油漆施工合同
发布时间:2023-10-11 油漆施工合同油漆施工合同。
为了确保各方的基本权益,签署合同已经变为了一种常态化的保障各方权利的任务。您考虑过要从哪些角度来制定合同了吗?为满足您的要求,栏目小编倾尽全力,精心创作了一篇“油漆施工合同”,立即将本页收藏到您的浏览器,方便您随时访问本站!
油漆施工合同(篇1)
委托方(以下简称甲方):_________________
施工方(以下简称乙方):_________________
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的汽车油漆改色翻新施工(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程地址:______________。
二、工程内容:______________。
三、委托方式:______________。
四、工程工期:
1、开工日期:______________
2、竣工日期:______________
五、工程总造价:万仟佰拾元。
六、甲方的权利和义务:
甲方应给施工人员办理施工手续,提供施工所需的水、电及施工所需的必要条件。旋工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。
施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。
甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务:
乙方施工人员须严格依照汽车油漆工艺的程序进行施工。按施工程序安全开展施工,及时向甲方汇报施工进度。
乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。
八、甲方对基层检查时若发现可能影响涂饰效果的因素时,要及时提出整改意见,由乙方负责实施。
九、工程施工及验收标准:
十、付款方式:
1、合同一经签订,甲方须支付定金______元。
2、乙方人员进场施工之日,应支付工种总造价的,即____________________________
3、汽车喷漆完工后,甲方应支付工程总造价的,即____________________________
4、汽车喷漆结束后,付付清清工种余款,即______元。
变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
十一、保修承诺:
乙方在喷漆施工质量内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期______个月。
保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。
保修内容均采用修复形式,而且只对喷漆质量负责,不承担其他连带责任。
在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,______个工作日内派人修复。
保修期内因甲方使用不当、非喷漆原因,产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的,则维修的材料和人工费用均由甲方负责。
十二、违约责任:
合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的一半作为违约金付给对方。
无正当理由,甲方在应付款日期不付款,经乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此造成的后果由甲方承担。
十三、争议解决:双方友好协商,协商无效,楞由乙方所在地人民法院公裁决。
十四、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同与相合同有同等法律效力
甲方(代表):____________
身份证号码:____________
______年______月______日
乙方(代表):____________
身份证号码:____________
______年______月______日
油漆施工合同(篇2)
委托方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的油漆装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
一、工程地址:
二、工程内容:
三、委托方式:采取甲方提供材料方式,乙方包人工的委托方式。()人工采取乙方提供材料人工方式,双包委托方式。()材料+人工
四、工程工期:
1、开工日期:,(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期:,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准),如遇雨天则顺延。
五、工程总造价:(人民币)
六、甲方的权利和义务:(活动范文吧 F236.com)
1.乙方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须为合同上指定使用油漆.
2.材料由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
3.施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。
4.甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务:
1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。
八、付款方式:
工程竣工验收合格后7天内,甲方应付清工程款,即(人民币)
变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
九、饰后保修承诺:
1.乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期()年。
2.保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责(需双包)。
3.保修内容均采用修复形式。
4.在保修期内,乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。
十、违约责任:
1.合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
2.乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
十一、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十二、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
盖章:代表:
联系方式:联系方式:
签订日期:签订日期:
油漆施工合同(篇3)
委托方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
工程地址:____________________________________
工程内容:详见合同附件一,油漆工的合同承包合同。
委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。
工程工期:
1、开工日期: 年 月 日,(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期: 年 月 日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价: 万 仟 百 拾 元。
六、甲方的权利和义务:
甲方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须在协会会员店铺采购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。
甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。
施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。
甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务:
乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施,合同范本《油漆工的合同承包合同》。
按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。
八、基层检查:
乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发现可能影响涂饰效果的因素时,要及时提出整改意见,由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的,双方应事先做好记录并予以确认。
九、工程施工及验收标准:
附件二
十、付款方式:
1、合同一经签订,甲方须先支付定金600元。
2、乙方人员进场施工五天后,甲方应支付工程总造价的25%,即__________。
3、木器漆完工后,甲方应支付工程总造价的50%,即______________。
4、内墙乳胶结束后,3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款,即___________。
变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。
十一、饰后保修承诺:
乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期2年。
保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。
保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责,不承担其他连带责任。
在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,5个工作日内派人修复。
保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的,则维修的材料和人工费均由甲方负责。
十二、违约责任:
合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。
无正当理由,甲方在应付款日期不付款,给乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的后果由甲方承担。
甲方未按合同规定付款,或甲方原因而造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的1‰支付给乙方。
乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。
十三、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十四、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份证号码: 代表:
联系方式: 联系方式:
签订日期: 签订日期:
油漆施工合同(篇4)
委托方(以下简称甲方):
施工方(以下简称乙方):
甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:
工程地址:____________________________________工程内容:详见合同附件一。委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。工程工期:1、开工日期:年 月 日,(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期:年 月 日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价:万 仟 百 拾 元。
六、甲方的权利和义务:
甲方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须在协会会员店铺采购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。甲方应配合乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务:
乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。八、基层检查:
乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发现可能影响涂饰效果的因素时,要及时提出整改意见,由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的,双方应事先做好记录并予以确认。
九、工程施工及验收标准:
附件二
十、付款方式:
1、合同一经签订,甲方须先支付定金600元。
2、乙方人员进场施工五天后,甲方应支付工程总造价的25%,即__________。
3、木器漆完工后,甲方应支付工程总造价的50%,即______________。
4、内墙乳胶结束后,3个工作日内双方按照验收标准验收。验收合格后甲方应付清工程余款,即___________。
变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。十一、饰后保修承诺:
乙方在装饰施工质量范围内承担保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期2年。保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。保修内容均采用修复形式。而且只对涂饰质量负责,不承担其他连带责任。在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,5个工作日内派人修复。保修期内因甲方使用不当、非装饰外力原因或不可抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等原因)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方维修的,则维修的材料和人工费均由甲方负责。十二、违约责任:
合同生效后,擅自撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。无正当理由,甲方在应付款日期不付款,给乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的后果由甲方承担。甲方未按合同规定付款,或甲方原因而造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的1‰支付给乙方。乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必须返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1‰。十三、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。
十四、合同效力:本合同一式两份,双方各执一份。经双方签字,盖章后生效,补充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份证号码: 代表:
联系方式: 联系方式:
签订日期: 签订日期:
合同附件一:
涂装工程单价表
油漆工程项目
单位
价格
工程面积
合计
备注
乳胶漆(含批嵌三道腻子,局部贴麻布, 两底漆两面漆)
m2
12
聚酯家具清漆(三底二面)
m2
30.00
聚酯家具色漆(腻子刮底三底二面)
m2
45.00
白色聚酯半开(二底二面)
m2
35.00
白色聚酯封闭(腻子刮底三底二面)
m2
50.00
地板清漆(两底两面)
m2
20.00
墙面阴阳处理(铝合金包边)
m
3.00
家具类柜内刷漆(二道)
m2
8.00
柜子线条
m
1.00
特殊造型
项
现场卫生清理
套
200.00
现场管理费
m2
10.00
施工总造价
¥ 大写: 万 仟 佰 拾 元
合同附件二
参照国标jgj/t29-XX及省标db35/98-XX改进工序更适合家庭高级油漆
一、墙面漆:水泥漆
主要程序:1、做场地卫生,铺好地板以免油漆及色素粘污瓷砖(地塑由施工方提供)2、检查基层是否存在空鼓、粉化等问题,若水泥沙浆有空鼓应从新粉刷粉化的墙面应铲除(由甲方负责)。3、未经养护的水泥沙浆层ph值较高(呈强碱性)需涂刷抗碱底漆,确保基层的中性ph值及坚实性,以免日后返碱。4、处理裂缝:确认需贴绷带处的界面是否坚实、平整,是贴补绷带的关键,若贴补处不坚实、不平整则会造成虚贴。绷带最好用12~15cm宽以确保裂缝两边有足够的着力处。绷带最好贴两遍,阴角不可漏贴绷带。5、预制墙、新旧墙易收缩需加贴(整墙麻布)。6、批刮(3~5)遍腻子,第二遍腻子用2米铝合金拉平,以确保墙体平整度,若墙体平整度偏差太大不可一次性批刮太厚。7、阴角弹墨斗线,阳角加贴铝合金防碰角)。8、用两米铝合金调整磨平腻子后再用320号以上的水砂纸打磨,以确保墙体平整度及细腻度。9、涂刷水泥漆底漆一遍。10、互补腻子。11、用500号以上的水砂纸打磨互补。12、(喷)涂刷第2道底漆13、用500号以上的水砂纸打磨底漆。14、喷涂两道面漆。15、成品保护。(不可在一星期内大开门窗过速通风,以免漆好的墙体产生收缩开裂)
二、家具漆:透明清漆
主要施工程序:1、当业主购买面板后在木工施工前及时的刷一道封闭底漆,以免以后粘污面板而影响清面漆效果。2、面板处理,把木工完工后遗留下来的万能胶、白胶、汗渍和写的字迹清除干净。3、如果壁橱里贴的是波音软片或是贴纸应在刷漆前先用报纸包好。4、全面刷一遍底漆。5、补钉眼,要求眼补处颜色90%与面板一致。6、打磨后刷1~2道底漆(视面板和油漆情况)。7、水磨后喷面漆2遍(视要求不同可增加1遍面漆)。8、成品保护。
混油(有色漆)
1、先刷一道封闭底漆。2、披刮两道腻子3、打磨腻子。4、全面刷一遍底漆。5、补眼 。6、打磨后刷1~2道底漆(视原板材和油漆情况)。7、水磨后喷面漆2遍(视要求不同可增加1遍面漆)。8、成品保护。
福建省涂装协会涂装中心家装油漆验收标准!
参照国标《建筑涂饰工程施工及验收规程》jgj/t29-XX j250-XX及省标db35/98-XX
木材油漆施工验收标准:
1、检查所用油漆品牌、颜色应符合住户要求、设计选定的样片要求。
2、不允许存在漏刷、斑迹。3、棕眼及缝隙必须全部刮平,做清漆时棕眼及缝隙应与面板颜色相近。4、油漆表面上不允许有流挂、皱皮、针眼孔、气泡。5、油漆颜色基本一致、无刷纹。表面应平整、光滑,光泽均匀。6、做清水漆时应做到木纹清晰,颜色基本一致,无刷纹,在1.5米线外目测。7、装饰线分色线偏差不大于1mm,五金配件、玻璃洁净。注意事项:木门窗、扇上帽头顶面及下帽面底面不得漏刷。墙面涂刷乳胶漆工艺验收标准(气喷工艺)1、腻子与基层结合坚实牢固,不起壳,无粉化及裂纹。2、 墙面平整,表面平整度偏差不得大于2mm,梁与吊顶两头偏差不得大余3mm。3、在1.5米距离观测漆膜,应无明显刷痕、辊痕、没有明显的滚筒痕迹和排笔痕迹4、检查整体墙面,应无少涂、漏涂、漏底、光泽不匀、局部色差、流挂现象等。5、若1间房用2种以上颜色涂装,装饰线分色线偏差不大于2mm。6、逆光观察墙面无明显凹凸,阴角直,阳角挺,阴阳角偏差不大于3mm横平竖直。7、漆面没有污染、没有脏迹存在。
油漆施工合同(篇5)
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
按照《中华人民共和国合同法》,《劳动合同法》,《建筑法》,《建设工程质量管理条例》等有关法律法规的规定,本着互惠互利,利益风险共享共担的原则,明确甲、乙双方的权利和义务,结合本工程现场施工实际情况,经双方协商,甲方将 镇江市XXXXXXX 工程中油漆裱糊工程交于乙方进行施工与管理,特订立以下条款,双方共同遵照执行:
一、地点、内容
1、工程地点:镇江
2、承包内容:乙方承包此工程中的项目施工。 由甲方提出装饰要求,乙方根据甲方提供的图纸按要求施工;凡属这些项目的施工由乙方计划用工用料。
二、工程进度:按照甲方的要求进度,自20xx年 7月 10日 至20xx年 8月 24日止,乙方必须按合同进度按时完成,乙方如不能完成,甲方有权采取罚款进行制约。
三、工程质量:必须保证施工质量符合设计要求、现场管理人员要求,做到使客户满意。
四、安全:必须保证施工安全,杜绝大小事故的发生,禁止工作期间及中午饮酒,安全帽由乙方自备,但乙方必须购置符合国家安监合格安全帽。乙方和其职工要签订安全协议,分项工程要有安全交底。乙方必须服从现场安全管理,发现隐患及时汇报。所有施工中的一切安全由乙方负责,甲方不承担任何责任。
五、付款方式:
六、此合同一式两份,双方签字有效,各持一份为凭,并作为双方当事人法律依据。
甲方:
乙方:
日期:
油漆施工合同(篇6)
四、工程工期
1、开工日期:______________,(以乙方工人开工算起)。
2、竣工日期:______________,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。
五、工程总造价:______________元。
六、甲方的权利和义务
1.甲方负责自行采购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必须在协会会员店铺采购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。
2.甲方采购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。
3.甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。提供施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时需要使用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。
4.施工中,甲方需要变更或增加施工项目时,应及时如实通知乙方,双方应签订项目变更表,商议好造价情况。甲方应配合乙方施工人员的工作。
七、乙方的权利和义务
1.乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。
2.乙方须对甲方购置的其他物品做好保护措施。
3.按施工程序开展监理,及时主动向甲方汇报监理情况及施工进度。
4.乙方须按时完成工程。若因不可抗力因素造成工期延误,应与甲方商议解决。
八、基层检查
乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发现可能影响涂饰效果的因素时,要及时提出整改意见,由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的原因其通过涂饰仍无法改变的,双方应事先做好记录并予以确认。
九、工程施工及验收标准
附件二
十、付款方式
1、合同一经签订,甲方须先支付定金_____元。
2、乙方人员进场施工五天后,甲方应支付工程总造价的________%,即__________。
3、木器漆完工后,甲方应支付工程总造价的______%,即______________。
油漆施工合同(篇7)
发包方:__________(以下简称甲方)承包方:__________(以下简称乙方)
依照相关法律法规、结合本项目的实际情况,本着平等互利的原则,明确双方的职、责、权,经双方共同协商一致,特订如下协议。
一、工程概况:
1、工程名称:**小区3#楼外墙漆及腻子粉工程;
2、地点:
二、承包方式:
包工、包料(外墙白色专用漆、杭碱封闭漆、外墙专用腻子粉、排刷、滚筒等及所有材料和施工工具)包成品材料运输至上述工程全部内容。
三、承包工程范围:
3#楼楼梯间、空调洞内腻子粉、阳台、天沟、空调板、造型线条等外墙墙漆。
四、承包单价及结算付款方式:
1、按实际施工面积及米数、个数。楼梯间及百叶窗腻子粉包工包料按*元/平方计算不除空(门窗),天沟底面刮腻子粉包工包料按*元/米计算,空调板包工包料按*元/个计算、35公分以下外墙漆及线条按*元/米计算、40公分以上外墙漆按*元/平方展开面积计算。
2、付款方式
乙方施工材料进入工地施工时材料款及竣工期按进度的*%付工程款,待竣工完成合格,放铁架后修补好结清余下的*%工程款。
五、甲方责任
1、按本合同条款付工程款,验收、结算;
2、负责协调乙方人员与其他工种人员之间的施工工作;
3、根据工程进度要求,甲方有权对乙方施工工人的数量进行控制。
六、乙方责任
1、乙方必须有一定操作技术水平、并自行办妥一切手续及保险,保证施工现场施工人数并保持施工人员的相对稳定工程顺利进行,乙方不得使用未满18岁的童工人员及女工高空作业,文明施工。
2、该工程完工并移交甲方且该合同未终止前,乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生的一切责任。
七、以上条款经双方协商一致,签字盖章生效,工程款付清自动失效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具法律同等效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
YJS21.cOm更多幼师资料小编推荐
施工合同
幼儿教师教育网的编辑收集了一些关于“施工合同”的资料。在经济迅猛发展的今天,合同成为了人与人、人与事关系的重要协调工具。签订合同能够有效地约束当事人的权利和义务。相信您参考这些资料后,一定会有所收获!
施工合同(篇1)
甲方:
乙方:
甲乙双方在平等、自愿、知情的情况下,甲方将 拆除施工项目承包于乙方进行自主经营拆除,就此事宜达成以下协议:
一、位置:石拐
二、标准:
1、 乙方在甲方指定范围内将拆除、要求标准为
2、 施工时间由甲方按工程量制定工期。即:
3、 在指定范围内所拆迁的.房屋因其他原因没有搬迁或房主不允许拆除时乙方不得擅自施工,该房屋必须达到拆除条件时方可施工,否则产生的一切责任由乙方负责。
4、 在合同范围内承包的房屋乙方必须按标准一次性拆除,若因遗留残墙断壁或其它部分造成相关安全责任,应由乙方负责
三、费用结算:
1、合同规定范围内所拆除房屋的残值(包括木料、钢材、砖石等)全部归乙方所有。甲方不再另付施工费用。
四、安全责任:
1、乙方必须按照国家的相关规定对所拆除的房屋通过科学的分析、论证,达到先排险、后施工的原则,进行文明、合理、合法、有序的施工。
2、施工人员必须具有三年以上的相关经验,严格要求施工人员配带安全绳、安全帽、防滑鞋,并由专业的安全人员现场监控下达到施工条件时方可施工。
3、乙方必须为施工人员办理两份以上意外伤害保险,及提供安全防护工具及警戒设施等保障措施。
4、在施工过程中所发生的一切安全责任事故由乙方自行承担,甲方不负任何责任。
五、此协议一式两份,双方各执一份。甲乙双方认可后签字生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同(篇2)
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规,根据*******县人民政府关于中小学危房改造的有关文件,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,双方就*******小学学校建设施工事项协议一致,订立本合同。
一、工程概况:
1、工程名称:*******乡*******小学校舍建设
2、工程地点:*******乡*******小学原校址
3、工程内容:
(1)新建教室、办公室、多功能室、餐厅71间(约1980平方米);
(2)厕所6间(约120平方米);
(3)传达室2间(约40平方米)
(4)院墙:100米(含大门)
(5)硬化路面:厚度大于15厘米。(小计1520平方米) ①大门前主路200平方米;
②院内主路800平方米;
③教室门前340平方米
④厕所、门卫范围内硬化180平方米。
(6)餐厅内灶台2口,操作台1个。
(7)配套水电工程。
(8)平整校园,垒挡土墙100米。
二、质量要求:
符合《*******县中小学校舍安全工程平房建设质量要求》
三、图纸:
使用《*******县中小学校舍安全工程平房建设施工图纸》
四、工程施工要求:
1、门窗要求:尺寸见图纸,门框使用东北松,上亮穿16号钢筋6根,钢筋内涂防锈漆,外涂调和漆,所用木材必须烘干后制作。刮腻子刷低油,再刮腻子刷调和漆三遍。铝合金窗使用标准1.2CM厚铝材,颜色由甲方定。
2、散水坡:散水坡(三面),每间设一纵沟。
3、每口教室设前后两块黑板,标准为4米1.2米。
五、承包形式:包工包料。
六、质量监督:
工程的第一质量监督责任人为施工学校校长,县危改办进行重点环节(基础、钢筋及制作、砌墙过程、屋架、水电、屋面防水等)质量监督。通不过验收的不能进行下一步工序的施工。工程结束后,未经质量监督人同意,不得申请验收。
七、质量保证:
土建工程部分基础、墙体50年不裂缝及变形;防水10年;水电:50年。
八、安全责任:
乙方确保工程施工安全。在施工期间发生的工伤事故由乙方负责。因乙方原因导致工程在合理使用期限内造成人身及财产损害的由乙方承担损害赔偿责任。
九、施工、材料质量责任:
因工程质量不合格而造成的工期延误和返工损失由乙方承担。如:材料、规格、型号质量不符合要求,由乙方负责调换,保证工程质量。
十、合同金额:
大写:
小写:
十一、资金拨付方式:
工程开工,甲方支付合同金额的30%启动资金,剩余款项在竣工通过县危改办组织的验收,质量要求达到合格后,(除合同金额3%的质量保证金外)甲方一次性拨付到位。通不过验收的甲方拒付工程款项,一切责任由乙方自负。补助款拨付,乙方必须提供相关建筑业手续及建筑业发票。
十二、以上条款未尽事宜,施工过程中双方协商解决。
十三、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,*******县危改办一份。
十四、合同工期。
开工时间:
竣工时间:
合同工期:
十五、合同签字生效:
合同订立时间: 合同订立地点:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同(篇3)
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本项目的具体情况,经双 方协商,签订本合同,共同遵守。
第一条 概况
1、项目名称:。
2、项目地点:。
3、项目内容:综合布线系统施工和测试,辅材和线管线槽的采购、安装铺 设。
第二条 工期
1 、本项目的施工期限为合同签订后的 个工作日。
2 、遇到下列情况之一者,经甲方审核批准后,工期可做相应调整。
2.1 、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期 变化,并经甲方书面确认;
2.2 、 双方书面确认的计划工期改变;
2.3 、不可抗力因素。
第三条 承包方式和造价
1、承包方式:包工包料(具体内容参见网络工程设备报价清单)。
2、项目总造价:人民币(大写):(¥)。工程 施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件,项目最后造价按实际 施工工程量结算。
第四条 付款方式、结算方式
(一)付款方式
1、在合同签定后,甲方向乙方支付合同总价的30%,即人民币(大写) 。 (¥ );
3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的 65%, 即人民币(大写) 。(¥ );
(二)结算方式:
1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量, 本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。
2、若甲方需求有变更时,工程施工时发生增项部分,合同总价报价清单已有 的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有 的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程 施工时发生减项部分的计算。
第五条 材料供应
1、材料供应:施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后,方可使用。
2、采用新型材料和代用材料时,乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行 使用。
第六条 甲、乙双方责任
(一)甲方责任
1、为乙方的施工提供必要的便利条件,并协调水源、电源,提供材料的合 理堆放场地,协助乙方顺利进行施工。
2、按合同规定及时支付工程款项。
3、指定项目负责人一名,负责与业主及相关协作单位的协调工作,为乙方 提供可持续施工的作业面,并负责平时乙方增、减项的签证。
4、组织本工程项目的竣工验收。
(二)乙方责任
1、按合同规定按时完成并交付该工程。
2、严格按照甲方与最终用户确认的施工图纸施工。
3、负责本合同附件明确的材料采购、保管、运输、安装、保修。
4、接受甲方和当地安全质量监督部门的监督。
5、因乙方的过错造成工程有质量问题时,经甲方确认后,乙方必须在三天 内采取有效措施纠正,并承担由此造成甲方的经济损失,承担相应的法 律责任。
6、在合同履行过程中,双方有异议应及时协商解决,未经甲方同意乙方不 应随意停工或借故拖延工期。
7、服从甲方施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造 成的损失和罚款。
8、负责施工场地的安全防火,文明施工,施工工人人身安全及卫生等工作。
第七条 工程项目及设计的变更、修改
甲方因最终客户需要,作出设计变更时,应书面通知乙方,经确认后签证, 若由此导致工程延期的,工期应当顺延。在施工过程中若甲方提供的施工内容及 图纸与投标内容及图纸不同处,按实际情况作增项或减项处理,由乙方提出书面 报告,乙方协助甲方共同经业主及监理方签证确认。
第八条 工程质量
1、乙方必须严格按施工图纸及说明和有关操作规程精心施工,工程质量必须符合设计要求,达到施工图说明和国家颁发的现行施工验收规范的验收标准。
2、本工程承包范围内所有的单项工程的质量,均达到国家或行业的质量验收评定标准。双方如对工程质量有争议,请质量监督部门仲裁,仲裁费用及因此 造成的损失由责任方承担。
第九条 竣工验收
1、工程竣工三天内,乙方将全部有效的技术档案资料二份,送交甲方,确定 验收日期,并组织进行验收,验收合格之日即为竣工日期。验收不合格, 乙方应在甲方的限期内进行整改,再实行验收,并以最后验收合格的日期 作为竣工日期。
2、工程验收应以施工图纸、图纸会审记录、有关设计变更的书面文件、国家 颁发的施工及验收规范和质量检验标准等为依据。
3、隐蔽工程在验收通过前不得封闭。
第十条 违约责任
(一)甲方违约责任
甲方不按规定支付工程款,乙方除有权要求甲方支付工程款外, 另外每日按 尚未支付的项目款项的千分之三向乙方支付违约金。
(二)乙方违约责任
1、乙方不按规定按时完成该工程,甲方除有权要求乙方完成该工程外,另 外每日按合同总价的千分之三向甲方支付违约金。
2、工程施工过程中发生质量事故或乙方使用的设备、材料如质量不符合设计要求、行业标准或国家标准的,甲方有权让乙方返工整改,并由乙方承担由此 而引起的一切经济、法律责任。
