方承担以下责任和义务,否则承担违约责任:
1、妥善保管乙方资料和证件;确保资质证书及注册证书完好无损;如果由于甲方原因发生乙方的证书丢失或吊销,甲方应赔偿乙方相关损失,其相关损失计算方法如下:资格证、注册证丢失:甲方承担重新的全部费用,并在补 办过程中给予乙方全力支援;学历证书丢失的,甲方赔偿乙方经济损失20000元;资格证、注册证因甲方过错被吊销的,甲方赔付乙方200000元。如因乙方原因导致上述情况发生的,则甲方不承担任何责任。
2、按协议约定期限及时准额支付费用(本协议中的所有费用币种均为人民币);
3、协议履行完毕后,出具乙方解聘证明、完整归还证书;
4、未得到乙方书面认可,甲方不得将乙方的注册电气工程师资格证书变更注册到其他单位,不得做出有损于乙方利益的行为。因甲方原因给乙方造成行政、法律后果和经济损失的,全部责任应由甲方承担。
5、乙方提供证书使用的范围仅限于甲方公司企业资质就位、年检及主管部门检查需要等。甲方不得将乙方的证件作其他用途;否则,由此出现的责任均由甲方承担。
七、履约期内,如乙方需取回证书暂用(不得进行损害甲方权益的行为),应征得甲方同意并提前五天通知甲方,且在约定期限内归还。若证书正在使用,则需等甲方使用完毕后方能暂时领用。
八、解聘、续聘:乙方要求提前解聘的,如不损害甲方的直接利益,甲方应予同意,并
职称类培训专家
按照规定给予办理解聘手续,乙方须退还甲方已经支付的未到期费用。如甲方要求提前解聘的,则甲方不得要求返回已经支付的证书使用费。聘用期满,双方有意签订续聘合同时,具体条件由双方另行商议。如无法达成续约,甲方应退还乙方的执业证书、职称证书原件并按要求为乙方办理解聘证明以及办理建造师注册变更等相关手续。
九、双方应自觉履行本协议书的各项条款,否则,违约方应向另一方支付违约金 5000元并赔偿造成的其他直接经济损失,另一方有权随时中止本协议并无须支付任何费用。
十、本协议一式两份。双方各执壹份,自双方签字之日起生效,聘用期满自动失效。未尽事宜,由双方另行协商解决。
甲方:
乙方:
签订日期:
了解更多电气资讯,请加入银孚电气QQ群33159700
电气合同(篇8)
注册电气工程师挂靠协议
甲、乙双方在平等、自愿的基础上,经协商一致,就甲方聘用乙方为甲方注册设计工程师事宜,签订立本合同,聘用条款如下:
一、合同期限
甲方聘用乙方的期限签约之日起至 2013 年 3 月21日止。在此三年期间,乙方同意将注册设计工程师资格在甲方处注册。
本岗位以乙方向甲方提供顾问服务为前提,无需在甲方坐班。甲方有需要使用乙方证件用于资质检查及行政主管部门的检查时,乙方应积极配合甲方完成与证件相关的必要的工作和任务。乙方要保持通讯畅通,至少应当尽力保持以下通讯方式能正常与甲方联系:手机;固定电话;其他,如有变更应在三日之内及时通知甲方。
二、双方责任和义务
1.甲方办理资质年检及行政主管部门的检查时,乙方应配合甲方及时提供有关证件及文件。
2.甲方应保证乙方延续注册的及时、有效,并在乙方注册转出时提供业绩证明,登记聘用期间的满足继续注册要求的执业情况,同时保证乙方在注册期内达到继续教育要求,相关费用由甲方支付。
3.乙方应于签订合同时向甲方提供以下证件及文件(未注明复印件的为原件):
(1)注册电气工程师执业资格证书
(2)大学毕业证书
(3)职称证书
(4)身份证(复印件)
(5)乙方一寸彩色相片6张
(6)解聘证明和职业道德证明
(7)有关个人专业设计业绩的证明
4.乙方的执业印章、证书、文件及复印件除用于甲方公司企业资质申报及
年检外,甲方不得擅自用于其他用途,否则由此出现的任何责任均由甲方全部承担。原件及执业印章等均由乙方保管,如甲方需使用原件于上述功能须在使用完后立即归还乙方。以上物件是否归还,均以乙方开出的带有亲笔签名的收条为证。归还时间,以收条上的时间为准。
5.乙方在甲方聘用期间,不得擅自在甲方以外的单位使用上述注册工程师资格注册。为保证乙方执业有效性,甲方需要为乙方准备项目业绩可在乙方同意的项目上使用乙方资格,出现的任何责任均由甲方全部承担。
6.甲乙双方应互相配合,保护自己及对方的声誉。乙方应向甲方提供真实的个人信息,甲方应及时通知乙方参与证书有关活动,乙方应积极配合。
7.为保证乙方注册工程师注册资格的维护工作及时进行,必要时经双方同意,可由甲方派员参加相关活动。所发生费用均由甲方承担
三、劳务报酬
1.甲方聘用乙方的期限为叁年,即从_2010_年_4_月_1_日到_2013_年_3_月_31_日止。经双方商定:聘用工资以人民币支付,每年伍万元整(税后),三年合计壹拾伍万整(税后)。合同签订后,甲方收到乙方提供的相关证件及文件时甲方向乙方支付壹拾伍万整(税后)。乙方应协助甲方完成其在甲方的资质注册,如因乙方原因未能通过注册,乙方返还甲方全部钱款。
2.乙方因本合同所述资质的维护在聘用期内产生的培训教育费、注册费等资质存续相关费用由甲方承担,凭有效票据报销。
甲方不负责乙方的各类社会劳动保险等本合同已约定的劳务报酬之外的费用,不负责除乙方上述资质业绩以外的档案管理。
四、合同的终止与解除
1.合同期满前三个月,若双方不再续约,应提前通知对方,否则视同按原标准续聘,并在正式解约时结算续聘期间报酬。甲方应在签订合同时为乙方出具解聘证明、职业道德证明等有关变更注册证明,方便乙方今后办理变更注册手续。
2.乙方有下列情形之一,甲方可以解除本合同:
(1)严重违反有关规定被撤销注册、收回注册证书,或按照本合同约
定可以解除合同的;
(2)被依法追究刑事责任的。
3.甲方有下列情形之一,乙方可以解除本合同:
(1)不能按合同约定支付报酬或者提供工作条件的;
(2)甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫提供劳务的。
(3)甲方被吊销或解除企业资质的。
4.本合同解除时,双方必须办理工作交接和财务手续,归还属于对方的所有物品;不主动办理交接手续的,给对方造成损失的,应当承担赔偿责任。
五、违约责任
1.甲方若不能按时支付乙方聘用金,乙方有权要求终止合同并签订解聘协议,并根据合同要求甲方支付签定合同之日至签订解聘协议之日期间乙方应得收益的2倍,应得收益标准按如下公式约定为:110元/天×合同实际有效天数。
2.甲方未经乙方认可,擅自使用乙方资格出现的任何责任均由甲方全部承担。
3.乙方在甲方以外的单位使用注册工程师资格用于与其他企业资质有关行为,属乙方违约,甲方有权要求立即终止合同并签订解聘协议,一切责任及给甲方造成的经济损失由乙方自行承担,并按已获取收益2倍标准向甲方支付违约金。
4.乙方应在本合同期满后才可以注销或变更注册,如因乙方自身原因在甲方同意后提前中止合同,或因本合同第四项第二条所列情形解除合同,则乙方赔偿甲方未到期聘用工资及违约金,公式为:3000元/月×3个月。
5.因甲方原因造成乙方的资格证、注册证、章丢失或吊销,甲方应赔偿乙方相关损失,其计算方法如下:
(1)丢失,甲方赔付乙方20000元(贰万元);
(2)吊销,甲方赔付乙方500000元(伍拾万元)。
6.因乙方原因造成其注册师资格被吊销的,乙方向甲方赔偿自注册师资格被吊销之日起至合同有效期期止的剩余酬劳,按“实际劳务费标准×未执行月数”计算,因此给甲方造成损失的,甲方保留追偿权力。
六、如遇不可抗力因素无法履行本合同时,双方免责。甲方有义务向乙方出具变更注册的相关证明。
七、本合同属于顾问服务合同,双方并无事实劳动关系的意思表示,受《中
华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等劳动法律调整。
八、本合同一式两份,具同等效力。甲乙双方各执一份,自签字、盖章之日起生效。
九、甲乙双方若产生分歧,由甲乙双方协商解决。协商解决不了的,提交乙方居住所在地仲裁委员会按其当时有效的规则进行仲裁。
电气合同(篇9)
甲方:
乙方:
甲方委托乙方安装施工:2_________630kVA欧变高压配电安装工程,根据_____、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规,遵循平等、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同,并共同遵守执行。
一、工程项目:
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程内容:乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电,即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家:
1)安装一台YBM1-2_________630/10kVA欧式箱变----------------广东_________变压器有限公司。
2)安装一台FZW28分界真空负荷开关-------------珠海_________有限公司
3)敷设高压电缆YJV22-3_________150mm2--------------------------广州市_________实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、原始资料:
三、施工图纸:
乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计),设计时间计入施工期限,设计方案由施工地供电管理部门审查同意后,以施工地供电管理部门审批后施工,乙方不持异议。
四、合同价款:
甲、乙双方经协商,乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)¥:_________0元(人民币大写:_________元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式:
第一期:甲、乙双方签定合同当天内,甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)¥:_________00元(人民币大写:_________元整)。
第二期:设备、材料到场当天起三天内,甲方向乙方支付工程款(含税人民币)¥:_________元(人民币大写:_________元整)。
第三期:通电当天起三天内,甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)¥:_________元(人民币大写:_________元整)
备注:乙方收取甲方工程款由指定人员_________收取(银行帐户名:_________),如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给_________(电话:_________)电话确认。
六、市政报建
1、本工程所需报建工程资料由甲方提供,乙方全程协助。
2、本工程所报建的费用由乙方承担。
七、施工地代表人:
甲方:联系电话:
乙方:联系电话:
八、施工工期:
1、乙方收到第一期工程款后,立即组织设备和材料订货,并在三个工作日内开始施工。
2、甲方应在乙方进场施工前,按设计要求为乙方进场施工作好场地准备工作。
3、工程开工工期:乙方收取甲方第一期工程款后个工作日内。
4、工期:施工工程工期为
5、如遇下列情况,工期应按顺先延,乙方不承担由此造成的损失。
(1)甲方需在签订合同之日起3天内提交完整的报装资料。供电局规定的报装资料:营业执照、税务登记证、法人身份证、房产权证/规划报建许可证、土地使用证及业主身份证、客户缴交电费银行存折及身份证、办理用电业务经办人身份证、两个高压进网作业许可证电工证、总体规划图、平面布置图(标明变配电房位置及负荷分布情况)、高压电气设计资质证明(设计单位及客户盖章确认)、高压电气施工单位的承装(修)电力设施许可证(施工单位及客户盖章确认)。
(2)甲方协助乙方清除施工场地障碍物,以免影响进场进度。
(3)甲方提出设计变更,致使设计方案改变而影响进度。
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
(5)甲方代表未能签证,影响下一工序的进度。
(6)人力不可抗拒的因素而延误工期。
(7)与本工程有关的供电线路未能按乙方的要求安排停电而影响施工。
(8)与本工程有关的供电线路超载而不能接入的。
(9)因施工地政府部门或当地村民阻挠施工而影响进度的,甲方自行解决。
(10)其他因甲方责任引起的工期延误。
九、工程质量:
乙方应按设计图纸和国家有关标准施工,确保工程质量达到合格。施工过程中所有安全责任由乙方承担,与甲方无关。
十、工程变更:
任一方如提出工程修改意见时,应书面通知对方,在取得对方同意后,双方办理增减工程费确认手续。
十一、成品保管:
1、设备材料进场后,乙方通知甲方签收设备材料收货单。
2、设备材料安装好后,由甲方负责保管(即安装好后的设备材料如被盗或人为损坏由甲方承担所有损失)。
十二、工程竣工:
1、工程整体竣工后,乙方向甲方发出竣工书面通知书,提交竣工资料(包括竣工报验表和工程竣工图纸)及工程移交证明书。
3、乙方在收到甲方提供的有关报验资料及拨付的工程结算款后,立即向施工地供电管理部门办理有关部门报验手续,并会同甲方对工程进行验收,验收合格后双方签署工程整体移交证明书。
十三、工程施工完毕后:
1、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,造成有关设备试验期过期(有效期为半年),则重做试验费用由甲方自行承担。
2、工程施工完毕后(具备通电条件),因甲方原因未能通电使用,由此引起的设备材料看守费用及如因设备材料被盗造成的损失由甲方负责。
3、工程施工完毕后(具备通电条件),因乙方原因造成一个月内仍未能通电使用的,甲方有权扣除乙方20%的工程款以作补偿,如因甲方原因造成一个月内仍未能通电使用,甲方必须支付乙方所有工程款,以免造成乙方资金积压造成损失。
十四、工程保修:
工程竣工验收合格当天起壹年内保修。在保修期内非甲方造成的工程、设备、材料质量等问题,乙方负责修理,修理费用由乙方负责。
十五、违约及违约处理:
1、甲、乙双方不能及时按合同约定履行自己的各项义务,即必须承担相应违约责任。
2、乙方因工程延误,造成不能按本合同所定的时间内通电,乙方按每逾期一天罚扣1000元给甲方(此罚扣最高不能总工程款百分之十)。
3、若因乙方原因,致使本合同工程质量未达到合同约定的合格等级质量标准,则甲方有权要求乙方负责返工,并直到达到本合同约定的质量验收标准为止,返工期计入总施工期内,但甲方必需按本合同要求送达告知,否则因此而造成的工期延误由甲方承担。
十六、责任:
1、施工过程中,所有安全责任由乙方承担;所有因乙方自身原因引起的纠纷与甲方无关,乙方自行解决。
十七、合同补充:
1、本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。
2、本合同任何内容的修改,须由甲乙双方进行协商并签订补充协议或书面文件,所签订的补充协议或相关文件(包括合同签订前双方签署的忘录、会议纪要、工程预算书、承诺书等)均为本合同不可分割部分,与本合同具有同等法律效力。
十八、争议管辖:
凡属有关执行本合同所发生的一切争执,应通过友好的协商解决。如发生违约且不能调解时向_________人民法院提起起诉。
十九、合同份数:
本合同一式三份,每份具备同等的法律效力,甲方执一份,乙方执两份,自签定合同,签定当天起生效.