3、合同履行过程中若出现乙方严重违反合同重要条款,甲方有权终止合同, 并终止支付未结算的工程款。
第十一条 合同争议
遇人力不可抗拒的自然灾害损失,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,则 由贵阳市经济合同仲裁委员会裁定。
第十二条 工程保修
工程竣工验收合格之日起半年内为保修期。保修期内如发生工程质量的问题,由乙方免费按甲乙双方商定的限期进行维修,设备保修期按照《中华人民共和国三保法》严格执行工程完工后两年内乙方应为甲方提供免费维护服务。
第十三条 不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通 报不能履行或不能完全履行合同的理由,并向对方提交有关主管机关证明材料, 根据实际情况允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 决定部分或全部免予承 担违约责任。
第十四条 其它
1、合同签定当天内,甲方向乙方提供本项目施工图纸,乙方严格按照甲方提供的施工图纸施工。因乙方原因导致的质量、安全、人身死亡事故,由乙方自 行承担相关责任,因此而引起甲方连带损失的,由乙方做相应赔偿。
2、因甲方原因导致工程停工或工人窝工的,甲方按每日按合同总价的'千分 之三做相应补偿。
3、本工程施工过程中,所有线管线槽的楼板开孔和开孔的破坏修补、管道开挖和铺管及回填复绿等工作内容均不在本合同工程实施的工程量范围之内,合 同价款中也不包含以上的工程量报价。
4、本合同未尽事宜,由双方协商解决,可另行签订补充协议。补充协议作 为本合同一部分,与本合同具有同等法律效力。
5、本合同自签订之日起生效,在竣工结算、甲方支付完毕,乙方将工程交 付甲方后,除有关保修条款仍然生效外,其它条款即告终止。
6、合同正本及附件共柒页,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,均具 有同等法律效力。自双方签字盖章之日起生效,多页的须盖骑缝章方为有效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同(篇4)
建设单位(甲方):
施工单位(乙方):
一、工程名称:
xxxxxxx小区绿化施工及养护工程。
二、施工地点及范围:
本工程位于xxxxxxxxxxxxxx,绿地总面积约xxxx平方米。
三、施工工期:
本工程施工分两次施工:
1、绿地草坪及适合秋季栽植乔灌木自进场之日起至20xx年x月x日完成;
2、秋季不易成活部分乔灌木留在20xx年x月x日至20xx年x月x日全面竣工。
3、根据实际施工需要,以上工期最终以甲方书面通知为准。
四、工程内容:
1、乙方根据甲方所提供的绿化设计图纸施工,甲方按图验收;
2、本工程两次施工,中间跨冬季,以最终全面竣工完成工程量作为结算依据,植物越冬乙方应做好植物防冻工作(包括植物缠干、覆盖、喷洒植物防冻剂等)保证植物有效成活。
3、乙方进场苗木必须达到清单、图纸及附件苗木图样要求规格、形貌且无虫害;对大树及景观造型树种要求造型自然、饱满、优美,进场前提供树样照片经甲方同意后方可安排树木进场种植。
4、绿化地种植前对地形细部整理,造型要自然;土方整理过程中发现的砖石块要清理;草坪铺设前要全面对铺设部位整平、松土保证植物快速生根。
5、草坪应按地形铺设,要求平整度高,整体性强。
6、行道树要求分支点一致、不偏冠。
7、施工过程中,由于甲方原因需要返工的,则必须经甲方确认后方可列入结算。
8、施工过程中按图施工,如因甲方要求增加苗木种植数量或变更规格的,则必须经甲方确认后由乙方负责施工,工程量据实列入结算,乙方不得自行更改苗木数量及规格。
9、工程全面竣工验收合格后,开始计算养护期,乙方必须免费养护两年,养护期内如出现苗木死亡乙方应在每秋季、春季各补植一次,未在甲方通知限期内补植的,乙方应按需补植苗木价格的双倍向甲方支付违约金。
10、乙方施工过程中注意卫生清理工作,保持小区道路整洁,注意保护小区设施的成品保护及地下管线的避让。
五、工程造价及承包方式:
1、工程总造价为人民币xxxxxx元整(大写:x元整;含税造价),包括苗木、运输、种植、养护、验收等一切费用。
2、养护期间如有苗木死亡的,均由乙方按合同规格要求补植。
3、附xxx小区绿化工程量清单定价表。
六、付款方式:
1、第一次付款,秋季苗木及草坪栽植完成进行中间验收无问题,乙方向甲方提交已完部分工程造价,经甲方审核后支付已完造价的80% ;
2、第二次付款,工程全面竣工工程验收合格,经审查确认总造款后,甲方支付至总造价 80%(剩余 20%作为工程质量保证金);
3、工程质量保证金分两次支付:1养护满一年支付 10% ;2养护满两年经复验合格后余款一次付清(分期付款不计利息)。
4、每次拨付工程款时,乙方应提供xx地税局出具发票。
七、其它事项:
1、乙方进场后应指派现场项目经理、技术员对施工全过程协调、调度、技术控制;服从甲方施工现场人员的指挥。
2、甲方提供苗木种植、养护用水接口,水费由乙方承担,从工程决算造价中扣减(施工期水费由甲方承担)。
八、安全责任:
安全施工费已包含在乙方施工造价内(不单独另外取费),施工过程中乙方应严格按施工安全规定、安全施工法律施工,如因乙方施工原因出现安全事故及第三人人身伤亡事故均由乙方承担全部责任和承担因此产生的经济损失和赔偿费用。
九、争议条款:
如合同履行期内出现争议,双方应友好协商解决,协商不成诉至xx区人民法院处理。
十、本合同(含附件)一式四份,甲方三份,乙方一份,经甲乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签章): 乙方(签章):
联 系 人 : 联 系 人 :
联 系 电 话: 联 系 电 话 :
日 期 : 日 期 :
施工合同(篇5)
发包人(甲方):承包方(乙方):根据《中华人民共和国合同法》与《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就负二层地下停车场南侧防水堵漏工程分包事项协商一致,订立本合同。
第一条总则
1、工程名称:
2、工程地点 :
3、分包内容及分包范围:负二层停车场南侧(即纵轴911之间,横轴GC之间)防水堵漏。
4、防水工程施工的主要项目及要求:根据乙方所报的防水堵漏方案,具体详见《防水堵漏施工方案》。施工采用特配置和生产的凝、膨胀型浆液(即注浆堵漏),达到不渗不漏的效果。
第二条分包方式乙方包人工、材料、机械、施工、工期、质量、安全、文明施工。
第三条分包工期施工期:计划从________年____月____日至________年____月____日止。
第四条工程质量管理要求及工程质量验收
1、乙方积极配合甲方监督检查,若乙方违反甲方有关工程质量要求的有关规定,及时按甲方要求予以返工、返维修。
2、工程验收依照国家现行颁布的《工程施工及验收规范》及____市有关质量验收标准。
3、本工程完工后,由乙方以书面形式提请甲方验收,甲方在接到验收报告后一周之内组织验收,超过一周视作工程验收完毕。验收报告经甲方签字后视作付款依据。
第五条甲方义务
1、甲方对工程质量、进度、安全及文明施工等情况进行监督,组织有关部门进行竣工验收。
2、按本合同约定,及时支付工程款项。
第六条乙方义务
1、乙方由____为现场负责人,全面负责合同要求的`各项工作。
2、乙方须认真遵守甲方的各项管理制度和规定,否则,甲方按照相应制度规定对乙方进行处罚,如情节严重或屡犯不该的,甲方有权终止合同。
3、凡乙方采购的材料必须为国家及____市相关规范、规定允许使用的材料。
4、乙方应保质保量按合同要求工期完成施工。
5、乙方在施工自己范围内的工作时,必须保证其他公共设施及他人劳动成果,如造成破坏,应保证及时修复并承担由此造成的一切损失。
6、乙方的人员、设备、材料等发生的一切事故或损失由乙方负责,甲方不承担任何责任,发生的费用由乙方承担。若造成甲方的损失,乙方负责赔偿。
7、工程分包阶段产生的建筑垃圾和生活垃圾由乙方负责清理至负一层垃圾堆。
8、乙方施工所产生的水电费用由乙方自行负担。
第七条工程价款计价标准及计价依据工程总造价:34925.00元(大写:叁万肆仟玖佰贰拾伍元整)
第八条结算及付款
1、工程完工后,经甲方验收确定合格后,乙方将按照合同编制工程结算,上报甲方审核,根据本合同签订价格结算,完工后工程总造价不做调整。在甲方工程验收完毕后一周之内支付合同总造价的50%,工程验收合格________年后若无渗漏,再支付合同总造价的45%,剩余5%留作质保金,自工程验收之日起________年之后付清余款。
2、乙方委托_____与甲方进行工程结算审核和工程款支付工作,每次付款时,乙方须向甲方提供相应金额的____市建筑工程发票。
第九条违约责任
1、合同双方必须严格履行合同义务,如一方违约,承担违约责任,并赔偿守约方一切损失。
2、乙方不按相关规范标准施工,或出现重大质量事故,甲方有权停止乙方施工,由此造成的经济损失由乙方承担。
3、乙方施工进度达不到合同要求,每拖延一天,承担总结算价的3%的违约金。
4、乙方如有转包或分包工程行为,甲方有权终止合同,并由乙方赔偿甲方因此而受到的一切损失。
第十条其它
1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。
2、合同履行中如发生争议,双方协商解决,无法解决时移交工程所在地仲裁机构、法院裁决。
3、本合同双方签字(盖章)后生效。
4、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):
________年____月____日________年____月____日
施工合同(篇6)
发包方:*****有限公司(以下简称甲方)
承包方:###########(以下简称乙方)
*******石材工程经协商由乙方承担,为明确工程内容及双方责任,本着互利合作,分工负责的原则,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,深圳市相关规定及本工程具体情况,商定以下条款,供双方信守。
第一条:工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
第二条:承包方式
包人工、包辅材、包质量、包安全、包工期、包验收合格。
第三条:承包范围
首层46根圆形柱密缝干挂石材,具体详见施工图。
第四条:计价方法及付款方式
计价方法
1、按预算表单价包干,圆形柱(包括柱座)价格为元/㎡,平面干挂石材,价格按20xx版定额。
付款方式:
1、全部竣工二十天内按已完成工程量支付80%工程款,验收合格双方确认结算后付至工程总造价的95%,余5%保修金,待保修期满后十天付清。
2、凭正式发票付款。
第五条:工期及质量要求
1、从开工之日起总工期30天(具体开工日期以甲方通知为准)。
2、质量要求符合国家有关技术标准。
第六条:双方责任
一、甲方责任
1、提供脚手架、水、电源的连接点及必要的临时施工用地。
2、负责及时确认乙方提交施工方案。
3、提供加工好石材,确保石材加工精度及颜色一致。
4、协调乙方与土建等施工单位的配合工作,不再向乙方收取施工配合费。
5、协助乙方组织工程竣工验收工作,并按合同约定支付工程款和办理结算。
6、及时进行工程量签证,并执行甲方“QAP-20.01质量保证程序签证、审批管理程序”。
二、乙方责任
1、与石材供应商共同提出石材加工尺寸及数量,并做好材料进场检查工作。
2、负责搭设临时设施,并承担费用,水电安装计费表,及时向总包单位缴费。
3、按相关质量及安全要求组织施工,并于合同生效后向甲方提供施工方案。
4、落实安全措施,遵守安全施工规程,施工中所发生的一切安全事故均由乙方负责承担。
5、服从甲方现场施工管理,及时配合现场其他交叉施工单位工作。
6、负责施工图深化设计,并与供石材单位沟通确定加工尺寸。及时做好
相关检测验收工作,提供完整竣工技术资料。
7、如工程质量和效果达不到施工技术标准要求,乙方应及时返工并承担
费用。
8、服从甲方总体计划安排,积极配合装修单位施工,若乙方拖延工期或施工队伍技术素质差,能力不能满足施工要求,甲方有权更换队伍,乙方应在两日内无条件撤离现场,所做工程待工程竣工后结算。
9、工程竣工未交付使用前,乙方负责对现场的一切设施和工程成品进行保护,若有损坏乙方负责。
第七条:保 修
1、本工程保修期为壹年,从竣工验收合格之日算起。
2、保修责任范围:凡属乙方施工质量原因造成的工程质量问题,均属乙
方保修责任范围。
3、保修内容:合同条款所包含的工程项目、设计变更或修改、现场签证
或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
4、保修期内乙方应在接到甲方通知后24小时内派员到场修理,乙方承担保修范围内的费用,若乙方接到通知24小时内未派员到场检修,甲方有权另叫有同等施工资质单位检修,所发生费用由乙方承担。
第八条:违约责任
1、乙方须严格按有关施工规范组织施工,保质、保量按期完成该项工程,
属于施工质量造成返工、停工费用由乙方自负,赔偿由此引发的损失。
2、乙方必须如期交付工程确保使用,如乙方原因造成工程延误,每延误
一天每天罚款壹万元。
3、工程完工后30个工作日内验收,若因质量问题乙方负责返工至合格为止,超过30个工作日甲方不作验收,视为验收合格。
第九条:争 议
本合同履行过程中发生争议,双方应本着友好协商原则解决;如协商不成,可向有管辖权的人民法院起诉。
第十条:其 他
1、本合同未尽事宜,双方可另行补充协议,与本合同具有同等法律效力。
2、经批准的施工图及预算书作为合同附件,具有同等法律效力。
3、本合同经双方盖章后生效,保修期满后自行失效。
4、本合同一式六份,甲方执四份,乙方执二份,均具有同等效力。
甲方: 乙方:
(签章) (签章)
法定代表人(签章):法定代表人(签章):
经办人: 经办人:
签约地点:日 期:
施工合同(篇7)
甲 方:xx内外矿业有限公司
乙 方: 身份证号码:
现就甘肃省XX市xx县生地湾穿山驯xx矿区花岗岩荒料开采有关事项,经甲乙双方友好协商达成如下石材荒料开采协议,供双方共同遵守执行;
第一条 甲方指定位于xx县xx矿区一角平面面积约10000平方米由乙方承包开采。
第二条 承包期限为 年,即自 年 月 日起至 年 月 日止。
第三条 开采、取料要求:
1、锯切开采平面面积计算方式为:长度按每条锯路走到的位置计算,宽度按锯路第一条和最后一条之间的总距离量算,并画出平面几何图形来计算面积。
2、乙方锯切必须使用¢3.2米片体锯切,在平台位置锯切深度必须达到1.40米以上。每条锯路宽度必须根据甲方要求下单生产。
3、荒料开采质量:荒料的开采以四面切、两面打为质量要求,按国家建材部颁发的质量标准执行。
第四条 甲方的义务:
1、甲方负责提供圆盘锯2部、3#立方空压机2部、装载机1部供乙方生产使用,乙方负责对其进行保管、养护、维修并承担维修费用,若有损坏乙方需要重新添置。承包期满后,乙方应将甲方所提供的设备如数归还,并保证该设备未损坏。
2、甲方须提供适宜开采的施工平台(即施工平台前期的杂石沙及平台以外的废渣由甲方负责清理,施工平台内产生的废渣杂石由乙方自行清理到甲方指定位置堆放),修好荒料运输道路。
3、甲方负责供水供电设备安置,将电缆接至开采工作区附近并配备变压器。生活、生产等所用水、电费应由乙方自行负责,变压器正常损坏维修由甲方负责。
4、甲方负责解决乙方一期开采工人的住宿问题及地方事务纠纷。
第五条 乙方的义务:
1、乙方负责购置开采所需的除甲方提供以外的设备配套等的采石工具线缆水管,以及相应的人员配备,并负责将荒料运送到指定堆场,由矿山到堆场之间的运输风险及费用由乙方承担。施工人员的现场管理及生产开采进度安排由乙方负责,但必须在甲方现场管理人员指导下开展作业。
2、安全生产:矿山生产开采中的安全管理由乙方自行负责管理,乙方应严格建立安全管理制度,并按照安全生产规程操作,确保矿山开采安全。
3、合同期内,乙方第一年必须完成10000立方以上的荒料开采任务。
第六条 费用的计算标准、付款方式、时间等。
1、开采荒料的承包价格按锯切开采平面面积计算,每平方米单价为人民币壹佰贰拾元(不含税)。销售荒料时,若需要由乙方负责装车(司机和柴油乙方负责),则装车费按每立方10元计算。
2、按锯切开采面积计价后,乙方必须在甲方指导下进行荒料的开采、整形。
3、结算方式为按开采平台每层结算一次,每层锯切完成并清理完成层上碎石后,于10天内给予结算该层的承包工程款,除开采第一层的柴油费、电费、水费由甲方垫付(该费用从第一层结算乙方工程款中扣除)外,其它的费用均由乙方自行负责。
第七条 乙方矿山施工及管理人员的人身意外保险自行负责购买,矿山生产开采中人为导致的安全事故由乙方承担。
第八条 本协议自签订之日起有效,如市场对该矿山的荒料品种需求大,甲方可要求乙方增加人力投入以扩大生产量。
第九条 承包期间乙方未经甲方书面同意不得将矿区荒料开采转让、转包第三人,否则乙方构成违约。
第十条 如乙方变更相关工程队为合同主体,则甲乙双方同意将合同下乙方的全部义务转为变更方的义务。
第十一条 本协议双方如有一方先违反本协议约定构成违约,另一方经书面通知对方后,有权解除本协议,并有权要求赔偿经济损失。自签订后双方均不得反悔。乙方不能无故罢工。如任何一方反悔需付违约金人民币伍拾万元。
第十二条 本协议终止或期满后,甲乙双方应在15日内办理结付及矿区移交手续。
第十三条 本协议一式两份,甲乙双方各持一份,双方代表签字盖章后生效,未尽事宜由双方另行协商并以补充条款体现,具备同等法律效力。
甲 方:xx内外矿业有限公司 乙 方:
法定代表人: 代理人:
签订时间: 年 月 日
发包人全称: (以下简称:甲方)
承包人全称: (以下简称:乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部与国家工商行政管理局的《建设工程施工合同(示范文本)》及其他有关法律、法规和规章,并结合安徽省XX市有关规定及本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致,订立本协议。
一、 工程概况:
工程名称: (以下简称:本工程);
工程地点:
施工现场条件:以现场实际情况为准;
施工部位:本合同约定乙方施工部位为: 中所有的水电安装工程包含的全部内容。
二、 工程承包方式、承包范围及承包内容:
1、承包方式:乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。
2、承包范围:室内所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。
3、承包的主要内容:包施工图和施工方案中的室内水电安装工程,包括室内给排水、弱电的全部安装工程,消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋,临时用电用水设备电器,日常安全巡查。具体如下:
a、 给排水部分:给水部分:自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分:自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。
b、 电气部分:从低压配电柜至室内的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留),以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束,避雷带,避雷网的施工;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装,包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设到位,穿好铁丝,消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料。
4、甲方直接分包的专业工程,乙方需全力配合。
三、 合同工期:
1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工,确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日;开工日期为: 年 月 日,竣工日期为: 年 月 日。
2、乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划,根据甲方的进度要求,随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。
3、若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误,经甲方签证后,工期可适当顺延。
4、如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成,每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(¥:1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天,甲方有权单方面解除合同,由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时,具体操作按本合同专用条款“第九条第4、5款”执行。
四、 质量标准:
1、适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下):
① 建设强制性条文;
② 《建筑工程质量检验评定标准》gbj301—88;
③ 《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-xx;
④ 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》gb50242-xx;
⑤ 《采暖与卫生施工验收规范》(gbj242-82);
⑥ 《电气安装工程施工及验收规范》(gbj242-82)
⑦ 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(gbj303-88);
⑧ 省、市相关部门的各种规章制度;
⑨ 甲方制定的工程质量验收实施细则。
2、本合同约定本工程质量必须达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为“不合格”,乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(¥:1000.00元)的违约金,并负责返工直至达到本合同约定“合格”质量标准方可予以结算,结算单价按本合同约定综合单价执行,工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误,按本合同协议书第三条第4款处理。
3、工程质量等级验收程序:分项工程完工后,由施工班组组织自检并报项目部,项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司,监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量,核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。
五、 合同价款、工程量的计量及结算方式:
1、本工程约定单价为不含税综合单价,此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中,不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等费用,且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间,甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标,乙方作为专业施工队伍,完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围,并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间,无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动,本合同所约定综合单价均不予调整,工程总造价以实际结算为准。
2、工程量的计量:
(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以《湖南省建筑工程单位估价表》1999版执行,下同)。
(2)零星工程:工程量以“工日”为单位进行计算。
(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。
3、结算方式:按实际完成整层工程量作为每次结算单位(“整层”包括:本层楼板、梁和下层柱、墙,其中①±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;②屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位,下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例,具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为:
①结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;
②墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;
③安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、桥架安装各占比率为10%);
六、 违约保证金的收取、支付及工程款的支付:
1、为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理,特别约定:在本合同签订之日起3日内,乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金,此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户,本合同方为有效,否则此合同无效。
2、按实际完成“整层”工程量即工程节点为单位支付工程款:每完成“整层”工程量之日作为“结算开始日”,次日为工程量开始申报及审批日,甲方于“结算开始日”之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延,下同)支付乙方本节点(即“整层”)进度款。付款比例为:按照实际完成本节点(即“整层”)工程量结算的工程款的80%(所有工程款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。
3、工程竣工,乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料),经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续,甲乙双方在决算书上签字值日起20日内,甲方付至本合同结算总价款的95%,剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后,将余款一次性无息按实支付给乙方。
4、若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准,甲方有权延期支付工程款,直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担,乙方对此无异议。
七、 施工管理规范
乙方在施工期间,必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规,适用本合同的管理法规和办法:
1、施工现场临时用电安全技术规范(jgj46-88)。
2、建筑机械使用安全技术规程(jgj59-86)。
3、建筑施工安全检查标准(jgj59-99)。
4、建筑施工高处作业安全技术规范(jgj80-91)。
5、XX市建设工程现场文明施工管理办法。
6、公司施工班组管理办法及质量、进度、安全文明施工奖罚办法(条例)
7、XX市治安管理处罚条例。
八、 合同生效:
1、本合同订立时间: 年 月 日。
2、订立地点:
3、本合同自甲乙双方签字或盖章并且乙方按时缴纳违约保证金之日起生效。
为提高外来施工单位对安全生产工作的重视,加强我公司的安全管理,保证双方财产和员工的人身安全,防止各类事故的发生,特签订本安全协议书。
凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定:
第一条:施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规,负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作,保证安全施工无事故。
第二条:施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度,并严格组织实施;施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业;施工单位应针对重大危险因素建立安全预案,并组织职工进行演练。
第三条:从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员,应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训,经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。
第四条:施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的责任人,施工单位应当在施工开始前,根据工程的性质、规模和特点,至少配备一名专职或兼职安全管理员,并明确其施工安全管理的具体职责和范围,每天进行安全检查。
第五条:施工安全防护设施的设置
施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准,在施工现场设置安全防护设施,并达到下列要求:
(一)根据工程的施工进度、季节或天气特点,及时调整和完善安全防护设施;在施工现场的事故易发区域,设置专项的安全防护设施,并进行相关的安全检查;
(二)现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。对深槽、基坑和高空等危险施工现场,夜间要悬挂警示灯。
第六条:施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备,应当符合下列规定:
(一)在设施安装前,应当由施工方专业技术人员向综合部提供有关设施数据的资料,并办理相关手续,经批准后方可安装;
(二)在设施使用前,应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验,经验收合格后方可使用;
(三)在设施使用期间,应当指定专人负责维护、保养,保证其完好、安全。
第七条:电气安全和防火安全
施工单位应当遵守施工现场电气安全和防火安全的有关规定,并达到下列要求:
(一)保持变配电设施和输配电线路和处于安全、可靠的使用状态;
(二)来公司施工单位和个人必须遵守本公司的各项规章制度,接受公司安全管理人员的检查监督;
(三)确保施工作业符合消防技术标准和规范,施工现场必须备齐足够的消防器材,摆设位置合理,并对其定期维护保养,确保灵敏有效;
(四)来公司施工单位动用明火前,到综合部办理动火审批手续,并带有效特种作业操作证复印件1份和灭火器材抵押金200元,动火证办理后,方可动火施工,否则公司有权停止一切施工;
(五)施工单位动火前应清理现场易燃易爆物品,消除隐患,待确认安全后方可动火施工;动火后及时清理火源及其它危险品;
(六)动火作业人员必须持证上岗,动火前要制定防火应急措施,备好灭火器或其他防范设施,并指定专人监护;
(七)禁止在易燃易爆物附近动火;
(八)高处焊割作业要防止焊花落入易燃易爆物中;
(九)禁止焊割有压力的容器、管道及未清洗处理过的各类油桶油罐;
(十)施工现场搭建的临时房屋,应符合防火规定。消防通道经常保持通畅,宽度不少于3.5米;
(十一)易燃、易爆及其他危险物品,要专人保管,专库存放;有相应的安全措施;有严格的领退料手续和审批制度;
(十二)氧气瓶、乙炔瓶和液化气瓶等压力容器要专人保管,单独存放,气瓶上有橡胶保护圈等国家标准规定的安全附件;气瓶要定期检验,并向检查人员提供相关检验合格证明。
第八条:劳动防护用品
施工单位应当及时向施工人员提供施工安全所必需的、符合国家标准的劳动防护用品。如:安全帽、安全带、手套、防尘面具等。
第九条:施工人员在施工过程中应当达到下列安全作业的要求:
(一)按照施工安全技术标准和本工种的安全操作规程进行施工作业;
(二)按照国家劳动保护的有关规定,正确使用个人劳动防护用品;着装符合有关施工规定,女职工长发要盘入工作帽内;特殊作业要按国家有关要求着装;在机械转动环境中作业的着装要防止缠绕;进入现场戴安全帽,高空作业系好安全带;
(三) 发现施工现场有异常情况,应立即采取有效的防护措施,并向安全管理员或施工安全管理责任人报告。施工人员对管理人员违反施工安全技术标准或安全操作规程的作业指令,有权拒绝执行,并可以向施工安全管理责任人或安全管理员报告。
第十条:施工现场日常的安全管理
施工主管部门应当加强施工现场日常的安全巡视和检查,施工管理人员应每天对现场进行一次安全检查,督促施工人员遵守本公司的有关规定,发现安全事故隐患、违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为,应及时予以制止或者纠正。
第十一条:安全监督检查
公司安保科对施工单位进行定期检查或者抽查。发现安全隐患或者不符合规定要求的作业,可以责令施工单位或施工人员立即改正或限期整改。
第十二条:施工人员生活设施的管理
(一)现场禁止设置宿舍,现场生活管理措施、卫生管理制度,要分解责任到人;
(二)临时设施必须符合企业有关要求,搭设整齐,内外整洁;
(三)现场配备急救药箱,能够紧急处置突发性急症和意外人身伤害事故;
(四)施工现场禁止做饭。饮水用具定人管理,做好防病、防疫工作,确保无食物中毒事件发生。
第十三条:施工方须向本公司提供以下六项附件:
(一)提供相关资质证明材料;
(二)提供施工方项目负责人、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;
(三)提供施工方特种作业人员上岗资格证书;
(四)提供施工人员安全技术和安全工作规程等;
(五)提供施工安全技术组织措施;
(六)双方的施工安全技术交底记录资料。
第十四条:施工方签订合同前按合同额大小需向xxxx有限公司缴纳安全抵押金xx—5000元。
第十五条:对违反以上规定和标准者,第一次予以警告纠正,以后每发现一人次扣罚安全押金100—500元,连续三次受到处罚者责令停工整顿,停工期间的经济损失由施工单位承担,本公司概不负责。造成安全事故者,扣罚安全押金1000—5000元,并由肇事单位承担全部责任及经济损失。对严重违反规定,屡教不改者我公司有权取消施工资格。凡安全施工无违章者施工结束后押金予以退回。
第十六条:施工方自行负责安全生产工作,施工过程中发生的任何事故(事件),由施工方全部承担责任,xxxx有限公司不承担任何责任。
第十七条:此安全协议书一式三份,外来施工单位一份,公司施工主管部门和安全主管部门各一份;解释权属于公司安全主管部门。
第十八条:此安全协议书自盖章之日起生效。
xxxx有限公司:(盖章) 外来施工单位:(盖章)
负责人(签字): 负责人(签字):
年 月 日
施工合同书
在依法治国的观念深入人心的现代,我们很多情况下都需要准备合同。您知道合同的格式是怎么样的吗?幼儿教师教育网的编辑整理了以下可能与您有关的“施工合同书”,我们欢迎您来访问我们的网页阅读我们的内容一起成长!
施工合同书 篇1
甲方):
(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、工程范围:经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。
4、工程内容:由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。
5、建设期限:自乙方进场施工之日起,总工期____日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。)
二、合同价款及支付方式
1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为:元,人民币大写:(费用明细详见合同附件)。
2、付款方式:采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后2个工作日内,甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个工作日内一次性付清。
三、工程变更及结算
1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中,甲方根据现场实际情况需进行工程变更,乙方不得拒绝。
2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定,结算时予以调整。
3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起____日内完成审核。
四、工程验收与保修服务
1、工程完工后____日内,乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2____日内组织验收,甲方在上述期限内未进行验收的,视为验收合格;甲方未验收自行使用的,亦视为验收合格,验收日期以甲方投入使用当日为准;
2、验收时,双方均应派代表到场,验收结束时应出具验收报告,并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章,验收日期以双方签字盖章当日为准。
3、自工程完工验收合格交付使用之日起,乙方为本工程提供为期________年的维修及售后服务;本工程所有设备保修以厂家所提供质保为准,且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。
4、以上设备、线路的维修及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的情况下,若有明显人为损坏情况,售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。
5、保修期满,双方再另行商议签订维保合同事宜,乙方应负责对系统进行终身维护。
五、甲方责任
1、甲方现场代表,指导乙方工作,并负责协调乙方与各部门关系的处理。
2、在合同签订之后甲方应及时安排现场,并尽快协助乙方办理临时用水、用电。
3、甲方应及时办理变更签证手续,按约支付。
6、乙方指定(联系电话:)为本工程现场代表,具体负责现场施工和工程协调事宜。
7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术知识、操作使用、日常维护等方面的培训。
六、违约责任
1、甲方未尽约定协助义务造成乙方不能按合同约定履行的,由甲方承担相应的责任。
2、任何一方若有违反本合同之约定的条款,给另一方造成经济损失的,违约方应承担受损方的经济损失。
3、甲乙双方由于自然灾害和其他不可抗力,而确实不能全部或部分履行合同,应在不可抗力发生后的____日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
七、争议及解决方法
1、在合同履行中而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,协商后仍不能达成协议时,任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;
2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;
3、本合同按照国家有关法律法规进行解释。
八、合同的生效及变更与终止
1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效,合同生效日期以最后一个签字盖章日为准。
2、合同一经生效,任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止,须经双方协商一致后,签订书面的补充协议,方可有效。
九、其他
1、本合同之所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等的法律效力;
2、在履行本合同过程中,所有经甲乙双方签署确认的书面文件,即成为本合同有效组成部分,其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;
3、本合同一式两份,甲乙双方各执壹份。
甲方代表人:乙方代表人:
(公章)(公章)
____日期:________年____月____日
________年____月____日____日期
施工合同书 篇2
甲方(发包人):
代表人:
联系地址:
乙方(承包人):
代表人:
联系地址:
为了明确双方职责,确保工程质量和工期,根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》,结合本工程具体情况,经双方协商同意,特订立本合同,以便共同遵守。
第一条 工程概况
1.1工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程内容:
1.4 承包范围:
1.5 承包方式:本合同采用 (单价或总价)承包方式. 承包价是乙方为本合同工程达到验交成品的所有工序作业费及材料费用等直接和间接费用及税金,以及其他为完成合同内容的所有费用总和。
采用单价承包的,单价的计价范围同甲方与业主所订合同中的计价范围相同,即:乙方所承包工程一切费用均已包含在合同附件1中有关工程细目的单价中,不再另行单独支付。本工程单价一经确定,不再调整。
采用总价承包的,合同价格包含乙方为完成本工程所需的全部费用。除工作量变更、设计变更以外,各种自然、人为潜在风险、市场变化等因素造成的乙方损失,乙方不得以任何理由提出任何额外支付要求。
1.6 质量标准: 按照交通部现行公路工程施工技术规范及质量检验评定标准和本工程设计规范、施工图纸、监理要求、甲方要求组织施工及进行质量检查验收,一次验交合格,达到优良工程。
1.7 合同工期: 开工日期: ____年 ____月____日
完工日期: ____年 ____月____日
总日历工期:____ 天。
第二条 工程价款的确定与结算
2.1 工程价款的确定: 本合同实行单价(单价或总价)承包。合同价款 万 元(暂定)。
实行单价承包的,工程价款的确定以乙方实际完成的并经甲方、监理工程师认可计量的工程量与工程细目单价乘积以及发包人上级审计部门的审计结果作为最终工程价款。
实行总价承包的,即合同价包干工程,则合同价款在经甲方上级审计部门审计后,以审计结果作为工程价款。发包人不再进行其它任何形式的支付(设计变更、工作量变更除外)。
第三条 工程预付款与工程进度款的支付
3.1 本工程不支付工程预付款。
3.2 工程进度款以乙方实际完成并经甲方和监理验收合格的成品工程量逐月付款至实际进度的百分之八十(特殊情况下可付至百分之九十)。
第四条 设备材料供应
4.1 甲方提供的材料设备包括水泥,其费用由甲方逐月扣回或在最终结算时从工程款中一次性扣回。
4.2 乙方为本工程提供的材料设备包括钢筋、片石、碎石、砂等,其费用由乙方自行承担.
4.3 乙方用于本工程的所有材料与设备必须经过国家认证检测机构的检验,乙方应当出具检测合格报告单及出厂合格证后才能进场使用,检测费用由乙方自行承担。
第五条 工程质量
5.1 本工程质量执行国家和行业的质量检验评定标准,因承包方原因达不到约定的质量标准,承包方承担违约责任。
5.2 为保证本工程质量等级的实现,乙方必须接受建设单位的质量监督部门监督,同时服从甲方驻工地代表的质量监督与检查。
第六条 双方权利与义务
6.1甲方权利与义务
6.1.1 工程开工前向乙方提交施工图纸壹份,并组织现场技术交底。
6.1.2 按合同要求及时向乙方拨付有关工程款。
6.1.3 组织审查承包方的施工组织设计和施工技术措施,并审定承包方提出的安全防护措施。
6.1.4 委托 同志为甲方工地代表,负责工程质量监督检查和现场施工协调并办理隐蔽工程的.验收和有关签证手续。
6.1.5 在工程质量监督检查中发现不符合设计和规范要求等质量问题,甲方有权责令乙方停工或返工,因此造成的经济损失均由乙方承担。
6.1.6 负责组织预验收和竣工验收,并及时办理结算手续。
6.2 乙方权利与义务
6.2.1 严格按图纸和规范要求,甲方及监理指定的施工工艺施工,未经甲方及监理工程师许可不得擅自更改设计或降低工程质量标准,否则甲方不予认可已完工程量,乙方无条件返工,其责任和经济损失由乙方自负,同时承担由此引起的甲方所有损失。
6.2.2 乙方在开工前三日内向甲方送交开工报告,提交切实可行的施工组织设计、质量、安全防卫、环境保护、防火、综合治理措施、工地出入管理制度、工程安全措施各壹份并自行组织实施,并承担因上述措施不力造成的全部后果。
6.2.3 每七日向甲方报送施工项目的施工进度表壹份并经甲方审查认可后作为施工进度控制依据。同时,每月20日前向甲方报送当月进度报表和下月工作安排计划。所承担分项工程完工验交七天内,按甲方、监理及建设单位要求向甲方提交完整的竣工资料一式两份,由甲方负责统一装订。乙方应当使用甲方统一资料表格,费用由乙方承担。
6.2.4 乙方在施工中要严格执行甲方规定的工序报验制度,每道工序完成后在取得甲方和监理工程师的签认后,方能转入下道工序施工。若发现设计图纸有误或与实际不符时,乙方必须立即报告甲方,甲方同监理工程师协商确定方案后组织人员进行处理。
6.2.5 对隐蔽工程的中间验收,必须在具备条件后,乙方自检合格和中间验收48小时前通知甲方代表现场验收,否则视为不合格工程,不予验收。
6.2.6 运输中的一切交通事故责任及经济损失乙方自负。
6.2.7 施工中不能破坏甲方上道工序成型的工程内容,否则承担因此给甲方造成的所有损失。
6.2.8 施工中材料堆放场地、预制场地、水源、电、材料、取土土源、石料开采及一切附属设施条件、施工便道、施工及施工场地中的地方关系协调乙方自行处理,费用自负。
6.2.9 乙方应做到文明施工、安全生产、在施工现场两头设立安全标志,施工中由于承包方原因和非甲方原因造成的人身伤亡均由乙方负责,甲方不承担任何责任。挂牌及安全标志发生的费用由乙方承担。
6.2.10 搞好施工中的环境保护和综合治理,遵守工程所在地政府和有关部门对施工水土保持、环境保护和施工噪音等方面的管理规定,施工期间发生的一切地方关系和群众纠纷,乙方自行调解处理。
6.2.11 工地食宿、工具、灶具和工程用的材料,施工机具、车辆等,由乙方自行解决,费用自理。
6.2.12 施工中严禁中断交通,要确保道路通畅。
6.2.13 明确工地常住负责人一人 为乙方工地代表,代表乙方履行合同规定有关事宜,负责授权外重要问题的请示汇报,必须坚守工地,亲自指挥生产,未经甲方许可,不能离开工地。按时参加甲方的生产会,如缺席,按每次支付1000 元违约金处理。
6.2.14 施工垃圾乙方自行选择合适场地弃运并掩埋,不能乱弃,破坏环境,或引起其它纠纷,否则引起的后果乙方自负。
6.2.15 乙方不能有损害甲方企业形象的行为,否则,在事实存在的情况下,甲方有权随时清退乙方,一切后果均由乙方承担。
6.2.16 施工中乙方注意保护好地下及地上一切公用设施(如地下管网、光缆、电视线等)、民房、构筑物等,否则,由此引起的一切损失由乙方自行负担。
6.2.17 施工中发现有地下文物时,乙方必须采取措施注意保护好现场,等国家有关部门接收,否则因乙方措施不力造成文物流失,乙方承担一切后果。施工中注意保护附近文物,造成文物损坏或灭失时,乙方承担全部责任。
6.2.18 施工中注意不能破坏公路沿线植被、草场、林场、耕地、水土保持,否则全部责任及经济损失均由乙方承担。
6.2.19 乙方在施工期间应严格遵守国家及地方的法律法规,遵守地方群众的生活风俗,否则,引起的一切纠纷、民族矛盾由乙方自行解决,并承担由此引起的一切经济损失、政治及其他后果。
6.2.20 在竣工验交前,负责对已完工工程进行保管,完成场地清理工作,在此期间已完工程发生损坏或丢失现象,负责无偿修理。
6.2.21 负责甲方提供设备的工地安全看护,并承担费用。
6.2.22 凡是施工范围内与已建铁路、公路等有交叉、干扰的地段,乙方应在不干扰铁路、公路工程运营的前提下合理安排施工组织计划,采取有效措施保证施工安全,并在必要时疏导现有交通和水流,其费用已计入合同价款中。
6.2.23 施工段落内与农田交界处,注意保护农田,不能损坏农田,在征地范围施工,否则,引起的纠纷乙方自行解决处理并承担有关费用。
6.2.24 乙方施工过程中及施工完毕后搞好和相临施工项目或后续施工项目的协调交接工作,保证不影响后续施工单位或相临施工单位施工。
第七条 工程进度
乙方施工能力及进度不能满足甲方工期及进度要求时,甲方在向乙方提出警告后,乙方七日内仍不能达到甲方工期、进度要求时,甲方有权另行指定其他施工队伍。为保证甲方工程工期的需要,另行指定施工队伍的施工费用由甲方与指定队伍直接协商,所完工作量直接从乙方总工程款中扣除,无需乙方同意。对此,乙方应当谅解并同意。对因此给甲方造成的工期延误,乙方承担有关责任。
第八条 暂时停工
若乙方施工的工程质量、安全、环保、防护等措施不能满足规范要求,甲方或监理人员或业主有权下达暂时停工指令。同时,当乙方的施工影响到甲方的正常施工或整体施工的合理部署时,甲方也有权下达暂时停工指令。在暂时停工期间,乙方应当妥善保护停工工程,并保障其安全。暂时停工所造成的一切损失由乙方自行承担。
第九条 竣工验收
9.1乙方在工程全部竣工验收前10日,应将验收日期以书面形式报告甲方届时验收,并向甲方送交完整的竣工资料,一式两份。
9.2 甲方在接到乙方竣工验收报告及竣工资料后,应按业主要求组织竣工验收,如因业主原因而不能按时组织验收时,甲方提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期。
9.3 本工程验收合格,从验收之日10日内乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管工程,应由乙方负责看护。在此期间若已验收工程发生损坏,责任应由乙方承担。
9.4 工程最终结算待甲方上级审计部门审计完毕并按本合同第十二条规定扣除工程总价款5%的保修金后,及时付清。
第十条 变更及违约责任
10.1 本工程在施工中,如遇到下列情况之一者,工期顺延,双方及时协商并通过书面形式确定顺延后的最终工期: A:因重大自然灾害或其它不可抗力的原因而被迫停工。
B:因建设单位重大设计方案变更。
10.2 无正当理由,甲乙双方任何一方,未按本合同规定履行自己的职责或执行有关条款,按照公平的原则,双方约定按如下方法处理:
A:因发包方原因,没有及时拨付进度款,致使工程停工的,在得到发包方书面确认后工期顺延。
B:因承包方原因导致工程质量达不到约定标准,优良率达不到85%,每降低一个百分点,扣减工程款的1%,不能达到建设单位(业主)的验收标准,乙方负责按照建设单位(业主)要求进行整改,直至符合验收标准,如无法整改时,乙方应无条件返工,并承担返工的所有损失。
C:无正当理由竣工日期每延误一天,应向甲方支付结算工程总价款5‰的违约金。
D:因建设单位设计方案变更造成工程量减少或增加,合同价款相应减少或增加。
E:因不可抗力造成的工期延误乙方可不承担违约责任。但乙方有义务采取必要的措施防止损失的进一步扩大,有义务及时通知甲方,以便甲方采取必要的措施。
F:在本工程完工前,除非乙方违约甲方进行清退,否则乙方的设备、人员不能以任何借口离开现场,否则即视为违约,乙方承担由此给甲方造成的所有损失。
第十一条 工程保修
本工程保修期两年。保修期自双方验收移交之日起计算。保修金为工程结算总价款的5%,在工程结算款中扣除。在保修期内,如有质量问题,乙方应按甲方通知的时间与要求及时进行维修,维修发生的费用,由甲方视乙方维修费用来源予以全额返还或直接从保修金中扣除。对乙方未在规定时间内到场维修或拒绝维修的,甲方有权另行指定施工队伍维修,因此发生的费用,由甲方直接在保修金中支付,对此乙方不得有任何异议。
第十二条 其它
12.1 本工程所适用的各种规范以甲方或业主明示的为准。
12.2 为保证工程质量及工程进度,工程款必须专款专用,不得挪作它用。否则,甲方有权随时清退乙方,不与认可所完全工程量,损失由乙方自行承担。
12.3 乙方必须为其施工人员按国家及建设单位(业主)有关规定与要求购买保险。包括:建筑工程一切险、人身意外伤害险、第三方责任险等国家规定的与工程有关的所有保险,费用自负。
12.4 本工程乙方不得再次分包或转包。否则,甲方有权随时中止合同并追究乙方法律责任。因此造成的所有直接与间接损失,由乙方赔偿。
12.5 合同履行中如有争议,由双方协商解决。协商不了的,由合同履行地人民法院司法解决。
12.6 本合同未尽事宜,由双方另行签订补充协议或在本合同第十三条中约定。
12.7 本合同在履行过程中,有关的纪要、变更文件、补充文件在双方确认的基础上作为本合同附件一并生效。
12.8 本合同一式八份,由双方根据情况决定各自持有份数。
第十三条 其它约定条款:
_________________________________________________________________________________________________________
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
开户银行: 开户银行:
银行账号: 银行账号
签订时间: 签订地点:
___年___月___日 ___年___月___日
施工合同书 篇3
发包人(全称):__________________
承包人(全称):__________________
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:___________________________。
2.工程地点:___________________________。
3.工程立项批准文号:__________________。
4.资金来源:___________________________。
5.工程内容:___________________________。
6.工程承包范围:
_____________________________________________。
二、合同工期
计划开工日期:______年____月_____日。
计划竣工日期:______年____月_____日。
工期总日历天数:_________天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合___________________________标准。
四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
其中:
(1)安全文明施工费:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
(2)材料和工程设备暂估价金额:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
(3)专业工程暂估价金额:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
(4)暂列金额:
人民币(大写__________________)(¥_________元);
2.合同价格形式:__________________。
五、项目经理
承包人项目经理:__________________。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件:
(1)中标通知书(如果有);
(2)投标函;
(3)专用合同条款;
(4)通用合同条款;
(5)技术标准和要求;
(6)图纸;
(7)已标价工程量清单或预算书;
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于_________年_________月_________日签订。
十、签订地点
本合同在___________________________签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自_________生效。
十三、合同份数
本合同一式_________份,均具有同等法律效力,发包人执_________份,承包人执_________份。
发包人:_________________(公章)承包人:_______________(公章)
组织机构代码:________________组织机构代码:________________
地址:_______________________地址:_______________________
邮政编码:____________________邮政编码:____________________
法定代表人:__________________法定代表人:__________________
委托代理人:__________________委托代理人:__________________
电话:_______________________电话:_______________________
传真:_______________________传真:_______________________
电子信箱:____________________电子信箱:____________________
开户银行:____________________开户银行:____________________
账号:_______________________账号:_______________________
施工合同书 篇4
根据《中华人民共和国合同法》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定,结合村道公路建设工程的具体情况,甲、乙双方就该合同段公路工程,在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款,共同遵守执行。
1、工程名称:
该段路基为泥坯路面,要求路基平整。宽度(4—5)米,涵洞、水沟由甲方负责。削岩、降坡,由乙方负责。降坡坡度能使东风车载重自由上下为原则。
本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的不变单价承包方式。
本合同施工工期为 天,(雨天除外), 年 月 日开工,于 年 月 日竣工。
派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。
①甲方接到乙方验收申请后,组织有关人员进行验收.