二十、合同的生效与终止:
自甲、乙双方签字、盖章之日起生效,至甲方向乙方支付完所有的工程款、工程保修期过后及相关款项之日终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
电气合同(篇10)
电气合同:保障工程项目的顺利进行
随着科技的不断进步,电气工程在现代社会中发挥着重要的作用。无论是新建项目的电气设备安装,还是旧设备的维修和改造,电气合同都扮演着重要的角色。电气合同是一份具有法律约束力的文件,旨在确保工程项目按照预期进行,并规定了各方的权利和责任。
一份电气合同通常包括以下几个方面的内容:项目描述、合同期限、合同价格、付款方式、供应商责任、工程师责任、完成日期等。这些详细的条款旨在为双方提供一个明确的框架,以确保工程项目能顺利开始和完成。
首先,在电气合同中对项目进行详细描述是必不可少的。这包括项目的规模、工程图纸、设备清单等信息。详细的项目描述有助于确保双方对工程范围有清晰的认识,避免后续争议的发生。
其次,合同期限是双方达成协议的时间范围。在电气工程中,合同期限通常是根据项目的复杂性和规模来设定的。例如,对于大型工程项目,合同期限可能长达几个月甚至几年,而对于小型项目,合同期限可能只是几周。合同期限的确立有助于双方明确工程进展的时间表,以便及时调整工作计划。
合同价格和付款方式也是电气合同中的重要条款之一。合同价格应该明确规定,包括设备和劳动力的费用,并考虑到后续可能的变更。付款方式应当清楚明确,以确保供应商能按时收到款项,同时避免付款争议的发生。
供应商责任和工程师责任也是电气合同中考虑的重要因素。供应商应确保提供的设备符合规定标准,并保证设备的质量和性能能够满足项目的要求。工程师应有足够的专业知识和经验,确保工程设计和施工过程符合安全标准,并按照合同要求履行职责。
最后,电气合同应规定工程项目的完成日期。这是确保项目按时完工并进入下一阶段的关键时间点。通过明确约定完成日期,可以确保各方在时间上有明确的目标和要求。
总之,电气合同是电气工程中不可或缺的一环。一个好的电气合同应具备详细、具体和生动的特点,以确保工程项目能够顺利进行。无论是供应商还是工程师,都应该对电气合同中的各项条款有清晰的理解,并严格履行各自的责任。只有通过严格执行电气合同的规定,才能确保工程项目的质量和进度,为社会创造更多的价值。
yJS21.com更多精选幼师资料阅读
水电合同(推荐9篇)
前辈告诉我们,做事之前提前下功夫是成功的一部分。幼儿园教师在工作过程中,都需要提前寻找一些资料。资料意义广泛,可以指一些参考素材。有了资料才能更好的在接下来的工作轻装上阵!你是否收藏了一些有用的幼师资料内容呢?下面是小编精心收集整理,为你带来的水电合同(推荐9篇),更多相关内容请继续关注本网站。
水电合同【篇1】
订立合同双方:
甲方(发包方) (以下简称甲方)
乙方(承包方) (以下简称乙方)
甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国经济合同法》等有关法律法规,结合本工程具体情况,确定乙方为龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水电工程包工方式向甲方承包,为了明确双方在工程施工过程中的权利和义务,本着平等互利的原则,经友好协商,双方达成本合同条款如下:
一、 工程项目
1、 工程名称:龙岩坑口火电厂
2、 工程地点:福建省龙岩市新罗区雁石镇
3、 工程内容:龙岩坑口火电厂综合检修车间和消防中心水 电工程
4、 开工日期:20xx年10月5日,并以此作为本合同项下工程计算
二、 合同价格
1、 综合检修车间贰仟壹佰壹拾壹平方米,消防中心壹仟叁佰捌拾
2、 甲方以包工方式包给乙方,每平方米人民币拾贰元整。
3、 工程款总计:人民币肆万壹仟玖佰捌拾捌元整。
三、 付款方式
1、 工程封顶,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
2、 管、线接完,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十。
3、 工程峻工后,甲方应付给乙方工程款总价的百分之三十,剩百分之十经验收后,应一次付清给乙方。
本合同一式两份,双方各执壹份,具有同等法律效力,本合同 年 月 日起经甲乙双方协议签字生效,本合同未尽事宜,双方可以协商另定补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:
乙方代表:
水电合同【篇2】
甲方:
乙方:
根据国家兴建小水电的有关政策,为充分发挥和利用水力资源,增加甲、乙双方经济收入,促进地方的经济发展,甲方同意将甲方所管辖中埪、百鸟塘山岭的水资源由乙方投资兴建小水电站,为明确双方责、权、利,经双方协商签订如下合同:
一、 乙方利用甲方所管辖的___________________________的水资源建设小水电站,建设规划、规模、设计由乙方具体按经济技术指标设计为准。乙方每周年付给甲方山地及水资源费的租金____________________,大坝、库容、引水区、发电机房、住房、交通公路、输电线路等一切建设有关的用地不再支付补偿金,库容水体和道路建成后无偿提供给乙方使用。
乙方电站建成当年开始计算租金,并于每年春节前付清租金给甲方,如乙方不能按时付给甲方租金,甲方有权制止电站发电。
二、 根据国家对小水电“谁建谁有谁受益”的政策规定,电站建成投产后所有权及经营权归乙方所有。电站经营期五十年,五十年期满后,租金另行协商。
三、 兴建水电站凡涉及甲方林、竹、果树按国家补偿标准补偿,自然林由甲方无偿提供。涉及有关电站用地权属争执由甲方负责处理妥当,不得影响乙方施工建设或生产。
四、 电站投建后,双方应保护库区的'山林和水力资源,不能引走电站上流的水源;电站所有设施、设备200米范围不能引进其他对电站不利的开发项目(如开矿等),双方必须共同维护现有及电站建设时开修的交通道路,不得以任何理由破坏及收取任何费用。
五、 电站投建后,甲方必需协助乙方维护电站正常生产、生活秩序,制止村民对电站的破坏行为。
六、 合同签字后,双方不得违约,如有一方违约,则应赔偿另一方全部直接和间接的经济损失。如电站投建后因国家变更政策引起所有权变更时,甲乙双方协商妥善处理,做到不损害双方利益。
本合同自签订之日起生效,此合同一式二份,甲、乙双方各执一份,双方共同遵守。
甲方签字: 乙方签字:
代表签字:
签字日期: 年月日 签字日期: 年月日
水电合同【篇3】
发包方(简称甲方):
承包方(简称乙方):
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及工程所在辖区内有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、诚实、信用的原则,结合施工现场的具体情况,甲方将该工程水暖、电器承包给乙方施工,经双方协商一致,达成以下协议条款。
一、工程概况
建设单位名称:
工程名称:
建设地点:
标段(栋号):
建筑面积(水暖、电气): 各标段以土建竣工实际面积为准 总建筑面积:暂定为 ㎡
二、乙方进场人数(附名册)
乙方按国家有关规定,聘用临时工并签订劳动施工协议,按本工程承担的内容,组织进场所需工种人员,并按榆树市流动人员管理办法、作到“三证齐全”,相关工种、特殊工种必须持上岗证书,无关人员不得进驻现场。
三、工期进度要求
(一)开工日期: 年 月 日
(二)总(日历)工期: 个月
(三)具体工期与作业内容,必须遵照甲方制定的进度节点完成施工。
四、承包方式与范围
(一)承包方式:包工、包料、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
(二)承包范围:
1.给排水安装:图纸内的全部内容,
管内穿线、桥架安装、电箱的安装,防雷接地、灯具安装,;室内开关插座的安装、等电位连接、水泵、动力箱、电控箱等设备安装等
电话、电视、宽带线管预埋底盒安装,楼宇对讲系统的线管预埋底盒安装等。
分项施工范围。
试通水、试通电等。
6.工长及管理人员由乙方自己配置,费用由乙方自行承担。
(三)乙方承包工程相应的单价合计 元/㎡,总价万元。
1.该工程图纸范围内的水电安装人工费及管理费,乙方负责为所属员工购买意外伤害保险。
手动工具、焊机、套丝机、沟槽机、热熔机、切割机、试验工具等所有工具费用;均有乙方自己承担。
通风、照明、施工用电线、电表等)。乙方进入施工时,一律由乙方自备。施工中所用的水电费由乙方自行承担。
4.对于设计变更,人工费增加5万元以内的甲方不再对乙方补价;超过
5万元,超出部分按实际发生结算。
五、工程要求:
(一)质量要求:按国家质量标准和工程质量验收标准组织施工。
操作证和上岗证。
2.乙方必须依据国家有关规范和标准,按照设计图纸(含书面通知)和施工组织设计要求进行施工,工程验收每个部分必须合格,通过备案并达到合格标准。
3.乙方必须积极配合甲方,如实做好工程施工过程的记录,并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。
4.乙方必须对进场使用的材料送实验室检测,合格后方可用在工程上,检验不合格的材料一律清除出场。
5.乙方必须负责对半成品及成品进行切实有效的保护,其保护措施须事先报经甲方认可,以保证产品的交验质量。
6.乙方必须配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误,遗漏及返工。一切损失由乙方自己承担。
8.保修期为二年。
(二)工期要求
建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督;工程实际进度与施工进度计划不符时,乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施,经确认后执行。
2、工期延误
(1)乙方在施工中要积极主动施工,预埋线管不单独安排时间,钢筋安装完工时水电的预埋也必须完工。
(2)如因乙方自身原因延误工期,一切损失(含建设方罚款)由乙方自行承担;甲方处以乙方双倍罚款。
(三)安全施工要求
1.甲方对乙方进行安全技术交底及安全教育。
条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。
违章作业。
4.乙方做好劳动保护工作,按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外伤害保险,且回执单上交甲方备案。
死亡、均由乙方负全部责任,甲方不予承担。
六、结算公式
1、乙方每次向建设方申报工程进度款后,向乙方支付工程款的 %。
2、安装调试一次性竣工验收合格后,甲方向乙方办理工程竣工结算手续后的30日内甲方向乙方支付到工程款的95%。
3、5%的维修质保金,两年后一次性支付。
4、在质保期内因质量问题,甲方通知乙方进行维修若乙方维修不及时甲方有权按比例扣除维修质保金。
七、违约责任处理
(一)凡出现以下情况均视为违约:
1.乙方工程施工质量未达到本协议所列述的各项工程要求;
分包;
3.其他造成工程各种损失的过失行为;
4.乙方不履行或擅自变更一切及单方解除协议。
5.不服从甲方的管理。
(二)违约处罚
1.乙方不按质量工期要求施工的违约行为,甲方有权以口头和书面指证。若乙方不予及时整改和纠正,甲方有权终止合同,并追赔由此带来的损失。
2.对其他违约行为守约方有权向违约方追罚三万元的违约罚金。
3.乙方必须确保自己劳务队伍的工资及生活费的发放,杜绝使用童工。若乙方的劳务队伍在施工期间至竣工验收3个月内,劳务队伍人员出现劳务纠纷问题,劳动监管部门每出面一次罚款10000~50000元。
(三)其他奖惩约定
发生治安案件,除乙方自行承担相应责任外,同时接受甲方的处罚,第一次罚款10000元。再次发生,则乙方自动接受无条件的退场处理,由此带来的工程损失由乙方负责。
八、附则:
(一)本协议发生纠纷时,应由双方及时协商,协商不成时,双方均可向各级经济合同仲裁委员会申请仲裁,或直接向人民法院起诉,但处理纠纷期间,任何情况下不得影响工程施工,若影响正常施工超过两天,视为乙方自动终止协议,乙方承担全部责任,甲方有权另找施工队伍。
(二)本工地人员的建筑工程群体保险由乙方购买,乙方可购买其他险种进行补充,若发生意外事故,过程处理由乙方同保险公司和当事人(或其亲属)进行处理。所涉及费用在保险公司承担范围外的由乙方承担。
(三)本协议一式___六_份,甲方执__五__份、乙方执_一___份,双方所执协议具有同等法律效力。
(四)本协议自双方签字之日起生效,至工程保修期满完后自动失效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方法人:乙方法人:
年 月 日 年 月 日
水电合同【篇4】
分包有限公司(以下简称甲方)
承包商:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《武汉市建筑施工合同》及其他相关法律、法规,遵循平等、自愿公平和诚信的原则,为确保工程施工质量、生产、文明施工,做到统一管理、统一指挥、统一调度,使各分项工作相互配合,发挥各自积极性,双方结合本工程特点,协作一致,签订本合同,并共同信守执行。
一、工程概况
1、工程名称:华生汉口城市广场四期二区6#—7#楼
2、工程地点:武汉市东西湖区金银湖南街
3、结构类型:框架
二、承包范围及内容
1、水电安装工程
图纸中全部设计变更工程量不进行调增调减。如,电表无论是群装还是分楼层安装,所引起的工程量的变化均含在合同包干清单综合包干总单价中,乙方不得重复记取。包干价的包干范围为包工、包全部辅材、包中小机械、包工期、包安全、包现场文明施工,包质检部门水电检测合格,具体包干内容如下:
1.1水电工程安装工程(包人工包辅材包机械)
工作内容:按甲方要求及设计施工图,水、电预留预埋、水电安装、消防给水预埋、消防报警预埋、弱电消防预埋;弱电系统预埋,包现浇混凝土楼面、墙面套管预埋制安(预埋钢套管主材甲供),包门铃对讲系统线管预埋,避雷焊接等电位预埋,包室外落水管、室内排水及空调冷凝水管(含穿墙套管预埋或开孔器开孔),包厨卫水管洞口吊模混凝土封堵,包施工及临设用水用电安装到位(含施工过程中照明及动力电源提供安装到位,即甲方施工中不单独另外安排水电工,含夜间施工照明大功率镝灯乙供及安装)。