②负责提供取土料场,弃土料场,负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。
(1)乙方的主要权力,开工前按约定领取工程起动款 元,完工后。
(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。
(3)严格按照施工规范进行施工,保证工程质量。在施工过程中,如有人为阻挡,人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。
(4)制定安全技术措施,承担安全事故所发生的费用。
本合同签字盖章后生效,双方都要认真履行合同条款,如一方有违约行为,则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价5%的违约金),并按照《中华人民共和国合同法》的有关条款追究违约方的责任。
1、本合同一式2份,合同双方各执一份。
2、合同双方签字盖章后生效,结清工程款后,合同自行终止,本合同未尽事宜,经双方协商签订补充协议。
施工合同书 篇5
甲方:珠海XX公司(以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)制安装工程承包给乙方,依据《中华人民共和国民法典》,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以共同信守和履行。
一、工程名称:XXX创与应用中心1楼(一期)
二、工程地点:____市高____区
三、承包范围及方式:包工包料,制作安装。
四、施工日期:自XXX_年____月日至XXX_年____月____日止,共计 天。若出现停电或气候原因影响施工,工期可做相应顺延。
五、工程价款:本工程实行固定单价600元2,工程量5樘,总造价约 元。工程交工时,以实际发生并双方数量认可的工程量结算。
六、付款方式:乙方安装完成后甲方付工程款总价的80% ;剩余20%待供电验收合格后付全部款项 。
七、质量要求:
1、材料要求:不锈钢门(材质30
4、1厚、包封双侧门框)
2、安装要求:按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。
3、甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督,乙方必须予以配合。
八、工期保修:该工程的保修期为XXX_年 ,保修期从竣工之次日算起。注:人为损坏不包。
九、甲方权利、义务:
1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。
2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。
3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。
4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的义务。
5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。
6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。
7、甲方有承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务。
十、乙方的权利、义务:
1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。
2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。
3、乙方有在保修期内及时进行维修的义务,并承担相应的费用。十
一、工程变更:
1、甲方有对门进行变更的权利,但必须以书面形式通知乙方。
2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的,该费用由甲方承担。
3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长,则合同工期相应顺延。十
二、违约与争议:
1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时,甲乙双方应及时协商解决。甲方: 乙方:联系电话:联系电话:XXX_年____月____日XXX_年____月____日
2、若争议双方,协商不成可申请人民法院裁决。 本合同一式两份,具有同等的法律效力,甲乙双方各持一份
施工合同书 篇6
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和建设承包合同条例及有关法律、法规、规章、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本建筑分包工程屋面瓦施工事项协商一致订立本合同。(注:进场时间听甲方通知)。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、技术要求:
依据甲方对乙方技术交底进行施工,屋面采用西瓦,甲方应安排质检人员进行质量抽查,达到验收合格,乙方可继续施工,对出现问题,乙方应及时进行整改。施工验收合格为:《建设工程质量检验规定》及《建筑装饰工程验收规范》。
四、承包方式合同价格:
本工程由甲方提供材料及屋面瓦,乙方专业人员负责铺贴工作。本工程屋面瓦人工费按实际铺贴面积计算,计 元平方米。
五、承包范围:
1、甲方提供主材料,搅拌机、提升机、主电箱。其它的小型机具由乙方负责:(如:切割机、切割片、插板线、电灯、电线、灰桶、铁铲、施工所用的胶线、墨斗、墨汁等等小型材料和工具)。
2、如乙方在途中找借口退场,工程款按已完成工程量的50%计算。
3、在乙方施工过程中要保质,保量、保安全,要服从甲方管理人员的安排。
4、材料搬运由乙方负责。
六、付款方式:
乙方施工完成一栋屋面瓦后,铺第二栋时,待甲方、施工员,验收第一栋瓦面合格后,付第一栋瓦面的总面积造价80%,待公司全部工程完工后,全部工程验收合格后____日之内,将剩余的工程款全部付清给乙方。
七、工期要求:每栋铺贴时间 天。如果完不成超期按每天1000元罚款处理。
八、双方遵守责任:
(一)甲方责任:
1、甲方提供主材料,搅拌机、提升机、手推车。
2、按合同约定支付分包工程款。
3、甲方给乙方提供住宿及水电。
(二)乙方责任:
1、乙方提供工人的安全用具,如安全带、安全帽等。乙方施工需按甲方的技术交底进行施工。乙方施工的工艺必须达到甲方的验收标准,确保验收达到合格工程。
2、乙方在施工工期必须按甲方的施工进度进行。如因乙方自身原因耽误工期,产生的后果由乙方负责。
3、乙方现场工作人员禁止穿拖鞋、喝酒进入工作现场,若喝酒后上班,被公司项目部发现,发款从工程款里直接开单扣除。
4、乙方必须安全生产,服从项目部的指挥及安排去施工,乙方在施工工程中,出现返工事件由乙方自付。
九、违约责任:
甲、乙双方必须覆约双方的责任,并按合同约定的相关条款进行施工。
十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,签字或盖章生效。
十一、如乙方质量不达标,人力跟不上,管理跟不上,甲方有权单方解除合同,结算方式按合同《
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
法定代表人(签字):_________
________年____月____日
________年____月____日
施工合同书 篇7
发包方(以下简称甲方):_________
承包方(以下简称乙方):_________
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_________汽车零部件有限公司标准篮球场施工,订立本合同。
第一条项目概况
1.1施工地点:_________厂区内
1.2施工区域:宿舍楼东侧
1.3项目及价款
1.3.1应管理部要求,思途宿舍楼东侧需建标准篮球场具体要求如下:
1、篮球场场地几何尺寸为_________M。划线区域几何尺寸为_________M。
2、基础处理:200厚塘渣垫层、150厚三渣稳定层、50厚粗粒沥青混凝土、_________厚细粒沥青混凝土。高出外围路面_________,四周围堰用C25混凝土浇筑。场地长向各设置明沟一条要求用混凝土浇筑钢钎维盖板。
3、球场周围用_________mmx3mm焊接钢管做立柱、_________3焊接钢管做上下横档,焊接成_________M高的围网框架,内填_________x_________mmPE空包胶铁丝网。用_________mm钢管和包胶铁丝网做_________x_________铁门一扇。
4、全部铁器喷涂两层防锈红丹底漆和两层墨绿色防锈面漆。
5、用_________mmx_________mm钢管做_________M高灯柱_________根,_________mm钢管做灯臂悬挑_________mm,安装_________W金属卤化灯具8套。
6、预埋_________mm—_________mmPVC管线,布装电线接通至控制箱。
7、安装_________A防水防漏电配电控制箱一只。
8、面层铺设采用美国德克瑞丙烯酸面层涂料。分三步施工,找平层用沥青基础涂料反复找平不平整处厚度约_________mm、粘合层在沥青底基上铺涂粘合层涂料二层厚度约_________mm、纹理层厚度约_________mm、色彩层厚度约_________mm。
9、篮球场两侧各做_________m长、宽_________cm的钢制长凳。凳面用_________x_________x_________扁钢管制作,凳腿用_________x_________x_________方管制作。凳面并同围栏立管连接。
10、篮球架属于甲指材料需甲方指定品牌、价格,工程完工后在结算中予以调整。
第二条合同价款
2.1本合同为固定总价:_________元人民币_________万_________仟_________佰_________拾_________元整(安装所用的其他机械设备架子等均由乙方自备,费用包含在合同总价中。)
2.2增加工程量需有甲方签证单。
2.2 提供建筑业统一发票。
第三条施工期限
3.1开、竣工时间:自甲方发出进场通知起_________日,每延误一天扣除_________元工程款。施工期间服从甲方现场进度安排。
第四条质量保证
4.1保证本工程施工质量,甲方按照验收统一标准核验施工质量,场地排水流畅
4.2此工程保修期为一年,至工程完工双方验收合格之日起,一年内如因乙方原因导致的问题,由乙方负责无偿返修到合格。
第五条工程验收
5.1在工程完成后10个工作日内,甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量;如遇特殊情况需延期的通知乙方,经乙方同意后延迟,最多不超过十天。
5.2如有下列情形之一,应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格。
5.2.1甲方超过规定的时间不做验收的。
5.2.2乙方的作业区域已经被投入使用且未对施工质量提出疑义的。
第六条付款方式
6.1合同签订乙方进场付合同总价的_________%预付款,工程完工验收合格后付至结算价的95%,余款保修期满后28天内,一次性付清(保修期为一年)。
第七条违约与争议
7.1如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同,应负违约责任,按照违约额的_________%支付对方违约金。
7.2如甲方不按照合同规定的进度支付合同款,甲方未提供正常的工作作业面,乙方有权停止施工,所造成的误工损失由甲方承担。
7.3因履行本合同发生的争议,由双方协商解决,协商不成通过仲、诉讼方式解决。
第八条合同生效与终止
8.1本合同自双方盖章之日起生效。
8.2双方办理验收结算后,本合同即告终止(保修条款除外)。
第九条附则
9.1未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》、等相关法律规章执行,或双方协商解决。
9.2本合同壹式肆份,由甲乙双方各持贰份,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同书 篇8
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲方委托乙方承建东莞市 高低压配电安装工程,双方本着平等协商,互惠互利的原则,根据《中华人民共和国合同法》和本工程的具体情况,订立本合同,以资双方共同遵守:
一、工程名称: 高低压配电工程
二、工程地址:东莞市
三、工程承包范围及内容 高低压配电工程,含相关工程的图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验收、送电等相关的一切费用(包括与东莞市及 镇供电公司的配合工作,与集中抄表施工单位的配合工作,与总包单位的配合工作以及负责完成总包单位的低压报建工作)。
具体内容如下:
3.1 施工图: 变配电工程施工图所包含的全部内容。
3.2 具体承包范围:
A. 高压柜的供货及安装。
B. 高压柜到变压器桥架、电缆的供货及安装。
C. 变压器的供货及安装,变压器到低压柜的母线、电缆的供货及安装。
D. 低压柜的供货及安装,低压柜之间的母线、电缆的供货及安装。
E. 发电机至低压联络柜的电缆(不包含发电机设备及安装)的供货及
F. 高、低压柜前后的绝缘橡胶垫、绝缘工具、电房内消防、防鼠闸板、
G. 变配电室内的接地系统。
H. 高、低压柜的基础槽钢。
I. 配合发电机、消防联动调试。
J. 高低压配电工程图纸的设计、审图、报建、安装、调试、检验、验
3.3 在设计图纸范围内但不属于本次承包范围的项目:
A. 电缆沟。
3.4 总包配合费:施工过程中需要土建单位配合预留孔洞、预埋线管、开
3.5 施工措施项目费(包括环境保护、安全文明施工、临时设施、夜间施
3.6 材料的采购保管费、材料送检费、材料运输、卸车费,调试费、施工
四、工程的造价及承包方式
4.1 合同价款:按本合同约定内容,本工程含税包干总造价为:人民币 元整(¥ 元),其中设备价为: 整(¥ 元),设备价具体为变压器(¥ 元)、高压配电柜(¥ 元)、母线槽(¥ 元)、低压配电柜(¥ 元)。
4.2 结算方式:
4.2.1 本工程实行大包干,工程造价一次包死:即包工、包料、包安全、包质量、包工期、包文明施工、包设计、包审图、包报建、包通过相关部
4.2.2 因甲方要求引起工程变更而引起的增/减的费用,结算时按投标时确定的合同单价作为计价依据。若合同单价中没有相同或类似项目可作为结算依据的,则按 年《广东省安装工程综合定额》二类地区及有关计价文件计价取费,计价程序表按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《 年安装工程定额计价程序表》,人工按 年 月份《东莞工程造价信息》发布的《东建函 号》文件计算。若定额及合同单价中都无此项目的,双方协商解决。
五、工期与保修期
5.1本工程工期为接到项目部发的开工令起 个 日历天,此工期包括竣工验收及停电接驳、送电时间在内。工程如不能按期完工,每延期一天,处以5000元的罚金,上不封顶。如遇下列情况者,经甲方代表和监理工程师共同签证后,工期按实际相应顺延,并用书面形式确定顺延期限:
5.1.1因甲方要求而增加或变更工程内容达10%以上,并对工期可能造成影响时,双方应协商顺延工期。
5.1.2 因集中抄表或非乙方施工的低压工程影响,双方应协商顺延工期。
5.1.2甲方在计划的分段施工工期内,不能按合同交付乙方施工场地,施工用水源未能按规定提供接点,影响乙方进场施工。
5.1.3因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响工程进度。
5.2 本工程保修期为二年,质量保证金为合同价的5%。
六、材料价格
6.1主要材料和设备按"甲定乙供"的方式采购。 "甲定乙供"材料设备种类有:变压器、高低压柜、母线(具体见附件);电缆品牌为:广州南洋电缆有限公司生产的"南牌"电缆、深圳市金龙羽集团有限公司生产的"金龙羽"电缆、深圳市大为集团有限公司生产的"新威讯"电缆。甲定乙供:是指为了保证乙方承包范围内材料、设备质量,由甲方确定材料、设备的厂家、
七、设计变更
7.1 设计变更指合同签署后,工程在设计(包括品质和数量)上的改变。设计变更必须以经甲方确认的设计院书面通知为准。
八、工程的质量标准及技术要求
8.1 本工程按国家现行有关安装工程质量检验评定标准一次通过验收,工程质量达合格标准。如工程质量达不到标准,承建商将被处以工程造价的2%金额作罚金.相关系统必须通过相关公司的验收。
8.2 本工程要符合设计图纸的有关技术要求和按照国家/省/市颁发的有关建筑安装工程施工验收规范进行施工,并按设计图纸完成施工任务。工程承包商未按设计及规范要求施工,甲方有权制止,直至通知其停工整顿。由此造成延误工期及其经济损失,由乙方负责。
九、双方权利义务
9.1甲方权利义务
9.1.1选派工程代表驻现场及时处理施工中发生的问题,对工程质量及进度进行监督。
9.1.2接到乙方通知,甲方必须在24小时内派人对隐蔽工程进行验收,否则视为合格。
9.1.3 按合同规定支付工程款。
9.1.4 协助乙方提供用水、用电的接驳点,水电费用乙方自理。
9.1.5 提供报建所需文件,如因甲方原因不能及时报装而影响工期的,甲方给予工期顺延签证。
9.2乙方权利义务
9.2.1按设计图纸及国家、东莞市有关规范或规定组织施工,确保工程质量和施工进度。
9.2.2负责如期保质交工,并负责施工图报建及供电方案的审批通过。供电公司提出的审批意见及整改内容乙方应无条件执行,保证工程验收合格,若
9.2.3负责完成总包单位的低压报建工作,做好与东莞市及 镇供电公司的配合工作,与集中抄表施工单位的配合工作,与总包单位的配合工作。
9.2.4做好工程施工记录,隐蔽记录,汇集施工技术资料做交工文件移交甲方。隐蔽前应由甲方管理人员签字后方可隐蔽。
9.2.5服从甲方现场施工管理,随时接受甲方派出人员检查,并为检查提供便利条件,承担因自身原因导致返工,修改的费用。
9.2.6负责向土建总包单位交纳安装费的2%作为土建配合费。
9.2.7材料设备必须符合国家和当地供电部门规定的技术条件并通过供电部门的技术质量检测。
9.2.8负责运输安装过程中及竣工移交前的成品保护工作。
9.2.9负责配合施工现场其他专业成品的维护,因乙方原因造成的损失乙方自行负担。
9.2.10负责提供 2 套竣工图及竣工资料给甲方。
9.2.11乙方应按安全施工有关规定,采取严格科学的安全防护措施,确保施工安全和第三者安全,承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和发生的费用。
9.2.12乙方项目经理或项目技术负责人必须按时参加每周工程例会,因故不能按时参加的应提前4小时向甲方提出书面申请,并在获得甲方批准后方可缺席(或迟到),否则乙方向甲方支付违约金500元/人次。
9.2.13乙方在收到甲方中标通知后10日内或者在双方签订施工合同后3日内,将《施工组织设计书》提交甲方审查批准后执行。逾期提交,乙方每日应承担1%的违约金。
9.2.14甲方在配电房土建可以满足乙方施工条件的前5天将开工令送达乙方,乙方在接到甲方开工令后必须按开工令指定的日期进场施工,若不进场施工,经甲方和监理公司共同确认以后,乙方每日按合同总造价1%承担违约责任,超过3天没进场施工,甲方有权单方面解除合同,并追究乙方的经济赔偿责任。
9.2.15乙方接到甲方的开工令后,乙方必须按开工令规定的日期进场施工,否则,乙方每延迟一天应承担合同总额1%违约金,超过三天没有进场施工,甲方有权单方面解除合同,并追究乙方的经济赔偿责任。
9.2.16乙方进场施工后,没有按《施工组织设计书》所承诺配备的机械设
9.2.17乙方工程项目负责人: ,联系电话: 。
9.2.18如甲方确认乙方的签证要求并共同核实工程量后,乙方应在十五天内报送正式工程签证资料至甲方项目部及监理公司,超此期限甲方项目部及监理公司有权拒收,且视为乙方自动放弃该工程款项。
9.2.19原合同范围内由于设计变更引起的修改施工或返工,每次金额在1000元之内的'不计取该费用,不做签证处理。
十、工程款支付:
10.1付款方式:
10.1.1 乙方进场施工后,凭付款审批单,甲方支付合同含税包干总造价的 15 %作为预付款;
10.1.2 配电设备安装完成后支付至合同含税包干总造价的60%;
10.1.3工程全部完工通电之前支付至合同含税包干总造价的75%;
10.1.4 整个工程通过供电局及甲方、监理公司验收合格、通电、办理完移交手续,甲方凭供电局及甲方、监理公司签署的验收合格证,付至合同含税包干总造价的85%;
10.1.5 验收合格后二个月内办理结算,结算完成且经双方确认后付至结算总额的95%,留5%的工程款作为保修金。竣工验收期满一年后付结算总额的3%,余结算总额的2%在二年保修期满后付清(保修金不计利息)。施工完毕交付使用后,除因甲方人员使用不当或自然灾害原因外,一切保修责任由乙方负责。
10.1.6每次工程款支付时,乙方需提供等额有效发票,否则甲方有权拒付工程款。
十一、廉洁条款
11.1乙方在双方合作期间(包括合同招投标、签订、履行、预结算、保修
十二、违约责任
12.1合同双方之任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约所造成的经济损失,概由违约方承担赔偿责任。
12.2违约金的标准:合同履行中任何一方不能全面履行合同条款,均属违约。违约造成损失除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款3%的违约金。
12.3乙方使用的产品材料必须具有产品合格证、出厂证明、规格型号、质量符合国家和东莞市电力主管部门要求,如有违反,经甲方与监理方共同认定,乙方须承担工程总造价的30%的违约金,此条款不影响本合同其它条款独立生效。
12.4若乙方不遵守合同条款或中途退场,乙方除赔偿由此对甲方造成的全部经济损失外,还须承担合同价20%的违约罚金。
12.5乙方若在工地现场发生偷盗、恶性打架斗殴行为并造成成严重后果的,一经查实将视情节严重程度对乙方处以每次5万至20万的罚款,且承担造成的全部经济损失。
12.6因乙方管理不善而引起一切纠纷、闹事,如发生一次罚款5万元,并承担因此造成的全部经济损失。
十三、争议解决的方式
13.1履行合同若发生其它争议,甲乙双方应本着友好态度协商解决,若协商仍不能解决,可向工程所在地的人民法院起诉。
十四、其他事项
14.1本合同未尽事宜,双方可签订补充协议作为补充,补充协议与本合同具有同等效力。
14.2本合同壹式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。
14.3本合同廉洁条款、质量保证条款以及乙方资质材料,甲方可以向社会公开,接受社会各方监督,如有虚假,一经核实,甲方有权按本合同处罚。
甲方(公章):
法人代表或其委托代理人(签章):
乙方:(公章)
法人代表或其委托代理人(签章):
联系人:
联系人电话:
签约日期:
施工合同书 篇9
发包人(甲方) :_______________
承包人(乙方) :_______________
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和 诚实信用的原则, 双方就承包该建设工程事宜协商一致, 订立本合同。
第一条
1、工程概况:
2、工程名称:
3、工程地点:
4、工程内容: 基础开挖、毛石混凝土浇筑。
5、合同期限:自年 月 起至 年 月 日止。
第二条
1、开工日期:
2、竣工日期:
第三条 材料、机具及其他等
1、 沙石、水泥等材料乙方供应。
2、 施工中模板、管件、铁丝等辅助材料及机具乙方自 行负责。
3、 住宿、生活乙方自行解决。
第四条 工程价款及付款方式 元/M3 (含清基、支1、 工程价款:毛石混凝土拆模、材料搬运、毛石混凝土浇筑等)
2、 付款方式:按工程进度 %付款。工程完工后,乙方提出申请 15 日之内,甲方组织人员进行验收,经相关人员签 字认可后,按实际收方量计算工程价款,办理结算手续,扣除已支付工程进度款后,支付工程余款。
第五条 技术要求
乙方必须按照甲方现场管理人员的要求进行施工, 在施 工过程中,如遇有变更、修改等技术问题,由甲、乙双方协 商解决,并由甲方现场签证。
第六条
1、 安全、质量及验收 乙方在施工过程中严格按照相关安全操作规程作 业,指定专人监护安全,所发生一切安全事故乙 方自行负责,与甲方无关。
2、 乙方必须按国家有关验收规范及甲方提供的技术 资料中的要求施工,并确保工程质量达到合格。
第七条
1、其他事项 合同签订后,乙方组织人员进场施工。
2、如因乙方原因,不按工期要求完工,按 200 元/ 天扣除工程款,如因甲方原因,必须有甲方现场 代表签字方能认可。
3、 如出现合同纠纷,双方先协商解决,协商解决不 成,
向当地人民法院起诉。
4、未尽事宜,双方协商解决。
5、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,签字或 盖章后生效,工程完工验收结算后,合同自动失效。
甲方:
乙方:
年月日
施工合同书 篇10
甲方:________________公司
乙方:________公司
为确保哈尔滨公路主枢纽道外客运站项目按期开工,甲方委托乙方承担本工程项目基坑降水工程,为工程基础土方开挖及基础施工做准备。现双方在平等自愿的原则基础上就该工程事宜达成如下协议:
一、工作内容:
客运站主楼及地下停车场部分(不含商服部分)自然地面H型钢桩支护范围内的基坑降水,降水深度-8.0米。
二、工期要求:
________年________月18日开始施工降水,________年________月________日降水结束;
三、质量标准:
根据甲方要求,乙方所报施工方案内容,在工期要求时间内满足该工程基坑降水要求,达到现行国家、省、市技术标准;
四、工程造价的确定
根据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元(人民币);工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元;上述工程造价在工期要求时间内一次包死。
五、工程决算及付款方式:
付款方式:施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总价90%;基坑降水要求工期结束后,乙方基坑降水达到要求标准,甲方将尾款一次性支付乙方。
六、双方责任
1、乙方中标后,乙方负责办理基坑降水手续。
2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。
3、乙方应确保基坑降水在满足施工要求,在要求降水工期内出现的降水安全问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责;
4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响,且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响,否则由乙方承担所造成的相应损失;
5、乙方应确保在总包单位基础施工期间,作好维护及监测工作,与总包单位作好配合;
6、乙方应作好现场文明施工工作。
七、其他:
本协议具有法律效力,双方严格遵守。如果发生合同纠纷,双方可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份,甲乙双方各执两份,建设单位两份。
甲方:________________
法人代表:________________
授权委托人:________________
日期:________年________月________日
乙方:________公司
法人代表:________
授权委托人:________
日期:________年________月________日
建设单位主管部门意见:________
建设单位(章)经办人:________
施工合同书 篇11
甲方根据工程施工需要,委托乙方安装施工设备 壹 台。为明确双方权利和义务,经双方充分协商订立本合同。
由乙方承包安装、顶升加节、附着、拆卸及验收检测。
三、承包费用
1、安装的费用为每台 ¥18000.00元 整)安装到 69 米(含人工费及检测费等费用)。
第一次安装完毕现场验收后预付 ¥13000.00 元整 ,全部安装并验收
合格后再一次性支付所有余款为 ¥5000.00 元整。
1、负责施工现场的“二通一平”(通路,通电,场地平整)。
2、按合同所规定时间付款。
3、配合进行现场戒备,甲方无关人员和其他人员未经许可不得进入工作范围。
4、指派专职安全员对乙方施工安全监督检查。
5、电梯日常使用的操作司机和指挥由甲方自行负责,不属于乙方的员工编制。
1、向甲方提供安装单位营业执照资历质证和安全生产许可证复印件并加盖公章。
2、编制安装施工方案,方案必须有编制人、审核人和技术负责人签名并加盖公章。方案内容包括:
3、乙方必须向作业人员提供合格的安全防护用具(如安全帽、安全带等)。
4、乙必须指定现场作业负责人和现场安全负责人。
5、本次安装作业开工前,乙方有义务按设备使用地施工安全监督站的要求,提供各项资料(设备生产制造许可证、产品合格证、使用说明书。基础隐蔽验收等资料由甲方提供)。经本地施工安全监督站核准后方能开工(工程未报建除外)。
6、设备安装完毕后,在自检合格的基础上,由乙方负责向本地施工安全检测受理中心申请检验,甲方应配合乙方,按要求提供自己需要提供的资料,设备检测至合格。由于乙方原因引起的不合格项目,乙方负责进行整改,如由于甲方原因引起的不合格项目,应由甲方负责。
7、设备进行安拆作业前,必须进行安全技术交底,全体作业人员必须严格遵守安全生产规章制度和操作规程。
8、乙方应当服从甲方的安全生产管理。乙方对本次安装作业的相应安全事故承担法律和经济责任。
八、本合同自双方签字盖章,收到使用单位安装费用之日起生效。
九、本合同一式贰份,甲乙双方各一份,具有同等法律效力。
施工合同书 篇12
甲方:_______________________
乙方:_______________________
根据《中华人民共和国合同法》,《建设工程质量管理条例》并结合本工程的具体情况,经双方协商达成如下协议,以便双方共同遵守履行。
第一条 工程名称 ______________基地房屋建设。
第二条 工程地点 _________省_____________县。
第三条 工程量 按实际工程结束后计算。
第四条 承包双方 施工方包工包料,单价:______元每平方米。本单位在合同执行过程中不做任何调整,单价综合包括了完成本工程量人工、材料(运费、周转、加工),小型机具,安全文明施工等各项费用。
第五条 付款方法 待工程竣工验收合格后,甲方在六个月内分期(竣工后首付20%,后续在六个月之内)付清工程款;如竣工验收不合格,达不到甲方验收标准,不予以结算,并不对乙方支付任何费用。
第六条 质量标准及保修: 按国家有关条例、规范施工。因人为和自然不可抗拒的外界因素造成的破坏,不在质保范围内。保修期________年。
第七条 在保修期内,活动房出现质量问题,直甲方通知乙方起____日内到达现场并修缮完毕。 如乙方未按照甲方通知时间内修理,影响甲方使用及安全的,甲方有权租用其他劳务队伍对活动房出现的质量问题进行修缮,期间所发生的劳务用工、材料等费用均由乙方承担,并在乙方交纳的质保金中扣留。
第八条 主要内容: 屋面、墙面板制作安装,连接槽、铝合金窗、防盗门的制作安装缆风绳的安装等。
第九条 具体要求:
第十条 甲方责任: 负责乙方施工中的水、电、路三通。因甲方变动施工地点,给乙方带来的损失,均由甲方承担。
第十一条 乙方责任: 确保工程质量和施工安全,严格按照《彩钢房》相关施工规范施工,并承担一切施工中的安全责任。
第十二条 本协议在执行过程中如有争议,双方本着友好的原则协商解决: _______________________________________________________________________________。
第十三条 本合同一式两份,甲乙双方各持一份,待双方签字盖章后生效。
甲方:_______________ ________年____月____日
乙方:__________________ ________年____月____日
施工合同合集
经验时常告诉我们,做事要提前做好准备。幼儿园教师在平时的学习工作中,都会提前准备很多资料。资料可以指人事物的相关多类信息、情报。有了资料才能更好的在接下来的工作轻装上阵!你知不知道我们常见的幼师资料有哪些呢?小编特意收集和整理了施工合同合集,希望对你有所帮助,动动手指请收藏一下!