施工范围:按施工图,梯间、电梯前室等公共部位全部电路安装到位,配电井电缆及桥架架设到位,动力电源布设及设备安装(电梯及机房电源到位、轴流风机安装、排污泵安装),机房照明,设计图中动力、照明及备用电箱安装到位(含箱体基础制安或支架制安),图中避雷及等电位、钢铝窗接地等均按图及规范要求全部施工到位,强弱电进各分户后设置各分户箱,箱内配置安装到位,室内弱电箱前线管预埋,室内各分户一户客厅一盏灯预埋及安装,厨房安装一水嘴;给排水部分:给水起点为室外接自来水水表井,排水系统至室外排水井,水管井给水系统按要求安装到位,水进户,水表及水表箱安装,管道支架制安。如乙方施工中漏埋套管,采取的补救钻孔措施费用甲方一律不认可。
三、水电安装工程价格
四、工作要求
食堂、公共卫生设施,组织指导乙方施工技术人员熟悉工程(工地)内外周边环境提供内部施工平面布置图。
设计、质检、监理等单位的技术人员进行的图纸会审及具体技术措施的交底,乙方根据甲方提供的各项技术,拟定出完整的施工(材料用量、质量控制、安全生产)等措施的计划书,结合甲方指定的施工方案,精心施工。如中途退场,按所做工程量的60%结算。
变更的要求。变更时由甲乙方双方协商同意。
五、双方责任
1、乙方现场必须文明施工。每天做到工完清场,不论结构或装修。边角余料要充分利用,能用即用若发现人为的故意浪费现象,一经发现,罚款500元。
2、现场施工人员必须要爱护公共财产,不得有偷盗行为。无论是谁,抓获一次罚款1000元,不得有打架闹事行为,否则不论任何原因,双方个人(班组)各罚款1000元。
省份证、婚育证、计生证、婚检证等相关有效证件,如因此发生的一切费用(含临时暂住证)由乙方承担,另乙方施工人员还要自带安全帽、安全带、雨衣、胶鞋、手套、防护眼镜等一切防护用品。
4、施工过程中,乙方若施工人员人力不足,甲方可另行安排施工人员,其工资按照乙方工人标准双倍发放。而因此造成的损失由乙方承担。
六、工程验收及付款
接受甲方及其他主管部门的相关人员各项检查。发现不合格的,乙方无条件整改、返工,承担因此发生的费用,并确保工期的正常进行,如乙方拒不执行整改,返工的或返工后仍达不到质量要求的,甲方可安排其他工序的作业人员返工,由乙方承担相关费用。
2、付款方式:按照甲方进度款同步。顶板浇筑完成,支付已完工程量的70%;地上部分主体结构每完成5层,支付已完工程量的70%。
七、安全及其他
规范施工,并定期组织员工认真学习有关章程。加强夜间施工的安全措施,对“三宝”、“四口”加强管理,如乙方未履行责任造成的工程则产生大的损失和人身伤害,由乙方承担责任和所发生的费用。在施工过程中,乙方人员不准带小孩在工地逗留、玩耍、不准酒后上班,不准穿拖鞋上班、不戴安全帽等条例,如有经济损失由乙方负责(20xx0以下由乙方承担)。
设施和成品的保护意识,接受甲方对已完工部分工程的成品、半成品构件采取的保护措施的要求,如施工不力或认为蓄意破坏造成的损失由乙方自行买单。
3、其他:甲方通知开会,乙方不得无故耽误,确实要事要事先请假,并另派人参加,如耽误10分钟以上,一次发现罚款100元,无故不到会一次罚款200元。
4、本合同签订后甲乙双方不得在施工途中反悔,如哪一方反悔本合同,造成的损失由反悔的一方承担。
本合同一式三份,自签字后生效,望共同遵守。未尽事宜,双方另行协商解决。本合同交工验收付清尾款后自行终止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电合同【篇5】
甲方:(发包方) 签订地点:
乙方:(承包方) 签订时间:
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。
第一条:工程概况
1、工程地点:
排水、雨水管安装。
2、工程承包方式:包清工。
3、工期20xx年5 月25日至20xx年7月25日
排水、雨水管、消防主管道,安装费用为:10000.00元,(大写):壹万元整。本合同工程总造价为人民币160000.00元(大写)壹拾陆万元整。
第二条:关于材料供给的约定
1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品。乙方如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,部分材料由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。
2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。
第三条:关于工程质量及验收的约定
质量评定验收标准。
2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。
3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收。
4、本工程由甲方设计施工方案。
第四条:关于安全生产各防火的现场治理的约定
1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,减少环境污染。
2、未经甲方同意,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。
4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门,一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。并送当地派出所机管处理。
第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定
1、布局开槽完工后,支付工程款的30%给乙方,水电完工后支付工程款的60%,整体竣工验收合格后支付10%。
2、本工程保修期伍年,保修期从竣工验收合格签字之日起算。
3、乙方承包内容:
(水电开槽、布线、穿线、埋槽;
(所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋;
(水电施工穿墙、打孔、切割;
(开关插座面板安装;
(小五金的安装;
(6)后期灯具的安装;
(排水、雨水管道,消防主管道安装。
第六条:纠纷处理
因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,协商不成,在甲方所在地人民法院起诉。
第七条:其它约定
停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。
2、甲方在入住前可以要求乙方来现场配合 其他工种的施工。
甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。
第八条、 双方责任
甲方责任:
用电。
堆放场地。
乙方责任:
1、在施工过程中必须严格执行有关技术规范,质量标准,保证施工质量和施工进度,施工安全,并接受甲方的监督。
2、在施工过程中必须向甲方管理人员及时报告现场结构异常情况,提供相应数据并对其准确性负责。
3、在施工过程中出现的人身和财产安全,甲方不承担任何责任。
第九条:其他约定事项:
1、其他未尽事宜双方友好协商。
乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。
2、本合同签订后工程不得转包。
乙双方各执一份。
4、工程保修期伍年。
甲方: 乙方:
代理人: 代理人:
电话: 电话:
____年__月__日:
水电合同【篇6】
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、行政法规和建设方的管理要求,双方遵循平等、自愿、公平、互惠互利和诚实信用的原则。双方就甲方指定的 项目的水电安装工程劳务承包事宜签定本协议,以便共同遵守执行:
一、工程概况
1、工程名称:太仓之江国际花苑
2、建筑面积及工程范围:总建筑面积约
3、工程地点:江苏省太仓市郑和西路与五羊路交叉口处
框架结构。
二、工期要求
1、合同工期:根据土建工期进行。
2、开工时间: 年 月 日。
3、工期已考虑以下内容:
1)已考虑了节假日对工程的影响;
2)已考虑了雨季对工期的影响;
3、已考虑了各分包工程穿插施工时对工期的影响;
电力等意外情况的影响;
5、已考虑了农忙因素的影响。
三、工程质量标准
(一)总体质量要求:
1、本工程质量标准 合格 ,标准化文明工地。
设计变更和国家现行相关标准、规范进行施工管理,必须自觉服从建设单位、监理公司、质检站、安检部门等的管理与监督。
3、主控项目全数检查,并必须全部合格。一般项目符合设计及相关规范要求,抽查点数的90%以上必须达到合格,且85%以上必须达到优良标准(抽查点数按相关质量验收规范执行)。
(二)具体质量要求:
乙双方确认的施工图纸、施工方案、设计变更、现行施工与验收规范作为检查、抽检、验收的依据和标准。
无偿采取相关补救措施,直至消除质量隐患,并赔偿因此给甲方造成的损失,工期不顺延,甲方有权视乙方对施工质量的补救情况决定是否解除合同。
4、分项工程施工完毕之后,乙方必须进行自检,合格方能报甲方验收。
5、工程质量达到国家验收规范及甲方验收合格标准。
四、工程承包范围
根据与甲方协商决定承包 楼号(含地下室,不含人防地下室),建筑面积约为 m ,其具体承包以下内容:
一)、地下室及人防承包范围
1、给水系统:给水管道预埋,连接到卫生间一个水龙头,卫生间洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m,以外不含在内。
排水系统:卫生间、淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装,雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。
普通照明、插座管道预埋及桥架安装并穿线、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装,不含用户表位置电缆电线进线安装,该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置,不包括接电机);疏散指示管道预埋及照明安装。
网络、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求,仅预留管路)。
二) 、商铺承包范围
1、给水系统:给水管道预埋,水表安装,连接到卫生间一个水龙头,卫生间及淋浴洁具安装不含在内;给水出外墙至室外1.5m,以外不含在内。
淋浴间、等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水排水管道安装;雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。
普通照明(商铺照明线仅接入到开关箱,其照明由装修二次深化设计再安装不含在本次承包范围内);除商铺外其它图纸要求照明、开关插座安装;动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
网络、电话、管道预埋——至室内弱电接线箱(图纸显示由相关部门要求,仅预留管路);不含室外管道及管井砌筑预埋。
三) 、住户承包范围
1、给水系统:给水管道预埋,水表安装,连接到卫生间,卫生间及淋浴洁具安装不含在内;仅含安装一个水龙头(卫生间或厨房间);给水出外墙至室外1.5m,以外不含在内。
淋浴间等污水管道安装;不含卫生间及淋浴间洁具安装、不含室外管道安装;雨水管道安装,雨水管出墙至室外第一个井道,排污管出外墙至室外1.5m或第一个井道。
普通照明、插座开关面板安装;总变至分变连接安装(不含室外至总变桥架等安装,不含用户表位置电缆电线安装,该部分由供电局连接安装);动力电安装(连接至动力配电柜位置);疏散指示管道预埋及照明安装。
网络、电话、对讲电话系统仅管道预埋(图纸显示由相关部门要求,仅预留管路)。
四)、甲方安排的其它零星安装工程和设计图纸变更修改项目施工由乙方负责施工,费用由现场施工员签认计算。
五)、甲方以书面通知形式要求增加或修改的工程内容,产生的费用双方协商解决。
六)、本工程所有预埋套管加工不包括在内。
七)、以上仅为清包工,(不含焊条、气割所用气、锯条、切割片、冲击钻头、开孔器、安全带、安全帽、手套、弯管器、弹簧、夜间照明灯等工程所用辅材等)。
五、承包方式、计量、计价
包施工机械、包质量、包工期、包文明施工等。
套丝机、电焊机外,其余施工机械均由乙方负责(包括但不限于打压机,切割机和顶弯机,电锤,电钻,手动切割机、工人手头工具等、以及机械相关的配件)。
3、本工程按开发商的施工图标注的建筑面积计量。本工程水电安装劳务分包单价 元/m2质量安全随进度考核,合格则予以支付,不合格则不予以支付。如有零星用工,则技工按 300元/工日,普工按 180元/工日,合同暂定总价 万元。
材料、政策性因素、市场行情等各种涨价风险,施工过程中单价不因此做调整。承包人报价前已考查施工现场,施工过程中单价不因施工条件等原因做调整。
停工,其窝工损失双方协商解决。
用工风险费用以及抢工状况下的工程质量和安全保证措施费用。
六、结算和付款方式
1、如所有工具有乙方提供,甲方需在乙方进场施工预支付5万元工程款,此工程款在以后合同结算中扣除。
2、乙方每完成5层预留预埋施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的30%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
二次配管、户内箱底箱施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
给水立管、横管、支管施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的10%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
穿线、灯具施工后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的5%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
插座、配电箱及元器件以及剩余施工内容后15天内,甲方按5层建筑面积×单价的20%支付乙方工程进度款,其中每个月甲方需支付每个工人工资3000元(所支付费用在该节点付款总价中扣除)。
7、本工程竣工验收合格后15天内,甲方向乙方支付工程总价款的12%。
8、工程质量保证金为3%,保修期满后且无遗留问题两个月内支付质量保证金。工程质量保证金不计取利息。
9、因甲方原因延误工期,其工期顺延,超过三天需补民工工资的70%。
甲方需把所有材料及设备及时到场地,乙方不包括材料卸运,如需要卸运需支付费用。
七、其它
l、本合同一式陆份,甲方叁份,乙方叁份,双方代表签字盖章(或手印)后生效。
2、本合同在履行过程中发生争议的,双方协商解决,协商不成的,应向甲方所在地或工程所在地人民法院起诉。
3、本合同未尽事项双方协商解决,签订的补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同的附件《项目管理细则》为本合同不可分割的一部份,与本合同具有同等的法律效力。
甲方:
乙方(签字并按手印):
法定代表人:
电话:
委托代理人:
日期:
日期:
开户银行:
账号:
水电合同【篇7】
甲方,身份证号码,
乙方,身份证号码,
质量是生命,安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收,现将该工程所有水电安装作业承包给乙方,特定如下合同,
一承包方法,
1承包形式,单包,即包工不包料。
2工作量,工程上的水电安装;临时设施上包括,办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上,材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。
3承包价格,按国家招标建筑平方每平方米元。按图纸设计和甲方要求,不论中途是否变更,一次性包定。
二工程进度,按甲方及业主要求,总工期天,基础、主体阶段跟着土建进度走,敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成,乙方如完不成生产任务,甲方有权采取小段罚款进行制约。
三质量上,项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格,争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍,保证正常的使用功能,使业主、甲方满意,确保竣工验收顺利圆满。
四安全上,必须保证施工安全,杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员,安全帽由各工种自备,但乙方需购置符合国家安监合格产品,对职工要签定好安全合同,分项工程要有安全技术交底,服从现场安全管理,发现隐患及时汇报,所有施工中的安全由乙方(承包人)负责,甲方不承担任何责任。
甲方,日期,
乙方,日期,
水电合同【篇8】
甲方:
乙方:
双方就工程 项目达成如下协议:
一、 工程名称:巩留县综合农场公共租赁住房建设项目
二、 工程地点:巩留县综合农场
三、 承包方式:单包工
四、 工程价格:按建筑面积 元/M2
五、 工程内容:水、暖、电气设备安装。
1、 质量要求:按国家相关质量验收规范。
暖、电材料用量,水、暖、电材料总用量的 %,超出用量由乙方按甲方实际进价赔偿。
3、 现场文明施工:按地方政府相关规定,建设方相关规定,甲方有关文明施工实施细则,违者接受相关处罚。
4、 现场安全施工:按国家及地方政府有关规定,建设方有关规定,甲方有关安全施工实施细则,违者接受相关处罚。
5、 安全责任:乙方进场施工严格按安全管理条例组织施工,乙方进场施工前必需购买建筑施工人身意外伤害保险;乙方在工程施工中发生的财产和人身伤亡事故,由乙方自己承担一切责任及所发生的费用。
六、 结算方式:每月按工作实际完成量的 %支付工程进度款;剩余工程款待甲方与建设方办理完竣工结算,收到剩 余工程款后一次付清。
暖、电安装费用由甲方负责,因乙方原因造成的水、暖、电安装费用返工的损失由乙方负责。
2、 因乙方原因造成延误工期,甲方有权扣除乙方总承包费的 。
七、 其它:
乙双方签字盖章生效,工程款付清自行失效,如任何一方违约,违约金 万元(大写 )。
乙方持一份,未尽事宜,双方现场协商解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水电合同【篇9】
甲方:
乙方:
甲乙双方本着友好合作的态度,按照《合同法》等相关法律,在平等公正的情况下签定如下合同。
一、工程地址:
二、工程内容:水电清包施工,即水电管路铺设,水压测试 ,强电开关面板和插座的安装。
三、工程质保
监理验收合格为准。
电路隐蔽工程质保1年,在此其间内出现问题,由乙方免费维修。
四、价格
清包工费:____元/平方米,大写______元/平方米。
五、付款方式
1、主体完工付总工程款的_____%
2、工程竣工,水电验收合格,付清所有余款。
六、材料
1、水电材料由乙方开列数量清单,甲方选择品牌自主购款买余,乙方负责施工。乙方的施工工具和试压等检测工具由乙方自备。如应材料造成工程验收不合格或不达标均与乙方无关。
2、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用,若因甲方购买材料不及时,导致工程延误,均由甲方负责。
3、乙方应做好材料的保管工作,禁止闲杂人等进入工地现场。
4、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。
5、未经甲方许可,乙方不得携带任何建材出门,若发现此类现象,按材料价格五倍从人工费中扣除。
七、安全
施工当中,乙方必须服从甲方安全管理,严禁违规操作。
八、进场日起,一个月后须发工人生活费每人每月及日常用水、用电。
本协议一式两份,甲乙双方签字之日起生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
2025电气合同
俗话说,凡事预则立,不预则废。在幼儿教育工作中,我们都有会准备一写需要用到资料。资料通常是指书籍、报刊、图表、图片等。资料可以作为参考给我们一些学习工作灵感。所以,您有没有了解过幼师资料的种类呢?我们的小编特意搜集并整理了2025电气合同,供你阅读参考,并请收藏本页面!
电气合同(篇1)
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方将延安市丰泽园小区权利和经济责任,根据《中华人民共和国经济合同法》,本公司对企业内部施工班组承包的有关规定,特签订如下协议条款,以资双方共同遵守。
一、工程概况:
工程名称:延安市丰泽园小区3#商住楼
工程地点:延安市农科所
工程情况:延安市丰泽园小区地上15+1层;主体结构形式为框架剪力墙结构。
二、承包范围及方式:
的配管、穿线、电器设备及灯具的安装;施工现场临时用电工程的敷设、安装、检修;施工电器的维修;电气材料的进场验收、卸车、转运、堆码、配料、安装、调试、场内全部水平垂直运输、剩余材料的回收、归库等全部人工费。
包质量、包工期、包安全生产、包文明施工、包治安保卫。
、材料的垂直运输(现场有塔吊)、(无论垂直运输有多高、水平运输有多远、建筑部分无论有无垂直运输机械、包括因现场场地窄小等情况可能发生的两次人工运输)、每个施工段完工后的现场清理工作、施工剩余材料清理、回收、现场文明施工(包括配合甲方等上级检查单位的各种验收)等电气安装工程内(但不局限于上述工作范围)的一切工作内容。
材料运输的远近如何、现场施工条件的如何变化、施工难易如何,本合同单价不作调整。
业主、监理的各种技术要求、规范和各种现场指示。属乙方承包范围内但乙方未施工项,甲方将扣除相应款项,价格另行协商。
6.除甲方原因引起返工所发生的费用给予增补外,其它将按实计算。
三、施工工期及工人进场时间:
本工程工人自20___年__月__日进场施工,确保甲方的总体进度计划。在工种衔接上,必须服从甲方的统一调度,乙方无特殊原因造成工种衔接上的脱节,要赔偿一切由此造成的甲方经济损失。
四、承包单价:
安全、进度、文明施工等以上已说明的工作内容和工作范围均在电气安装工包干范围内。
(建筑面积按照陕西省建筑工程消耗量定额计算)安全必须达到甲方之要求即安全奖按必须达到甲方之要求即进度奖按。
。如其中一条达不到此要求乙方须无条件退场,按所完成实际工作量结帐、单价按合同价及扣除甲方另择施工班组的费用(即按乙方完成工程量×。
4.结算工程量,按图纸及陕西省建筑工程消耗量定额计算建筑面积,按实结算。本合同双方约定所有m2均指建筑面积。
五、双方职责、义务及权利:
(1)甲方
及一间临时宿舍。
安装等工种之间的协调配合工作。
标高等数据。负责施工技术交底和安全生产交底。
4.按工程进度做好材料供应工作。
督促,并协调与其它工种之间的关系,协助乙方做好各项工作。
6.有权对乙方违反安全生产及施工规范的施工人员进行处罚每次不少于50元,直接在乙方每月工资中抵扣,对屡教不改的,甲方有权开除并有权终止合同,造成甲方经济损失的,由乙方赔偿甲方的一切经济损失。
(2)乙方
身强体壮,具有法制观念及专业技术,素质好的成建制的职工进场,严禁无电工上岗证、体弱多病的成年人及目无法制意识的人进场。
2.严格遵守安全生产的操作规程,服从项目安全员及有关职能负责人的安全教育和指导,坚持班前教育,安全第一,增强职工自我保护意识,确保安全生产。生产中的安全事故,谁造成的由谁负责。
3.必须严格遵守甲方各项规章制度,严禁偷盗现象,一经发现,如若查实,甲方将按偷盗材料价格的两倍进行处罚。
4.按施工预算到仓库领料。如施工中浪费,造成用料超出施工预算定额,超过部分从人工费中扣除。
5.必须文明施工,严禁材料乱放,施工地段中必须日做日清,控制定量,工完料尽。
6.因电气安装工程造成工程质量问题的,均由乙方负责处理。
水平运输机械无法运输的部位乙方自已负责材料的运输.
8.乙方派驻现场代表负责施工和甲方的联系。
六、质量要求:
监理和业主的各种技术要求、规范的要求。
分项工程不能实现阶段合格目标,甲方将随时终止合同,并按本合同第四款第三条结帐。
3.管线敷设错误由乙方自行处理,每栋楼不的多于10处,超出部分按每处200元进行处罚。管线敷设错误每栋楼超出30处时,甲方将随时终止合同,并按本合同第四款第三条结帐。
七、材料节约及工具使用:
1.乙方在施工中必须做到工完场清,谁施工谁清理的原则。同时服从甲方的监督和指导,若发现浪费现象,视情节给予罚款每次不少于500元,若遇有场地不清工完不清,甲方有权责令其班组清理后施工,如果不履行好此项工作,甲方将做出强制手段,指令他人清理,到时其费用支出由责任班组承担。
2.乙方应及时按照甲方要求的时间提交施工材料进场计划,对于施工过程中的浪费现象,甲方有权对乙方处以每次500元以上的罚款。
八、安全生产与宿舍区文明:
按乙方与甲方所签安全生产责任制及条例执行。
九、付款方式:
,剩余20%在工程法定保修期满一个月内返还,乙方领取工资时,必须向甲方提供工资表,否则甲方有权拒绝支付工资款。
2.乙方不得因甲方工程款不到位而停工,否则视为乙方违约。
3.当地政府各部门规定的各种有关务工所需的各种证件发生的费用均由乙方承担。
十、其它:
补贴、车旅费、医药费等一切费用。
工伤保险和住院医疗保险等保险费均包含在乙方单价中,不得向甲方另行计算。
3.如果在合同执行期间施工范围增加内容,乙方因主动提出签证并补充合同,如没有相应的补充说明结帐按本合同计算。
余款付清后自动失效。
5.未尽事宜,双方洽商解决,本合同解释权属甲方。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
电气合同(篇2)
甲方(发包方):_________
乙方(承包方):_________
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方权利,义务和责任关系,经甲、乙双方协商一致签订合同。
一.工程项目
乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#电气工程(包括强电、弱电消防等预埋管),临时电部分由乙方免费安装和维护。
二.工程期限和交工日期
电气工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期,交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。
三.工程质量标准和验收方法
此电气工程按国家优级质量标准验收,争取创杯工程,经甲方,工程监理和工程师,质检站验收合格后,此电气工程方为竣工。
四.工程b量和价格
工程量按实际发生和完成工作量计算,砖混结构为每平方米7元,框架剪力墙结构为每平方米9元。
五.付款方式
乙方施工进度每个月25号将上个月的实际工程量如实上报给甲方,监理核实后按工程量的75%付给乙方工程款。待工程全部验收合格后扣除全部工程款5%作为质量保证金的交付和保修期,工程保修期为两年,两年内电气工程无任何漏电和故障,甲方将工程质量保证金退还乙方。
六.甲方责任
1.甲方负责供应电气工程所需的各种材料,机器设备除外。
2.工程在进行中和验收合格后,甲方会按时支付给乙方工程款,特殊情况除外(可以延长
3-5天)。
七.乙方责任
1.乙方负责电气部分预埋、通管、穿线、开关、插座、灯具、配电箱、柜安装以及调试。在预埋、穿线、开关、插座及灯具的安装过程中,省材省料,避免出现浪费现象,否则甲方有权采取相应的处罚措施。
2.乙方组织人员认真按图纸施工,保证质量按时按质完成。
3.在质量保修期内电气工程出现的问题,乙方要及时维修和承担所发生的相关费用,如乙方维修不够及时,甲方有权用质保金请他人维修并扣除乙方所有质保金,并按违约责任处理。
八.奖罚措施
乙方在施工过程结束后,经甲方,工程监理和质监站验收认为该工程电器部分完成的优良,避免重复施工,给予5%的奖励,相反则罚5%。
九.违约责任和解决纠纷的方式
1.未尽事宜,双方另行协商,协商不成按《合同法》相关规定执行。
2.向当地冲裁委员会申请仲裁。
十.本合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程电气承包合同6
发包方: (简称甲方)
承包方: (简称乙方)
为保证工程质量,按期完成施工任务,根据国家合同法,国家建筑法等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方共同协商达成如下协议:
一、工程地点:吉林省松原市
二、工程名称:春兴花园小区式号楼。
三、施工项目:给水、排水、采暖和电气包工包料安装。
四、建筑面积:(约)平方米,(注)结算时以实际建筑面积为准。
五、开竣工日期:______年___月___日开工,______年___月___日竣工。
六、承包方式:甲方以包工包料形式发包给乙方,一次性包死,乙方自行组织购料并在施工前向甲方报验主要材料检测报告及合格证,经批准后方可施工。