施工合同 篇1
甲方:
乙方:
甲方将位于____________居住房屋交由乙方施工,为确保工程质量、圆满完成施工任务,明确双方责任,经甲、乙双方共同协商,特定制本合同,双方必须共同遵守。
第一条:工程概况
1、工程结构:地面3层,均为砖混结构。
2、建筑面积(施工计算方式):一层97。88平方米(不含楼梯),楼梯9。62×2=19。24平方米;二层93平方米(不含楼梯,阳台按半面积计入),楼梯7。86×2=15。72平方米;三层76。4平方米(阳台按半面积计入)。合计302。24平方米,最终按建筑实际面积为准。
第二条:承包方式
1、包工不包料,甲方负责采购施工所需的建筑材料,乙方负责施工,并负责所有施工用具设备;
2、施工费用:按建筑面积甲方每平方米付乙方人民币225元(大写:贰佰贰拾伍元整);
3、隔热层、屋顶盖瓦不再计工价;
4、工程承包内容:土建工程、雨水排水及房屋装修;
5、基础由甲方负责,乙方负责回填。
6、甲方负责门窗(包括铝合金窗、卷帘门、防盗门、不锈钢栏杆)的安装。
7、乙方在施工时出现工程增减时,甲、乙双方共同协商,确定后增减工价,待完工后一并纳入结算。
8、在施工过程中,乙方必须听从甲方提出的意见建议,在使用材料时保证工程质量的前提下,乙方必须坚持节省,不浪费的原则,不能随意带走甲方提供的任何建材,否则按双倍价奉还。
第三条:工程工期
1、甲方规定动工时间为年月日至年月乙方不得提前和推后。
2、在保证工程质量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可顺延,若因乙方人为原因工期延时,甲方有权扣除乙方施工费。
第四条:工程质量
1、整个工程、宽按设计图纸按质、按量完成,并达到符合国家施工规范。
2、房屋结构按照设计图纸布局,尺寸可根据现场科学,合理放线,具体尺寸变更和钢筋更改由甲方决定并通知乙方处理,甲方请设计人员参与监督施工质量,每道施工需经甲方设计人员/甲方验收合格后乙方方能进行下一环节施工。
3、钢筋工程:要求采用电渣压力焊(坡屋顶钢筋搭接)。
4、地面工程:一层铺贴地砖。
5、外观工程:整幢楼内外水泥清光到顶。
6、门窗工程:乙方负责埋设安装所有门窗用到的预埋件。
7、楼梯工程:楼梯上贴瓷砖。
8、水电工程:阳台、屋顶排水设施安装。
9、乙方未按甲方要求,质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。
第五条:施工费结算方式
1、合同签定后,甲方购买材料,乙方积极组织施工人员进行施工,基础工程完工后,甲方付给乙方工程款元;第一层主体工程完工(第一层楼顶结束)后方付乙方壹万元;第二层主体工程完工(第二层楼顶结束)后甲方付乙方贰万元;其余款项待工程按图纸施工完成,通过验收后一次付清。工程装饰完工并交付甲方使用后,双方结算,由甲方一次性付清工程余款(质量保证金20xx元除外)。乙方自房屋竣工验收交付甲方使用时起,乙方保修为一年,无质量问题,到期一次性付清质量保证金,保修期内如有房屋漏水,沙灰墙体裂缝,瓷砖脱落等施工问题,乙方接到甲方房屋质量问题,乙方应迅速及时地进行处理,直到甲方满意,否则甲方请人处理,工时及材料从保证金中扣除。如存在严重工程质量问题,乙方应承担全部责任。
2、甲、乙双方必须共同遵守,以上约定的付款方式,不到付款时间,乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求。
第六条:安全生产及其它
1、在施工中,要把安全施工放第一位,抓好施工用电,用水安全,高空作业必须系好安全带,做到安全施工,文明施工,杜绝一切不安全事故,倘若发生病、伤、亡等一切安全事故,责任由乙方全部自己负责,甲方不承担任何责任。
2、在合同期内,乙方不得故意长期停工或多加工钱,如果违反本条款,乙方必须赔尝违约金2万元,已做工程不再支付工钱,本合同终止。
3、施工期内,工程质量由甲方监督施工质量。
第五条:合同终止与生效
1、本合同自甲、乙双方签字并加盖手印后生效(合同涂改无效)双方履行完成合同条款内容后终止。
2、本合同一式两份,甲、乙双方各持壹份,均具同等法律效力,未尽事宜甲乙双方另行商定。
3、合同订立地点:贵州省贵阳市息烽县永靖镇雨洒村一组。(下无正文)
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同 篇2
甲方:
乙方:
乙方自愿承揽甲方 工程打桩施工。为了明确甲乙双方职责,经双方友好磋商,特订以下条款,供甲乙双方共同遵守。
一、工程名称:
二、工程地址:
三、承包内容及方式:
水泥搅拌桩;包人工费机械费材料费及资料费、水泥送检试块费、人机保险费、桩机进退场费等一切相关费用。
四、工程工期: 日历天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
五、工程质量:合格
六、结算方式:
依据甲方提供图纸设计的桩位数量(暂定 根)×每根桩长度(米)×单价每米元结算,另上浮7%作为管理费及税金。合同签订后结算方式与单价不变,工程量按实计算。
七、付款方式:
工程完成并办清结算七天内付至结算总价款的80%,余20%待桩位经质检部门检测合格后付10%;土建主体工程施工完成后付10%。
八、双方职责
㈠、甲方工作职责
1、 甲方提供桩基施工图纸一份和地质勘察资料一份。
2、 甲方提供施工场地坐标点、标高等数据。
3、 甲方负责水电费。
4、 甲方负责静荷载试验费用。
5、 配合乙方做好施工过程中的有关工作。
㈡、乙方工作职责
1、 开工前熟悉图纸、编制施工方案及工艺流程,测量放样放桩位等。
2、 开工前应对工程桩编号。编制打桩施工方案及顺序,做好施工记录,工程施工竣工后应提供5份完整的符合归档要求的技术资料。
3、 乙方应配有施工技术负责人和施工员各1人。以保证打桩准确性、垂直、位移均在规范允许范围,确保桩基质量一次性验收合格。
4、 乙方应自带符合标准的配电箱及施工用电电缆线。
5、 乙方加强对施工作业人员安全教育,采取必要的安全措施,防止意外事故发生。对施工机械和施工人员应投意外保险。如桩基施工过程中发生一切安全事故,其责任及经济损失均由乙方自行负责。
6、 由于桩基数量多,乙方应提供2-4台有效桩机进场进行施工,才能满足施工工期要求。如乙方原因造成施工工期延误,甲方有权对乙方处予300元/天罚款。
7、 乙方精心组织按设计图纸施工,确保本工程一次性验收合格。如因乙方施工引起桩位偏差或桩径、长度未达到设计要求等原因而导致基础加固或其他措施所发生的一切经济责任均由乙方负责,还要承担给甲方造成损失的经济赔偿;如因土质原因承载力达不到设计要求由甲方自行负责。
8、 若双方发生争议,乙方不得以任何理由干扰影响工程的进度、质量,否则视为违约并承担由此引起的一切后果及赔偿责任。
九、未尽事宜,双方协商解决。
十、本工程合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。
甲方:乙方:
代表:代表:
年月日年月日
施工合同 篇3
发包方(甲方):
承包方(乙方):
第一条、 工程项目:
1. 工程名称:
2. 工程地点:
3. 工程范围及内容:综合布线工程
乙方具体负责:
(1) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装
第二条、 工程期限:
1. 开工日期:
2. 完工日期:
第三条、 工程计价方式:
本工程采用竣工图定额计价法。采用20xx年《建筑与建筑群综合布线系统预算定额》、《通信建设工程价款结算办法》、《通信建设工程施工机械台班费用定额》、《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》。
按照《通信建设工程费用及预算定额的使用说明》的规定,本工程为通信线路工程二类工程,相应取费标准按照二类工程计取。
工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础,工程取费标准由审计部门依照定额确认,工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%,则超出部分由乙方承担审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)
第四条、 承包工程付款方式:
1. 合同签订后,在乙方进入工地施工之日起10日,甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。
2. 其他工程费按照形象进度付款至70%,每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书,一式四份,甲方对乙方所报的书面结算进行审核,审核后
10日内向乙方支付所报进度款的70%。
3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后,工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。
4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。
施工合同 篇4
甲方: (以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)
经甲乙双方协商,甲方委托乙方承包为明确双方利益和义务,根据本工程的具体情况,双方协议如下合同条款以共同遵守:
一、 工程概况
1、 工程名称 2、 :工程范围:
3、 桩径及型号:Φ500mm、AB型桩、壁厚125mm;具体以设计图纸要求为准。
1) 单桩承载力特征值
2) 静截压力要求 边桩锤击桩锤重4、工期要求
桩基分片施工,分片施工的具体开竣工日期以甲方要求为准。
二、承包方式
包工包料、包质量、包安全、包工期、包税金、包合格。
三、工程造价
1、高强预应力管桩施工单价:
2、引孔桩施工单价:
以上“含税工程单价”已包含并不限下列:
施工所需要的机械进退场、桩位测量放线、桩孔引孔(包括入强风化岩费用)、送桩、管桩桩芯封砼(送桩前填2灰斗C25砼)、普通十字桩尖、管桩等材料的采购、管桩施打人工费、接桩、机械费、多余桩头截除、配合桩基检测(但桩基第三方检测费用由甲方负责)、清理施工现场、施工用水电费、安全文明施工、预算包干费、管理费、利润、税金等取费。
决算时,高强预应力管桩的延长米按甲方及监理核实后现场签证的有效桩长计算,有效桩长指图纸设计桩顶标高到桩尖的长度;桩引孔的延长米按甲方和监理核实后现场签证的实际桩引孔长计算。,实际桩长指现场引孔桩机施工面到高强预应力管桩桩尖的长度。
四、付款方式
1、乙方应于每月25日前5个工作日内向甲方提交当月完成的工程量及工程造价, 次月经甲方审核确认,并于15日前按当期已完工程之造价的80%支付相应的进度款给乙方;
2、桩基础分片(栋)验收时,该片(栋)的桩基础经政府相关部门检验合格后20个工作日内,支付该片(栋)的桩基础已完工程总造价的95%;
3、分片(栋)的基础分部工程验收合格后20个工作日内,支付至工程结算总价的100%;
4、乙方申请打桩费时应负责开具正规等额的发票,否则甲方有权拒绝支付。
五、质量要求
按照合同要求及国家、省《建筑地基基础施工及验收规范》和设计图纸的要求进行施工,不得低于国家和行业的强制性标准。
六、甲方责任
1、 开工搞好三通一平,清理地上障碍物;
2、 提供施工期内的市政水源、电源,水电费用由乙方支付;
3、 提交施工图纸5套,工程地质勘探资料1份;
4、 参与工程质量和施工进度的监督;
5、 按照合同约定及付款方式条文规定,支付工程款项给乙方。
七、乙方责任
1、签合同前到施工现场了解情况,确认已清楚明白所有工作范围和内容。 2、打桩场地土方开挖及平整时,乙方须现场有人指挥回填,以保证场地达到正常打桩条件;
3、乙方材料进场必须提交材料出厂合格证,待甲方审批确认后才可以开始施工;
4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸和设计说明进行施工,做好各项质量检查记录,参加竣工验收,编制工程结算;
5、严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;
6、必须搞好现场施工的安全生产管理规定,做好安全教育工作,防止安全生产事故。由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例规定,或因乙方管理的过失导致发生安全或火灾事故,均由乙方自行承担,与甲方无关;
7、凡是图纸有不完善的或不符合规范要求的,乙方须及时提出,待完善后才能继续施工;
8、由于乙方原因造成质量事故,其返工费用及材料费用由乙方承担,工期不顺延;但由于地质原因,引起的断桩和补桩,甲方应负责断桩和补桩的50%费用(包括引孔桩)。
9、在本工程施工期间,承包人应承担对工程看护的全部责任;竣工验收的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复;
10、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;
11、乙方必须按资料整理的相关要求,完成施工资料的整理,待桩工程完成后提供甲方一份原件及工程结算书。
12、乙方须保证本桩基础工程通过政府部门的验收,相关验收费用由甲方承担。
八、其他约定
1、如果乙方不能按合同约定工期完工,则视为乙方违约。乙方应承担违约责任,每天按工程总价款的千分之一向甲方支付违约金;
2、施工期间,若甲方发现乙方违规施工或有其他违反合同的行为时,有权要求乙方暂时停工,乙方应采取相应补救措施,并按合同约定返工,情节严重时,甲方有权终止合同。
3、如果甲方在施工过程中偷工减料、以假充真、以次充好,或者在竣工验收中采取欺诈等手段的,乙方应向甲方支付违约金,违约金不足以弥补损失的,乙方还需赔偿。
4、由于不可抗力造成合同不能如期履行的,甲方可视情形适当延长其工程期限,乙方应在该期限内按时保质完成合同中所规定的责任和义务,否则视为违约。
九、附则
1、执行本合同若发生争议或纠纷,甲、乙双方经协商解决,如协商不成,任何一方均可向本工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;
2、本合同经甲、乙双方代表签字盖章后即生效,待双方的责任义务全部履行完毕后,自行失效;
3、本合同一式贰份,甲方执壹份,乙方持壹份,每份均具有同等的法律效力。
甲方:
法人代表(盖章):
签署日期:
乙方:
法人代表(盖章): 签署日期:
施工合同 篇5
甲方:_____________(以下简称甲方)
乙方:_____________(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国民法典》、国家建设部《建筑安装工程承包合同法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,甲乙双方就 彩钢板房建筑工程承包施工等事项协商达成一致,签订本合同。具体条款如下:
一、工程名称、地点、工程内容。
1、名称:______________________。
2、地点:______________________。
3、工程内容:□彩钢板房建筑施工 □地坪混凝土浇筑 □室内电路 □暖气安装
二、图纸设计事项。 □ 图纸由甲方提供,所提供的图纸属于本合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。 □ 图纸由乙方提供,所提供的图纸经甲方审核确认(签章)后,属于本合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
三、工程技术要求及参数:
1、前墙高_______米,后墙高_______米,屋檐宽_______米。
2、结构形式材料:XXX组合房屋。
3、材料要求(形式、材料、颜色):
(1)屋面板及墙面板:彩钢夹芯板。
(2)隔墙板:彩钢夹芯板。
(3)铁皮厚:0.3,内夹聚氯乙烯保温苯板(每立方10㎏)并具备一定阻燃功能。
(4)除屋面用天蓝色铁皮外,其它地方使用白灰色铁皮。
(5)彩钢板与彩钢板的接口,门窗接口缝隙使用密封胶处理。
(6)乙方出具彩钢泡沫板(聚氯乙烯保温苯板)检验报告。
(7)排水方式:一坡水的排水方式。
四、门窗规格尺寸、数量:
(1)塑钢窗:单框双玻平开,前窗:215;,,后窗:215;。
(2)门:彩板门(厚度)规格:215;。每扇门配置挂锁(挂锁规格、型号由甲方决定,费用由乙方承担)。
五、承包方式: 本工程采用一次性大包方式承包,按彩钢板房屋建筑垂直投影面积计算,不另行单项决算。
六、工程承包单价及总造价:
(1)工程总造价按彩钢房建筑面积______(垂直投影面积_______)彩钢房面积约________平方米,单价每平方米 _____元,工程总造价预计为人民币元______(大写:________)。具体按实际建筑面积计算工程总造价。
七、工程承包施工期限: 合同签订盖章生效后,乙方即可准备材料、进入现场施工。竣工交付时间为合同生效后____日内。如未能按时竣工并交付使用,则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如甲方未按合同要求支付乙方工程款,则工期顺延。甲方未按合同履行造成乙方误工,则每日按工程投标金额1%的金额支付违约金。如遇大风和雨、雪等自然灾害造成施工人员不能正常施工,则工期顺延。
八、工程质量验收标准:
(1)按照国家建筑业、安装业标准的要求进行验收。
(2)甲方根据图纸、材料、技术参数等要求进行验收。
(3)乙方保证彩钢板房能抗拒12级大风,不受影响。
(4)乙方材料进入工地未安装前,甲方对材料进行验收合格后,乙方进行施工安装。
(5)甲方在工程未验收的情况下就已开始使用,即视该工程为合格工程。
(6)安装完工后房屋要求整洁。
九、甲方权利、义务:
(1)甲方委派管理人员和技术人员进驻施工现场并按照本合同有关规定进行监督管理乙方的安全生产、施工质量及施工进度。
(2)甲方对乙方工程施工过程中出现的违纪、违规作业和不符合有关规定的施工质量、技术及安全要求等问题,甲方有责令乙方停工、拆除、返工、经济处罚的权利。
(3)甲方对乙方所做不合格的工程不予验收;乙方若有偷工减料、隐瞒工程危情、勾结甲方管理人员多报工程量或瞒报工程质量的情况,一经查实,甲方不予验收并追究其责任。
(4)甲方应按合同规定支付工程款。
十、乙方权利、义务:
(1)乙方严格按照图纸、材料、技术、质量等要求并审定施工方案,保质保量保时完成工程任务。
(2)乙方在本次工程施工过程中,若发生质量问题、安全事故或造成人员伤亡等问题,一切经济损失、民事责任由乙方全部承担;
(3)乙方负责施工计划,确保施工质量、施工进度及施工安全,配合并接受甲方人员现场检查、指导和遵守甲方的管理规定。 十
一、工程付款方式:
(1)签定合同生效____日内支付定金______元整。
(2)材料(水泥、大沙、石子)、工人和搅拌机械进场后支付总工程款的_______%。
(3)钢架结构施工完毕,支付总工程款的______%。
(4)全部工程施工完毕并经甲方验收合格 天内支付总工程款的______%。
(5)质保期满,经甲方确认无质量问题或质保责任后7天内付清质量保证金计总工程款的______%。 十
二、工程质量保修期限: 工程质量保修期为________年,自工程验收合格之日起计算。 十
三、违约责任: 凡违反本合同条款均属违约,由违约方向守约方支付直接经济损失或其他经济补偿。若甲乙双方协商同意修改的条款不属于违约,但必须续签补充合同。 十
四、附则:
(1)对本合同若有异议,甲乙双方均可申请民事调解,调解不成的可行使各自法律权利,向法院提起诉讼解决。
(2)本合同未尽事宜双方协商解决,或签订补充协议。
(3)本合同及附件一式三份,甲方执二份,乙方一份。本合同签订全过程符合法律程序,甲乙双方代表签字盖章后立即生效,双方均应严格遵守。
甲方单位(盖章):______________
乙方单位(盖章):______________
甲方现场负责人:________________
乙方现场施工负责人
施工合同 篇6
甲方:____________________
乙方:____________________
甲方_____________与乙方_____________原于____________年____________月____________日签订的庞庄村新型农村社区建设合同,现经双方协商同意,合同于____________年____________月____________日予以解除,乙方提前撤出施工现场,乙方提前撤出施工现场,本着坦诚真挚、相互理解、及时快速解决问题的原则,双方协商一致达成如下结算、撤场协议:
1、经双方核实,截止目前乙方共完成工程总价款__________________万元,详见附表1完成工程量清单。
3、项目施工过程中甲方已累计支付乙方各项款项计____________万元(含代付工程料款__________________万元),详见附表2已支付费用清单。现甲方尚欠乙方款项计____________万元。本协议签字之后甲方向乙方一次性付清欠款____________万元,至此欠款全部付清,双方再无任何债权债务关系,甲方不承担一切与乙方及乙方所属人员的纠纷。
4、合同解除后免除乙方对已施工部分的工程质量责任。
5、合同解除后,乙方应于3日内退出工程现场并移交甲方所提供的工具及生活用品等,不得以任何理由滞留,否则应承担拖延费__________________元/日。
6、本协议由双方签字盖章后生效,协议协议一式二份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方:__________________(盖章)
乙方:__________________(盖章)
法人代表:__________________(盖章)
法人代表:__________________(盖章)
___________年___________月_________日___________年___________月_________日
汽车油漆工自我评价
在日常学习、工作或生活中,许多人都需要写自我评价,自我评价是一种重要的评价形式,它属于人的自我概念的重要内容之一。如何写自我评价呢?下面是小编整理的油漆工工作简历自我评价(精选4篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
汽车油漆工自我评价 篇1
我本人适应性强,责任心强,勤勉不懈,并具有良好的团队精神。在从事多年服务行业、助理工作后,积累了丰富的服务行业和管理方面的经验以及优秀的`口头、书面表达能力。能够熟练操作word办公软件及设备,以胜任现代化办公的需求请给我一次机会,我必将还您以夺目的光彩。
汽车油漆工自我评价 篇2
20xx年是极不平凡的一年,市场竞争更加异常激励,全国各行业在没有比汽车改装行业的形式更加严峻,显得更加突出,不管是外观质量还是内部质量用户都要求做工精细,做到万里挑一无可挑剔,我们在面对市场竞争严峻的格局,真是夹缝求生存。
尽管如此,公司在董事会的领导下,在各单位的大力配合和支持下,我们完成了年产量xx台各种型号专用车的可喜形式,创造产值xx万左右,利润xx万上下,这一成绩的取得是全体油漆员工共同努力的结果。20xx全年的工作总结如下:
1、以质量为重点,开拓市场质量是公司生存的土壤,产品质量的重要性一直是我们的重中之重,年初为整改质量,调整生产人员,高薪聘请对油漆有多年经验的油漆师傅,严格执行油漆的各项工艺纪律,一是油漆的自身质量,二是产品的生产过程质量,像打底磨怎么磨,腻子灰如何刮,底漆要干才能做面漆等都要遵守油漆的各项工艺要求,全年制造的产品车辆油漆合格率在99%以上,全年生产的车辆在任何时候均无返工返修现象,这一点受到了用户的好评,得到了公司领导的认可。
2、为使产品质量永不反弹和提高产品质量采取的辅导措施是,经常开展质量方面的宣讲教育,全年开展质量学习大小会议xx余次,参加人员达xx次/人,我们的目的是经常要大家不能忘记产品质量,产品质量就是我们的饭碗,忘记安全就等于失去生存,这已经形成这个团队的座右铭。我们的宗旨是有用户就有市场,有质量就能占领市场,开拓市是使我们的向往,得到用户的信赖使我们永久的期望。
3、真诚做配角,俯首而甘为,我们的.宗旨是在润力公司指导下进行的,无论任何时候,只要公司一声令下我们就有令必行,对待公司急单子我们从不马虎,既然我们是承包厂,我们从不违反公司规章制度,公司安排的分外工作我们也天经地义的接受。
由于销售不是很景气,有许多计划做出来,但是用户着是不太满意,提出这样的那样的要求,让我们更改,其中包括面漆,底漆,反光带,反光条,标示,甚至连电话号码和容积表等,全年业务员和用户要求整改达两百多次,直接经济损失六千多元,我们没有找公司要一分钱。
过去的一年已经不反复,新的一年已经到来了,经过我们细心的总结,新的一年计划如下:
1、带领好我们的小团队,让他们心表如一,人员的稳定对质量相关重要,保证质量稳中有升。
2、主导公司开拓市场,内抓管理,外衔朋友,规章制度,严格上榜,一视同仁,奖惩分明。
3、落实政策,能者多劳,多劳多得,关心员工,体谅下士,让大家干得有劲,拿得高兴,促进人员年收入达到十万元以上。
4、讲文明,树新风,抓企业精神文明建设,培养讲文明,讲道德,懂礼貌的新作风,做健康和谐特别能战斗的英雄团队。
5、给公司一点建议:
(1)、随着企业的升级和发展,产品类型的不断增加,我们的作业场地太小,要求领导给我们考虑宽敞的作业场地,这样既能保障工艺要求,又能保护其它工作场地的环境卫生。
(2)、随着人的生活水平不断的上升和提高,各种物料同步上涨,相应的来说我们的成本随之增加,我们要求根据公司的实际情况请公司领导适当考虑工价上调事宜为宜。
汽车油漆工自我评价 篇3
一、引言
随着汽车行业的飞速发展,汽车油漆工作作为汽车修复和美容的重要一环,其重要性日益凸显。作为一名汽车油漆工,我在过去的一年中经历了许多挑战和机遇,也学到了很多知识和技能。在此,我希望通过这份年终总结,回顾自己的工作内容、成绩和不足,为新一年的工作做好准备。
二、工作内容概述
对汽车进行喷漆、补漆和修复工作,确保车辆外观质量。
对汽车表面进行打磨、抛光和清洁,确保漆面光滑细腻。
与客户沟通,了解他们的需求和期望,提供个性化的服务。
参与新工艺和新技术的研发与推广,提高工作效率和质量。
三、重点成果
成功完成了多个复杂车型的喷漆工作,得到了客户的高度评价。
在新技术应用方面取得了显著成果,提高了工作效率和漆面质量。
建立了良好的客户关系,为公司的口碑传播做出了贡献。
参与了多个团队合作项目,为团队的成功贡献了自己的力量。
四、遇到的问题和解决方案
漆面出现瑕疵:通过加强技术培训和实践操作,提高了自己的技能水平,减少了漆面瑕疵的发生。
客户沟通不畅:加强沟通技巧的学习和应用,与客户建立了更加良好的关系。
工作压力大:通过合理安排工作时间和寻求同事的帮助,有效缓解了工作压力。
五、自我评估
过去的一年里,我认真履行职责,努力提高自己的专业技能和服务水平。在工作中取得了一定的成绩,但也存在不少不足。我深知,只有不断学习和进步,才能更好地适应工作需求,为客户提供更优质的服务。
六、未来计划
深入学习新的喷漆技术和材料,提高自己的专业技能和创新能力。
加强与客户的沟通与合作,了解他们的需求和期望,提供更加个性化的.服务。
积极参与团队建设和项目合作,为团队的成功贡献自己的力量。
关注行业动态和技术发展,不断拓展自己的视野和知识面。
七、总结
回顾过去的一年,我深感自己作为一名汽车油漆工的责任和使命。在未来的工作中,我将以更加饱满的热情和更加坚定的决心,努力工作、不断进步,为汽车美容行业的发展贡献自己的力量。同时,我也期待与同事们一起携手合作、共同创造更加美好的明天!
汽车油漆工自我评价 篇4
本人从事家具行业15年,在管理生产和家具制作技术及油漆工艺有相当丰富的经验,对于家具制作和油漆工艺中出现的问题有良好解决经验。在喷漆,修色,调色方面技术精湛。
施工合同15篇
笔者将带领你一同探索“施工合同”的神秘之处。司法机构的裁决依托于国家的强制力,体现了国家的意愿,而对于劳动者而言,合同的重要性也日益突显。在任何合作关系中,合同都具备约束和保护的功能。快点击进入,探索更多有趣的内容吧!
施工合同(篇1)
甲方:(以下简称甲方)
乙方: (以下简称乙方)
甲方电站水利工程总长2800m,两单项工程须在20xx年底前竣工。现乙方自愿带队来要求施工,经甲乙双方协商同意,签订以下合同条款。
一、乙方限包水沟工程长500m,包砌护墙500m。
二、水沟单价按每米伍拾元计,砌护墙按每立方陆拾元计。
三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。
四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位,供给乙方棚布由乙方搭棚。
五、结算方式:包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚,期间甲方随时付给乙方生活费用,结账时甲方如数扣回。
六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷,车费40元,5天生活费60元,每人从家自带大米20斤,乙方施工五天后甲方付给生活费。
七、施工规格要求:
1、乙方施工时,应先砌护坡墙高1.4m,平面宽50公分;
2、随后架角子板、两边高1.4m,沟口宽1.7m,沟底1.4m,实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟,如图样凹,总之,施工时以甲方技术员现场指导为准,乙方任何人必须服从甲方的安排指导。
八、上述两单项工程乙方完工时,经工程指挥部验收合格后,次日结账付款。
九、乙方施工期间,晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况,造成经济损失的,由乙方发生的个人负责其后果,甲方概不负责任。
十、本合同条款未尽事宜,在施工中如发现与合同条款相抵触的,必须经甲乙双方协商解决,并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改,补充合同条款与原合同条款有同等的法律效力。
十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效,受法律保护。本合同一式叁份,甲方持一份,乙方持一份,工程指挥部持一份。
十二、乙方在施工中,一定搞好安全生产第一, 如发生意外伤亡事故的,由乙方自理,甲方概不负责任。
甲方代表签字如下:
乙方代表签字如下:
年月日:
施工合同(篇2)
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担玉林市玉州区妇幼保健院门诊住院综合大楼玻璃幕墙施工。为明确双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、 承包内容:
工程承包内容:本工程玻璃幕墙按设计及规范包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用。
二、 工程承包单价:
本合同工程量约1000㎡,以按图纸理论计算数量为准,在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准,包材料包施工包质量、相关材料送检、资料的收集装订工作,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、埋件预埋、清洁及最终验收交付使用,按每平方650元计算。
三、 工程制作、安装及质量要求:
1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计,图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可采购材料制作加工及安装。
2、安装质量:外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(JGJ10296)的要求。
四、 工期:
1、暂定工期为:立铝柱开始30天完成。
2、乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
五、 工程验收质量保证:
1、工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ10296)进行。
2、工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报检要求, 甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。
3、乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款; 若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。
六、 付款方式:
1、合同签约同时预交工程保证金50000元。
2、工程施工完成前,甲方按乙方人头支付生活费(20元/天)。
3、工程施工完成,支付工程总额80%,余款待工程竣工验收合格后一月内付清。
七、 双方责任
甲方责任:
1、甲方应提供与该工程设计施工图纸一份;
3、按合同规定及时支付款项;
4、协调会议,及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;
5、乙方施工质量问题,甲方有权要求整改,如整改仍不能达到甲方及相关标准要求,甲方有权终止合同;
6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。
7、甲方负责协调相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。 乙方责任:
1、 保证加工及安装质量,严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;
2、 对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方;
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,应由乙方负责;
4、负责未验收前的成品保护
5、严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工,如发生安全和质量事故,或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。
6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工,若由于施工方责任而不能执行计划施工,甲方有权给予乙方一定的处罚。
7、乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确指令。 对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行更换,替换人员必须叁天内到岗。
8、乙方必须保证施工安全,保证工人人身安全责任,施工过程安全事故发生的费用由乙负责。
八、 其它
1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件, 并具有法律效力。
2、本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。
3、本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。
本合同一式贰份,甲、乙双方各执壹份,合同经双方签章后生效。
甲方经办人:
电话:
日期:
乙方经办人:
电话:
日期:
施工合同(篇3)
合同编号:_________
甲方:_________
乙方:_________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和(1999-0201《建筑工程施工合同》)及有关法律顾问、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。
第一条工程概况
工程名称:_________市_________街_________气化站及管道供气项目。
工程地点:_________市_________街。
工程范围和内容:_________气化站:_________个街厨房管道、调压器、流量等材料表内容。
工程造价为:_________元整。(即:¥_________元)
第二条工程期限
合同工期:依据国家颁布的工期定额,商定本合同工程开工、竣工日期。
双方约定自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工。
第三条材料供应
一、本安装工程所需的原材料,由乙方按工程预算表所列供应。
二、乙方所提供的安装材料须符合国家标准。
第四条工程结算方式
一、甲、乙双方正式签约后,甲方需在_________日之内支付工程造价总额的_________%给乙方。如甲方未按合同付款,则工期自然推后。
二、当乙方收到甲方预付款后,_________日内正式进入安装工地。
三、当竣工后,甲方需在_________日将其余的_________%支付给乙方,余下_________%款项在工程使用后_________个月内一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。
四、支付方式:采用银行转帐、汇票或现金的形式支付。
第五条工程验收
一、乙方在工程竣工后,由乙方负责整个工程系统的检测调试,试用期为_________天,并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。
二、工程交付使用后,甲方正常使用_________天,视甲方验收认可。
第六条保修维护
乙方提供本供气系统的维护和保养服务工作,保修期限:依据国务院令第279号《建设工程管理条例》的有关规定执行。即:二年内设备、材料非人为损坏的维护,乙方提供无偿免费服务;二年后为有偿服务。
第七条组成合同的文件
组成本合同的文件包括:图纸、工程材料表、预(概)算书、双方有关工程的洽谈、简单变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
第八条甲方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议;
三、其保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表,并承担施工引起的水、电费用;
四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第九条乙方的承诺与保证
一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司;
二、其有权进行本协议规定的交易,并已采取所有必要的公司和法律行为(包括获得所有必要的政府批准)授权签订和履行本协议;
三、保证在施工过程中,本着安全第一的宗旨,如出现因乙方原因而发生的危及自身及他人的安全事故和工伤事故,乙方承担一切费用及责任;
四、承诺按合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任;
五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。
第十条违约责任
一、甲方须按期支付各款项。若超过期限,甲方须支付_________%的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。
二、因乙方原因未按合同规定的工期交付使用的,须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。
三、因甲方原因致使工程中途停建、缓建,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
第十一条保密
一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务,不得向有关其他第三方泄露,但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。
第十二条补充与变更
本协议可根据各方意见进行书面修改或补充,由此形成的补充协议,与协议具有相同法律效力。
第十三条不可抗力
任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议,应自不可抗力事件发生之日起三日内,将事件情况以书面形式通知另一方,并自事件发生之日起三十日内,向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。
第十四条争议的解决
本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时,应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议,则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条优先权
为便于本工程竣工后的维护保养,本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。
第十六条其它
一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。
二、合同一式二份,甲方、乙方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
甲方:
乙方:
根据中华人民共和国合同法和有关规定,经双方协商一致签订本合同:
一、工程项目
(1)工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程范围和内容:
(4)工程造价:全部工程预算造价人民币____元
(5)工程期限:
全部工程自____年____月____日开工,至____年____月____日竣工。
(6)施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。
(7)施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
a不可抗拒的灾害,被迫停工。
b因甲方变更计划或变更施工图
(8)工程所需的图纸有甲方负责提供。
(9)工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
二、工程款结算
全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。
1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
2工程款拨付与结算办法,按双方协商的现行规定办理。
三、施工与设计变更
1、乙方根据甲方的质量标准施工,达到合格。
2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。
四、竣工验收、结算与保修
1、竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。
2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验收合格后,再行移交。
3、竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件:
(1)工程完工报告
(2)设备清单。
(3)工程分布图纸。
4工程竣工验收后,乙方对施工网络设备质量负责保修____年。保修按厂家提供的保修条款提供保修
网络设备在三个月之内出现故障,乙方提供新品替换,如因更新换代同一型号的产品时用相同的功能的产品换新。出货一年之内,公司将免费保修,或用相同功能的产品换修。保换范围仅限产品主机,包装及外置电源、电源线、各种连接线、软件产品、技术资料等附件不在保换范围内,但附件若在购机后初次使用时有问题,可无偿保换。产品因意外因素或人为行为而损坏的,不属于产品保修范围之内。
五、违约责任和仲裁
(1)由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工,有乙方承担责任,负责解决未尽工程。
(2)双方不得借故拖欠各种应付款项。
(3)履行合同如有任何纠纷时,双方当事人应及时协商解决,协商不成任何一方均可向签订地的人民法院起诉。
六、合同份数及有效期
本合同一式两份,有甲已双方各执一份。
本合同自签订之日起生效。
甲方盖章:乙方盖章:
经办人:经办人:
电话:电话:
地址:地址:
签定时间:年月日签定时间:年月日
施工合同(篇4)
甲方:_______________
乙方:_______________
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律,承建工程的实际情况并遵循平等,自愿公平和诚实守信的原则下,双方一致同意达成如下协议条款,以资甲、乙双方共同遵守执行。
一、工程概况:
1、工程房型:_______________________
2、工程地点:_______________________
3、结构层次:_______________________
4、工程质量:确保证是一次性验收合格。
5、工程工期:确保总包单位,在本工程节点和总进度计划前完成施工任务,进场日期待中间验收后以甲方通知进场之日起完成。
二、承包方式
三、承包范围:
乙方已踏堪现场且已熟悉和理解施工,按图纸要求,负责施工,二次结构的_______________________工程设计图纸,设计变更等技术文件所显示的全部工程项目。
四、工程质量:
1、质量目标:同甲方和总承包方合同条项确保合格工程。
2、人员进场须进行样板工程,一旦确认,后续工程需按照同等,质量要求进行施工,如样板工程不能满足质量要求,本合同乙方自动放弃。
五、施工工期:
1、乙方承诺:工程的施工工期完全满足甲方编排的工期节点进度表要求施工,月时度计划要求完成。(包括法定的节假日在内)否则每延一天罚款1000元/天。.乙方保证每天施工所需要的人数。
2、在农忙期间,保证施工生产的正常进行,确保甲方要求的.节点工期,若乙方施工的节点工期天数有拖延的每延迟一天罚款20xx元/天。
六、安全生产:
1、甲方为乙方工人购买安全意外责任险。
2、乙方必须按安全施工要求进行施工,杜绝重大伤亡事故。
3、双方对各自施工安全分责任承担,若出现重大伤亡事故,根据事故鉴定分清双方责任承担事故责任和费用。原则是谁的安全责任由谁负责。
4、安全防护乙方不得随意拆除和移动,在施工需改动的部位须经甲方项目负责人批准后方可实施,并按照防护要求,否则,每处罚款500元。
七、文明施工:
1、本工程的文明施工,目标为江苏省文明工地。
八、甲、乙双方约责任:
1、甲方负责:
甲方________为履行本协议的全权代表,行使合同约定的权利,履行合同约定的职责,对工程的施工,生产、进度、质量、安全、文明施工等方面负全责,对乙方各项指标的考核有一票否决权,对乙方定期的召开生产协调会,并按合同条款拨付生活费和工程进度款,和对乙方各项工作的指导,检查和督促。
2、乙方负责:
⑴乙方委托________为履行本协议的代表人,行使合同的约定的权利,履行合同约定的职责,合约期内,乙方代表必须常住施工现场,每月不得少于25天,若确需离开工地,必须得到甲方现场负责人的同意。否则,每缺勤一天罚款贰佰元。
⑵乙方应按照甲方的编排合同,同等工程施工计划精心组织,按排施工,所有甲方在工作上的布置和调度,如乙方不执行,甲方可直接安排他人实行施工,因此发生的费用,在乙方工程款中扣除。
⑶根据工程进度,由甲方提供准确的要料计划,各工种自用钢丝绳、小型工具等由乙方自行采购。
⑷严格按照江苏省文明工地的要求组织施工生产,确保本地直到“江苏省文明工地
九、材料:
1、甲方只提供,
⑴置筋的钢筋,黄沙、水泥、红砖、石子、砼乙方根据施工图纸及承包人的要求,完成合格的二次结构砌体工程。
⑵升降机、塔吊、外架、搅拌机、电源提供至三级箱。
十、工程结算造价的确定:
1、本工程的结算价按图纸的_______________________结算价格为_______________________计算。
十一、工程结算造价的结算方法:
乙方凭单位工程负责人开具的工程完成情况证明并经甲方审核通过后可须结当月完成的工程量,当月完成的工作量可作为预付工资(生活费)的依据。
十二、工程款的支付方式:
工程款的结算参照甲方和总承包方的合同工程的结算方式进行结算。
十三、其它事项:
1、若乙方的劳动或工程的施工质量,进度、安全、文明施工等方面,不能满足合同中约定的要求,并经整改不力仍达不到约定要求,甲方可随时终止本合同的执行,退场不予结算。
2、工程施工中所有针对乙方的罚款,如乙方不签字同样生效。
3、未尽事宜,同甲方和总承包方的合同与本合同有同样的效力。
4、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字生效,工程款清自行失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同(篇5)
甲方:
乙方:
经甲、乙双方友好协商,甲方决定由乙方承担华立天地豪园玻璃幕墙、大白玻工程的制作及安装。为明确双方责任,本着互相协作,紧密配合、分工负责的原则,根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定,双方同意就本工程达成以下合同条款,双方共同遵守执行。
一、承包内容:
1、工程承包内容:257平方米玻璃幕墙,350平方米大白玻制作、安装等,并负责幕墙上、下收口处理、防火隔断、清洁及最终验收交付使用。
2、乙方对以上内容实行制作、加工、安装承包,包质量。
二、工程总价及数量:
1、乙方承包该工程的制作及安装,
其中:257平方米玻璃幕墙的单价为:65元/平方米;350平方米大白玻的单价为:50元/平方米;合同总价为:34205元人民币。
2、本合同工程量暂以理论计算数量为准,在工程结算时以经甲、乙双方认可的实际数量为准,按合同不变单价进行调整。
三、工程制作、安装及质量要求:
1、所有工程施工图由乙方根据甲方及设计院要求进行设计,图纸经设计院专业负责人审核签字并经甲方认可后方可制作加工及安装。
2、安装质量:外观检查应装配牢固、嵌条密实、打胶均匀、附件齐全、整齐美观、表面垂直度、平整度检查须符合国家行业标准《幕墙工程技术规范》(JGJ102—96)的要求。
四、工期:
2、乙方需与内装密切配合进行施工,以保证本工程各项工作与整体工程同步完工。
3、暂定工期为:30天完成。
五、工程验收质量保证:
1、工程验收按国内现有国家行业标准(JGJ102—96)进行。
2、工程竣工后乙方先进行全面自检,确认无误后提出书面报检要求,甲方接到乙方通知后应尽快组织有关部门共同进行联检及验收。
3、乙方保证通过有关部门的验收,若不能够通过验收,甲方拒付余款;若影响整个工程竣工交验,乙方应赔偿甲方损失。
六、付款方式:
1、工程按合同规定的支付方式以人民币支付。
2、工程施工完成前,甲方按乙方人头支付生活费(20元/天,一周一发)。
3、工程施工完成,支付工程总额80%,余款待工程竣工验收后一次付。
七、双方责任
甲方责任:
1、甲方应提供与该工程设计、施工一份;
3、按合同规定及时支付款项;
4、协调会议,及时解决、处理施工过程中出现的有关问题;
5、乙方施工质量问题,甲方有权要求整改,如整改仍不能达到甲方及相关标准要求,甲方有权终止合同;
6、提供乙方住宿及加工成品、设备存放用的足够场地约200平方米。
7、督促各单位保护好乙方产品,如发现有意破坏,责任由破坏方负责,由甲方协调。
8、如变更设计,需提前一周内通知乙方,否则造成成品、半成品的报废,责任由甲方负责;
9、甲方负责主持与相关工种及工序之分段验收、交接、签字等手续。
乙方责任:
1、保证加工及安装质量,严格按本合同第三条规定的技术要求和有关规范标准执行;
2、对超过规范规定的影响本工程安装的土建施工误差,及时报于甲方;
3、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工,应由乙方负责;
4、负责未验收前的成品保护
5、严格遵守工地现场施工管理制度,做到安全施工,文明施工,要严格按照工地有关安全规定及制度进行施工,如发生安全和质量事故,或造成第三方人员财产损失均由乙方负责。
6、乙方必须按甲方审定的施工计划组织施工,若由于施工方责任而不能执行计划施工,甲方有权给予乙方一定的处罚。
7、乙方现场施工管理人员,必须服从甲方现场管理人员正确指令。对不配合、不称职人员,乙方必须根据甲方要求进行更换,替换人员必须叁天内到岗。
八、其它
1、合同履行过程中所有经甲方认可的函电和有关资料均为合同附件,并具有法律效力。
2、本合同签订后具有法律效力,双方发生不可解决的争执时,可按照法律向当地有关部门起诉。
3、本合同履行过程中如有未尽事宜,双方另行解决。
本合同一式四份,甲、乙双方各执两份,合同经双方签章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同(篇6)
一、合同签订前应注意的事项
在合同签订前,应对业主(发包人)及工程本身情况要做详尽的调查。比如工程的真实 性、可靠性以及业主的资信情况,工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信可靠、 工程合法、手续完备的条件下,与之签订合同,施工方的合同权利才能得到充分的保障。
1.对发包商主要应了解两个方面的内容:一是主体资格,即建设工程相关手续是否齐全 。例如,建设用地是否批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招 标 等。二是履约能力,即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前 对发 包方主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作,将不合格的主体排斥在合同的大门之外 ,为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的基础。
2.如果施工方施工的是分包工程,要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项 目,发包人是否依法取得企业法人营业执照,取得了相应的经营资格和等级证书,审查发包 人签约代表人的资格,审查工程发包人的履约信用等。
3.对施工方的分包商主要了解的内容有:资质情况,施工能力,社会信誉,财务情况等 。
二、合同签订阶段应注意的事项
1.合同价款约定清楚。
(1)《协议书》中“合同价款”的填写,应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定,非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是双方共同约定的条款,第一,要协议;第二,要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。
(3)应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数,也可采用绝对值法。
(4)对于风险范围内以外的风险费用,应约定调整方法。
(5)在施工过程中,会出现设计变更等情况,合同双方都会签订补充条款,重新约定 合同价款。所以补充条款中一定要约定一句话:“此补充合同与主合同具有同等效力。”
(6)甲方签署的工程量确认单十分重要,在合同纠纷中,法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。
2.工期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容。
(1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。开工日期有“ 破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说,竣工日期有“验收合格之日”、“ 交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用哪种,均应在合同中予以明确约定,并约定开工、竣工应办理哪些手续,签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。
(2)目前在工程质量验收中,工程质量监督部门不再是工程质量评定的主体,竣工验 收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此,合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。 (3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程 中都不可避免有设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难 “一次性包死,不作调整”。合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的 签发、确认做出明确规定。如果是单价合同,必须明确单价所包含的工程量内容的清单。
3.对工程预付款、进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。
一般情况下,工程进度款按月付款或按工程进度拨付,但如何申请拨付,需报何种文件 ,如何审核确定拨款数额以及双方对进度款认识不一致时如何处理,
往往缺少详细的合同规 定,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应特别注重工程拨款和结算的程序约定。 (1)填写约定工程预付款的额度,应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。
(2)应准确填写发包人向承包人拨付款的具体时间或相对时间。 (3)应填写约定扣回工程款时间和比例。 (4)工程进度款的支付时间与支付方式,以形象进度可选择:按月计算、分段结算、 竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。 (5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相应的单价及有关计价依 据计算。
合同中对工程预付款、进度款应明确约定,发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。若发包人不按约定的时间和比例执行,引起的工期顺延可不 追究承包方的责任。承包方可以要求由于进度款或预付款付款不及时带来的损失。
4.总包合同中应具体规定发包方、总包方、分包方各自的责任和相互关系。
尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原则性的规定,但实践中仍常常发生分包方不 接受总包方监督,和发包方直接向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。因此,在总包合同中应当将各方责任和关系具体化,便于操作,避免纠纷。