七、承包价格及付款方式:甲方以建筑面积(暖、水、电包工包料安装)每平方米元的价格包给乙方进行施工,甲方根据土建主体工程进度起到三层,按照乙方三层总进度的75%,给乙方拨款。其余四层同样根据土建工程进度主体封顶时,再按照乙方四层总进度的.75%给乙方拨款。交工后除按总造价预留5%的质保金外,余款全部付清。
八、保修期按国家有关规定执行。在保修期内,由于乙方原因发生的人工费和材料费由乙方承担,由于外部其它人为损坏原因,由甲方指定行为人承担经济损失,乙方可进行有偿维修。
九、因甲方不能按本合同第七条及时拨付工程款,影响施工进度,造成不能按期完工,给乙方造成停工等经济损失,应由甲方承担责任。由于乙方组织施工不利,延误工期,给甲造成的损失,应由乙方承担责任。
十、在施工中,甲方临时提出设计变更,应由甲方给乙方下达书面变更通知单,涉及金额在一万元以内的,甲方不算帐,反之按实际发生额给予鉴证。
十一、给排水、采暖和电气包工包料安装工程,包括设计和会审图纸全部内容。
十二、关于施工用电和作内业问题:
十三、乙方在施工中,必须保证工程质量,达到验收标准。
十四、乙方必须遵守甲方的规章和制度,服从领导听从指挥,做到文明施工,安全第一。由乙方原因,给甲方造成机具损坏等事故的,可根据损坏程度,由乙方承担责任。
十五、需要说明的事项:
⑴此工程不包括给水,排水和采暖的外网在内。
⑵不包括热表和卡式水表在内。电表为普通式的。
⑶不包括隔油器和三盒在内。
此合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。
甲方:
代表签字(盖章):
乙方:
代表签字(盖章):
______年___月___日
电气合同(篇3)
甲方:
地址:
乙方:
地址:
一、1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程内容:
二、工程承包范围及方式
1、承包范围:施工图纸范围内的电气工程(消防、防雷、接地
2、承包方式:包工包料(见附件)
三、合同工期:
1、开竣工日期:开工日期为
2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任,不
四、工程质量:合格
五、合同价款:
1、合同总价:
六、付款方式
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款
1、签订合同之日起;
2、工程完工付总工程款的;
3、余款年底前结清。
七、供货及安装
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2、乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方要求,如有变动费用由甲乙双方各自承担。
3、本工程材料按附件所列材料品牌。
八、保修
保修期限:工程竣工验收合格之日起计算,按国家规定的保修条款执行,本工程保修期为
九、其它
1、如甲方要求变更工程内容,改变安装范围及条件应征得乙方同意,并办理书面签证(为合同附件)工程竣工验收后按实际工程量结算,否则乙方有权拒绝。
十、合同生效与终止
本合同自甲乙双方代表或委托代理人签字,盖章后生效,至办完工程难收交接和竣工结算后,除有关保修条款仍生效外,其它条款即告终止,保修期满后有关保修条款终止。
十一、本合同一式份,其中:甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
签约代表: 签约代表:
联系电话: 联系电话:
签约地点: 签约时间:
电气合同(篇4)
一、合同双方:
甲方:
乙方:
二、承包内容:
电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。
三、合同双方的权力和义务:
1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。
现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。
4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。
甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。
6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。
施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。
8、乙方有权拒绝甲方违章指挥,有权对不合理的进度安排提出异议,但经双方协商确认后,必须按时完成。甲方有义务向乙方提供劳动保护用品。
9、乙方签订协议后向甲方交付安全施工抵押金500元,要求乙方在施工中遵守安全法规及安全条例,承包工程内容完工后,未发生安全事故及未违反现场安全规定,此项押金如数退还。
为保证现场文明施工,要求乙方在现场遵守文明施工条例,乙方向甲方交付文明施工抵押金500元,作业完工后乙方未违反文明施工条例,甲方将此项押金如数退还。
如乙方施工质量优良、节约材料、文明施工,积极参与制订材料计划并能提出合理化建议,在工程完工后甲方视乙方表现情况给予0.1—0.2元/m2奖励。
乙方施工中使用的施工机械必须设专人持证上岗,上岗人员必须熟知本机械的性能和安全使用技术规程,并严格按规程操作。
四、承包款结算方法:
乙方必须在每月3日前报上月工作量,履行签字手续后结算80%工资,工程完工后经有关单位验收合格并向甲方交工后一次结清全部承包款。
合同一经签定,双方必须共同遵守,如单方违约给另一方造成损失的,由违约方承担经济赔偿责任。
本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日起生效。
甲方签字:
乙方签字:
申请日期:
电气合同(篇5)
发包人(简称甲方):
承包人(简称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,就乙方承接甲方电力(电器)安装工程所涉及的双方权利与义务等事项签订本合同,双方共同遵守:
1、工程概况:
1.1、工程名称:电力(电器)安装工程施工
1.2、施工内容(以本合同附件1施工图纸;附件2当地供电局的供电方案为准);
1.2.1、10KV外部电源安装;
1.2.2、新建10KV开关站一个;
1.2.3、新建二级环网柜一台;
1.2.4、新建10KV电缆分支箱9台,新装400箱式变压器21台,原有5台施工用箱转为正式用电(根据设计要求需对旧变压器的回路进行调整修改,本合同不包括此改造费用,该费用以实际结算造价为准);
1.2.5、新装一户一表3445只,单元楼道照明表76只,物业及庭院照明表2只,商业用表7只(此为初步统计具体以实际安装户数为准);
1.2.6、乙方应保证本工程验收合格,办理与通电有关的一切手续。
1.3、施工地点:
1.4、工期要求:
1.4.1、如无特殊情况,双方同意本合同项下工程总工期为30个日历日,工期自乙方接到甲方书面通知正式进场之日起算。
1.4.2、因电网统一调度原因或遇非乙方引起的工期延误、地下障碍及不可抗力因素影响而无法顺利施工时,双方同意工期顺延。
2、工程费用:
2.1、双方一致同意工程费用为包干费用:总计:¥22310329.30元(大写:人民币贰仟贰佰叁拾壹万零叁佰贰拾玖元叁角)由乙方向甲方收取。
2.2、合同价款构成:
2.2.1 开关站及开关站前外部电缆费用:¥4211180.20元(大写:人民币肆佰贰拾壹万壹仟壹佰捌拾元贰角)
2.2.2 开关站间隔至每户用户表箱(含表箱)间的电力系统设备(具体范围见附件清单):¥18099149.10元(大写:人民币壹仟捌佰零玖万玖仟壹佰肆拾玖元壹角)
2.3. 发生下列情况之一的,双方约定的工程总费用按实结算。①五台变电箱改造费用及户表数量变化引起的费用增减。②双方确认的设计变更。③国家相关政策的调整。④双方确认的工程量增减。⑤双方约定的其他增减或调整。
3、技术资料的准备和提交:
3.1、在本合同签订之日起 3个工作日内,甲方应向乙方提供一套施工图纸及所需设备材料清单,乙方按照清单及工程的需要及时自行采购相关设备和材料。
3.2、在本合同项下工程完工之日起五日内,乙方应将通过相关供电部门验收的竣工资料交给甲方,以便办理竣工验收手续。
4、付款方式:
4.1、本合同签订之日起21个工作日内甲方向乙方支付工程备料款,即总价的50%,即¥11155164.65元(大写人民币:壹仟壹佰壹拾伍万伍仟壹佰陆拾肆元陆角伍分)作为预付款。
4.2、主要设备进场后21个工作日内甲方向乙方支付工程总价的30%,计¥6693098.79元(大写人民币:陆佰陆拾玖万叁仟零玖拾捌元柒角玖分)作为工程进度款。
4.3、工程完工验收合格通电后21个工作日内向乙方支付工程总价的15%,计¥3346549.40元(大写人民币:叁佰叁拾肆万陆仟伍佰肆拾玖元肆角)作为工程尾款。
4.4、工程完工验收合格通电后留工程总价的5%作为工程质保金,质保期满后21个工作日内甲方向乙方付清工程质保金。质保期内出现质量问题的,乙方除负责免费维修、全面处理外,给甲方造成损失的,还应赔偿甲方损失。
5、工程质量及验收:
5.1、双方同意本合同项下的工程由甲方委托乙方向金牛供电局组织申请验收,并以该单位出具的验收报告作为本工程的质量鉴定结论。
5.2、双方同意本合同项下的工程应按电力部设计规程及工程验收标准的要求,达到合格。
5.3、工程质保期为从正式通电并且移交甲方之日起计算,连续365个日历天。
6、甲方的责任:
6.1、为乙方进场施工提供便利条件;
6.2、接通乙方施工过程中所需的水源、电源和运输道路,清除妨碍乙方施工的障碍物,甲方有义务配合乙方;
6.3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定,并按合同规定的期限和份数交付乙方;
6.4、经乙方确认具备施工条件的基础上,及时通知乙方进场施工;
6.5、对乙方采购的设备及材料进行验收,甲方对接收的设备、材料进行清点、验收,不减除乙方对采购设备、材料应该承担的质量责任;
6.6、按本合同约定及时向乙方支付工程款。除双方一致同意外,不得以任何借口和理由扣减工程款;
6.7、其他应由甲方负责的工作事项。
7、乙方的责任:
7.1、负责布臵施工现场,指定电源、水源、道路和材料堆放位臵,负责临时设施的施工。
7.2、根据甲方提供的设计图纸和施工图纸等技术材料,编制施工方案,经甲方确认后,做好各项施工准备工作。
7.3、工程所需购臵的设备及材料由乙方采购,乙方应向甲方提供所购设备及材料质量合格证明文件,并且对采购设备、材料承担全部质量责任。
7.4、在具备施工条件的前提下,及时向甲方发出开工申请书。
7.5、严格按照施工图和说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定的时间如期完工和交付使用。
7.6、按照有关规定提供竣工验收技术资料,参加竣工验收,乙方应负责及时取得相关部门验收合格的文件。
7.7、乙方应保证其安装完成的设备能通过供电部门的验收。
7.8、在合同规定的期限内,对属于乙方责任的工程质量问题,负责无偿修理,根据质量标准更换相应设备、材料直至达到施工质量标准要求为止,以上维修、更换费用,以及因为工程质量造成对用户的赔偿责任均由乙方承担。
7.9、乙方应在工程竣工后10日内向甲方提供竣工结算资料。
7.10、乙方在施工过程中应做好安全文明施工工作,若发生安全事故由乙方承担全部责任。
7.11、其他应由乙方负责的工作事项。
8、乙方的义务
8.1、乙方应按约定时间和要求,完成以下工作:
8.1.1、需由设计资质等级和业务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间:无。
8.1.2、承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求:乙方根据甲方和监理批准的施工组织设计和工程的具体情况采取相应的防护措施,自行负责实施并承担一切费用。
8.1.3、需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:环保和施工噪音问题,按照市政府有关规定执行,乙方自行办理一切手续并承担一切费用。
8.1.4、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:竣工验收移交前,均由乙方负责成品保护,承担毁损的一切风险,并自行承担一切费用。
8.1.5、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:均由乙方负责,并自行承担一切费用。
8.1.6、施工场地清洁卫生的要求:按照施工组织设计和“成都市建筑施工现场监督管理条例”规定执行。在施工过程中,乙方必须随时保持施工场地的整洁有序。竣工验收移交前,清运所有建筑垃圾,并自行承担一切费用。
8.1.7、乙方必须接受甲方及其委托的建设管理单位、监理单位、造价咨询单位、会计师事务所和律师事务所的管理。
8.2、与建设管理单位的关系:建设管理单位即代理业主,在甲方授权范围内,履行甲方职责。乙方所有需向甲方请示的事项,先向建设管理单位请示,建设管理单位有对乙方的处理建议权,报甲方认可后,负责具体执行。乙方对建设管理单位的执行不得拒绝。
8.3、 与监理单位的关系:监理单位负责对工程的质量、进度、投资、安全进行控制,对合同进行管理。乙方必须接受监理单位的监督和管理。
8.4、 与造价咨询单位的关系:造价咨询单位按照国家、四川和成都的有关政策法规以及合同的约定,负责对工程全过程的投资进行控制。乙方必须接受造价咨询单位的管理,乙方应配合造价咨询单位的工作。
8.5、与会计师事务所的关系:会计师事务所对工程款的支付有审查权和调查权,乙方应配合会计师事务所的工作。
8.6、 与律师事务所的关系: 甲方和乙方发生争议,律师事务所有权进行调查,乙方应配合律师事务所的工作。
8.7、以上各单位的职责有的有交叉,但不妨碍对乙方的管理。甲方对上述各单位的意见不一致时,有最终的决策权和解释权。
8.8、按照法律、法规和合同约定的质量标准、甲方和乙方最终确定的工期完成该工程施工。否则,视为违约。
8.9、乙方必须服从甲方要求的管理模式、工作方式和工作要求。否则,视为违约。
8.10、双方约定乙方应做的其他工作:乙方必须完成甲方发出的不明显增加乙方工作量的工作指令,该部分工作已包含在合同价中。否则,视为违约。
9、违约责任:
9.1、甲方未按本合同的约定履行自己应负的义务,除工期顺延外,甲方应赔偿因此给乙方带来的经济损失。
9.2、工程未经验收,甲方提前使用或者擅自动用,因此引发的质量问题或其他问题,由甲方负担责任。
9.3、甲方无正当理由拒不组织验收也不委托乙方组织验收的,视为工程合格,乙方对此不再承担任何责任。甲方除应一次性付清所有款项外,还应赔偿由此给乙方造成的经济损失。
9.4、对工期的约束:工程实际施工的时间与甲方和乙方最终约定的竣工日期比较,每延误一天,乙方向甲方承担合同总额的千分之五违约赔偿金。
9.5、工程质量经验收为不合格,乙方应负责修理或无偿返工。由于修理、返工造成工期逾期交付的,乙方应按合同总额的每日千分之五向甲方支付违约金,给甲方造成损失的,应赔偿甲方损失。
9.6、乙方在办理签证单后,甲方应在接到签证单72小时内做出回复,逾期视为甲方同意签证。
9.7、因非乙方原因导致工程设计变更而产生的损失,乙方不承担责任。因此造成工期延误的,工期应相应顺延。
9.8、乙方每出现合同约定的违约行为1次,将支付合同总金额千分之一的违约金。乙方拒绝承担合同约定的责任,甲方有权单方面解除合同,并且要求乙方退还全部已经支付的工程款,对延误甲方工期额外承担合同总金额30%的赔偿金。
10、特别约定:
10.1、如在施工过程中如有国家政策性调整的则按政策执行。
10.2、所有涉及甲方签字的文件自乙方提交给甲方的7个工作日内,甲方如未及时签字确认视为甲方已认可。
10.3、双方同意本合同履行中的纠纷,由双方协商解决。协商不成,任何一方有权向成华区人民法院起诉,通过诉讼解决。
11、本合同附件:附件是本合同组成的一部分,与合同具有同等法律效力。
11.1、施工图纸
11.2、土建施工图纸
11.3、工程预算
11.4、相关设备和材料清单及合格证明
11.5、竣工资料及验收报告
11.6、其他与本合同履行相关的资料和文件
12、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商解决。
13、本合同经甲、乙双方代表签字或盖章后生效,以此作为法律依据留存,双方必须共同遵守,如任何一方不遵守本合同而造成损失,则由该方承担全部责任。
14、本合同一式伍份,正本贰份,甲、乙双方各壹份;副本叁份,甲方贰份,乙方壹份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
电子合同书(推荐八篇)
请看以下幼儿教师教育网为您收集的“电子合同书”相关内容,如果您觉得本网页不错请收藏它哦。如今社会的经济正在迅速的发展,学习撰写合同是非常有意义的。合同范本是可以保护我们的合法权益的,它很重要。
电子合同书 篇1
电子元件加工的合同优秀范文
甲方:_______________
电话:_______________
传真:_______________
公司地址_____________
乙方:_______________
电话:_______________
传真:_______________
公司地址_____________
一、加工原件名称
数量点数交货期板面清洁度备注
二、加工内容
材料代购 制版 材料核对 漏板
波峰焊作业 常温老化 插装 印制板清洗
成品检验 元件成型、贴保护 包装 结构件装配
手工补焊 调试 s m t 作业 高温老化
三、工艺流程
材料齐套、核对 → 元件成型、贴保护 → 插装 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工补件 → 过程检验 → 清洗 → 最终检验 → 包装入库 备注:
材料齐套、核对 → 丝印 → 贴装 → 过程检验 → 回流 → 过程检验 → 元件成型、贴保护 → 插装 → 过程检验 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工补件 → 过程检验 → 清洗 → 最终检验 → 包装入库 备注:
材料齐套、核对 → a 面丝印或点胶 → 贴装 → 过程检验 → 固化 → 过程检验 → 元件成型、贴保护 → b 面插装 → 过程检验 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工补件 → 过程检验 → 清洗 → 最终检验 → 包装入库 备注:
四、加工周期
材料齐套后周期为 ______ 天 ,逾期按加工费的 _____% 折扣。因甲方原因逾期除外。因乙方遇到不可抗拒的情况造成工期延误,乙方必须及时通知甲方,沟通谅解。
五、 提货及票据方式 :
自提 送货 收据 普票 ______% 增值票
六、 保价金额 :
器件保价金额为______元,如有丢失或损坏,按___% 赔偿。器件风险费用为______元。
七、 付款方式:
货到付清 月底结清 一批压一批付款 货到 ___周内付清 其他:
八、 逾期付款责任:
以本单位出库单时间为准,逾期付款按总加工费的 ____% 每天计费。
九、 加工单价
名称型号数量点数单价总价备注 合计
十、其他
甲方(签章): ________ 乙方(签章):_________
代表签字:_____________ 代表签字: ____________
签订日期:_____________ 签订日期:_____________
电子合同书 篇2
甲方(需方):_______________________________________
乙方(供方):_______________________________________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、公平、互惠互利和诚实守信的原则,就_________工程材料购销的有关事宜协商一致订立本合同,以便共同遵守。
一、供货产品的名称、规格及数量
产品____________________________
名称____________________________
型号____________________________
规格____________________________
单位____________________________
数量____________________________
单价(元)______________________
金额____________________________
交货地点________________________
备注____________________________
小计____________________________
合计人民币:______仟______佰______拾______万______仟______佰______拾______元______角______分(RMB:________)。
说明:
1.________________________________________________________
2.________________________________________________________
3.________________________________________________________
二、交货地点与时间
1、交货地点:____________________________。
2、乙方根据合同签订货物,按甲方相关要求将货物运达甲方工地指定地点,甲方及时安排施工单位开始卸货下车;乙方要提前通知甲方做好下车准备工作。
3、交货时间:供货时间以甲方通知为准,及时供货。乙方应在收到甲方通知之日起______日内备好货并发出,在____日内送达甲方指定地点。
三、供货、运输方式及费用承担
1、货物卸车费用由甲方承担。
2、乙方按甲方提出的材料计划表分批供货,乙方组织运输、承担运费,并保证货物的运输安全。
3、与本合同有关的税费有乙方承担。
四、产品质量、验收标准及方法
1、乙方所供产品应符合国家质量标准。
2、乙方送货到指定交货地点后,甲方应即指派专人(授权委托人)________验收,验收合格后在乙方送货单上签字生效,甲方若有异议的,在收货后_____天内提出。
五、结算方式及期限
1、根据乙方每月供货数量金额,双方应在每月_____日进行对账认可,并于当月付清货款的_____%,余下_____%的货款在竣工后_____月内付清,质保金为总货款的5%,如在保修期内未出现质量问题,则将质保金返还乙方。
2、支付方式为下列第_______种形式
(1)现金支付。
(2)以银行转账方式支付费用。
开户行:__________________________________
户名:____________________________________
银行账号:________________________________
(3)其他:________________________________
六、附随义务
1、乙方应提供有关供货产品的产品检验报告、技术手册、产品出厂检验合格证等证件。
2、甲方应按照乙方提供的技术手册规范安装管道。
3、乙方根据甲方实际需要,甲方可向乙方借安装所需的焊接专用设备工具,并收取焊接专用设备工具的维护费及押金,免费进行技术培训和现场安装指导。
4、甲方退还焊接专用设备工具时,乙方应退还甲方的押金,如有损坏或丢失,甲方应照价赔偿乙方的损失。
5、双方应对本合同所涉及内容予以保密,不得私自泄露给他人,否则,应赔偿守约方损失。
七、违约责任
1、乙方供货产品质量不合格的,经乙方确认后予以退换,造成甲方损失的,甲方有权追究乙方责任。保修期_____年,质保金为总货款的_____%,如因产品质量导致的损失,甲方有权追究乙方责任并保留追究连带责任的权利。但因甲方保管、设计、安装使用不当等自身原因造成供货产品质量问题的,乙方不承担责任。
2、甲方应依合同规定时间内,向乙方支付货款,每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的______%的违约金。
3、乙方未能按时交货,每拖延一天,须向甲方支付合同金额的______%的违约金。超过______天以上未交货的,甲方有权解除合同,同时乙方须向甲方支付合同金额的______%的违约金。
4、甲方逾期付款的,乙方有权追究甲方责任,且乙方有权暂停供货。
5、一方违约,情况严重,导致本合同无法正常履行的,另一方有权解除本合同,并要求对方赔偿因此造成的损失。
八、免责条款
1.本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。
2.因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行本合同项下有关义务时,甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后______日内将情况告知对方,并提供相关证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,双方协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
九、其他约定事项
1、甲方应向乙方提供委托订货人及指定收货人的书面委托书。指定的订货人或收货人变更的,应即向乙方出具新的授权书,否则,由此引起的相关责任由甲方承担。
2、工程完工后,如甲方所订产品因计划误差需要退货的,应保证所退产品外观无明显污迹、斑点和划痕。_____万元以内按原价退回计算,_____万元以上按原价80%退回计算。
十、争议解决
1、甲乙双方因履行本合同发生争议,应首先通过友好协商加以解决;不愿协商或者协商不成的,可以选择以下第_______种方式解决争议。
(1)甲、乙双方可将争议提交______________仲裁委员会进行仲裁,该仲裁应是终局的,并且该仲裁裁决对双方具有法律上的约束力。
(2)提交_________法院诉讼解决。
2、因违约引起诉讼,违约方除承担违约责任外,还需承担守约方因提起诉讼所发生的诉讼费、保全费、律师费、调查费、评估鉴定费等相关费用。
十一、合同生效及补充
1.甲、乙双方在签署本合同时,对各自的权利、义务、责任清楚明白、充分理解,并愿按本合同约定严格执行。
2.本合同未尽事宜,经双方协商一致后,可另行签订补充协议,补充协议为本合同之有效组成部分。
3.本合同如有涂改,双方均应在涂改部分签字或加盖公章确认,否则涂改部分无效。
4.本合同及附件经双方签字盖章后即生效,有效期至合同履行完毕之日起止。双方签署的相关文件与本合同具有同等法律效力。
5.本合同及附件经双方以传真形式签字盖章后文件同样有效。
6.本合同的任何条款约定被认为无效,不影响本合同其他条款的效力。
7.本合同一式______份,甲乙双方各执______份,具有同等法律效力。
甲方(签章):____________乙方(签章):____________
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
电子合同书 篇3
甲方:_____________________
乙方:_________________大学
推广产品:_________________
甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,就甲方租赁_________大学_________场地进行促销宣传活动事宜,经双方协商一致,达成如下协议:
双方权利与义务:
1.协议期间乙方负责为甲方提供活动期间场地的清洁及保安工作,乙方为甲方提供1.5千瓦/100平米电量、电源线及接线设备。
2.活动期间,乙方为甲方提供甲方所需的志愿者_________名,甲方有义务对乙方所提供的_________名志愿者进行培训,乙方要派_________名志愿者帮助甲方布置和清理活动现场,并且乙方志愿者要帮助甲方做问卷调查等推广活动。
3.活动期间,甲方应严格按照乙方规划位置布展,不得私自扩张面积或转租。
4.乙方要服从甲方对活动的安排及管理,活动中如有未经甲方许可事宜,且经甲方劝阻乙方仍不改正的,甲方有权终止合同,不负违约责任,并由乙方承担由此造成的一切损失。
5.甲方需在活动前五天签署合同并将全部合同费用及活动方案交于乙方,如甲方签署合同后,活动举办前3个工作日内未能交付全部合同费用,乙方有权单方解除本合同。
6.乙方在活动前必须进行活动宣传,张挂条幅、升空气球、飞艇、彩虹门等和散发气球、宣传资料等同类产品,否则,由此造成的一切经济损失均由甲方承担。
7.合同一经签署,如因甲方原因向乙方提出撤销活动之要求(除恶劣天气因素),甲方须承担违约金,违约金额为全部活动费用的_________%如因乙方原因提出取消甲方活动要求(除学校及上级单位的强制命令、自然不可抗力因素、合同到期),乙方需承担违约金,违约金额为全部活动费用的_________%。