以上的行为时有发生,会造成资金管理混乱,三者的资金往来出现交叉,在工程竣工结 算时出现纠纷。如果发包方将工程款直接拨入分包方账号中,总包方可以追认此款项,发包方必须将工程款拨入总包方账号。如发包方不执行,总包方可起诉法院,请求法院强制执行 ,将工程款追回。
但是一般情况下,以上情况很少出现,因为在合同履行过程中,都是合同双方之间有资 金往来和工作关系,只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。
5.明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。
建设工程在工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参与与生产管理的工程技术人员 和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所知,由此造成双方不必要的纠纷和 损失。合同中应明确列出对方派出的管理人员名单,明确其各自职责和权限,特别应将具有 变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清楚,防止其他 人员随意签字,在最终结算时,双方不认可,引起纠纷,给施工方造成损失。
6.材料设备供应应约定清楚。
(1)应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供 的时间和地点。
(2)应约定供应方承担的具体责任。
(3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其 他方法)。
施工合同规定是甲方供料,合同条款中必须约定材料的具体内容、品种、规格、数量、 单价、质量等级提供的时间和地点以及验货方式。如果没有约定,工程质量由于甲方的供料 出现问题,会导致法律纠纷。虽然在法院审理中,法院会依据事实判定甲方的原因影响工程 质量,但是也让施工方消耗时间,影响企业的效益。
7.不可抗力要量化。
施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详 细规定,施工方在签订合同时都认为不可抗力的内容就是这些了。于是,在《专用条款》上 用“√”或填上“无约定”比比皆是。
国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少,较常 见的是风、雨、雷、震等自然灾害,达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力,《通 用条款》未明确,实践中双方难以达到共识,双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雷 、震等自然灾害程度应予以量化。
8.运用担保条件、降低风险系数。
在签订《建设工程施工合同》时,可以运用法律资源中的担保制度来防范或减少合同条 款所带来的风险。如施工方在向业主提供履约担保的同时,业主也应该向施工方提供工程款 支付担保。
业主工程款支付担保,是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人 为业主向承包商提供的,保证业主支付工程款的担保。业主支付担保的担保金额应与承包商 履约担保的担保金额相等,且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额,最低担保金 额不得低于合同金额的10%。如果没有约定担保条款,一旦工程款不能及时拨付,会给承包 方带来损失。
9.违约条款就应注意:
(1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承担的具体违约责任。
(2)违约金与赔偿应约定具体数额和具体计算方式,要越具体越好,具有可操作行、 以防止事后争议。
约定违约金是防止违约条款发生时,双方发生纠纷。但是,双方签订中约定了违约金条 款,但根据我国《合同法》第114条第2款:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以 请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以请求人 民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定,双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍 ,明显高于实际损失,应当根据本案情况适当减少。
10.争议应注意事项。
填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一致意 见。有的工程选择上级仲裁方式,有的工程选择诉讼的方式,但尽可能选择对施工方有利的 法院(有管辖的法院)。
施工合同(篇7)
委托方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。
一、工程项目:
1、工程名称:
2、交货及安装工程地点: 。
3、承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试,并包通过有关技防办部门的验收。(设计方案以甲方认可为准)。
二、工程总造价及其支付:
(一)系统工程总造价
1、本工程含税总造价为人民币 (大写) 。
2、整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求,以甲方审定的设计、施工方案为标准,在此基础上价格不再作任何调整(甲方要求增加的工程除外)。
(二)工程款支付
1、工程经甲方测试、验收合格后,在30个工作日内付清全部款项为 (大写)。
三、工期:
1、本合同签订后,乙方于 年 月 日进场,到 年 月 日止,完成安装调试(以通过用户及甲方代表验收合格为准)。
2、在履约过程中,因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的,经甲、乙双方签证认可后作出工期调整,以此确定竣工日期。
四、供货及安装:
1、本工程乙方必须严格按照国家有关施工规范进行施工。
2、乙方并保证所提供的材料质量符合或优于技术规范,并做到优质服务。
3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装。
五、双方责任:
(一)甲方责任:
1、审核乙方提供的设计、施工方案,并向乙方提供必要的场地及施工用电。
2、委派 为现场管理代表,监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
3、在乙方供货后,甲方可以组织人员对器材进行验收。
4、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
(二)乙方责任:
1、按施工安全规范做好施工质量、安全管理,凡施工期间发生的施工质量、安全事故,均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管,如有损坏和遗失均由乙方负责。
3、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修,整体质保期为验收合格后一年。
4、对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任,施工时如损坏甲方财产,由乙方负责赔偿。
5、遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
6、根据甲方对点位的要求,布线后提供详细的网络点位分布图和路由图。
六、违约责任:
1、除不可抗力(战争、自然灾害等)外,甲乙双方应严格遵守本合同的条款,否则,违约方须向另一方支付合同总造价 %的违约金,如果违约金不足以弥补另一方损失的,违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2、甲方如未按本合同的进度付款,每延迟一日,按应付而未付金额的 %计付违约金。
3、由于乙方原因不能按工期竣工的,每逾期一日,按工程总造价的 %向甲方计付违约金。
七、其他事宜:
1、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失,应当在明确责任后 天内付清,否则按逾期付款处理。
2、本合同如有未尽事宜,经双方友好协商,另签补充协议。
3、双方在执行本合同中发生纠纷,双方应先行协商,若协商不成时,任何一方可以向当地人民法院提起诉讼。
4、双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份,与本合同具同等效力。
5、甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方,对方在收到通知后必须及时回函,如果 日内不答复视为认可。
6、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,具同等法律效力。本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同(篇8)
发包方(甲方):
承包方(乙方):
一、工程概况
工程名称:
工程地点:
工程内容:4号点(许有刚等户)栋屋面瓦施工、屋面防水卷材(含基层处理),天沟水泥砂浆抹面、梯步间涂料、楼梯梯步摸面、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)以及其他整改项目。
承包范围:分两步实施:第一步,先对屋面盖琉璃瓦、天沟水泥砂浆抹面进行施工;第二部对梯步间刮仿瓷涂料、割楼梯梯步(含做滴水线)、不锈钢栏杆、楼梯间一层地坪(含回填夯实)工程的施工;以上分项工程施工,均包括材料采购(包括施工必须的辅助材料)、运输、安装施工,以及材料样品的试验检测、产品、材料的三证收集(交甲方)等工作内容。
二、合同价款及结算
本工程屋面琉璃瓦的施工面积暂定为1036m2,综合单价为60元/m2;屋面防水卷材(含基层处理),共计290㎡,综合单价为14元/m2;梯步栏杆(厚度90丝)综合单价100元/m,割梯步砂浆抹面(含滴水线)综合单价28元/m2;梯步间刮仿瓷涂料(三遍)综合单价8元/m2;天沟砂浆面分项工程共计240m2,综合单价18元/m2;梯步不锈钢栏杆300m/单元,高度按设计,4楼悬空平面栏杆高度为1、2m,综合单价为100元/m;楼梯间地坪含摸光(包括回填夯实),砼厚度5cm,综合单价为38元/m2;整改工程整改工程量以甲方与乙方、现场实测所施工工程量为依据,按实决算。以上分项工程的施工综合单价是按照施工图纸、承包范围、合同条款、现场条件、技术措施、文明施工等条件确定的,包含以上整改工程采购安装过程中所发生的一切费用(包括损耗和税金)。
三、付款方法
甲方按施工进度工作量逐次向乙方支付工程款;1、屋面整改工程施工完毕,经检查合格后,支付屋面工程进度款的90%;2、其他整改工程按进度分期支付,全部整改工程完工并验收合格后,办理工程结算,决算完成后一个月内支付结算总价。
四、合同工期
该整改工程采购施工工程必须服从每幢楼的施工进度计划要求,在协仪确定的时间内完成施工。1、屋面所有整改工程工期共计20天;2、其他分项工程的工期按实际情况确定。
五、质量标准
施工质量标准:按国家现行的质量评定标准及技术验收规范。施工质量等级为合格。
产品质量标准:所用的材料须达到行业标准规定的'要求。
六、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务:
1)甲方协助乙方寻找材料的存放场地和施工场地,提供施工所需的水。
电源等,水电费用由乙方负责。
2)甲方提供盖瓦分项工程的施工塔吊,供乙方施工之用。
3)按时组织工程验收。按合同规定支付工程款。
2、乙方的权利和义务:
1)乙方在合同生效后应立即组织材料采购和人员进场实地勘察。并根据现场的实际情况,按甲方的施工步骤,在合同生效后的3天内编制完成施工组织设计送交甲方审查,做好施工准备工作,立即进场施工。
2)乙方须按国家和重庆市有关规定提供材料三证。
3)施工现场的产品保护工作由乙方自行负责。
4)乙方必须有施工技术、管理人员常驻现场,负责履行施工协议,按照协议要求组织施工,保质、保量、按期完成协议所规定的工作内容;否则,造成的损失由乙方自负。
5)乙方须向施工人员进行安全文明施工教育,施工中要加强施工安全管理;要服从甲方的施工、安全管理,否则乙方要承担由此产生的安全、质量经济损失。
七、违约责任
协议签订后双方必须严格遵守,若有违反,违约者赔偿守约方经济损失按协议总价的10%计算。
八、争议或纠纷处理
本合同在履行期间,双方发生争议时可采取协商解决或请有关部门进行调解,或请荣昌区市仲裁委员会进行仲裁。
九、合同生效
双方签字后本合同生效。本合同一式三份,甲乙双方各执一份。本合同履行完成后自动终止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同(篇9)
甲方:乙方:为高起点、高质量、高标准快速推进新农村示范化建设,经甲乙双方协商决定将文化广场建设工程交由乙方施工,现就有关事项达成如下一致意见:
一、工程建设内容及工程单价
1、挖土方。必须挖到硬底经甲方验收后进行砂石换填,XX整并进行夯实,工程单价为挖土方30元3,换填100元3。
2、广场硬化。必须按C25混泥土标准实施并刻印,工程单价为380元3。
3、其他工程以现场确认为准。如贴砖、栏杆、桌凳、下水道等。以上工程量均以验收为准。
二、工程质量要求
1、乙方必须指派专门的现场技术负责人专门负责工程质量管理,并主动接受甲方监督。
2、甲方负责组织专人全程监管工程质量,凡发现工程质量问题,甲方责令乙方限期整改至整改合格,否则甲方概不支付乙方工程款。
三、安全责任甲方有权随时对乙方工地进行安全检查,制止违章作业,对违反安全规定的行为有权责令乙方停工整顿,乙方必须按照工程安全管理规定组织施工,凡施工中造成的一切安全事故,概由乙方负责。
四、工程期限________年____月底前全面完成文化广场建设。如乙方施工不能达到甲方既定的进度要求,甲方有权选择其他工程队进行突击。
五、付款方式甲方按施工进度____区拨款进度分阶段支付乙方工程款,全部工程完工后,甲方将邀请区农委、区规划建设局等相关部门共同组织验收,对合格工程,除扣留5%的质量保证金外,其余工程款将及时支付,质保期限两年,若两年内工程未出现质量问题,甲方将全额支付质量保证金。
六、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决。
七、本合同一式三份,甲乙双方各执一份,报农委备案一份。甲方: (签章)甲方代表:(签字)乙方:(签章) 乙方代表:(签字
施工合同(篇10)
甲方:___________(简称甲方)
乙方:___________(简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规之规定,甲乙双方在平等互利、友好协商的基础上,签订本合同,以资共同遵守。
第一条 工程概况
一、工程规模:___________________________________________________________。
二、工程内容:按图纸制作安装彩钢房,屋面彩钢板为YX100—970型,上板厚度为蓝色,下板厚度为_____mm,墙面彩钢板YX100—950型,外板厚度为白色_______mm,内板厚度为白色______mm。
第二条 工程造价
合计工程总造价为_______________________元,(超出面积和变更另行计算)。
第三条 技术要求
1、按甲方提供的图纸生产加工。
2、工程材料均应为达到国家行业标准的合格品。
3、施工按设计说明及图纸施工(材质及施工项目详见报价单)。
第四条 质量要求
1、工程质量标准:合格。
2、一方必须严格按照通过甲方审核的施工图纸规定进行施工并接受甲方代表监督。
3、工程竣工后,乙方按规定对工程进行保修,保修时间自通过竣工验收之日起算起,为期一年。
第五条 付款方式
1、合同签订生效后甲方向乙方预付人民币为生产定金。
2、方管进入现场后,甲方支付乙方总工程款元,彩钢板进入现场后,甲方再支付给乙方总工程款的40%。
3、工程完工后,甲方将剩余工程款全部付清。
第六条 合同工期
1、开工日期以甲方具备开工条件,通知乙方开工。
2、合同日期:合同签订后。
3、如遇下列情况之一,经甲方现场查证后,工期相应顺延:
(1)因天气或人为、不可抗拒的原因被迫停工。
(2)因甲方提出变更设计而影响进度。
(3)非乙方原因而影响下道工序施工。
(4)甲方未按合同规定拨付工程款而影响施工。
第七条 工程结算
1、单价以本合同预算单价为准,面积以实际发生面积计算,如设计变更,减少或增加的数量应计入结算中。
2、如遇下列情况,合同总价做相应调整,以双方最终结算为准:
(1)在施工中增加的工程项目。
(2)因设计变更而增加的费用。
第八条 双方的责任和义务
(一)甲方:
1、按合同规定及时兑付工程款。
2、负责施工现场管理和协调各方面关系。
3、负责为乙方施工创造便利条件,提供施工人员住所、水、电、设备及材料仓储库房。
(二)乙方:
1、负责按合同规定的工期和质量要求设计并组织施工。保修期为一年。
2、乙方施工人员在施工现场服从甲方管理并自觉遵守甲方及各项规章制度。
3、乙方对现场施工人员要有专人负责管理,保证施工现场的整洁,做到安全操作文明施工。
4、必须保证提供和使用安全用品、用具及劳动保护品,并对施工人员及第三者安全负全责。
5、乙方在工地的安全由乙方负责,与甲方无关。
第九条 纠纷处理
未尽事宜,双方在施工过程中协调解决或另行签订补充协议。出现纠纷,双方协商解决,协商不成可通过长春市仲裁委员会解决。
第十条 合同的生效与终止
本合同自双方签订之日起生效,工程完工验收后自行终止。
第十一条 附则
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:______________ 乙方:________________
联系方式:__________ 联系方式:____________
_____年_____月____日 ______年______月_____日
施工合同(篇11)
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现就本建设工程具体施工事项,为明确双方的权利和义务,经友好协商一致,达成如下合同条款:
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地址:
3.承包范围和内容:
二、承包方式:
三、合同金额(大写):
四、双方一般权利和义务
(1)发包人责任:
a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平,保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付乙方工程进度款,按合同签订之日如有拖延则每天支付合同总额的0.05%为违约金。
(2)承包人责任:
a.严格按图施工,工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收,确保工程质量.
b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中,原因由承包方造成的事故由承包人负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付合同总额的0.05%违约金。
五、合同工期
1、本合同工期总日历天数天。以合同签订正式开工之日起开始计算。如遇以下情况,工期相应顺延:
a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;
b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上,影响正常施工;甲方材料未及时进场。
c.发包方原因造成影响下一道工序施工;
d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;
e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;
f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。
六、工程质量
1、承包方必须严格按照施工方案图施工,接受发包方代表监督。
2、承包方在施工中若发生质量问题,就及时报告发包方代表,协同解决。
七、工程款的支付和结算
本合同签订生效后,施工人员进入现场,甲方支付乙方合同总额:30%计人民币作为进场费;余款随工程完工后结清。
八、施工与设计变更
1、经甲方确认的设计图纸和有关资料,作为施工的有效依据,甲、乙双方均不得擅自修改。
2、甲方生产工艺需要变更设计的,必须作出设计修改通知书,乙方方可实施并组织施工,因为设计变更而造成的工期变更或者增加工程造价,必须另行协商。
九、纠纷解决办法
乙方在施工期间,若发生任何事故与甲方无关。施工期间甲方必须协助配合乙方工作。任何一方违反本合同规定,双方协商解决,如协商不成时,可通过当地仲裁机关或人民法院诉讼途径解决。
十、附则
1、本合同双方签字确认后即生效,工程竣工验收符合要求,付清工程款后终止,保修责任仍然保留。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
2、合同履行过程中,双方确认的资料、图纸、通知、签证单、联系单、会议纪要等均作为合同附件,具有与合同同等的约束力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同(篇12)
发包方 (以下简称甲方)
承包方 (以下简称乙方)
根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称
2、工程地点
3、工程内容
4、工程造价
二、双方责任
甲 方:
1、工程开工前,交给乙方施工图纸1份,地质勘察报告1份,组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,提供会审纪要和修改施工图。
2、开工前,做好施工区域内“三通一平”且满足施工用水用电,地下管道、电缆及地下其它障碍物的清理迁移工作,须具备开工条件。
3、以书面形式向乙方提交规划红线和坐标控制点位置,并现场交验。
4、协调施工现场周围居民环境。
甲方因以上约定未能如期完成,造成工作上的延误或施工中的损失,应承担由此而造成的损失及经济责任等。
乙 方:
1、做好施工准备工作,根据设计图纸,按规范组织施工。
2、确保工程质量,出现质量问题负责处理并承担其费用。
3、乙方施工现场的内外安全责任由自己承担,发生费用由乙方自理,做到文明施工。
4、按合同规定的时间,如期完工和交付收验。
5、工程完工后向甲方提交工程量清单或确定工程造价的决算书2份。
乙方如不能履行以上各项义务,造成工期延误或质量损失,应承担其经济责任。
三、合同工期
1、有以下原因影响施工,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:
(1)人力不可抗拒;
(2)设计变更;
(3)甲方计划调整;
(4)按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;
(5)凡甲方负责供应的材料未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要退换而影响进度;
(6)在施工中如因停电、停水影响正常施工;
(7)非乙方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;
(8)未按合同规定拨付预付款、工程进度款而影响施工。
四、工程质量
1、质量要求:
2、乙方必按照施工图纸、会议纪要和国家颁布的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表的检查、验收签章后,方可进行下一道工序。
五、工程价款支付与结算
六、违约责任
乙 方:
1、因施工造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工;由于修理或返工造成逾期交付,偿付逾期违约金。
2、工程不能按合同规定的工期交付使用的,偿付逾期违约金,造成损失的,还要赔偿损失。
甲 方:
1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。
2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失;同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。
3、工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。
4、不按合同规定拨付工程款,超时限付款另需支付银行同期贷款利息,并承担由此造成的一切损失。
七、其它
1、乙方食宿问题自行解决。
2、双方在履行合同时发生争议应立足于协商解决,不能协商解决的,可向当地人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜双方协商解决,或签订补充协议作为本合同的附件,享有同等法律效力。
4、本合同自双方代表签字盖章生效,工程竣工验收符合要求、结清工程款后终止。
5、本合同壹式 份,甲乙方各执 份。
发包方(盖章) 承包方(盖章)
法人代表(签字)法人代表(签字)
联系电话:联系电话:
施工合同(篇13)
发包方: (以下简称甲方)
总包方: (以下简称乙方)
承包方: (以下简称丙方)
根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定,经邀请招标确定,揽 外墙装修工程项目的幕墙工程甲方委托乙方管理,丙方施工,为明确双方责任,共同签订本合同。
一、工程名称及内容
1.1工程名称: 酒店(1#~4#企业总部)裙房石材幕墙装饰工程;
1.2工程地点:;
1.3工程内容:幕墙装饰工程所有干挂石材幕墙、清洗预埋挂件、防雷接地、主入口钢架等等图纸中所有内容。
二、合同价款及承包方式
2.1合同价款:估算人民币约陆佰伍拾万元整(¥:6500000元)。本合同采用固定单价(大面平板559.00/m2、裙楼腰线609.00/ m2、裙柱面590.00 m2、檐口菱形状面板750.00 /m、勒脚板线条278.00/m、勒脚平板643.00/ m2、裙楼大面弧形板905.00/ m2、裙楼弧形线条386.00/ m、裙楼勒脚弧形板939.00/ m2、)确定合同价款。本合同价中对应投标中的工程量已经由乙方按照甲方提供的施工图纸进行了核对并确认无误,如有设计变更按变更后工程量,其中图中的裙楼石材为湖北黄金麻,勒脚1.20m高为(英国棕)以上用料均不作调整。
2.2承包方式:包工包料;包工期、质量;包安全文明施工;包验收(含施工资料)通过,严禁转包。
2.3本合同约定的固定单价包含材料费、人工费、机械费、脚手架费用、安全防护费用、试验检测费、管理费、利润、税金、水电费、劳保基金、临时施工设施费以及图纸深化设计等一切费用的(不含乙方配套费)包干费用。乙方配套费由甲方与乙方结算。
三、工期要求
3.1开工时间:_____年_____月_____日;竣工时间:_____年_____月_____日;工期共90个日历天。
3.2开工日期的书面依据:以甲方的书面通知为准。开工后一周内经甲方、乙方及监理方三方书面确认。
3.3竣工日为为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。
3.3.1通过甲乙方、设计、监理、乙方和相关质检、消防验收单位共同验收并完成整改。
3.3.2丙方退场,施工场地腾空,已交完毕。
3.4乙方必须在合同签订后7日内另行编制详细的施工进度计划网络图和横道图,将合同工期细化到每月份的旬,并确保按以上时间节点完成,以及完成以上各节点的保证措施,经甲方评审确认后由丙方实施。
3.5在施工工期内如遇下列情况,经双方协商,以联系单签证为准,工期可做顺延:
3.5.1合同履行中发生重大设计变更(变更工程量超过施工图工程量的30%)直接影响施工进度;
3.5.2甲方进度款支付滞后2周以上的;
3.5.3不可抗力因素;
3.5.4丙方按要求提交甲供材料供应计划而甲方材料供应不及时的;
3.5.5甲方同意顺延工期的其他原因。
四、合同工程款支付
4.1本工程无预付款。
4.2工程款(进度款)支付:按月完成工程量的70%支付上月工程款(按已完成工程量扣减相应发生的`甲供材料款)。工程完成后,付至合同价的80%后暂停支付,工程竣工验收通过且竣工资料交齐后甲乙双方书面确认不在增加其他资料15天内付至合同价90%,结算价款经双方确认后一个月内,支付至结算价款的95%,尾款5%留存作为质量保证金,若无质量问题,保修期满后结清余款(满1年退还质量保修金的40%),不计利息。支付至结算款的95%时乙方应提供至全部结算价款的发票。乙方申报进度款必须附想关的预算书,否则甲方有权拒绝付进度款。每次收款乙方应提供相应金额符合当地税务要求的建筑安装业发票。
4.3签证变更应当月确认,结算后一并支付。
4.4月度工程款的支付前提:乙方的施工进度必须达到甲方认可的施工进度计划的节点,否则甲方有权拒绝支付相应工程款。
4.5施工用水、电已包含在合同价中,乙方自行从总包处接水接电装表计量,进场前应与
总包方做好原始数据的书面确认,水电费用由乙方自行与总包方结算。
4.6丙方保证未经甲方的同意,不进行债权转让。
4.7丙方须须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同,明确劳动报酬等内容,并严格履行,及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款,丙方须优先用于支付工人劳动报酬。
4.8施工中涉及土建墙面的修补、临时设施费、建筑垃圾清理、土方外运费等费用由乙方自行与总包方协调结算。
五、工程质量
5.1本工程的质量监督验收单位为:甲乙方、监理公司、市质量监督站。
5.2工程质量要求:合格。
5.3施工图设计:应符合国家标准和行业规范。
5.3.1规范、标准
《建筑结构荷载规范》 gb509-2001
《建筑抗震设计规范》 gb50011-2001
《建筑设计防火规范》 gbj16-87(修订本)
《高层民用建筑设计防火规范》 gb50045-2001
《建筑防雷设计规范》 gb50057-94
《钢结构设计规范》 gb50017-2003
《混凝土结构设计规范》 gb50010-2001
《民用建筑隔声设计规范》 gbj118
《建筑工程施工质量验收统一标准》 gb50300-2001
《建筑装饰装修工程质量验收范》 gb50210-2001
《钢结构工程施工质量验收规范》 gb50205-2001
5.3.2门窗、幕墙工程技术规范
《建筑幕墙》 jgj3035-1996
《玻璃幕墙工程技术规范》 jgj102-1996
《金属、石材幕墙工程技术规范》 jgj133-2001
《建筑玻璃应用技术规范》 jgj113-97
《建筑幕墙工程技术规范》 dbj08-56-96
《全玻璃幕墙工程技术规范》 dbj/ct014-2001
《点支式玻璃幕墙工程技术规程规》 cecs127:-2001
《玻璃幕墙工程质量验收标准》 jgj139-2001
5.3.3主要材料标准等
5.4工程质量验收:应符合国家标准和行业规范:
5.4.1玻璃幕墙工程质量检验标准,jgj/t139,j139-2001。
5.4.2建筑装饰装修工程质量验收规范gb50120-2001.