活动中如发生协议中未尽事宜,双方友好协商解决。本合同一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_____大学
地址:_________________地址:_________________
电话:_________________电话:_________________
签约人(签字):_______签约人(签字):_______
代表(签字):_________代表(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_____________签订地点:_____________
电子合同书 篇4
第一步、进入三方协议登记维护模块
进入电子税务局客户端软件,打开【涉税办理】—【税务登记】—【三方协议登记维护】,点击“三方协议登记维护”,打开三方协议登记维护表;
第二步、操作三方协议登记维护
该模块初始化后,如果纳税人没有存款账户账号报告信息,软件会提示“请维护【存款账户账号报告】模块”,需到【涉税办理】—【税务登记】—【存款账户账号报告】模块维护纳税人存款账户账号等信息。
第三步、保存三方协议信息
(1)纳税人存在存款账户账号报告信息但没有维护三方协议信息
1、选中数据行,点击【生成三方协议号】按钮,即从金税三期核心系统获取三方协议号,自动赋值到当前行的三方协议号处。
2、单击(开户银行所在行政区域、银行行别、开户银行(营业网点)、缴款账号名称、缴款账号)任意列,弹出存款账户报告信息,选择后自动赋值到当前数据行。
3、纳税人需要手动输入开户银行所在区县、清算银行账号、开户银行行号、批扣标志。数据录入完毕后,点击【保存】按钮,该条三方协议信息进入电子税务局税务局端系统待审核。
(2)纳税人已维护三方协议信息
1、可以选中已经存在的某条数据行进行修改三方协议信息,修改后点击【保存】按钮,保存后,不需要税务局端审核,可直接打印委托扣款协议书到开户银行(营业网点)办理三方协议登记。
2、也可以通过点击【增加行】按钮,新增加一行三方协议信息,新增的协议信息状态为未验证,完善该三方协议信息保存。
3、对新增加一行的三方协议信息,如果想放弃编辑该行数据,可以通过选中当前行,点击【删除行】按钮,删除此行三方协议信息。
第四步、打印委托扣款协议书,办理三方协议登记
1、查询三方协议登记是否审核
打开【信息查询】—【事项进度查询】—【事项进度查询】,点击“事项进度查询”选择【事项大类】为网签三方协议,【事项小类】为网签三方协议,调整申请日期起止,点击【查询】按钮。在查询结果中查看[办理信息]列,
1、如显示办结(审核通过),即税务局端审核通过,可以进行打印委托扣款协议书,去银行办理三方协议登记。
2、如显示等待预审,即税务局端还未审核该三方协议信息,需要等待税务局端审核。
3、如显示不预受理,即税务局端已经审核且未通过,需要重新提交三方协议信息。
2、打印委托扣款协议书
点击保存完毕的三方协议信息数据行先点击【打印三方协议】按钮,弹出委托扣款协议书,点击打印按钮,进行打印。打印完毕后,携该委托扣款协议书到开户银行(营业网点)办理三方协议登记;待开户银行办理三方协议登记后,纳税人需在电子税务局软件该模块中对该行数据,做【验证】操作。已经上线网签功能的银行,税务局端审核通过后不需打印纸质协议前往开户银行进行维护,可直接点击【验证】按钮进行验证,可将三方协议电子信息,直接传送给商业银行。
电子合同书 篇5
关于电子合同印花税征税问题的调查报告范文
随着互联网技术的突飞猛进,电子商务这一新型贸易方式在我国迅速发展。在促进贸易发展的同时,又为税收制度改革及征管手段的改进提出了新的要求。在诸多税种中,印花税首当其冲地受到影响,如不顺应电子商务的发展,完善《印花税暂行条例》的有关规定,就难以有效避免印花税的税款流失。
一、调查的原因及内容
近几年,电子商务快速发展,越来越多的企业通过数据电文交换信息来订立合同。电子合同因其载体和操作过程与传统书面合同不同,具有以下特点:一是书立合同的双方或多方在网络上运作,可以互不见面。合同内容等信息记录在计算机或磁盘中介载体中,其修改、流转、储存等过程均在计算机内进行。二是表示合同生效的传统签字盖章方式被数字签名(及电子签名)所代替。三是电子合同的生效地点为收件人的主营业地;没有营业地的,其经常居住地为合同成立的地点。四是电子合同所依赖的电子数据具有易消失性和易改动性。电子数据以磁性介质保存,是无形物,改动、伪造不易留痕迹。电子合同虽然形式上具有不同于传统纸质书面合同的特点,但其性质和意义并没有发生改变,仍然是为了规范交易,确定交易方各自的权利和义务,以保证经济交往迅捷正常地进行,具有书面凭证性。国际贸易委员会在《电子商务示范法》第六条规定:如法律要求信息必须采取书面形式,假若一项数据电文所含信息可以以备日后查用,即满足了该项要求。该条规定在不要求各国取消国内法关于书面形式要求的前提下,扩大了“书面形式”一词的解释,将数据电文纳入“书面形式”的范畴之内。我国《合同法》第十一条规定:书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。综上所述,国际法和国内法都明确了电子合同书面凭证性,它当然符合《印花税暂行条例》所规定的应纳税合同要求,应按规定缴纳印花税。为掌握企业电子合同的签订情况,我局开发区税务到辖区内四家国际知名的外资企业进行了实地调查。
二、调查中发现的问题
(一)电子合同所占比例较大。
在实际调查中,调查人员对四家公司合同签订情况进行了认真核实、统计。发现这些企业尤其是以电子行业为主的生产型企业,与供货商或销售商进行业务往来之前,签定一段时间的购销框架协议,这个框架协议只反映出货物名称、供销时间、规格要求,而没有反映出任何价格金额,在具体实施过程中,完全依靠网络传递购销数据。这四家企业仅是其中具有代表性的,四家企业中北京乐金飞利浦电子有限公司购销合同与技术合同全部为网络形式签定的;北京爱立信普天移动通信有限公司只在2002年签定了11份纸制购销合同,占三年合同总金额的0。25%,其他均为网络购销合同;北京索鸿电子有限公司购销合同全部为网络形式签定的',而技术合同则全部为纸制合同;北京村田电子有限公司签定的技术合同全部为纸制合同,纸制购销合同金额为445923049元,占总购销合同的26。4%。
(二)电子合同所载金额较大。
据调查统计,四家企业签定合同金额合计,占总金额的99。8%;签定技术合同236份,金额为77610816。03元,占总合同金额的0。2%。从合同的签订形式来看,以网络形式签定的购销合同为36432721229元,占总合同金额的98。3%;纸制购销合同金额为523490517。7元,占1。5%。以网络形式签定的技术合同7556515。95元,占0。02%;纸制技术合同70054300。08元,占0。18%。
(三 )纳税人自主选择权较大。
根据《国家税务总局关于进一步加强印花税征收管理有关问题的通知》(国税函〔的规定,地方税务机关可以核定纳税人印花税计税依据。同时市地税局制定了《北京市印花税核定征收管理办法》,要求纳税人不能够满足国税函〔制度不健全的企业很愿意采用《核定征收》的方法,同样一些企业规模大的、财务健全的企业也很愿意采用《核定征收》的方法缴纳印花税。但是两者的出发点是不一样的,前者是因为税款少、少麻烦也方便;后者是因为经过税收筹划,认为《核定征收》对自己有利,达到合理避税为目的。
三、加强印花税征收管理的思考
1、确认数据电文签订合同的法律效力
在电子商务活动中,当事人之间主要是依靠数据电文交换信息来订立合同。电子商务产生的非纸质的数据电文与传统的书面文件相差很大,表现形式是通过调用储存在磁盘中的文件信息,利用电脑显示在屏幕上的文字来表现,电子文件的存在介质是电脑硬盘或软盘介质等。如果要承认通过数据电文订立的合同的有效性,首先就要承认数据电文的法律效力。联合国国际贸易法委员会政务活动,适用本法,也已确定了它的法律地位。
2、改革与完善《印花税暂行条例》,以适应新的发展形势
《印花税暂行条例》是《涉外经济合同法》、《技术合同法》三部旧法为依据。根据法律效力原则,新法优于旧法,上位法优于下位法,自新《合同法》生效之日,三部旧合同法已废止失效,印花税有关合同规定应相应以新《合同法》为依据。因此应尽快修订完善《印花税暂行条例》,在征税对象方面,可将原来对各类合同、凭证征税,改为对各类经济行为征税,即对购销、财产租赁、借款、产权转移、赠与、委托、行纪、提供信息等经济行为征税。只要纳税人发生了条例规定的应税行为,无论是否订立合同,均须按规定缴纳印花税。这样规定可以有效地避免因纳税人不提供合同而使税收无着落,从而进一步减少偷逃印花税行为的发生。
3、废止有关单行规定,将电子合同列入印花税征收范围
国家税务总局在列入印花税征税范围。从当前的发展趋势来看,应立即废止旧的单行规定,按照新的《合同法》规定:当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。因此,纳税人以数据电文形式订立的合同应按其书立合同的性质按其适用税率征收印花税。
纳税义务人和纳税地点
纳税义务发生时间。根据《印花税暂行条例》有关规定,应税合同印花税纳税义务发生时间是合同成立时。电子合同的成立时间,根据《合同法》第十六条规定:采用数据电文形式订立合同的,承诺到达的时间,收件人指定特定系统接受数据电文的,该数据进入该特定系统的时间视为到达时间;未指定特定系统的,该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间,视为到达时间。承诺到达生效,合同成立。
纳税义务人和纳税地点。根据《印花税暂行条例》第一条规定,在中华人民共和国境内书立合同的单位和个人是应税合同印花税纳税义务人。传统的应税合同印花税纳税人是书立合同的单位和个人。在电子商务无纸化交易环境下,传统意义上的亲笔签名显然是无法实现的,这里的签名是电子签名。因此电子合同印花税的纳税义务人是利用电子合同进行交易的单位和个人。《印花税施行细则》第二条对条例第一条“在中华人民共和国境内书立合同”进行进一步说明,“在中华人民共和国境内书立合同”是指在中国境内具有法律效力,受中国法律保护。无论是在境内书立还是在境外书立,均应依照条例纳税。《合同法》第三十四条规定:承诺生效的地点为合同成立的地点,采用数据电文形式订立合同的,承诺收件人主营业地为合同成立的地点;没有主营业地的,其经常居住地为合同成立的地点。所以,电子合同以承诺人主营业地或经常居住地为成立地点。
电子合同书 篇6
随着国家经济的不断发展,越来越多的大型工程项目被建设,而这些工程项目所需的大件设备运输则成为重要的问题之一。大件设备运输不但需要耗费大量的资金,而且需要高超的运输技能和专业的物流公司配合才能保证大型设备的安全运输。因此,为了确保大件设备运输的安全性、权益性和稳定性,许多企业已经开始使用大件运输合同电子模板。
一、大件运输合同电子模板的定义
大件运输合同电子模板是指一份针对大型设备以及机械设备运输的契约文件,在这份文件中,发货人和收货人之间达成某种协议,明确了运输的各项内容,包括设备的起始位置和目的地、运输路线、车辆状况和运输过程中的各项费用等。此外,大件运输合同电子模板还包括发货方和收货方的责任范围、运输风险分配和保险责任等重要条款,以保证大件设备运输的合法性和安全性。
二、大件运输合同电子模板的重要性
大件设备运输是一项复杂而又高风险的任务,任何一点小小的瑕疵都可能对设备本身及人身财产造成威胁。为了确保大件设备运输的顺利进行,必须对工程运输过程中每一个环节进行精准、科学的沟通和安排。大件运输合同电子模板正是针对这一特殊需求而设计的,可方便快捷地规范双方权利义务,提高合同的稳定性和权威性。
三、大件运输合同电子模板的优点
首先,大件运输合同电子模板的使用可以提高大件设备运输的安全性和稳定性。通过合同的规范和约束,所有参与方可以严格按照合同的要求进行操作,避免人为疏忽导致设备运输事故的发生。其次,大件运输合同电子模板能够节省运输企业和客户在合同签订过程中的时间和精力。现代电子技术的应用使合同的签订和传输过程变得快捷、简便,大大提高了效率。最后,大件运输合同电子模板还能够提高合同的透明度和合法性,有效避免合同履行过程中的纠纷和争议,并保护双方的权益。
四、大件运输合同电子模板的操作方法
根据大件运输合同电子模板,双方应按照规定的格式和要求,逐一填写合同中的各项内容和条款,并签署和盖章。在合同生效后,双方还应根据约定的时间和地点,对设备进行交接,以确保设备的安全运输,并专门设立责任部门对大件设备运输全程进行监督和管理。
五、大件运输合同电子模板的应用领域
大件运输合同电子模板广泛应用于各类大型工程项目中,如桥梁、隧道、地铁、高速公路、电站等综合性工程项目的建设。同时,大件运输合同电子模板还适用于挖掘机、起重机、压力容器、冶金设备、电子设备等各种大型设备的运输。这些设备通常都拥有复杂的结构和高昂的价值,如果在运输过程中发生损坏或故障,将对特定工程项目的顺利实施产生不良影响。
在现代经济社会中,大件设备运输的需求和重要性与日俱增。为了确保设备运输过程中的安全、稳定和顺畅,大件运输合同电子模板应运而生。只有合理运用大件运输合同电子模板,合规运输设备,才能使大型工程项目的建设更加安全、高效和顺利。
电子合同书 篇7
甲方: (出租人)乙方: (承租人)
双方经友好协商,根据《合同法》及国家、当地政府对房屋租赁的有关规定,就租赁房屋一事达成以下协议。
第一部分 房屋概况
第一条 甲方保证向乙方出租的房屋系(本人,共有)拥有完全所有权和使用权,设有房屋它项权利有
(如果房屋是共有,则还应增加:已经共有人同意,附书面同意声明。如果是委托租赁,应有房屋所有权人与受托人的委托协议书)
乙方向甲方支付预定场地使用定金共万元,此定金在乙方进场时可冲入驻时的场地使用保证金、多退少补。若甲方违约,不能按期向乙方提供场地,则双倍返还定金,若乙方违约,在规定日期内不开始进场装修。
第二条 房屋法律概况
1、房屋所有权证书登记人:,身份证号码: ;
2、房屋所有权证书编号: ;
3、土地使用权证书编号: ;
4、房屋所有权证书上登记的房屋建筑面积: ;
5、房屋的使用面积:
6、房屋的附属建筑物和归房屋所有权人使用的设施:
第三条 出租房屋概况(包括从落地址、名称、用途、间数、建筑面积、使用面积、地面、墙壁质量、家具设备等)
条本协议执行期间,如遇不可抗力致使协议无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。本协议在履行中双方如发生争议。
第四条 租赁期限、用途
1、该房屋租赁期共 个月。自 年 月 日起至 年 月 日止。