5.4.3建筑工程施工质量验收统一标准,gb50300-2001。
5.4.4质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准,乙方承担返工损失和违约责任。
5.4.5双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分担承担。
5.5本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(gb 50300-2001)的规定。
5.6本工程的质量保证期为二年,自工程竣工验收合格之日算起。
5.7乙方提供的半成品必须是乙方生产基地加工制作的,乙方发运前应通知甲方到场验货。非乙方加工制作的半成品一律不得进入工程安装,否则乙方还须承担由此给甲方造成的经济损失和工期延误损失。
5.8施工前,监理单位组织甲方、乙方及总包方对移交工作面质量及完成尺寸标准的验收,验收后发生的问题,须整改返修达到验收合格标准所产生的费用由乙方自行承担。
六、甲乙丙三方责任
6.1甲方职责
6.1.1甲方指派王xx为现场负责人(联系电话:)。
6.1.2由甲方组织乙方和总包方进行图纸会审和工作面交接,明晰各方工程相互交叉、连接的部分,及时纠正不合理的走向和结构。
6.1.3履行甲方与乙方签订的施工合同中甲方应负的责任。
6.1.4负责对工程施工质量、安全、进度等监督协调。
6.1.5审核乙方的施工组织方案和进度计划报表,处理有关重大的施工技术问题。
6.1.6协调乙方、总包方的配合关系。
6.2乙方职责:
6.2.1乙方必须按照甲方、总包方的施工进度要求,组织力量进场施工,保质、保量、保工期完成各项工程,并保证一次验收达到合格标准。
6.2.2乙方指派为现场管理负责人(联系电话:) ,乙方必须在经过甲方及监理单位书面同意后方可换现场负责人,现场负责人每周驻场的时间不少于4天,每天不少于8小时,由甲方进行考勤,如有违约,处乙方违约金 500/天。
6.2.3乙方负责做好安全工作,在施工过程中发生的工伤事故均由乙方自行承担相关责任。丙方负责将自身的建筑垃圾运至总包方指定地点,否则将按总包方规定给予罚款。
6.2.4工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等,乙方自行负责修复或赔偿。丙方应做好其他单位已完工程的成品保护工作。
6.2.5乙方负责施工项目的有关资料一式_3 _份,其中原件__1__份,符合市档案资料要求,交总包方及监理单位审阅归档。
6.2.6丙方施工人员自理食宿。
6.2.7承担由丙方引起的误工及延长工期所造成的损失(按每延长1天处罚金5000元)及违约责任。
6.2.8配合参加防雷检测和验收。
七、材料和设备
7.1丙方采购的材料必须按甲方指定品牌(铝型材料:浙江栋梁;硅酮结构密封胶:浙江之江;门窗开启配件:广东坚朗;钢材:国标q235b型钢材),进场材料须经甲乙方、监理方书面认可的前提下,符合有关规范、图纸规定的质量要求并提供产品合格证明,在使用前必须进行检验或试验,不合格的不得使用,所有检验费用由乙方承担。代用材料时,必须经甲方和监理书面批准,由此增加合同价款、甲方不予签证。
7.2合同价中已充分考虑了建材市场的风险,材料价格的变动不影响本合同价款,乙方不得以此为由拖延或拒绝履行合同,否则以违约处理。违约费用计算:由于单价原因纠纷乙方每拖延甲方指令一日,向甲方支付2000元违约金;改变原合同单价签证才落实施工的,违约金按乙方当时要求并签证的该笔增加费用的2倍计并直接在结算款中扣除。
7.3材料的采保费、卸货费及按规定要求的对有关材料抽样检测费、试(实)验、检测费、三性试验费等,已包含在合同总造价中,甲方不再另行支付。
7.4各主要设配、材料由丙方自行采购,但必须与本合同对应投标书中的品牌、型号、规格材质一致,并接受甲方和监理人员的抽查和监督管理,若发现不符合项或假冒伪劣产品,丙方应及时认真按合同和甲方要求更换到位,并承担违约责任。
7.5施工合同中甲方有权要求更改相关主材的品牌、规格或系列,材料单价以甲方签证的价格为准,只计1.6%的采保费,不考虑任何利润。若主材改动,原合同中的综合单价只换算其中的主材价格及主材对应的税金和总费用。
八、变更修改及合同结算
8.1如无设计变更,工程量及单价按合同价包死。
8.2双方约定合同价款的其他调整因素:①甲方认可的设计变更;②甲方和监理方均认可的签证;③甲方确认的图纸内容未做部分对应的合同价款应予扣除。
8.3因有设计变更造成的工程量增减,按甲方确认的设计变更通知单及现场签证,竣工结算时进行调整,并执行本合同对应投标书中组价明细的报价同比例优惠。
8.3.1对于原有相应项目(指不论施工图内还是施工图外设计变更新增)的工程量调整:按甲方签证联系单调整以及设计变更对于原图纸取消不作或甲方确认的现场实际减少项目部分的工程量,其增减计价按本合同对应投标书工程量清单报价书中该项目综合单价执行,并考虑优惠承诺在内。8.3.2对于联系单和设计变更单的新增项目部分(仅指原施工图没有的项目且属本合同价对应投标书工程量清单报价书中无对应子项的,原施工有的项目但本合同价对应投标书工
程量清单报价书中无的已含在合同总价中)调整,可按双方协商核价。
8.4丙方不得对施工前确认的工程设计进行变更,因乙方自身原因导致的工程变更,须根据甲方确认的工程设计进行重新施工,直至达到甲方要求,丙方无权要求追加合同价款,并且应承担甲方由此造成的损失。
8.5丙方承诺每月10日前汇总上报上月现场完成实施的并由甲方、监理方签章确认的变更、签证单,超过申报日期再申报的增加工程量或价款的签证单无效。
8.6本合同总价已完全按施工图纸包死,考虑并完善了图纸中的错、漏、碰、缺项,并符合各规范及验收要求一次性包死。对于施工图纸中无明确说明或绘出的但按各规范和验收要求实际需要施工的,而本合同对应投标书(工程量清单报价表)中未明确体现的工程项目,或施工图上有明显标志而本合同对应投标书(工程量清单报价表)中未明确体现的工程项目,均已含在合同总价中,不得以任何理由增加费用,否则
结算时以违约处理,违约金的收取为丙方当时要求的该笔增加费用的2倍并直接在结算款中扣除。
8.7零星增加项目、因甲方原因需要返工的项目的费用计算和优惠幅度与本合同的计算方法相同。
8.8零星计时用工签证工日,计时工统一按打工250元/工日,普工120元/工日,不计其他任何费用,只计税金3.5%。
8.9本合同对应投标书中各子目的固定单价的适用范围:包括但不仅限于合同中描述的施工范围和设计变更,如遇工期内甲方要求的其他新增或整改项目等工作,并考虑优惠承诺在内。
8.10工程变更及签证必须按本合同规定的结算办法进行,任何违反此规定的变更签证均不作为结算的依据,在竣工结算审核时将按本合同规定的结算办法重新计算核实。
九、工程验收
9.1隐蔽工程安装完毕后,由总包方、监理单位组织隐蔽验收,验收合格后才能进入下一道工序。隐蔽之前需留下每处不少于1张的照片资料,并登记造册,竣工时随同验收单一起交付甲方。
9.2丙方认为工程具备完工验收条件须提前3天书面通知总包方、监理单位和甲方申请预验收和系统调试。监理接到申请报告、资料后经核查同意后方可进行工程预验收和系统调试工作。如须整改,丙方按整改意见认真按时进行整改。
9.3防雷检测和验收过程中,乙方负责配合具体办理相关手续,并及时提供甲方和相关验收单位要求的所有资料。如须整改,丙方应及时整改合格,并承担由丙方自身施工质量和方案等因素造成的整改费用。
9.4丙方向甲方交付竣工资料包括如下内容;
9.4.1竣工图纸4套;
9.4.2工程全过程原始记录和验收单;
9.4.3材料质保书、检验签证单、材料试验报告;
9.4.4有关设计变更的技术资料;
9.4.5质量评定报告、消防验收合格证;
9.4.6工程竣工结算的全部资料,包括符合甲方要求编制的结算书及结算资料;
9.4.7甲供设备进场验收及交接单;
9.4.8其他按规定应提交的资料;
9.4.9其中(9.4.2—9.4.8)项均为一式二份,其中原件壹份。丙方资料需在竣工验收后30天内移交甲方,所移交资料应符合上虞市城建档案馆送档要求。
9.5丙方必须在完工后一个月内向甲方及相关部门交齐所有竣工资料,如有延迟予以5000元/天的处罚,甲方可直接从结算款中扣除。
9.6丙方在工程竣工验收结束后一个月内必须上报结算报告,丙方的结算报告的内容应按甲方和合同的规定进行详细和完整的编制,上述工程费用报告至少应包括以下内容:
9.6.1封面和目录;
9.6.2整体编制说明;
9.6.3结算造价报告书、计算表;
9.6.4签证及工程变更费用的汇总表、通知单等,以及必要的辅助资料;
9.6.5其他费用的构成明细(包括但不限于工程奖励或违约金、水电费结算证明、甲供材料领用证明、相关单位的扣款书等);
9.6.6已付款对账单;
9.6.7各项工程检验、检查和验收方面的证书及证明文件等资料(包括但不限于工程验收单、工程验收证书及城建档案等全套工程资料);
9.6.8已按规定支付民工工资的承诺函;
9.6.9监理单位根据国家、省、市有关规定需索要的资料;以及合同规定的其他资料;
9.6.10工程本体实际开竣工报告书。
9.7验收后至交付之日期间本合同内所有成品保护工作由丙方负责,相关费用已含在合同总价中。
9.8材料、设备及工程交付甲方前的检测费用由乙方承担。
十、文明施工及安全生产
10.1本工程要求参照绍兴市《市建筑工地文明施工管理规定》组织施工。现场必须标准化管理,保证施工现场清洁,强化安全意识,抓好安全生产,杜绝一切事故的发生。施工中发生安全及人身事故责任,均由乙方负责处理,全部费用由乙、丙双方承担。乙方应严格遵守国家及地方政府办法的安全施工、文明施工等规范、条例,遵守甲方和管理单位的现场管理规定。
10.2施工期间,丙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等,做到工完场清,工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面,严禁从高空直接向下抛物,否则,乙方每次向甲方支付违约金1000元;以上物品在不需要时应按甲方要求清理出工地。
十一、保修期和最后验收
11.1保修期从取得本工程竣工验收合格证之日计算,保修期为二年。
11.2保修期内丙方应履行保修责任,确保维修的时间和质量。
11.3保修范围:属于乙方原因所造成的各部位的质量问题或其他缺陷均属保修范围。
11.4质量保修责任:
11.4.1属于保修范围、 内容的项目,丙方应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。丙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的,甲方可以委托他人修理,费用由丙方(保修单位)全部承担,并在质保金中直接扣除。甲方通知丙方派人前来维修,连续四次以上不前来维修,甲方以后可以不通知丙方,直接委托他人修理,费用由丙方全部承包,并在质保金中直接扣除。
11.4.2发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当在二小时内到达事故现场抢修,否则甲方可以委托他人进行抢修,费用由丙方(保修单位)全部承担,并在质保金中直接扣除。
11.5保修费用:
11.5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担;
11.5.2丙方不及时进行维修或两次维修不好的,甲方另行委托他人维修,丙方须承担全部维修费用(按照本协议约定的造价计算方式计算及另加甲方10%的管理费);甲方有权直接在质保金中扣除。
11.5.3对于由质量问题造成 的客户索赔,应根据其实际损失或评估价值,保修单位须视情况进行相应赔偿。
11.6保修期满后,经甲、乙丙三方最终验收,确定丙方已完成保修责任,甲方应在一周内办理保修金的结算。
十二、违约
合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约,并按照本合同条款的具体约定承担相应的违约责任。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方承担。
十三、解决纠纷办法
甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议应相互协商解决,协商不成,双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
十四、附则
14.1本合同在履行期间如遇地震等不可抗力造成的损失由甲、乙丙三方共同协商解决。未尽事宜,双方协商解决。
14.2本合同经甲、乙丙三方法人代表或授权代表人签字并加盖公章生效,保修期满,丙方结清质量保修金后合同终止。
14.4本合同一式四份,甲方执二份,乙方执二份。
14.5附件:(报价书)共26页
甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 乙方:(盖章)
法定代表人: 法定代表人: 法定代表人:
授权代表签字: 授权代表签字: 授权代表签字:
签约日期: 年 月 日
施工合同(篇14)
发包方(甲方):
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关合同法规,经双方充分协商,一致同意签订本合同,共同遵守:
第一条工程名称:蕉城区农业科技综合大楼
第二条工程地点:宁德市蕉城区宁川北路02号
第三条工程范围及内容:玻璃幕墙工程
第四条承包方式:包工包料,铝材选用140系列铝型材幕墙料,幕墙胶等。
第五条工程造价:
本工程按双方审定盖章的单价及各种费率承包,按实际发生的工程量结算。工程总承包单价经下浮后定价为每平方米1000元(不包含税费、管理费及幕墙四性试验费用),总数量约为360平方米。普通塑钢窗每平米200元;Low-e中空玻璃每平方米195元。
第六条工程价款的支付、结算:
1、合同签订后,乙方材料及施工人员进场龙骨架安装完毕时付款总工程款的30%,验收合格后付总工程款的90%,此工程款一并记入决算内。
第七条双方互相协作事项:
一、甲方责任:
1、提供三套完整的平、立面图纸给乙方作设计依据,
2、协调乙方与各单位之间工作关系。
二、乙方责任:
1、负责工地施工范围内的防火工作。
2、服从甲方现场负责人员指挥。
3、执行该工程本公司管理部门各种工作规章制度。
4、负责工地范围内安全及施工安全工作。
5、严格按图纸及国家玻璃幕墙规范施工、严把质量关。
第八条工程交工验收:
1、工程交工验收,应施工图纸及说明书,有关变更增减的书面文件。
2、工程(包括单项工程)竣工前五天,由乙方负责组织有关单位进行初步验收。验收工程在工程竣工后7天内进行,并应按期验收完毕。工程质量、工程内容和施工工期符合要求的,同时乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交,如工程质量不合格或工程局部尚未完成者,由甲、乙方商定的期限内进行翻修或补建后,再进行验收,直至达到符合验收标准的要求为止。
第九条材料、设备问题:工程所需材料,全部由乙方负责。
第十条工程质量保修及保修条件:
工程质量保修期为壹年,确因施工而引起的质量问题,乙方按原设计要求负责保修或更换。如属人为的使用不当,自然灾害外造成的质量问题,乙方概不负责保修。
第十一条其它事项:
1、本合同壹式贰份,甲、乙双方各执壹份,双方签字章盖后生效。
2、本合同受《中华人民共和国经济合同法》保护,具有法律约束力,未经双方协商同意,任何一方不得擅自变更或解除合同。
3、有关工程的施工图纸与说明,以及图表、资料、双方进行的会议洽谈记录、双方协商同意并经双方当事人签证的有关修改设计的变更文件等,都是据以施工和交工验收技术资料,也是本合同的有效组成部分。
4、本合同若有不详或不尽之处,双方应本着互相协作,平等互利的精神协商解决。
5、若增加工程,增加部份也适用本合同。
6、工程所有款项均以人民币支付。
第十二条本合同经双方签字盖章之日起生效,到保修期满之日起自然失效。
发包方:(盖章)承包方:(盖章)
甲方代表(签字):乙方代表(签字):
___年___月___日 ___年___月___日
施工合同(篇15)
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为扩大销售,以建设样板房促进销售的办法,双方就曲靖市天欣苑小区样板房装修工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 天欣苑小区
工程地址: 曲靖市
工作内容:样板房室内装修装饰工程
二、工程承包范围及方式
1、工程承包范围:样板房室内(客餐厅、卧室、卫生间、厨房、阳台)装修的人工、辅料、主材、软装饰品等均包含在本施工合同范围内;不包含范围为,样板房室内砖砌体、粉刷、外墙收口、门窗(含阳台封窗等)、下水管及排污管铺设、煤气管及消防铺设、管安全通道,楼梯道及电梯前室装修等。
2、设计要求:甲方已出具设计意向图,乙方根据甲方的意向图进行修改,由乙方出具施工图(不出效果图),由甲方确定后做为样板房的最终施工图。
2、工程承包方式:采用大包干(即包工、包料)
三、合同工期
开工日期: 20xx年 4 月 24 日
竣工日期: 20xx年 5 月 29 日(希望调整到5月29日)合同工期总日历天数 35 天(室内装修30天,砖砌体要5天)若遇以下情况,工期可顺延:A、甲方施工现场不具备施工;B、国家政策规定不充许施工;C、不可抗拒因素;D、甲方未按合同约定支付款项。如乙方未按约定时间按质、按量、按时完工时,将承担500元每天的罚款。
四、质量标准
1、工程质量必须达到装饰优良标准,并达到建设单位和监理单位的验收和认可,符合装饰工程质量验收标准。
2、材料要求:装修中所使用的材料均达到环保要求,样板房中使用的辅材、主材、软装饰品由乙方提供品牌、厂家、规格、型号及使用位置等,由甲方审核;样板房施工周期比较紧张,乙方根据合同条款中的辅料、主材、软装饰品配送至施工现场,甲方及监理方应即时到现场核对,如一个工作日甲方及监理方未提出相关意见时,乙方视为送至材料合格并投入装修使用;但乙方配送的材料必须达到质量要求并且按照合同条款中约定的配送。
3、由于乙方自身因素造成施工面出现的质量问题,乙方应积极整改并自觉采取补救措施,所产生的后果和费用均由乙方承担。
4、工程质保期为 壹 年。质保期为验收合格之日算起
五、合同价款
1、 合同单价:采用平方米计价方式,样板房单价为 2300.00 元/平方米
2、工程量:采用房屋建筑面积计算方式,A1户型(东南亚风格)计价面积为 114.93平方米A2-A3户型(后现代风格)计价面积为89.35平方米总面积 204.28平方米
4、工程总造价暂定为: 469,844.00元(人民币)。(大写):肆拾陆万玖仟捌佰肆拾肆元整 。
5、结算方式:办理结算时乙方出具工程结算总价的正式发票,或甲方代扣税收的办法。
六、付款方式
1、正式进场后支付工程款的 35 %;待完成隐蔽工程(水电、防水、木做基层完工时),支付工程款的 85 %;工程竣工验收后7天内支付至 98 % ; 剩余2%在壹年后7天内(无质量问题)无息支付。
2、付款帐号
开户名称:成都市中建凯德建筑装饰工程有限公司曲靖分公司
开户帐号:24040101040000687
开户行:中国农业银行曲靖金穗分理处
3、工程施工中如有项目增减或变更,双方应签订补充合同附件或办理书面签证。
甲方指定授权 为甲方书面签字审批人,若未经甲方指定授权人审批的书面签证,甲方有权拒绝支付增加或变更的款项,一切损失由乙方负责。
4、甲方的工程款应支付给乙方指定的账户,并取得相应财务凭证,如支付到乙方指定帐户外的其它帐户而造成的经济损失乙方不予承担。
5、甲方不按合同约定的价款、额度和时间支付工程款,乙方有权停止施工,并由甲方承担违约责任(违约金为总造价的20%),竣工验收合格后,甲方不按约付款,承担逾期总款5%每日的违约金
七、双方职责:
甲方职责:
1、甲方必须免费提供装修期间的工程水源,并具引至施工现地的主水管道,乙方负责架设施工中的临时供水及储水设施。
2、甲方必须免费提供装修期间的工程电源,并具引至施工现地的主电源,乙方负责架设临时照明及施工设备电力设施。
3、甲方必须免费提供装修期间的升降机搬运材料,乙方负责搬运材料所需的设备,如甲方未能提供升降机搬运材料时,搬运费另算,以装修项目总价的8%做为搬运费用。
4、甲方在乙方每一阶段施工完成后1天内及时安排工作人员对工程质量的验收及签字。
5、甲方必须按照合同约定的期限和付款方式支付合同的价款及相应的进度款项;如甲方不按照合同约定的期限和付款方式支付合同的价款时,乙方有权停工,待甲方支付后开始复工,工期顺延。
6、甲方不履行上述各种义务,造成工期延误和费用,应对乙方的损失给予赔偿。
7、甲方应积积配合乙方协调样板房装修中的其它单位,协调事项由乙方书面提出。
乙方职责:
1、积极配合甲方各项工作的顺利开展。
2、乙方必须组织专业对口、技术熟练的工人进场,人数必须满足施工进度要求。必须严格执行甲方制定的施工进度计划,自行合理组织施工,按质、按量、按时的完成本次装修工程。
3、乙方必须严格按照质量标准要求进行施工,每个工序完成后,应组织自检、自验等工作,待自验合格后通知甲方验收。
4、乙方必须提供完整的材料、报验等相关资料,并保证本工程顺利通过验收工作。
5、乙方必须严格执行文明施工、工完场清,即在工作完成后必须将剩余材料及建筑垃圾清理干净,并具保证施工现场干净整洁,注意环境保护。
6、乙方必须严格执行安全施工规范,并具组织施工人员进行安全施工培训及技术交底,指派专人做为安检员,负责本作业人员所需的安全防护措施及劳保用品。由于乙方自身责任造成的安全事故,其责任由乙方承担。
7、乙方负责按照国家规定标准执行工程装修质量保证期,如质保期内由乙方自身原因发生的质量问题,乙方在接到甲方书面通知三天内维修。
8、按照甲方提出的设计要求,乙方出具的装修施工图纸并经甲方审核签字确认后作为现场唯一的施工图纸。
9、乙方必须提供所用材料的品牌、厂家、规格、型号、使用位置经甲方确认。
八、 违约责任
甲、乙双方严格执行合同,双方有任何一方违约,应向另一方支付合同总工程造价20%的违约金
九、解决合同纠纷方式
1、甲、乙双方友好协商解决。
2、双方协商未果,经由工程所在地促仲裁机构进行载定。
十、组成合同的文件
1、本合同书。
2、相关附件及检验报告。
3、施工图纸。
4、乙方提供的材料清单及预算报价清单。(清单详附件,共 页)
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
十一、本协议书中有关词语含义与本《合同条件》中分别赋予它们的定义相同。
十二、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十三、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十四、合同生效
合同订立时间:
合同订立地点:
本合同双方约定 签字盖章 后生效
本合同一式 份,甲方存 份,乙方存 份
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日