依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经协商一致,为明确双方之间的权利义务关系。
2、乙方向甲方,租赁该房屋仅作为使用。
3、租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。
乙方如要求续租,则必须在租赁期满 个月之前书面通知甲方,经甲方同意后,重新签订租赁合同。
第五条 租金及支付方式
1、 该房屋每月租金为 元(大写万仟佰拾元整)。
租金总额为元(大写万仟佰拾元整)。
2、 房屋租金支付方式如下:
甲方收款后应提供给乙方有效的收款凭证。
第六条 租赁期间相关费用及税金
1、 甲方应承担的费用:
(1)租赁期间,房屋和土地的产权税由甲方依法交纳。如果发生政府有关部门征收本合同中未列出项目但与该房屋有关的费用,应由甲方负担。
其他。(以下无正文)出租人(甲方)签章:承租人(乙方)签章:
该房屋现有装修及设施情况,由双方在《物业验收单》中加以说明。除双方另有约定外。
(2)
2、乙方交纳以下费用:
(1)乙方应按时交纳自行负担的费用。
(2)甲方不得擅自增加本合同未明确由乙方交纳的费用。
第七条 房屋修缮与使用
1、在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(乙方使用不当除外)。
装修情况地面:○木地板○地砖○水泥地○其他○有损坏墙面:○木墙裙○壁纸○立邦漆○彩喷○其他○有损坏窗:○铝合金○塑钢○铁窗○有损坏门:
租赁期满,甲方有权收回出租房屋,乙方应如期交还。乙方如果要求续租,则必须在租赁期满前一个月内通知甲方。
甲方提出进行维修须提前 日书面通知乙方,乙方应积极协助配合。
乙方向甲方提出维修请求后,甲方应及时提供维修服务。
2、乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。如因使用不当造成房屋及设施损坏的,乙方应立即负责修复或经济赔偿。
退房确认甲乙双方已对房屋和附属物品、设备设施及水电使用等情况进行了验收,并办理了退房手续。
乙方如改变房屋的内部结构、装修或设置对房屋结构有影响的设备,设计规模、范围、工艺、用料等方案均须事先征得甲方的书面同意后方可施工。租赁期满后或因乙方责任导致退租的。
甲方承担(□水费/□电费/□电话费/□电视收视费/□供暖费/□燃气费/□物业管理费/□宽带费/□_________)等费用。
(1)依附于房屋的装修归甲方所有。
(2)要求乙方恢复原状。
(3)向乙方收取恢复工程实际发生的费用。
第八条 房屋的转让与转租
1、租赁期间,甲方有权依照法定程序转让该出租的房屋,转让后,本合同对新的房屋所有人和乙方继续有效。
2、未经甲方同意,乙方不得转租、转借承租房屋。
3、甲方出售房屋,须在 个月前书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权。
第九条 合同的变更、解除与终止
1、双方可以协商变更或终止本合同。
2、甲方有以下行为之一的,乙方有权解除合同:
(1)不能提供房屋或所提供房屋不符合约定条件,严重影响居住。
(2)甲方未尽房屋修缮义务,严重影响居住的。
3、房屋租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权解除合同,收回出租房屋;
(1)未经甲方书面同意,转租、转借承租房屋。
(2)未经甲方书面同意,拆改变动房屋结构。
(3)损坏承租房屋,在甲方提出的合理期限内仍未修复的。
(4)未经甲方书面同意,改变本合同约定的房屋租赁用途。
(5)利用承租房屋存放危险物品或进行违法活动。
(6)逾期未交纳按约定应当由乙方交纳的各项费用,已经给甲方造成严重损害的。
(7)拖欠房租累计个月以上。
4、租赁期满前,乙方要继续租赁的,应当在租赁期满 个月前书面通知甲方。如甲方在租期届满后仍要对外出租的,在同等条件下,乙方享有优先承租权。
在租赁期内,甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应合理使用其所承租的房屋及其附属设施。
5、租赁期满合同自然终止。
6、因不可抗力因素导致合同无法履行的,合同终止。
第十条 房屋交付及收回的验收
1、甲方应保证租赁房屋本身及附属设施、设备处于能够正常使用状态。
2、验收时双方共同参与,如对装修、器物等硬件设施、设备有异议应当场提出。当场难以检测判断的,应于 日内向对方主张。
本合同变更或者终止的,甲方应自合同变更或者终止之日起5日内,到房屋所在地的社区来______人员和出租房屋服务站办理登记变更、注销手续。居住人员发生变更的。
该房屋及所属设施的维修责任除双方在本合同及补充条款中约定外,均由甲方负责(但乙方使用不当除外)。
3、乙方应于房屋租赁期满后,将承租房屋及附属设施、设备交还甲方。
4、乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施、设备的完好状态,不得留存物品或影响房屋的正常使用。对未经同意留存的物品,甲方有权处置。
居住人员中有外地来______人员的,甲方应提供相关证明,督促和协助乙方到当地公安派出所办理暂住证;居住人员中有境外人员的。
乙方因使用需要,在不影响房屋结构的前提下,可以对房屋进行装修装饰,但其设计规模、范围、工艺、用料等方案应事先征得甲方的同意后方可施工。
第十一条 甲方违约责任处理规定
1、甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同的,应支付乙方本合同租金总额%的违约金。甲方除应按约定支付违约金外,还应对超出违约金以外的损失进行赔偿。
在租赁期内,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,乙方应向甲方支付合同总租金________%的违约金,若支付的违约金不足弥补甲方损失的________。
2、如乙方要求甲方继续履行合同的,甲方每逾期交房一日,则每日应向乙方支付日租金 倍的滞纳金。甲方还应承担因逾期交付给乙方造成的损失。
在租赁期内,乙方未经甲方同意,中途擅自退租的,若支付的违约金不足甲方的损失的,乙方还应负责赔偿。
3、由于甲方怠于履行维修义务或情况紧急,乙方组织维修的,甲方应支付乙方费用或折抵租金,但乙方应提供有效凭证。
甲方应保证房屋的建筑结构和设备设施符合建筑、消防、治安、卫生等方面的安全条件,不得危及人身安全;
租赁期满,乙方应如期交还该房屋。如乙方逾期归还。
4、甲方违反本合同约定,提前收回房屋的,应按照合同总租金的 %向乙方支付违约金,若支付的违约金不足弥补乙方损失的,甲方还应该承担赔偿责任。
对于房屋及其附属物品、设备设施因自然属性或合理使用而导致的损耗,乙方应及时通知甲方修复。逾期不维修的,乙方可代为维修,费用由甲方承担。因维修房屋影响乙方使用的,应相应减少租金或延长租赁期限。
在租赁期内,甲方因非本合同第八条第1款规定的情况,擅自解除本合同,提前收回该房屋的,甲方应退还剩余租金及未使用费用,若支付的违约金不足弥补乙方损失的,甲方还应负责赔偿。
5、甲方因房屋权属瑕疵或非法出租房屋而导致本合同无效时,甲方应赔偿乙方损失。
第十二条 乙方违约责任
1、租赁期间,乙方有下列行为之一的,甲方有权终止合同,收回该房屋,乙方应按照合同总租金的%向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应负责赔偿直至达到弥补全部损失为止。
乙方交还甲方房屋应当保持房屋及设施设备的完好状态,不得留存物品或影响房屋的正常使用。未经甲方同意留存物品视为乙方已做抛弃。
(1)未经甲方书面同意,将房屋转租、转借给他人使用的;
(2)未经甲方书面同意,拆改变动房屋结构或损坏房屋;
(3)改变本合同规定的租赁用途或利用该房屋进行违法活动的;
(4)拖欠房租累计 个月以上的。
2、在租赁期内,乙方逾期交纳本合同约定应由乙方负担的费用的,每逾期一天,则应按上述费用总额的 %支付甲方滞纳金。
经甲乙双方协商致,可以解除本合同。因不可抗力导致本合同无法继续履行的,本合同自行解除。
本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分。
3、在租赁期内,乙方未经甲方同意,中途擅自退租的,乙方应该按合同总租金%的额度向甲方支付违约金。若支付的违约金不足弥补甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
双方协商同意订立条款如下:
4、乙方如逾期支付租金,每逾期一日,则乙方须按日租金的 倍支付滞纳金。
5、租赁期满,乙方应如期交还该房屋。乙方逾期归还,则每逾期一日应向甲方支付原日租金 倍的滞纳金。乙方还应承担因逾期归还给甲方造成的损失。
房屋租金数额,由出租方根据本市现行租金标准核定。因房屋条件或租金标准变动时,其租额得予调整。每月租金。
第十三条 免责条件
1、因不可抗力原因致使本合同不能继续履行或造成的损失,甲、乙双方互不承担责任。
2、因国家政策需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲、乙双方造成损失的,互不承担责任。
3、因上述原因而终止合同的,租金按照实际使用时间计算,不足整月的按天数计算,多退少补。
4、不可抗力系指 “ 不能预见、不能避免并不能克服的客观情况 ” .
第十四条 本合同未尽事宜,经甲、乙双方协商一致,可订立补充条款。补充条款及附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方根据本市公房修缮标准检查、维修房屋和设备,保障使用安全和正常使用。在正常情况下,如因检查不周,维修不及时。
第十五条 争议解决
本合同项下发生的争议,由双方当事人协商或申请调解;协商或调解解决不成的,按下列第种方式解决(以下两种方式只能选择一种):
租赁期满,甲方有权收回该房屋,乙方应如期交还;乙方如要求续租,则必须在租赁期满两个月之前书面通知甲方。
承租方对承租的房屋及室内装修设备,应负责保管,爱护使用,注意防火、防冻。
1、提请仲裁委员会仲裁。
2、依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十六条 其他约定事项
1、
2、
第十七条 本合同自双方签(章)后生效。
第十八条 本合同及附件一式 份,由甲、乙双方各执 份。具有同等法律效力。
甲方: 。 乙方: 。
身份证号(或营业执照号): 身份证号:
电话: 电话:
地址: 地址:
邮政编码:邮政编码:
电子合同书 篇8
业主(以下简称甲方):__________________
租客(以下简称乙方):__________________
一、甲方同意出租,乙方愿意租入甲方位于______________________________作为合法______用途。
二、租赁期为______年,自___________年________月_______日起,到___________年________月_______日止。
三、该物业每月租金为人民币______元整。(¥______),乙方须付______个月的租金给甲方作为履约保证金,即人民币______元整(¥______)。合同期满该履约保证金全部退还给乙方。
四、乙方必须在每月的______日之前交纳当月租金予甲方(先付租后使用,甲方收到租金后开具收款收据给乙方);如逾期交付租金的,除应如数补交外,如拖欠租金达______天作根本违约处理,甲方有权收回该物业。
个人房屋出租,如何拟定出租合同才更规范呢,一起来看看小编为大家整理的:个人房屋租赁规范合同,欢迎阅读,仅供参考,更多内容请关注。
五、如乙方未能履行本合约之条款以至本合约不能顺利执行,则已付之履约保证金将被没收而甲方有权将该物业租出与任何人,唯甲方不可再为此而向乙方进一步追究责任或要求赔偿损失。
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规规定,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上。
六、如甲方不依本合约条款将该楼宇租与乙方,则甲方除须退还所有乙方已付之履约保证金外,并须付同等数目之金额赔偿乙方以弥补乙方之损失,乙方不可进一步要求赔偿,逼使甲方履行此合约。
本房屋月租金为人民币______元,按月/季度/年结算。每月月初/每季季初/每年年初X日内。
七、租赁期间,乙方不得擅自改变房屋的结构及用途,乙方因故意或过失造成甲方房屋和配套设施的损毁,应负责恢复房屋原状或赔偿经济损失责任。
租赁期间,乙方不得随意损坏房屋设施,如需装修或改造,并承担装修改造费用。租赁结束时。
乙方未经甲方同意,不得将房屋转租、分租给第三方;租赁期届满或解除合同时,乙方需按时归还房屋给甲方,如需续租,须提前一个月与甲方协商,若逾期不归还房屋并未续租。
租赁期满后,如乙方要求继续租赁,则须提前___个月向甲方提出,甲方收到乙方要求后___天内答复。如同意继续租赁,则续签租赁合同。同等条件下,乙方享有优先租赁的权利。
九、租赁期间,水电费,卫生费及房屋内的设施的使用应缴纳的相关费用由乙方支付。
甲乙双方均不得无故解除合同。如甲方要收回房屋,必须提前一个月书面通知乙方,同时双倍返还履约保证金;如乙方需退房,也必须提前一个月书面通知甲方,同时不得要求返还履约保证金。因乙方在承租期限内所欠缴的水电费、管理费及房屋内的设施的使用应缴纳的相关费用。
在房屋租赁期间,任何一方提出终止合同,需提前_____月书面通知对方,经双方协商后签订终止合同书,在终止合同书签订前,本合同仍有效。本房屋月租金为人民币____元,按月/季度/年结算。每月___月初/每季___季初/每年___年初__日内。
十一、本合同如有未尽事宜,可经双方依《中华人民共和国合同法》及《______省房屋出租管理办法》之规定协商作补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
在房屋租赁期间,任何一方违反本合同的规定,依据事实轻重,按年度须向对方交纳年度租金的10%作为违约金。乙方逾期未交付租金的。
十二、本合约取代任何过往之双方在谈判中的声称,理解以及协议,合约经双方签字后即时生效。
十三、本合约一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(公章):______________乙方(公章):______________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日